close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач МБЛПУ «ГКБ» №1
___________________ В.В. Мальчиков
«____» ________________ 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
на поставку расходного материала для офтальмологии
номер запроса котировок: № 091-223/ПЛУ/ОМО
Новокузнецк 2015 г.
Согласовано:
Заведующая аптекой – провизор
____________________ М.А. Рыжкова
___.___.2015 г.
Согласовано:
Заместитель главного врача по организации закупок
____________________ Ю.И. Шевченко ___.___.2015 г.
Разработано:
Экономист отдела организации закупок
____________________ Т.Ф. Яркина ___.___.2015 г.
Настоящая документация о запросе котировок электронной форме (далее по тексту также –
Документация) подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон 223ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
регулирующим закупки, а также принятым в соответствии с ними и утвержденным с учетом
положений части 3 статьи 2 Закона 223-ФЗ правовым актом, регламентирующим правила закупки
(«Положение о закупочной деятельности Муниципального бюджетного лечебно-профилактического
учреждения «Городская клиническая больница № 1», далее – Положение о закупке).
Настоящая документация о запросе котировок состоит из следующих частей:
I. Сведения о проводимом запросе котировок:
1.1. Общие сведения о проводимом запросе котировок, требования к участникам закупки, к
перечню документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям;
1.2. Условия заключения и исполнения гражданско-правового договора (далее также Договор);
1.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
II. Техническое задание - требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работы, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Учреждения.
III. Требования к заявке на участие в закупке - требования к описанию участниками закупки
поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик, требования к указанию
единичных расценок или тарифов работ или услуг;
IV. Проект договора.
I.
СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
1.1 Общие сведения о проводимом запросе котировок и требования к участникам закупки
№
Информация
пун Содержание пункта
кта
Запрос котировок проводит заказчик
Наименование
Наименование: Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое
1.
заказчика,
учреждение «Городская клиническая больница № 1».
контактная
Место нахождения: 654057, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр.
информация
Бардина, 28.
Почтовый адрес: 654057, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина,
28.
Контактное лицо по процедуре закупки: Яркина Татьяна Федоровна, тел.:
(3843)796-586 Факс: (3843)796-804
Электронная почта: [email protected]
Контактное лицо по исполнению договора: заведующий ОМО Котрейчук И.Б.,
тел.: 796-484
Наименование
ОТС-ТЕНДЕР, http://www.otc.ru/tender/
2.
оператора
электронной. Адрес
электронной
площадки в сети
«Интернет»
№
пун
кта
3.
4.
5.
6.
7.
Содержание пункта
Информация
Вид закупочной
процедуры
Предмет договора
запрос котировок
Сведения о
начальной
(максимальной) цене
договора
Порядок,
место, дата
М
начала и дата
окончания срока
подачи заявок на
участие
в запросе котировок
2 397 864,52 рублей.
Требования к
участникам закупки
и перечню
документов,
представляемых
участниками закупки
для подтверждения
их соответствия
установленным
требованиям
Поставка расходного материала для офтальмологии
Дата начала срока подачи заявок: 06.03.2015г.
Дата окончания срока подачи заявок: 12.03.2015г. до 09-00 (время
местное).
Место подачи заявок: Заявка на участие в запросе котировок направляется
участником закупки оператору электронной торговой площадки (далее ЭТП)
ОТС-ТЕНДЕР
в
сети
Интернет
по
следующему
адресу:
http://www.otc.ru/tender/
Порядок подачи заявок:
1. Подать заявку может только лицо, аккредитованное на ЭТП.
2. Заявки подаются через ЭТП и подписываются электронной подписью лица,
действующего от имени участника закупки.
3. Если Заказчик продлевает срок приема заявок, то участник закупки,
подавший заявку, вправе:
а)
отозвать поданную заявку;
б)
изменить заявку;
в)
продлить срок действия заявки на соответствующий период времени,
путем внесения изменений в заявку, при проведении процедур в электронной
форме;
г)
не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, при этом
заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок.
4. Порядок изменения заявки определяется Регламентом ЭТП.
5. Порядок отзыва заявки регулируется Регламентом ЭТП.
7.1
Заказчиком установлены следующие обязательные требования к
участникам закупки:
7.1.1. непроведение ликвидации участника - юридического лица или
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
7.1.2. неприостановление
деятельности
участника
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок;
7.1.3. отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе
котировок не принято.
7.1.4. отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных Федеральными законами Российской
Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
№
пун
кта
Содержание пункта
8.
Формы, порядок,
дата начала и дата
окончания срока
предоставления
участникам закупки
разъяснений
положений
документации о
запросе котировок
9.
Место
и
дата
рассмотрения
предложений
участников закупки
и подведения итогов
закупки
10.
Критерии, порядок
оценки
и
сопоставления
заявок на участие в
закупке
Информация
государственных и муниципальных нужд».
7.2. документы, предоставляемые участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям, указаны в п.23 настоящей
документации.
Участник закупки вправе направить запрос о предоставлении разъяснений
положений документации о запросе котировок с 06.03.2015 по 09.03.2015.
Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации о
запросе котировок: 07.03.2015.
Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации
о запросе котировок: 11.03.2015.
Заказчик вправе не отвечать на запросы, касающиеся разъяснения положений
документации, поступившие менее чем за 2 (рабочих) дня до дня истечения
установленного срока подачи заявок.
Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса
размещаются в единой информационной системе, без указания источника
поступления запроса.
Разъяснения
положений
документации
размещаются
в
единой
информационной системе в течение двух дней со дня поступления указанного
запроса.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок:
Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 28, к.45, 13.03.2015.
Место и дата подведения итогов закупки: Кемеровская область, г.
Новокузнецк, пр. Бардина, 28, к.45, 13.03.2015.
Документом, определяющим результаты рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок и подведения итогов закупки, является протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок.
10.1. Оценка производится по единственному критерию – цена.
10.2. Победителем запроса котировок признается участник запроса
котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая
соответствует всем требованиям, установленным в извещении документации о
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена
товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара,
работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем
запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок
которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в
которых предложена такая же цена.
10.3. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявку на
участие в запросе котировок, если она не соответствует требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и (или) в
настоящей Документации, либо она не соответствуют форме, установленной
настоящей Документацией, либо предложенная в таких заявках цена товара,
работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в
извещении о проведении запроса котировок, либо участником запроса
котировок не предоставлены документы и сведения, предусмотренные п.23
настоящей Документации. Отклонение заявок на участие в запросе котировок
по иным основаниям не допускается.
10.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о
заказчике, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе
котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с
обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений
извещения о проведении запроса котировок, положений настоящей
Документации и Положения о закупке, которым не соответствуют заявка на
№
пун
кта
Содержание пункта
Информация
участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в
заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям
извещения и документации о проведении запроса котировок), предложение о
наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе
запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке
на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель
запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие
после предложенных победителем запроса котировок условий.
10.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами
котировочной комиссии и в день его подписания размещается в единой
информационной системе.
10.6. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае если:
10.6.1. по окончании срока подачи котировочных заявок не поступило ни
одной заявки на участие в запросе котировок;
10.6.2. котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в
запросе котировок;
10.6.3. по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
только один из подавших заявку на участие в запросе котировок признан
участником закупки.
1.2 Условия заключения и исполнения договора
№
пунк
та
11.
12.
13.
14.
Содержание
пункта
Место, условия и
сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения
работы, оказания
услуги
Информация
Место поставки товара: 654057, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр.
Бардина, 30, склад аптеки ЛПУ, на условиях франко-склад Заказчика. Прием
товара на складах Заказчика производится с 8 до 14 часов, кроме выходных и
праздничных дней.
Сроки и условия поставки товара: Поставка в течение 2015г., в рамках
общего объема договорных обязательств, в течение 5 дней после заявки
заказчика. Минимальная партия 100 шт.
Форма, сроки и Форма оплаты: безналичный расчет.
порядок
оплаты Сроки и порядок оплаты: Оплата производится путем перечисления денежных
товара
средств на счет Поставщика в течение 240 дней после поставки товара и
предоставления документов, подтверждающих поставку и качество товара
(сертификат или декларация качества), в том числе:
- счета-фактуры;
- товарных накладных.
Порядок
Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с
формирования
исполнением Договора, в том числе расходы на доставку товара на склад
цены договора
Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, включая НДС,
сборов и других обязательных платежей.
Уменьшение цены
В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением
договора
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной
бюджетного
практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых
учреждения на
платежей, связанных с оплатой Договора.
размер налоговых
платежей при
заключении
договора
№
пунк
та
15.
16.
Содержание
пункта
бюджетного
учреждения с
физическим лицом,
за исключением
индивидуального
предпринимателя и
иного
занимающегося
частной практикой
лица.
Размер, порядок и
срок
предоставления
обеспечения
исполнения
договора
Реквизиты счета
для внесения
обеспечения
исполнения
договора
Информация
15.1. Размер обеспечения исполнения Договора 239 786,45 руб. (10 %
начальной (максимальной) цены Договора).
15.2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения Договора:
обеспечение исполнения Договора представляется в виде передачи заказчику
в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере
обеспечения исполнения Договора.
15.3. Окончание срока действия обеспечения исполнения Договора в виде
передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита) определяется исходя из срока поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг) по Договору.
15.4. Документ об обеспечении исполнении Договора, направляется
участником запроса котировок заказчику одновременно с проектом Договора,
подписанным
уполномоченным
лицом
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).
15.5. Если победителем запроса котировок или участником запроса
котировок, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение,
предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется.
15.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое
действие или иным образом
перестало
обеспечивать
исполнение
поставщиком своих обязательств по
Договору, поставщик обязуется в
течение 10 (десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том
же размере, которые указаны в настоящем пункте.
15.7. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в
виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):
15.7.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
Договора подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в
соответствии с настоящим пунктом (например, платежным поручением либо
его копией).
15.7.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора в
качестве залога денежных средств, должны быть зачислены по реквизитам
счета заказчика, указанным в пункте 16 настоящей документацией о запросе
котировок, до заключения Договора. В противном случае обеспечение
исполнения
Договора в виде залога денежных средств считается
непредставленным.
РКЦ г. Новокузнецка ГУ Банка России по Кемеровской области
БИК: 043209000, ИНН: 4216003989, КПП: 421701001,
КБК: 91200000000040311730, ОКАТО: 32431000000,
р/сч: 40701810600003000001 Получатель: Финансовое управление г.
Новокузнецка (МБЛПУ ГКБ №1, л/с 20396006520)
Назначение платежа: Запрос котировок №091-223/ПЛУ/ОМО от 06.03.15.
Образец заполнения платежного поручения представлен в Приложении №1 к
№
пунк
та
Содержание
пункта
17.
Обязательства по
договору, которые
должны быть
обеспечены
18.
Случаи
возврата
обеспечения, срок и
порядок
возврата
обеспечения,
случаи удержания
обеспечения,
порядок удержания
обеспечения
19.
Срок, в течение
которого
победитель запроса
котировок или иной
участник, с
которым
заключается
контракт при
уклонении
победителя запроса
котировок от
заключения
договора, должен
подписать договор
Информация
Документации о запросе котировок. Для исключения ошибок рекомендуется
проконсультироваться у зам. главного бухгалтера по тел. 8 (3843) 796-823
(Инга Викторовна).
17.1. По договору должны быть обеспечены следующие обязательства
поставщика (подрядчика, исполнителя):
17.1.1. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем
запроса котировок или участником запроса котировок, с которым заключается
Договор, своих обязательств по Договору;
17.1.2. Уплата неустоек предусмотренных Договором за несвоевременную
ремонт/замену товаров в рамках выполнения гарантийных обязательств;
17.1.3. Возмещение убытков, причиненных заказчику, в том числе путем
повреждения имущества, при исполнении обязательств по Договору;
17.1.4. Возмещение заказчику расходов, связанных с экспертизой качества
поставленных товаров;
17.1.5. Обязательства поставщика
по возмещению убытков заказчика,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
по договору, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной
договором;
17.1.6. Обязательства о предоставлении вместе с поставляемым товаром
гарантий производителя и поставщика на товар.
18.1. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения договора, осуществляется в случаях:
18.1.1. надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
своих обязательств по договору;
18.1.2. расторжения договора по соглашению сторон.
18.2. Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения договора, поставщику (подрядчику,
исполнителю) в течение 15 дней со дня подписания документов о приемке
товаров, работ, услуг, по тем платежным реквизитам, которые были указаны в
документе, подтверждающем внесение такого обеспечения.
18.3. Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения договора, осуществляется в случаях:
18.3.1. если поставщик (подрядчик, исполнитель)
не исполняет или
ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по контракту, после
троекратного выставлении Заказчиком претензии о неисполнении или
ненадлежащем исполнении Заказчик удерживает обеспечения исполнения
контракта.
18.3.2. если поставщик (подрядчик, исполнитель) в одностороннем порядке
отказался от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством
19.1. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней с даты
подписания указанного протокола.
19.2. Проект договора, который составляется путем включения в него
условий
исполнения
договора,
предусмотренных
извещением
и
документацией о запросе котировок, и цены, предложенной победителем
запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок размещается в
единой информационной системе без подписи Заказчика в течение 3-х
рабочих дней после подписания
протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.
19.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе проекта договора победитель запроса котировок
размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок,
№
пунк
та
20.
21.
Содержание
пункта
Информация
а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
договора и подписанный электронной подписью указанного лица.
19.4. С момента размещения в единой информационной системе
подписанного заказчиком договора он считается заключенным.
19.5. В случае, если победитель уклонился/отказался от подписания договора,
нарушил иные условия извещения, документации, договор может быть
заключен с участником, заявке которого присвоено следующее за
победителем место по степени предпочтительности по результатам
ранжировки, а последствия таких действий для победителя оговариваются в п.
21 настоящей документации.
19.6. К участнику, с которым заключается договор, заявке которого присвоено
следующее за победителем место, предъявляются такие же требования, что и
к победителю.
Расторжение
20.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по
договора
решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от
исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
20.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
20.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора
вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика)
об одностороннем отказе от исполнения договора.
20.4. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством.
20.5. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем
отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за
датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в
договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении
заказчику. Выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика
об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.
20.6. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем
отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем
отказе от исполнения договора.
20.7. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее
в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в
течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора
устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для
принятия указанного решения.
Признание
21.1. Победитель/участник, с которым заключается договор, считается
победителя запроса уклонившимся от заключения договора, если:
котировок
21.1.1. Не предоставил обеспечение исполнения обязательств, связанных с
уклонившимся от исполнением договора в сроки, установленные документацией;
заключения
21.1.2. Договор не подписан таким лицом в сроки и порядке, установленном
договора
документацией;
№
пунк
та
22.
Содержание
пункта
Отмена проведения
запроса котировок
Информация
21.1.3. Им не предоставлены документы, необходимые для заключения
договора;
21.1.4. Нарушены иные условия документации в части порядка и условий
заключения договора.
21.2. Сведения в отношении победителя/участника, с которым заключается
договор, уклонившегося от заключения договора, направляются в реестр
недобросовестных поставщиков.
22.1. Заказчик вправе без каких либо последствий для себя и возмещений
участнику закупки отклонить все поступившие заявки и отменить процедуру
закупки в любое время до заключения договора.
22.2. Заказчик вправе без каких либо последствий для себя и возмещений
участнику отказаться от заключения договора с победителем/участником, с
которым такой договор может быть заключен.
1.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки участие
в запросе котировок
№
пунк
та
23.
Содержание
пункта
Требования
к
содержанию,
форме,
оформлению
и
составу заявки на
участие в запросе
котировок
Информация
23.1. Заявка на участие в запросе котировок направляется в электронной
форме участником закупки оператору электронной торговой площадки.
23.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие
документы и сведения:
23.2.1. Форма "Котировочная заявка" в соответствии с требованиями,
установленными
настоящей
Документацией
(Приложение
№2
к
Документации о запросе котировок), содержащая:
23.2.1.1. согласие поставить товар на условиях, предусмотренных извещением
и документацией о запросе котировок;
23.2.1.2.
конкретные
показатели,
соответствующие
значениям,
установленным настоящей Документации о запросе котировок (часть II
«Техническое задание»);
23.2.1.3. страну происхождения товара.
23.2.1.4.
фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика;
23.2.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
копия такой выписки (для юридических лиц) либо выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), содержащие
актуальную информацию на день подачи заявки*;
23.2.3. уведомление о возможности применения участником запроса
котировок цен упрощенной системы налогообложения или иной документ,
подтверждающий полное либо частичное освобождение от уплаты НДС (для
участников запроса котировок цен, применяющих упрощенную систему
налогообложения, освобожденных от уплаты НДС по другим основаниям);
23.2.4. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание
заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие
№
пунк
та
Содержание
пункта
Информация
полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного
органа, а так же копия доверенности - если заявка подписывается по
доверенности)*;
23.2.5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы
или
услуги)
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации: копии регистрационных
удостоверений МЗ РФ.
23.2.6. кроме того предоставляются следующие документы*:
23.2.6.1. для юридического лица:
- учредительный документ (устав, учредительный договор, общее
положение об организации данного типа);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
23.2.6.2. для индивидуального предпринимателя:
- копия паспорта;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
23.2.6.3 для физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем:
- копия паспорта;
- свидетельство о присвоении ИНН (индивидуального номера
налогоплательщика) (при наличии);
- свидетельство государственного пенсионного страхования;
23.3. Сведения, содержащиеся в документах и копиях документов, входящих в
состав заявки на участие в запросе котировок, должны быть достоверными.
*Для принятия решения о соответствии или о несоответствии заявки на
участие в запросе котировок комиссия рассматривает информацию о
подавшем заявку участнике запроса котировок, содержащуюся в реестре
участников данного запроса котировок, получивших аккредитацию на
электронной площадке.
Приложение №1
к Документации о запросе котировок
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ (все поля обязательны для заполнения)
РКЦ
г. Новокузнецка ГУ Банка России по
Кемеровской области
БИК
043209000
г. Кемерово
Сч. №
Банк получателя
ИНН 4216003989
КПП 421701001 Сч. №
40701810600003000001
Финансовое управление г. Новокузнецка
(МБЛПУ ГКБ №1, л/с 20396006520)
Вид оп.
Назн.пл.
Получатель
Код
91200000000040311730
32431000000
0
0
Назначение платежа Запрос котировок №091-223/ПЛУ/ОМО от 06.03.2015
КБК 91200000000040311730
01
0
Срок.плат.
Очер.плат
.
6
Рез.поле
0
0
II.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Перечень товаров
№
п/п
ОКПД
1
2423176
2
2423179
Кол-во
поставляемого
товара
Торговое наименование
ед. изм. кол-во
(по
ПЛУ
ОКЕИ)
стац
Офтальмологический ирригационный
шт
50
раствор BSS®
Офтальмологический
вискоэластичный
ДИСКОВИСК ™
шт
раствор
30
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
потребностям заказчика:
Состав раствора: Пять важнейших ионов:
NaCl – 0,64%
KCl - 0,075%
Ca Cl – 0,048%
MgCl – 0,030%
Ацетат Na – 0,39%
Цитрат Na – 0,17%
Сбалансированный ирригационный офтальмологический раствор
Форма выпуска: Одноразовый стерильный ПВХ пакет (Viaflex контейнер) в
стерильной упаковке, коннектор для подачи раствора с
жесткой пластиковой муфтой, позволяющей устанавливать пакет на
стойку-держатель
Объем в пакете не менее 500мл предназначен только для одноразового
применения
Стерильность ;апирогенность .
Дополнительная очистка от инородных частиц: Ультрафильтрация
через 0,22 мкм фильтр.
Оптимальный показатель pH (7,5)
Наличие приспособления для дополнительного введения препаратов с
мембраной .
Упаковка должна быть мягкой, эластичной
Изотонический раствор
Полная прозрачность
Минимальная реакция тканей глаза
Комлект поставки:
Одноразовый стерильный ПВХ пакет (Viaflex контейнер) в
дополнительной наружной стерильной упаковке 1 шт.
Упаковка: 1,0 мл
Состав
Основные вещества: 1,7 % Гиалуронат Натрия, 4% Хондроитин Сульфат
Молекулярный вес 1 650 000 Дальтон
Форма выпуска: Одноразовые стерильные шприцы с канюлями.
Объем в шприце: 1,0 мл
Только для одноразового применения
Стерильность
Апирогенность
Отсутствие латекса
Отсутствие силикона
Диаметр канюли 27 GA
Водонерастворимость
Единственный продукт класса виско-дисперсивных вискоэластиков
Промежуточное значение когезивно – дисперсивного индекса (12)
Средняя длина полимерной молекулы
Тройной отрицательный электрический заряд молекул раствора- наличие
Сочетание высоких дисперсивных и когезивных свойств- наличие
Вязкость: Высокая (75 000±35 000 мПас)
Дисперсивность: высокая
Возможность успешного применения на всех фазах операции по удалению
катаракты/имплантации ИОЛ
Возможность успешного применения одного вискоэластика на всех фазах
операции по удалению катаракты/имплантации ИОЛ
Псевдоэластичность: промежуточная
Устойчивость к смещению: высокая
Высокие защитные свойства по отношению к эндотелию роговицы и других
тканей глаза
Высокая способность создавать и поддерживать объем передней камеры
глаза и др.
Высокая прозрачность/обеспечение отличной видимости операционного
поля
Высокая способность удерживаться в передней камере глаза при различных
(высоких) уровнях аспирации/ирригации
Легкое удаление продукта из глаза по завершении операции
Контролируемое удаление продукта из глаза по завершении операции
(фрагментация)
Осмоляльность: 298 мОсм./кг ± 32 мОсм./кг
pH: 7,2 ± 0,2
Комлект поставки:
Одноразовый, стерильный, асептически наполненный шприц 1,0 мл со
стерильной канюлей, и стерильным запирающим кольцом канюли По 1 шт..
3
3311121
Нож копьевидный двойной заточки,
изогнутый, для боковых вколов
шт
35
Назначение: хирургия катаракты
Материал лезвия :матовая сталь
Форма лезвия: копьевидная
Параметры лезвия: изогнутое
Ширина лезвия: 1,2 мм
Пригодность для произведения калиброванных разрезов
Материал держателя: поликарбонат
Цветовая индикация держателя: различная цветовая индикация разных
моделей.
Цветовое обозначение требуемой модели ножей: желтый цвет.
Стерильность
Только однократное применение
Индивидуальная упаковка каждого ножа .
Срок годности: не менее 5 лет
Комплект поставки:
Нож для офтальмохирургических вмешательств в стерильных блистерах, 6
стерильных блистеров в упаковке.
4
3311121
Нож копьевидный изогнутый двойной
заточки
шт
35
Ширина лезвия требуемой модели 2,4 мм / 2,2 мм/ 2,0 мм/ 1,8 мм
Пригодность для произведения калиброванных разрезов .
Одноразовое использование
Расположение лезвия по отношению к держателю
Под углом
Материал лезвия:сталь хирургическая ,нержавеющая
Поверхность лезвия :матовая, не продуцирующая блики
Отсутствие дополнительных режущих кромок
Боковые режущие кромки отсутствуют
Специальные характеристики лезвия:
Матовая, не продуцирующая блики, поверхность режущей кромки лезвия
Двойная заточка лезвия (сверху и снизу) по всей режущей кромке.
Насечка в 2-х мм. от острия лезвия
Материал держателя :поликарбонат
Цветовая индикация держателя :Различная цветовая индикация разных
моделей
Цветовое обозначение требуемой модели ножей :Голубой цвет
Индивидуальная упаковка каждого ножа
Стерильность
Комплект поставки:
уп
20
Кассета базовая
уп
6
3311154
Канюля для гидродиссекции ,
уп
5
3311144
Рукоятка ультразвуковая
шт
1
5
3311164
6
3311164
7
8
Картридж для имплантации гибких
линз через инжектор
Ножи хирургические в стерильных блистерах, 6 стерильных блистеров в
упаковке.
Назначение: для хирургии катаракты (имплантации гибких ИОЛ )
Материал картриджа - Пластик со специальным внутренним покрытием
Используемый инжектор - Monarch III
Моноблочный дизайн
Имплантация через разрезы 2.5 – 2.8 мм
Стерильность
Только однократное применение
Комплект поставки: 10 шт в упаковке
Совместимость с факоэмульсификатором Laureate World
Phaco System , имеющемся в наличии у Заказчика.
ирригационно – аспирационный тюбинг, мешок для сбора жидкостей
наличие
Комплект поставки:
В упаковке 6 стерильных кассет
Материал канюли
Матовая сталь
Форма канюли
Калибр канюли: 27 Ga
Длина изогнутой части: 1,57 мм
Специальная форма выходного отверстия - круглая
Стерильность
Только однократное применение
Комлект поставки:
10 шт. в упаковке
1.Генерация ультразвука
- 4 пьезокристаллов
- Рабочая частота 40 KHz, продольные движения УЗ иглы 8065750121
2.Физические размеры: вес 60 грамм
3.Совместимость с прибором Laureate World Phaco system, Infiniti
Vision System
4.Совместимость с УЗ- иглами 0,9мм и 1,1мм пр-ва Alcon
5.Возможность использования специальных ирригационных
сливов с вкладкой для подавления образования пузырьков
жидкости в передней камере
6.Наличие системы постоянной подстройки ультразвуковой
9
3311111
Ультразвуковая игла развальцованная
уп
2
10
3311164
Устройство для имплантации ИОЛ
шт
3
11
2619162
Интраокулярная гибкая линза
шт
200
рукоятки обеспечивает генерацию ультразвука постоянной
мощности и амплитуду хода иглы вне зависимости от плотности
ядра хрусталика.
7. Наличие авторизированного сервисного центра на территории
РФ
8. Гарантия компании- производителя 6 месяцев
Иглы ультразвуковые, изогнутые, тип Келман – диаметр 0,9мм,
срез 30 градусов, наличие системы ABS / отверстие на боковой
поверхности иглы диаметр 5 мкм/,рабочая часть развальцованная,
каждая игла размещена в одноразовом пластиковом ключе для
установки в ультразвуковой рукоятке.
Совместимось с УЗ рукоятками Turbosonic 375, Infiniti Ultrasonic,
Ozil
Комплект поставки:
В упаковке 6 стерильных ультразвуковых игл.
Материал инжектора
Титан, матовая сталь
Технические характеристики
Совместимость с картриджами для имплантации ИОЛ типов B,C,D,Р
Имплантация гибких ИОЛ через микроразрезы
Винтовой механизм продвижения штока
Многоразовое применение
Устойчивость к стерилизации
Комлект поставки:
1 шт. в упаковке
Материал
Гидрофобный акрил (акрилат-метакрилатный сополимер)
Содержание влаги в материале 0,4 %
Светопреломляющая сила материала 1,55
Тип Интраокулярная гибкая линза с асферической оптикой, используемая
для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного
катарактой хрусталика человека .
Дизайн линзы Моноблочная, платформа AcrySof
Асферическая оптика с уплощенной задней поверхностью оптической
части .
Фильтр полный UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C)
Желтый светофильтр, блокирующий прохождение части светового спектра,
12
2619162
Интраокулярная гибкая линза
шт
5
вызывающей повреждение сетчатки.
Наличие в молекуле полимера хромофора, блокирующего
свет с длиной волны 400 - 550 нм
Уменьшение сферических аберраций роговицы и
хрусталика/ улучшенное качество зрения пациента
Уменьшенная толщина оптической части линзы 0,61 мм
Возможность стандартной имплантации через малые
разрезы (до 2,0 мм)
Константа А 118,7
Диоптрийный ряд: от + 6,0 до + 30 (Диоптрий), шаг 0,5 Диоптрии
Место имплантации Задняя камера глаза
Тип Моноблочная
Толщина края оптики 0,21 мм
Общая длина линзы 13,0 мм
Размер оптики 6,0 мм
Тип оптики Переднеассиметричная двояковыпуклая асферическая оптика с
уплощенной задней поверхностью оптической части
Угол наклона гаптики 0 градусов
Форма гаптики Модифицированная L
Биосовместимость
Максимальная из известных материалов. Высокая
Частота развития вторичной катаракты
0,37 % за 4 года наблюдения Менее 1 % в год
Риск развития помутнения задней стенки капсулы
хрусталика Минимальный из известных
Способ имплантации Картридж, Инжектор Монарх, Пинцеты
Центрация Высокая
Стабильность Высокая
Безопасность имплантации Высокая
Трудоемкость имплантации Низкая
форма края оптики и гаптик Прямоугольная
Обработка края оптики Шлифовка по типу «морозного стекла»
Степень биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика Высокая
Гидрофобный акрил
Содержание влаги в материале 0,4 %
Светопреломляющая сила материала 1,55
Наличие полного UV- фильтра (для UV-A, UV-B, UV-C)
Наличие желтого светофильтра, блокирующего прохождение части
светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки
Наличие в молекуле полимера хромофора, блокирующего свет с длиной
волны 400 - 550 нм
Тип
Интраокулярная гибкая линза, используемая для замены удаленного при
операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика
человека
Константа А
119.0
Место имплантации
Задняя камера глаза
Тип
Моноблочная
Общая длина линзы
13,0 мм
Диаметр оптики
6,0 мм
Тип оптики
Двояковыпуклая торическая асферическая
Расположение торической поверхности
На задней поверхности линзы, асферическая оптика передней поверхности
Маркировка оси цилиндра на задней поверхности линзы
Количество меток оси цилиндра
По 3 метки на периферии линзы (всего 6 меток)
Угол наклона гаптик
0 градусов
Диоптрийный ряд и шаг
+6,0 – +29,5 (Дптр.) Шаг 0,5 Дптр. +30,0 – +34,0 (Дптр.) Шаг 1,0 Дптр.
Варианты цилиндрической силы торической поверхности ИОЛ
1.00; 1.50; 2.25; 3.00, 3.75, 4.50, 5.25, 6.00 Дптр.
Форма гаптики
Модифицированная L
Биосовместимость максимальная из известных материалов. Высокая
Частота развития вторичной катаракты Менее 1 % в год
0,37 % за 4 года наблюдения
Риск развития помутнения задней стенки капсулы хрусталика
Минимальный из известных
Специальная программа расчета положения линзы доступная “on-line”
13
2619162
Интраокулярная гибкая линза
шт
5
Имплантация через разрез менее 2,3 мм
Способ имплантации Инжектор Монарх II, III, Пинцеты
Центрация высокая
Стабильность высокая
Безопасность имплантации высокая
Трудоемкость имплантации низкая
Форма края оптики и гаптик прямоугольная
Обработка края оптики шлифовка по типу «морозного стекла»
Наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика
высокое
Комлект поставки:
Интраокулярная гибкая линза 1 шт.
Гидрофобный акрил
Содержание влаги в материале 0,4 %
Светопреломляющая сила материала 1,55
Наличие полного UV- фильтра (для UV-A, UV-B, UV-C)
Наличие желтого светофильтра, блокирующего прохождение части
светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки
Наличие в молекуле полимера хромофора, блокирующего свет с длиной
волны 400 - 550 нм Да
Тип
Интраокулярная гибкая линза, используемая для замены удаленного при
операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика
человека
Константа А 118,9
Место имплантации Задняя камера глаза
Тип Моноблочная
Толщина края оптики 0,21 мм
Общая длина линзы 13,0 мм
Размер оптики 6,0 мм
Тип оптики
Рефракционно – Дифракционная Аподизированная
Асферическая
Размер Дифракционной части 3,6 мм
Дифракционная поверхность Передняя
Количество Дифракционных Колец 9
Дополнительная сила Дифракционной части, в Диоптриях +3,0 Диоптрии
Угол наклона гаптики 0 градусов
Шаг Диоптрии
14
3311144
Итого
Рукоятки для ирригации/аспирации
шт
5
402
+10 – +30 / 0,5; +31 - +34 / 1,0
Форма гаптики Модифицированная L
Биосовместимость
Максимальная из известных материалов. Высокая
Частота развития вторичной катаракты Менее 1 % в год
0,37 % за 4 года наблюдения
Риск развития помутнения задней стенки капсулы хрусталика:
минимальный из известных.
Имплантация через разрез менее 2,5 мм
Способ имплантации : инжектор Монарх II, Монарх III, Пинцеты .
Центрация высокая
Стабильность высокая
Безопасность имплантации высокая
Трудоемкость имплантации низкая
Форма края оптики и гаптик прямоугольная
Обработка края оптики шлифовка по типу «морозного стекла»
Наличие высокой степени биоадгезии к задней стенке капсулы хрусталика
высокое
Комплект поставки:
Интраокулярная гибкая линза 1 шт.
Комплект одноразовых рукояток для ирригации-аспирации
Рукоятка для ирригации
Рукоятка для аспирации, наконечник аспирационной рукоятки из
поликарбоната
Диаметр аспирационного отверстия 0,3мм.
Установка в разрез для парацентеза не более 1мм
Комплект поставки:
В упаковке 6 стерильных комплектов
III. Требования к описанию участниками поставляемого товара, который является предметом
закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных
и качественных характеристик, требования к описанию участниками выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и
качественных характеристик:
Приложение №2
к документации о проведении
запроса котировок
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК № 091-223/ПЛУ/ОМО
Уважаемые господа!
________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
настоящим выражаем свое согласие на поставку расходного материала для офтальмологии
Цена поставляемых товаров составит: _____________ (_______________________________) руб. ___
коп. с НДС.
В цену включены: все расходы участника закупки, связанные с исполнением Договора, в том
числе расходы на доставку товара на склад Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, включая НДС, сборов и других обязательных платежей.
Настоящим также подтверждаем:
1. свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении и документации
о проведении запроса котировок, в т.ч.:
1.1. Место поставки товара: 654057, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 30,
склад аптеки ЛПУ, на условиях франко-склад Заказчика. Прием товара на складах Заказчика
производится с 8 до 14 часов, кроме выходных и праздничных дней.
1.2. Сроки и условия поставки товара: Поставка в течение 2015 г., в рамках общего объема
договорных обязательств, в течение 5 дней после заявки заказчика. Минимальная партия 100 шт.
1.3.Форма оплаты: безналичный расчет.
1.4. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится путем перечисления денежных средств на
счет Поставщика в течение 240 дней после поставки товара и предоставления документов,
подтверждающих поставку и качество товара (сертификат или декларация качества), в том числе:
- счета-фактуры;
- товарных накладных.
2. непроведение ликвидации участника - юридического лица или отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
запросе котировок;
4. отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок
не принято.
5. отсутствие сведений о нашей организации в реестрах недобросовестных поставщиков,
предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Приложение №2
к документации о проведении
запроса котировок (продолжение)
Технические, функциональные характеристики товаров:
Перечень товаров
№
п/п
ОКДП
Наименование
Итого
кол-во
поставляемого
товара
ед. изм.
кол-во
402
Характеристика товара
Страна происхождения
товара
Приложение №2
к документации о проведении
запроса котировок (продолжение)
В случае признания нашей организации победителем запроса котировок, обязуемся
заключить договор с МБЛПУ «ГКБ №1», на условиях указанных в нашей котировочной заявке, в
срок указанный в извещении о проведении запроса котировок.
В случае если по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок мы будем признаны
участником закупки, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок
цену договора, или участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие
условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса
котировок, а победитель в запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора,
мы обязуемся заключить договор, по требованию заказчика, в соответствии с условиями указанными
в нашей заявке.
К настоящей заявке прилагаются документы и сведения, указанные в п.23 документации о
запросе котировок №091-223/ПЛУ/ОМО.
Общие сведения об участнике:
Наименование организации
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
ИНН участника электронного аукциона
ИНН (при наличии) учредителей
ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного
органа
ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника электронного аукциона
КПП
Р/С
Наименование банка
К/С
БИК
ОГРН
ОКТМО
ОКОПФ
ОКСМ
ОКПО
Дата постановки на учет в налоговом органе:
Email:
тел.
факс
контактное лицо
С уважением, _______________________
(Должность)
___________
(Подпись)
/_____________________/
(Ф.И.О. полностью)
IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
на поставку товаров № 091-223/ПЛУ/ОМО
г. Новокузнецк
« ____ »_________________ 2015 г.
Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Городская
клиническая больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача
Мальчикова Василия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице_____________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку расходного
материала для офтальмологии, (далее Товар) согласно спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор заключается на основании результатов запроса котировок № 091223/ПЛУ/ОМО (_____________) (Протокол от «___» _______20___ г.).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1.Цена
настоящего
Договора
составляет
__________________(_____________________________) рублей _____ копеек.
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением
Договора, в том числе расходы на доставку товара на склад Заказчика, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, включая НДС, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Цена Договора является твердой, определена на весь срок его исполнения и не может
быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. Оплатить Товар в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
3.2. Права и обязанности Поставщика:
3.2.1. Поставить Товар в сроки предусмотренные настоящим Договором;
3.2.2. Поставить Товар в объеме, предусмотренном настоящим Договором;
3.2.3. Поставить Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора по
качественным, количественным и другим характеристикам, указанным в Договоре;
3.2.4. Обеспечить упаковку Товара, которая будет способна предотвратить его повреждение
или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в данном Договоре;
3.2.5. Поставить Товар с сопроводительными документами (товарная накладная, счетфактура, сертификаты соответствия к товарной накладной и удостоверения качества и др.), при этом
документы, подтверждающие поставку Товара (товарная транспортная накладная) должны быть
предоставлены в трех экземплярах);
3.2.6. Своевременно устранить несоответствия Товара по количеству, качеству, ассортименту
или другим характеристикам;
3.2.7. Своевременно устранить недостатки или заменить Товар в пределах гарантийного
срока;
3.2.8. Своевременно и в полном размере оплатить неустойку, предусмотренную настоящим
Договором;
3.2.9. Своевременно предоставить обеспечение исполнения Договора в случае,
предусмотренном п. 10.7. настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
4.1. Поставщик осуществляет доставку Товара собственными силами на склад Покупателя, по
адресу: 654057, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 30, склад аптеки ЛПУ, на
условиях франко-склад Заказчика. Прием товара на складах Заказчика производится с 8 до 14 часов,
кроме выходных и праздничных дней.
4.2. Срок поставки Товара: Поставка в течение 2015г., в рамках общего объема договорных
обязательств, в течение 5 дней после заявки заказчика. Минимальная партия 100 шт.
4.3. Поставщик по требованию Заказчика предоставляет копии сертификатов соответствия,
копии регистрационных удостоверений МЗ РФ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ, КАЧЕСТВО, УПАКОВКА
5.1. Качество Товара, переданного по Договору, должно соответствовать техническим
стандартам страны – производителя и требованиям, установленным действующими в Российской
Федерации ГОСТам для данных видов товаров. Качество Товара, переданного по Договору, должно
соответствовать техническим стандартам страны – производителя и требованиям, установленным
действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров.
5.2. Приемка-передача Товара осуществляется по адресу, указанному в п. 4.1. настоящего
Договора, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара.
5.3. Поставка Товара будет считаться осуществленной по предоставлению подписанной
обеими сторонами товарной накладной, счета-фактуры, сертификатов соответствия к товарной
накладной и удостоверения качества.
5.4. При обнаружении несоответствий Товара по количеству или качеству, Заказчик, в
течение трех рабочих дней со дня обнаружения указанных несоответствий, в одностороннем порядке
составляет Акт об обнаруженных несоответствиях. Уведомление о выявленных несоответствиях
Заказчик направляет Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Поставщика, указанному в Договоре или телеграммой, или посредством факсимильной связи, или по
адресу электронной почты, или с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении
Поставщику.
5.5. В случае несоответствия Товара по количеству, качеству, ассортименту или другим
характеристикам Заказчик (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) по своему
усмотрению вправе требовать от Поставщика устранения этих несоответствий:
5.5.1. В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству Заказчик вправе требовать от
Поставщика по своему усмотрению:
- замены Товара;
- отказаться от Товара;
- отказаться от Товара и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы (в случае
оплаты Товара);
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в срок, не превышающий 7 (семь)
календарных дней;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
5.5.2. В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству Заказчик вправе требовать
от Поставщика:
- передачи недостающего количества Товара;
- отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата
уплаченной за него денежной суммы.
5.6. Устранение Поставщиком несоответствий Товара по количеству, качеству, ассортименту
или другим характеристикам производится по требованию Заказчика в течение семи календарных
дней, с момента уведомления Заказчиком Поставщика об обнаруженных несоответствиях Товара.
5.7. Право собственности у Заказчика на Товар возникает с момента его получения.
5.8. Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит с Поставщика на
Заказчика с момента получения Товара Заказчиком (его уполномоченным представителем).
5.9. Моментом получения Товара является дата подписания накладной Заказчиком (его
уполномоченным представителем).
5.10. Поставщик обеспечивает такую упаковку Товара, которая будет способна предотвратить
его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в
данном Договоре. Поставщик обязан заменить любые Товары, повредившиеся во время перевозки в
результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.
5.11. Срок устранения недостатков или замены Товара в пределах гарантийного срока
составляет 7 (семь) календарных дней с момента обнаружения недостатков.
5.12. Заказчик вправе самостоятельно произвести экспертизу поставляемого Товара, при этом
расходы на проведение экспертизы подлежат возмещению Поставщиком
6. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА
6.1. Форма расчетов - безналичная, путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Оплата в течение 240 дней после
поставки Товара и предоставления документов, подтверждающих поставку товара и качество товара
(сертификат соответствия и удостоверения качества), в том числе:
- счета-фактуры;
- товарных накладных.
6.2. Оплата поставленного Товара производиться Заказчиком платежным поручением.
6.3. Днем оплаты считается дата отметки банка Заказчика о принятии платежного поручения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока
исполнения обязательства. Размер неустойки составляет один процент, от суммы неисполненного
обязательства, за каждый день просрочки.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения
обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую, действующую на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы
неисполненного обязательства, но не более 1 (одного) % от цены настоящего Договора.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.4. Сумма неустойки, предъявленная Заказчиком Поставщику за допущенную просрочку
исполнения обязательств, может быть удержана Заказчиком в бесспорном порядке, без согласия
Поставщика, из суммы, подлежащей оплате за поставленный Товар.
7.5. Применение мер ответственности за нарушение обязательств не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений прав другой Стороны по
настоящему Договору.
7.6. Существенным нарушением настоящего Договора со стороны Поставщика признается:
7.6.1. нарушение сроков поставки Товара на 3 (три) календарных дня и более;
7.6.2. поставка Товара не соответствующего требованиям настоящего Договора по
качественным, количественным или другим характеристикам, указанным в Договоре;
7.6.3. не обеспечение Поставщиком упаковки Товара, которая будет способна предотвратить
его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в
данном Договоре;
7.6.4. поставка Товара без сопроводительных документов (товарной накладной, счетафактуры, сертификатов соответствия к товарной накладной и удостоверения качества и др.);
7.6.5. нарушение, установленных настоящим Договором, сроков устранения Поставщиком
несоответствий Товара по количеству, качеству, ассортименту или другим характеристикам на 3
(три) календарных дня и более;
7.6.6. нарушение сроков устранения Поставщиком недостатков или замены Товара в пределах
гарантийного срока на 3 (три) календарных дня и более;
7.6.7. неоплата неустойки или несвоевременная или неполная оплата неустойки,
предусмотренной настоящим Договором.
7.6.8. не предоставление обеспечения исполнения Контракта в случае, предусмотренном в п.
10.7. настоящего Договора.
7.7. Существенным нарушение настоящего Договора со стороны Заказчика признается:
7.7.1. неоднократное нарушение сроков оплаты Товара более чем на 90 (девяносто) рабочих
дней.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых
при данных условиях и препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему
Договору) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого
будут иметь место такие обстоятельства.
К вышеуказанным обстоятельствам, в частности, относятся пожар, стихийные бедствия,
национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и
естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера
по ограничению перевозок на определенных направлениях, по ограничению подачи энергии, эмбарго
на определенные виды продукции, сырья, иные акты, объективно влияющие на отгрузку.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в
течение трех недель письменно уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.3. Если действие обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, будут
продолжаться более трех месяцев, любая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по Договору. При этом ни одна из Сторон не будет иметь права на
возмещение другой Стороной возможных убытков и привлечения последней к ответственности.
8.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут
служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой РФ или иным компетентным
органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств
непреодолимой силы.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении действия
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора
обязателен.
9.3. Срок рассмотрения претензий составляет 7 (семь) календарных дней от даты ее
получения.
9.4. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению по спорным вопросам,
возникающим в связи с настоящим Договором, то все споры и разногласия разрешаются в
соответствии с действующим законодательством в Арбитражном Суде Кемеровской области.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора: 239 786,45 руб. (10 % начальной
(максимальной) цены Договора).
10.2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения настоящего Договора:
Обеспечение исполнения настоящего Договора может быть представлено внесением денежных
средств на счет Заказчика, указанный в пункте 10.7. настоящего Договора, в размере обеспечения
исполнения настоящего Договора.
10.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
настоящий Договор, обеспечения исполнения Договора.
10.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Договора.
10.5. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому внесением денежных
средств на счет Заказчика:
10.5.1. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора должны быть
зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в пункте 10.7. настоящего Договора. В
противном случае, обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств считается
не предоставленным;
10.5.2. факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора
подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим
пунктом (например, платежным поручением либо его копией);
10.5.3. денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается Договор, при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 банковских дней со
дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика; денежные
средства возвращаются по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном требовании, но не
ранее истечения установленного настоящим пунктом срока действия обеспечения исполнения
Контракта.
10.5.4. В случае не предоставления Поставщиком в срок более чем 30 (тридцати) банковских
дней, письменного требования о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения Договора, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по
Договору, Заказчик вправе осуществить возврат указанных денежных средств по своей инициативе,
по реквизитам, указанным Поставщиком в платежном поручении, подтверждающем перечисление
денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора.
10.6. По настоящему Договору обеспечиваются следующие обязательства Поставщика:
10.6.1. случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Договором;
10.6.2. случаи просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения победителем закупки или участником закупки, с которым заключается
Договор, своих обязательств по Договору;
10.6.3. уплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных Договором за просрочку
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем
закупки или участником закупки, с которым заключается Договор, своих обязательств по Договору;
10.6.4. возмещение убытков, причиненных Заказчику неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по Договору, в том числе путем повреждения имущества, при исполнении
обязательств по Договору;
10.6.5. возмещение Заказчику расходов, связанных с экспертизой качества поставленного
Товара.
10.7. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Контракта (в случае, если
участник закупки выбрал обеспечение исполнения Контракта в виде внесения денежных средств):
РКЦ г. Новокузнецка ГУ Банка России по Кемеровской области
БИК: 043209000
ИНН: 4216003989
КПП: 421701001
КБК: 91200000000040311730
ОКТМО: 32731000001
р/сч: 40701810600003000001 Получатель: Финансовое управление г. Новокузнецка (МБЛПУ
ГКБ №1, л/с 20396006520) Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора №091223/ПЛУ/ОМО.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или
в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в порядке и на
условиях, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим Договором.
11.3. Расторжение Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения
Договора:
11.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
следующих случаях:
11.3.1.1. в случаях существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора,
указанных в п. 7.6. настоящего Договора;
11.3.1.2. в случае нарушения сроков поставки Товара (партии Товара), установленного
настоящим Договором, на 3 (три) календарных дня и более;
11.3.1.3. в случае нарушения сроков устранения нарушений, несоответствий Товара по
количеству, качеству, ассортименту или другим характеристикам, выявленных Заказчиком в ходе
приемки Товара и после приемки Товара, на 3 (три) календарных дня и более;
11.3.1.4. в случае нарушения сроков устранения нарушений Поставщиком недостатков или
замены Товара в пределах гарантийного срока на 3 (три) календарных дня и более;
11.3.1.4. в случае несоответствия поставляемого Товара по качественным, количественным или
другим характеристикам и условиям, указанным в настоящем Договоре.
11.3.1.5. в случае установления недействительности обеспечения исполнения Договора, а также
в случае истечения срока действия такого обеспечения, если обеспечение исполнения Договора было
установлено настоящим Договором.
11.3.1.6. в случае не предоставления Поставщиком документов, подтверждающих качество
Товара, происхождение Товара, а также иных документов на Товар, предусмотренных настоящим
договором.
11.3.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.3.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.3.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора в следующих случаях:
11.3.4.1. в случае существенного нарушения Заказчиком настоящего Договора, при этом
существенным нарушением Заказчиком настоящего Договора признается неоднократное нарушение
сроков оплаты Товара более чем на 90 (девяносто) рабочих дней.
11.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт
считается расторгнутым с даты уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
11.5. Сведения о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним
отказом Заказчика от исполнения Договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. Настоящий Договор исполняется в один этап.
12.2. Настоящий договор бюджетного учреждения составлен в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. При реорганизации или ликвидации юридического лица, изменении его наименования,
банковских реквизитов, формы собственности и организационной структуры, Стороны в
пятидневный срок обязаны письменно известить об этом друг друга. Сторона, не сообщившая другой
Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск, вызванный этими неблагоприятными
последствиями. В случае реорганизации любой из Сторон, все права и обязанности по настоящему
Договору переходят к ее правопреемнику.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они составлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями с обеих Сторон,
за исключением протокола разногласий, который подписывается Сторонами электронной цифровой
подписью.
12.5. Все уведомления в рамках настоящего Договора составляются Сторонами в письменном
виде.
12.6. Местом исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору является
город Новокузнецк.
12.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31»
августа 2016 г.
12.8. При переходе прав кредитора по обязательствам настоящего Договора к другому лицу
(уступка требования) необходимо согласие должника.
12.9. Во всем ином, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
МБЛПУ «ГКБ № 1»
654057, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 28
ИНН 4216003989 КПП 421701001
Финансовое управление г. Новокузнецка
(МБЛПУ «ГКБ № 1», л/с 20396006520)
Р/С 40701810600003000001
РКЦ г. Новокузнецка ГУ Банка России по
Кемеровской области
БИК 043209000 ОКТМО 32731000001
ОГРН 1024201477520
тел. 8 (3843)796-365 (приемная), 8 (3843) 796035 (отдел организации закупок) 8 (3843) 796405 (бухгалтерия),
факс 8 (3843) 796-804
ЗАКАЗЧИК
МБЛПУ «ГКБ № 1»
Главный врач
____________________/ В.В. Мальчиков/
ПОСТАВЩИК
адрес местонахождения: __________________
почтовый адрес: _________________________
ИНН_______________КПП________________
Р/С ____________________________________
БИК ___________________________________
ОГРН__________________________________
ОКТМО ________________________________
ОКОПФ_________________________________
ОКСМ__________________________________
ОКПО__________________________________
Дата постановки на учет в налоговом органе:
Email: __________________________________
тел.____________________________________
факс___________________________________
ПОСТАВЩИК
__________________________/___________/
Приложение № 1
к Договору №091-223/ПЛУ/ОМО от «____»________________2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование и количество:
1.
№
п/п
ОКДП
Наименование
ед. изм.
Цена
за ед.
Колво
Сумма
Характеристика товара
Страна
происхождения
товара
Итого:
2. Срок и условия оплаты поставки товара: Оплата в течение 240 дней после поставки Товара и предоставления документов, подтверждающих поставку
товара и качество товара (сертификат соответствия и удостоверения качества), в том числе:
- счета-фактуры;
- товарных накладных.
3. Срок поставки товара: Поставка в течение 2015 г., в рамках общего объема договорных обязательств, в течение 5 дней после заявки заказчика.
Минимальная партия 100 шт. Поставка товара подтверждается документами – счет-фактура, товарная накладная, сертификат (декларация) соответствия
к товарной накладной (счет-фактура, товарная накладная – в 3-х экземплярах).
4. КБК 2015 ПЛУ стац. 912 0901 990 1094 000 34004 221 – 2 397 864,52 руб.
ЗАКАЗЧИК
МБЛПУ «ГКБ № 1»
Главный врач
____________________/ В.В. Мальчиков/
ПОСТАВЩИК
__________________________/___________/
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа