close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
Техническое обслуживание уличного освещения г. Азнакаево на 2015 г.
г.Азнакаево
«___» __________ 2015 г.
Исполнительный комитет г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя Шакурова Расыха Ахатовича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное унитарное
предприятие «Многоотраслевое производственное предприятие
благоустройства и
озеленения г.Азнакаево» именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Тимиряева
Валерия Демьяновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Контракт по результатам проведения аукциона в электронной форме (Протокол
№0111300052315000025-3 от «16» февраля 2015г.) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Техническому обслуживанию
уличного освещения г. Азнакаево на 2015 г., (далее – работы) в соответствии с условиями
настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение №1) локально-сметным
расчетом (приложение № 2), дефектной ведомостью (приложение № 3), ведомостью
ресурсов (приложение №4), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а
Заказчик обязуется принять выполненные работ и оплатить в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Место выполнения работ: РТ, г.Азнакаево
1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.12.2015г.
2.ЦЕНА КОНТРАКТА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена Контракта составляет 1989982 рублей 09 копеек (один миллион девятьсот
восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 09 копеек), с НДС.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. В цену настоящего контракта включаются все виды затрат Подрядчика, в том
числе затраты по выполнению работ, затраты по разработке сметной документации,
стоимость материалов и оборудования с доставкой к месту выполнения работ, включая
транспортные, погрузо-разгрузочные расходы, расходы по систематическому вывозу
мусора с объекта в период выполнения работ и по их завершению, расходы на
осуществление гарантийного ремонта в течение срока предоставления гарантии качества,
НДС и иные налоги, пошлины, сборы, которые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации должны оплачиваться подрядчиком при
выполнении условий настоящего контракта, другие обязательные и прочие затраты
подрядчика, связанные с исполнением контракта.
2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные работ осуществляется Заказчиком в
рублях Российской Федерации.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в
настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан
незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет
Подрядчика, несет Подрядчик.
2.6. Лимит финансирования: 1999982 рублей 00 копеек.
2.7. Источник финансирования: местный бюджет.
2.8.Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 5% от
начальной (максимальной) цены контракта 1999982,00 в сумме 99999,10 рублей.
2.8.1. Подрядчик представляет обеспечение исполнения Контракта одним из
следующих способов: в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на
расчетный счет Заказчика:
ЛР 021950180-Горисполком
р/с 40302810808060000102
БИК 049205805.
ОАО «Ак Барс» банк
2.8.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.
2.8.3. Обеспечение исполнения Контракта возвращается (прекращается)
Подрядчику в течении 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта
приема-передачи.
3. КАЧЕСТВО РАБОТ.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
3.1.Качество работ:
3.1.1. Качество выполненных Подрядчиком работ и их результата должно
соответствовать условиям Контракта.
3.1.2. Подрядчик обязан выполнить работы, соблюдая обязательные требования к
работам, выполняемым по Контракту, предусмотренные законом, иными правовыми
актами, нормативными документами или в установленном ими порядке.
3.1.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от
Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают
его непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок (т.е. замена
перегоревших светильников в течение 15 дней);
- соразмерного уменьшения цены, установленной пунктом 2.6.. настоящего
Контракта;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
3.1.4. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает,
безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных
просрочкой исполнения убытков.
3.1.5. Если отступления в работах от условий Контракта или иные недостатки
результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются
существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и
потребовать возмещения причиненных убытков.
3.1.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых
им для выполнения Работ материалов и оборудования.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом, с
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при
обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ, или иных
недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2. Для приемки выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику акт о
приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и
затрат (форма № КС-3) в двух экземплярах, а также следующие документы
4.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в работах при их сдачеприемке, такие недостатки заносятся в акт о приемке выполненных работ, который
возвращается Подрядчику. Если такие недостатки не были указаны в акте сдачи-приемки
выполненных работ, Заказчик в случае его подписания сохраняет право последующего
предъявления требования об их устранении.
4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в них от Контракта
или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки
(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты
Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их
обнаружения.
4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна
быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта
или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В
указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения
экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны
поровну.
4.6. После подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, один
экземпляр указанного акта передается Подрядчику.
4.7. В случае необходимости Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд
по данному вопросу.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Качественно и в срок выполнить предусмотренные настоящим контрактом
работы в соответствии с приложениями к контракту.
5.1.2. Обеспечить и выполнить своими силами и средствами доставку до места
проведения работ всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования,
конструкций, комплектующих изделий и строительной техники, а также осуществить их
приемку, разгрузку и складирование.
5.1.3. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие
указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой
вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с нормативными актами РФ.
5.1.5. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки,
предусмотренные частью 1. Настоящего Контракта, и сдать работы Заказчику по формам
КС-2 и КС-3, при условии их соответствия нормам действующего законодательства
Российской Федерации. В случае привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего
контракта субподрядных организаций или иных третьих лиц, Подрядчик отвечает перед
Заказчиком за действия/бездействия привлеченных субподрядных организаций или иных
третьих лиц как за свои собственные.
5.1.6. В случае, если в ходе выполнения обусловленной локально-сметным
расчетом работ, Подрядчик обнаружит не учтенные в ней работы и в связи с этим
возникнет необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной
стоимости работ, он будет обязан письменно сообщить об этом Заказчику в течение 3
рабочих дней с момента обнаружения.
5.1.7. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленной пунктом 5.1.6.
настоящего Контракта, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных
им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет
необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем,
что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.
5.1.8. В 3 (трех)-дневный срок после подписания окончательного Акта о сдаче-
приемке работ вывезти с территории, расположенной по адресу, указанному в п. 1.2.
Контракта, принадлежащее ему имущество, неиспользованные материалы и мусор,
образовавшийся в результате выполненных работ.
При этом вывоз Подрядчиком мусора производится в течение всего срока
выполнения работ.
5.1.9. Использовать при выполнении работ только материалы, надлежащим
образом сертифицированные для использования.
5.1.10.
Обеспечить
соответствие
выполняемых
работ
требованиям
противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране
окружающей среды в соответствии с нормативными актами РФ.
5.1.11. Подрядчик в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней (если
специально не оговорен иной срок) с момента направления Заказчиком мотивированного
отказа от приемки работ устраняет своими силами и за свой счет недостатки работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную настоящим Контрактом, в
установленные сроки.
5.2.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести
экспертизу.
5.2.3. При отсутствии претензий к выполненным работам подписать
окончательный акт о сдаче – приемке работ в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней
после получения Заказчиком подписанного со стороны Подрядчика окончательного акта
сдачи-приемки выполненных работ.
5.2.4. В случае отказа Заказчика принять выполненные работы из-за обнаруженных
недостатков, Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от
приемки работ, с указанием на необходимые доработки.
5.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных
Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом.
6.3. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 2,5 %
от цены настоящего Контракта.
6.4. За просрочку выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в
размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Подрядчиком, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за
днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента
фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта.
6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
контрактом в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде
фиксированной суммы, в размере 10 % от цены настоящего Контракта.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. Заказчик вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не
превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и
начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна
превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта,
указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с
которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о
проведении конкурса или аукциона.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта
в результате событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны
не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут
(землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами
законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события
должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения
Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не
относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия
или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее
доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их
продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
7.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в
письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение,
то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или
несвоевременным извещением.
7.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более
30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по
настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по
настоящему Контракту от другой Стороны.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением
обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей
нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со
ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная
оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать
10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не
предусмотрены иные сроки рассмотрения.
8.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде.
9. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА.
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до 31.12.2015г.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными
представителями Сторон.
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Контракт составлен в 3-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон и для Территориального отделении Департамента казначейства Министерства
финансов РТ, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему
Контракту подписываются одновременно с заключением контракта и являются его
неотъемлемой частью.
10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена
Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником
Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния и присоединения.
10.3. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по
настоящему Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же
условиях.
10.4. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами
соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчетов по произведенной
оплате и произведенным Подрядчиком расходам.
10.5.
При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не
освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся
процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
10.6. Территориальное отделение Департамента казначейства Министерства
финансов Республики Татарстан имеет право проводить проверку документации,
представленной согласно Временному положению о финансировании строительства,
проектно- изыскательских, геологоразведочных и научно- исследовательских работ за
счет средств муниципального бюджета и средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, на соответствие ее нормативным правовым актам;
- в случаях ненадлежащего исполнения обязательства, повлекшего за собой
завышение
стоимости
работ,
подтвержденное
результатами
проведенной
Территориальным отделением Департамента казначейства Министерства финансов
Республики Татарстан проверки, заказчик вправе взыскивать неустойку в размере суммы
завышения стоимости выполненных работ.
10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.
11.Местонахождение и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
Исполнительный комитет города Азнакаево
Азнакаевского муниципального района РТ
ИНН/КПП 1643007815/164301001
Р/с 40204810892050220028
ГРКЦ НБ РТ Банка России г.Казань
БИК 049205001
423330,РТ, г.Азнакаево
ул. Ленина, д.22
тел. 8(85592)-7-15-50
Подрядчик:
Муниципальное унитарное предприятие
«Многоотраслевое производственное
предприятие благоустройства и
озеленения г.Азнакаево»
ИНН/КПП 1643013230/164301001
Азнакаевский филиал ОАО «АК БАРС»
Банк Р/с 40602810908060000003
423330,РТ, г.Азнакаево,
ул. Лениногорский тракт, д.22
БИК 049205805
ОКПО 27919984
тел. 8(85592)-7-75-29
__________________ Р.А. Шакуров
___________________ В.Д. Тимиряев
М.П.
М.П.
Приложение №1
к муниципальному контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Название заявки
Форма оплаты
Сроки выполнения
Место выполнения
Требования по качеству
Условия выполнения
Источник финансирования
Дополнительная
информация
Сумма заявки
Техническое обслуживание уличного освещения г.
Азнакаево на 2015 г.
Безналичный расчет по факту выполнения работ.
с момента заключения контракта по 31.12.2015г.
РТ, г.Азнакаево
Строительно-монтажные работы необходимо вести в
соответствии с требованиями СниП 3.05.06.-85
«Электротехнические устройства», СниП12-03-2001 «
Безопасность труда в строительстве». Подрядчик несет
гарантии по качеству выполненных работ после сдачи
объекта в эксплуатацию и устраняет дефекты за свой счет в
течении 1-го месяца со дня подачи рекламации и
оформления 2-х стороннего акта.
-Необходимо иметь свидетельство о допуске к работам,
которые оказывает влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
- Обеспечить производство работ в полном соответствии
с ПСД, строительными нормами и правилами.
- Сдать работы Заказчику по актам приемки выполненных
работ.
- Принять на себя полную ответственность за качественные
и безопасные методы строительства объекта.
- Качество материалов должно отвечать требованиям
ТУ,ГОСТ и СниП.
- Виды работ выполнять согласно локального
сметного расчета
Муниципальный бюджет
К участию
допускается любое юридическое лицо
независимо от его организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или физическое лицо, в том числе
зарегистрированное
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
1999982,00 руб.
Цена контракта по итогам электронного аукциона составляет 1989982 рублей 09 копеек (один
миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 09 копеек).
Приложение №2
к муниципальному контракту
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Техническое обслуживание уличного освещения г. Азнакаево на 2015 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость __________________________________________ 1999982,00 руб.
Средства на оплату труда _____________________________________ 4,841 тыс/руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________ 423,16 чел./час.
Стоимость единицы, руб.
№
пп
Обоснование
1
2
Наименование работ и затрат
Ед. изм.
Кол.
3
4
5
Демонтаж светильников
(Демонтаж
оборудования,которое не
подлежит дальнейшему
использованию(предназначено
в лом)без разборки и резки
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
1
светильник
142
Обоснование,
индекс
Всего
Экспл.
маш.
оплата
труда
в т.ч.
оплата
труда
Мат-ы
6
7
8
Затр.тр.раб-х
не занятых
обслуж.машин
Общая стоимость, руб.
Всего
9
10
Экспл.
маш.
Обслуж-х
машины
в т.ч.
опла
та
труд
а
в т.ч.
оплата
труда
Мат-ы
11
12
13
на едцу
всего
14
15
Раздел 1.
1
ТЕР33-04-01402
Приказ
Минстроя РТ
от 18.11.09
№154/О
29,35
23,65
5,7
2,17
4168
809
3359
0,69
97,98
308
0,24
34,08
2
ТЕР33-04-01402
Приказ
Минстроя РТ
от 18.11.09
№154/О
Установка светильников с
лампами люминесцентными
3
ТСЦ-501-8282
Приказ
Минстроя РТ
от 27.02.10 №
21/О
4
ТСЦ-509-1981
применительно
И2-Приказ
Минстроя РТ
от 29.12.2011
№ 268/О
Кабель силовой с
алюминиевыми жилами с
поливинилхлоридной
изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке
без защитного покрова АВВГ,
напряжением 0,66 Кв, число
жил – 2 и сечением 2,5 мм2
Светильник светодиодный
GSS-80 или эквивалент
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
1
светильник
142
1000 м
0,167
компл.
142
98,16
78,82
0,33
13939
19,01
7,22
4278,58
715
715
2751,08
2751,08
390653
390653
8700/1,18/2,68
8700/1,18/2,68
4278,58
2699
11192
1025
409475
3508
14551
1333
Накладные расходы
В том числе, справочно:
105% ФОТ (от 4841) (Поз. 1-4)
Сметная прибыль
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 4841) (Поз. 1-4)
Итоги по смете:
48
391416
2,29
325,18
0,8
113,6
423,16
147,68
5083
5083
2905
2905
Линии электропередачи
417463
423,16
Итого
417463
147,68
423,16
147,68
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
391416
14551
4841
5083
10
Сметная прибыль
перевод цен в текущие 417 463 * 4,06
НДС 18%
ВСЕГО по смете
2905
1694900
305082
1999982
423,16
147,68
11
Приложение №3
к муниципальному контракту
Ведомость объемов работ
Техническое обслуживание уличного освещения г. Азнакаево на 2015 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обосновани
е
Примечани
е
1
2
3
4
5
6
Раздел 1.
1
Демонтаж светильников
2
Установка светильников с лампами
люминесцентными
3
Кабель силовой с алюминиевыми
жилами с поливинилхлоридной
изоляцией в поливинилхлоридной
оболочке без защитного покрова
АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число
жил – 2 и сечением 2,5 мм2
4
Светильник светодиодный GSS-80
или эквивалент
1
светильни
к
1
светильни
к
1000 м
компл.
142
ТЕР33-04-01402
142
ТЕР33-04-01402
0,167
ТСЦ-501-8282
142
прайс-лист
12
Приложение №4
к муниципальному контракту
Ведомость ресурсов
Техническое обслуживание уличного освещения г. Азнакаево на 2015 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Стоимость, руб. в
базисных ценах
№
пп
1
7
Обоснование
2
3
Материалы
прайсСветильник светодиодный GSSлист
80 или эквивалент
ТСЦ-5018282
8
Наименование
Кабель силовой с алюминиевыми
жилами с поливинилхлоридной
изоляцией в поливинилхлоридной
оболочке без защитного покрова
АВВГ, напряжением 0,66 Кв,
число жил – 2 и сечением 2,5 мм2
Ед.
изм.
4
компл.
1000
м
Общее
кол-во
Цена
Всего
6
9
142
2751,08
390653,4
0,167
4278,58
714,52
5
13
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа