close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____
г. Самара
«___» ________ 2012 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной
клинический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
начальника госпиталя Яковлева Олега Григорьевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице ____________________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю на условиях настоящего Договора запасные части
для вызывной палатной сигнализации (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить
Товар в порядке, предусмотренном Договором.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1 Поставщик обязуется поставить Товар свободным от прав третьих лиц в ассортименте,
количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1).
2.2 Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения
договора.
2.3 Поставщик также обязуется в пределах срока поставки Товара (п.2.2) осуществить монтаж
поставленного Товара и сопутствующие пуско-наладочные работы. Стоимость этих услуг
Поставщика включена в цену договора.
2.4 Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу Покупателя:
443063 г. Самара, ул. 22 Партсъезда 43.
2.5 Поставщик одновременно с передачей Товара передает Покупателю товарную накладную и
счет, а также техническую документацию (технический паспорт и руководство по эксплуатации на
русском языке), сертификаты соответствия и иную документацию, предусмотренную
законодательством РФ для данного вида продукции.
2.6 Датой поставки Товара является дата, указанная Покупателем в товарной накладной. В случае,
если в товарной накладной нет отметки Покупателя о дате передачи (получения) Товаров или
товарная накладная не была возвращена Поставщику, то датой передачи (получения) Товаров
считается дата выписки товарной накладной Поставщиком.
2.7 Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания
уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной. Риск случайной гибели или
повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания акта монтажа.
2.8 О выявленных в процессе приемки-передачи недостаче, порче или повреждении составляется
акт за подписями лиц, производивших приемку товара в присутствии представителей Поставщика.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Цена Договора определяется как общая сумма всего поставляемого Покупателю Товара и
составляет: ________________________________________________________________________.
3.2 Цена Товара, включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего
Договора (погрузка, доставка, разгрузка, монтаж и пр.). Цена Товара указывается в товарной
накладной.
3.3 Источник финансирования: средства по обязательному медицинскому страхованию.
3.4 Оплата за поставленный Товар производится по факту его поставки на основании подписанной
Сторонами товарной накладной, счета (счета-фактуры) на Товар.
3.5 Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара
Покупателю путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика при условии
предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 2.4. Договора.
3.6 Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются выполненными с момента списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической
документации, действующей на территории Российской Федерации, и подтверждается
документами, содержащими сведения о наличии сертификата/декларации соответствия с
указанием номера документа и органа, выдавшего сертификат/декларацию.
4.2 Некачественный Товар считается непоставленным.
4.3 При обнаружении недостатков (дефектов) в Товаре он должен быть заменен (по частям или в
целом) Поставщиком не позднее трех рабочих дней с момента подписания акта обнаружения
дефектов.
4.4 Гарантия на Товар составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами товарной накладной
(далее - Гарантийный срок). Претензии к качеству Товара предъявляются Поставщику в течение
Гарантийного срока.
4.5 В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную
работу Товара в соответствии с техническим описанием производителя Товара. В случае выхода
Товара из строя в течение Гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет в
течение 10 (десяти) дней произвести ремонт или замену Товара.
4.6 В течение Гарантийного срока Поставщик обеспечивает Покупателя консультациями по
использованию и технической поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена
в стоимость Товара.
4.7 После произведенного ремонта или замены Товара в Гарантийный срок Товар должен работать
в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя Товара
характеристиками. В отношении отремонтированного/замененного Товара Гарантийный срок
продляется на срок ремонта со дня приемки Покупателем отремонтированного Товара и
устанавливается новый гарантийный срок, равный исходному, со дня приемки Покупателем
замененного Товара от Поставщика.
4.8 Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли
вследствие нарушения Покупателем инструкции по эксплуатации и хранению товара, либо
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность согласно условиям Договора и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2 За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 2.2. Договора, Покупатель
имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 1% (один процент) от цены Договора за
каждый день просрочки.
5.3 За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 3.5. Договора, Покупатель
уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за
каждый день просрочки.
5.4 Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств в натуре.
5.5 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных
договором, в случае, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,
возникновение которых подтверждается официальным актом компетентного органа
государственной власти или Торгово-Промышленной Палаты, или решением Суда.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря
2012 года.
6.2 Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения
убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной Договором и
законодательством РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств
по Договору, решаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия - в
Арбитражном суде Самарской области.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору,
подписанного уполномоченными представителями Сторон.
8.2 Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в случаях, предусмотренных
гражданским законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
9.2 Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о предполагаемом изменении
своей организационно-правовой формы, реорганизации, смене руководства, изменении
местонахождения, изменении банковских реквизитов и других обстоятельствах, которые могли бы
повлиять на взаимоотношения между Сторонами.
9.3 Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью. К Договору прилагается
Спецификация (Приложение 1).
9.4 Во всём, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ: ГБУЗ «Самарский областной
клинический госпиталь для ветеранов войн»
ПОСТАВЩИК:
л/с 712.01.022.1 в УФК по Самарской области
МУФ СО
ИНН 6315801407/КПП 631901001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области г.Самара БИК 043601001
Р/с 40601810036013000002
Адрес: 443063 г.Самара, ул.22 Партсъезда 43
Тел (846) 951-75-81, 951-74-72
Начальник госпиталя
______________________/Яковлев О.Г./
М.П.
________________/
М.П.
/
Приложение 1 к договору №____ от _____________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
1
Наименование товара
ППКУОП «Гранит-24» в
комплекте с
аккумулятором 12В 7Ач
Код ОКДП
Ед. изм.
Кол-во
3319271
шт.
7
Цена за
ед.,
руб.
Сумма,
руб.
ИТОГО, руб.:
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
Начальник госпиталя
_______________/Яковлев О.Г./
М.П.
____________/
М.П.
/
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа