close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДА
Заместитель директора по Сочинскому
региону - начальник Сочинского
отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ
России на СКЖД
____________ А.Г. Оксузьян
« » марта 2015 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения договоров на приобретение бытовой техники и прочего инвентаря
Лот №2 для нужд Сочинского отряда ведомственной охраны – структурного подразделения
филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказкой железной дороге
г. Сочи
2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Раздел I. Общие положения
Раздел II. Техническое задание
Раздел III. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Раздел IV. Формы документов
Раздел V Проект договора
Раздел I. Общие положения
Наименование:Сочинский отряд ведомственной охраны филиала «Федерального государственного
предприятия ведомственной охраны железнодорожного транспорта» Российской Федерации на
Северо-Кавказской железной дороге.
Местонахождение: 354000, Краснодарский край, Хостинский район, г. Сочи, 1978 км.
ИНН 7701330105
КПП 231945001
Почтовый адрес: 354382 г. Сочи-А-382, ул. Голубые Дали, д. 9, а/я 500
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактный телефон: 89649474188
Контактное лицо: Пчелина Анна Владимировна
Источник финансирования: средства бюджета филиала.
Предмет договора: приобретение бытовой техники и прочего инвентаря в соответствии с
техническим заданием (раздел II) Лот №2.
Условия поставки товара: определены техническим заданием (раздел II), проектом договора (раздел
V).
Места поставки товара: г. Сочи, Адлерский район, 5 км железнодорожного участка «Адлер—
Альпика-Сервис».
Срок поставки товара: поставка товара осуществляется с момента заключения договора до 31 марта
2015 года.
Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру, товарную накладную.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата проводится Заказчиком путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней
после предоставления счета.
Начальная (максимальная) цена: 36 320 (тридцать шесть тысяч триста двадцать) рублей, 40 копеек
(в т.ч. НДС 18%). При формировании цены учитывались расценки действующих поставок. Сумма
рассчитывалась исходя из цены за единицу товара.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов: платежи
осуществляются в рублях.
Порядок формирования цены договора поставки:
В цену договора включены: стоимость Товара, его доставка, все налоги, пошлины и другие
обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения договора.
Цена договора является фиксированной на весь период действия договора, изменению и
пересмотру не подлежит.
Котировочные заявки участников размещения заказа должны содержать цену договора с
указанием процентной ставки НДС.
Лучшим признается предложение участника размещения заказа с наименьшей ценой договора
без учета НДС (при равной цене договора – с большей процентной ставкой НДС).
Договор заключается по цене с учетом ставки НДС победителя закупочной процедуры.
При упрощенном налогообложении участника размещения заказа, им предоставляются копии
соответствующих документов, а в договоре ставка НДС не указывается.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: согласно
законодательству Российской Федерации
Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок:
Документация о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте
www.skzdohrana.ru и доступна для ознакомления.
Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации о закупке в
электронной форме, бесплатно на официальном сайте.
В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по
электронной почте, о предоставлении документации о закупке путем направления электронного
письма на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления Заказчик направляет такому лицу документацию о закупке на указанный
электронный адрес. В этом случае предоставление документации о закупке осуществляется без
взимания платы.
Требования к участнику закупки:
1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не
должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
2. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.
3. Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе заявки участниками закупки:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
регистрационные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты (для индивидуального
предпринимателя), адрес электронной почты;
б) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
в) полученную не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте Заказчика извещения
о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
г) бухгалтерский баланс за предыдущий отчетный год;
д) документ, подтверждающий полномочия руководителя участника закупки;
е) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание котировочной заявки, если заявка
подписывается не руководителем (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия доверенности
от руководителя с указанием полномочий на подписание заявки);
ж) копии документов, удостоверяющих качество Товара;
и) справку об отсутствии задолженности по налогам по установленной форме.
2) Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложения
о цене договора, а также копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товаров, являющихся предметом настоящей закупки, а также указанным в настоящей
документации.
4) Описание товара, который является предметом настоящей закупки.
5) Копия уведомления налогового органа по установленной законодательством Российской
Федерации форме о возможности применения упрощенной системы налогообложения (при упрощенном
налогообложении участника размещения заказа).
В заявке на участие в запросе котировок участник размещения заказа декларирует и
документально подтверждает:
1) не проведение его ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании его
банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в
запросе котировок;
3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год.
Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки:
Котировочная заявка подается участником Заказчику в письменной форме, с описью приложенных
документов, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, с указанием на
конверте: наименование котировочной заявки (Лота)», или в отсканированном виде с подписью и
печатью по электронной почте по электронному адресу Заказчика [email protected]
Если заявка содержит более одного листа, все листы должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены подписью участника закупки, а для юридических лиц также и печатью форме, заверенные
подписью и печатью участника размещения заказа.
Участник закупки вправе подать только одну заявку.
Внесение изменений в поданную заявку не допускается.
Заявка должна быть составлена по форме, приведенной к извещению о проведении запроса
котировок.
Заявка, подаваемая в письменной форме, должна быть подписана участником закупки или
лицом, уполномоченным на то участником закупки.
На заявке участника закупки - юридического лица, должна быть проставлена печать
организации.
Подавая котировочную заявку, участник закупки соглашается с выполнением всех условий
запроса котировок, указанных в документации о проведении запроса котировок.
Основания для отказа в доступе участников к котировке:
Неполное представление информации либо представление участником недостоверных
сведений о его соответствии установленным Заказчиком требованиям, данный участник отстраняется
от участия на любом этапе проведения запроса котировки. Закупочная комиссия не рассматривает и
отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в Извещении или
предложенная в заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в Извещении.
В случае подачи участником нескольких предложений, все они будут отклонены без
рассмотрения по существу.
Срок и место предоставление котировочной заявки: г. Сочи,
железнодорожного участка «Адлер—Альпика-Сервис».
Адлерский район,
5 км
по рабочим дням с 9:00 до 17:00 (время местное),
в пятницу с 9:00 до 15:45 (время местное).
Обеденные перерывы с 12:00 до 12:45(время местное).
Дата и время начала и окончания приема котировочных заявок
Начало: «17» марта 2015 г. с 09.00 часов.
Окончание: «24» марта 2015 г. в 10.00 часов.
Дата и время рассмотрения предложений: «24» марта 2015 в 10.00 часов.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Договор (РазделV к настоящей документации) должен быть заключен не позднее 15 (пятнадцати) дней
со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса
котировок или котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается договор, в
случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.
Раздел II. Техническое задание
N
п/п
1
Наименование товара
Хорактеристика товара
Кол-во
Триммер
бензиновый Мощность не менее 800 Вт
Husgvarna 128R / или Тип бензиновый
эквивалент
Объем двигателя не менее 28 см3
Приводный вал гибкий
Режущий элемент леска, нож
Толщина лески не менее 2,4 мм
2 шт.
Раздел III. Обоснование условной начальной (максимальной) цены договора
Для установления начальной(максимальной) цены договора источниками
использованы данные, полученные на основании счетов действующих поставщиков.
Наименование товара
N
п/п
1
Триммер бензиновый Husgvarna 128R / или эквивалент
Колво
Цена за
ед.
информации
Сумма
2 шт.
15 390,00 30 780,00
Итого без учета НДС
30 780,00
Итого с учетом НДС
36 320,4
Раздел IV. Формы документов
Форма котировочной заявки
Бланк или угловой штамп участника размещения заказа
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«____»____________2015 г.
Кому: Сочинский отряд ведомственной охраны – структурного подразделения филиала федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» на Северо-Кавказкой железной дороге.
Изучив документацию о проведении запроса котировок на право заключения договора по Лоту
№2 на _____ для нужд Сочинского отряда ведомственной охраны – структурного подразделения
филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказкой железной дороге, а также применимые к
данному документу: законодательство Российской Федерации, Положение о порядке проведения
закупок товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного предприятия «Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации
Полное наименование
(для юридических лиц)
Сокращенное наименование
(для юридических лиц)
Юридический адрес (включая индекс)
Почтовый адрес (включая индекс)
Фамилия, имя, отчество (для
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей)
Место жительства для физических
лиц
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Телефон
Факс
E-mail
http:
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера
Ф.И.О., телефон контактного лица
Ставка НДС
в лице ______________________________________________________________________ ,
(должность, ФИО, телефон)
действующего на основании_____________________________________________________
(наименование документа)
сообщаю о своём согласии участвовать в размещении заказа путем запроса котировок на условиях,
установленных в указанном запросе котировок и направляю настоящую котировочную заявку.
Выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в документации о проведении
запроса котировок в полном соответствии с требованиями Заказчика и техническими
характеристиками товара (техническое задание).
Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право заключения договора
на ____ для нужд Сочинского отряда ведомственной охраны – структурного предприятия филиала
федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации» на Северо-Кавказкой железной дороге исполнить условия договора (Раздел
V настоящей документации), и условия, указанные в документации о проведении запроса котировок.
Предлагаю к поставке следующие товары:
Наименование и характеристики поставляемого
товара
Цена за
ед. с
НДС
(руб.)
Лот
№2
Ед. изм.
Наименование, характеристики и цена за единицу поставляемого товара:
По условной цене договора без учета НДС – ____________ (сумма прописью) рублей ___
копеек;
По условной цене договора с учетом НДС __% – ____________________ (сумма прописью)
рублей ____ копеек (цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и другие обязательные платежи).
Согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим
уведомлением о признании нас победителем в проведении запроса котировок будет выполнять роль
обязательного договора между нами.
Признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиком
котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Настоящей котировочной заявкой декларирую следующее:
1) ликвидация __________________________________ не проводится и решение арбитражного
суда о признании ____________________________________ банкротом и об открытии конкурсного
производства отсутствует;
2) деятельность _____________________________________ в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в конкурентных переговорах не приостановлена;
3) задолженность ______________________________________ по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год отсутствует.
Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: ________________________
(должность, Ф.И.О.,
_____________________________________________________________________________
телефон контактного лица Участника размещения заказа)
__________________________________ ____________ _____________________________
(должность подписавшего)
отчество)
(подпись)
М.П.
Раздел V Проект договора
ДОГОВОР № _____
фамилия, имя,
г. Сочи
«___» ____________
2015 г.
Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» (сокращенное наименование ФГП ВО ЖДТ России), именуемый
в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по Сочинскому региону начальника
Сочинского отряда филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге,
Оксузьяна Арсена Грантовича, действующего на основании доверенности № 1Д-9 от 27.01.2014 года,
с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, каждый в отдельности или вместе могут
именоваться в дальнейшем, соответственно, «Сторона» или «Стороны», в соответствии с
Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» решением Закупочной комиссии Сочинского отряда
ведомственной охраны - структурного подразделения филиала Федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на
Северо- Кавказкой железной дороге и его структурных подразделений по размещению заказов на
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг и на основании Протокола подведения итогов от
_____ 2015 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик принимает на себя
обязательство поставить Заказчику ______ (далее – Товар) в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, соответствующий условиям
настоящего Договора.
Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями стандартов, действующих на
территории Российской Федерации, а также техническому заданию.
1.2. Настоящим Стороны подтверждают, что в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и учредительными документами Сторон данный Договор заключается в
процессе их обычной хозяйственной деятельности и не является крупной сделкой.
2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет _____ (____) рублей, 00 копеек (НДС__). В цену
настоящего Договора включена все налоги, а также все остальные расходы Поставщика, необходимые
для исполнения настоящего Договора.
2.2 Цена одной единицы Товара прописана в Приложении 1 к настоящему Договору.
2.3 Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств
(российский рубль) на расчетный счет Поставщика в течении 5-ти рабочих дней после
подписания Договора и предоставления счета на оплату.
2.4 Оплата производится в российских рублях. Обязанность по оплате услуг по настоящему
Договору считается исполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета
Заказчика на расчетный счет Поставщика.
2.5 Финансирование по настоящему Договору осуществляется из собственных средств
Заказчика.
2.6 Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему Договору существенным
условиям Заказчика.
2.7. Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему Договору существенным
условием Договора.
2.8. Заказчик вправе изменять количество поставляемого Товара. При увеличении количества
поставляемого товара цена за каждую единицу Товара, устанавливается по итогам проведения запроса
котировок.
Поставка указанного товара оформляется дополнительным соглашением.
3.СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1 Поставщик информирует Заказчика о готовности поставить Товар (поставка/или самовывоз
продукции осуществляется по договоренности сторон). Отгрузка продукции подтверждается
товарной накладной.
3.2. В течение 5 (пяти) дней с момента приемки Товара Заказчик, в случае обнаружения
недостатков, вправе потребовать от Поставщика замену Товара. Поставщик обязан за свой счет
заменить некачественный Товар. Срок замены некачественного Товара составляет 2 (два) календарных
дня.
3.3. Датой поставки Товара является дата подписания товарной накладной уполномоченными
представителями Сторон.
3.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными после
подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон.
Заказчик оставляет за собой право в течение 5 (пяти) дней предъявить претензию Поставщику
по качеству Товара после его доставки Заказчику.
3.5. Товар не соответствующий требованиям настоящего Договора, считается недоставленным.
3.6. Моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику, а также
рисков, связанных с утратой и порчей Товара, связанных с утратой и порчей Товара, является момент
подписания акта приема-передачи Товара.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
4.1. Поставщик настоящим, безусловно, заявляет и гарантирует, что:
4.1.1. Товар не был в употреблении, не восстановлен;
4.1.2. До передачи Товара Заказчику он является собственностью Поставщика, иное физическое
или юридическое лицо никогда не являлось его владельцем и/или собственником, Товар не должен,
не находиться под арестом, не иметь каких-либо обременений и/или ограничений;
4.2. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из заверений или гарантий,
предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, не соответствует действительности, Заказчик имеет
право по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор, письменно уведомив Поставщика с приложением подтверждающих документов. Поставщик
обязан вернуть Заказчику производственную оплату за Товар и выплатить Заказчику штраф 25
(двадцати пяти) % от цены Товара в срок не более 5(пяти) банковских дней с момента получения
уведомления Заказчика.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения сроков поставки по вине Поставщика, Заказчик имеет право
потребовать уплату неустойки Поставщиком. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного п.3.1. настоящего Договора, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки устанавливается в размере 1 (одного) % от цены в счете на поставку просроченной
партии Товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств.
5.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон,
совершенному в письменной форме.
5.5. Заказчик вправе в любой момент досрочно расторгнуть договор, оплатив фактически
поставленный и принятый Заказчиком Товар.
5.6. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям при взаиморасчетах Сторон
используется сумма рублевого эквивалента стоимости Товара, внесенная ранее Заказчиком.
5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть при
заключении настоящего Договора (непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие, война,
военные операции любого характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты
государственных органов. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в п. 6.1. настоящего Договора,
обязана в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких
обстоятельств и дополнительно по требованию другой Стороны предоставить документ, выданный
соответствующим уполномоченным государственным органом.
6.3. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего Договора, срок выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) месяцев,
настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
7.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, которые могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были
урегулированы путем переговоров. В случае, если Стороны не достигнут согласия по
вышеизложенным вопросам, спор между Сторонами передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Краснодарского края.
7.2. До обращения в арбитражный суд обязательно соблюдение претензионного порядка.
Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) дней с момента ее получения адресатом.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Поставщик обязуется использовать персональные данные, полученные от Заказчика,
исключительно для целей, связанных с использованием настоящего Договора, для предоставления
Заказчику информации о предлагаемых Поставщиком услугах. Персональные данные, полученные
Поставщиком, хранятся
конфиденциальности.
в
соответствии
с
требованиями
законодательства
на
условиях
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде при
условии их подписания уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой
частью.
9.2. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения настоящего
Договора, после его заключения теряют силу.
9.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим
лицам.
9.5. К настоящему Договору прилагает и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1
9.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр для Поставщика и один экземпляр для Заказчика.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор действует со дня его подписания до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»
«ЗАКАЗЧИК»
Плательщик: ФГП ВО ЖДТ России
105120,г.Москва, Костомаровский пер.,д.2
Грузополучатель: Сочинский отряд ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ РФ на СКЖД:
354000,г.Сочи,
Хостинский район, ст.Хоста1978 км
ИНН 7701330105; КПП 231945001
р/с 40502810106300000065
в филиале ОАО банка «ВТБ»
г. Ростов-на –Дону
к/с 30101810300000000999 в ГРКЦГУ
Банка России по Ростовской области
БИК 046015999
ИНН 7702070139/КПП 616502001
ОГРН 1027739609391
____________// ______
Заместитель директора по Сочинскому
региону начальник Сочинского отряда
ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на
СКЖД
________________ А.Г. Оксузьян
Приложение № 1
к договору от « » ______________ 2014 г. №______________
Наименование и стоимость Товара
№
п/п
Наименование продукции
1
Кол-во
Цена за ед.
с НДС
Сумма
(руб.)
2
3
4
Заместитель директора по Сочинскому
региону начальник отряда ВО филиала
ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД
____________// _____________
________________ А.Г. Оксузьян
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа