close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
Сочинскому региону - начальник
Сочинского отряда ВО филиала
ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД
____________ А.Г. Оксузьян
« » марта 2015 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения договоров на приобретение бытовой техники и прочего инвентаря Лот
№1 для нужд Сочинского отряда ведомственной охраны – структурного подразделения
филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказкой железной дороге
г. Сочи
2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Раздел I. Общие положения
Раздел II. Техническое задание
Раздел III. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Раздел IV. Формы документов
Раздел V Проект договора
Раздел I. Общие положения
Наименование: Сочинский отряд ведомственной охраны филиала «Федерального государственного
предприятия ведомственной охраны железнодорожного транспорта» Российской Федерации на
Северо-Кавказской железной дороге.
Местонахождение: 354000, Краснодарский край, Хостинский район, г. Сочи, 1978 км.
ИНН 7701330105
КПП 231945001
Почтовый адрес: 354382 г. Сочи-А-382, ул. Голубые Дали, д. 9, а/я 500
Адрес электронной почты: [email protected]
Контактный телефон: 89649474188
Контактное лицо: Пчелина Анна Владимировна
Источник финансирования: Средства заказчика.
Предмет договора: Лот №1 приобретение бытовой техники и прочего инвентаря в соответствии с
техническим заданием (раздел II).
Условия поставки товара: определены техническим заданием (раздел II), проектом договора (раздел
V).
Места поставки товара: г. Сочи, Адлерский район, 5 км железнодорожного участка «Адлер—
Альпика-Сервис».
Срок поставки товара: поставка товара осуществляется с момента заключения договора до 31 марта
2015 года.
Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру, товарную накладную.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата проводится Заказчиком путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней
после предоставления счета.
Начальная (максимальная) цена: 56 994 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто четыре)
рублей, 00 копеек (в т.ч. НДС 18%). При формировании цены учитывались расценки действующих
поставок. Сумма рассчитывалась исходя из цены за единицу товара.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов: платежи
осуществляются в рублях.
Порядок формирования цены договора поставки:
В цену договора включены: стоимость Товара, его доставка, все налоги, пошлины и другие
обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения договора.
Цена договора является фиксированной на весь период действия договора, изменению и
пересмотру не подлежит.
Котировочные заявки участников размещения заказа должны содержать цену договора с
указанием процентной ставки НДС.
Лучшим признается предложение участника размещения заказа с наименьшей ценой договора
без учета НДС (при равной цене договора – с большей процентной ставкой НДС).
Договор заключается по цене с учетом ставки НДС победителя закупочной процедуры.
При упрощенном налогообложении участника размещения заказа, им предоставляются копии
соответствующих документов, а в договоре ставка НДС не указывается.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: согласно
законодательству Российской Федерации
Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок:
Документация о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте
www.skzdohrana.ru и доступна для ознакомления.
Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации о закупке в
электронной форме, бесплатно на официальном сайте.
В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по
электронной почте, о предоставлении документации о закупке путем направления электронного
письма на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления Заказчик направляет такому лицу документацию о закупке на указанный
электронный адрес. В этом случае предоставление документации о закупке осуществляется без
взимания платы.
Требования к участнику закупки:
1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не
должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
2. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.
3. Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе заявки участниками закупки:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
регистрационные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты (для индивидуального
предпринимателя), адрес электронной почты;
б) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
в) полученную не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня размещения на сайте Заказчика извещения
о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
г) бухгалтерский баланс за предыдущий отчетный год;
д) документ, подтверждающий полномочия руководителя участника закупки;
е) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание котировочной заявки, если заявка
подписывается не руководителем (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия доверенности
от руководителя с указанием полномочий на подписание заявки);
ж) копии документов, удостоверяющих качество Товара;
и) справку об отсутствии задолженности по налогам по установленной форме.
2) Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложения
о цене договора, а также копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товаров, являющихся предметом настоящей закупки, а также указанным в настоящей
документации.
4) Описание товара, который является предметом настоящей закупки.
5) Копия уведомления налогового органа по установленной законодательством Российской
Федерации форме о возможности применения упрощенной системы налогообложения (при упрощенном
налогообложении участника размещения заказа).
В заявке на участие в запросе котировок участник размещения заказа декларирует и
документально подтверждает:
1) не проведение его ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании его
банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в
запросе котировок;
3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год.
Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки:
Котировочная заявка подается участником Заказчику в письменной форме, с описью приложенных
документов, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, с указанием на
конверте: наименование котировочной заявки (Лота)», или в отсканированном виде с подписью и
печатью по электронной почте по электронному адресу Заказчика [email protected]
Если заявка содержит более одного листа, все листы должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены подписью участника закупки, а для юридических лиц также и печатью форме, заверенные
подписью и печатью участника размещения заказа.
Участник закупки вправе подать только одну заявку.
Внесение изменений в поданную заявку не допускается.
Заявка должна быть составлена по форме, приведенной к извещению о проведении запроса
котировок.
Заявка, подаваемая в письменной форме, должна быть подписана участником закупки или
лицом, уполномоченным на то участником закупки.
На заявке участника закупки - юридического лица, должна быть проставлена печать
организации.
Подавая котировочную заявку, участник закупки соглашается с выполнением всех условий
запроса котировок, указанных в документации о проведении запроса котировок.
Основания для отказа в доступе участников к котировке:
Неполное представление информации либо представление участником недостоверных
сведений о его соответствии установленным Заказчиком требованиям, данный участник отстраняется
от участия на любом этапе проведения запроса котировки. Закупочная комиссия не рассматривает и
отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в Извещении или
предложенная в заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в Извещении.
В случае подачи участником нескольких предложений, все они будут отклонены без
рассмотрения по существу.
Срок и место предоставление котировочной заявки: г. Сочи,
железнодорожного участка «Адлер—Альпика-Сервис».
Адлерский район,
5 км
по рабочим дням с 9:00 до 17:00 (время местное),
в пятницу с 9:00 до 15:45 (время местное).
Обеденные перерывы с 12:00 до 12:45(время местное).
Дата и время начала и окончания приема котировочных заявок
Начало: «17» марта 2015 г. с 09.00 часов.
Окончание: «24» марта 2015 г. в 10.00 часов.
Дата и время рассмотрения предложений: «24» марта 2015 в 10.00 часов.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Договор (РазделV к настоящей документации) должен быть заключен не позднее 15 (пятнадцати) дней
со дня размещения на сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса
котировок или котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается договор, в
случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.
Раздел II. Техническое задание
N
п/п
1
Наименование
товара
Кондиционер
Zanussi 09 HF/А13/
или эквивалент
Характеристика товара
Тип - настенная сплит-система
Максимальная длина коммуникаций - 15 м
Основные режимы: охлаждение / обогрев
Максимальный воздушный поток
8.33 куб. м/мин
Мощность в режиме охлаждения - 2700 Вт
Мощность в режиме обогрева - 2750 Вт
Потребляемая мощность при обогреве - 760 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении
840 Вт
Режим приточной вентиляции - нет
Дополнительные режимы
режим вентиляции (без охлаждения и
обогрева), автоматический режим,
самодиагностика неисправностей
Режим осушения - есть
Количество
2 штуки
Перечень работ:
1. Транспортировка
2. Монтаж
3. Пуско-наладочные работы
Гарантийные обязательства:
- на Сплит – систему – срок заводской гарантии должен составлять не менее 12 месяцев;
- на компрессор - срок заводской гарантии должен составлять не менее 12 месяцев;
- на монтаж оборудования (товара) – не менее 12 месяцев.
Поставщик осуществляет поставку продукции на территорию Заказчика в любой день кроме
праздничных (общероссийских) и выходных дней, с предварительным уведомлением за 2 (два) дня
до поставки, с предоставлением отчетно-сопроводительной документации.
Монтажные работы проводятся в здании Заказчика, находящего по адресу:
Сроки оказания услуг (выполняемых работ, поставки товаров): Поставщик обязуется поставить
продукцию и обеспечить исполнение обязательств по настоящему Договору в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты подписания договора.
Поставщик обязуется выполнить монтажные работы в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
оплаты оборудования.
- в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки продукции
и предоставления Поставщик счета-фактуры и товарной накладной.
-в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг) и предоставления Поставщик счета-фактуры и товарной накладной.
Товар должен упаковываться в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировки и хранении.
Наличие лицензии на осуществление деятельности по продаже и монтажу товара. В случае
возникновения аварийных ситуаций с товаром, Поставщик должен отреагировать на возникшие
неисправности не позднее чем на следующий рабочий день. Ремонт или замена оборудования в
течение 5 дней. Поставка товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика.
Раздел III. Обоснование условной начальной (максимальной) цены договора
Для установления начальной(максимальной) цены договора источниками
использованы данные, полученные на основании счетов действующих поставщиков.
N
п/п
1
Наименование
товара
Кондиционер
Zanussi 09 HF/А13/
или эквивалент
Характеристика товара
Тип - настенная сплит-система
Максимальная длина коммуникаций - 15 м
Основные режимы: охлаждение / обогрев
Максимальный воздушный поток
8.33 куб. м/мин
Мощность в режиме охлаждения - 2700 Вт
Мощность в режиме обогрева - 2750 Вт
Потребляемая мощность при обогреве - 760
Вт
Потребляемая мощность при охлаждении
840 Вт
Режим приточной вентиляции - нет
Дополнительные режимы
режим вентиляции (без охлаждения и
обогрева), автоматический режим,
самодиагностика неисправностей
Режим осушения - есть
Колво
2
штуки
информации
Цена за ед.
с
установкой
24 150,00
ИТОГО без учета НДС
48 300,00
ИТОГО с учетом НДС
56 994,00
Раздел IV. Формы документов
Форма котировочной заявки
Бланк или угловой штамп участника размещения заказа
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«____»____________2015 г.
Кому: Сочинский отряд ведомственной охраны – структурного подразделения филиала федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» на Северо-Кавказкой железной дороге.
Изучив документацию о проведении запроса котировок на право заключения договоров по
Лоту 1 на _____ для нужд Сочинского отряда ведомственной охраны – структурного подразделения
филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказкой железной дороге, а также применимые к
данному документу: законодательство Российской Федерации, Положение о порядке проведения
закупок товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного предприятия «Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации
Полное наименование
(для юридических лиц)
Сокращенное наименование
(для юридических лиц)
Юридический адрес (включая индекс)
Почтовый адрес (включая индекс)
Фамилия, имя, отчество (для
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей)
Место жительства для физических
лиц
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Телефон
Факс
E-mail
http:
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера
Ф.И.О., телефон контактного лица
Ставка НДС
в лице ______________________________________________________________________ ,
(должность, ФИО, телефон)
действующего на основании_____________________________________________________
(наименование документа)
сообщаю о своём согласии участвовать в размещении заказа путем запроса котировок на условиях,
установленных в указанном запросе котировок и направляю настоящую котировочную заявку.
Выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в документации о проведении
запроса котировок в полном соответствии с требованиями Заказчика и техническими
характеристиками товара (техническое задание).
Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право заключения договора
на
-- для нужд Сочинского отряда ведомственной охраны – структурного предприятия филиала
федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации» на Северо-Кавказкой железной дороге исполнить условия договора (РазделV
настоящей документации), и условия, указанные в документации о проведении запроса котировок.
Предлагаю к поставке следующие товары:
Наименование
товара
Цена за
ед. с НДС
(руб.)
лот
№3
Характеристики
поставляемого товара,
предлагаемые участником
размещения заказа
Ед. изм.
Наименование, характеристики и цена за единицу поставляемого товара:
По условной цене договора без учета НДС – ____________ (сумма прописью) рублей ___
копеек;
По условной цене договора с учетом НДС __% – ____________________ (сумма прописью)
рублей ____ копеек (цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и другие обязательные платежи).
Согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим
уведомлением о признании нас победителем в проведении запроса котировок будет выполнять роль
обязательного договора между нами.
Признаю, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиком
котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Настоящей котировочной заявкой декларирую следующее:
1) ликвидация __________________________________ не проводится и решение арбитражного
суда о признании ____________________________________ банкротом и об открытии конкурсного
производства отсутствует;
2) деятельность _____________________________________ в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в конкурентных переговорах не приостановлена;
3) задолженность ______________________________________ по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год отсутствует.
Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: ________________________
(должность, Ф.И.О.,
_____________________________________________________________________________
телефон контактного лица Участника размещения заказа)
__________________________________ ____________ _____________________________
(должность подписавшего)
отчество)
М.П.
(подпись)
фамилия, имя,
Раздел V Проект договора
ДОГОВОР № _____
по поставке и установки сплит-системы
г. Сочи
«___» ____________
2015 г.
Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» (сокращенное наименование ФГП ВО ЖДТ России), именуемый
в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по Сочинскому региону начальника
Сочинского отряда филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Северо-Кавказской железной дороге,
Оксузьяна Арсена Грантовича, действующего на основании доверенности № 1Д-9 от 27.01.2014 года,
с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, каждый в отдельности или вместе могут
именоваться в дальнейшем, соответственно, «Сторона» или «Стороны», в соответствии с
Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» решением Закупочной комиссии Сочинского отряда
ведомственной охраны - структурного подразделения филиала Федерального государственного
предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на
Северо- Кавказкой железной дороге и его структурных подразделений по размещению заказов на
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг и на основании Протокола подведения итогов от
_____ 2015 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и установки сплитсистемы (далее также – Работ).
1.2. Перечень Работ, их объем, требования к качеству, место выполнения Работ и другие исходные
данные установлены в техническом задании (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора).
1.3. Поставщик обязуется выполнить работы собственными силами без привлечения сторонних лиц и
организаций.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату данных Работ на условиях и в порядке, установленных в настоящем
Договоре.
2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Максимальная цена настоящего Договора по Лоту №1 составляет ___ (_____) рублей ____
копеек, в том числе НДС 18%. Цена Договора включает общую стоимость всех Работ с НДС 18%,
оплачиваемую
Заказчиком Поставщику за полное выполнение своих обязательств по выполнению Работ по Договору,
а также стоимость в том числе стоимость поставляемого оборудования, прямых и косвенных затрат на
выполнение работы, страхование, эксплуатационно-технической документации, все транспортные,
командировочные расходы и расходы на погрузочно-разгрузочные работы, налоги, таможенные
пошлины и иные сборы.
2.2. Цена одной единицы Товара указана в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.3. Цена каждой партии Товара определяется на основании заявок Заказчика.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем безналичного
перечисления на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора на
следующих условиях в течение 5 (пяти) календарных дней после представления всех необходимых
документов для приемки и оплаты за каждую партию Товара.
Предоставление Поставщиком полного комплекта документов, является условием оплаты
счета. При этом не предоставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких)
или предоставление их с нарушением формы, либо с не согласованными исправлениями, является для
Заказчика основанием для задержки оплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом
случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика,
возникшие в связи с данными обстоятельствами.
2.5. Оплата производиться в российских рублях. Обязанность по оплате услуг по настоящему
Договору считается исполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета
Заказчика на расчетный счет Поставщика.
2.6. Финансирование по настоящему Договору осуществляется из собственных средств
Заказчика.
2.7. Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему Договору существенным
условием Договора.
2.8. Заказчик вправе изменять количество поставляемого Товара. При увеличении количества
поставляемого товара цена за каждую единицу Товара, устанавливается по итогам проведения запроса
котировок.
Поставка указанного товара оформляется дополнительным соглашением.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Заказчика:
а) требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполняемых Поставщиком Работ;
б) требовать при необходимости замену сотрудников Поставщика;
в) проверять ход и качество выполняемых Поставщиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Обязанности Заказчика:
принять Работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, в случае отсутствия претензий
относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения подписать акт выполненных
работ и передать по одному экземпляру Поставщику;
3.3. Права Поставщика:
а) требовать оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора;
б) самостоятельно определять способы выполнения Работ по Договору.
3.4. Обязанности Поставщика:
а) своевременно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием,
собственными силами и средствами;
б) предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых Работ по настоящему Договору;
в) предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем,
которые могут негативно повлиять на качество Работ;
г) своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненных
Работах;
д) представить Заказчику акт выполненных работ не позднее 3 (трех) календарных дней после
выполнения Работ;
е) Поставщик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.
4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
4.1. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать соответствующим
ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Поставщик обязуется поставить продукцию в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
подписания договора на территорию Заказчика в любой день кроме праздничных (общероссийских)
и выходных дней, с предварительным уведомлением за 2 (два) дня до поставки, с представлением
отчетно-сопроводительной документации.
Поставщик обязуется выполнить монтажные работы в здании Заказчика в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня оплаты оборудования.
5.2. Приемка результата работ осуществляется в соответствии со ст. 753 ГК РФ.
5.3. Поставщик, не позднее 5 (пяти) дней с момента окончания работ, направляет Заказчику
уведомление о готовности к сдаче выполненных работ, после получения которого Заказчик в течение
3 (трех) дней организует и осуществляет приемку выполненных работ. Сдача и приемка выполненных
Поставщиком работ по настоящему договору, осуществляется с оформлением Акта приемки
выполненных работ, с указанием объемов и стоимости фактически выполненных работ и затрат.
5.4. В случае обнаружения несоответствия выполненных Работ Техническому заданию Сторонами,
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Поставщик обязан произвести
необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах Цены Договора. Доработки должны
быть произведены в течение 3 (трех) дней с момента подписания двустороннего акта.
5.5. Поставщик обязуется предоставить гарантию качества:
а) на установленную сплит-систему сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта
выполненных работ;
б) на выполненные работы сроком на 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания акта
выполненных работ.
5.6. Гарантийные обязательства
предоставленные Поставщиком.
распространяются
только
на
Работы
и
сплит-систему,
5.7. Если в течение гарантийного срока обнаружатся скрытые дефекты, Заказчик обязан
незамедлительно сообщить Поставщику для установления причин дефектов. Представители Заказчика
и Поставщика составляют и подписывают акт осмотра, если причиной дефектов оказались заводской
брак деталей, установленных при выполнении Работ, или была нарушена технология ремонта, то
представитель Заказчика обязан потребовать устранить данный дефект.
5.8. Все расходы, связанные с устранением дефектов в гарантийный период, несёт Поставщик.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка устанавливается в размере 0,5% от
цены настоящего Договора, включая сумму НДС 18%, за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. При этом Заказчик,
в случае расторжения настоящего Договора с Поставщиком, в связи с существенным нарушением
условий настоящего Договора, имеет право подать сведения о Поставщике в реестр недобросовестных
поставщиков.
6.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты Работ Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 1% от суммы,
подлежащей оплате по факту выполненных работ.
6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ Заказчик вправе на свое усмотрение
потребовать от Поставщика:
а) безвозмездного устранения недостатков;
б) соответствующего уменьшения установленной за Работу Цены;
в) безвозмездного повторного выполнения Работ;
г) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими
лицами.
6.4. В случае, если Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней не устранит выявленные
недостатки, Заказчик вправе предъявить претензию и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный срок недостатки выполненной Работы не устранены Поставщиком, или Заказчиком
обнаружены существенные отступления от условий Договора, то Заказчик вправе обратится в суд с
иском о расторжении Договора.
6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от Поставщика обязательств по настоящему
договору.
6.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
6.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщика обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, приведших к повторному размещению заказа, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости настоящего договора, включая сумму НДС.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему
Договору. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: наводнения, пожары, землетрясения,
диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, запретительные и
ограничительные меры органов государственной власти на территории Российской Федерации, а
также другие обстоятельства, признанные таковыми компетентными государственными органами.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх)
дней уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия
указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом
территории, где данное обстоятельство имело место.
7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона,
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое
оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего
Договора, при условии соблюдения требований пункта 9.2 настоящего Договора, продлевает срок
исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку
действия наступившего обстоятельства.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, которые могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были
урегулированы путем переговоров. В случае, если Стороны не достигнут согласия по
вышеизложенным вопросам, спор между Сторонами передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Краснодарского края.
8.2. До обращения в арбитражный суд обязательно соблюдение претензионного порядка. Срок
ответа на претензию - 30 (тридцать) дней с момента ее получения адресатом.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
ими обязательств по настоящему Договору.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему
Договору третьему лицу.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор действует со дня его подписания до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»
«ЗАКАЗЧИК»
Плательщик: ФГП ВО ЖДТ России
105120,г.Москва, Костомаровский пер.,д.2
Грузополучатель: Сочинский отряд ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ РФ на СКЖД:
354000,г.Сочи,
Хостинский район, ст.Хоста1978 км
ИНН 7701330105; КПП 231945001
р/с 40502810106300000065
в филиале ОАО банка «ВТБ»
г. Ростов-на –Дону
к/с 30101810300000000999 в ГРКЦГУ
Банка России по Ростовской области
БИК 046015999
ИНН 7702070139/КПП 616502001
ОГРН 1027739609391
____________// _____________
Заместитель директора по Сочинскому
региону начальник Сочинского отряда
ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на
СКЖД
________________ А.Г. Оксузьян
М.П.
Приложение № 1
к договору от « » ______________ 2014 г. №______________
Наименование и стоимость Товара
№
п/п
Наименование товара
1
Кол-во
Цена за ед.
с НДС
Сумма
(руб.)
2
3
4
5
Заместитель директора по Сочинскому
региону начальник Сочинского отряда
ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на
СКЖД
____________// _____________
________________ А.Г. Оксузьян
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа