close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 1 из 16
ДОКУМЕНТАЦИЯ
к запросу предложений по выбору подрядчика на
выполнение работ по строительству водопровода
Дн-63мм L=8м с установкой водопроводного колодца
1шт и врезкой задвижки Ду-50мм 1шт, от точки
присоединения, согласованной в технических
условиях, до границ земельного участка по адресу: г.
Иркутск, ул. Ереванская, 29
г. Иркутск
2015 г.
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 2 из 16
Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд
МУП «Водоканал» г. Иркутска, утвержденным Приказом директора МУП «Водоканал» г. Иркутска № П-15-00165
от 19.02.2015 (далее – Положение о закупках).
Следующая информация и данные о закупке на право выполнения работ уточняют и/или дополняют общие условия
проведения закупки:
1.
Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.
Иркутска (МУП «Водоканал» г. Иркутска)
Почтовый адрес:
Россия, Российская Федерация, 664081, Иркутская обл., г.
Иркутск,
ул. Станиславского,2
Официальный сайт предприятия:
http://irkvkx.ru/
Официальные сайты, на которых доступна документация в
электронном виде:
http://zakupki.gov.ru/
http://irkvkx.ru/
Тел/факс (3952) 21-47-99, 21-46-45
Контактный телефон:
Рябова Екатерина Валерьевна, инженер отдела ОПиПР
[email protected]
(3952) 21-47-39
2.
Способ закупки:
Запрос предложений
3.
Предмет договора:
4.
5.
Место выполнения работ:
Срок выполнения работ:
6.
Технические характеристики:
7.
Начальная (максимальная) цена договора:
8.
Порядок формирования цены договора:
9.
10.
11.
Валюта:
Язык заявки:
Источник финансирования:
12.
Форма и сроки оплаты выполненных
работ:
13.
Участник запроса предложений:
Выполнение работ по строительству водопровода Дн-63мм
L=8м с установкой водопроводного колодца 1шт и врезкой
задвижки Ду-50мм 1шт от точки присоединения, согласованной
в технических условиях, до границ земельного участка по
адресу: г. Иркутск, ул. Ереванская, 29.
г. Иркутск, ул. Ереванская, 29.
Определяется на основании коммерческого предложения
победителя запроса предложений. Максимальный срок
выполнения работ – 5 календарных дней с момента заключения
договора.
Согласно дефектной ведомости (Приложение №7 к
Документации) и локальному ресурсному сметному расчету
(Приложение № 8 к Документации).
172 012 (Сто семьдесят две тысячи двенадцать) рублей 60
копеек.
Цена договора включает в себя все расходы участника запроса
предложений по выполнению работ, включая расходы на
страхование, налоги сборы и другие обязательные платежи,
исполнение гарантийных обязательств, то есть является
конечной.
Российский рубль.
Русский.
Средства Инвестиционной программы МУП «Водоканал» г.
Иркутска (ранее МУП ПУ ВКХ) «Развитие систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г.
Иркутска на 2011- 2015 годы».
Оплата производится путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Подрядчика.
Сроки оплаты – 100% оплата производится в течение 90 дней
после выполнения работ (подписания Заказчиком актов
выполненных работ).
Участником закупки может быть любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника
закупки,
в
том
числе
индивидуальный
предприниматель
или
несколько
индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
14.
Место и порядок предоставления
документации:
15.
Место, порядок, даты начала и окончания
подачи заявок на участие в запросе
предложений:
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 3 из 16
заказчиком в соответствии с положением о закупке.
Участник должен соответствовать:
 требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки;
 требованию о наличии правомочий для заключения договора
по итогам процедуры закупки;
 требованию о непроведении ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об
открытии конкурсного производства;
 требованию о неприостановлении деятельности участника
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, на день подачи заявки
или конверта с заявкой от участника;
 требованию об отсутствии сведений об участниках закупки в
реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых
предусмотрено ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", и (или) в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных нужд»;
 требованию об отсутствии сведений об участниках процедуры
закупки
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»;
 требованию об отсутствии задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25
(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа, определяемой по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Сроки предоставления: с «16» марта 2015 г. по «18» марта
2015 г. 08:00-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) исключая
выходные дни.
Порядок
предоставления
документации:
документация
предоставляется без взимания платы по адресу Организатора:
664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 213 или на
официальных сайтах http://irkvkx.ru, http://zakupki.gov.ru.
Документацию на бумажном носителе участник запроса
предложений может получить у заказчика при предъявлении
паспорта, доверенности на право получения документации (на
сотрудника) или копии протокола (приказа) о назначении на
должность (для генерального директора/директора), сведений о
юридическом лице: полное наименование, почтовый адрес,
адрес места нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные
телефоны/факсы, адрес электронной почты, Ф.И.О. контактных
лиц.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть
оформлены в соответствии с требованиями документации на
закупку и представляются по адресу 664081 г. Иркутск,
ул. Станиславского, 2, каб. № 213.
Начало подачи заявок:
«16» марта 2015 года, в рабочие дни с 08:00-17:00 (перерыв с
12:00 до 13:00)
Окончание подачи заявок:
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
16.
Разъяснения положений документации о
закупке.
17.
Документы, входящие в состав заявки на
участие в запросе предложений:
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 4 из 16
«18» марта 2015 года, 11:30 местного времени
Любое лицо, изъявившее желание участвовать в закупке, вправе
направить в письменной форме запрос о разъяснении
положений документации о закупке. При этом такое лицо
вправе направить не более чем два запроса о разъяснении
положений документации закупки в отношении одной
процедуры закупки.
Запрос на разъяснение положений документации о закупке
направляется не позднее, чем за три рабочих дня до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке. А в случае
подачи запроса на разъяснение положений документации о
закупке, размещение извещения о проведении которой,
осуществляется менее чем за 5 дней до срока окончания подачи
заявок на участие в ней – не позднее, чем за один рабочий день
до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.
Разъяснения положений такой документации размещаются
Заказчиком в единой информационной системе в течение трех
дней со дня принятия решения о предоставлении указанных
разъяснений.
Заявка на участие в запросе предложений, которую
представляет участник запроса предложений в соответствии с
настоящей документацией, должна быть подготовлена по форме
Приложения №1, и содержать:
1) Опись (Приложение № 5)
2) сведения об участнике запроса предложений по форме
Приложения № 2, (или Приложения № 3), к документации на
закупку;
3) оригинал, полученный не ранее чем за два месяца до
дня размещения в единой информационной системе извещения
о проведении закупки выписки из единого государственного
реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенной
копии (для юридических лиц), оригинал, полученный не ранее
чем за два месяца до дня размещения в единой информационной
системе извещения о проведении закупки выписки из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или надлежащим образом заверенной копии такой выписки или
надлежащим образом заверенной копии (для индивидуальных
предпринимателей), копия документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за
два месяца до дня размещения в единой информационной
системе извещения о проведении закупки;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника запроса
предложений (оригинал или надлежащим образом заверенная
копия);
5) в случае если от имени участника запроса предложений
действует генеральный директор (директор), то представляется
решение или выписка из решения общего собрания акционеров
(участников) или совета директоров (наблюдательного совета)
об избрании (назначении) генерального директора (директора),
подписанные председателем соответствующего органа;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника закупки без
доверенности (далее для целей настоящей главы -
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 5 из 16
руководитель). В случае, если от имени участника закупки
действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна
содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника, заверенную печатью участника закупки и
подписанную его руководителем (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо надлежащим
образом заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке
должна
содержать
также
документ,
подтверждающий
полномочия такого лица;
7) надлежащим
образом
заверенные
копии
учредительных документов участников запроса предложений:
 устав или учредительный договор со всеми внесенными
изменениями и дополнениями;
 свидетельство
о
государственной
регистрации
юридического лица;
 свидетельство о постановке организации на учет в
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (для
юридических лиц);
8) коммерческое
предложение
участника
запроса
предложений по форме Приложения № 4 к документации.
9) Копия свидетельства о допуске к работам являющихся
предметом запроса предложений, действующего на всей
территории РФ, выданное саморегулируемой организацией в
порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
10) Локальный ресурсный сметный расчет;
11) Заполненный проект договора (Приложение № 6 к
запросу предложений).
12) Если участник закупки не является плательщиком НДС,
то он должен предоставить документ, освобождающий его от
уплаты НДС.
Все листы заявки на участие в процедуре должны быть
прошиты в один том, пронумерованы сплошной нумерацией,
документы, входящие в состав заявки на участие в запросе
предложений, должны быть скреплены таким образом, чтобы
исключить случайное выпадение или перемещение страниц. На
последней странице с внешней стороны скрепляются подписью
руководителя (уполномоченного лица) с указанием количества
листов в томе. Заявка на участие в процедуре должна содержать
опись входящих в её состав документов, быть скреплена
печатью участника (для юридических лиц) и подписана
участником или лицом, уполномоченным таким участником.
Все экземпляры документов должны иметь четкую печать
текстов. Исправления в тексте заявки не допускаются.
Все документы, входящие в Заявку, должны быть
подготовлены на русском языке за исключением тех
документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими
лицами на ином языке. Указанные документы могут быть
представлены на языке оригинала при условии, что к ним
приложен официально оформленный перевод этих документов
на русский язык.
Соблюдение участником указанных требований означает,
что все документы и сведения, входящие в состав заявки на
участие в процедуре и тома заявки на участие в процедуре,
поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность
и достоверность представленных в составе заявки на участие в
процедуре и тома заявки на участие в процедуре документов и
сведений.
Представленные в составе заявки документы не
возвращаются участнику.
Участник подает Заявку в печатной форме. Участник
процедуры закупки должен поместить заявку в конверт. Затем
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
18.
19.
20.
21.
Дата, время и место вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений:
Дата, время и место подведения итогов
запроса предложений:
Выбор победителя запроса предложений:
Критерии оценки заявок на участие в
запросе предложений и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе
предложения:
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 6 из 16
конверт запечатывается.
На
конверте
указываются
наименование
запроса
предложений, сведения об участнике процедуры запроса
предложений: полное (сокращенное) наименование и его
почтовый адрес.
Прием Заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с
Заявками, не ранее времени, указанного в настоящей
Документации о проведении запроса предложений (далее Документация).
Заявка на участие в запросе предложений должна быть
оформлена по формам документации, а также содержать
конкретные показатели:
1.
Стоимость работ должна быть указана в Российских
рублях, с указанием уплаты НДС (при его наличии). Если
участник закупки не является плательщиком НДС, то он должен
предоставить документ, освобождающий его от уплаты НДС.
2.
Срок выполнения работ указывается в конкретном
количестве календарных дней, в течение которых будет
выполнена работа с момента заключения договора.
Если участник закупки допускает неоднозначность
представленных сведений, то Заказчик учитывает при
оценке максимально предложенное значение параметра.
«18» марта 2015 года 14:00 местного времени по адресу:
г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, кабинет № 401.
«25» марта 2015 года 15:00 местного времени по адресу:
г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, кабинет № 401.
Победителем запроса предложений признается участник запроса
предложений, предложивший лучшие условия, заявке на
участие, в запросе предложений которого присвоен первый
номер.
1.
Стоимость работ.
2.
Срок выполнения работ.
При оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе
предложений применяется метод балльной оценки критериев.
1.
Стоимость работ.
Стоимость работ (стоимость работ должна включать все
расходы, связанные с таможенными платежами, в том числе
расходы на страхование, налоги, сборы и другие обязательные
платежи) – минимальная предложенная стоимость работ
оценивается в 40 баллов, максимальная предложенная
стоимость работ – 0 баллов, стоимость промежуточных
предложений уменьшается пропорционально увеличению
стоимости работ.
Заявки
с
предложением
стоимости
работ
выше
установленной
максимальной
к
рассмотрению
не
принимаются.
2.
Срок выполнения работ
Максимальный срок выполнения работ – 5 календарных дней с
момента заключения договора.
Минимальный предложенный срок выполнения работ
оценивается в 60 баллов, максимальный срок выполнения работ
– 0 баллов, стоимость промежуточных предложений
уменьшается пропорционально увеличению срока выполнения
работ.
Заявки с предложение срока выполнения работ выше
установленного максимального к рассмотрению не
принимается.
Итоговое количество баллов каждого участника запроса
предложений определяется путём простого суммирования
баллов по каждому критерию.
По числу присужденных итоговых баллов комиссией по
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
22.
Срок заключения договора:
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 7 из 16
закупкам товаров, работ, услуг производится присуждение
заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров
по степени выгодности для МУП «Водоканал» г. Иркутска.
Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный
итоговый балл.
Победителем запроса предложений признается участник запроса
предложений, который предложил лучшие условия исполнения
договора и заявке на участие, в запросе предложений которого
присвоен первый номер.
Договор с победителем запроса предложений заключается не
позднее чем через 20 (двадцать) дней после подведения итогов и
оформления протокола результатов запроса предложений.
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 8 из 16
РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
Приложение № 1 к документации
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«___» ____________ 2015 г.
на право заключения с МУП «Водоканал» г. Иркутска договора на выполнение работ по строительству водопровода
Дн-63мм L=8м с установкой водопроводного колодца 1шт и врезкой задвижки Ду-50мм 1шт от точки присоединения,
согласованной в технических условиях, до границ земельного участка по адресу: г. Иркутск, ул. Ереванская, 29.
1. Изучив документацию на проведение запроса предложений, а также действующие нормативно-правовые акты по
предмету проводимого запроса предложений __________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
___________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес (для юридического лица), реквизиты, номер контактного телефона.)
в лице _________________________________________________________________________________, действующего (ей) на
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
основании _________________________________________________________________________сообщает о согласии
участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую
заявку.
2. Мы согласны производить работы по строительству водопровода Дн-63мм L=8м с установкой водопроводного
колодца 1шт и врезкой задвижки Ду-50мм 1шт от точки присоединения, согласованной в технических условиях, до границ
земельного участка по адресу: г. Иркутск, ул. Ереванская, 29 в соответствии с требованиями документации и на условиях,
указанных в заявке на участие в запросе предложений, и представляем заполненный вариант проекта договора.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации - участника запроса предложений, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, его имущество
не находится под арестом, наложенным по решению суда, а также, что размер задолженности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период не превышает 25
процентов балансовой стоимости активов.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право
Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса предложения условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц
информацию, уточняющую представленные нами сведения.
5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя обязательства подписать договор с
МУП «Водоканал» г. Иркутска на выполнение работ по строительству водопровода Дн-63мм L=8м с установкой
водопроводного колодца 1шт и врезкой задвижки Ду-50мм 1шт от точки присоединения, согласованной в технических
условиях, до границ земельного участка по адресу: г. Иркутск, ул. Ереванская, 29.
6. Подтверждаем, что в случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса
предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с
МУП «Водоканал» г. Иркутска, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации.
7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса предложений или
принятия решения о заключении с нами договора, в случае отказа от его подписания победителем запроса предложений, и
нашего уклонения от заключения договора сведения о __________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. участника запроса предложений)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с
Заказчиком нами уполномочен ________________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица)
9. Сообщаем, что мы являемся субъектом малого/среднего/крупного предпринимательства.
(выбрать нужную категорию, к которой относиться участник запроса предложения)
10.
Юридический
и
фактический
адреса
_______________________________________
___________________, факс ___________________,
банковские реквизиты участника _________________________________________________________
Участник запроса предложений
(уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП
телефон
Документация
к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Лист 9 из 16
Приложение № 2 к документации
На бланке организации
Дата, исх. номер
Сведения об участнике запроса предложений (для юридических лиц):
1.
Фирменное наименование (наименование) _______________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Организационно-правовая форма _______________________________________________________________________
Место нахождения: ___________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________________________
Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 01.07.2002 г.):
5.1. Дата регистрации: ________________________________________________________________________________
5.2. Место государственной регистрации: ________________________________________________________________
5.3. Наименование регистрирующего органа: _____________________________________________________________
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник запроса предложения
зарегистрирован в качестве налогоплательщика: __________________________________________________________
ИНН: _______________________________________________________________________________________________
КПП: _______________________________________________________________________________________________
ОГРН: _________________________________________________________________________________________
ОКПО: _____________________________________________________________________________________________
БИК: ______________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________________________________
Руководитель: _____________________________________________________________________________________
Главный бухгалтер ________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________________________
Факс: ____________________________________________________________________________________________
Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):
Контактное лицо
Должность
Телефон,
E-mail
Вопросы, по которым данное должностное
лицо уполномочено давать разъяснения
18.
Субъект малого/среднего/крупного
предпринимательства
(нужное выбрать)
Документация
к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Лист 10 из 16
Приложение № 3 к документации
На бланке организации
Дата, исх. номер
Сведения об участнике запроса предложений (для ИП и иных физических лиц):
1.
Наименование (для ИП) _______________________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)
Организационно-правовая форма _______________________________________________________________________
Место нахождения: ___________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________________________
Регистрационные данные (для индивидуальных предпринимателей):
5.1. Дата регистрации: _________________________________________________________________________________
5.2. Место государственной регистрации: _________________________________________________________________
5.3. Наименование регистрирующего органа: ______________________________________________________________
6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник запроса предложения
зарегистрирован в качестве налогоплательщика:___________________________________________________________
7. ИНН (для ИП и иных физических лиц): __________________________________________________________________
8. ОГРН (для ИП) ______________________________________________________________________________________
9. БИК (для ИП): _______________________________________________________________________________________
10. Копии документов, подтверждающие личность (для иных физических лиц) ___________________________________
11. Адрес электронной почты: _____________________________________________________________________________
12. Телефон:_________________________________________________________________________________________
13. Факс:_____________________________________________________________________________________________
14. Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):
2.
3.
4.
5.
Контактное лицо
Должность
Телефон,
E-mail
Вопросы, по которым данное должностное
лицо уполномочено давать разъяснения
15.
Субъект малого/среднего/крупного
предпринимательства
(нужное выбрать)
Документация
к процедуре запроса предложений
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Лист 11 из 16
Приложение №4 к документации
На бланке организации
Дата, исх. номер
Коммерческое предложение
Наименование участника запроса предложений _______________________________________________
№
п/п
1
Наименование работ
Стоимость работ
Выполнение работ по строительству водопровода Дн-63мм L=8м с
установкой водопроводного колодца 1шт и врезкой задвижки Ду50мм 1шт от точки присоединения, согласованной в технических
условиях, до границ земельного участка по адресу: г. Иркутск, ул.
Ереванская, 29.
В т.ч. НДС
Срок выполнения работ ___________________________________________________________________________________
_____________________
(Должность)
_______________________
(Подпись, М.П.)
________________________
(Ф.И.О.)
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 12 из 16
Приложение № 5 к документации
Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений
Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в запросе предложений
___________________________________________ направляются следующие документы.
№№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
Руководитель/ИП/иное физ. лицо ___________________ /___________________________
М. П.
Кол-во
страниц
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 13 из 16
Приложение №6 к документации
РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ДОГОВОР №________________ на выполнение работ
г. Иркутск
«_____» ___________2015 г.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, в лице директора Винарского Сергея
Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола от «__»
_______________ 2015 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить с соблюдением действующих норм и правил работы по
строительству водопровода Дн-63мм L=8м с установкой водопроводного колодца 1шт и врезкой задвижки Ду-50мм 1шт от
точки присоединения, согласованной в технических условиях, до границ земельного участка по адресу: г. Иркутск, ул.
Ереванская, 29 (далее по тексту – работы). Содержание, объём, сроки выполнения работ для каждого конкретного задания
определяются технической документацией, которая в момент подписания сторонами становится неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2.
Подрядчик обязуется передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые
условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
2. Стоимость работ.
2.1.
Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяются локальным ресурсным сметным расчетом,
который в момент подписания сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2.
Стоимость работ по данному договору __________________________, в том числе НДС ________________________.
2.3.
Оплата работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в течение 90 дней со дня
подписания сторонами акта формы КС-2, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный
в настоящем договоре. Акт формы КС-2 подписывается сторонами по мере выполнения работ. В течение пяти дней после
подписания актов формы КС-2, Подрядчик предоставляет счёт и счёт-фактуру, оформленные в соответствии с действующим
законодательством РФ. От имени Заказчика акты выполненных работ подписываются директором МУП «Водоканал» г.
Иркутска, либо уполномоченным представителем.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. По заданию Заказчика выполнить работы в соответствии с локальным ресурсным сметным расчётом, который
является неотъемлемой частью настоящего договора;
3.1.2. Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении сметной стоимости в случае
обнаружения работ, не учтенных в технической документации;
3.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о
нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, и до получения от него указаний
о дальнейших действиях приостановить выполнение работ;
3.1.4. Передать Заказчику результаты выполненных работ в следующем порядке и сроки:
3.1.4.1. В течение 5 рабочих дней с момента окончания работ предоставить Заказчику Акты выполненных работ формы
КС-2.
3.1.4.2. В течение 5 рабочих дней с момента окончания работ предоставить Заказчику исполнительную документацию;
3.1.5. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки, установленные
Заказчиком в соответствующих актах, в сроки согласованные Сторонами. Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента
получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения недостатков,
который не может превышать срок, предложенный Заказчиком более чем в два раза. В случае если Подрядчик не согласует
срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок,
предложенный Заказчиком;
3.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям
договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.1.7. При выполнении работ соблюдать требования законодательных и других действующих нормативно-правовых актов
об охране окружающей среды, технике безопасности, охране труда, правил пожарной безопасности, при ремонте зданий и
сооружений, механического оборудования. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, а в случае
неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика.
Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только с письменного согласия Заказчика;
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 14 из 16
3.2.2. Приостановить выполнение работ:
- при неполучении в течение трёх дней ответа от Заказчика на сообщение о необходимости проведения дополнительных
работ и увеличения сметной стоимости работ, выполняемых по договору.
3.3.
Заказчик обязуется:
3.3.1. Заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от
условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные
недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается директором МУП «Водоканал» г. Иркутска или лицом
его замещающим. Указанный акт направляется Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков;
3.3.2. Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы;
3.3.3. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
3.4.2. Обеспечить выполнение работ материалами, в том числе деталями, конструкциями и оборудованием в соответствии
с локальным ресурсным сметным расчетом, а так же Подрядчик может использовать сырьё, материалы, детали, конструкции
и оборудование, предоставляемые Заказчиком Подрядчику на основании письма и доверенности. Списание переданных
сырья, материалов, деталей, конструкций и оборудования производится по актам выполненных работ (форма КС-2) без
отражения в них стоимости полученного. Ответственность за сохранность и использование сырья, материалов, деталей,
конструкций и оборудования возлагается на Подрядчика до приёмки заказчиком выполненных работ (подписанием
Заказчиком Акта КС-2).
4. Сроки выполнения работ.
4.1.
Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются Подрядчиком в течение ____ дней с момента
подписания настоящего договора.
5. Гарантии качества работ.
5.1.
Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям технической документации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а также нормам и требованиям, предусмотренным нормативными
правовыми актами России. Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока
должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и действующими нормативными правовыми и/или
нормативно-техническими актами России.
5.2.
Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока,
составляющего 5 лет с момента подписания сторонами акта приемки результата работ, выполненных по настоящему
договору. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, препятствующие
нормальной эксплуатации результата выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные
сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.3.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не
докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации,
ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5.4.
При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока
эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика об этом письменно (телеграфом,
телетайпом, факсом). Подрядчик незамедлительно письменно (телеграфом, телетайпом, факсимильной связью) извещает
Заказчика о направлении своего представителя для участия в расследовании возникших претензий и обеспечивает его
прибытие на место производства работ не позднее 3-х дней с момента извещения Заказчика. В противном случае Заказчик в
одностороннем порядке оформляет акт по качеству, являющемся обязательным для исполнения Подрядчиком.
5.5.
Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки работы по устранению дефектов, Заказчик
может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить
Заказчику все затраты, понесенные Заказчиком.
6. Приемка результата выполненных работ.
6.1.
Заказчик приступает к приемке работ, выполненных по договору (работ, выполненных по каждому конкретному
заданию) в течение 5(пяти) дней с момента получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных
работ.
6.2.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом формы КС-2, подписанным
обеими сторонами на бумажном носителе и в электронном виде. От имени Заказчика акт приемки результата выполненных
работ и справка подписываются директором МУП «Водоканал» г. Иркутска, либо уполномоченным представителем.
6.3.
В случае если в результате приемки выполненных работ Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в
выполненных работах, Заказчик, в соответствии с п. 3.4.1. настоящего договора, фиксирует указанные недостатки в акте и
направляет его Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков в соответствии с п. 3.1.5 настоящего договора.
6.4.
Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет в
установленный срок. Послеустранениянедостатковприемкавыполненныхработосуществляетсявпорядке, установленном
настоящим договором.
6.5.
Заказчиквправеотказатьсяотприемкирезультатаработвслучаеобнаружениянедостатков,
которые
исключают
возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
6.6.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на
недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 15 из 16
7. Ответственность сторон.
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2.
За нарушение сроков выполнения условий настоящего договора (п.3.1.4.1, п.4.1) Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического их исполнения.
7.3.
За нарушение сроков, определенных пунктами 3.1.4.1, 4.1 настоящего договора более чем на 10 (десять) дней
Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от общей стоимости работ.
7.4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим договором, в том числе, нарушения сроков выполнения работ, обнаружения недостатков в работе в течение
гарантийного срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме, в том числе, но не
ограничиваясь этим, затраты Заказчика на тепло, электрическую энергию, топливо, мазут, уголь и т.п., затраты Заказчика на
устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями. Убытки подлежат возмещению в
полной сумме сверх неустойки, установленной пунктами 7.2., 7.3., 7.6. настоящего договора;
7.5.
Подрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие предъявления претензий и возникновения
ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки,
происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих,
вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных соответствующими
контролирующими и инспектирующими Государственными органами.
7.6.
За нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в работах против сроков, согласованных актами сторон, а в
случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от
стоимости дефектных работ за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов).
7.7.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику неустойку в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ, за каждый день просрочки платежа.
7.8.
Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна
быть рассмотрена Стороной в течение 20 дней с момента предъявления.
7.9.
За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период
времени), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Подрядчиком
извещения о расторжении договора работы. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком
соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего договора прекращаются, однако
Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется
до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.
7.10.
Возмещение убытков и неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
7.11.
В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет
ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего
договора и делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами
непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера.
8.2.
В случае возникновения указанных в пункте 8.1 настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую сторону в
десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки соответствующего государственного органа,
подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства,
права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.
8.3.
Срок исполнения обязательств, для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы,
продлевается на срок действия таких обстоятельств.
8.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон имеет
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
9. Расторжение договора.
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

по соглашению сторон;

по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из
сторон, или в связи с существенным изменением обстоятельств;

в случае аннулирования разрешительной документации Подрядчика на выполнение Работ, принятия других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

в случае неоднократного (два и более раз) нарушения положений п. 3.1.4.1, заказчик вправе отказаться от
исполнения договора в одностороннем порядке в течение 10 дней с момента письменного уведомления о расторжении
договора.
МУП «Водоканал»
г. Иркутска
Документация
к процедуре запроса предложений
Лист 16 из 16
10. Порядок разрешения споров.
10.1.
Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской
области с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 20 календарных дней с
момента предъявления.
11. Заключительные положения.
11.1.
Права, принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с
письменного согласия другой стороны.
11.2.
Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов сторон, действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.3.
В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом с указанием
номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является
основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.
11.4.
В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов
соответствующая сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону.
11.5.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует до 31.12.2015;
11.6.
В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11.7.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон. Приложения к договору являются неотъемлемой частью настоящего договора
11.8.
Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются:
Дефектная ведомость (приложение № 2 к настоящему договору);
Локальный ресурсный сметный расчёт (приложение № 1 к настоящему договору).
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик:
Подрядчик:
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Юридический адрес: РФ, 664081, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Станиславского, 2
Тел/факс (3952) 21-47-99, 21-46-45
ИНН 3807000276
КПП 381150001
Р/с 40702810418020100001
в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
ОКПО 03268542
ОКОНХ 90213
Директор
________________ С.Л. Винарский
_______________
«____» _______________ 2015 г.
«____»____________ 2015 г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа