;doc

ДОГОВОР № ____
на выполнение проектных работ
г. Омск
«___» _____________2014г.
ОАО «МРСК Сибири», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора директора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Моденова Сергея Николаевича, действующего на основании
доверенности № 101 Н от 26.06.2013г., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице _____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,
именуемые далее Сторонами,
на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от
«___»_____________2014г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Основные понятия и определения
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком
были согласованы следующие понятия и определения:
акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных работ, оформленный в установленном порядке
(акт приемки выполненных работ (оказанных услуг));
Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и
Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения
работ;
документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация;
документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;
Заказчик – ОАО «МРСК Сибири», адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда,144а;
исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных
настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них
изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции,
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей;
другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
календарный план - приложение № 4 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и
устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;
объект: Здание ОПУ, нежилое, общая площадь 1379,5 кв м, инвентарный номер 6655390, литер А, А1, А2,
этажность 4 г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 8а ( Инв. № Е000007268, ЗДАНИЕ ОПУ П/СТ ОКТЯБРЬСКАЯ), свидетельство о
государственной регистрации права 55 АГ №003271; оборудование подстанции( Инв. № Е000006162, ПС-110/10КВ
121000КВА ОКТЯБРЬСКАЯ ), местонахождение: г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 8а, далее по тексту договора ПС-110/10 КВ
121000КВА ОКТЯБРЬСКАЯ.
обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных
обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и
применимых стандартах;
Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика;
работы - проектные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего
Договора;
субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего
Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему
графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для реконструкции;
Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке проектной документации (приложение №
1 к Договору);
цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее
выполнение своих обязательств по Договору.
2. Предмет и объем Договора
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские
работы на реконструкцию ПС 110/10 кВ 121000 кВА Октябрьская с заменой силового трансформатора 2Т, вводных и
секционных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.1.1. Работы, указанные в п.2.1 договора выполняются поэтапно:
1 этап. Разработка основных технических решений на реконструкцию ПС 110/10 кВ 121000 кВА Октябрьская с
заменой силового трансформатора 2Т, вводных и секционных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные;
2 этап. Разработка и согласование проектной документации с разделом ТТО на реконструкцию ПС 110/10 кВ
121000 кВА Октябрьская с заменой силового трансформатора 2Т, вводных и секционных масляных выключателей 10 кВ
на вакуумные;
3 этап. Разработка и согласование рабочей документации на реконструкцию ПС 110/10 кВ 121000 кВА
Октябрьская с заменой силового трансформатора 2Т, вводных и секционных масляных выключателей 10 кВ на
вакуумные.
2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему
Договору определены в техническом задании (приложение № 1 к Договору).
2.3. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены календарным планом
(приложение № 4 к Договору).
В графике выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по
каждому из этапов.
2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2, на основании допуска, полученного в
соответствующей саморегулируемой организации.
2.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и
строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том
числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической
документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре,
требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать
разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 4 к Договору) с
указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.
3.2. Срок начала работ по договору - с момента подписания договора.
Срок завершения работ - в течение 135 календарных дней с момента подписания договора:
3.2.1. Срок выполнения работ по разработке основных технических решений - 45 календарных дней с момента
подписания договора;
3.2.2. Срок выполнения работ по разработке проектной документации – 75 календарных дней с момента
подписания договора;
3.2.3. Срок выполнения работ по разработке рабочей документации – 135 календарных дней с момента
подписания договора.
4. Обязательства Подрядчика
4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. Собственными силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с
техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме
в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 4 к Договору) с указанными в нем этапами и
сроками выполнения работ и в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику
результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.1.2. Согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, ФБУ «Центр лабораторного анализа
и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» в лице филиала «ЦЛАТИ по Омской области» ФБУ
«ЦЛАТИ по СФО» - г. Омск, с иными государственными органами, органами местного самоуправления и иными
организациями в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.3. За свой счет откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций.
При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика за свой счет доработать техническую
документацию в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными
недостатками.
4.1.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов,
торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от
возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только
для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без
письменного согласия Заказчика.
4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), исходных
данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах
технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
4.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору
привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
4.1.7. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения
работы;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления
Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и
предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.
4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего
Договора.
4.1.9. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна
составлять не менее 50% от цены Договора.
4.1.10. Вернуть Заказчику сумму непогашенных авансовых платежей в случае одностороннего отказа Заказчика
от исполнения обязательств по Договору в течение 60 дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения
Договора.
4.1.11. Устранить замечания Заказчика к сроку окончания работ в случае, если до завершения выполнения этапа
работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит Подрядчику письменное
указание на устранение недостатков.
4.1.12. До перечисления Заказчиком каждого из авансов представить Заказчику в качестве обеспечения
исполнения обязательства по возврату данного аванса безотзывную и безусловную банковскую гарантию в соответствии
с разделом 9 настоящего Договора.
4.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об
объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не
ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от
ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.3. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц
(субподрядчиков).
Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по
настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в приложении № 5 к настоящему договору.
Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна
содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и
фактический адрес субподрядчика.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого
требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых
субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет
Подрядчик.
4.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или
обязанности по настоящему Договору третьему лицу.
5. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Представить Подрядчику документацию по объекту.
5.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех
необходимых разрешений (при необходимости).
5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7,
8 настоящего Договора.
5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего
Договора.
6. Цена Договора
6.1. Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметой
(приложение № 2.1 к Договору), и составляет ____ (указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____ (указать
прописью) рублей.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _____ (указать прописью) рублей, в том числе:
1 этап. Разработка основных технических решений на реконструкцию ПС 110/10 кВ 121000 кВА Октябрьская с
заменой силового трансформатора 2Т, вводных и секционных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные составляет
_____(указать прописью) рублей;
2 этап. Разработка и согласование проектной документации с разделом ТТО на реконструкцию ПС 110/10 кВ
121000 кВА Октябрьская с заменой силового трансформатора 2Т, вводных и секционных масляных выключателей 10 кВ
на вакуумные составляет _____(указать прописью) рублей;
3 этап. Разработка и согласование рабочей документации на реконструкцию ПС 110/10 кВ 121000 кВА
Октябрьская с заменой силового трансформатора 2Т, вводных и секционных масляных выключателей 10 кВ на
вакуумные составляет _____(указать прописью) рублей;
6.2. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком
изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.
7. Оплата работ и взаиморасчеты
7.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15 % от стоимости работ по настоящему Договору на
расчетный счет Подрядчика в течение 20 рабочих дней со дня получения Заказчиком счета на предоплату, но не ранее
предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.
7.2. Оставшиеся 85 % от стоимости этапа работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, оплачиваются в течение
30 рабочих дней после подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ и счета-фактуры. Акт приемки
выполненных работ (оказанных услуг) оформляется по форме Приложения № 7 к договору.
Счета-фактура оформляется в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных
постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.11, в случае отсутствия недостатков результатов работы, выявленных
при их приемке.
Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В течение 5 календарных дней со дня оплаты авансового платежа Подрядчик обязан предъявить Заказчику
счет-фактуру на сумму авансового платежа, в соответствии со ст.168, 169 гл. 21 НК РФ. В случае не предоставления или
нарушения сроков предоставления счета-фактуры Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
В случае если стоимость проектных работ по утвержденной проектно-сметной документации оказалась ниже
договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.
7.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования работ
(приложение № 3 к Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский
счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
7.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим
дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны
невыполнением Заказчиком своих обязательств.
7.5. Подрядчик обязан оформить первичные документы в соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона от
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции). Подрядчик гарантирует, что первичные
документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены им в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции).
8. Приемка и выполнение работ
8.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:
8.1.1 Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с календарным планом
выполнения работ (приложение № 4 к Договору).
8.1.2. После согласования с Заказчиком и
иными государственными органами, органами местного
самоуправления и иными организациями в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
проектно-сметная документация представляется Заказчику по каждому этапу, а именно
по 1 этапу: альбом основных технических решений в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах
в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в
формате dwg, dxf;
по 2 этапу: проектная документация в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 5-ти экземплярах на
бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на
DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf;
по 3 этапу: рабочая документация в полном объеме в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах
в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в
формате dwg, dxf;
8.1.3. Приемка выполненных работ по этапу Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента
получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы по этапу и подписать акт
приема-передачи выполненных работ по этапу либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В
случае наличия у Заказчика замечаний к выполненным работам, повторная приемка осуществляется в течение 5 рабочих
дней после устранения замечаний Исполнителем.
8.2. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы по этапу и подписать акт приемки
выполненных работ (оказанных услуг) по этапу, после подписания которого Подрядчик в течение 2 рабочих дней
выставляет в адрес Заказчика счета – фактур, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и
Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.11 на выполненные работы, либо направить
Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ по этапу.
8.3. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской
Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.
8.4.
В
случае
отказа
Заказчика
от
приемки
этапа
работ
Сторонами
в
течение
5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
8.5. Подрядчик обязан за свой счет переделать техническую документацию. После устранения Подрядчиком
всех замечаний, претензий в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ
(оказанных услуг) и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.
8.6. Датой выполнения работ по этапу является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по этапу.
8.7. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачиприемки выполненных работ.
8.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
8.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или
нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в
известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный
срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
9. Имущественная ответственность
9.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться
безотзывной и безусловной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей, сумма которой не может
составлять менее 100% от суммы соответствующего аванса. Сумма гарантии должна быть выражена в российских
рублях.
Срок действия гарантии – до даты полного окончания Подрядчиком работ по Договору.
Срок платежа по банковской гарантии в пользу Заказчика должен быть установлен не позднее 10 (десяти)
календарных дней после представления Заказчиком гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично)
в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании бенефициар должен указать, в чем
состоит нарушение принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.
Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть представлена и вступить в силу
до момента перечисления авансового платежа.
Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть выдана банком, собственный
капитал которого составляет не менее 5 млрд. рублей.
9.2. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за
выполненные работы пени в размере 0,02% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с
31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
9.3. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый
день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ - пени в размере 0,2% от цены Договора
за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение
указанных дефектов - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
9.4. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть
Договор в одностороннем порядке и при этом взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также
пени из расчета 0,15% от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика.
9.5. При выявлении по результатам разработки рабочей документации значительного изменения (увеличения)
объемов строительно-монтажных, пусконаладочных работ относительно проекта по причинам, не зависящим от
Заказчика, что привело к увеличению стоимости проекта сверх утвержденной стоимости по сводному сметному расчету,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, Подрядчик осуществляет за свой счет
корректировку проекта.
9.6. В случае установления факта предоставления Подрядчиком недействительной банковской гарантии на
возврат авансового платежа, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере двойной ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации от суммы, возврат которой должен быть обеспечен банковской гарантией в
соответствии с условиями настоящего Договора.
9.7. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это
приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период
и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны
должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
9.8. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).
9.9. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
направления претензии.
Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.
10. Права на результаты интеллектуальной деятельности
В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных
прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации
объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и
сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения
настоящего Договора по любым основаниям.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
11.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней
после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению
Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой
Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный
Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы,
а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по
мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в семидневный срок, после
чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное
соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания
становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего
Договора.
11.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором,
до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
11.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации,
включая, но не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или
любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных
устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами
непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим
документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или
органом власти.
11.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны
проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные
работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
12.1.
12. Разрешение споров между Сторонами
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением
Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной
работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон
должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае
установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
12.3.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и
действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать)
календарных дней с момента ее получения.
12.4.
В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением,
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в
Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с
его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются
обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.
13. Изменение, прекращение и расторжение Договора
13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением,
становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в
чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к
настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
13.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2
обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в
условия настоящего Договора.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия настоящего
Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в
соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые
должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение
цены Договора (если таковое имеется).
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с
их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или
денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов,
договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и
закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего
Договора.
13.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об
этом Подрядчика. Расторжение Договора вступит в силу спустя 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения
Подрядчиком данного уведомления.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых
одобрено Заказчиком.
13.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по причинам, не зависящим от
Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.
14. Конфиденциальность
14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и
иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая
такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она
является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.
14.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения
конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия
(бездействие) таких лиц как за свои собственные.
14.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего
Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
14.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной
информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
14.5. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной
информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой
информации.
14.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора,
подлежит полному возмещению виновной Стороной.
15. Особые условия. Заключительные положения
15.1. Подрядчик ознакомлен с экологической политикой и значимыми экологическими аспектами, целями и
задачами в области экологического менеджмента Заказчика.
15.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные
настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
15.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного
сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.
Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый день после
отправления письма по почте.
Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством
телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в
течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан
Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением
получения оригинала документа.
15.4. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Стороны обязуются
сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
15.5. Подрядчик обязуется на дату заключения настоящего Договора раскрыть Заказчику сведения о
собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Подрядчика, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в
том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов, а также
согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться
Подрядчиком по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.
Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с
существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика (состава участников; в
отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том
числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состав
участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых
Субподрядчиков Подрядчика. Информация представляется по форме в соответствии с Приложением № 6 к настоящему
договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с
подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также
способом, позволяющим подтвердить дату получения.
15.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.
15.5. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор
путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления.
15.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской
Федерации.
15.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15.9. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
15.10. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному
для каждой из Сторон.
16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
1. Техническое задание (приложение № 1).
2. Сводная ведомость стоимости работ (приложение № 2).
2.1. Смета (приложение № 2.1).
3. График финансирования работ (приложение № 3).
4. Календарный план выполнения работ (приложение № 4).
5. Список субподрядных организаций (приложение № 5).
6. Форма предоставления информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) –
приложение № 6.
7. Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) (приложение № 7).
17. Реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
ОАО «МРСК Сибири»
660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А,
ИНН 2460069527/КПП 246001001
Филиал ОАО «МРСК Сибири»«Омскэнерго»,
644037, г. Омск, ул. П. Некрасова, д.1,
ИНН 2460069527/КПП 550331001
ОГРН 1052460054327
Банк: Западно – Сибирский филиал ОАО АКБ
«РОСБАНК»
БИК банка 045005812
К/счет 30101810200000000812
Р/счет 40702810553600000143
_______________ /С.Н. Моденов/
М.П.
Подрядчик:
_______________ /_____________/
М.П.
Приложение № 1 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Реконструкция ПС 110/10 кВ 121000 кВА Октябрьская с заменой силового трансформатора 2Т, вводных и
секционных масляных выключателей 10кВ на вакуумные.
1.
Основание для проектирования.
1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» на 2013-2018 год.
1.2. «Программа развития электроэнергетики в Омской области на 2013-2017 годы», утв. Приказом
Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области от 29.04.2013 №21.
2. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию
проектной и рабочей документации:
2.1. Нормативные акты федерального уровня:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;
-
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»;
№102-ФЗ;
Федеральный
закон
«Об
обеспечении
единства
измерений»
-
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;
-
Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ;
-
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;
-
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96;
-
Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;
-
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;
от
26.06.2008
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 – ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
-
ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».
-
ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации.
2.2.
Отраслевые НТД:
-
Правила устройства электроустановок;
-
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом
Минэнерго России от 30.06.2003 №281;
2.3.
ОРД и НТД ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС»:
«Положение о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом
комплексе»
(утвержденное
решением
Совета
директоров
ОАО «Холдинг МРСК» от 07.10.2011 № 64);
-
Стандарт организации ОАО «МРСК Сибири» СО 5.148/0 «Единые требования к оборудованию. Положение»;
-
Стандарт организации ОАО «МРСК Сибири» СО 5.137.0-01 Аварийный запас.Положение;
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с
высшим напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.10.028-2009;
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных
устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения», СТО 56947007-29.240.30.010-2008;
Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики.
Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России»
от 11.02.2008 №57;
Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться
последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.
3.
Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.
3.1.
Вид строительства: Реконструкция ПС 110/10 кВ 121000 кВА Октябрьская с заменой силового
трансформатора 2Т, вводных и секционных масляных выключателей 10кВ на вакуумные, системы компенсации
емкостных токов.
3.2.
Перечень титулов, по которым требуется координация решений данной проектной документации:
- Проектная документация (ПД) «Реконструкция системы телемеханизации ПС 110/10 кВ Октябрьская »;
- Задание на проектирование (ЗП) «Некомплексная реконструкция ПС Октябрьская -110/10 кВ инв.№
Е000006162 в части замены щита постоянного тока принадлежащего филиалу ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
3.3.
Этапы разработки документации:
I этап - разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, ИА ОАО «МРСК Сибири» основных технических
решений (ОТР) по сооружаемому объекту.
II этап - разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов; разработка и согласование раздела «Технические требования к основному
электротехническому оборудованию».
III этап - разработка, согласование рабочей документации.
4.
Основные характеристики проектируемого объекта.
4.1.
В части ПС Октябрьская 110/10кВ:
Показатель
Место расположения объекта
Номинальные напряжения
Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое,
закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
Тип схемы каждого РУ
Количество линий, подключаемых к подстанции, по
каждому РУ
Количество резервных ячеек по каждому РУ
Тип и привод выключателей каждого РУ
Количество и мощность силовых трансформаторов
Тип, количество и мощность средств компенсации
реактивной мощности (СКРМ)
Тип, количество и мощность средств компенсации
емкостных токов замыкания на землю
Система собственных нужд
Система оперативного тока
Релейная защита и автоматика (РЗА)
1.1.1 Значение / Заданные характеристики*
г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 8а
110 кВ
РУ-110 кВ – Открытого исполнения (ОРУ);
РУ-10 кВ – закрытого исполнения (ЗРУ).
РУ-110 – согласно схемы, (Приложение 1)
РУ-10 - одна, секционированная двумя выключателями, система
шин (№10(6)-1).
Однолинейная схема ПС Октябрьская (Приложение №1)
РУ-110кВ- 8 шт.
РУ-10кВ-19 шт.
РУ-110 – отсутствуют
РУ-10 - отсутствуют
РУ-110 кВ
3AP1DT-145/EK 40/4000 У1 - 13
РУ-10 кВ:
ВМГ-133-1000-20 с ПС-10 – 1 шт.
ВМГ-133-600-20 с ПС-10 – 18 шт.
МГГ-10-2000-29 с ПЭ-2 – 5 шт.
МГГ-10-3000-43,5 с ПЭ-2 – 3 шт.
3 шт.
1Т - ТДТНГ-40500/110/35/10;
2Т – ТДТНГ-40500/110/35/10;
3Т – ТРДН-40000/110/10.
Отсутствует
ДК-10 1СШ - Дугогасящая катушка ZTC-800
ДК-10 2СШ - Дугогасящая катушка ZTC-800
ДК-10 3СШ - Дугогасящая катушка ZTC-800
ДК-1СШ 1а - Реактор ЗРОМ-300/10
ДК-2СШ 2а - Реактор ЗРОМ-300/10
ДК-3СШ 3а - Реактор ЗРОМ-300/10
ДК-3СШ 3б - Реактор ЗРОМ-300/10
ТСН- 10 №1 – ТМА-320/10;
ТСН-10 №2 – ТМА-320/10.
Место установки АБ, ЗПА, ЩПТ.- внутренние
АБ - Vb 2310+ (Varta) - 115 элементов
Количество/ тип ЗПА – НРТ 800.220 ХЕТ + НР 18.48 ХЕТ (1 шт.)
Количество ЩПТ-220 – 1 шт.
Устройства РЗА на присоединениях 10 кВ выполнены на
электромеханических реле.
Показатель
Противоаварийная автоматика (ПА)
Регистрация аварийных событий и процессов (РАС,
СМПР, ОМП)
Система управления основным и вспомогательным
оборудованием, сбора и передачи информации
4.2.
устройств:
1.1.1 Значение / Заданные характеристики*
Устройства РЗА вводных выключателей 10 кВ выполнены на
микропроцессорных устройствах РЗА (MiCOM P633, P139).
Устройства РЗА секционирующих выключателей 10 кВ
выполнены на электромеханическом реле.
Устройства РЗА трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т выполнены на
микропроцессорных устройствах РЗА (MiCOM P633, P139).
Устройства РЗА на присоединениях 110 кВ выполнены на
микропроцессорных устройствах РЗА (110 MiCOM P435, P139).
АЧР, на базе электромеханических реле.
АОСН на базе статических реле.
САОН на базе приемников АНКА-АВПА.
РАС ПАРМА РП4.06М.
Телеизмерение выключателей 110 кВ;
Телесигнализация положения выключателей 110 кВ.
Реконструкция ПС Октябрьская 110/10 кВ с заменой отдельных видов оборудования или
Наименование
Основное электротехническое оборудование (в т.ч. Т,
СКРМ, выключатели, разъединители, ОПН, ТТ, ТН и
т.д.), с однозначным указанием места его установки в
схеме и требований к мониторингу и диагностике.
Вторичное электротехническое оборудование и системы
(ОПТ, СН, РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, связи, средства
измерений и т.д.)
5.
Значение / Заданные характеристики*
1.
Предусмотреть замену силового трансформатора 2Т
типа ТДТНГ-40500/110/35/10 на трансформатор типа ТРДН
40МВА (принятую мощность дополнительно обосновать на
этапе ОТР) с встроенными трансформаторами тока
(технические характеристики ТТ-110 определить при
проектировании), с обследованием и укреплением опорных
конструкций, фундамента, кабельных каналов маслостока под
проектируемое оборудование.
2.
Предусмотреть замену вводных и секционных
масляных выключателей 10 кВ (5 шт.) на вакуумные
(технические
характеристики
определить
при
проектировании).
3.
Предусмотреть замену ТТ-10 кВ в вводных и
секционных ячейках ПС Октябрьская (технические
характеристики ТТ-10 определить при проектировании).
4.
При необходимости предусмотреть замену ДК – 10
1СШ, 2СШ, 3СШ с установкой, монтажом резистивных
сопротивлений к устройствам компенсации емкостных токов
(схему подключения, технические характеристики, место
установки определить при проектировании) (необходимость
определить по результатам расчетов и соотвествующих
обоснований)
Рекомендации.
Предусмотреть
дугогасящие
катушки
для
компенсации
емкостных
токов
с
возможностью
автоматического регулирования и в ручном режиме с панели
управления.
1.
При проектировании предусмотреть экранированные
кабели
вторичной
коммутации
с
изоляцией,
не
поддерживающей горение.
2.
Предусмотреть замену существующих устройств ПА,
РЗА вводных и секционных ячеек 10 кВ на МП терминалах
РЗА (Предусмотреть проектом наличие резервных терминалов
защит.).
3.
Предусмотреть установку устройств автоматики
регулирования ДК-10 на микропроцессорной базе (схему
подключения, технические характеристики, место установки
определить при проектировании) (При подтверждении
расчетами необходимости замены).
Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документацию.
5.1. Предпроектные обследования1
Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования. При предпроектном обследовании
систем ИТС и связи совместно с филиалом ОАО «МРСК Сибири»:
5.1.1.
Определить:
- текущее состояние и возможность использования кабельных каналов и кабельных коробов в ОРУ-110кВ,
маслоприемника и фундамента трансформатора;
- состояния существующего контура заземления, и возможности присоединения к нему вновь монтируемого
оборудования.
5.1.2.
Произвести оценку:
– отклонений (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗА в
существующей сети;
- возможность установки панели управления, сигнализации и настройки ДК в существующих зданиях (при
необходимости);
При предпроектном обследовании объекта для всех относящихся к проектируемым ДК (в случаи обоснования
замены ДГР), силовому трансформатору, выключателям 10 кВ, СИ необходимо определить:
– перечень, размещение и условия эксплуатации СИ;
– параметры и техническое состояние СИ;
– параметры и техническое состояние цепей измерений, включая вторичные цепи.
5.2.
I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, ИА ОАО «МРСК
Сибири, основных технических решений (ОТР) по реконструируемому объекту».
Разработка принципиальных электрических схем, выбор трансформаторов, основных параметров
электрооборудования, вариантов конструктивного и компоновочного исполнения ПС должны производиться с учетом
имеющихся типовых решений и регламентирующих нормативно-технических документов, а также технических
требований к электросетевым объектам.
Применение оригинальных технических решений допускается в исключительных случаях, при наличии
достаточного технико-экономического обоснования.
5.2.1.
«Балансы и режимы»:
5.2.1.1 В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности по ПС
Октябрьская и прилегающей сети на год окончания реконструкции для характерных режимов, указанных в п. 5.2.1.2.
5.2.1.2 В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов электроэнергетических режимов для
нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных аварийных возмущений в указанных схемах в
соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год окончания реконструкции и
ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 5 и 10 лет с учетом реконструкции существующих и ввода/вывода
электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок. Необходимо произвести
расчеты емкостных токов по каждой из секций 10кВ с учетом перспективы развития сети 10кВ, с целью обоснования
замены существующих ДК, а так же произвести расчет мощности проектируемых ТДК, ДК, с учетом развития сети 10кВ
на ПС Октябрьская.
При анализе перспективных режимов работы электрической сети 35-110 кВ и выше, прилегающей к объектам
проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных
нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня и
загрузки Омских ТЭЦ по тепловому графику.
Результаты расчетов должны включать в себя: данные по токовым нагрузкам линий электропередачи,
трансформаторов ПС, данные потокораспределения активной и реактивной мощности.
На основании результатов расчетов должны быть проведены: выбор оборудования ПС, оценен объем
необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены
мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима.
5.2.1.3. «Расчет токов короткого замыкания».
В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования110 кВ, 10кВ на
год ввода объекта в эксплуатацию (окончания расширения, реконструкции) и на перспективу 5 и 10 лет.
По результатам расчетов токов КЗ должны быть определены требования к отключающей способности
коммутационного оборудования на энергообъекте, а также, при необходимости, рекомендации по замене
коммутационного оборудования и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ.
5.2.2.
«Основные решения по ПС».
Необходимо разработать и сопоставить различные варианты (не менее 3-х, с оценкой экономических показателей
и выполнению технико-экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат) технических
решений по ПС (3 варианта - оборудования разных производителей), с обосновывающими расчетами. Представить
детальное обоснование предпочтительного варианта.
­ 5.2.2.1. В части ПС определить и выполнить:комплексные изыскания под площадку (при необходимости) в
местной системе координат, система высот Балтийская;
­
координаты ПС в системе WGS 84;
­
принципиальную электрическую схему ПС с расчетно-пояснительной запиской;
­ количество, мощность и типоисполнение (преимущественно открытой установки) проектируемого
оборудования; решения по замене.;
­ решения по организации системы компенсации емкостных токов (количество и мощность устройств,
принципиальная схема, схема подключения резистивного сопротивления и.т.д. ) (при наличии расчетов и обоснования
замены ДГР);
­ решение по организации системы управления компенсирующими устройствами (размещение панели
управления, принцип регулирования, структурная схема и.т.д.) (в случаи обоснования применения ДГР);
­ решения по ограничению токов КЗ, включая способ, состав и параметры применяемого оборудования (при
необходимости);
­
принципиальные конструктивные и компоновочные решения РУ (ОПУ.);
­
наличие особых требований к изоляции;
­
тип опор и фундаментов под порталы и оборудование;
­
тип, исполнение, конструкция маслостока маслосборника, уловителей трансформаторного масла;
­
тип кабельных каналов;
­ решения по подсыпке территории ПС щебнем либо иные решения (в том числе бетонирование или
асфальтирование отдельных площадок и тротуаров, устройство въездов и организация водоотвода);
­
решения по присоединению проектируемого оборудования к существующему контуру заземления;
­ решения по обеспечению ЭМС устройств РЗА, ИТС и СС; результаты предпроектного обследования систем
ИТС и СС;
­ схему размещения устройств РЗА, на объекте строительства с отражением используемых каналов связи
(ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, ПА, включая резервные каналы связи;
­
схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН;
­
решения по защите проектируемого оборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений.
­ решение по кабельным связям кабелей вторичной коммутации, способу прокладки, план прохождения и.т.д,
для монтируемого оборудования.
5.2.3.
«Релейная защита и автоматика»
В составе раздела разработать ОТР по РЗА, в том числе:
– представить ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств релейной защиты, сетевой автоматики для
подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование:

принятых коэффициентов трансформации ТТ дифференциальных защит для обеспечения программного
выравнивания вторичных токов ТТ (без установки промежуточных ТТ);
– определить состав устройств РЗА каждого элемента проектируемого объекта (трансформатор, шины, и т.д.);
- предоставить анализ состава существующих устройств релейной защиты на предмет их достаточности по
требованиям надёжности, селективности, быстродействия и чувствительности.
5.2.4.
«Противоаварийная автоматика».
В составе раздела на основании результатов расчетов электроэнергетических режимов (п.п. 5.2.1.2) необходимо:
- обеспечить сохранение существующих на реконструируемой подстанции управляющих воздействий от ПА.
5.2.5.
«Метрологическое обеспечение».
В составе раздела определить и разработать:
 перечень измеряемых на объекте параметров и точки (место) измерения диапазон изменения измеряемого
параметра и перечень влияющих на результат измерения внешних величин;
 отнесение измеряемого параметра к сфере Государственного регулирования обеспечения единства
измерений;

требования к нормам точности измерения параметра;

необходимость интеграции измеряемого параметра в ИТС;

основные требования по выбору СИ;
 основные требования к метрологическому обеспечению (МО) СИ на всех этапах жизненного цикла
(проектирование, ввод в действие, эксплуатация).
5.2.6.
Материалы I этапа проектирования по ПС с пояснительной запиской по ОТР представить на
рассмотрение Заказчику в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с п.п. 5.2.1-5.2.6 настоящего ЗП,
последующего согласования в экспертной комиссии ИА ОАО «МРСК Сибири».
5.2.7.
­
Состав представляемых на рассмотрение проектных материалов:
перечень исходных данных для проектирования, утвержденное ЗП;
­ материалы, в т.ч. иллюстрационные, предпроектного обследования для реконструируемой ПС Октябрьская
(ОРУ, ЗРУ), в т.ч. систем ИТС на объектах, смежных с объектом проектирования, организации и метрологическому
обеспечению измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС;
­
климатическая характеристика региона реконструкции;
­ расчетные модели всех характерных режимов, на основе которых проводились расчеты, в электронном виде
в формате программных комплексов, использованных при проведении расчетов, в т.ч. графические схемы;
­
описание;
результаты расчетов электроэнергетических режимов, токов КЗ в графическом и табличном виде и их
­ расчеты мощности проектируемых ТДК, ДК, емкостных токов по каждой из секций 10кВ. Выбор количества,
мощности, типоисполнения ТДК, ДК, выбор принципиальной схемы, схемы подключения резистивного сопротивления.
(в случаи необходимости замены, с обоснованием и учетом стоимости резисторов)
­
требования к основным техническим и метрологическим характеристикам устанавливаемого оборудования;
­
чертежи с компоновкой ПС и каждого РУ, по которому выполняется проектирование;
­ генеральный план реконструируемой ПС по каждому РУ, с отражением на нем вновь сооружаемых и
переустраиваемых электроустановок, сооружений, коммуникаций и др;
­
организация эксплуатации, хранения аварийного резерва;
­ основные решения в части организации и метрологического обеспечения измерений электрических и
неэлектрических величин) как входящих, так и не входящих в ИТС в объеме вновь устанавливаемого и
реконструируемого оборудования:
o
перечень измеряемых параметров с указанием норм точности измерений, диапазоны изменения
измеряемых параметров (по результатам предпроектного обследования, расчета электрических режимов) и
метрологических характеристик измерительных компонентов измерительных каналов;
o
перечень вновь организуемых и реконструируемых измерительных каналов с указанием состава
измерительных каналов, с их привязкой к диспетчерским наименованиям;
o
основные решения по организации и метрологического обеспечения измерений, в том числе, принципы
интеграции существующих и вновь создаваемых ИТС.
Основные решения в части организации и метрологического обеспечения измерений выделяются в отдельный
раздел «Метрологическое обеспечение». В части измерений, входящих в ИТС допускается выделение подразделов в
разделах, посвященных этим ИТС.
­
схема распределения устройств ИТС по ТТ и ТН с пояснительной запиской;
­ схема размещения устройств РЗА на объекте проектирования с отражением используемых каналов связи
(ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд релейной защиты, автоматики, ПА, включая резервные каналы
связи;
­ ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов
выполнения и уточнения количественного состава защит;
­ структурная схема организации СМ с обязательным изложением основных технических решений в
соответствии с ЗП;
­ технико-экономические сопоставления дисконтированных затрат, выполненные в программе «ГРАНДСМЕТА», и обоснования вариантов технических решений;
5.2.18.
Итогом I этапа проектирования являются:
­
план подстанции;
­
утвержденная принципиальная электрическая схема ПС;
­ утвержденная схема распределения по ТТ и ТН устройств информационно-технологических систем и
мониторинга;
­
схемы пусковых комплексов (при необходимости);
­
график строительства с указанием состава работ и длительности отключения оборудования (временные
­
согласованные основные технические решения по ИТС и СС;
­
согласованные ОТР по релейной защите, сетевой автоматике, ПА, автоматике регулирования ДК-10 кВ.;
­
согласованный перечень измеряемых параметров;
­
основные требования по выбору СИ (с учетом условий эксплуатации СИ) и их МО;
схемы);
­
согласованный объем и место размещения аварийного запаса материалов и оборудования;
­
согласованная пояснительная записка по ОТР;
­ материалы инженерных изысканий (при их выполнении). Материалы инженерно-геодезических изысканий
выполнить в электронном виде в формате dwg, dxf.
­ утвержденный без замечаний (или со снятыми или устраненными замечаниями) протокол заседания
экспертной комиссии ОАО «МРСК Сибири» по рассмотрению материалов I этапа проектирования.
5.3.
II этап проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов».
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
5.3.1.
В том числе для ПС выполнить/определить:
­
проект демонтажных работ, подготовки территории строительства;
­
компоновку, генеральный план ПС;
­
проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;
­
конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;
­ технические требования к основному электротехническому оборудованию (Т, выключатели, ТТ, ТН,
устройства релейной защиты, сетевой автоматики, ПА, устройств компенсации емкостных токов и т.д.), в том числе на
основе вида обслуживания объекта;
­ технические решения по организации сигнализации,
компенсирующими устройствами (ДК) (при обосновании замены);
настройки,
управления,
регулирования
­ решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по
предотвращению феррорезонансных, атмосферных, коммутационных перенапряжений;
­ специально обосновать замену основного электрооборудования или объем его модернизации (при
необходимости);
­
схемные и технические решения по ограничению токов КЗ;
­
решения по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ;
­ технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом и
смежных объектах;
­ решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему системы СН и схему питания
СН; требуемая мощность источников СН;
­
решение по прокладке контрольных кабелей, кабелей вторичной коммутации;
­
решение по контуру заземления для заземления проектируемого резистивного сопротивления;
­
прочие разделы проектной документации;
Предусмотреть выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с действующими отраслевыми
правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого хозяйства.
5.3.2. В части технических решений по релейной защите, сетевой автоматике, ПА объекта
проектирования и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, необходимо
выполнить/определить в т.ч.:
5.3.2.1. Схему размещения устройств РЗА, сетевой автоматики, ПА, автоматике регулирования ДК-10 кВ; на
объекте реконструкции.
5.3.2.2. Совмещенную схему распределения по ТТ и ТН устройств РЗА, сетевой автоматики, ПА.
5.3.2.3. Принципиальные электрические и структурно-функциональные схемы устройств РЗА, сетевой
автоматики присоединений и ПА, устройств автоматики регулирования ДК-10 кВ с указанием: входных цепей; выходных
цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного
ввода/вывода из работы устройств релейной защиты, сетевой автоматики, ПА и отдельных функций и цепей;
5.3.2.4. Перечень всех функций РЗА, сетевой автоматики, ПА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины,
Т и т.д.), проектируемых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании
разных производителей.
5.3.2.5. Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА, сетевой автоматики, ПА для
подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава устройств;
5.3.2.6. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а
также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с
учетом видов устройств РЗА (дифференциальная защита шин, и т.д.) и ПА, их потребления, ориентировочных длин
кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА при КЗ в месте их установки и в других
точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения и т.п.).
5.3.2.7. Решения по приближению устройств РЗА, сетевой автоматики, ПА, устройств автоматики регулирования
ДК-10 кВ к первичному оборудованию, с проработкой вариантов их размещения в отдельных релейных щитах,
сооружаемых в непосредственной близости к РУ соответствующих напряжений.
5.3.8. Схемы привязки вновь устанавливаемых устройств РЗА к существующим цепям.
5.3.2.10. Технические решения по устройствам РЗА, сетевой автоматики, ПА, оформить отдельными томами
(разделами).
5.3.2.11. Решения по обеспечению ЭМС устройств РЗА, ИТС и СС, разработать мероприятия по приведению
ЭМО к требованиям НТД (при необходимости).
5.3.3.
Технические решения в части метрологического обеспечения.
5.3.3.1. Раздел «Метрологическое обеспечение» должен быть оформлен самостоятельным томом (разделом) и
содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные
системы. При этом раздел по МО каждой из систем оформляется самостоятельным подразделом в составе
соответствующей проектной документации
5.3.3.2. Раздел «Метрологическое обеспечение»
должен предусматривать выполнении метрологических
мероприятий и работ, направленных на обеспечение единства и качества измерений, должен включать:
­ перечень измеряемых параметров (для СИ, не входящих в измерительные системы) с указанием точки
измерения и места установки СИ, принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений и
диапазона изменения параметра;
­ условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних влияющих величин на результат измерений (в виде
номинальных значений и диапазонов их изменения);
­ расчеты-обоснования по выбору метрологических характеристик (МХ) СИ (требованиям нормативной
документации на СИ) и ИК (требования к нормам точности измерений параметра или приписанной погрешности
измерений ИК согласно МВИ);
­
требования к метрологическим и техническим характеристикам каждого СИ;
­ требования к конструктивному исполнению СИ, позволяющие проводить в процессе всего срока
эксплуатации поверку и калибровку;
 требования к метрологическому обеспечению на всех этапах жизненного цикла;

расчет нагрузки во вторичной цепи измерительных трансформаторов тока (ТТ);
 расчёт нагрузки во вторичной цепи измерительных трансформаторов напряжения (ТН);
 расчет потерь напряжения в проводах измерительных цепей напряжения;
­ структурно-функциональные схемы включения СИ, с указанием: входных цепей, выходных цепей,
клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ;
Весь парк СИ (вновь устанавливаемые и заменяемые), обменный фонд СИ, эталоны и рабочие СИ, требуемые для
технического и эксплуатационного обслуживания объекта, должны в полном объеме быть внесены в заказные
спецификации.
5.3.4. Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ПА, обеспечивающих их
нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.
5.3.5.
Привести предварительный расчет объема кабельной продукции.
5.3.6.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом.
Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами
пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
5.3.7.
Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных
работ, включая предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями, график
поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.
В ПОС для каждого этапа строительства (реконструкции) и пускового комплекса должны быть проработаны
решения:
В части РЗА и ПА:
­
взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗА и ПА с существующими на ПС устройствами РЗА и
ПА;
­ временного состава устройств РЗА и ПА на переходный период поэтапной реконструкции оборудования:(с
учетом очередности замены устройств РЗА и ПА, выключателей, замены ВЧ оборудования, ТН, создания ВОЛС и т.п).
5.3.8. Определить потребность в необходимом объеме аварийного резерва и ЗиП и места их размещения.
5.3.9. Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 №87.
Сметную документацию выполнить в формате MS Excel и в программном комплексе системы «ГрандСмета».
При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать территориальные единичные
расценки регионов (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп), включенные в федеральный реестр сметных нормативов.
Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и
текущем, сложившемся ко времени составления смет.
Пересчет сметной документации в текущие цены выполнить индексами, разработанными и утвержденными
Региональными центрами ценообразования.
Включить в расчет сметной стоимости
соответствии с нормативами ГСН 81-05-01-2001.
затраты на строительство временных зданий и сооружений в
Учесть при выполнении сметных расчетов условия производства работ и усложняющие факторы (например стесненные
условия и т.п.).
В главу 9 «Прочие затраты и расходы» Сводного сметного расчета включить:
- дополнительные затраты на производства работ в зимние время в соответствии с нормативами ГСН81-05-02-2007;
- затраты на страхование строительных рисков в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости работ,
определенной по набору глав 1-8 сводного сметного расчета;
- прочие.
В главу 10 Сводного сметного расчета включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика в
размере 2% от итога глав 1-9 Сводного сметного расчета;
Включить в Сводный сметный расчет резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
5.3.10. При выполнении проектной документации:
­ производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее
эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;
предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на
протяжении срока его полезного использования.
5.3.11. При выполнении проектной документации учесть «Типовые требования к корпоративному стилю
оформления объектов принадлежащих ОАО «МРСК Сибири».
5.3.12.
Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 5-ти
экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в
2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf.
5.3.13. Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать Техническую часть
конкурсной документации и Технические требования к основному электротехническому оборудованию (опросные листы,
спецификаций и т.д.), учитывающие все условия (электрические, массогабаритные, климатические, эксплуатационные,
надежности и т.д.) принятые в проектных решениях (отдельными томами) в соответствии с Положением о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири».
5.4.
III этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов» (после проведения закупочных процедур на поставку
оборудования и материалов).
Разработка РД выполняется на основании ПД и данных о поставляемом, по итогам закупочных процедур,
основном электротехническом оборудовании и материалах с максимальным применением типовых решений,
рекомендуемых производителями оборудования. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости
ПИР и СМР, допускается только при соответствующем основании.
На III этапе разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на
проектируемом объекте.
По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный
для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а так же для проверки работ Техническим надзором и при
необходимости другими заинтересованными лицами.
В составе РД выполнить в том числе:

пояснительную записку, включающую проектный расчёт параметров настройки (уставок) устройств РЗА,
ПА, с указанием версии (типоисполнения) и соответствующей версии программного обеспечения
устанавливаемых на объектах проектирования МПТ РЗА с приведением данных по параметрированию,
конфигурированию (бланков-заданий), свободно программируемой логики (при необходимости), расчёт
по выбору трансформаторов тока (ТТ) для РЗА и проверку выбранных ТТ на 10% погрешность;

принципиальные схемы с указанием входных и выходных цепей, переключающих устройств,
испытательных блоков, отключающих устройств и т.п., необходимых для оперативного ввода-вывода
устройств РЗА и отдельных функций;

схемы организации цепей оперативного тока РЗА, схемы организации цепей напряжения РЗА,
принципиальные схемы управления и автоматики выключателей.

функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА;

актуальное техническое описание и руководство по эксплуатации устанавливаемых устройств РЗА;

расчет и обосновать проектом объем и состав комплектующих (автоматические выключатели, накладки,
испытательные блоки, указательные и токовые реле и т.д.), предусмотреть в проекте комплект запасных частей;

предварительный расчет монтажного провода и кабельной продукции, необходимой для проведения
монтажа;

схемы привязки вновь монтируемого оборудования к существующим схемам вторичной коммутации;

По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов
достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а так же для проверки работ Техническим
надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами.
Схемы цепей устройств РЗА предоставить в редактируемом формате.
РД в полном объеме представить Заказчику в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в
электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в
формате dwg, dxf.
6. Особые условия.
6.1.
При выполнении ПИР необходимо применять оборудование и материалы соответствующие Российским
стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемое оборудование, устройства и материалы должны
быть аттестованы в аккредитованном ОАО «Холдинг МРСК» испытательном центре (информация о перечне
аттестованного оборудования размещена на сайте ОАО «ФСК ЕЭС»).
Применяемые на ПС силовое оборудование, устройства РЗА, ПА, должны быть согласованы в филиале ОАО
«МРСК Сибири».
Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, ПА, должны быть согласованы
производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений,
совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их
назначениям.
6.2.Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта, выполнить в
электронном виде в формате dwg, dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных
участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Отсканированные версии разделов проектной и
иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe
Acrobat.
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
6.3. Разработанная проектная, рабочая и конкурсная документации являются собственностью Заказчика и
передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
6.4. Подрядная организация получает все необходимые согласования и заключения с производителями
оборудования и устройств, природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, ФГУ «Главгосэкспертиза России» (при необходимости).
6.5. При необходимости, по запросу подрядной организации выполняющей разработку проектной
документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и
иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки
строительства).
6.6. Подрядная организация выполняет весь комплекс работ по отводу и оформлению земельных участков под
строительство.
6.7. Подрядная организация обеспечивает:
–
согласование основных технических решений и применяемого электрооборудования в экспертной комиссии
ОАО «МРСК Сибири»;
– заключение договоров на проведение государственной экспертизы проектной документации;
–
получение положительных заключений экспертиз по проектной документации;
–
сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования;
– сопровождение документации в процессе экспертизы проектной документации и добивается получения
положительного заключения;
– внесение соответствующих изменений с согласованием с Заказчиком в документацию в соответствии с
замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания;- получение
согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых
коммуникаций.
6.8. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок
проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением
несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.
7.
Выделение пусковых комплексов
Необходимость определить и учесть в проекте.
7.
Срок выполнения проектной и рабочей документации.
1-й этап «Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, ИА ОАО «МРСК Сибири, основных
технических решений (ОТР) по реконструируемому объекту» - в течении 45 календарных дней с момента подписания
договора на проектирование.
2-й «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов» - в течении 75 календарных дней с момента подписания договора на
проектирование.
3-й этап «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов» - должна быть предоставлена в течении 135 календарных дней с момента подписания договора
на проектирование.
8.
Исходные данные для разработки проектной документации.
Перечень исходных данных, сроки подготовки и их передачи определяются условиями Договора на разработку
проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных подрядной организацией выполняется с
выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядной
организации для получения информации.
9. Перечень инвентарных номеров по которым будут производиться работы на ПС Октябрьская 110/10 кВ.
Таблица № 9.1
Перечень инвентарных номеров на проведение работ по реконструкции
ПС Октябрьская 110/10 кВ.
№ п/п
Инвентарный номер
Наименование по бухгалтерскому учету.
1.
Е000006162
ПС 110/10 кВ 121000 кВА ОКТЯБРЬСКАЯ
2.
Е000007268
Здание ОПУ, нежилое, общая площадь 1379,5 кв м, , литер А, А1, А2,
этажность 4
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Сокращения, принятые в задании на проектирование:
АБ
АИИС КУЭ
-
АЛАР
АОПН
АОПО
АОСН
АПВ (ЧАПВ)
АРМ
АСУ ТП
АЧР
ВОК
ВОЛС
ВЛ
ВЧ-связь
ДЦ
ИА
ИК
ИВК
ИТС
ЗП
ЗПА
ЗРУ
КА
КВ (УКВ)
КВЛ
КД
КЗ
КЛ
КРУ (КРУН)
-
КРУЭ
КТП
ЛВС
ЛЭП
МВИ
МО
МПК
МЭК
НТД
ОВ
ОВОС
ОКГТ
ОКСН
ОМП
ОПН
ОПТ
ОПУ
ОРД
ОРЭ
ОТР
ПА
ПД
ПКЭ
ПО
ПОС
-
аккумуляторная батарея
автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета
электроэнергии
автоматика ликвидации асинхронного режима
автоматика ограничения повышения напряжения
автоматика ограничения перегрузки оборудования
автоматика ограничения снижения напряжения
автоматика повторного включения (частотная автоматика повторного включения)
автоматизированное рабочее место
автоматизированная система управления технологическими процессами
автоматика частотной разгрузки
волоконно-оптический кабель
волоконно-оптическая линия связи
воздушная линия
высокочастотная связь
диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС»
исполнительный аппарат
измерительный канал
информационно-вычислительный комплекс
информационно-технологические системы (РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ)
задание на проектирование
зарядно-подзарядный агрегат
закрытое распределительное устройство
коммутационные аппараты
коротковолновой (ультракоротковолновой)
кабельно-воздушная линия
конкурсная документация
короткое замыкание
кабельная линия
комплектное распределительное устройство (комплектное распределительное
устройство наружного исполнения)
комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией
комплектная трансформаторная подстанция
локальная вычислительная сеть
линия электропередачи
методика выполнения измерений
метрологическое обеспечение
микропроцессорный комплекс
Международная электротехническая комиссия
нормативно-технический документ
оптическое волокно
оценка воздействия на окружающую среду
грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем
оптический кабель самонесущий неметаллический
определения места повреждения
ограничитель перенапряжения
оперативный постоянный ток
общеподстанционный пункт управления
организационно-распорядительный документ
оптовый рынок электроэнергии
основные технические решения
противоаварийная автоматика
проектная документация
показатель качества электроэнергии
программное обеспечение
проект организации строительства
ПС
ПТЭ
ПУЭ
РА
РАС
РД
РДУ
РЗА
РУ
РЩ
ССДТУ
СКРМ
СКС
СМ
СМПР
СН
СОПТ
СП
СС
ССПИ
-
Т
ТАПВ
ТЕР
ТИ
ТС
ТМ
ТН
ТСН
ТТ
УПАСК
УСПД
ЦРРЛ
ЦУС
ШРОТ
ЩПТ
ЩСН
ЭМС
ЭТО
-
подстанция
правила технической эксплуатации
правила устройства электроустановок
режимная автоматика
регистратор аварийных событий
рабочая документация
региональное диспетчерское управление
релейная защита и автоматика
распределительное устройство
релейный щит
система связи диспетчерского и технологического управления
средства компенсации реактивной мощности
структурированная кабельная система
система автоматической диагностики (мониторинга)
Система мониторинга переходных режимов
собственные нужды
система оперативного постоянного тока
система передачи
средства связи
система сбора и передачи информации для решения задач оперативно-диспетчерского и
технологического управления
трансформатор
трехфазное автоматическое повторное включение
территориальные единичные расценки
телеизмерения
телесигнализация
телемеханика
трансформатор напряжения
трансформатор собственных нужд
трансформатор тока
устройство передачи аварийных сигналов и команд
устройство сбора передачи данных
цифровая радиорелейная линия
центр управления сетями
шкаф распределения оперативного тока
щит постоянного тока
щит собственных нужд
электромагнитная совместимость
электротехническое оборудование
Приложение №1
к Заданию на проектирование
ф. А,С СМП-66 √3-6,4У1
ф. В СМП-66 √3-4,4У1
С-109, С-110
ВЗ-1000-1,2
ВЖ-1250 *
С-17, С-18
ВЗ-600-0,25
С-40, С-41, С-20, С-19 ВЗ-630
НКФ-110/100
*РЛНЗ-1б-110/1000, пр.ПР-90, ПРН-220
°ZONK-12, 1250А, пр. СК1-12 (венг.)
3АР 1DТ-145/ЕК-110-IVB40/4000У1 (ГОСТ 687-78) SIEMENS
пр. встроенный, тт SBL-0,8 600-1000/5 SIEMENS
*РЛНЗ-110/1000, пр. ПР-90
РЛНЗ-110/2000, пр. ПР-91
РВС-110
Силовой тр-р 1Т
ТДТНГ-40500/110 зав. 79990
Вып. 1970г. ЗТЗ
ТДК - 1, 2, 3
ТМ-1000/10
ДК - 1, 2, 3
ZTG-800
ДК - 1а, 2а, 3а, 3б
ЗРОМ-300/10
тт ТПЛ-10 200/5
Силовой тр-р 2Т
ТДТГ-40500/110 зав. 717452
Вып. 1959г. МТЗ
Силовой тр-р 3Т
ТРДН-40000/110 зав. 23436
Вып. 2006г. ТТЗ
ЗОН-110
Порядковый № шкафа
Назначение шкафа
1
ТСН-2
Выключатель
2
ТДК-10 2сш
3
ТН-10 3сш
МГГ-10-2000
500МВА
ПЭ-2
Привод выключателя
Т рансформаторы тока
4
В-10 1Т
Т ПЛ-10
150/5
Т ПШФД-10
4000/5
Т ип реактора
Разъединитель
шинный
Разъединитель
линейный
Т Н и ТСН
Предохр-ли,Разрядники
Потребитель
РЛВ-10-2000
РВ-10-600
Т МА-315/10/0,4
5
фид. 312
6
фид. 313
МГГ-10-2000
ВМГ-133-2ВМГ-133-2500МВА
1000, 350МВА 600, 350МВА
ПЭ-2
ПС-10
ПС-10
РЛВ-10-1000
РВ-10-600
РВК-10-3000*
РВК-10-2000
Т ЛК-10-5
600/5
РБА-10/600-6
ТПК-10 У3
400/5
РФ-10/400-6
7
фид. 314
8
фид. 315
9
фид. 316
10
фид. 317
11
фид. 318
12
СВ-10 1-2сш
13
фид. 320
15
ТДК-10 1сш
16
В-10 2Т
20
СВ-10 2-3сш
21
фид. 311
22
фид. 310
23
фид. 309
24
фид. 308
25
фид. 307
26
фид. 306
27
фид. 305
28
фид. 304
29
фид. 303
30
фид. 302
31
фид. 301
32
В-10 3Т
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
МГГ-10-2000
500МВА
ПЭ-2
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
МГГ-10-3000
750МГА
ПЭ-21
МГГ-10-2000
500МВА
ПЭ-2
МГГ-10-3000
750МГА
ПЭ-21
МГГ-10-2000
500МВА
ПЭ-2
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
ВМГ-133-2600, 350МВА
ПС-10
МГГ-10-3000
500МВА
ПЭ-2
Т ЛК-10-5
600/5
РБ-10/600-3
ТЛК-10-5
1000/5
РБ-10/400-6
Т ПК-10 У3
600/5
РБ-10/600-8
Т ПФМ-10
400/5
РБ-10/600-8
Т ПФМ-10
400/5
РБ-10/600-6
Т ПШФД-10
2000/5
Т ПК-10 У3
400/5
РБ-10/400
ТПЛ-10
150/5
ТПШФД-10
4000/5
Т ПЛ-10
150/5
Т ПШФД-10
2000/5
Т ЛК-10-5
600/5
РБА-10/600-8
ТПК-10 У3
600/5
РБА-10/600-8
Т ПК-10 У3
600/5
РБА-10/600-3
ТЛК-10-5
600/5
РБ-10/600-4
Т ПК-10 У3
400/5
РБ-10/400-4
Т ЛК-10-5
600/5
РБА-10/600-8
ТПК-10 У3
600/5
РБА-10/600-3
Т ПК-10 У3
400/5
РБ-10/400-4
ТЛК-10-5
600/5
РБА-10/600-6
Т ПК-10 У3
400/5
РБ-10/400-4
Т ПФМ-10
600/5
РВ-10/400-4
Т ПШЛ-10
3000/5
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РВ-10-2000
РЛВ-10-2000*
РВК-10-3000
РВК-10-3000
импортный
2000а
импортный
2000а
импортный
2000а
импортный
2000а
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РВ-10/600 а
РВТ-10/400 б
РВ-10/600 а
РВТ -10/400 б
РВ-10/600 а
РВТ -10/400 б
РВ-10/600
РВ-10/600 а
РВ-10/400 б
РВ-10/400
РВ-10/400
РВ-10/400
а. Городские
б. Т Т У
а. Эл-механ.
б. Городские
а. Кордная а.Эл.точ.приб.
б. Городские
б. Т Т У
а. Баранова
б. Баранова
а. Шинный
б. Шинный
а. Шинный
б. Шинный
а. Попова
б. Городская
НАМИТ -10
ОПН-10
14
ТН-10 2сш
РЛВ-10-200
17
ТН-10 1сш
РВ-10-400
18
ТДК-10 3сш
РЛВ-10-1000
РВ-10-600
НАМИТ -10
НАМИТ-10
ПКТ -10,ОПН-10
ПКТ -10,ОПН-10
19
ТСН-1
РЛВ-10-2000
РВ-10-600
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РЛВ-10-2000
РВ-10/600 а
РВТ -10/400 б
РВ-10/600 а
РВТ -10/400 б
РВ-10/600 а
РВ-10/400 б
РВ-10/600
РВ-10/600
РВ-10/600 а
РВ-10/400 б
РВ-10/600 а
РВ-10/400 б
РВ-10/600
РВ-10/600
РВ-10/600 а
РВ-10/400 б
РВ-10/400 а
РВТ-10/400 б
а. Городская
б. Полет
а. Полет
б. Полет
а. Баранова
б. Баранова
а. Баранова
б. Городская
а. Городская
б. Городская
а. Городская
б. Городская
а. Баранова
б. Баранова
а. Городская
б. Городская
а. К.Маркса
б. Городская
Т МА-320/10/0,4
а. Гор.водопр а.ОНИИ связи
б. Полет
б. Полет
Приложение № 2 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
стоимости работ _________________________________
(наименование объекта, стадии проектирования, вида работ)
№
п/п
1 этап
2 этап
3 этап
Заказчик: ……………………..
Подрядчик: …………………..
Вид работ и
наименования смет
Разработка ОТР
Разработка и согласование ПД с разделом
ТТО
Разработка и согласование РД
Номера смет на проектные
работы
Всего по смете:
НДС
Всего по смете с НДС:
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Стоимость по смете
(рублей)
Приложение № 3 к договору подряда
№ ____________ от «___» ________ 2014 г.
График финансирования по разработке проектно-сметной документации
№
Сумма
________ тыс. руб.
________ тыс. руб.
Сроки финансирования
Авансовый платеж в размере 15 % от стоимости проектных работ по
настоящему Договору перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение
20 рабочих дней со дня получения Заказчиком счета на предоплату, но не
ранее предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской
гарантии на возврат аванса.
Текущие платежи осуществляются в размере 85 % от стоимости этапа работ,
указанных в актах сдачи-приемки работ, оплачиваются в течение 30 рабочих
дней после подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ
(оказанных услуг) и счета-фактуры.
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение № 4 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
разработки проектной документации
на реконструкцию ___________________
(наименование объекта)
Заказчик: ……………………..
Подрядчик: …………………..
Сроки выполнения работ
(начало - окончание) месяц,
год
1
2
3
1 этап Разработка ОТР
45 календарных дней с
момента
подписания
договора
2 этап Разработка и согласование ПД с разделом ТТО 75 календарных дней с
момента
подписания
договора
3 этап Разработка и согласование РД
135 календарных дней с
момента
подписания
договора
…………..
Итого:
№
п/п
Наименование этапов
и видов работ
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Сумма платежа
4
Приложение № 5 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
СПИСОК
субподрядных организаций
Заказчик: ОАО «МРСК Сибири», адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда,144а;
Подрядчик:
№
п/п
Наименование организации
Состав выполняемых работ и сумма договора
субподряда (тыс. рублей)
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение № 6 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
ФОРМА ДОКУМЕНТА
Информация о собственниках контрагента
(включая конечных бенефициаров)
информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
№
ИНН
ОГРН
Наименова
ние
/ФИО
1
2
3
4
адрес
регистра
ции
серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность (для
физ.лиц)
руководитель/уч
астник/акционер/
бенефициар
информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)
5
6
7
8
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение № 7 к договору подряда
№ _________ от «___»__________2014г.
ФОРМА СО 6.408/0
АКТ
приемки выполненных работ (оказанных услуг)
№ ____________ от "____"____________" 20_____ г.
Мы, нижеподписавшиеся представители Сторон: _____________________________ (далее - Заказчик), и
______________________________ (далее - Исполнитель), составили настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с заключенным сторонами договором №__________ от ________________, Исполнителем
выполнены следующие работы (оказаны услуги)
Наименование работы (услуги)
Кол-во
ЕИ
Стоимость без
учета НДС, руб.
коп.
Сумма НДС,
руб. коп
ИТОГО:
Всего выполнено работ (оказано
услуг) на сумму:
(сумма прописью)
В том числе НДС
(сумма прописью)
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Стороны друг к
другу претензий не имеют.
Реквизиты Исполнителя:
Реквизиты Заказчика:
Работу сдал, от Исполнителя
Работу принял, от Заказчика
(должность)
(Ф.И.О)
(должность)
(Ф.И.О)
(подпись)
М.П.
(подпись)
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Подразделение:*
Должность
Подпись
Фамилия И.О.
Примечание
Ответственный
исполнитель
Руководитель ЦО
Главный бухгалтер
Руководитель
подразделения инвестиций
*Указывается Центр ответственности
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________