Договор поставки Халикова ИП

г. О рек
Д О Г О В О Р П О С Т А В К И № 64! / ;
«01» октября 2014 г
И н д и в и д у а л ь н ы й п р е д п р и н и м а т е л ь Х а л и к о в а Розалия М а г р у и о в н а , именуемым в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства о внесении в Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи об
индивидуальном
предпринимателе: серия 56 № 002931032 от 25.12.2012г., выданного Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
о б р а з о в а н и я « К о л л е д ж сервиса г. О р е н б у р г а О р е н б у р г с к о й о б л а с т и » , именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Мальгиной Татьяны Маркияновны, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя строительные и отделочные
материалы, далее именуемые «Товар» согласно выставленному счету (накладной), являющегося
неотъемлемой частью договора, а 11окупатель обязуется принять и оплатить данный Товар.
1.2.Доставка товара осуществляется силами Покупателя (самовывоз), если иное не установлено
с о гл а ш с н и е м с то р о н.
1.3.Поставщик уведомляем любым доступным способом (телефонограммной. телеграммой,
факсограммой, письмом) Покупа теля о готовности отгрузить Товар. Покупатель в течение 2 (ДВУХ)
дней с момента получения уведомления обязан вывезти Товар со склада Поставщика. В случае,
если Покупатель по истечение этого времени не вывозит Товар со склада Поставщика, последний
помещает товар на ответственное хранение. По истечении 5 (пяти) календарных дней после
помещения Товара на ответственное хранение. Поставщик имеет право на реализацию Товара,
помещенного на ответственное хранение. Плата за ответственное хранение взымаетея в размере
0,1% от суммы приобретенного товара за каждый день хранения. Расходы на хранение
возмещаются Покупателем Поставщику на основании выставленного Поставщиком счета в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты выс тавления счета.
2.ЦЕНА Д О Г О В О Р А
2.1.Цепа Договора складывается из цепы Товара и устанавливается в валюте РФ и указывается в
счетах на оплату, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе НДС 18%
и составляет сумму 380 000 руб. 00 коп. (Триста восемьдесят рублей 00 копеек).
Цена Товара но настоящему договору включает в себя расходы Поставщика, связанные с
поставкой товара на склад, включая стоимость упаковки, страховые и другие сборы,
предусмотренные действующим законодательством.
2.2.Изменение цен на поставленный Товар возможно в случаях, установленных законодательством
или данным Договором по письменному соглашению Сторон.
3.ФОРМА ОПЛАТЫ
3.1 .Покупатель осуществляет 100% предоплату за Товар путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика или внесением денежной наличности в кассу Поставщика.
4. К А Ч Е С Т В О , У П А К О В К А II П Р И Е М К А Т О В А Р А
4.1 .Качество приобретенного Товара должно соответствовать действующей
нормативнотехнической документации и подтверждаться качественным удостоверением и сертификатом
происхождения.
4.2.Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке.
4.3. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкций «О
порядке приемки продукции Г1ТН и Т И П но количеству», утв. Постановлением Госарбитража при
Совете министров от 15.06.1965г. № П-6 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от
29.12.1973г. № 81, от 14.11.19741. № 98) и «О порядке приемки продукции ПТН и Т И П по
качеству» от 25.04.1966г. № П-7 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973г. №
81,от 14.11.1974г. № 98). Нормы вышеуказанных инструкций, применяются сторонами только в
части, пе противоречащей условиям настоящего договора и действующему законодательству.
4.4.Проверка Товара но качеству (на наличие видимых недостатков) и количеству осуществляется
в день приемки Товара. Претензии в связи с недостачей товара предъявляются Поставщику в 14дневный срок с момента получения товара.
5 . П Е Р Е Х О Д П Р А В А С О Б С Т В Е Н Н О С Т И II Р И С К О В
5.1.Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским
законодательством России.
5.2.11раво собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента приемки товара Покупателем на складе Поставщика и подписания
Сто ро па м 11 на кл ад пых.
6. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь С Т О Р О Н
6.1 .Поставщик и Покупатель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства по настоящему договору, согласно действующему законодательству.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.В случае обязательств, препятствующих полному или частичному исполнению одной из
сторон обязательств по настоящему
договору: пожара, стихийного бедствия, политических
событий или других независящих от сторон обстоятельств, сроки выполнения настоящего
договора отодвигаются
соразмерно
времени,
в течение
которого действовали
такие
обстоятельства.
7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему
договору, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении указанных
обстоятельств любым доступным способом: телеграммой, факсограммой, письмом.
7.3.В случае изменения реквизитов стороны обязуются уведомить друг друга об их изменении в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента их изменения.
7.4.Все возникающие споры по исполнению настоящег о договора решаются путем переговоров
между сторонами, при не достижении соглашения - в Арбитражном суде по месту нахождения
истца.
7.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную
юридическую силу.
8.СРОК Д Е Й С Т В И Я Д О Г О В О Р А
8.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014г., а в части
взаиморасчетов - до полного их исполнения.
8.2.Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке с
предварительным уведомлением второй стороны за 5 (Пять) дней до даты расторжения договора
А Д Р Е С А II Б А Н К О В С К И Е Р Е К В И З И Т Ы
ПОСТАВЩИК
ИП Х а л и к о в а Р.М.
И Н Н 561500302934
Юрид. адрес: 462422, Оренбургская область,
г. Орск, ул. Володарского, д.8
Почтовый адрес: 462429. Оренбургская
область, ул. Волкова д. I
Р/с 40802810206080000026
в НИЖЕГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
К/сч30101810300000000881
БИК 042282881
Телефон: 8 (3537) 20-38-40
Й1 \ ш в йдуал ь н ы й п ред п р и ни м ател ь
^ 1
Т/-ч
Р.М. Халикопа
ПОКУПАТЕЛЬ
Г А О У С П О « К о л л е д ж с е р в и с а г. О р е н б у р г а »
ИМИ 5611017230 К П П 561 101001
ОГРП 1025601717558
Адрес: Россия, 460023 г. Оренбург,
ул. Химическая, д. 10
р/сч 40603810100004000033
О А О «Панк Оренбург»
к/с 30101810400000000885
Б И К 045354885
О К Н О 02501961
О К А Т О 53401368000
О К Н Х 92200/51510
Тел/факс: 8(3532) 47-94-45
.цта: К'ссит-1 8(а>уапс1сх.гп
ч
Т . М . Мальгина