на плановые виды ремонта грузовых вагонов г - ОАО "ВРК-3"

Д О Г О В О Р №______
на плановые виды ремонта грузовых вагонов
г. Москва
«___» __________ 2011г.
Открытое акционерное общество «Вагонная ремонтная компания -3» (ОАО «ВРК-3»),
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Воробьева Николая
Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________ «_______», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________, действующего на основании (Устава) доверенности №______ от
____________ 2011г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя
обязательства производить плановые виды ремонта (деповской, капитальный) грузовых
вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном
основании (далее – грузовые вагоны) по согласованному Сторонами графику подачи вагонов в
ремонт с указанием рода вагона и вида ремонта по форме (Приложение № 1).
1.2. Общий объем ремонта по настоящему Договору определяется Сторонами в
Приложении №2 к настоящему Договору.
1.3. Плановые виды ремонта грузовых вагонов производятся в вагонных ремонтных
депо (далее – Депо Подрядчика). Перечень Депо Подрядчика указан в (Приложение № 3) к
настоящему Договору, и согласован Сторонами с учетом полигона курсирования грузовых
вагонов Заказчика и производственных мощностей Депо Подрядчика.
1.4. Депо Подрядчика выполняет работы по погрузке(выгрузке) узлов, деталей и
колесных пар Заказчика при поставке их для ремонта и при вывозе металлолома, а также
производит их хранение на территории Депо Подрядчика.
1.5. Депо Подрядчика организует подачу грузовых вагонов с железнодорожных путей
общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика, а также после ремонта, уборку
грузовых вагонов с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего
пользования.
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость деповского, капитального ремонта грузового вагона определяется
исходя из его состояния на основании фактически выполненных ремонтных работ. Цена
ремонтных работ определена Прейскурантом цен на ремонтные работы (Приложение № 4),
кроме того НДС по ставке 18%.
Цена запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных
запчастей на новые или бывших в употреблении собственности Подрядчика определяется
настоящим Договором (Приложение № 16), кроме того НДС по ставке 18%.
Выполненные ремонтные работы на грузовом вагоне и их цена отражаются в Расчетнодефектной ведомости на ремонт грузового вагона (далее – Расчетно-дефектная ведомость) по
согласованной форме (Приложение № 5).
Расчетно-дефектная ведомость формируется Депо Подрядчика и утверждается
начальником депо Подрядчика.
Отдельной строкой в Расчетно-дефектную ведомость включается сбор за подачу с
железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика, и их
уборку после ремонта с тракционных путей Депо Подрядчика на железнодорожные пути
общего пользования. Ставка сбора за подачу / уборку 1 вагона с железнодорожных путей
общего пользования на тракционные пути Депо Подрядчика и с тракционных путей Депо
Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования определяется Приложением № 7 ,
кроме того НДС по ставке 18%.
Стоимость услуг по хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей и колесных пар
грузовых вагонов, а также металлолома, на территории Депо Подрядчика собственности
Заказчика определяется в соответствии с протоколом согласования цены на хранение и
погрузку(выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение № 6).
2.2. В случае изменения Прейскуранта цен на ремонтные работы Подрядчик направляет
Заказчику уведомление об изменении цен на работы и услуги Подрядчика с проектом
дополнительного соглашения к настоящему Договору за 30 (тридцать) календарных дней до
момента вступления в силу новой цены.
Согласование изменения цен на работы и услуги Подрядчика и подписание
дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении цен на работы и услуги
Подрядчика, осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
получения уведомления об изменении цен.
Уведомление об изменении цен на работы и услуги Подрядчика с проектом
дополнительного соглашения направляется Подрядчиком Заказчику посредством факсимильной
или электронной связи с дальнейшим направлением оригиналов по почте.
В случае несогласия Заказчика с изменением цен на работы и услуги Подрядчика, и не
подписания дополнительного соглашения к Договору в установленный в настоящем пункте
срок, Подрядчик вправе приостановить ремонт грузовых вагонов. При этом Стороны
принимают решение о досрочном расторжении
настоящего Договора в порядке,
предусмотренном пунктом 12.4 настоящего Договора.
2.3. Заказчик ежемесячно производит перечисление авансовых платежей за ремонт
грузовых вагонов на расчетный счет Депо Подрядчика, в порядке стопроцентной предоплаты
на основании выставленного счёта Депо Подрядчика, исходя из средней фактической
стоимости ремонта вагонов Заказчика за предыдущий месяц и планируемого объема ремонта
грузовых вагонов в течение 3 (трёх) банковских дней с даты его получения, но не позднее 25
числа месяца, предшествующего месяцу ремонта.
Оплата работ за первый месяц действия настоящего Договора производится Заказчиком в
порядке стопроцентной предоплаты путем перечисления денежных средств, на расчетный счет
Депо Подрядчика исходя из средней фактической стоимости ремонта, определяемой Депо
Подрядчика и планируемого объема ремонта грузовых вагонов, на основании выставленного
счета Депо Подрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с даты его получения, но не позднее
дня подачи грузовых вагонов в ремонт.
Депо Подрядчика приступает к ремонту грузовых вагонов Заказчика при поступлении
от него предоплаты на свой расчетный счёт.
Депо Подрядчика представляет Заказчику авансовые счета-фактуры в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня получения авансовых платежей от Заказчика в счет предстоящего
выполнения работ.
В случае возникновения задолженности за выполненные работы и оказанные услуги по
настоящему Договору на дату поступления авансового платежа, Подрядчик направляет
полученные денежные средства от Заказчика на погашение дебиторской задолженности в
необходимом размере, при условии, что Заказчик принял неоплаченные в срок работы без
замечаний и данные работы не являются предметом спора между Сторонами.
Остаток денежных средств Заказчика после погашения дебиторской задолженности
считаются авансом полученным в счет предстоящего выполнения работ.
В случае, если фактическая стоимость произведенных Депо Подрядчика работ, а также
оказанных услуг в текущем месяце не превысила произведенный Заказчиком авансовый
платеж, то сумма переплаты учитывается как предоплата в счет предстоящего выполнения
работ по настоящему Договору, либо может быть возвращена Заказчику на основании
письменного обращения.
При возникновении у Заказчика просроченной дебиторской задолженности по расчетам
перед Подрядчиком, Подрядчик вправе не принимать грузовые вагоны в ремонт до полного
погашения задолженности Заказчиком.
2.4. В течении 3 (трех ) календарных дней с даты завершения работ по деповскому и
капитальному ремонту грузовых вагонов, Депо Подрядчика предоставляет Заказчику акты о
выполненных работах ( оказанных услугах ) ( Приложение №8), к которому прилагается
комплект документов, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора.
2.5. Не позднее 1 (первого) числа месяца следующего за отчетным, Депо Подрядчика
предоставляет Заказчику акты о выполненных работах (оказанных услугах) (Приложение № 8)
по хранению и погрузке/выгрузке узлов, деталей, колесных пар грузовых вагонов и
металлолома, к которому прилагаются расчеты стоимости услуг оказанных по хранению
(Приложение №10) и погрузке/выгрузке ( Приложение №9), оформленные, исходя из цен,
согласованных Сторонами в протоколе согласования стоимости за хранение и погрузку
(выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и металлолома (Приложение №6 ) и в соответствии с
расчетным весом деталей грузового вагона, применяемого для расчета стоимости услуг по
погрузке ( выгрузке) и хранения (Приложение №11) .
2.6. Заказчик возвращает подписанные акты о выполненных работах (оказанных услугах),
либо направляет мотивированный отказ от их подписания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
получения от Депо Подрядчика на основании подписанных Сторонами актов о выполненных
работах ( оказанных услугах), но не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным.
Подрядчик представляет Заказчику счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
получения от Заказчика подписанных актов о выполненных работах (оказанных услугах).
2.7. Окончательный расчет за фактически выполненный объем работ по ремонту
грузовых вагонов, в том числе подачу/уборку вагонов, производится Заказчиком в течение
3 (трех) рабочих дней с даты получения от подрядчика счетов-фактур и иных документов,
указанных в пункте 5.1. настоящего Договора.
Оплата за оказанные услуги по хранению узлов, деталей, колесных пар грузовых
вагонов и металлолома и выполнению работ по погрузке/выгрузке узлов, деталей, колесных
пар и металлолома производится Заказчиком после подписания Сторонами актов о
выполненных работах (оказанных услугах), на основании выданных Заказчику счетов-фактур
и иных обязательных документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Договора в течение 3
(трех) календарных дней с даты их получения.
Стороны согласовали проведение оплаты по документам, переданным посредством
факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригиналов в
течение 7 (семи) календарных дней по почте.
2.8. Оплата железнодорожного тарифа по доставке грузовых вагонов в ремонт до
станции нахождения Депо Подрядчика, а после выполнения ремонта до станции назначения,
указанной в инструкции Заказчика по заполнению перевозочных документов, производится
Заказчиком.
Согласно полученной от Заказчика инструкции по заполнению перевозочных документов
и за его счет Депо Подрядчика на основании выданной Заказчиком доверенности, в течение
суток после окончания ремонта оформляет перевозочные документы на отправку грузовых
вагонов из ремонта до станции назначения с последующей их передачей Заказчику.
2.9. Не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ и
оказанных услуг, Подрядчик направляет Заказчику 2 экземпляра акта сверки расчетов. Заказчик
подписывает и возвращает Подрядчику 1 экземпляр акта сверки расчетов или предоставляет
мотивированный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.
2.10. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), счета-фактуры, акты сверок
расчетов, Акт приемки-передачи товарно-материальных ценностей по форме № МХ-1, Акт
формы № МХ-3 о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение,
подписываются уполномоченными лицами Депо Подрядчика, выполнявшего ремонт грузовых
вагонов Заказчика и уполномоченными лицами Заказчика.
Для осуществления действий в части подписания документов по исполнению настоящего
Договора, Заказчик и Подрядчик определяют своих представителей, наделенных
соответствующими полномочиями. Данные полномочия должны быть оформлены надлежащим
образом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Производить ремонт грузовых вагонов в соответствии с требованиями «Руководства
по капитальному ремонту грузовых вагонов» и «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520
мм», «Руководства по деповскому ремонту», утвержденных на пятьдесят четвертом заседании
Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 18-19 мая
2011г. в г. Хельсинки с использованием материалов и запасных частей Подрядчика, а также
запасных частей, предоставляемых Заказчиком и определяемых им в Приложении №12 к
настоящему Договору, с заполнением листка комплектации.
Производить ремонт колесных пар в соответствии с Инструкцией по осмотру,
освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар МПС СССР № ЦВ3429 от 31.12.1976 г., нормативных правовых актов МПС России и другой нормативнотехнической документации.
3.1.2. Обеспечить ремонт грузовых вагонов, поданных в соответствии с согласованным
Сторонами графиком подачи вагонов в ремонт с указанием рода вагона и вида ремонта в Депо
Подрядчика в сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.3. При постановке в ремонт грузовых вагонов осмотреть каждый грузовой вагон на
предмет определения предварительного объема работ и оформить дефектную ведомость
формы ВУ-22М на ремонт каждого грузового вагона с отражением в ней перечня ремонтных
работ.
На колесные пары, поступившие в ремонт, Депо Подрядчика оформляет натурный
колесный листок формы ВУ-51.
3.1.4. При обнаружении в грузовых вагонах узлов и деталей, не подлежащих
восстановлению, составить акт выбраковки узлов и деталей (Приложение №13) и осуществить
их замену на годные узлы и детали в соответствии с подпунктом 3.1.1. настоящего Договора
по согласованию с Заказчиком.
По согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе предоставить собственные узлы и
детали, указанные в Приложении №12 к настоящему Договору, в случае их отсутствия у
Подрядчика.
Депо Подрядчика в течение суток обязано проинформировать Заказчика о необходимости
предоставления исправных узлов и деталей с направлением Заказчику акта выбраковки узлов и
деталей по факсимильной или электронной связи, с одновременным направлением
уведомления заказной почтовой корреспонденцией.
3.1.5. При обнаружении в грузовых вагонах узлов и деталей, не подлежащих
восстановлению, находящихся на гарантийной ответственности завода-изготовителя, составить
акт-рекламации (формы ВУ-41М), известив телефонограммой Заказчика. Подрядчик
обеспечивает сохранность забракованной детали для предъявления Заказчику.
Замена и переустановка с вагона на вагон Заказчика съемных дорогостоящих узлов и
деталей (колесные пары, литые детали тележки, фрикционные аппараты) осуществляется с
оформлением Акта замены – установки деталей грузового вагона (Приложение № 14).
3.1.6. Принять на ответственное хранение узлы, детали и колесные пары, а также
металлолом, образовавшийся в процессе ремонта грузовых вагонов Заказчика, по ценам,
согласованным Сторонами в Протоколе согласования стоимости узлов, деталей, колесных пар и
металлолома, принимаемых на ответственное хранение Депо Подрядчика (Приложении №15), с
оформлением Акта приемки-передачи товарно-материальных ценностей по форме № МХ-1.
Узлы, детали и колесные пары передаются на хранение, в порядке, установленном
настоящим пунктом, не позднее дня подписания акта о выполненных работах (оказанных
услугах) по деповскому и капитальному ремонту вагонов.
Металлолом передается на хранение с даты оформления акта выбраковки узлов и деталей
грузового вагона.
3.1.7. Передать Заказчику узлы, детали, и колесные пары, а также металлолом с
оформлением Акта формы № МХ-3 о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на
хранение, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
3.1.8. По окончании ремонтных работ оформить пакет документов, подтверждающих
выполненные работы по ремонту грузовых вагонов согласно пунктом 5.1. настоящего
Договора, и представить Заказчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты
окончания ремонта.
Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания месяца оказания услуг
предоставить Заказчику пакет документов, подтверждающих оказание услуг согласно
пункту 5.2. настоящего Договора.
3.1.9. Осуществлять в течение суток письменное информирование Заказчика о неприеме
грузовых вагонов в ремонт по зависящим от Заказчика причинам и при не устранении
нарушений в течении 3-х рабочих дней осуществлять возврат грузовых вагонов Заказчика на
станцию отправления за счет Заказчика.
3.1.10. По окончании ремонтных работ в течение суток оформить пакет документов для
отправки грузовых вагонов Заказчика из ремонта по маршруту следования, указанному
Заказчиком в инструкции по заполнению перевозочных документов.
3.1.11. Обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченного представителя Заказчика
для осмотра и приемки качества ремонта вагона, узлов, деталей, а также предоставить
документацию, предусмотренную настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Организовать доставку грузовых вагонов в ремонт и возврат их из ремонта за свой
счёт.
3.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить ремонт грузовых вагонов в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
3.2.3. Предоставить Подрядчику подписанный график подачи вагонов в ремонт с
указанием количества вагонов, рода и вида ремонта (деповской, либо капитальный) в срок не
позднее 15-го числа месяца, предшествующего месяцу ремонта.
Подрядчик в суточный срок согласовывает и подписывает уточненный посуточный график
подачи вагонов в ремонт, и информирует об изменениях Депо Подрядчика.
3.2.4. Обеспечить подачу грузовых вагонов в Депо Подрядчика в течение месяца в сроки,
предусмотренные согласованным Сторонами графиком подачи вагонов в ремонт.
3.2.5. Направлять в ремонт грузовые вагоны, промытые и очищенные от остатков груза
снаружи и внутри; вагоны-цистерны - очищенные снаружи и внутри, пропаренные, промытые,
дегазированные, нейтрализованные с предоставлением Подрядчику акта о годности цистерны
для ремонта формы ВУ-19 (за исключением случаев подготовки вагонов в ремонт силами Депо
Подрядчика). В случае подготовки и освидетельствования котла проведенного другим
предприятием, предоставлять удостоверения по форме приложения №3 к Правилам
безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, утвержденным
Постановлением Госгортехнадзора России от 16.08.1994 г. №50.
3.2.6. Предоставить в срок не позднее 30 (тридцати) дней, предшествующего кварталу
ремонта, информацию о потребности замены колесных пар, надрессорных балок, боковых рам
у вагонов, требующих продления срока службы.
3.2.7. Вывезти металлолом с территории Депо Подрядчика в течении 3 (трех ) календарных
дней с даты оформления акта выбраковки или оплатить оказанные Подрядчиком услуги по
хранению металлолома в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.8. Своевременно и полном объеме оплатить оказанные Депо Подрядчика услуги по
хранению и погрузке (выгрузке) узлов, деталей, колесных пар и металлолома на территории
Депо Подрядчика, в соответствии с протоколом согласования стоимости хранения и погрузки
(выгрузки) узлов, деталей, колесных пар и металлолома.
3.2.9. Предоставить Подрядчику сертификат соответствия на новые узлы и детали
грузового вагона, направленные Подрядчику для замены неремонтопригодных узлов и деталей.
При предоставлении Заказчиком ранее использованных узлов и деталей необходимо
обязательное наличие на них заводских номеров.
Заказчик гарантирует, что предоставляемые им узлы и детали, колесные пары, для замены
забракованных принадлежат ему на праве собственности, не являются предметом залога, не
находятся под арестом и не являются предметом исков третьих лиц. Убытки Подрядчика,
возникшие в результате неисполнения указанного требования, подлежат возмещению
Заказчиком в полном объеме.
3.2.10. За 3 (три) календарных дня до подачи вагонов в ремонт предоставить Подрядчику
копию Технического решения о продлении срока полезного использования грузовых вагонов в
случае продления срока полезного использования грузовых вагонов сверх нормативного срока
службы.
3.2.11. Заказчик вправе поставить исправные или ремонтно пригодные узлы и детали
согласно (Приложения №12) в 5 (пяти) дневный срок с момента получения сообщения от
Депо Подрядчика согласно подпункта 3.1.4 настоящего Договора и передать их Депо
Подрядчику по Акту приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме
№ МХ-1,
по ценам, указанным в Приложении №15 к Договору. После установки
предоставленных узлов и деталей на вагон Подрядчик совместно с Заказчиком подписывают
Акт о возврате товарно-материальных ценностей, по форме № МХ-3.
3.2.12. Согласовать в письменной форме с Депо Подрядчика объемы и условия создания
на его территории оборотного запаса ремонтно пригодных и исправных узлов, деталей и
металлолома, и возмещать расходы по их хранению и погрузке (выгрузке) в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
3.2.13. Не позднее суток до поступления вагонов в ремонт предоставить Депо Подрядчика
инструкцию по заполнению перевозочных документов после ремонта.
3.2.14. В трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представить в
Депо Подрядчика сведения по ответственным лицам (Ф.И.О., контактный телефон, должность)
для решения оперативных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего
договора.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА
4.1. Сроки выполнения ремонта грузовых вагонов исчисляются с момента подачи
грузовых вагонов на станцию примыкания Депо Подрядчика и не превышают 6 (шести) суток
для деповского и 8 (восьми) суток для капитального ремонта при условии выполнения
Заказчиком согласованного Сторонами
графика подачи грузовых вагонов в ремонт,
равномерной подекадной в течение месяца подачи грузовых вагонов в ремонт и оплаты
ремонта в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
Моментом окончания ремонта признается дата оформления уведомления о приемке из
ремонта формы ВУ-36.
Грузовые вагоны, подлежащие ремонту в текущем месяце, должны быть поданы
Заказчиком с учетом времени на проведение планового вида ремонта.
4.2. Срок ремонта грузовых вагонов переносится соразмерно сроку поставки Заказчиком
необходимых узлов и деталей.
При несвоевременном выполнении Заказчиком пункта 2.3, подпунктов 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5,
3.2.11 настоящего Договора срок ремонта грузовых вагонов продлевается Подрядчиком на
соответствующий период просрочки Заказчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. Сдача выполненных работ по ремонту грузовых вагонов Подрядчиком и их приемка
Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта о выполненных
работах (оказанных услугах) с обязательным приложением следующих документов:
уведомления на ремонт вагона ВУ-23, уведомления о приемке вагонов из ремонта формы ВУ36М, Расчетно-дефектной ведомости, дефектной ведомости ВУ-22, акта выбраковки и акта
замены-установки (в случае его составления), натурного колесного листка формы ВУ-51 (при
ремонте колесных пар со сменой элементов).
5.2. Сдача оказанных услуг по хранению и погрузке (выгрузке) деталей, запасных
частей и металлолома Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления
и подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) с приложением
расчета стоимости услуг по хранению (Приложение №10) и расчета стоимости услуг по
погрузке (выгрузке) (Приложение №9).
5.3. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), а также пакет документов,
перечисленных в пунктах 5.1, 5.2, настоящего Договора направляются Подрядчиком, в сроки
установленные пунктах 2.4, 2.5 настоящего Договора посредством факсимильной или
электронной связи, с дальнейшим направлением оригиналов по почте заказной
корреспонденцией.
В случае отказа от подписания актов о выполненных работах (услугах), Заказчик
представляет Подрядчику мотивированный отказ в сроки установленные пунктом 2.6.
настоящего Договора, при этом Сторонами составляется протокол с указанием отмеченных
недостатков, сроков и порядка их устранения.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы по деповскому и капитальному ремонту
грузовых вагонов устанавливается до проведения следующего планового вида ремонта, но не
позднее сроков, установленных Положением о системе технического обслуживания и ремонта
грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в
международном сообщении (утв. Советом по железнодорожному транспорту государствучастников Содружества от 22-23.11.2007г. № 47 с посл. изм. и доп.), начиная с даты
оформления уведомления о приемке грузовых вагонов из ремонта формы ВУ-36М.
Гарантийный срок не распространяется:
- на составные части вагона, поврежденные в процессе погрузочно-разгрузочных работ;
- на составные части вагона, отказ которых произошёл по причине естественных
эксплуатационных износов, либо нарушений Заказчиком правил и норм технической
эксплуатации подвижного состава, норм содержания вагона;
- на котлы грузовых вагонов-цистерн, капитальный, деповской ремонт и техническое
освидетельствование, которых произведены сторонней организацией, указанной в
удостоверении по форме приложения №3 к Правилам безопасности при перевозке опасных
грузов железнодорожным транспортом, утвержденным постановлением Госгортехнадзора от
16.08.1994 г. №50.
Отказ вагона или его составной части признается гарантийным случаем на основании
расследования, проведенного работниками вагонного хозяйства с оформлением акта формы
ВУ-41М, с необходимыми приложениями, подтверждающими вину Подрядчика. При этом
Подрядчик имеет право участвовать в расследовании.
6.2. При обнаружении технологических дефектов в течение гарантийного срока,
возникших в процессе эксплуатации грузовых вагонов вследствие некачественно выполненного
ремонта (далее - дефекты), грузовые вагоны направляются в вагонные эксплуатационные депо
сети железных дорог или Депо Подрядчика, а также на иные предприятия, выполняющие
ремонт подвижного состава для устранения выявленных дефектов. Выбор предприятий ремонта
является правом Заказчика.
6.3. Работы по устранению дефекта, возникшего в течение гарантийного срока,
оплачивает Заказчик, за исключением случаев его устранения в рамках гарантийного ремонта в
Депо Подрядчика.
6.4. Расходы, понесённые Заказчиком за выполненные работы по устранению дефектов,
возникших вследствие некачественно выполненных работ в течение гарантийного срока,
Заказчик предъявляет и направляет в Депо Подрядчика, производившему плановый ремонт
вагона/отказавшего узла, при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего
Договора путем направления претензии в соответствии с «Временным регламентом ведения
рекламационно-претензионной работы в вагонном хозяйстве», утвержденным 25.07.2011г.
№1085/ЦДИ-2011
Претензии не предъявляются на вагоны, поступившие на пункт подготовки вагонов под
погрузку.
6.5. В случае подтверждения вины Депо Подрядчика в некачественном ремонте Депо
Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней от даты предъявления претензии и документов,
предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Договора, подтверждающих факт отцепки вагона и
расходы, письменно информирует Заказчика
о результатах рассмотрения претензии и в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты рассмотрения претензии возмещает Заказчику
понесенные им расходы, связанные с ремонтом г8рузового вагона, отцепленного вследствие
некачественно выполненных работ в течение гарантийного срока, в соответствии со статьями
397, 475,723 Гражданского кодекса РФ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение Заказчиком согласованного графика подачи грузовых вагонов в
ремонт Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,1% ( ноль целых одна
десятая ) от стоимости ремонта каждого грузового вагона, не поданного по графику в ремонт
за каждый календарный день просрочки.
7.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты установленных пунктами 2.3, 2.7
настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 %
( ноль целых одна десятая ) от суммы, не оплаченной в установленные сроки Договором, за
каждый календарный день просрочки.
7.3. Заказчик обязан возместить Подрядчику затраты, возникшие по вине Заказчика в
связи с простоем грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования
по ставкам договорных сборов в соответствии с Приложением №1 к протоколу правления
ОАО «РЖД» от 21 января 2011 г. №1 в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
от Подрядчика соответствующего требования
7.4. За нарушение Подрядчиком сроков ремонта грузовых вагонов Заказчик вправе
взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% ( ноль целых одна десятая ) от стоимости
ремонта вагона за каждый календарный день просрочки.
7.5. Уплата неустойки одной из Сторон не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств по Договору
7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, а также настоящего Договора.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной,
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями,
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов
государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению без
согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда представление информации по
настоящему Договору является обязательным в силу закона.
9.1. О необходимости предоставления информации сторона, которая обязана
предоставить информацию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону и несет
ответственность за возникновение негативных последствий, вызванных несвоевременным
уведомлением другой Стороны в соответствие з законом Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем
отправления писем по почте, обмена факсимильными или электронными сообщениями.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30
(тридцать) календарных дней с даты получения претензии.
10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в
арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2012г. или до полного выполнения обязательств Сторон, а в части
гарантийных обязательств – до истечении срока гарантии.
11.2. Пролонгация срока действия настоящего Договора осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ
В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
12.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору,
являющимися его неотъемлемыми частями.
12.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. При
этом Заказчик и Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
12.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке ( отказ от исполнения
настоящего Договора ) осуществляется путем направления одной Стороной письменного
уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 45 ( сорок пять ) календарных дней до
даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается
прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.
12.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения
настоящего Договора) по инициативе Заказчика Заказчик оплачивает обоснованные,
документально подтвержденные Подрядчиком расходы, фактически понесенные на момент
получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания
соглашения о расторжении настоящего Договора, а также возмещает Подрядчику убытки,
причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между общей
стоимостью работ и оплаченной частью работ в течение 7 (семи ) календарных дней с даты
предъявления Подрядчиком соответствующего требования.
12.5. В случае расторжения настоящего Договора ( отказа от исполнения настоящего
Договора ) по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает:
12.5.1. Заказчик оплачивает Подрядчику обоснованные, документально подтвержденные
Подрядчиком расходы за выполненные и принятые Заказчиком работы, понесенные на момент
расторжения настоящего Договора.
12.5.2 Подрядчик возвращает Заказчику аванс за вычетом стоимости выполненных
Подрядчиком и принятых Заказчиком работ на момент расторжения настоящего Договора в
течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего
требования.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Право собственности на детали, узлы собственности Подрядчика переходит к
Заказчику с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему
Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
13.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса или
банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения
изменений известить об этом другую Сторону.
13.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
13.6. К настоящему Договору прилагается:
13.6.1. График подачи грузовых вагонов в ремонт (Приложение № 1);
13.6.2. Общий объем ремонта грузовых вагонов (Приложение № 2);
13.6.3. Перечень вагонных ремонтных депо (Приложение № 3);
13.6.4. Прейскурант цен на ремонтные работы (Приложение №4);
13.6.5. Расчетно - дефектная ведомость (приложение №5);
13.6.6. Протокол согласования цены на хранение и погрузку(выгрузку) узлов, деталей,
колесных пар и металлолома (Приложение №6);
13.6.7. Ставка сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на
тракционные пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Депо Подрядчика
на железнодорожные пути общего пользования (Приложение № 7);
13.6.8. Форма акта о выполненных работах (оказанных услугах) (Приложение №8);
13.6.9. Расчет стоимости работ по погрузке (выгрузке) (Приложение № 9);
13.6.10. Расчет за услуги по хранению узлов, деталей, колесных пар и металлолома
(Приложение №10).
13.6.11. Расчетный вес деталей грузовых вагонов, применяемый для расчета стоимости
услуг по погрузке (выгрузке) и хранения (Приложение №11);
13.6.12. Перечень запасных частей, предоставляемых Заказчиком (Приложение №12);
13.6.13. Акт выбраковки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт
(Приложение №13);
13.6.14. Акт замены – установки деталей грузового вагона (Приложение № 14);
13.6.15.
Протокол
согласования
стоимости
ремонтопригодных
деталей
и
неремонтопригодных деталей (металлолома), принимаемых на ответственное хранение
Подрядчиком (Приложение №15);
13.7.16. Перечень запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене
забракованных запчастей на новые или бывших в употреблении собственности Подрядчика
(Приложение №16).
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик:
Заказчик:
Открытого акционерного общества
Общество с ограниченной ответственностью
«Вагонная ремонтная компания – 3»
(ОАО «ВРК – 3»)
Местонахождение: 129090, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 35
Почтовый адрес (для корреспонденции):
101990, г. Москва, Потаповский пер.,
д.5, стр. 4
ИНН 7708737500, КПП 770801001,
Расчетный счет 40702810900000051765
в ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва
Кор/сч 30101810600000000562,
БИК 044525562,
ОГРН 1117746294115,
ОКПО 78970426
«___________» (ООО «___________»)
Юридический адрес:
______________________________
Почтовый адрес:
____________________________
ИНН ________
КПП __________
Расчетный счет ________________в
________ «__________»
Кор/сч. __________________
БИК _____________
ОГРН ______________
ОКПО ______________
E-mail:
Тел. 8 ________________
Факс.
Контактное лицо:
От Подрядчика
От Заказчика
___________________
м.п.
___________________
м.п.
Приложение № 1
к договору №_____от____________ 2011 г.
График подачи грузовых вагонов в ремонт (образец для ежемесячного оформления графика Заказчиком)
Наименование
Филиала, ВЧД
……………. ДРВ
ВЧДр
Итого
Итого
род
ваг.
месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Итого
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
пв
От Подрядчика
_______________
От Заказчика
____________________
Приложение № 2
к договору №_____от____________ 2011 г.
Общий объем ремонта грузовых вагонов
Деповской ремонт
Наименование Филиала,
ВЧД
……………. ДРВ
ВЧДр
Итого
……………….. ДРВ
ВЧДр
Итого
род
ваг.
январь февраль
март
апрель
май
июнь
месяц
июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Итого
пв
пв
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
От Подрядчика
_______________
От Заказчика
____________________
Приложение № 3
к договору №_____от____________ 2011 г.
Перечень вагонных ремонтных депо
Все вагонные ремонтные депо, входящие в структуру ОАО «ВРК-3»:
Бологое
Кемь
Чернаховск
Калуга
Сасово
Тула
Сосногорск
Муром
Арзамас
Шахунья
Сальск
Россошь
Белгород
Валуйки
Елец
Нефтяная
Ульяновск
Красноуфимск
Рузаевка
Похвистнево ВКМ
От Подрядчика
_______________
Троицк ВУ
Курган
Верещагино
Егоршино
Гороблагодатская
Березники
Златоуст
Бердяуш ВУ
Карталы
Барабинск
Болотное
Кемерово
Топки
Рубцовск
Ужур
Зима
Вихоревка
Белогорск
От Заказчика
____________________
Приложение № 5
к договору №_____от____________ 2011 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник вагонного ремонтного депо
_____________________
______________________/ Ф.И.О. /
«__»________2011г.
РАСЧЕТНО-ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт грузового вагона №__________
Заказчик____________договор №___от «__»______2011г.
№ работы
по
прейскуранту
Выполненная работа
Количество
работ
Новые
…
Ремонт
Цена
за единицу
работ
без НДС,
руб.
Новые
Ремонт
Стоимость
ремонта
вагона
без НДС,
Руб.
…
ИТОГО:
в т.ч. _______ ремонт;
ремонт колесных пар со
сменой элементов.
∑
∑
∑
Заместитель начальника депо по ремонту ______________/_________/
Экономист
От Подрядчика
_______________
______________/__________/
От Заказчика
_____________
Приложение № 6
к договору №_____от____________ 2011 г.
Протокол согласования цены на хранение и погрузку(выгрузку) узлов, деталей,
колесных пар и металлолома
г. Москва
«____»_____________2011г.
1. Стоимость хранения в сутки узлов, деталей и колесных пар собственников грузовых
вагонов в вагонных ремонтных депо ОАО «ВРК-3»:
Металлолом (неремонтопригодные
узлы и детали (1 тонна)
ремонтопригодные и исправные
узлы, детали (1 тонна)
колесные пары (1 кол.пара)
Цена без НДС, руб.
Цена с НДС, руб.
11,48
13,55
18,96
22,37
18,96
22,37
2. Стоимость погрузки(выгрузки) узлов, деталей и колесных пар собственников
грузовых вагонов в вагонных ремонтных депо ВРК-3:
Металлолом (1 тонна)
ремонтопригодные и исправные
узлы и детали (1 тонна)
колесные пары (1 кол.пара)
От Подрядчика
_______________
Цена без НДС, руб.
Цена с НДС, руб.
95,00
112,10
135,00
159,30
60,00
70,80
От Заказчика
____________________ _____________
Приложение № 7
к договору №_____от____________ 2011 г.
Ставка сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей общего пользования на
тракционные пути Депо Подрядчика и уборку 1 вагона с тракционных путей Депо
Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования
Стоимость подачи / уборки вагона,
маневровой работы без НДС, руб.
ОАО "ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3"
1. ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
ВЧДР Бологое
766,19
ВЧДР Кемь
840,43
ВЧДР Черняховск
1710,07
ВЧДР Калуга
1174,03
ВЧДР Сасово
1190,45
ВЧДР Тула
1020,00
ВЧДР Сосногорск
1449,68
ВЧДР Муром
2080,88
ВЧДР Арзамас
1338,62
ВЧДР Шахунья
1906,64
2. САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ВЧДР Сальск
1697,25
ВЧДР Рузаевка
1792,54
ВЧДР Россошь
4020,69
ВЧДР Белгород
2381,20
ВЧДР Валуйки
1282,56
ВЧДР Елец
1795,37
ВЧДР Нефтяная
1334,43
ВЧДР Ульяновск
1298,99
ВЧДР Красноуфинск
1267,24
ВКМ Похвистнево
576,48
3. ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ВЧДР Верещагино
772,43
ВЧДР Егоршино
1038,47
ВЧДР Гороблагодатская
488,82
ВЧДР Березники
1167,00
ВЧДР Златоуст
1306,37
ВУ Бердяуш
2183,12
ВЧДР Карталы
2835,25
ВУ Троицк
2189,54
ВЧДР Курган
2447,58
4. ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ
ВЧДР Барабинск
1021,57
ВЧДР Болотное
1980,99
ВЧДР Кемерово
2067,13
ВЧДР Топки
926,12
ВЧДР Рубцовск
1533,36
ВЧДР Ужур
723,80
ВЧДР Зима
970,70
ВЧДР Вихоревка
1146,07
ВЧДР Белогорск
1620,83
НАИМЕНОВАНИЕ Филиал / Вагоноремонтное депо
От Подрядчика
_______________ Н.К. Воробьев
От Заказчика
_________________ А.А. Сапронов
Приложение № 8
к договору №_____от____________ 2011 г.
Код
Форма по ОКУД
по ОКПО
ЗАКАЗЧИК
0305867
организация
БЕ
структурное подразделение, адрес
ПОДРЯДЧИК
по ОКПО
организация
БЕ
структурное подразделение, адрес
Номер
Дата
АКТ
о выполненных работах (оказанных услугах)
по договору (наряд-заказу)
(наименование договора (наряд-заказа, его дата, номер)
Мы, нижеподписавшиеся, представители ПОДРЯДЧИКА в лице
(должности, Ф.И.О.)
И ЗАКАЗЧИКА в лице
(должности, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что работы выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по
(наименование объекта (этапа), краткое описание результатов работ, эффективность и значимость)
Наименование видов и этапов выполненных работ
ед. изм
выполнено работ
цена за
единицу,
стоимость, руб.
руб.
количество
Итого
НДС
Итого с НДС
соответствуют (не соответствуют) условиям договора (наряд-заказа) и предъявляемым требованиям,
выполнены в оговоренные сроки и надлежащим образом.
Несоответствие качества работ предъявленным требованиям заключается в:
Работу сдал:
ПОДРЯДЧИК
Работу принял:
ЗАКАЗЧИК
(должность)
(подпись)
(должность)
(расшифровка подписи)
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
От Подрядчика
_______________
От Заказчика
_____________
Приложение № 9
к договору №_____от____________ 2011 г.
Расчет стоимости работ по погрузке (выгрузке)
Вагоноремонтное депо _____________________
«____»___________2011 г.
1. Погрузка (выгрузка) Металлолома
Дата
Выгрузка,
тн
№ акта
МХ-1
Погрузка,
тн
№ акта
МХ-3
Итого, тн.
(Гр. 2+Гр.4)
Цена за 1 тн.,
руб.
(без НДС)
Итого стоимость
услуг, руб.
(Гр.6*Гр.7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
Сумма НДС (18%)
<Сумма>
Итого с НДС, руб.
2. Погрузка (выгрузка) РЕМОНТОПРИГОДНЫХ узлов и деталей
<Сумма>
Дата
Выгрузка,
тн
№ акта
МХ-1
Погрузка,
тн
№ акта
МХ-3
Итого, тн.
(Гр. 2+Гр.4)
Цена за 1 тн,
руб.
(без НДС)
Итого стоимость
услуг, руб.
(Гр.6*Гр.7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
Сумма НДС (18%)
<Сумма>
<Сумма>
Итого с НДС, руб.
<Сумма>
3. Погрузка (выгрузка) КОЛЕСНЫХ ПАР грузовых вагонов
Дата
Выгрузка,
шт
№ акта
МХ-1
Погрузка,
шт
№ акта
МХ-3
Итого, шт.
(Гр. 2+Гр.4)
Цена за 1 тн.,
руб.
(без НДС)
Итого стоимость
услуг, руб.
(Гр.6*Гр.7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
Сумма НДС (18%)
Итого с НДС, руб.
Настоящим стороны подтверждают, что в условиях
<Наименование вагонного депо>
Подрядчик в соответствии с Договором
<№>
от
<Дата>
оказал услуги по погрузке/выгрузке
узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов Заказчика
в указанном выше объеме.
ПОДРЯДЧИК:
Должность
ЗАКАЗЧИК:
Должность
Фамилия И.О.
Фамилия И.О.
(подпись)
мп
(подпись)
мп
От Подрядчика
_______________
От Заказчика
_____________
Приложение № 10
к договору №_____от____________ 2011 г.
Расчет за услуги по хранению узлов, деталей, колесных пар и металлолома
Вагоноремонтное депо ______________________
Дата
1
Остаток на
начало
суток
(тн)
Поступление
на хранение
Кол-во
(тн)
№ акта
МХ-1
2
3
4
«____»___________2011 г.
Выбытие с
хранения
Кол-во
(тн)
№ акта
МХ-3
5
6
Остаток на
конец суток
(тн)
(Гр.2+Гр.3Гр.5)
Цена за
хранение 1
тн. в сутки,
руб.
(без НДС)
(Гр.7*Гр.8)
8
9
7
Итого
стоимость
услуг, руб.
01.хх.хх
30/31.хх.хх
ИТОГО
<Сумма>
<Сумма>
<Сумма>
Сумма НДС (18%)
<Сумма>
Итого с НДС, руб.
<Сумма>
Настоящим стороны подтверждают, что в условиях
<Наименование вагонного депо>
Подрядчик оказал услуги по хранению
в соответствии с условиями
<№>
Договора
за
<Месяц>
<год>
года
на сумму
НДС 18%
ИТОГО к ОПЛАТЕ
От Подрядчика
_______________
от
<Дата>
<Сумма(руб,коп)>
<Сумма(руб,коп)>
<Сумма(руб,коп)>
От Заказчика
_____________
Приложение № 11
к договору №_____от____________ 2011 г.
Расчетный вес деталей грузового вагона, применяемый для расчета стоимости услуг
по погрузке (выгрузке) и хранения
Наименование запасных частей
Тележка
Балка надрессорная срок эксплуатации 1-5 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 6-10 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 11-15 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 16-20 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 21-25 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 26-30 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 31-34 лет
Рама боковая срок эксплуатации 1-5 лет
Рама боковая срок эксплуатации 6-10 лет
Рама боковая срок эксплуатации 11-15 лет
Рама боковая срок эксплуатации 16-20 лет
Рама боковая срок эксплуатации 21-25 лет
Рама боковая срок эксплуатации 26-30 лет
Рама боковая срок эксплуатации 31-37 лет
Пружина внутренняя
Пружина наружная
Клин фрикционный (чугун)
Фрикционная планка – неподвижная
Фрикционная планка – подвижная
Триангель
Колпак скользуна
Шкворень
Подвеска тормозного башмака
Тормозной башмак
Валик подвески тормозного башмака
Автосцепное устройство
Корпус автосцепки
Замок
Замкодержатель
Подъемник замка
Предохранитель
Валик подъемника
Фрикционный клин поглощающего аппарата
Расцепной рычаг, цепь
Кронштейн
Кронштейн фиксирующий
Державка расцепного привода
Кронштейн расцепного привода
Поглощающий аппарат Ш-2-В, Ш-2-Т, Ш-1-ТМ
Поглощающий аппарат Ш-6-ТО-4
Корпус поглощающего аппарата Ш-2-В, Ш-2-Т, Ш-1-ТМ
Корпус поглощающего аппарата Ш-6-ТО-4
Стяжной болт
Маятниковый болт
Тяговый хомут
Клин тягового хомута
Маятниковая подвеска
Центрирующая балочка
Вес
ремонтопр
игодных
деталей,
тн
цена
погрузк
и/выгруз
ки, руб.
Вес
металло
лома,
тн
Категор
ия лома
цена
погрузк
и/выгру
зки,
руб.
0,520
0,520
0,520
0,512
0,487
0,487
0,487
0,399
0,390
0,390
0,390
0,390
0,390
0,390
0,007
0,014
0,015
0,004
0,002
0,033
0,006
0,007
0,004
0,007
0,001
70,20
70,20
70,20
69,12
65,80
65,80
65,80
53,87
52,65
52,65
52,65
52,65
52,65
52,65
0,96
1,89
2,04
0,54
0,27
4,43
0,76
0,91
0,50
0,96
0,12
0,520
0,520
0,520
0,512
0,487
0,487
0,487
0,399
0,390
0,390
0,390
0,390
0,390
0,390
0,007
0,014
0,015
0,004
0,002
0,033
0,006
0,007
0,004
0,007
0,001
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
17А
3АТ
12А
5А
12А
3АТ
3АТ
3АТ
3АТ
49,40
49,40
49,40
48,64
46,30
46,30
46,30
37,91
37,05
37,05
37,05
37,05
37,05
37,05
0,67
1,33
1,43
0,38
0,19
3,12
0,53
0,64
0,35
0,67
0,09
0,175
0,013
0,005
0,002
0,002
0,004
0,006
0,008
0,002
0,001
0,001
0,002
0,134
0,275
0,072
0,132
0,003
0,001
0,101
0,007
0,002
0,009
23,63
1,73
0,61
0,27
0,20
0,50
0,81
1,08
0,27
0,14
0,15
0,22
18,09
37,13
9,72
17,82
0,41
0,20
13,64
0,88
0,27
1,19
0,175
0,013
0,005
0,002
0,002
0,004
0,006
0,008
0,002
0,001
0,001
0,002
0,134
0,275
0,072
0,132
0,003
0,001
0,101
0,007
0,002
0,009
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
5А
3А2
3А2
3А2
3А2
16,63
1,22
0,43
0,19
0,14
0,35
0,57
0,76
0,19
0,10
0,10
0,15
12,73
26,13
6,84
12,54
0,29
0,14
9,60
0,62
0,19
0,84
Наименование запасных частей
Планка поддерживающая
Упор передний
Упор задний
Упорная плита
Ударная розетка
Тормозное оборудование
Магистральная труба
Авторежим
Авторегулятор
Тормозные тяги
Тормозной цилиндр
Запасный резервуар
Рабочая камера воздухораспределителя
Главная часть воздухораспределителя
Магистральная часть воздухораспределителя
Соединительный рукав
Концевой кран
Разобщительный кран
Стояночный тормоз
Колесная пара
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
более 70
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 6965
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 6460
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 5955
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 5450
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 4945
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 4440
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 3935
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 3430
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
менее 29
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода более70
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 69-65
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 64-60
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 59-55
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 54-50
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 49-45
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 44-40
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 39-35
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 34-30
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода менее 29
Корпус буксы с лабиринтом
Подшипник
Лом вагонных подшипников
Крепительная крышка (сталь)
Смотровая крышка
Кольцо лабиринтное
Шайба крепительная тарельчатая (РУ-1Ш)
Гайка торцевая
Ось колесной пары
Диск колесной пары отработанный
Средний вес стружки снимаемой с одной колесной пары
Кузов
Вес
ремонтопр
игодных
деталей,
тн
0,022
0,059
0,064
0,033
0,034
цена
погрузк
и/выгруз
ки, руб.
Вес
металло
лома,
тн
Категор
ия лома
2,97
7,97
8,64
4,46
4,59
0,022
0,059
0,064
0,033
0,034
3А2
3А2
3А2
3А2
3А2
цена
погрузк
и/выгру
зки,
руб.
2,09
5,61
6,08
3,14
3,23
0,010
0,020
0,027
0,016
0,110
0,019
0,038
0,013
0,013
0,002
0,003
0,003
0,034
1,35
2,70
3,58
2,14
14,85
2,57
5,08
1,76
1,71
0,27
0,46
0,39
4,59
0,010
0,020
0,027
0,016
0,110
0,019
0,038
0,013
0,013
0,002
0,003
0,003
0,034
12А
5А
5А
5А
5А
12А
5А
5А
5А
5А
5А
5А
3АТ
0,95
1,90
2,52
1,51
10,45
1,81
3,57
1,24
1,20
0,19
0,32
0,28
3,23
1,192
60,00
1,192
3АД
60,00
3АД
1,170
60,00
1,170
60,00
3АД
1,149
60,00
1,149
60,00
3АД
1,128
60,00
1,128
60,00
3АД
1,107
60,00
1,107
60,00
3АД
1,086
60,00
1,086
60,00
3АД
1,065
60,00
1,065
60,00
3АД
1,045
60,00
1,045
60,00
3АД
1,025
60,00
1,025
60,00
3АД
1,005
1,400
1,350
1,325
1,300
1,275
1,250
1,225
1,200
1,175
1,150
0,036
0,014
0,014
0,008
0,001
0,004
0,002
0,003
0,41
0,25
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
4,86
1,89
1,89
1,08
0,135
0,54
0,27
0,405
55,35
33,75
1,005
1,400
1,350
1,325
1,300
1,275
1,250
1,225
1,200
1,175
1,150
0,036
0,014
0,014
0,008
0,001
0,004
0,002
0,003
0,41
0,25
0,022
2,97
0,022
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3АД
3А2
3Б3
3Б3
3А2
12А
3А2
3А2
3А2
3АО
3АД
15А,
16А
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
3,42
1,33
1,33
0,76
0,10
0,38
0,19
0,29
38,95
23,75
2,09
Наименование запасных частей
Крышка люка полувагона
Дверь крытого вагона
Крыша крытого вагона
Сектор запорного механизма
Закидка крышки люка полувагона
Двери полувагона
Трап выдвижной
Задний упорный угольник
Нижний запор торцевой двери
Пятник
Запор борта
Направляющая двери
Фрамуга
Хомут котла цистерны
От Подрядчика
_______________
Вес
ремонтопр
игодных
деталей,
тн
0,161
0,074
0,571
0,003
0,009
0,352
0,010
0,090
0,006
0,089
0,009
0,126
0,012
0,047
цена
погрузк
и/выгруз
ки, руб.
Вес
металло
лома,
тн
Категор
ия лома
21,74
10,02
77,02
0,41
1,22
47,52
1,35
12,15
0,81
12,02
1,22
17,01
1,62
6,35
0,161
0,074
0,571
0,003
0,009
0,352
0,010
0,090
0,006
0,089
0,009
0,126
0,012
0,047
5А
5А
5А
3АТ
3АТ
5А
12А
5А
5А
3АТ
5А
5А
12А
12А
От Заказчика
_____________
цена
погрузк
и/выгру
зки,
руб.
15,30
7,05
54,20
0,29
0,86
33,44
0,95
8,55
0,57
8,46
0,86
11,97
1,14
4,47
Приложение № 12
к договору №_____от____________ 2011 г.
Перечень узлов и деталей грузовых вагонов, предоставляемых Заказчиком
1. Колесная пара
2. Надрессорная балка
3. Боковая рама
4. Триангель
5. Автосцепка
6. Корпус автосцепки
7. Поглощающий аппарат
8. Корпус поглощающего аппарата
9. Главная часть воздухораспределителя
10. Магистральная часть воздухораспределителя
11. Авторежим
12. Авторегулятор
13. Пятник
14. Тяговый хомут
От Подрядчика
_______________
От Заказчика
_________________
Приложение № 13
к договору №_____от____________ 2011 г.
ФОРМА
АКТ
выбраковки узлов и деталей грузового вагона,
поступившего в ремонт
«____»___________200__ г.
Вагоноремонтное депо _____________________
_____________________Филиала ОАО «ВРК-3»
Вагоноремонтное Депо Подрядчика __________________ в лице______________________
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что при проведении ________________ремонта грузового
вагона № _______ _________ года выпуска выявлены следующие дефектные узлы и детали:
Узлы и детали неремонтопригодные:
№№
п/п
1
Наименование детали
Номер детали
Вид дефекта
2
3
Начальник вагоноремонтного депо
От Подрядчика
_______________
_____________________
/____________/
От Заказчика
_____________
Приложение № 14
к договору №_____от____________ 2011 г.
Акт замены – установки деталей грузового вагона
«____»___________2011 г.
Вагоноремонтное депо Подрядчика __________________, в лице начальника
_______________ составили настоящий Акт в том, что при проведении _________________
ремонта грузового вагона ______________ собственности _____________________ заменены и
установлены
следующие узлы и детали:
№
№
работы
по
Прейск
уранту
Номер
детали
Наименование детали
1
Надрессорная
балка
2
Колесная пара
3
Колесная пара
Завод
изготови
тель
Год
изготовления
Вид дефекта и его размер
на снятой детали
Снято
Установлено
Снято
Установлено
Снято
Установлено
Представители депо Подрядчика
Заместитель начальника депо по ремонту ______________
Приемщик вагонов ______________
Мастер тележечного цеха ______________
Мастер колесно роликового цеха ______________
Представитель Заказчика
__________
МП
От Подрядчика
_______________
От Заказчика
_____________
Приложение № 15
к договору №_____от____________ 2011 г.
Протокол согласования стоимости ремонтопригодных деталей и неремонтопригодных
деталей (металлолома), принимаемых на ответственное хранение Подрядчиком
Цена без НДС (руб.) за ед.
40161,85
36012,14
31862,44
27712,73
23553,42
19403,72
15254,01
11104,30
6954,60
2795,29
34166,30
30684,16
27202,01
23728,84
20246,70
16764,55
13291,38
9809,24
6327,09
2853,92
45251,24
39155,99
33060,74
26965,49
20870,24
14774,99
8679,74
50559,46
44469,58
38379,71
32289,83
26199,96
20110,08
14020,21
1638,80
1836,00
1426,58
2568,00
10744,24
4992,40
3723,60
2645,20
2957,32
2615,52
1610,92
6063,95
5211,89
6064,90
4987,34
4012,80
6599,85
3617,54
5088,64
1926,11
7438,42
Наименование деталей
- Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода более 70
- Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 69-65
- Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 64-60
- Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 59-55
- Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 54-50
- Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 49-45
- Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 44-40
- Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 39-35
- Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода 34-30
- Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода менее 29
- Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода более70
- Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 69-65
- Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 64-60
- Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 59-55
- Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 54-50
- Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 49-45
- Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 44-40
- Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 39-35
- Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 34-30
- Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода менее 29
Балка надрессорная срок эксплуатации 1-5 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 6-10 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 1-15 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 16-20 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 21-25 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 26-30 лет
Балка надрессорная срок эксплуатации 31-32 лет
Рама боковая срок эксплуатации 1-5 лет
Рама боковая срок эксплуатации 6-10 лет
Рама боковая срок эксплуатации 11-15 нет
Рама боковая срок эксплуатации 16-20 лет
Рама боковая срок эксплуатации 21-25 лет
Рама боковая срок эксплуатации 26-30 лет
Рама боковая срок эксплуатации 31-32 лет
Триангель
Корпус автосцепки
Корпус поглощающего аппарата
Тяговый хомут
Поглощающий аппарат
Автосцепка
Главная часть воздухораспределителя
Магистральная часть воздухораспределителя
Авторежим
Авторегулятор
Пятник
Лом дисков колесных пар, ЗАД, тонн
Лом тележек, бандажей, хребтовых балок, ЗАТ, тонн
Лом осей колесных пар, ЗАО, тонн
Лом и отходы легированной стали габаритные (подшипники),3Б3
Лом стальной и отходы негабаритные, 5А, тонн
Лом и отходы чугунные негабаритные, 22А, тонн
Лом стальной и отходы негабаритные, 12А, тонн
Лом букс и автосцепок 3А2,тонн
Стружка черных металлов 15А-16А, тонн
Лом чугунный габаритный, 17А, тонн
От Подрядчика
_______________ Н.К. Воробьев
От Заказчика
_____________
Приложение № 16
к договору №_____от____________ 2011 г.
Перечень запасных частей,
стоимость которых не учтена в работах по замене забракованных запчастей на новые или
бывших в употреблении собственности Подрядчика
№
п/п
Наименование запасных частей
Цена, руб. без НДС
Надрессорная балка новая (производство ООО
1.1. «Промтрактор-Промлит»)
Надрессорная балка новая (производство ООО «ПК
1.2. «Бежицкий сталелитейный завод»)
1.3. Надрессорная балка новая (производство КНР)
Надрессорная балка б/у
1.4. Срок эксплуатации 1 - 5
1.5. Срок эксплуатации 6 - 10
1.6. Срок эксплуатации 11 - 15
1.7. Срок эксплуатации 16 - 20
1.8. Срок эксплуатации 21 - 25
1.9. Срок эксплуатации 26 - 30
1.10. Срок эксплуатации 31 - 34
Боковая рама новая (производство ООО «Промтрактор2.1. Промлит»)
Боковая рама новая (производство ООО «ПК «Бежицкий
2.2. сталелитейный завод»)
2.3. Боковая рама новая (производство КНР)
Боковая рама б/у
2.4. Срок эксплуатации 1 - 5
2.5. Срок эксплуатации 6 - 10
2.6. Срок эксплуатации 11 - 15
2.7. Срок эксплуатации 16 - 20
2.8. Срок эксплуатации 21 - 25
2.9. Срок эксплуатации 26 - 30
2.10. Срок эксплуатации 31 - 37
Автосцепка
3.
3.1. Автосцепка б/у
Поглощающий аппарат РТ-120
4.
4.1. Поглощающий аппарат ПМКП-110
4.2. Поглощающий аппарат 73ZWy
5.
Тяговый хомут
5.1. Тяговый хомут б/у
Пятник
6.
6.1. Пятник б/у
От Подрядчика
_______________
125008,64
103978,95
102320,52
55251,09
48514,68
41778,27
35041,86
28305,45
21569,04
14832,63
125008,64
101751,65
86096,00
57579,66
50918,19
44256,72
37595,25
30933,78
24272,31
17610,84
14783,74
5913,50
31816,32
32246,55
43691,31
7604,49
3041,80
4027,30
1610,92
От Заказчика
_____________