ТехноТел_КОНТРАКТ_№_0У3_084_А

КОНТРАКТ № 0У3/084/А-2014
на оказание услуг установке и техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-мониторинг" в
зданиях ГБПОУ ОКДиТ
г. Москва
"02" сентябрь 2014 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Образовательный комплекс дизайна и технологий» (ГБПОУ ОКДиТ), именуемый в
дальнейшем "Заказчик", в лице директора Чистовой Екатерины Богдановны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«ТехноТел» (ООО «ТехноТел») (ОГРН 5117746001621, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская,
д. 38, стр.1, пом. II/комн. 1), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального
директора Хватова Олега Марковича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и
города Москвы, на основании процедуры определения Исполнителя путем проведения
аукциона в электронной форме реестровый номер 0373100017914000017 (протокол № 2 от
22.08.2014 г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по установке и техническому
обслуживанию ПАК "Стрелец-мониторинг" в зданиях ГБПОУ ОКДиТ (далее - работы (услуги)
в объеме, установленном в Техническом задании (приложение 1 к настоящему Контракту,
являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется
принять результат оказанных услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 462 879 (четыреста шестьдесят две тысячи восемьсот
семьдесят девять) рублей 99 (девяносто девять) копеек, В том числе НДС – 18 %, 70 608
(семьдесят тысяч шестьсот восемь) рублей 81 (восемьдесят одна) копейка (далее - Цена
Контракта).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в
том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с Контрактом, в
безналичном порядке путем перечисления Цены Контракта со своего лицевого счета в
Московском городском казначействе на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого
указаны в ст. 14 Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими
Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, составленного по форме приложения 2 к
Контракту, с приложением документов, подтверждающих объем оказанных услуг, в течение 10
(десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Авансовый платеж не предусмотрен.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента
списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета
Заказчика, указанного в ст. 15 Контракта.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента
списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета
Заказчика, указанного в ст. 15 настоящего Контракта.
2.9. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование
новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или)
объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Статья 3. Сроки оказания услуг
3.1. Срок оказания услуг по Контракту установлен в соответствии с Техническим заданием и
составляет:
- работы по установке и наладке оборудования: с момента заключения контракта и до
30 сентября 2014 года;
- услуги по техническому обслуживанию: с момента установки оборудования и по
31 декабря 2014 года.
3.2. Моментом выполнения оказания услуг является подписание соответствующего Акта
сдачи-приемки услуг.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. После завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно
уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления,
указанного в п. 4.1 Контракта, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной
документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт сдачи-приемки услуг,
подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2
Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по
настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям,
изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет заказным письмом
с уведомлением, либо отдает нарочно Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один)
экземпляр Акта сдачи-приемки услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно
результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных
услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их
устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с
необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов оказанных услуг
Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить
указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом,
в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.5. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного
(почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов
оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или
акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения
Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые
разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте,
содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить
полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику
приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект
отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых
доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2
(двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки
и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем
недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в
случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении
оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра
Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке,
предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный
Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты
Исполнителю оказанных услуг.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а
также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии
Техническим заданием и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и
оплатить услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.1.6. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования
средств бюджета города Москвы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе
оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в
соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в
случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и
порядке продолжения оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг при
необходимости корректировки сроков оказания услуг принимается Заказчиком и
Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему
Контракту.
5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки
(штрафа, пени) от Исполнителя направить Исполнителю претензионное письмо с требованием
оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.5. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты
истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме,
направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства Исполнителем
принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты
Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое
заявление с соответствующими требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.8. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания
соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и
Исполнителем такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.9. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств
Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Исполнителя оплаты
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Контракту:
5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты
получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки (штрафа, пени) не
позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в
претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями
Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.10. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и
стоимости выполненных Исполнителем оказанных услуг Технического задания и Акту сдачиприемки услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления
разъяснений в отношении оказанных услуг.
5.2.11. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований
требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
5.2.11.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты
получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.11.2. При неоплате в установленный срок Исполнителю неустойки (штрафа, пени) не
позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в
претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями
Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по
настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и
при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии со ст. 2 настоящего
Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным
оборудованием и т.п., по содержанию услуг), предусмотренных в Технической документации.
При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов услуг по
Контракту. Перечень услуг, оказанных соисполнителями, и их стоимость Исполнитель
указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам оказания услуг
в порядке, установленном Контрактом.
5.3.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания
услуг в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями
Контракта.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную
документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным
нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг и
в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность
результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный
настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после
приостановления оказания услуг.
5.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование
вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также в случае если
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг,
являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном
членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие
документов,
подтверждающих
его
соответствие
требованиям,
установленным
законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.
Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в
срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.7. В течение 10 дней с момента заключения Исполнителем) договора с субисполнителем
Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях,
заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых
составляет более десяти процентов Цены контракта. (В случае, если начальная (максимальная)
цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 об установлении размера начальной (максимальной)
цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой
в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя)
предоставлять заказчику дополнительную информацию).
5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и
Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения услуг в соответствии с требованиями,
указанными в Контракте и Техническом задании.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту услуги установлены в
Техническом задании.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае,
если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки,
согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и
сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на
период устранения недостатков.
При обнаружении в гарантийный срок дефектов/недостатков/недоработок в выполненных
работах, материалах, оборудовании, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки
согласованные Исполнителем и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных
дефектов/недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в
этом случае соответственно продлевается на период устранения выявленных
дефектов/недостатков/недоработок.
При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в
гарантийном сроке, Заказчик проводит за счет Исполнителя квалифицированную экспертизу с
привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий
Акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов/недостатков/недоработок для
обращения в Арбитражный суд г. Москвы.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства
по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
на день уплаты неустойки от Цены Контракта.
7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Сумма штрафа определяется в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. (применение
штрафных санкций к Заказчику применимо в следующих случаях:
1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров, работ, услуг;
2. Непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей
переработке (обработке) вещи, которое препятствует исполнению Контракта, а также при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения в Контракт
условия о необходимости представления указанного).
7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере,
определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем 1/300 действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем)
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом в порядке и размере,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается результат оказания
услуг, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также
Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Контракту.
7.7. При непредставлении Заказчику информации, указанной в п.5.4.7. Контракта,
Исполнителю начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта,
заключенного Исполнителем с субисполнителями пеня подлежит начислению за каждый день
просрочки такого обязательства.
7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания
услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.11. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть
устранены в приемлемый для заказчика срок.
- Осуществление поставок некомплектных товаров, если поставщик, получивший
уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров
или не заменил их комплектными товарами.
- Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков поставки товаров, предусмотренных
контрактом, включая график поставки.
- Если подрядчик не приступает к исполнению контракта в срок, установленный контрактом,
или нарушает график выполнения работ (оказания услуг), предусмотренный контрактом, или
выполняет работу (оказывает услугу) так, что окончание ее к сроку, предусмотренному
контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги)
стало очевидно, что она не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный
контрактом срок.
- Если отступления в работе (услуге) от условий контракта или иные недостатки результата
работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо
являются существенными и неустранимыми.
- Если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем.
8.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти)
календарных дней с даты его получения.
8.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
8.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят
сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, предоставленных Исполнителем.
8.6. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.6. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй
Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Контракта.
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Контракта на сумму
171 379 (сто семьдесят одна тысяча триста семьдесят девять) рублей 85 (восемьдесят пять)
копеек, что составляет 29,99 % от начальной (максимальной) цены Контракта, путем внесения
денежных средств на счет Заказчика
Срок действия данного обеспечения – по «31» декабря 2014 года включительно.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракт, самостоятельно.
9.2. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту,
включая обязательства по уплате Исполнителем предусмотренных Контрактом неустоек
(штрафов, пеней), перечислены Исполнителем в размере, установленном в п. 9.1 Контракта, на
следующий счет 2107541000451941.
Факт внесения Исполнителем денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по
Контракту подтверждено платежным поручением от 25.08.2014 г. № 288 с отметкой банка о
проведении платежа и списании средств со счета Исполнителя и поступлением денежных
средств на счет Заказчика.
Внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Контракту,
включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Контрактом
неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо
неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя по Контракту
убытков, и иные обязательства Исполнителя, денежные средства обеспечивают исполнение
Исполнителем всех обязательств Исполнителя по Контракту, а также обязательств, связанных
с его ненадлежащим исполнением Исполнителем, включая обязательства по возмещению
Заказчику убытков, а также обязательств Исполнителя по уплате Заказчику неустоек (штрафов,
пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением Исполнителем предусмотренных
Контрактом обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных
внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных
Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую
Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве
возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем
Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в
собственность Заказчика.
Денежные средства возвращаются Исполнителю Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя
по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения
Исполнителем всех его обязательств по Контракту, а также всех обязательств Исполнителя по
возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических
фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в
этом письменном требовании.
9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10
(десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения
обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в
настоящей статье Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Исполнителем
предоставлена недостоверная банковская гарантия.
9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, неуплаты
Исполнителем неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Исполнителем своих обязательств по Контракту.
9.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом
может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара
и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов
государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения
настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с
обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его
подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий
Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением
таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный
срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из
них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного
согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" декабря
2014 г.
12.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за
исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств
заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение
срока действия контракта.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3
(трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов в
порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,
указанному в ст. 15 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты
с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с
использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Дополнительно стороны вправе оформить
Контракт в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение 1"Техническое задание",
приложение 2 "Форма Акта сдачи-приемки услуг".
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и
Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в
Реестре контрактов ЕАИСТ в порядке, предусмотренном действующими нормативными
правовыми актами города Москвы.
Статья 14. Бюджетные риски
14.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных статьей 8.1 настоящего Контракта.
14.2.Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.3. В случае, если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Контракта при
наступлении обстоятельств, указанных в п.14.4. настоящей статьи настоящего Контракта,
Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
14.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование
новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или)
объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Государственное
Бюджетное профессиональное
Образовательное учреждение
города Москвы «Образовательный
комплекс дизайна и технологий»
(ГБПОУ ОКДиТ)
Адреса:
- юридический: 105568, г. Москва,
ул. Чечулина, д. 3, корп. 1
- фактический: 105568, г. Москва,
ул. Чечулина, д. 3, корп. 1
Телефон 8(499)308-65-80
Электронный адрес: 18kld.ru
Получатель: л/с 2707541000451941
Код субсидии ________________
ОГРН 1057719020644
ИНН 7719286048
КПП 771901001
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"ТехноТел" (ООО "ТехноТел")
Адреса:
- юридический: 123557, г. Москва,
ул. Пресненский вал, д. 14
- фактический: 105066, г. Москва.
ул. Новорязанская, д. 38, стр.1, пом.II/комн.1
Получатель: к/с 30101810200000000593
ОГРН 5117746001621
ИНН 7701941986
КПП 770101001
Банк организации:
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
р/с 40702810801400002695
Телефон: 8(495)744-08-32
Банк организации:
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА
БИК 044583001
р/с 40601810000003000002
Директор ГБПОУ ОКДиТ
_____________________ Е. Б. Чистова
М.П.
Генеральный директор ООО "ТехноТел"
_______________________ О. М. Хватов
М.П.
Приложение № 1
к Контракту
от «___» __________ 2014 г. № _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по установке и техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-мониторинг" в
зданиях ГБПОУ ОКДиТ
1.
Объект закупки: Оказание услуг по установке и техническому обслуживанию ПАК
"Стрелец-мониторинг" в зданиях ГБПОУ ОКДиТ.
2. Место оказания услуг: Структурные
расположенные по следующим адресам:
ул. 9-Парковая, д. 29
(ВАО)
ул. Сиреневый бульвар, д. 9 (ВАО)
ул. Снайперская, д.11 А
(ВАО)
ул. Савельева, д. 5
(ЦАО)
ул. Усачева, д.1
(ЦАО)
ул. Чечулина, д.3 стр. 1
(ВАО)
ул. Новогиреевская, д. 24 (ВАО)
подразделения
(объекты)
ГБПОУ
ОКДиТ,
3. Источник финансирования: Целевые субсидии
4. Коды бюджетной классификации Российской Федерации:
075-0704-03Б0181-612-225
075-0704-03Б0181-612-310
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 571 456,66 руб. (пятьсот семьдесят одна тысяча
четыреста пятьдесят шесть рублей шестьдесят шесть копеек).
Начальная (максимальная) цена контракта включает все затраты, издержки и иные расходы
Исполнителя, связанные с исполнением условий контракта, а также расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, в
т.ч. НДС.
6. Сроки оказания услуг:
- установка оборудования и пуско-наладочные работы: с момента заключения контракта и до
30.09.2014 г.;
- техническое обслуживание: с 01.10.2014 г. оборудования и по 31.12.2014 г.
7. Краткие характеристики оказываемых услуг:
ООО передачи извещений с выводом радиосигнала на пульт подразделения пожарной
охраны ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве» при срабатывании автоматической
пожарной сигнализации, без использования каких-то ни было ретрансляторов, без операторов
учреждения и без операторов ретранслирующих организаций.
Радиосистема передачи извещений должна обеспечивать:
- передачу извещений от станции объектовой радиосистемы к пультовой радиостанции,
установленной в центре управления в кризисных ситуациях «01» МЧС России по г. Москве;
- приём ОТ пультовой радиостанции «Стрелец-Мониторинг» команд управления станцией
объектовой «Стрелец-Мониторинг»;
- контроль собственного состояния станции объектовой «Стрелец-Мониторинг» (контроль
уровней напряжения питания (основного и резервного), контроль вскрытия корпуса, контроль
связи с подключенным объектовым оборудованием).
- ретрансляцию извещений на другие станции объектовые и для доставки извещений на
пультовую радиостанцию «Стрелец-Мониторинг» и отображение принятой информации с
указанием номера (адреса) объектового оконечного устройства, передавшего радиосигнал;
- ведение базы объекта и сигналов, создание и редактирование плана объекта;
- автоматизацию работы диспетчеров центра управления в кризисных ситуациях «01» МЧС
России;
- визуализацию плана объекта.
8. Количество услуг для каждой позиции и вида:
Комплект поставки станции объектовой РСПИ "Стрелец - Мониторинг" (на один объект)
Наименование и условное обозначение
Станция объектовая РСПИ "Стрелец-Мониторинг"
Радиомодем 146, Радиомодем 450
Модуль трансивера TP/XF-78
Модуль МВК-RS
Комплект принадлежностей:
Программное обеспечение "SM Config", компакт-диск
Кабель USB 2.0 (А mini B)
Шуруп универсальный 4х40
Дюбель пластмассовый
Джампер
Вставка плавкая ВП1-1-3,15А
Вставка плавкая ВПТ6-10-2А
Вставка плавкая S506-250-R-B
Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм+-5%
Контакт для подключения аккумулятора
Стяжка ALT-1025
Аккумулятор 12V, 7Ah
Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
16 шт.
2 шт.
5 шт.
1 шт.
Антенна штыревая 146 или 450 3)
1 шт.
Всего: 7 (семь) объектов.
9. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:
Сопутствующие работы и услуги, связанные с оказанием данных услуг выполняет
Исполнитель.
- Обследование объекта для определения прохождения радиосигнала и необходимого
оборудования.
- Монтаж оборудования и подключение к энергоносителям.
- Подключение к АПС (согласование работ с обслуживающей организацией)
- Проверка прохождение тестовых сигналов.
- Сопровождении документов согласно регламента ГУ МЧС Россиии по г.Москве для
регистрации в ЦУКС ГУ МЧС России по г.Москве
- Техническое обслуживание установленного оборудования до 31.12.2014г.
10.
Общие требования к услугам, требования по объему гарантий качества, требования по
сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей
нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ПЭУ, ПУЭ, НПБ, ППБ и иными
действующими нормативными документами по предмету запроса котировок.
Все виды работ, должны быть выполнены в полном объеме. Внесение изменений в объёмы
и виды работ не допускается. Частичное выполнение работ не допускается.
Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ, разработанным
Подрядчиком и согласованным с руководителем учреждения и не должны препятствовать
нормальной работе учреждения. По согласованию с Заказчиком возможно выполнение работ в
выходные и праздничные дни, время проведения работ согласовывается с Заказчиком
дополнительно. Подрядчик при исполнении договора по согласованию с Заказчиком имеет
право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.
Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при
выполнении работ, должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено
законодательством РФ. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии сертификатов на
используемые в работе материалы до начала производства работ с использованием таких
материалов. Подрядчик должен вывезти строительный мусор с объекта.
На всех этапах создания (установки, монтажа, наладки, испытаний и т.п.) остановка и
прекращение функционирования существующей системы АПС на объекте не допускается.
При подключении станции объектовой «Стрелец-Мониторинг» к системе передачи
извещений по радиоканалу пуско-наладочная организация должна: в базе данных
персонального компьютера пульта централизованного наблюдения, создать карточку объекта,
внести адрес, наименование объекта, фамилии ответственных лиц, контактные телефоны,
присвоить код объекту в системе передачи извещений по радиоканалу.
Автоматическая передача извещения.
Оборудование системы пожарного мониторинга должно обеспечивать автоматическую, без
участия персонала объектов защиты, передачу извещений о факторах возникновения пожара,
неисправности и других сервисных извещений от систем пожарной сигнализации
установленных на объектах защиты на пульт централизованного наблюдения.
Оборудование системы пожарного мониторинга должно обеспечивать сопряжение с
системами пожарной сигнализации различных производителей, установленными на объектах
защиты, по стандартным информационным интерфейсам в зависимости от их технических
возможностей.
Уровень информативности.
Адресная передача извещения о фактах возникновения пожара должна происходить с той
максимально возможной точностью, которую могут обеспечить установленные на объектах
защиты системы пожарной сигнализации, исходя из технических возможностей. При
отсутствии возможности адресной передачи извещений с точностью до извещателя
(помещения) рекомендуемый уровень информации с точностью до этажа.
Необходима раздельная доставка извещений «Пожар», «Неисправность» и других сервисных
извещений от систем пожарной сигнализации установленных на объектах защиты на пункте
центрального наблюдения.
Каналы связи и протоколы обмена.
Оборудование должно обеспечивать передачу извещений различных типов по дуплексному
радиоканалу, поддерживающему двухсторонний протокол обмена данными между
оборудованием и пунктом центрального наблюдения со следующими характеристиками:
- двухсторонний протокол обмена данными между оборудованием и пунктом центрального
наблюдения с автоматическим контролем канала с интервалом от 2 минут до 6 часов;
- автовыбор маршрута доставки сигналов;
- автосмена частот при возникновении помехи, препятствия;
- автоматическое тестирование канала связи путем передачи контрольных тестов с
настраиваемым интервалом от 30 секунд до 20 минут и контролем потери связи.
Применение основного канала связи возможно только на радиочастотах, выделенных в
установленном порядке Главному управлению МЧС России по городу Москва.
Электропитание.
Основной источник питания от сети переменного тока, с обязательным наличием встроенного
резервного источника питания, обеспечивающего автономную работу не менее 3 часов в
случае отключения основного электропитания.
Ограничение в применении.
Не допускается применение основных каналов связи организованных на радиочастотах,
выделенных в установленном порядке для организации любительской службы связи,
радиочастотах гражданского назначения со свободным применением.
Модернизация
Система пожарного мониторинга должна реализовывать возможность дальнейшей
модернизации как программного обеспечения, так комплекса технических средств. Также
необходимо предусмотреть возможность увеличения производительности системы путем её
масштабирования.
Надежность.
Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций
при возникновении следующих внештатных ситуаций:
- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС,
восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска
исполняемого файла системы;
- при ошибках в работе аппаратных средств;
Для защиты аппаратуры от бросков напряжения и коммутационных помех должны
применяться сетевые фильтры.
Безопасность.
Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением,
должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь
зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.
Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и
коротких замыканиях, а также аварийное ручное отключение.
Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать на бытовое
электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов.
После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств
пожаротушения.
Факторы, оказывающие вредное воздействие на здоровье со стороны всех элементов системы
(в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения,
вибрация, шум и т.д.) не должны превышать действующих норм. (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03
ОТ 03.06.2003 г.).
Система должна обеспечить автоматическую передачу сообщений о снятии тревожных
сигналов и иметь в наличии прямой выделенный радиоканал связи с пультом «01» ЦУКС ГУ
МЧС России по г. Москве.
11.
Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения,
согласования):
Работы должны выполняться при наличии всех необходимых разрешительных документов.
12.
Требования к качественным характеристикам работ и услуг. Требования к
функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при
оказании услуг:
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1 Общие характеристики РСПИ
• До 8 тыс. приемопередающих станций в одной системе.
• Частотные диапазоны, использующиеся для обмена данными в РСПИ: 146-174 МГц, 403-470
МГц.
• Контроль наличия связи со всеми элементами системы.
• Криптографическое закрытие передаваемой информации.
• Программируемая скорость передачи данных в РСПИ.
• Дальность связи между станциями в открытом пространстве с радиомодемами "146" на
скорости 9.6 кбит/с: максимальная– 22 км, рабочая– 6-8 км (дальность связи с энергетическим
запасом более10 дБ).
1.2 Радиочастотные параметры
• В приемопередающих станциях используется радиомодемы следующих
типов:
N
Радиомодем
Частотный диапазон,
МГц
Излучаемая
мощность, Вт
"146"
146 – 174
до 5 Вт
"450"
403 – 470
• Ширина радиочастотного канала составляет 25 кГц. При программировании параметров
станции пользователем центральная частота может
быть установлена по сетке частот с шагом 6.25 кГц.
• Приёмопередающие станции рассчитаны на подключение антенно-фидерных трактов с
волновым сопротивлением 50 Ом.
1.3 Технические характеристики станций
• Приемопередающая станция имеет следующие интерфейсы подключения:
– RS-232,
– USB,
• Подключение к ПК осуществляется при помощи RS-232 либо USB. Длина
линии связи по интерфейсуRS-232 – до30 м, по линии USB – до3 м.
• Поддерживаемое приёмно-контрольное оборудование:
– Внутри объектовая радиосистема охранно-пожарной сигнализации
"Стрелец", ТУ4372-057-23072522-2004 (по интерфейсуRS-232).
– Внешние приемно-контрольные приборы(ПКП) по сигнальным входам
модуля МВК-RS (до восьми входов).
– Внешние приемно-контрольные приборы по телефонной линии с применением DTMF
протокола формата "Ademco Contact ID.
• Автоматическое управление мощностью радиоизлучения.
• Программируемый период передачи контрольных сигналов(30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10
мин, 20 мин).
• Индикация собственного состояния на светодиодных индикаторах на
плате управления станции.
• Контроль вскрытия корпуса.
• Диапазон рабочих температур-20...+50 °С.
1.4 Электропитание
• Электропитание станций системы– от сети переменного тока(50 Гц, 220 В) и встроенного
аккумулятора (12 В, 7 А⋅ч или12 В, 17 А⋅ч).
• Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 187 до 242 В.
• Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания приёмопередающей станции – от
10.8 до 15.0 В.
• Потребляемая станцией мощность от сети– не более 35 ВА.
• Максимальный ток потребления объектовой станции от аккумулятора:
Режим работы Ток потребления, не более
Прием 90 мА
Передача 2 А
13.
Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной
выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:
Оплата по Контракту производится по факту выполненных работ после проведения
тестовых сигналов с ЦУКС ГУ МЧС России по г.Москве на основании отчетных документов
(счет, счет-фактуры, сметный расчет (ТСН-2001) в индексах на момент заключения Контракта,
акт выполненных работ (форма КС-2, КС-3)).
На основании ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» приемка оказанных Исполнителем услуг осуществляется Заказчиком на основании
экспертного заключения в соответствии со ст. 4 Контракта.
Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в соответствии со ст. 2 Контракта по
факту выполнения работ, а в части технического обслуживания – ежемесячно с 01.10.2014 г. и
по 31.12.2014.г.
Авансовый платеж не предусмотрен.
В случае необходимости составляются акты на скрытые работы, акты или протоколы
испытаний, предоставляются сертификаты на материалы и оборудование, в случае установки
оборудования - акты пуско-наладочных работ, отчеты о наладке, исполнительные схемы и
чертежи и т.п., оформленные в установленном действующим законодательством порядке.
14.
Привлечение соисполнителей:
Допускается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Приложение № 2
к Контракту
от «___» ______________ 2014г. № ______
УТВРЕЖДАЮ
Заказчик
ГБПОУ ОКДиТ
_______________ Е. Б. Чистова
м.п.
УТВЕРЖДАЮ
Исполнитель
ООО "ТехноТел"
_________________ О. М. Хватов
м.п.
ФОРМА
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИУСЛУГ
«_____» ___________ 2014г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Образовательный комплекс дизайна и технологий», именуемый в дальнейшем
Заказчик в лице Директора Чистовой Екатерины Богдановны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании
___________, и с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом от «____» __________ 2014г. № _______
Исполнитель оказал услуги по ___________________________________________________
на сумму ____________________________________________________________________.
2. Фактический объем и качество услуг соответствует требованиям, установленным в
Контракте.
Заказчик
________________ФОРМА
М.П.
Исполнитель
_____________ ФОРМА
М.П.
Владелец сертификата: Кабанов Александр Сергеевич
Организация: ООО "ТехноТел"
Департамент:
Город: Москва
Страна: RU
Хэш
файла:
RUJBQTU2OTVGRjBGQkYyOTc4QjFFNjM1NTQ2OENFOUJBMzQ2RkM0NTEyNTE5MDJDM
UJERjZCNzVDRUY1NUU5Nw==
Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Владелец сертификата: Чистова Екатерина Богдановна
Организация: ГБПОУ ОКДиТ
Департамент:
Город: Москва
Страна: RU
Хэш
файла:
RUJBQTU2OTVGRjBGQkYyOTc4QjFFNjM1NTQ2OENFOUJBMzQ2RkM0NTEyNTE5MDJDM
UJERjZCNzVDRUY1NUU5Nw==
Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001