close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

код для вставкиСкачать
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
Участникам размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд
Уважаемые господа!
Комитет экономического развития и торговли администрации города
Ставрополя как орган, уполномоченный на осуществление функций по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
доводит до сведения участников размещения заказа на выполнение подрядных
работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя (реестровый номер торгов 196) следующее:
1) в п. 3 Извещения о проведении открытого конкурса лот №1 изложить в
следующей редакции:
Лот №1 - выполнение подрядных работ по ремонту асфальтобетонного
покрытия внутриквартальных дорог г. Ставрополя (ремонт асфальтобетонного
покрытия дворовых территорий толщиной от 4 до 7 см (2387 м2)).
Лот №5 – исключить.
Дополнить:
Лот № 12 - выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых
территорий по ул. 50 лет ВЛКСМ, 23\1; 25/7; 39/2; 41/1;ул. Дзержинского, 231;
233; ул. Доваторцев, 53; ул. К.Хетагурова, 8; пр. Каменный; ул. Ленина, 63; 122;
200; 328/4,6; 328/5; 472; ул. Мира, 232; ул. Объездная, 12; 8; ул. Орджоникидзе,
2а; ул. Пирогова, 22/4; пр. Томский; ул. Туапсинская, 2а; ул. Тухачевского,
7/1,2; ул. Шпаковская, 94/2 (ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых
территорий толщиной от 4 до 7 см (14978 м2), замена бортовых камней (1249
п.м.));
Лот №13 – выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых
территорий по ул. Доваторцев, 7, 7/2; 37/1; 37/2; ул. Мира, 425 (ремонт
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий толщиной от 4 до 7 см
(2055 м2));
Лот №14 – выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых
территорий по ул. М.Морозова, 49 (ремонт асфальтобетонного покрытия
дворовых территорий толщиной от 4 до 7 см (1136 м2));
Лот №15 – выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых
территорий по ул. Ленина, 399; 454; ул. Пржевальского, 2/2 (ремонт
________________________________________________________________________________
Стр. 1
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий толщиной от 4 до 7 см
(1450 м2));
Лот №16 – выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых
территорий по ул. Пирогова, 68/3,4 (ремонт асфальтобетонного покрытия из
мелкозернистой а/б смеси толщиной не менее 4 см (933 м2), замена горловин
колодцев (3 шт.)).
2) в п. 4 Извещения о проведении открытого конкурса лот №1 изложить в
следующей редакции:
Лот №1 - г. Ставрополь, ул. Полтавская; пер. Крупской от ул.
Красноармейской до ул. Южной.
Лот №5 – исключить.
Дополнить:
Лот №12 - г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 23\1; 25/7; 39/2; 41/1;ул.
Дзержинского, 231; 233; ул. Доваторцев, 53; ул. К.Хетагурова, 8; пр.Каменный;
ул. Ленина, 63; 122; 200; 328/4,6; 328/5; 472; ул. Мира, 232; ул. Объездная, 12; 8;
ул. Орджоникидзе, 2а; ул. Пирогова, 22/4; пр. Томский; ул. Туапсинская, 2а; ул.
Тухачевского, 7/1,2; ул. Шпаковская, 94/2;
Лот №13 – г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 7, 7/2; 37/1; 37/2; ул. Мира, 425;
Лот №14 – г. Ставрополь, ул. М.Морозова, 49;
Лот №15 – г. Ставрополь, ул. Ленина, 399; 454; ул. Пржевальского, 2/2;
Лот №16 – г. Ставрополь, ул. Пирогова, 68/3,4.
3) в п. 5 Извещения о проведении открытого конкурса лот №5 –
исключить. Дополнить:
Лот №12 – 7 619 160 (семь миллионов шестьсот девятнадцать тысяч сто
шестьдесят) рублей;
Лот №13 – 904 000 (девятьсот четыре тысячи) рублей;
Лот №14 – 499 840 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот сорок)
рублей;
Лот №15 – 638 000 (шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей;
Лот №16 – 370 770 (триста семьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей.
4) в п. 3.1 Информационной карты лот №5 – исключить. Дополнить:
Лот № 12 - выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых
территорий по ул. 50 лет ВЛКСМ, 23\1; 25/7; 39/2; 41/1;ул. Дзержинского, 231;
233; ул. Доваторцев, 53; ул. К.Хетагурова, 8; пр. Каменный; ул. Ленина, 63; 122;
200; 328/4,6; 328/5; 472; ул. Мира, 232; ул. Объездная, 12; 8; ул. Орджоникидзе,
2а; ул. Пирогова, 22/4; пр. Томский; ул. Туапсинская, 2а; ул. Тухачевского,
7/1,2; ул. Шпаковская, 94/2;
Лот №13 – выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых
территорий по ул. Доваторцев, 7, 7/2; 37/1; 37/2; ул. Мира, 425;
Лот №14 – выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых
территорий по ул. М.Морозова, 49;
Лот №15 – выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых
территорий по ул. Ленина, 399; 454; ул. Пржевальского, 2/2;
________________________________________________________________________________
Стр. 2
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
Лот №16 – выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых
территорий по ул. Пирогова, 68/3,4.
5) в п. 3.2 Информационной карты лот №1 изложить в следующей
редакции:
Лот №1 - г. Ставрополь, ул. Полтавская; пер. Крупской от ул.
Красноармейской до ул. Южной.
Лот №5 – исключить.
Дополнить:
Лот №12 - г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 23\1; 25/7; 39/2; 41/1;ул.
Дзержинского, 231; 233; ул. Доваторцев, 53; ул. К.Хетагурова, 8; пр.Каменный;
ул. Ленина, 63; 122; 200; 328/4,6; 328/5; 472; ул. Мира, 232; ул. Объездная, 12; 8;
ул. Орджоникидзе, 2а; ул. Пирогова, 22/4; пр. Томский; ул. Туапсинская, 2а; ул.
Тухачевского, 7/1,2; ул. Шпаковская, 94/2;
Лот №13 – г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 7, 7/2; 37/1; 37/2; ул. Мира, 425;
Лот №14 – г. Ставрополь, ул. М.Морозова, 49;
Лот №15 – г. Ставрополь, ул. Ленина, 399; 454; ул. Пржевальского, 2/2;
Лот №16 – г. Ставрополь, ул. Пирогова, 68/3,4.
6) в п. 3.3 Информационной карты лот №5 – исключить, лот №1 изложить
в следующей редакции:
Лот №1 - ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий
толщиной от 4 до 7 см (2387 м2).
Дополнить:
Лот №12 - ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий
толщиной от 4 до 7 см (14978 м2), замена бортовых камней (1249 п.м.);
Лот №13 - ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий
толщиной от 4 до 7 см (2055 м2);
Лот №14 - ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий
толщиной от 4 до 7 см (1136 м2)
Лот №15 - ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий
толщиной от 4 до 7 см (1450 м2);
Лот №16 – ремонт асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой а/б
смеси толщиной не менее 4 см (933 м2), замена горловин колодцев (3 шт.).
7) в п. 4.1 Информационной карты лот №5 – исключить. Дополнить:
Лот №12 – 7 619 160 (семь миллионов шестьсот девятнадцать тысяч сто
шестьдесят) рублей;
Лот №13 – 904 000 (девятьсот четыре тысячи) рублей;
Лот №14 – 499 840 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот сорок)
рублей;
Лот №15 – 638 000 (шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей;
Лот №16 – 370 770 (триста семьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей.
8) в п. 4.2 Информационной карты лот №5 – исключить. Дополнить:
Лот № 12,13,14,15,16 - субсидии выделенные бюджету г. Ставрополя из
бюджета Ставропольского края на осуществление функций административного
центра.
________________________________________________________________________________
Стр. 3
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
9) в п. 4.3 Информационной карты лот №5 – исключить. Дополнить:
Лот № 12,13,14,15 - безналичный расчет, предоплата 30% в течение 5
банковских дней с момента получения лимитов бюджетных ассигнований,
окончательный расчёт в течение 30 дней после подписания актов выполненных
работ (КС-2, КС-3);
Лот №16 - безналичный расчет, предоплата 30% в течение 10 банковских
дней с момента заключения муниципального контракта, окончательный расчёт
в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ (КС-2, КС-3).
10) в п. 10.2 Информационной карты лот №5 – исключить. Дополнить:
Лот № 12,13,14,15 - указать;
Лот № 16 - не менее 12 месяцев.
________________________________________________________________________________
Стр. 4
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Дата, исх. номер
Уполномоченному органу:
Директору комитета экономического развития
и торговли администрации города Ставрополя
А.В. Дурневу
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
По лоту № 12
на право заключения с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя муниципального
контракта на выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. 50 лет
ВЛКСМ, 23\1; 25/7; 39/2; 41/1;ул. Дзержинского, 231; 233; ул. Доваторцев, 53; ул. К.Хетагурова, 8; пр.
Каменный; ул. Ленина, 63; 122; 200; 328/4,6; 328/5; 472; ул. Мира, 232; ул. Объездная, 12; 8; ул.
Орджоникидзе, 2а; ул. Пирогова, 22/4; пр. Томский; ул. Туапсинская, 2а; ул. Тухачевского, 7/1,2; ул.
Шпаковская, 94/2
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также
применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
________________________________________________________________________________
________________
(наименование участника размещения заказа)
в
лице,
_________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и
направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении:
Данные
№
Наименование показателя
участника
п/
Условие заказчика
Ед. изм.
размещения
п
заказа
1
2
3
4
5
1 Цена контракта
7 619 160,00
руб.
Качественные характеристики
Обязательное условие
2
выполняемых работ
В течение 30 дней с момента
3 Срок выполнения работ
дней
заключения контракта
4 Срок предоставления гарантии
указать
мес.
3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1. Расчет цены контракта (технико-экономическое обоснование снижения стартовой цены) _______ на стр.;
3.2. Расчет цены контракта в форме локального сметного расчета ________на стр.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ/услуг,
составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом
конкурса, данные работы/услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с дефектными
актами на выполнение данных работ в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить
заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации. и согласно нашим предложениям, которые мы
просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
________________________________________________________________________________
Стр. 5
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право
уполномоченного органа – комитета экономического развития и торговли администрации города
Ставрополя, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
контракт с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя на выполнение данных
работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 20
дней после подписания протокола, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола заседания конкурсной комиссии.
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а
победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с комитетом
городского хозяйства администрации города Ставрополя, мы обязуемся подписать данный контракт в
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о
заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и
нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса,
сведения
о
______________________________________________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия
с
уполномоченным
органом
нами
уполномочен
_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__
(контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до
подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на
условиях наших предложений.
14. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон _______________, факс
________________, банковские реквизиты:
____________________________________________________________________________
15.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
________________________________________________________________________________
адресу:
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)
______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
МП
______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
________________________________________________________________________________
Стр. 6
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
Расчет цены контракта
лот № 12 – на выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. 50 лет
ВЛКСМ, 23\1; 25/7; 39/2; 41/1;ул. Дзержинского, 231; 233; ул. Доваторцев, 53; ул. К.Хетагурова, 8; пр.
Каменный; ул. Ленина, 63; 122; 200; 328/4,6; 328/5; 472; ул. Мира, 232; ул. Объездная, 12; 8; ул.
Орджоникидзе, 2а; ул. Пирогова, 22/4; пр. Томский; ул. Туапсинская, 2а; ул. Тухачевского, 7/1,2; ул.
Шпаковская, 94/2
Начальная цена контракта 7 619 160 руб.
№ п/п
Наименование работ
Общая стоимость, руб.
Обоснование
расчета*
Примечание
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3
4
5
Всего в ценах на _________
Примечание:
1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в
соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Договора,
включены в цену конкурсной заявки и соответственно в цену по каждому наименованию работ и затрат.
3. Все приведенные в таблице цены указаны:
- в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.
*Обоснование расчета - обязательное приложение локального сметного расчета на выполнение данного вида
работ _____________на стр.
________________________________________________________________________________
Стр. 7
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Дата, исх. номер
Уполномоченному органу:
Директору комитета экономического развития
и торговли администрации города Ставрополя
А.В. Дурневу
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
По лоту № 13
на право заключения с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя муниципального
контракта на выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Доваторцев,
7, 7/2; 37/1; 37/2; ул. Мира, 425
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к
данному
конкурсу
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в
лице,
_________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и
направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении:
Данные
№
Наименование показателя
участника
п/
Условие заказчика
Ед. изм.
размещения
п
заказа
1
2
3
4
5
1 Цена контракта
904 000,00
руб.
Качественные характеристики
Обязательное условие
2
выполняемых работ
В течение 30 дней с момента
3 Срок выполнения работ
дней
заключения контракта
4 Срок предоставления гарантии
указать
мес.
3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1. Расчет цены контракта (технико-экономическое обоснование снижения стартовой цены) _______ на стр.;
3.2. Расчет цены контракта в форме локального сметного расчета ________на стр.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ/услуг,
составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом
конкурса, данные работы/услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с дефектными
актами на выполнение данных работ в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить
заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации. и согласно нашим предложениям, которые мы
просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право
уполномоченного органа – комитета экономического развития и торговли администрации города
Ставрополя, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
________________________________________________________________________________
Стр. 8
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
контракт с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя на выполнение данных
работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 20
дней после подписания протокола, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола заседания конкурсной комиссии.
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а
победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с комитетом
городского хозяйства администрации города Ставрополя, мы обязуемся подписать данный контракт в
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о
заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и
нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса,
сведения
о
______________________________________________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия
с
уполномоченным
органом
нами
уполномочен
_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__
(контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до
подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на
условиях наших предложений.
14. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон _______________, факс
________________, банковские реквизиты:
____________________________________________________________________________
15.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
________________________________________________________________________________
адресу:
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)
______________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП
(подпись)
________________________________________________________________________________
Стр. 9
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
Расчет цены контракта
лот № 13 – на выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Доваторцев,
7, 7/2; 37/1; 37/2; ул. Мира, 425
Начальная цена контракта 904 000,00руб.
№ п/п
Наименование работ
Общая стоимость, руб.
Обоснование
расчета*
Примечание
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3
4
5
Всего в ценах на _________
Примечание:
1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в
соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Договора,
включены в цену конкурсной заявки и соответственно в цену по каждому наименованию работ и затрат.
3. Все приведенные в таблице цены указаны:
- в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.
*Обоснование расчета - обязательное приложение локального сметного расчета на выполнение данного вида
работ _____________на стр.
________________________________________________________________________________
Стр. 10
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Дата, исх. номер
Уполномоченному органу:
Директору комитета экономического развития
и торговли администрации города Ставрополя
А.В. Дурневу
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
По лоту № 14
на право заключения с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя муниципального
контракта на выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. М.Морозова,
49
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к
данному
конкурсу
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в
лице,
_________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и
направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении:
Данные
№
Наименование показателя
участника
п/
Условие заказчика
Ед. изм.
размещения
п
заказа
1
2
3
4
5
1 Цена контракта
499 840,00
руб.
Качественные характеристики
Обязательное условие
2
выполняемых работ
В течение 30 дней с момента
3 Срок выполнения работ
дней
заключения контракта
4 Срок предоставления гарантии
указать
мес.
3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1. Расчет цены контракта (технико-экономическое обоснование снижения стартовой цены) _______ на стр.;
3.2. Расчет цены контракта в форме локального сметного расчета ________на стр.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ/услуг,
составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом
конкурса, данные работы/услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с дефектными
актами на выполнение данных работ в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить
заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации. и согласно нашим предложениям, которые мы
просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право
уполномоченного органа – комитета экономического развития и торговли администрации города
Ставрополя, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
________________________________________________________________________________
Стр. 11
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
контракт с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя на выполнение данных
работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 20
дней после подписания протокола, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола заседания конкурсной комиссии.
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а
победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с комитетом
городского хозяйства администрации города Ставрополя, мы обязуемся подписать данный контракт в
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о
заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и
нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса,
сведения
о
______________________________________________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия
с
уполномоченным
органом
нами
уполномочен
_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__
(контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до
подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на
условиях наших предложений.
14. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон _______________, факс
________________, банковские реквизиты:
____________________________________________________________________________
15.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
________________________________________________________________________________
адресу:
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)
______________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП
(подпись)
________________________________________________________________________________
Стр. 12
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
Расчет цены контракта
лот № 14 – выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. М.Морозова,
49
Начальная цена контракта 499 840,00руб.
№ п/п
Наименование работ
Общая стоимость, руб.
Обоснование
расчета*
Примечание
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3
4
5
Всего в ценах на _________
Примечание:
1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в
соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Договора,
включены в цену конкурсной заявки и соответственно в цену по каждому наименованию работ и затрат.
3. Все приведенные в таблице цены указаны:
- в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.
*Обоснование расчета - обязательное приложение локального сметного расчета на выполнение данного вида
работ _____________на стр.
________________________________________________________________________________
Стр. 13
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Дата, исх. номер
Уполномоченному органу:
Директору комитета экономического развития
и торговли администрации города Ставрополя
А.В. Дурневу
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
По лоту № 15
на право заключения с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя муниципального
контракта на выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Ленина, 399;
454; ул. Пржевальского, 2/2
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к
данному
конкурсу
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в
лице,
_________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и
направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении:
Данные
№
Наименование показателя
участника
п/
Условие заказчика
Ед. изм.
размещения
п
заказа
1
2
3
4
5
1 Цена контракта
638 000,00
руб.
Качественные характеристики
Обязательное условие
2
выполняемых работ
В течение 30 дней с момента
3 Срок выполнения работ
дней
заключения контракта
4 Срок предоставления гарантии
указать.
мес.
3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1. Расчет цены контракта (технико-экономическое обоснование снижения стартовой цены) _______ на стр.;
3.2. Расчет цены контракта в форме локального сметного расчета ________на стр.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ/услуг,
составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом
конкурса, данные работы/услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с дефектными
актами на выполнение данных работ в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить
заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации. и согласно нашим предложениям, которые мы
просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право
уполномоченного органа – комитета экономического развития и торговли администрации города
Ставрополя, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
________________________________________________________________________________
Стр. 14
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
контракт с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя на выполнение данных
работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 20
дней после подписания протокола, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола заседания конкурсной комиссии.
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а
победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с комитетом
городского хозяйства администрации города Ставрополя, мы обязуемся подписать данный контракт в
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о
заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и
нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса,
сведения
о
______________________________________________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия
с
уполномоченным
органом
нами
уполномочен
_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__
(контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до
подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на
условиях наших предложений.
14. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон _______________, факс
________________, банковские реквизиты:
____________________________________________________________________________
15.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
________________________________________________________________________________
адресу:
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)
______________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП
(подпись)
________________________________________________________________________________
Стр. 15
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
Расчет цены контракта
лот № 15 – на выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Ленина,
399; 454; ул. Пржевальского, 2/2
Начальная цена контракта 638 000 руб.
№ п/п
Наименование работ
Общая стоимость, руб.
Обоснование
расчета*
Примечание
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3
4
5
Всего в ценах на _________
Примечание:
1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в
соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Договора,
включены в цену конкурсной заявки и соответственно в цену по каждому наименованию работ и затрат.
3. Все приведенные в таблице цены указаны:
- в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.
*Обоснование расчета - обязательное приложение локального сметного расчета на выполнение данного вида
работ _____________на стр.
________________________________________________________________________________
Стр. 16
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Дата, исх. номер
Уполномоченному органу:
Директору комитета экономического развития
и торговли администрации города Ставрополя
А.В. Дурневу
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
По лоту № 16
на право заключения с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя муниципального
контракта на выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Пирогова,
68/3,4 1.
Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к
данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в
лице,
_________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и
направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении:
Данные
№
Наименование показателя
участника
п/
Условие заказчика
Ед. изм.
размещения
п
заказа
1
2
3
4
5
1 Цена контракта
370 770,00
руб.
Качественные характеристики
Обязательное условие
2
выполняемых работ
В течение 30 дней с момента
3 Срок выполнения работ
дней
заключения контракта
4 Срок предоставления гарантии
Не менее 12 мес.
мес.
3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1. Расчет цены контракта (технико-экономическое обоснование снижения стартовой цены) _______ на стр.;
3.2. Расчет цены контракта в форме локального сметного расчета ________на стр.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ/услуг,
составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом
конкурса, данные работы/услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с дефектными
актами на выполнение данных работ в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить
заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации. и согласно нашим предложениям, которые мы
просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право
уполномоченного органа – комитета экономического развития и торговли администрации города
Ставрополя, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
________________________________________________________________________________
Стр. 17
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
контракт с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя на выполнение данных
работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 20
дней после подписания протокола, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола заседания конкурсной комиссии.
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а
победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с комитетом
городского хозяйства администрации города Ставрополя, мы обязуемся подписать данный контракт в
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.
11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о
заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и
нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса,
сведения
о
______________________________________________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия
с
уполномоченным
органом
нами
уполномочен
_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__
(контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до
подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на
условиях наших предложений.
14. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон _______________, факс
________________, банковские реквизиты:
____________________________________________________________________________
15.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
________________________________________________________________________________
адресу:
15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель)
______________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП
(подпись)
________________________________________________________________________________
Стр. 18
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
Расчет цены контракта
лот № 16 – на выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул.
Пирогова, 68/3,4 1.
Начальная цена контракта 370 770 руб.
№ п/п
Наименование работ
Общая стоимость, руб.
Обоснование
расчета*
Примечание
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3
4
5
Всего в ценах на _________
Примечание:
1. Стоимость всех материалов включена в цены соответствующих работ.
2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в
соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Договора,
включены в цену конкурсной заявки и соответственно в цену по каждому наименованию работ и затрат.
3. Все приведенные в таблице цены указаны:
- в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.
*Обоснование расчета - обязательное приложение локального сметного расчета на выполнение данного
вида работ _____________на стр.
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 19
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА дополнить:
II.12 Проект муниципального контракта
«___» __________ 2007 г.
г. Ставрополь
Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации города Ставрополя (директора
комитета) Шишманиди К.А., действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
__________________________, действующий на основании ________________, с другой стороны,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.1
«Исполнитель» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» следующую работу:
выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. 50 лет ВЛКСМ, 23\1; 25/7;
39/2; 41/1;ул. Дзержинского, 231; 233; ул. Доваторцев, 53; ул. К.Хетагурова, 8; пр. Каменный; ул. Ленина,
63; 122; 200; 328/4,6; 328/5; 472; ул. Мира, 232; ул. Объездная, 12; 8; ул. Орджоникидзе, 2а; ул. Пирогова,
22/4; пр. Томский; ул. Туапсинская, 2а; ул. Тухачевского, 7/1,2; ул. Шпаковская, 94/2, и сдать результат
работы «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Контракта составляет: ________ (_______________________) рублей.
Цена Контракта включает в себя налоги, предусмотренные законодательством для выплат
подобного рода.
Расчеты и приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ
(КС-2, КС-3), которые подписываются представителями Сторон.
Порядок расчетов: Расчет в 30-дневный срок после подписания актов выполненных работ
«Заказчиком».
Форма оплаты – безналичные расчеты. Уплата Заказчиком стоимости выполненных работ
осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Контракте.
Источник финансирования – субсидии на статус административного центра.
Статья затрат: ______________________
Протокол ________ от «____» ________ 2007г., реестровый номер торгов ____.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
«Исполнитель» обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта в
течение срока, оговоренного условиями контракта.
Срок выполнения работ:
Начало «___» ___________ 2007г.; окончание «___» ________________ 2007г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
«Исполнитель» обязан:
Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом, и сдать «Заказчику» в состоянии, соответствующем техническому заданию.
Выполнить работу с надлежащим качеством.
По требованию «Заказчика» своими силами и за свой счет в срок, согласованный с
«Заказчиком», обязан устранить дефекты в работе, допущенные по вине «Исполнителя».
«Заказчик» обязан:
Предоставлять «Исполнителю» до начала работ информацию и проектно-сметную документацию,
необходимую для осуществления работ по настоящему Контракту.
Произвести оплату выполненных «Исполнителем» работ, в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
В течение пяти дней со дня получения письменного уведомления «Исполнителя», при отсутствии
замечаний, принять работу путем подписания акта приема-передачи выполненных работ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 20
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.
За нарушение обязательств, установленных в контракте «Исполнитель» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 0,1% цены контракта за каждый день просрочки. При невыполнении обязательств по
договору, кроме неуплаты неустойки, «Исполнитель» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств.
«Исполнитель» несет ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по
настоящему контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.
«Заказчик» вправе исключить из представленного «Исполнителем» к оплате объема работ, часть
работ, выполненных некачественно.
«Заказчик» не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную
с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
За нарушение сторонами обязательств по настоящему Контракту наступает ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель несет ответственность за работу третьих лиц.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Ставропольского края в установленном законодательством порядке.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
По предложению «Заказчика» или уполномоченного органа в конкурсной документации может
быть предусмотрено право «Заказчика» при исполнении контракта по согласованию с «Исполнителем»
изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в
случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с
работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной
контрактом части работ. При этом по согласованию с «Исполнителем» «Заказчик» вправе изменить цену
контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ,
но не более чем на десять процентов такой цены.
Изменение в условиях Контракта вносятся только по письменному согласию сторон.
При выявлении в ходе работ по Контракту необходимости внесения изменений и дополнений в
его условия по причинам, не зависящим от «Исполнителя», составляется дополнительное соглашение к
Контракту.
В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с
участником размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя торгов или
победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника
размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на
условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в
конкурсе и в конкурсной документации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей частью. Если
до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по контракту,
при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ, должен быть уменьшен с
учетом объема выполненных работ, по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона
или победителем в проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, применяются
нормы законодательства РФ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Исполнителя» и
«Заказчика».
Если «Исполнитель» в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит
недостатки в выполненных работах, то «Заказчик» вправе устранить недостатки силами другого
исполнителя с оплатой затрат «Исполнителем».
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 21
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
II.13 Проект муниципального контракта
«___» __________ 2007 г.
г.
Ставрополь
Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице заместителя главы администрации города Ставрополя (директора комитета)
Шишманиди К.А., действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании
_______, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.2
«Исполнитель» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» следующую работу:
выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Доваторцев, 7, 7/2; 37/1; 37/2;
ул. Мира, 425, и сдать результат работы «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат работы и
оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.
ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Контракта составляет: _______ (________) рублей.
Цена Контракта включает в себя налоги, предусмотренные законодательством для выплат
подобного рода.
Расчеты и приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ
(КС-2, КС-3), которые подписываются представителями Сторон.
Порядок расчетов: ____________. Оплата в течение 30-ти дней после подписания актов
выполненных работ.
Форма оплаты – безналичные расчеты. Уплата Заказчиком стоимости выполненных работ
осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Контракте.
Источник финансирования – ______________________________.
Статья затрат: _______________
Протокол № _______ от «____» ____________г., реестровый номер торгов ______.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
«Исполнитель» обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта в
течение срока, оговоренного условиями контракта.
Срок выполнения работ:
Начало «__» ___________ 2007г.; окончание «__» ______________ 2007г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
«Исполнитель» обязан:
Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом, и сдать «Заказчику» в состоянии, соответствующем техническому заданию.
Выполнить работу с надлежащим качеством.
По требованию «Заказчика» своими силами и за свой счет в срок, согласованный с
«Заказчиком», обязан устранить дефекты в работе, допущенные по вине «Исполнителя».
«Заказчик» обязан:
Предоставлять «Исполнителю» до начала работ информацию и проектно-сметную документацию,
необходимую для осуществления работ по настоящему Контракту.
Произвести оплату выполненных «Исполнителем» работ, в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
В течение пяти дней со дня получения письменного уведомления «Исполнителя», при отсутствии
замечаний, принять работу путем подписания акта приема-передачи выполненных работ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 22
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.
За нарушение обязательств, установленных в контракте «Исполнитель» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 0,1% цены контракта за каждый день просрочки. При невыполнении обязательств по
договору, кроме неуплаты неустойки, «Исполнитель» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств.
«Исполнитель» несет ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по
настоящему контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.
«Заказчик» вправе исключить из представленного «Исполнителем» к оплате объема работ, часть
работ, выполненных некачественно.
«Заказчик» не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную
с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
За нарушение сторонами обязательств по настоящему Контракту наступает ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель несет ответственность за работу третьих лиц.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Ставропольского края в установленном законодательством порядке.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
По предложению «Заказчика» или уполномоченного органа в конкурсной документации может
быть предусмотрено право «Заказчика» при исполнении контракта по согласованию с «Исполнителем»
изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в
случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с
работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной
контрактом части работ. При этом по согласованию с «Исполнителем» «Заказчик» вправе изменить цену
контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ,
но не более чем на десять процентов такой цены.
Изменение в условиях Контракта вносятся только по письменному согласию сторон.
При выявлении в ходе работ по Контракту необходимости внесения изменений и дополнений в
его условия по причинам, не зависящим от «Исполнителя», составляется дополнительное соглашение к
Контракту.
В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту заказчик
вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ заключается контракт при уклонении победителя торгов или победителя в
проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа.
Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях,
предусмотренных соответственно ч. 3 ст. 29, ч. 3 ст. 38 и ч. 8 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 №94ФЗ. Если до расторжения муниципального контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично
исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены
с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту,
ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок.
При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара,
объему выполненных работ, оказанных услуг.
Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, применяются
нормы законодательства РФ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Исполнителя» и
«Заказчика».
Если «Исполнитель» в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит
недостатки в выполненных работах, то «Заказчик» вправе устранить недостатки силами другого
исполнителя с оплатой затрат «Исполнителем».
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 23
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
II.14 Проект муниципального контракта
«___» __________ 2007 г.
г. Ставрополь
Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице заместителя главы администрации города Ставрополя (директора комитета)
Шишманиди К.А., действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующий на
основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.3
«Исполнитель» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» следующую работу:
выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. М.Морозова, 49, и сдать
результат работы «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат работы и оплатить его в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Контракта составляет: ________ (_______________________) рублей.
Цена Контракта включает в себя налоги, предусмотренные законодательством для выплат
подобного рода.
Расчеты и приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ
(КС-2, КС-3), которые подписываются представителями Сторон.
Порядок расчетов: Расчет в 30-дневный срок после подписания актов выполненных работ
«Заказчиком».
Форма оплаты – безналичные расчеты. Уплата Заказчиком стоимости выполненных работ
осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Контракте.
Источник финансирования – субсидии на статус административного центра.
Статья затрат: ______________________
Протокол ________ от «____» ________ 2007г., реестровый номер торгов ____.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
«Исполнитель» обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта в
течение срока, оговоренного условиями контракта.
Срок выполнения работ:
Начало «___» ___________ 2007г.; окончание «___» ________________ 2007г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
«Исполнитель» обязан:
Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом, и сдать «Заказчику» в состоянии, соответствующем техническому заданию.
Выполнить работу с надлежащим качеством.
По требованию «Заказчика» своими силами и за свой счет в срок, согласованный с
«Заказчиком», обязан устранить дефекты в работе, допущенные по вине «Исполнителя».
«Заказчик» обязан:
Предоставлять «Исполнителю» до начала работ информацию и проектно-сметную документацию,
необходимую для осуществления работ по настоящему Контракту.
Произвести оплату выполненных «Исполнителем» работ, в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
В течение пяти дней со дня получения письменного уведомления «Исполнителя», при отсутствии
замечаний, принять работу путем подписания акта приема-передачи выполненных работ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 24
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
За нарушение обязательств, установленных в контракте «Исполнитель» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 0,1% цены контракта за каждый день просрочки. При невыполнении обязательств по
договору, кроме неуплаты неустойки, «Исполнитель» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств.
«Исполнитель» несет ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по
настоящему контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.
«Заказчик» вправе исключить из представленного «Исполнителем» к оплате объема работ, часть
работ, выполненных некачественно.
«Заказчик» не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную
с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
За нарушение сторонами обязательств по настоящему Контракту наступает ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель несет ответственность за работу третьих лиц.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Ставропольского края в установленном законодательством порядке.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
По предложению «Заказчика» или уполномоченного органа в конкурсной документации может
быть предусмотрено право «Заказчика» при исполнении контракта по согласованию с «Исполнителем»
изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в
случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с
работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной
контрактом части работ. При этом по согласованию с «Исполнителем» «Заказчик» вправе изменить цену
контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ,
но не более чем на десять процентов такой цены.
Изменение в условиях Контракта вносятся только по письменному согласию сторон.
При выявлении в ходе работ по Контракту необходимости внесения изменений и дополнений в
его условия по причинам, не зависящим от «Исполнителя», составляется дополнительное соглашение к
Контракту.
В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с
участником размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя торгов или
победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника
размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на
условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в
конкурсе и в конкурсной документации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей частью. Если
до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по контракту,
при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ, должен быть уменьшен с
учетом объема выполненных работ, по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона
или победителем в проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, применяются
нормы законодательства РФ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Исполнителя» и
«Заказчика».
Если «Исполнитель» в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит
недостатки в выполненных работах, то «Заказчик» вправе устранить недостатки силами другого
исполнителя с оплатой затрат «Исполнителем».
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 25
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
II.15 Проект муниципального контракта
«___» __________ 2007 г.
г. Ставрополь
Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации города Ставрополя (директора
комитета) Шишманиди К.А., действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
__________________________, действующий на основании ________________, с другой стороны,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.4
«Исполнитель» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» следующую работу:
выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Ленина, 399; 454; ул.
Пржевальского, 2/2, и сдать результат работы «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат
работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.
ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Контракта составляет: ________ (_______________________) рублей.
Цена Контракта включает в себя налоги, предусмотренные законодательством для выплат подобного
рода.
Расчеты и приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ (КС2, КС-3), которые подписываются представителями Сторон.
Порядок расчетов: Расчет в 30-дневный срок после подписания актов выполненных работ
«Заказчиком».
Форма оплаты – безналичные расчеты. Уплата Заказчиком стоимости выполненных работ
осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Контракте.
Источник финансирования – субсидии на статус административного центра.
Статья затрат: ______________________
Протокол ________ от «____» ________ 2007г., реестровый номер торгов ____.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
«Исполнитель» обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта в течение
срока, оговоренного условиями контракта.
Срок выполнения работ:
Начало «___» ___________ 2007г.; окончание «___» ________________ 2007г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
«Исполнитель» обязан:
Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать «Заказчику» в состоянии, соответствующем техническому заданию.
Выполнить работу с надлежащим качеством.
По требованию «Заказчика» своими силами и за свой счет в срок, согласованный с «Заказчиком»,
обязан устранить дефекты в работе, допущенные по вине «Исполнителя».
«Заказчик» обязан:
Предоставлять «Исполнителю» до начала работ информацию и проектно-сметную документацию,
необходимую для осуществления работ по настоящему Контракту.
Произвести оплату выполненных «Исполнителем» работ, в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
В течение пяти дней со дня получения письменного уведомления «Исполнителя», при отсутствии
замечаний, принять работу путем подписания акта приема-передачи выполненных работ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 26
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
За нарушение обязательств, установленных в контракте «Исполнитель» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 0,1% цены контракта за каждый день просрочки. При невыполнении обязательств по
договору, кроме неуплаты неустойки, «Исполнитель» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
«Исполнитель» несет ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему
контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.
«Заказчик» вправе исключить из представленного «Исполнителем» к оплате объема работ, часть
работ, выполненных некачественно.
«Заказчик» не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с
несвоевременным поступлением средств из бюджета.
За нарушение сторонами обязательств по настоящему Контракту наступает ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель несет ответственность за работу третьих лиц.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Ставропольского края в установленном законодательством порядке.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
По предложению «Заказчика» или уполномоченного органа в конкурсной документации может быть
предусмотрено право «Заказчика» при исполнении контракта по согласованию с «Исполнителем» изменить
объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае
выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с
работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной
контрактом части работ. При этом по согласованию с «Исполнителем» «Заказчик» вправе изменить цену
контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ,
но не более чем на десять процентов такой цены.
Изменение в условиях Контракта вносятся только по письменному согласию сторон.
При выявлении в ходе работ по Контракту необходимости внесения изменений и дополнений в его
условия по причинам, не зависящим от «Исполнителя», составляется дополнительное соглашение к
Контракту.
В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с
участником размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя торгов или
победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника
размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на
условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в
конкурсе и в конкурсной документации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей частью. Если
до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по контракту,
при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ, должен быть уменьшен с
учетом объема выполненных работ, по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона
или победителем в проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, применяются
нормы законодательства РФ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Исполнителя» и
«Заказчика».
Если «Исполнитель» в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит
недостатки в выполненных работах, то «Заказчик» вправе устранить недостатки силами другого
исполнителя с оплатой затрат «Исполнителем».
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
II.16 Проект муниципального контракта
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 27
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
«___» __________ 2007 г.
г. Ставрополь
Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы администрации города Ставрополя (директора
комитета) Шишманиди К.А., действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_______________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
__________________________, действующий на основании ________________, с другой стороны,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.5
«Исполнитель» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» следующую работу:
выполнение подрядных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Пирогова, 68/3,4, и сдать
результат работы «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат работы и оплатить его в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Контракта составляет: ________ (_______________________) рублей.
Цена Контракта включает в себя налоги, предусмотренные законодательством для выплат подобного
рода.
Расчеты и приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ (КС2, КС-3), которые подписываются представителями Сторон.
Порядок расчетов: Расчет в 30-дневный срок после подписания актов выполненных работ
«Заказчиком».
Форма оплаты – безналичные расчеты. Уплата Заказчиком стоимости выполненных работ
осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Контракте.
Источник финансирования – субсидии на статус административного центра.
Статья затрат: ______________________
Протокол ________ от «____» ________ 2007г., реестровый номер торгов ____.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
«Исполнитель» обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Контракта в течение
срока, оговоренного условиями контракта.
Срок выполнения работ:
Начало «___» ___________ 2007г.; окончание «___» ________________ 2007г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
«Исполнитель» обязан:
Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, и сдать «Заказчику» в состоянии, соответствующем техническому заданию.
Выполнить работу с надлежащим качеством.
По требованию «Заказчика» своими силами и за свой счет в срок, согласованный с «Заказчиком»,
обязан устранить дефекты в работе, допущенные по вине «Исполнителя».
«Заказчик» обязан:
Предоставлять «Исполнителю» до начала работ информацию и проектно-сметную документацию,
необходимую для осуществления работ по настоящему Контракту.
Произвести оплату выполненных «Исполнителем» работ, в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
В течение пяти дней со дня получения письменного уведомления «Исполнителя», при отсутствии
замечаний, принять работу путем подписания акта приема-передачи выполненных работ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.
За нарушение обязательств, установленных в контракте «Исполнитель» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 0,1% цены контракта за каждый день просрочки. При невыполнении обязательств по
договору, кроме неуплаты неустойки, «Исполнитель» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 28
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
«Исполнитель» несет ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему
контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.
«Заказчик» вправе исключить из представленного «Исполнителем» к оплате объема работ, часть
работ, выполненных некачественно.
«Заказчик» не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с
несвоевременным поступлением средств из бюджета.
За нарушение сторонами обязательств по настоящему Контракту наступает ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
Исполнитель несет ответственность за работу третьих лиц.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Ставропольского края в установленном законодательством порядке.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
По предложению «Заказчика» или уполномоченного органа в конкурсной документации может быть
предусмотрено право «Заказчика» при исполнении контракта по согласованию с «Исполнителем» изменить
объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае
выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с
работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной
контрактом части работ. При этом по согласованию с «Исполнителем» «Заказчик» вправе изменить цену
контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ,
но не более чем на десять процентов такой цены.
Изменение в условиях Контракта вносятся только по письменному согласию сторон.
При выявлении в ходе работ по Контракту необходимости внесения изменений и дополнений в его
условия по причинам, не зависящим от «Исполнителя», составляется дополнительное соглашение к
Контракту.
В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с
участником размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя торгов или
победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника
размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на
условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в
конкурсе и в конкурсной документации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей частью. Если
до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по контракту,
при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ, должен быть уменьшен с
учетом объема выполненных работ, по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона
или победителем в проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, применяются
нормы законодательства РФ.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Исполнителя» и
«Заказчика».
Если «Исполнитель» в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит
недостатки в выполненных работах, то «Заказчик» вправе устранить недостатки силами другого
исполнителя с оплатой затрат «Исполнителем».
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 29
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
Техническое задание по Лоту №1
Предмет контракта: ремонт асфальтобетонного покрытия, толщина от 4 до 7 см.
Место: по следующим адресам:
№п/п
Адрес
Ремонт а/б покрытия м2
1. переулок Крупской от улицы Красноармейской до
улицы Южной
1364
2. улица Полтавская
1023
Общая площадь: 2387 м2
Приложение № 12
Техническое задание по Лоту №12
Предмет контракта: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий толщиной от 4 до 7
см, замена бортовых камней.
Место:
№№
Адрес
Ремонт а/б покрытия
м2
Замена бортовых камней,
п.м.
1
ул. 50 лет ВЛКСМ, 23\1
505
-
2
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25/7
550
-
3. ул. 50 лет ВЛКСМ, 39/2
70
-
4. ул. 50 лет ВЛКСМ, 41/1
97
-
5. ул. Дзержинского, 231
800
-
6. ул. Дзержинского, 233
750
-
7. ул. Доваторцев, 53
1380
-
8. ул. К.Хетагурова, 8
860
-
9. пр.Каменный
227
-
10. ул. Ленина, 63
350
400
11. ул. Ленина, 122
1010
91
12. ул. Ленина, 200
840
237
13. ул. Ленина, 328/4,6
525
-
14. ул. Ленина, 328/5
780
-
15. ул. Ленина, 472
362
-
16. ул. Мира, 232
770
-
17. ул. Объездная, 12
261
-
18. ул. Объездная, 8
715
178
19. ул. Орджоникидзе, 2а
318
163
20. ул. Пирогова, 22/4
218
-
21. пр. Томский
689
-
22. ул. Туапсинская, 2а
894
180
23. ул. Тухачевского, 7/1,2
557
-
24. ул. Шпаковская, 94/2
1450
-
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 30
Часть I. Конкурс
Выполнение подрядных работ для нужд комитета городского хозяйства администрации города
Ставрополя.
Общая площадь: ремонта асфальтобетонного покрытия – 14978 м2; установка бортовых камней –
1249 п.м.
Приложение №13
Техническое задание по Лоту №13
Предмет контракта: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий толщиной от 4 до 7 см –
2055 м2.
№№
Адрес
Ремонт а/б покрытия
м2
Замена бортовых камней,
п.м.
1
ул. Доваторцев, 7, 7/2
600
-
2
ул. Доваторцев, 37/1
575
-
3
ул. Доваторцев, 37/2
630
-
4
ул. Мира, 425
250
-
Приложение № 14
Техническое задание по Лоту №14
Предмет контракта: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий толщиной от 4 до 7 см.
Место:
№№
Адрес
Ремонт а/б покрытия
м2
Замена бортовых камней,
1136
-
ул. М.Морозова, 49
1
п.м.
Общая площадь: ремонт асфальтобетонного покрытия – 1136 м2
Приложение № 15
Техническое задание по Лоту №15
Предмет контракта: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий толщиной от 4 до 7 см.
№№
Адрес
1
Ремонт а/б покрытия,
Замена бортовых камней,
м2
п.м.
450
-
1000
-
ул. Ленина, 399
25. ул. Ленина, 454, ул. Пржевальского,
2/2
Общая площадь: ремонт асфальтобетонного покрытия – 1450 м2
Приложение № 16
Техническое задание по Лоту №16
Предмет контракта: ремонт асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой а/б смеси толщиной не
менее 4 см (933 м2), замена горловин колодцев (3 шт.).
Место: – ул. Пирогова, 68/3,4 города Ставрополя
_____________________________________________________________________________
___
Стр. 31
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа