close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение № 4 к Извещению о проведении запроса цен
в электронной форме
Проект Договора
на поставку автомобиля №
г. Ростов-на-Дону
«_____»_______ 2015 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) (ОГРН 1027700310076), в
дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице директора филиала ВГТРК «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Дон-ТР» (ГТРК «Дон-ТР») Ковалева
Вячеслава Тимофеевича, действующего на основании доверенности № 109 от 16.02.2015г., с
одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________,действующего
на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Протоколом __________________заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЯ
1.1. Предметом Договора является поставка автомобиля «Nissan Terrano» для нужд
«Заказчика».
1.2. Поставщик обязуется произвести поставку автомобиля в количестве одной единицы,
(далее – «Автомобиль»), в соответствии с «Технической характеристикой Товара (далее –
Автомобиль)» к настоящему Договору, (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик - принять и
обеспечить оплату на условиях, предусмотренных Договором.
1.3. Срок (период) поставки Автомобиля: Поставка Автомобиля Заказчику осуществляется в
срок не более 2 (двух) дней с даты оплаты.
1.4.На момент передачи Автомобиля Заказчику, Автомобиль должен принадлежать
Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться
предметом исков третьих лиц.
1.5.Поставляемый Автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, не
восстановленным, без замененных составных частей, без восстановленных потребительских
свойств, без дефектов, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений
(залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Передать Автомобиль по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора.
2.1.2. Передать Автомобиль свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки,
предусмотренные настоящим
2.1.3. Осуществить предпродажную подготовку Автомобиля.
2.1.4. Предоставить Заказчику Автомобиль и относящиеся к нему принадлежности и
комплект документов, необходимых для регистрации автомобиля в органах ГИБДД, паспорт
транспортного средства (оригинал), сервисную книжку и руководство по эксплуатации на
автомобиль на русском языке, счет-фактуру, Автомобильно-транспортную накладную на
поставленный Автомобиль с указанием наименования Автомобиля на русском языке.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять Автомобиль в порядке, установленном
2.2.2. Обеспечить оплату принятого Автомобиля в порядке, установленном.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ
3.1. Поставка Автомобиля осуществляется Поставщиком.
3.2. В целях фиксации факта исполнения Поставщиком его обязательства по передаче
Автомобиля в срок, предусмотренный Договором Поставщик и Заказчик подписывают акт
приема-передачи Автомобиля, отражающий момент поставки и количество Автомобиля,
переданного Поставщиком Заказчику.
3.3. Марка, тип и технические характеристики поставленного Автомобиля должны
соответствовать данным (Приложение №1 к Договору) являющимся неотъемлемой частью.
3.4. Передача Автомобиля Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время.
Предварительная приемка Автомобиля по количеству производится по Автомобильнотранспортной накладной и должна быть полностью завершена в день передачи Автомобиля.
3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Автомобиля переходит от
Поставщика к Заказчику с момента передачи Автомобиля Заказчику.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА
4.1. Цена Договора в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору «Стоимость
Автомобиля» составляет ______________ (сумма цифрами и прописью, в том числе сумма
НДС цифрами и прописью) рублей ____ коп. и включает в себя стоимость всех расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей, в том числе связанных с доставкой Автомобиля и хранением Автомобиля до
передачи Заказчику.
4.2. Цена Договора, является твердой на период действия Договора и пересмотру не
подлежит.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
в следующем порядке: Заказчик перечисляет предоплату на расчетный счет Поставщика в
размере 100 % от цены договора, в течение 2 (двух) банковских дней со дня выставления
счета..
5.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.3. Все расчеты по настоящему договору производятся между Сторонами в рублях РФ по
реквизитам указанным в выставленном Заказчиком счете.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует, что Автомобиль, поставляемый по Договору не имеет
недостатков, связанных с качеством изготовления.
6.2. Поставщик гарантирует комплектность Автомобиля согласно «Технической
характеристики на Товар» (Приложение №1 к Договору) и качество в соответствии с
государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются
соответствующей документацией (декларацией) соответствия, которую Поставщик передает
Заказчику совместно с Автомобилем.
6.3. Гарантийный срок на Автомобиль составляет три года или 100 000 (сто тысяч)
километров пробега.
6.4. В течение гарантийного срока Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:
- безвозмездного устранения недостатков Автомобиля
- замены на аналогичный Автомобиль.
6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки качества Автомобиля, при
соблюдении Заказчиком технических и эксплуатационных требований в хранении и
эксплуатации, применяемые к подобного рода Автомобилям, Поставщик обязан исполнить
требования Заказчика, предусмотренные пунктом 6.4. Договора, в установленные Заказчиком
сроки – 30 дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки качества
Автомобиля, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить
своего представителя не позднее 7 дней со дня получения письменного извещения от
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения недостатков.
6.6. В случае несоответствия поставляемого Автомобиля качеству и количеству, Заказчик
имеет право заявить Поставщику претензии по качеству и количеству в течение одного
месяца с даты поставки Автомобиля.
6.7. При неявке или отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных
недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основании проведения независимой
экспертизы. В случае если экспертизой установлено, что недостаток Автомобиля возник по
вине Поставщика, расходы на проведение независимой экспертизы относятся на его счет.
6.8. Поставщик поддерживает гарантию на Автомобиль, установленную в соответствии с
гарантийным обязательством завода-изготовителя. В течение гарантийного периода
Поставщик обеспечивает устранение заводских дефектов и/или замену дефектных частей
бесплатно, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации в соответствии
требованиями завода-изготовителя. Гарантийный ремонт и техническое обслуживание
Автомобиля осуществляется на сервисной станции официального дилера в г.Ростове-наДону.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае просрочки поставки Автомобиля Поставщик выплачивает Заказчику неустойку
в размере действующей на день уплаты неустойки одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от стоимости,
несвоевременно поставленного Автомобиля за каждый день просрочки до фактического
исполнения обязательств по Договору.
7.3. За нарушение сроков устранения недостатков Автомобиля, предусмотренных разделом 6
«Гарантийные обязательства» Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере
0,1% от стоимости Автомобиля, у которого выявлен недостаток, за каждый день просрочки.
7.4. В случае необоснованного отказа Поставщика от исполнения Договора, Заказчик вправе
в порядке, установленном законом, расторгнуть Договор.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, Поставщик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.7. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, определяется в
соответствии с действующим законодательством.
7.8. В случае поставки Поставщиком Автомобиля, технические характеристики которого не
соответствуют техническим характеристикам, указанным в Технических характеристиках
(Приложение № 1 к Договору), Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены такого
Автомобиля, соответствующий техническим характеристикам, указанным в Технических
характеристиках. В случае неисполнения Поставщиком данного требования, Заказчик вправе
в установленном законодательством порядке расторгнуть Договор и потребовать от
Поставщика возврата уплаченной по Договору стоимости Автомобиля.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия по Договору Стороны будут пытаться разрешить путем
переговоров.
8.2. При не достижении Сторонами согласия, спор подлежит передаче на рассмотрение в
Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
9. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение
своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких
обстоятельств как стихийные бедствия или других, независящих от Сторон обстоятельств,
признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства и их последствия.
9.2.Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, должна
немедленно, однако не позже чем через 10 дней с момента его начала, известить другую
Сторону о наступлении, возможной продолжительности и прекращении обстоятельств,
перечисленных выше.
9.3.В случае несоблюдения Стороной сроков, предусмотренных п.10.2., Сторона не вправе
обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых
по Договору.
9.4.Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить справки,
выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой.
9.5.В случае, если в силу вышеуказанных обстоятельств задержка в поставке Автомобиля
превысит тридцать дней, Заказчик вправе в установленном законодательством порядке
аннулировать Договор, без возмещения каких-либо убытков, понесенных Поставщиком.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору, ибо до
его расторжения.
10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место быть
при исполнении условий настоящего Договора.
10.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору, предусмотренные законодательством
о размещении заказов, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной
форме и подписаны представителями обеих Сторон.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
1)Приложение №1 «Техническая характеристика Товара (далее – Автомобиль»».
2) Приложение №2 – «Стоимость автомобиля»
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания»
Юридический адрес:
125040, г. Москва, 5-ая ул. Ямского Поля, 19-21
Почтовый адрес:
344101 г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Баррикадная, 18
тел. 8(863) 240-24-98, факс 8(863)240-94-70
ИНН 7714072839 ОГРН 1027700310076
КПП 616202002 ОКПО 76964835
р/счет 40502810352090100127 в
Юго-Западном банке Сбербанка России г. Ростов-на-Дону.
Кор.счет 30101810600000000602 БИК 046015602
от Заказчика:
от Поставщика:
______________/_________________ /
м.п.
___________________/________________/
м.п.
Приложение № 1 к проекту Договору на поставку автомобиля
№ ______ от _____________________2015 года
Техническая характеристика Товара (Далее – Автомобиль)
1.
Общие сведения (наименование и количество):
Наименование (марка, модель)
Состояние товара
Количество товара
Цвет
2.
«Nissan Terrano» (Далее- Автомобиль)
новый, 2015 года выпуска
1
серебристый металлик
Характеристика товара:
наименование
Требуемое значение
Рабочий объем
1598 см3
Тип двигателя
Рядный бензиновый
Мощность
75(102)/5750 кВт/(л/с)/мин
Объем топливного бака
50л
Тип топлива
АИ-92
Экологический стандарт
EURO-4
Привод
передний
Тип
5-ступенчатая механическая
Тип кузова
универсал
Количество дверей
4
Количество мест
5
Передние тормоза
дисковые
Задние тормоза
Барабанные с системой ABS
3. Место поставки Товара: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону.
4. Срок поставки Товара: Поставка Автомобиля Заказчику осуществляется в срок не
более 2 (двух) дней с даты оплаты.
5. Требования к сроку действия, гарантии производителя и поставщика:
Гарантийный срок эксплуатации установлен заводом-изготовителем и составляет 3 (Три) года
или 100 000 км.пробега, в зависимости от того, что наступает раньше. Автомобиль
передается со всеми принадлежностями и предусмотренными запасными частями, копией
сертификата соответствия, гарантийным талоном.
6. Требования к объему предоставления производителем и поставщиком гарантий
качества Товара: гарантия распространяется в полном объеме на поставляемый
Автомобильи его части в соответствии с требованиями завода-производителя.
7. Требования к безопасности товара: поставляемый Автомобиль должен быть
исправен и при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и
утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не
причинять вред имуществу заказчика и/или третьих лиц.
8. Требования к качеству товара: Автомобиль должен быть новым, не бывшим в
эксплуатации, технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в органах
ГИБДД, в споре и под запрещением не состоять, не быть обремененным правами третьих
лиц. Пробег по показаниям спидометра при передаче Заказчику должен быть не более
технологического внутризаводского и необходимого для доставки до Заказчика.
9. Требования к предоставляемой заказчику документации:
9.1. При поставке вместе с Автомобилем участник размещения заказа (поставщик)
должен передать следующие документы: паспорт транспортного средства (ПТС), сервисную
книжку (гарантийный талон), инструкцию (руководство по эксплуатации) на русском языке,
счет-фактуру, счет, акт приема-передачи, товарно-транспортную накладную и прочие
документы, необходимые для постановки транспортного средства на учет в органах ГИБДД,
а также документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 720 «Об
утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».
9.2. До приемки Автомобиля Поставщик обязан произвести предпродажную
подготовку Автомобиля, которая включает в себя мойку наружной части автомобиля,
чистку салона, проверку наличия механических повреждений поверхности кузова,
проверку внешнего вида и ровности обивки салона, проверку и, при необходимости,
зарядку аккумуляторной батареи; проверку плотности, уровня и, при необходимости,
доведение до нормы уровней: охлаждающей жидкости, жидкости в бачках
гидропривода тормозов и сцепления, масла в картере двигателя; проверку крепления
колёс, рулевого управления, ходовой части; проверку и, при необходимости регулировку направления световых пучков фар; проверку работы: стеклоподъемников,
замков дверей, капота, крышки багажника и дверцы топливной горловины, приборов
освещения, проверка давления в колёсах, подкачка колёс.
ПОДПИСИ СТОРОН
от Заказчика:
от Поставщика:
______________/_________________ /
м.п.
___________________/________________/
м.п.
Приложение № 2 к проекту Договору на поставку автомобиля
№ ____ от _______2015 г.
СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
ПОДПИСИ СТОРОН
от Заказчика:
от Поставщика:
______________/_________________ /
м.п.
___________________/________________/
м.п.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа