close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
с. Намцы
ЧАСТЬ 4 ПРОЕКТ КОНТРАКТА
№
на поставку лекарственных средств
«___» ____________ 2015 года
Государственное бюджетное учреждение РС (Я) «Намская центральная районная больница» именуемое в дальнейшем
«Государственный заказчик», в лице главного врача Слепцова Леонида Алексеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет и общие условия контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Государственному заказчику лекарственные средства по
наименованиям, в количестве, ассортименте и качестве согласно Приложение №1 к настоящему контракту (далее –
Спецификация), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, в срок указанный в п. 3.1. настоящего
контракта, а Государственный заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату.
1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями контракта, а
также в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской
Федерации на дату поставки и приемки товара.
1.3. Минимальный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока указанного на
упаковке. Иные сроки годности товара возможны только по письменному согласованию с Государственным
заказчиком.
1.4. На момент передачи Государственному заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве
собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.
1.5. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: 678380, РС (Я) Намский улус,
с. Намцы, ул. Новобольничная, 5, стационар №1, 1 этаж, склад главной медсестры
2. Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Общая цена настоящего контракта составляет _____ (____________) рублей ___ копеек. Цена единицы товара
указаны в Спецификации.
2.2. Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта складывается из:
- Цена товара (с учетом уплаты всех налогов, пошлин и платежей);
- стоимости упаковки, тары и маркировки;
- стоимости страхования товара в пути;
- доставки Товара Поставщиком до склада Государственного заказчика в с. Намцы, в том числе погрузочноразгрузочные работы;
- других обязательных платежей.
2.3. Цена, указанная в пункте 2.2. настоящего контракта, остается фиксированной на весь период действия контракта, за
исключением случаев, установленных контрактом.
2.3.1. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не
более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество Товаров при изменении потребности в
Товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров
Государственный заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.
2.3.2. В случае уменьшения Государственному заказчику соответствующими государственными органами в
установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, то Государственный заказчик уведомляет Поставщика и Стороны
согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или)
объему поставляемых Товаров.
2.4. Оплата в рамках настоящего контракта осуществляется в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления
Государственным заказчиком денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Поставщика.
2.4.2. Расчет за поставленные Товары в размере 100 % осуществляется в течение 10 дней со дня подписания акта
приемки-передачи Товара, товарной накладной, а также других необходимых документов.
2.5. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Государственным заказчиком срок не оплатил
неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Государственный заказчик вправе уменьшить размер оплаты по контракту на
сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.
3. Условия и сроки поставки Товара
3.1. Поставщик осуществляет поставку всего товара в течение 20 дней с момента заключения настоящего контракта.
3.2. Поставщик уведомляет Государственного заказчика о начала поставок за 3 дня до даты предполагаемой отгрузки
Товара.
3.3. Факт поставки Товара подтверждается товарно-транспортной накладной с подписью представителя
Государственного заказчика, при этом к товарно-транспортной накладной прилагается надлежащим образом
оформленная копия документа (доверенности) представителя Государственного заказчика, актом приема-передачи и
документами, подтверждающими доставку Товара и другие документы, в установленном законодательством порядке.
3.4. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Государственным заказчиком.
4. Гарантии качества
4.1. Поставщик при поставке предоставляет Государственному заказчику всю необходимую документацию на
поставляемый товар (предоставление копии сертификата соответствия или декларации о соответствии, согласно
Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии»).
4.2.. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям нормативно-технической документации
действующей на территории Российской Федерации, санитарным и иным требованиям, сертификатам соответствия.
4.3. Поставщик гарантирует в случае наступления гарантийного случая в период действия гарантийного срока на
поставленный Товар, произвести действия по замене Товара по гарантии в сроки установленные сторонами в
настоящем контракте (срок установлен в п. 9.7. контракта).
4.4. Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен поставляться в таре, обеспечивающей её сохранность при
транспортировке и хранении, с наличием маркировки и аннотаций на русском языке.
4.4. Стоимость специальной тары и упаковки, а также приспособлений для перевозки Товара, входят в цену контракта,
установленную пунктом 2.2. настоящего контракта.
4.5. Многооборотная тара и средства упаковки возврату Поставщику не подлежат.
5. Порядок приемки товара
5.1. Поставщик в срок, указанный в п. 3.1. настоящего контракта, при поставке товара должен передать
Государственному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, подписанные
Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты, регистрационное удостоверение Минздрава России, гигиеническое
или санитарно-эпидемиологическое заключение (в случае, если требование по наличию таких документов установлено
законодательством России), а также инструкцию по эксплуатации (применению и хранению) на русском языке
обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Приемка товара осуществляется по адресу, указанному в п. 1.5 настоящего контракта, уполномоченным
представителем Государственного заказчика.
5.3. Государственный заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, а также
привлечь экспертов, экспертные организации для проверки соответствия требованиям, установленным контрактом.
5.4. Проверка соответствия товара, требованиям, установленным контрактом, осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. Осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверки целостности
упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие внешних
повреждений.
5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 6.4.1. настоящего контракта) осуществляется проверка товара по количеству
путем перерасчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в
Спецификации.
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в
Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями,
содержащимися в сопроводительных документах.
5.5. При обнаружении несоответствия количества и качества поставляемого товара требованиям стандартов, условиям
настоящего контракта, либо данным, указанным в сопроводительных документах к товару и удостоверяющим его
качество, уполномоченное должностное лицо Государственного заказчика приостанавливает дальнейшую приемку
товара.
5.6. Государственный заказчик составляет акт, в котором указывается перечень и количество осмотренного товара,
характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Государственным заказчиком Поставщику.
5.7. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставляемого товара обязан заменить поставленный товар
ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в надлежащем количестве в течение 20 дней. В случае
нарушения Поставщиком согласованных Государственным заказчиком сроков замены товара, Поставщик несет
ответственность в порядке, предусмотренным настоящим контрактом и действующим законодательством.
5.8. При обнаружении Государственным заказчиком скрытых недостатков товара составляется Акт о скрытых
недостатках товара, который должен быть составлен в течение 10 дней по обнаружению недостатков, однако не позднее
четырех месяцев со дня поступления товара на склад Государственного заказчика.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Поставщик обязуется:
6.1.1. своевременно и надлежащим образом поставить Государственному заказчику Товар в наименовании, количестве
и иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации и предоставить
документы, предусмотренные контрактом;
6.1.2. обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом;
6.1.3. передать Товар, соответствующий требованиям ГОСТа 6631-78, санитарно-эпидемиологическим нормам к
товарам такого рода и качества на условиях настоящего контрактом;
6.1.4. предоставить Заказчику в соответствии с федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» заверенную надлежащим образом копию лицензии на производство лекарственных средств, в
случае, если Поставщик осуществляет деятельность по производству лекарственных средств. В том случае, если
Поставщик не является производителем медицинских газов, но осуществляет их поставку в медицинские учреждения,
он обязан предоставить Заказчику заверенную копию лицензии на фармацевтическую деятельность. Данные лицензии
будут являться неотъемлемыми частями настоящего контракта;
6.1.5. обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;
6.1.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении
Заказчику.
6.2. Поставщик вправе:
6.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом;
6.2.2. требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 2 контракта;
6.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;
6.3.2. провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта, своими силами
или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.3.3. произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 контракта.
6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по контракту;
6.4.2. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям контракта;
6.4.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта вправе провести экспертизу поставленного
Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.5. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка
товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие
изменения должны быть оформлены надлежащим образом в письменной форме.
6.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая
сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
7. Ответственность сторон
6.1. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из Сторон виновная сторона обязана возместить
другой стороне причиненные в результате убытки.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе
потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
6.4. Штраф устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063 - 2,5 процента цены контракта в случае,
если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).
6.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных работ в связи с несвоевременным
поступлением денежных средств из бюджета.
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. (Определяется по формуле, указанной в пп. 6,
7, 8 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063).
6.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063 в размере 10 процентов
цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; (5 процентов цены контракта в случае, если
цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).
6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств или устранения нарушений.
6.9. Сторона не несет ответственности за нарушение Контракта, если докажет, что такое нарушение произошло не по ее
вине.
6.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих)
актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана немедленно (в
течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в
будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей
свои обязательства по Контракту.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные
уполномоченным органом, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают контракт. В
этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
9.Экспертиза
9.1. Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
9.2. Результаты экспертизы оформляются в виде Заключения подписывается экспертом (или уполномоченным
представителем экспертной организации) и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.
9.3. Срок проведения Заказчиком экспертизы составляет не свыше 5 дней.
9.4. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не
препятствующие приемке оказанной услуги, в Заключении могут содержаться предложения об устранении данных
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
10. Обеспечение исполнения контракта*
10.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и
соответствующая требованиям, установленным Федеральным законом о контрактной системе №44 - ФЗ, или внесение
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения
контракта определяется Поставщиком самостоятельно.
10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения
исполнения Контракта составляет 11019 рублей 95 копеек (5 /пять/ процентов от начальной (максимальной) цены
контракта). В случае, если цена закупки снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
10.3. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии – до 30.01.2016 года. Срок
действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного
исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту.
10.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих
обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в
настоящем разделе.
10.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по возмещению убытков Заказчика,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по
выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.
10.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
10.6.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
10.6.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана информация, установленная частью 2
статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
10.7. В случае если обеспечением исполнения контракта Поставщика является залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), то денежные средства должны быть перечислены в размере обеспечения исполнения
Контракта (п.10.2 Контракта).
10.8. Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения Контракта должен быть перечислен
Поставщиком в сроки установленные настоящим Контрактом и будет находиться у Заказчика до момента исполнения
Поставщиком всех обязательств перед Заказчиком.
10.9. Залог по настоящему Контракту существует в отношении обязательства в полном его объеме до выполнения
Поставщиком всех обязательств по договору, и частичное исполнение таких обязательств Поставщиком не прекращает
залог ни полностью, ни в части.
10.10. Залог прекращается в следующих случаях:
- вследствие прекращения обеспеченного залогом обязательства по настоящему договору, в том числе его исполнением
(подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.);
- вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Заказчику.
10.11. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору:
- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде перечисления в качестве обеспечения
на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Поставщику не возвращаются;
- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, то Заказчик
обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения договора.
10.12. Заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части, оставшейся после
удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в течение десяти дней с момента
подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение залогодателем своих обязательств по
Контракту в полном объеме.
* В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, раздел 8 Контракта
исключается
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах по одному для каждой из Сторон.
11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.
11.3. В случае изменения у какой-либо из сторон места нахождения, наименования, банковских реквизитов, иных
сведений, последняя обязана в течение 3 дней известить об этом другую сторону в письменной форме.
11.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим на момент его
заключения законодательством РФ.
12. Порядок разрешения споров
12.1 Государственный заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров
разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в
рамках контракта.
12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде
Республики Саха (Якутия).
13. Срок действия и порядок расторжения контракта
13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения
обязательств сторонами, но не позднее 31 декабря 2015 года.
13.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством, в одностороннем порядке по требованию одной из сторон в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.3. Основанием расторжения настоящего Договора являются существенное нарушение условий Договора
Поставщиком, а именно:
- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для
Государственного заказчика срок;
- однократного нарушения сроков поставки товаров более чем на 10 дней;
- необоснованного отказа Поставщика в одностороннем порядке от поставки всего либо части того или иного товара,
указанного в спецификации;
- отказ или уклонение Поставщика от исполнения обязательств по замене товара ненадлежащего качества в сроки,
установленные настоящим контрактом;
- невыполнение в 20-дневный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара ненадлежащей комплектации.
13.4. Настоящий контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении
контракта, с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении настоящего контракта, в случае
одностороннего отказа стороны от исполнения договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством,
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14. Прочие условия
14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения
ими своих обязательств.
14.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются соглашениями Сторон в письменной форме.
14.3. Право собственности на Товар переходит к Государственному заказчику от Поставщика одновременно с
подписанием акта приемки – передачи Товара.
14.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, то
эта Сторона обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо
указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
14.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
14.6. Следующее приложение является неотъемлемой частью настоящего договора:
-Приложение № 1. Спецификация на поставку товара на 2 (двух) листах.
15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи (печати) сторон
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение РС (Я)
«Намская центральная районная больница»
Министерство финансов РС (Я) (ГБУ РС (Я) «Намская
ЦРБ», л/с 20054017025)
Адрес: 678380 РС(Я) Намский улус село Намцы ул.
С.Платонова 14
ИНН/КПП 1417002281/141701001
Р/сч 40601810100003000001
В ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г. Якутск
БИК 049805001
ОГРН 1021400756585
КБК 05400000000000000140-55
ОКАТО 98235825000
Факс 8-411-62-41-701
Главный врач
_____________________ Слепцов Л. А.
Поставщик:
Приложение №1 к Государственному контракту
от «____» ________ 2015 года №
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
№
Международ
ное
непатентован
ное
наименовани
е
Торговое
наименование
Лекарственная форма,
дозировка
Упаковка
лекарственного
препарата, количество
доз в упаковке,
комплектность
упаковки
Наименование
места
происхождения
товара /
Наименование
производителя
уп., фл., и
т.д.
1
2
3
4
5
6
Итого:
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение РС (Я)
«Намская центральная районная больница»
Адрес: 678380 РС(Я) Намский улус село Намцы ул.
С.Платонова 14
Главный врач
_____________ Л.А. Слепцов
Поставщик:
Директор
_________________
Количеств
о
Цена, руб
Сумма, руб
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа