close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проект договора
на оказание услуг по ремонту дорожного покрытия
и благоустройству территории
г. Санкт-Петербург
«___» ________ 2015г.
Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-Северо-Запад», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на
основании __________, с одной стороны, и __________________, Свидетельство о допуске
рег.____________, выданное ___________ СРО-______________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании
___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании решения
конкурсной комиссии по результатам проведенного отбора (протокол №______________
от ____________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется на объектах
Заказчика (Приложении №1 к настоящему договору), по Заявкам (Приложение №2 к
настоящему договору),
выполнять работы по
ремонту дорожного покрытия и
благоустройству территории (Приложение №3 к настоящему договору), а Заказчик
обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их
результат и уплатить установленную настоящим договором и приложениями к нему цену.
1.2. Подрядчик обязан осуществить работы в объеме и в сроки, согласованные сторонами
в Заявках и прилагаемых к ним дефектных ведомостях на основании согласованных
тарифов (Приложение №3). Стоимость работ, не указанных в тарифных расценках,
рассчитывается по локальным сметам.
1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика, с использованием его
техники и подготовленного персонала.
1.4. Состав Объектов не ограничивается перечнем, указанным в настоящем Договоре и
может быть изменен, путем подписания Дополнительного соглашения с Подрядчиком.
Статья 2. Стоимость работ
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору не может превышать ____________
рублей ___ коп., включая НДС _________ рублей ___коп.
2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по каждой Заявке
производится
Заказчиком в размере, предусмотренном:
2.2.1. В тарифных расценках (Приложение №3) на основании подписанного сторонами
Акта (Приложение №4) и Чек-листа (Приложение №7);
2.2.2. По согласованным локальным Сметам, на основании подписанного сторонами Акта
о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-3), Чек-листа (Приложение
№7).
2.3. Подрядчик на основании Заявки, дефектной ведомости ремонтов, полученной от
Заказчика, составляет Расчет стоимости работ, либо Смету на проведение работ. Смета
рассчитывается с использованием Федеральных сметных нормативов и расценок (на
территории административных образований РФ - ФЕР 2001 с применением
соответствующих индексов пересчета в текущие цены, разработанными Федеральными
или Региональными центрами ценообразования на дату согласования сметной стоимости).
2.4. Расчет стоимости работ (Смета) приобретают силу и становятся неотъемлемой частью
настоящего Договора после подписания её Заказчиком, для выполнения работ по Заявке
на Объекте.
1
Статья 3. Порядок оплаты работ
3.1. Заказчик осуществляет оплату работ путем перечисления денежных средств в рублях
Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными в полном объеме
в момент списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
3.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму, в размере 100%, от
стоимости работ по тарифным расценкам (сметной стоимости) после выполнения и
приемки Заказчиком работ по каждой Заявке. Оплата производится Заказчиком в течение
5 (пяти) банковских дней, следующих за датой подписания сторонами на основании счета.
К счету прилагаются:
3.3.1. При выполнении работ по тарифным расценкам: Акт о приемке выполненных работ
(Приложение №4), Чек-лист (Приложение №7), счет-фактура.
3.3.2. При выполнении работ по Сметам - Акт о приемке выполненных работ
(Унифицированная форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат
(Унифицированная форма КС-3), Чек-лист (Приложение №7), счет-фактура.
3.4. Вместе с Актом о приемке выполненных работ Исполнитель представляет Заказчику
карту замены («заплаты») покрытия дорожной одежды.
Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки начала и окончания выполнения Подрядчиком работ на каждом Объекте
определяются в Заявке на выполнение работ на Объектах Заказчика.
4.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием
для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ.
Статья 5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ по каждому Объекту производится
путём подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Приложение №4), Акта
о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости
выполненных работах и затратах (Унифицированная форма КС-3). Акт о приемке
выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работах и затратах Подрядчик
предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в течение двух дней, но не позднее
20 (Двадцатого) числа текущего месяца.
5.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта
о приемке выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт
о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных
Подрядчиком работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных
работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по
которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт Заказчику.
Статья 6. Риски случайной гибели или повреждения Объекта
6.1. Подрядчик до сдачи-приемки работ несет риски случайной гибели или случайного
повреждения, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности объекта в
целом.
6.2. Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней,
следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию,
предъявляет документы (паспорта, сертификаты и т.п.), удостоверяющие качество
поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования, а также выполненных Работ, их
соответствие требованиям утвержденной Заказчиком рабочей документации.
2
Статья 7. Строительная техника и расходные материалы
7.1. Подрядчик доставляет на Объекты необходимую для проведения работ технику и
расходные материалы, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и
техническое обслуживание машин и механизмов.
7.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для
проведения работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов
Российской Федерации.
7.3. Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для
предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.
Статья 8. Обязанности Заказчика
8.1. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется:
8.1.1. Создать необходимые условия Подрядчику для выполнения работ и взятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
8.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора
назначить Представителей Заказчика по настоящему Договору и в письменной форме
сообщить об этом Подрядчику.
8.1.3. Осуществлять оплату работ Подрядчика в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
Статья 9. Обязанности Подрядчика
9.1. Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется:
9.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора назначить
Представителей по настоящему Договору и в письменной форме сообщить об этом
Заказчику.
9.1.2. Допускать в любое время Представителей Заказчика для проведения надзора за
ходом работ по настоящему Договору.
9.1.3. Представлять по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ, в том
числе фотоотчет в электронном виде, фиксирующий все этапы выполнения работ.
9.1.4. Выполнять работы в соответствии со стандартами и иными обязательными
требованиями, установленными и действующими на момент выполнения работ на
территории Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями Правил
технической эксплуатации: автозаправочных станций (РД153-39.2-080-01).
9.1.5. По требованию Заказчика предоставлять ему паспорта и сертификаты соответствия,
действующие на территории Российской Федерации, на все применяемые при выполнении
работ материалы и оборудование поставки Подрядчика.
9.1.6. Содержать строительную площадку в образцовом порядке, в соответствии с
требованиями местной администрации.
9.1.7. Обеспечивать в процессе проведения работ и по окончании работ собственными
силами и средствами уборку Объекта от строительного мусора с его последующим
вывозом на специализированные полигоны.
9.1.8. Подрядчик имеет право привлекать к исполнению обязательств третьих лиц
(Субподрядчиков), только после их согласования с Заказчиком. При привлечении третьих
лиц Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения
ими работ, как за свои собственные.
9.1.9. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и
средствами за свой счет все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение
Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
9.1.10. Брать на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях
сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей
3
среды, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный, опытный персонал,
обученный по вопросам охраны труда.
9.1.11. Соблюдать на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной
безопасностей, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности
дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными,
нормативно-правовыми и нормативными Актами в течение всего Срока действия
Договора.
9.1.12. Гарантировать, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от
лица Подрядчика, выполняет их в соответствии действующим законодательством.
9.1.13. Не использовать в ходе выполнения работ некачественные материалы.
9.1.14. Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и
происшествиях на Объектах и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не
ограничиваясь:
об аварии - в течение 2 (Двух) часов;
о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение суток по форме,
установленной уполномоченным государственным органом исполнительной власти РФ в
«Положении о расследовании и учете несчастных случаев на производстве».
В течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов
специального расследования несчастных случаев;
о хищениях и иных противоправных действиях - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи
между Сторонами - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
о забастовках Персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и
местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта и взаиморасчетов
Сторон и обязательств Сторон по Договору - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и
т.п. - в течение 24 (Двадцати четырех) часов.
Статья 10. Гарантийный срок
10.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также материалов поставки
Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих действующих
нормативных документов.
10.2. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору,
составляет 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ, подтверждающих
выполнение работ.
10.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить
все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения
Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектных материалов поставки
Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить
отдельные виды ремонтных работ.
10.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные виды работ или
отдельные единицы материалов имеют дефекты и недостатки, препятствующие
нормальной эксплуатации Объекта, которые являются следствием ненадлежащего
выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик составляет Акт
о выявленных дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая
дата его устранения, и направляет его Подрядчику.
10.5. В случае если Подрядчик без достаточных для Заказчика обоснований откажется от
подписания Акта о выявленных дефектах, то он становится законным окончательным
документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера.
10.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки
(дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные материалы поставки
4
Подрядчика, то Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции. При
этом без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы,
устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций за
счет Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 календарных дней, считая
с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по
устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и
калькуляции затрат.
10.7. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов
работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок,
либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от
исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты
штрафных санкций.
10.8. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте,
составляется Акт сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию.
10.9. Гарантийный срок на работы, материалы соответственно продлевается на время, в
течение которого имеющиеся дефекты и работы по устранению не позволяют продолжать
нормальную эксплуатацию Объекта.
Статья 11. Ответственность Сторон по договору
11.1. В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ по Объектам в
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора и/или в случае несвоевременного
освобождения строительной площадки от собственной строительной техники и
неиспользованных Материалов и Оборудования, Подрядчик обязан уплатить Заказчику
неустойку в размере 5% от Договорной цены за каждый день просрочки. Неустойка не
может превышать 100% стоимости по данному виду работ.
11.2. За задержку более чем на 5 (Пять) календарных дня сроков устранения, указанных в
предписаниях Технадзора или Представителя Заказчика брака, дефектов и/или недоделок
в выполненных Подрядчиком работах, выявленных в течение Срока действия Договора,
Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 5% от Договорной цены за
каждый день просрочки, но не более 100% стоимости по данному виду работ. При этом
неустойка рассчитывается, начиная с даты окончания согласованного Сторонами срока
для устранения дефектов и/или недоделок до даты их фактического устранения.
11.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих
обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором,
Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в
полном объеме.
11.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов и/или недостатков в
месячный срок, без предоставления достаточных обоснований, Заказчик имеет право
предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 % (Десяти) процентов
от стоимости выполненных работ.
11.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов,
и оборудования и за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц.
11.6. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам
причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта, Подрядчик
обязан возместить все причиненные убытки.
11.7. В случае привлечения Подрядчиком для исполнения обязательств по настоящему
Договору третьих лиц, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами договорных
обязательств.
11.8. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.3 Договора, на
срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения
5
Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику пени в
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части
Договорной цены, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа.
11.9. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом,
оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств.
Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления
устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или
ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
11.10. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий
Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору,
производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об
их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является
документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней
и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств. Возмещение
убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по
Договору обязательств.
11.11. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 12. Предотвращение повреждений и ущерба
12.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и
предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам,
близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям,
покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей
среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
12.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время
выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей
электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений,
а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен
в результате его действий.
12.3. Подрядчик гарантирует оплату любых штрафов государственных органов, убытков,
издержек и расходов, возникших у третьих лиц, в том числе и в связи с предъявлением
судебных исков, если такие требования, убытки, издержки, штрафы явились следствием
невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору при выполнении работ, услуг.
Статья 13. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
14.2. В качестве обстоятельств непреодолимой силы Стороны признают в частности:
стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнение, карантин, эпидемии,
катаклизмы, военные действия или любое действие, связанное с военным
приготовлением, условия, вытекающие из состояния войны, независимо от того, имелось
ли или нет объявление войны, революции, бунты, гражданские волнения, акты
терроризма, реквизиция, мобилизация, любые действия вооруженных сил, гражданская
война, эмбарго, любое распоряжение, решение властей или отсутствие или задержка
административных или правительственных решений, пожары, взрывы, саботаж или
любое препятствие, иные обстоятельства.
6
14.3. Об обстоятельствах непреодолимой силы Сторона, оказавшаяся затронутой такими
обстоятельствами, должна уведомить другую Сторону в срок, не превышающий 15
(пятнадцати) календарных дней после возникновения таких обстоятельств. Сторона,
затронутая указанными обстоятельствами, должна подтвердить их возникновение в
установленном порядке путем предоставления документов, выданных государственными
органами или другими компетентными организациями.
14.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства. В случае, если форс-мажорные
обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, Стороны встретятся, чтобы
обсудить необходимые меры по дальнейшему исполнению договорных обязательств, однако, в случае, если
в течение последующего
месяца Стороны не достигнут
взаимоприемлемого решения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке
расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой
Стороны возмещения убытков.
Статья 14. Порядок разрешения споров
15.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в с вязи с
настоящим Договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, по
требованию любой из сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
15.2. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороной, к которой они
предъявлены, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их получения.
Статья 15. Обмен информацией
16.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора,
получение одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной
форме.
16.2. Заказчик, если иные сроки не установлены настоящим Договором, обязан
согласовывать документацию, направляемую Подрядчиком, отвечать на запросы
Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента их получения.
Статья 16. Срок действия Договора
17.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до ___ «____________» 20____ года.
17.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по письменному соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим
образом уполномоченными на то представителями Сторон.
Статья 17. Условия расторжения Договора
18.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо
в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
18.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке,
уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в том числе в случаях:
18.2.1. Когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения работ;
18.2.2. Когда Подрядчик допускает задержку начала выполнения работ более чем на 15
(Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; допускает два и
более случая документально подтвержденных Заказчиком недостатков в работе, которые
делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования;
и/или
7
лишается лицензии на выполнение работ (происходит аннулирование и/или окончание
срока действия лицензии);
и/или при выполнении работ допускает случай нарушения требований охраны труда или
охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную
экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.
18.2.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
18.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора
вручается
Подрядчику за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего
расторжения Договора. В этом случае Подрядчик, до даты одностороннего расторжения
Договора, обязан:
прекратить выполнение работ на Объекте, вывести со Строительной площадки
собственную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан
оплатить Подрядчику стоимость выполненной им работы, включая стоимость
поставленных материалов поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в
Дополнительном соглашении к Договору.
18.4. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления
об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также возмещение убытков,
Заказчиком не производятся.
Статья 18. Прочие условия
19.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
19.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в
письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться направленными
надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом с уведомлением о
вручении и с описью вложения, по электронной почте на официальный почтовый ящик с
уведомлением о доставке, или доставлены лично по почтовым адресам Сторон с
получением под расписку соответствующими представителями Сторон.
19.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
19.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний
представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты
[email protected] в течение 3 (трех) календарных дней,
после таких изменений, с подтверждением соответствующими документами.
19.5. Заказчик вправе, в одностороннем порядке, отказаться от исполнения договора в
случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 19.4.
настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым, со дня
получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика, об отказе в таком
уведомлении.
19.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Статья 19. Перечень приложений
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение №4
Объекты Заказчика.
Форма Заявки
Перечень работ по ремонту дорожного покрытия и
благоустройству территории
Акт о приемке выполненных работ
8
Приложение №5 Соглашение в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты.
Приложение №6
Антикоррупционное обязательство
Приложение №7
Чек-лист
Статья 20. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
Подрядчик:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
_____________________
Генеральный директор
______________ _________________
МП
____________ ________________
МП
9
Приложение №1
к договору №____________
от «___» _________ 2015 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Название
объекта
Объекты Заказчика
Адрес Объекта
Заказчик:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
Заместитель Генерального директора
по продажам
______________ А.В. Шлык
МП
Подрядчик:
ООО «_____________»
Генеральный директор
____________ ____________
МП
10
Приложение №2
к договору №____________
от «___» __________ 2015 г.
Форма «Заявка»
г. ___________
«__» _______ 2015 года
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Директора отделения по г. Москве __________________
с одной стороны, и
__________________________, Свидетельство о допуске рег. № _____________________,
выданное ______________________ рег.№ ____________________, именуемое
в
дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящую Заявку о нижеследующем:
1. Перечень работ:
В соответствии с условиями Договора и настоящей Заявки, Подрядчик обязуется
выполнить
по
заданию
Заказчика
следующие
работы:
___________________________________________________ на основании дефектной
ведомости ремонтов и согласованной Сторонами локальной Сметы.
2. Объект выполнения работ:
Выполнение работ производится Подрядчиком на Объекте по следующему адресу:
______________________________________________________.
3. Стоимость работ:
Стоимость работ определяется на основании локальной Сметы, предоставленной
Подрядчиком и согласованной Заказчиком.
4. Срок выполнения работ:
Начало работ на Объекте ___________________________.
Окончание работ на Объекте _________________________.
Заказчик:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
Директор отделения по г. Москве
Подрядчик:
ООО «__________»
Генеральный директор
______________ __________
МП
____________ __________
МП
Заказчик:
Подрядчик:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
ООО «_____________»
Заместитель Генерального директора по Генеральный директор
продажам
____________ ____________
______________ А.В. Шлык
МП
МП
11
Приложение №3
к договору №____________
от «____» января 2015 г.
Перечень работ по ремонту дорожного покрытия и благоустройству территории
№ п/п
Наименование услуги/работы
Единицы
измерения
1
Ремонт проездов, тротуаров и
площадок АЗС с
асфальтобетонным покрытием
Ремонт проездов, тротуаров,
отмосток и площадок АЗС с
покрытием из тротуарной
плитки или брусчаткой
Ремонт проездов, тротуаров,
отмосток и площадок АЗС с
покрытием из бетона,
железобетонных плит
Ремонт искусственных
дорожных неровностей (ИДН)
Ремонт бордюров, поребриков
и элементов сопряжения и
примыкания между
различными типами дорожных
покрытий и элементами
благоустройства
Ремонт дорожных знаков и
указателей
Ремонт крышек и решёток
ливнестоков
Ремонт водопропускных труб и
лотки под проездами на АЗС
1 кв.м.
2
3
4
5
6
7
8
Цена работ,
руб. с НДС
Цена
материалов,
руб. с НДС
Итого тариф,
руб. с НДС
1 кв.м.
1 кв.м.
1 п.м.
1 п.м.
1 шт.
1 шт.
1 п.м.
Заказчик:
Подрядчик:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
ООО «________»
Заместитель Генерального директора по
Генеральный директор
продажам
______________ А.В. Шлык
МП
____________ ________
МП
12
Приложение №4
к договору №____________
от «____» января 2015 г.
Акт №
Выполненных работ по договору №_____________
г. Москва
«____» _____________ 2015 г.
ЗАО «Газпромнефть –Северо-Запад», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора
отделения в г. Москве ________________, действующего на основании ____________ с одной
стороны, и ООО _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________
___________, действующий на основании ____________________________ с другой стороны,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
Наименование работ
Колво.
Стоимост
ь,
руб.
(вкл. НДС
18%)
Сумма,
руб. (вкл.
НДС 18%)
№№
п/п
Ед.
измерения
Подрядчиком выполнены работы по ремонту дорожного покрытия и благоустройству
территории на АЗС № _______:
Итого:
Итого: работы выполнены на сумму ________________, в том числе НДС _____________
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
Заказчик:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
Директор отделения по г. Москве
Подрядчик:
ООО «__________»
______________ __________
Генеральный директор
____________ __________
МП
МП
Заказчик:
Подрядчик:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
ООО «_____________»
Заместитель Генерального директора по Генеральный директор
продажам
____________ ____________
______________ А.В. Шлык
МП
МП
13
Приложение №5
к договору №____________
от «__» ______ 2015 г.
СОГЛАШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
1.
В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
1.1. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской
Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных
и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной
безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения
работ, в том числе внутренние регламенты, стандарты и инструкции Заказчика,
исполнение которых обязательно на объектах Заказчика.
1.2. Обеспечить соблюдение требований действующих у Заказчика регламентов,
стандартов и инструкций, а также внутренней политики Заказчика:
1.2.1. В области информирования о происшествиях, текущих показателях и
проведении расследования:
1.2.1.1. Оперативно сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях,
инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях и других происшествиях в
соответствии с действующими у Заказчика КТ – 55 (прилагается). Заказчик обязан
информировать Подрядчика обо всех изменениях КТ – 55, вносимых в регламенты,
стандарты и инструкции Заказчика в течение 10 рабочих дней от даты утверждения
Заказчиком соответствующих изменений.
1.2.1.2. Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчётным месяцем,
представлять информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ,
содержащую сведения:
 все случаи производственного травматизма;
 все аварии, разливы и иные незапланированные события, которые привели или
могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно
быть сообщено компетентным государственным органам;
 все дорожно-транспортные происшествия, связанные с выполнением настоящего
договора;
 сведения о выданных, контролирующими органами, предписаниях на устранение
выявленных нарушениях или предписаниях на приостановке деятельности, а также о
возникших судебных преследованиях за нарушения в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;
 любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным
государственным органам;
 справки о проверках, осмотрах и аудиторских проверках, а также о мероприятиях в
области производственного и производственно-экологического контроля;
 сведения о результатах проведённых расследований происшествий;
 справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений и
мероприятий по устранению причин происшествий;
 общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте
проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ, а
также суммарный пробег транспортных средств Подрядчика, задействованных в
выполнении работ для Заказчика;
 сведения о водопотреблении и водоотведении;
14
 сведения об образовании и переработке отходов бурения по согласованной
сторонами форме (для буровых организаций).
1.2.1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого
напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика и проведение которого
инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его процедурой.
1.2.2. В области транспортной безопасности:
1.2.2.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые для перевозки
пассажиров и опасных грузов, должны быть оборудованы следующим:
 ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров;
 в зимний период - передними и задними зимними шинами;
 электронным устройством контроля действий водителя.
1.2.2.2.
Подрядчик должен обеспечить:
 обучение и достаточную квалификацию водителей;
 проведение регулярных ТО транспортных средств;
 проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.
1.2.3. В области обеспечения и применения Средств индивидуальной защиты (СИЗ):
1.2.3.1. Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими
средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами
жилых помещений на месте производства работ:
 защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
 каска;
 спецодежда;
 средства защиты глаз, лица и рук (перчатки).
1.2.3.2. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно
обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:
 лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
 закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для
сварочных работ;
 средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами;
 средства защиты от падения при работе на высоте;
 средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в
электроустановках.
1.2.4. В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и допуска персонала на объекты
Заказчика:
1.2.4.1. Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на
объекты Заказчика должен получить инструктаж на рабочем месте от руководителя
объекта Заказчика. При большом количестве персонала Подрядчика (более 10 человек)
допускается проведение инструктажа на рабочем месте непосредственным руководителем
работ со стороны Подрядчика, при этом сами руководители работ Подрядчика проходят
инструктаж непосредственно в Организации.
1.2.4.2. На месте проведения работ персонал Подрядчика должен иметь при себе
удостоверения
(личные
карточки)
с
отметками,
подтверждающими
факт
соответствующего обучения и аттестации в области ПЭБ и ОТ.
1.2.4.3. Исполнитель должен иметь и предъявить по первому требованию
уполномоченного представителя Заказчика Графики проведения обучения и аттестации по
ПЭБ, ОТ и ГЗ, проведения инструктажей персонала, выполняющего работы на объектах
Заказчика.
1.2.5. В области экологической безопасности:
1.2.5.1. Подрядчик является собственником отходов производства и потребления,
образующихся от использования собственного сырья и материалов в результате его
15
деятельности при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора.
Отходы, образованные Исполнителем в результате выполнения работ по настоящему
Договору в результате нарушения технологического процесса являются собственностью
Подрядчика, независимо от использования сырья и материалов.
1.2.5.2. В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором,
Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку
Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его
деятельности, с последующим временным складированием отходов в местах накопления,
указанных Заказчиком, и вывозом на специализированные полигоны/места
обезвреживания по договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком с владельцами
специализированных полигонов/мест обезвреживания.
1.2.5.3. По завершении Работ Подрядчиком до подписания Акта приемки
выполненных работ со стороны Заказчика вывозит с объекта все собственное
оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных
им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованного от этих работ
отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем
экологическим требованиям и санитарным нормам.
1.2.5.4. Подрядчик обязан самостоятельно оформить в соответствующем
государственном органе разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
сбросы загрязняющих веществ, лимиты на размещение отходов. Подрядчик
самостоятельно производит начисления платежей и оплату за негативное воздействие на
окружающую среду, в соответствии с законодательством РФ.
1.2.6. Запрет употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ:
1.2.6.1. Подрядчик обязан:
 не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
 не допускать пронос и нахождение на месте производство работ и в местах
проживания персонала алкоголя, наркотическое или токсических веществ, за
исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.
1.2.6.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет
право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов,
доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.
1.2.6.3. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные
запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускается к
месту проведения работ или проживания.
1.2.6.4. Все факты выявления опьянения или попытки провоза и хранения алкоголя,
наркотиков или токсических веществ должны быть зафиксированы одним из
нижеприведённых способов:
 медицинским осмотром или освидетельствованием;
 акт, составленный представителями Заказчика и Подрядчика;
 письменное объяснение персонала Подрядчика.
1.2.7. В области производственного контроля:
1.2.7.1. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и
предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, Подрядчик
должен обеспечить беспрепятственное посещение, уполномоченными представителями
Заказчика, мест производства работ.
1.2.7.2. В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику
соответствующий акт с указанием рекомендованного срока устранения нарушений.
1.2.7.3. В случае, если Подрядчик, в силу каких либо причин, не может устранить
нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План
по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.
16
1.2.7.4. Информацию об устранении нарушений Подрядчик подаёт в составе
ежемесячной отчётности, если иное не оговаривается в акте.
1.3. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц (субподрядчиков) к
выполняемым работам только по предварительному письменному согласованию с
Заказчиком.
1.4. В случае привлечения Подрядчиком, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в
заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и
осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан
предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у
Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих
изменений.
2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо
привлечёнными им третьими лицами, при выполнении работ, нарушения трудового
законодательства, природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства,
законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха,
опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по
возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к
ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
3. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего
расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе
выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику
причиненные убытки.
4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого
работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине
Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны
труда, электробезопасности или промышленной санитарии.
5. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком,
требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий
настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа или расторжения
договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в
разделе «Ответственности сторон» настоящего Договора.
6. Срок действия настоящего Соглашения ограничивается сроками действия
настоящего Договора.
Заказчик:
Подрядчик:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
ООО «_________»
Заместитель Генерального директора по
Генеральный директор
продажам
______________ А.В. Шлык
МП
____________ ________
МП
17
Приложение №6
к договору №____________
от «___» _________ 2014
Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-Северо-Запад», именуемое в дальнейшем
«Сторона-1», в лице Заместителя генерального директора по продажам Шлыка Анатолия
Владимировича, действующего на основании доверенности № 585-ЮО от 27.08.2014г, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехРазвитие 21»,
Свидетельство о допуске рег.№ 0320-2012-7724818731-С-091, выданное 27.07.2012г. СРОЦентр развития строительства «ОборонСтрой», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в
лице Генерального директора Зеленова Михаила Леонтьевича, действующего на
основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», принимая во
внимание, что Сторона-1 придерживается принципа полного неприятия мошеннических и
коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что означает
недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо посредничество
вовлечения Стороны-1 в мошеннические и/или коррупционные действия;
принимая во внимание, что Сторона-1 строго соблюдает законодательство Российской
Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении ее деятельности, в том
числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;
в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции,
принятой и применяемой Стороной-1,
Стороны подписали настоящее Приложение №__ (далее – «Приложение») к
_____________ №__ от ____ _____________20 __ года (далее – «Договор») о
нижеследующем:
Статья 1. Обязательства Стороны-2 в сфере противодействия Мошенничеству и
Коррупции
1.1
Сторона-2 обязуется не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных
действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников,
посредников и иных лиц, действующих в интересах Стороны-2, ее аффилированных лиц
или бенефициаров.
1.1.1. Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего обязательства означает
следующие действия:
(i)
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды
(имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от
исполнения имущественных обязательств) Стороне-1 в целях побуждения ее к
совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям
законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных
преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;
(ii)
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды
(имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от
исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах Стороны-1 лицам,
осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том числе,
иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных
организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых
18
организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе организационнораспорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к
совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не
отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения
условий заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или
продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в
хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также
для достижения любых иных неправомерных целей;
(iii) прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или
принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не
соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.
1.1.2. Термин «Мошеннические действия» для целей настоящего обязательства означает
действия:
(i)
совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об
истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение)
или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных
отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими,
родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их
выполнить), и
(ii)
направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).
1.2
Стороной-2 представлена Стороне-1 вся полная и достоверная информация о
цепочке собственников Стороны-2, включая конечных бенефициаров, а также
исполнительных органах и аффилированных лицах Стороны-2.
1.3
Действия Стороны-2, связанные с заключением Договора, полностью
соответствуют требованиям действующего законодательства.
1.4
Никакая часть доходов, полученных Стороной-2 в связи с исполнением Договора,
не будет использоваться Стороной-2 для каких-либо целей или для совершения какихлибо действий, которые могут являться нарушением положений, указанных в настоящем
Приложении.
Статья 2.
Контроль над выполнением обязательств по соблюдению применимого
законодательства в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
2.1. Сторона-1 вправе запрашивать и получать у Стороны-2 любые документы,
связанные с исполнением Стороной-2 Договора, для проверки соблюдения Стороной-2
обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
2.2. В случае возникновения у Стороны-2 оснований полагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим
Приложением, Сторона-2 обязуется незамедлительно уведомить об этом Сторону-1 в
письменной форме. В таком уведомлении Сторона-2 должна указать на факты или
19
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать,
что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств,
предусмотренных настоящим Приложением.
Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием для
Стороны-1 приостановить исполнение обязательств по Договору до получения
соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств,
предусмотренных настоящим Приложением.
Статья 3. Санкции
3.1. В случае нарушения Стороной-2 обязательств, предусмотренных настоящим
Приложением, Сторона-1 вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от Стороны-2 возмещения
в полном объеме убытков, понесённых Стороной-1 в результате такого нарушения, а
также уплаты штрафа в размере 10% от произведенной по договору оплаты, сверх суммы
убытков, подлежащих возмещению.
Статья 4. Информация о горячей линии ОАО «Газпром нефть» в рамках системы
противодействия Мошенничеству и Коррупции
4.1. Сторона-1 информирует, что в своей работе активно применяет Политику в
области противодействия мошенничеству и коррупции, одним из основных элементов
которой является Горячая линия ОАО «Газпром нефть» (далее – «Горячая линия»).
4.2. Настоящим Сторона-1 доводит до сведения Стороны-2, что указанная выше
Горячая линия представляет собой эффективную систему сбора и обработки информации
о признаках совершения нарушений требований нормативных документов Стороны-1,
административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере Мошенничества
и Коррупции. Цель Горячей линии – предоставить возможность любому лицу анонимно
сообщить о совершённых или планируемых нарушениях, связанных с деятельностью как
ОАО «Газпром нефть», так и его дочерних и зависимых обществ.
4.3. Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Приложения
Сторона -1 сообщает контакты Горячей линии и требует от Стороны-2 незамедлительно
информировать Сторону-1 обо всех ставших известными фактах Мошеннических и
Коррупционных действий:
•
Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00
•
Электронная почта для сообщений: [email protected]
•
Страница Горячей линии в сети Интернет:
http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/
Сторона-1:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
Заместитель Генерального директора по продажам
______________ А.В. Шлык
МП
20
Сторона-2:
ООО «СтройТехРазвитие 21»
Генеральный директор
____________ М.Л. Зеленов
МП
21
Приложение №7
К Договору № _
от «___» ________________ 2014 г.
Чек-лист
«Обслуживание и ремонт покрытий дорог, проездов, площадок и тротуаров.».
Заказчик:
Номер Заявки ЕКДС :
Дата:
Номер и адрес объекта:
Наименование оборудования:
Проезды, тротуары и площадки АЗС с асфальтобетонным покрытием; Проезды, тротуары, отмостки, покрытие островков и площадки АЗС с покрытием из
тротуарной плитки или брусчаткой; Проезды, тротуары, отмостки и площадки АЗС с покрытием из бетона, железобетонных плит; Искусственные дорожные
неровности (ИДН); Бордюры, поребрики и элементы сопряжения и примыкания между различными типами дорожных покрытий и элементами
благоустройства; Дорожные знаки и указатели; Крышки и решётки ливнестоков; Водопропускные трубы и лотки под проездами на АЗС.
Ремонт асфальто-бетонного/плиточного покрытия:
Ремонт асфальтового покрытия
Резка асфальта, ____ п.м.
Разборка асфальтового покрытия, ____ кв.м.
Замена основания дорожного покрытия:
- Замена гравийного основания, ___ куб.м;
- Замена песчаного основания, ___ куб.м.
Розлив вяжущих материалов (ПАВ), ___ кв.м.
□
□
□
□
□
□
Ремонт асфальто-бетонного/плиточного покрытия:
Ремонт покрытий из тротуарной плитки и
брусчатки
Разборка покрытия , ___ кв. м
Замена песчаного основания, ___ кв. м
Устройство покрытия, ___ кв. м
□
□
□
□
Устройство покрытия толщиной ___ см, из
асфальтобетонных смесей ___ кв.м.:
- Ручная укладка (виброплита)
- Механизированная укладка
(асфальтоукладчик, каток)
□
□
Ремонт бордюров, поребриков и элементов сопряжения примыкания между различными типами дорожных покрытий:
Демонтаж старых бордюров, поребриков
Подготовка основания для установки новых
бордюров, поребриков
Замена бордюров, поребриков, ___ п. м
□
□
□
Комментарии и рекомендации Исполнителя:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________
Комментарии Заказчика:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
22
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________
Исполнитель:
УП Заказчика:
_____________________________
_____________________________
«_______»___________20_____ г.
«_______»___________20_____ г.
Примечания:
1. Бланк Чек-листа направляется Исполнителю вместе с заявкой на выполнение работ;
2. Чек-лист заполняется на месте выполнения работ по факту их выполнения и подписывается представителем
Исполнителя и Управляющим АЗС;
3. Чек-лист заверяется штампом АЗС и печатью Исполнителя.
ЗАКАЗЧИК:
Зам. Генерального директора
по продажам
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
______________ А.В.Шлык
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
______________
М.П.
23
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа