close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
г. Орел
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № _______
«___» ______________2015г.
БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко»
(наименование государственного заказчика)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании
(основания деятельности Заказчика)
с одной стороны, и
(наименование организации-поставщика или индивидуального предпринимателя)
именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице
(должность, Ф.И.О.)
действующий(ая) на основании
(основания деятельности Поставщика)
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от _________ №
_________, заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем
«Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя, следующие обязательства:
1.1.1. Поставить Заказчику Лекарственные средства, именуемые в дальнейшем Товар.
Ассортимент, характеристики, общее количество и цена каждого вида Товара
приведены в Приложении №1 к Договору.
1.1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, поставленный в соответствии с
пунктом 1.1.1 Договора.
1.2.Финансирование обязательства Заказчика по оплате Товара осуществляется за счет
средств бюджетных учреждений.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1.Цена Договора составляет (включая НДС):
(указать цифрами и прописью в рублях)
и остается неизменной в течение всего срока действия Договора.
2.2.В цену гражданско-правового договора включены расходы на стоимость Товара, расходы
на перевозку до места поставки, погрузо-разгрузочные работы, подъём Товара до
конкретного кабинета, расходы по страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов
(в т.ч. НДС), сборов, командировочные расходы и других обязательных платежей
2.3.Цена каждого вида Товара, указанная в Приложении №1 к Договору является
неизменной, в течение всего срока действия Договора за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором
количества Товара, качества поставленного Товара и иных условий Договора.
Допускается увеличение предусмотренного Договором количества Товара не
более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Договором
количества Товара не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора
пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в
Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора.
При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, стороны Договора
обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы
дополнительно поставленного Товара или цена единицы Товара при уменьшении
предусмотренного Договором количества поставленного Товара должна определяться
как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре
объем такого Товара.
В случае, если Договор заключается с физическим лицом (кроме
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица)
цена Договора уменьшается на размер налоговых платежей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Заказчик обязан:
3.1.1.Обеспечить приёмку Товара, поставленного Поставщиком без нарушения сроков
поставки в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора;
3.1.2.Обеспечить Поставщику оплату поставленного и принятого Заказчиком Товара в
порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 Договора;
3.1.3.Обеспечить условия хранения Товара в соответствии с официальными
нормативными документами (техническими условиями) по качеству данного вида
Товара.
3.1.4.Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных
Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в
соответствии с действующим законодательством.
3.2.Заказчик вправе:
3.2.1.Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по Договору.
3.3.Поставщик обязан:
3.3.1.Поставить Заказчику Товар в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4
Договора;
2
3.3.2.Гарантировать соответствие качества поставляемого Товара в течение срока
годности, указанного в пункте 4.9 Договора, требованиям законодательства России;
3.3.3.Заменять некачественный Товар в течение 5 (пяти) дней со дня уведомления, либо
со дня составления акта в соответствии с пунктом 4.14 Договора;
3.3.4.Оформлять акты сдачи-приемки Товара, поставляемого Поставщиком;
3.3.5.При поставке передать Заказчику следующие надлежаще оформленные документы:
а) накладные;
б) счета-фактуры;
в) акты сдачи-приёмки Товара;
г) сертификат соответствия Госстандарта России на каждый вид Товара;
д) регистрационное удостоверение МЗ РФ или Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития на весь
поставляемы Товар о возможности эксплуатации в России на каждый вид
Товара (в том случае, если такой вид Товара подлежит обязательной
регистрации в соответствии с законодательством РФ);
е) санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благосостояния человека или
ГСЭС РФ на каждый вид Товара (в том случае, если такой вид Товара
подлежит обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизе в
соответствии с законодательством РФ);
ж) копию лицензии на осуществление фармацевтической деятельности или на
производство поставляемых лекарственных средств;
з) иные документы на каждый вид Товара, которые в соответствие с
законодательством России должны сопровождать при поставке такой вид
Товара.
3.3.6.Подписывать с Заказчиком акт сдачи-приемки Товара.
3.4.Поставщик вправе:
3.4.1.Осуществить досрочную отгрузку подлежащего поставке Товара, но только после
согласования с Заказчиком.
4.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА.
4.1.Местом поставки Товара является место нахождения Заказчика. Доставка Товара при
поставке производится Поставщиком своими силами и за свой счет по месту
нахождения Заказчика. Место нахождения Заказчика указано в разделе 10 Договора.
4.2.Поставка Поставщиком Товара производится партиями: с даты подписания договора по
31 марта 2015 года (поставка 1 раз в месяц в течение трех дней с даты подачи
заявки или по согласованию с заказчиком). Поставка Товара осуществляется в
присутствии представителя поставщика. Заказчик вправе направить Поставщику
заявку не позднее, чем за 3 (три) дня до даты поставки. Датой поставки считается дата
принятия партии Товара Заказчиком.
4.3.Заказчик направляет Поставщику заявки посредством телефонной связи по номеру
телефона, указанному в разделе 10 Договора. Заявка должна содержать следующие
сведения:
4.3.1. наименование и количество по каждому виду Товара, входящего в партию, поставку
которой необходимо осуществить Поставщику;
3
4.3.2. срок, в который партия Товара должна быть поставлена Заказчику. Заказчик не
вправе устанавливать такой срок менее чем 3 (три) дня со дня направления
заявки.
4.4.
Поставщик обязан обеспечить приём заявок от Заказчика по рабочим дням с 10:00 до
17:00 по московскому времени. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения
заявки, Поставщик обязан направить Заказчику посредством факсимильной связи
подтверждение о её принятии. Номер факса для направления подтверждения указан в
разделе 10 Договора.
Подтверждение о принятии заявки, полученное Заказчиком от Поставщика
посредством факсимильной связи является доказательством даты получения заявки
Поставщиком и содержания этой заявки. Такое подтверждение должно содержать
следующие сведения:
4.4.1.
дата получения заявки от Заказчика;
4.4.2. наименование и количество по каждому виду Товара, содержащегося в заявке;
4.4.3. планируемая дата доставки партии Товара Заказчику.
4.5.На каждую поставляемую партию Товара Поставщик обязан оформить и передать
Заказчику счет-фактуру с указанием наименований, шифров изделий, цен за единицу
Товара, количества Товара и суммы.
4.6.Заказчик имеет право отказаться от поставки партии Товара, предусмотренной заявкой, в
срок не позднее 3 дней до срока поставки. Отказ оформляется в письменном виде.
4.7.Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов и подтверждаться документами, указанными в пункте 3.3.5.
4.8.Тара, упаковка и маркировка должны отвечать требованиям ГОСТов и ТУ и обеспечивать
сохранность Товара в процессе транспортировки и хранения
4.9. Остаточный срок годности видов Товара должен соответствовать указанному в
Приложении №1 к Договору. Приемка Товара по качеству и комплектности
производится в соответствии с действующими законодательством России, а также в
соответствии с федеральными и отраслевыми инструкциями.
4.10. Заказчик вправе принять Товар без проведения проверки его качества при отсутствии у
Товара видимых дефектов, повреждений, а также при соблюдении во время
транспортировки санитарно-эпидемиологических требований.
4.11. В случае обнаружения при приемке Товара недостачи, представитель Заказчика,
осуществляющий приемку Товара, и лицо, ответственное за доставку Товара,
составляют и подписывают соответствующий акт в двух экземплярах.
4.12. При обнаружении излишков Товара, Заказчик обязан отказаться от излишка Товара.
При этом Поставщик обязан незамедлительно вывезти Товар, поставленный сверх
количества, указанного в Товарно-сопроводительных документах.
4.13. При обнаружении Товара, качество, комплектность, маркировка и прочие
характеристики которого не соответствуют требованиям Договора, представителями
Сторон, ответственными за сдачу-приемку Товара, в течение 5 рабочих дней с даты
поставки составляется и подписывается в двух экземплярах акт. При этом Поставщик,
обязан вывезти не соответствующий требованиям Товар, на который Заказчиком
выписывается накладная с указанием количества и ассортимента Товара.
4.14. Заказчик вправе отказаться от приемки партии Товара, срок поставки которой нарушен
Поставщиком.
4
5.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Во исполнение своего обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.2 Договора,
Заказчик оплачивает каждую поставленную Поставщиком партию Товара безналичным
путём.
5.2.В течение 30 банковских дней после получения партии Товара на основании
выставленного счета (счета-фактуры), накладной.
5.3.В случае, если при исполнении Договора Поставщиком допущена просрочка поставки
партии Товара и в соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 Договора он обязан уплатить
Заказчику пеню и(или) штраф, то при оплате такой партии Товара, Заказчик уменьшает
сумму, подлежащую оплате на сумму указанных штрафа и пени.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного
Товара (пункт 3.1.2 Договора), Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты
поставленного Товара (пункт 5.1 Договора). Размер такой пени устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации цены Договора. Заказчик освобождается от
уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.2.В случае прекращения по вине Заказчика поставок Товара, последний обязан возместить
Поставщику фактически произведенные затраты.
6.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке партии Товара
(пункт 3.3.1 Договора), он уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения указанного обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Договором срока поставки партии Товара (пункт
4.2 Договора). Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты пени,
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Пеня предусмотренная
настоящим пунктом Договора уплачивается Поставщиком независимо от того начислен
ему штраф в соответствии с пунктом 6.4 Договора или нет.
6.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, за
исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 10%
цены Договора, что составляет ________ рублей. Штраф предусмотренный настоящим
пунктом Договора уплачивается Поставщиком независимо от того начислена ему пеня в
соответствии с пунктом 6.3. Договора или нет.
6.5.За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением
просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 2,5% цены
Договора, что составляет ________ рублей.
6.6.Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств.
6.7.Суммы штрафов, неустоек предусмотренные настоящим разделом договора, Заказчик
имеет право удержать из причитающихся Поставщику платежей.
5
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ,
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
СТОРОН, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 01 мая 2015 года.
7.2 Прекращение (окончание) срока действия Договора или его расторжение влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от
ответственности за их нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
Договора.
7.3 В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки партий Товара,
установленных Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктами 4.2 и 4.3 Договора,
Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по приемке Товара (пункт
3.1.1 Договора) и оплате уже поставленного Товара (пункт 3.1.2 Договора) до выплаты
Поставщиком штрафных санкций, предусмотренных пунктами 6.3 и 6.4 Договора.
7.4 В случае приостановления исполнения своих обязательств по Договору Заказчиком по
основаниям, предусмотренным пунктом 8.3 Договора, Заказчик направляет Поставщику
соответствующее письменное уведомление с указанием даты приостановления
исполнения своих обязательств по Договору.
7.5 Нарушение Поставщиком обязательств (одного или нескольких), предусмотренных
пунктами 3.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 и 4.9 Договора, а также нарушение Поставщиком срока
поставки партии Товара, установленного Заказчиком в порядке, предусмотренном
пунктами 4.2 и 4.3 Договора, признается Сторонами существенным нарушением
Договора и является основанием для обращения Заказчика в суд с исковым требованием
о расторжении Договора в связи с существенным нарушением Поставщиком Договора.
7.6 Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в
случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:
- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- неоднократного нарушения Поставщиком сроков Поставки Товара;
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.8. После того, как Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по
результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием
для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
7.9.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 3
(трех) рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Договора, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
6
такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
При невозможности получения указанного подтверждения датой надлежащего уведомления
признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
7.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу
и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора
в соответствии с гражданским законодательством в случае:
- неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты Товаров..
7.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от
исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Договора.
7.13. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу Договора, если они согласованы и
подписаны обеими Сторонами. Такие изменения и дополнения ничтожны, если они
противоречат Федеральному закону от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» с учётом всех изменений и дополнений к указанному
Федеральному закону, действующими на момент подписания обеими Сторонами таких
изменений и дополнений к Договору.
7.14. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора или в связи с ним и
неурегулированные Сторонами путем переговоров в течение 7 (семи) дней, а также
исковые требования о расторжении Договора, разрешаются Арбитражном суде
Орловской области.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Приложение №1 к Договору - «Спецификация» является его неотъемлемой
частью и не может рассматриваться отдельно от Договора.
8.2.
Договор не может рассматриваться без Приложения №1 к Договору.
8.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Наименование, юридический, почтовый
адреса, банковские реквизиты и номера
телефонов (факсов) Заказчика:
Полное наименование: бюджетное
учреждение здравоохранения Орловской
области "Больница скорой медицинской
помощи им. Н.А.Семашко"
Сокращённое наименование: БУЗ
Орловской области «БСМП им. Н.А.
Семашко»
Наименование, юридический, почтовый
адреса, банковские реквизиты и номера
телефонов (факсов) Поставщика:
Полное наименование:
Сокращённое наименование:
7
Юридический адрес: 302027,РФ, г. Орел,
ул. Матвеева,9.
Почтовый адрес: 302027,РФ, г. Орел, ул.
Матвеева,9.
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5753028501/575301001
р/сч. 40601810800001000001
лицевой/сч. 22546У12420
Банковские реквизиты:
Отделение по Орловской области Главного
управления Центрального банка РФ по
Центральному федеральному округу
БИК 045402001
Номер телефона (факса): (4862) 41-00-95
Почтовый адрес:.
р/с
к/с
БИК
ИНН/КПП
Номер телефона (факса): ()
Подписи Сторон:
БУЗ Орловской области «БСМП им.
Н.А. Семашко»
(наименование Заказчика)
(Должность руководителя (уполномоченного
представителя))
(наименование Поставщика)
(Должность руководителя (уполномоченного
представителя))
()
(подпись)
подписи)
(расшифровка
(подпись)
подписи)
(расшифровка
8
Приложение №1
к Договору
№______ от «__»_____________2015 г.
(без договора не действительно)
Сумма
(цифрами и
прописью
в рублях)
Цена за единицу,
рублей
Кол-во
Остаточный срок
годности на дату
поставки
Ед. изм.
Страна
происхождения
товара/
Характеристики
поставляемого
Товара/ Фасовка
Наименование
/МНН
№
пп
Спецификация
1.
2.
Итого:
Подписи Сторон:
БУЗ Орловской области «БСМП им.
Н.А. Семашко»
(наименование Заказчика)
(Должность руководителя (уполномоченного
представителя))
(наименование Поставщика)
(Должность руководителя (уполномоченного
представителя))
()
(подпись)
подписи)
(расшифровка
(подпись)
подписи)
(расшифровка
9
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа