close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник филиала «СТУ»
______________ Ю.С. Редикульцев
_____ ________________2012 г.
Документация о закупке
по лоту № У-00489.06.55.13
«Сервисное обслуживание вычислительной и оргтехники
филиала «СТУ» ООО «Востокнефтепровод» на 2013 г.»
Статья БДР
2.6.3.4.14. – Сервисное обслуживание вычислительной и
оргтехники
5.5.3.5.14. – Сервисное обслуживание вычислительной и
оргтехники
Статья БДС
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела экономической безопасности
службы безопасности
_________ Н.Н. Дешевцов
«_____»____________2012 г.
Технический исполнитель закупки
__________К.Ю. Овчинников
«_____»____________2012 г.
Инженер-электроник ГИТ
__________Я.Н. Тумаков
«_____»____________2012 г.
г. Братск
Содержание
1. Извещение о закупке по лоту
2. Техническая часть документации о закупке
3. Инструкция для Участника закупки по подготовке заявки на участие в закупке
(запрос котировок) на выполнение работ, оказание услуг ООО «Востокнефтепровод»
Извещение
о закупке ООО «Востокнефтепровод» по лоту № У-00489.06.55.13 «Сервисное обслуживание
вычислительной и оргтехники филиала «СТУ» ООО «Востокнефтепровод» на 2013 г.»
Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские
магистральные нефтепроводы» (ООО «Востокнефтепровод») филиал «Специализированное
транспортное управление», место нахождения (почтовый адрес): 665776, г. Братск, П 24 02 01 00,
адрес электронной почты: [email protected], номер контактного телефона заказчика 8
(3953) 332-540, (далее – Заказчик) осуществляет закупку:
Открытый аукцион
1. Способ закупки:
2. Номер и наименование лота:
№ У-00489.06.55.13 «Сервисное обслуживание вычислительной и оргтехники филиала «СТУ»
ООО «Востокнефтепровод» на 2013 г.
3. Наличие предварительного
квалификационного отбора (ПКО):
4. Информация об организаторе закупки:
- полное наименование:
- сокращенное наименование:
- адрес проведения процедур по закупке:
- контактный телефон:
- факс:
- адрес сайта для размещения информации о
закупке:
- адрес электронной почты:
5. Информация о заказчике:
- полное наименование:
- сокращенное наименование:
- адрес местонахождения:
- почтовый адрес:
- адрес электронной почты:
- контактный телефон:
Не проводится
Общество с ограниченной ответственностью
«Восточно-Сибирские магистральные
нефтепроводы» , филиал «Специализированное
транспортное управление»
ООО «Востокнефтепровод», филиал «СТУ»
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул.
Олимпийская,14
(3953) 332-540, 300-844
(3953) 300-844
www.vostoknefteprovod.ru
[email protected]
Общество с ограниченной ответственностью «ВосточноСибирские магистральные нефтепроводы», филиал
«Специализированное транспортное управление»
ООО «Востокнефтепровод» филиал «СТУ»
665776, г. Братск, П 24 02 01 00
665730, г. Братск, ОПС-30, ул.Зверева, д.4,а/я 2230
[email protected]
8 (3953) 300-844
6. Информация о предмете договора:
Сервисное обслуживание вычислительной и оргтехники филиала «СТУ»
ООО «Востокнефтепровод» на 2013 г.
7.
Место выполнения работ (оказания услуг), поставки товара:
665776, г. Братск, П 24 02 01 00
8. Начальная (максимальная) цена
договора (лота):
144000 руб. (Сто сорок четыре тысячи рублей) без
учета НДС (18%)(торги за единицу; начальная цена
комплекта 504734,05 руб. без учета НДС (18%))
9. Срок подачи организациями
материалов на ПКО (при наличии)
Не предусмотрено
10. Срок предоставления документации о
закупке (оферты)
17.01.2013 18:00
11. Место предоставления документации
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул.
о закупке
Олимпийская,14
12. Порядок предоставления
документации о закупке
В соответствии с инструкцией участника
закупки
13. Размер платы за предоставление
документации о закупке
Не предусмотрено
14. Порядок внесения платы за
предоставление документации о закупке
Не предусмотрено
15. Сроки внесения платы за
предоставление документации о закупке
Не предусмотрено
16. Место вскрытия конвертов с
заявками на участие в закупке
665776, г. Братск, П 24 02 01 00
17. Дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в закупке
18.01.2013 18:00
18. Место рассмотрения заявок на
участие в закупке и подведения итогов
закупки
Подача заявок осуществляется в форме
электронного документа в соответствии с
"Руководством пользователя", которое
размещается в открытой части
Автоматизированной системы Оператора ОАО
"Единая электронная торговая площадка"
(www.com.roseltorg.ru) Документация
предоставляется на электронную торговую
площадку www.com.roseltorg.ru
19. Дата рассмотрения заявок на участие
в закупке и подведения итогов закупки
до 16:00 (время Иркутское) 23.01.2013
20.Право Организатора закупки
изменять условия закупки, в том числе и
отказа от ее проведения
В любое время, уведомив потенциальных
участников через сайт www.vostoknefteprovod.ru
Техническое задание на
«Сервисное обслуживание вычислительной и оргтехники филиала «СТУ» ООО «Востокнефтепровод» на 2013г.
по лоту № У-00489.06.55.13
1
ООО
ВСМН
С
Т
У
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Август
Сентябрь
Июль
Июнь
РЭН
Сервисное
обслуживание
вычислительной
и оргтехники
филиала «СТУ»
ООО «Востокнеф
тепровод
Май
Наим-е
продукции
Апрель
МН
Програ
мма
Ед.
из
м.
Март
п
/
п
ИД
пози
ции
Февраль
№
Январь
Срок поставки
ГОСТ,
ОТТ,С
ТТ,
ОСТ,
опросн
ый
лист и
пр.
Ко
лво
вс
ег
о
Предельн
одопустима
я цена за
ед., без
НДС, с
учётом
транспорт
ных
расходов
(руб.)
Цена
за ед.
без
НДС
(руб.)
Сумма
без НДС
(руб.)
Реквизиты получателя
Цена за
ед. на
условии
франкостанции
Покупат
еля без
НДС
(руб.)
Сумма
на
условии
франкостанции
Покупат
еля без
НДС
(руб.)
Грузополучатель:
филиал «СТУ» ООО
"Востокнефтепровод",
Почтовый адрес:
665730, г. Братск,
ОПС-30, ул.Зверева,
д.4,а/я 2230; Адрес
доставки: 665776, г.
Братск, П 24 02 01 00
шт
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет - 0,00 рублей
Итого НДС (18%) составляет - 0,00 рублей
ИТОГО СУММА ЛОТА У-01013.01.55.13 «Сервисное обслуживание вычислительной и оргтехники филиала «СТУ» ООО «Востокнефтепровод» на 2013г.»
Итого предельно допустимая сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет -
рублей
Итого НДС (18%) составляет - 00,00 рублей
ИТОГО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ СУММА У-01013.01.55.13 «Сервисное обслуживание вычислительной и оргтехники филиала «СТУ» ООО «Востокнефтепровод» на 2013г.», составляет
НДС и транспортных расходов
Примечание:
Каждая страница Лота визируется уполномоченным лицом Участника.
В цену на Продукцию включены транспортные расходы. Общая Цена на Продукцию включает в себя все расходы по доставке Продукции Покупателю (Грузополучателю).
Участник может рекомендовать к Поставке аналогичную продукцию по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества и соответствия техническим характеристикам.
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
рублей с учетом
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО «Востокнефтепровод»
______________ А.А. Чердак
«_____»___________20___ г.
Техническая часть документации по лоту № У-01013.01.55.13
«Сервисное обслуживание вычислительной и оргтехники Аппарата
управления ООО «Востокнефтепровод»
Согласовано:
Начальник ОИТ
Зинец П.Г.
Начальник отдела по
экономической
безопасности СБ
Дешевцов Н.Н.
Начальник ПЭО
Рыбалко С.П.
Начальник юридического
отдела
Гаранин И.В.
г.Братск
А. Техническое задание на выполнение работ по сервисному обслуживанию
вычислительной и оргтехники Аппарата управления ООО «Востокнефтепровод»
по лоту № У- 01013.01.55.13
1.
2.
3.
4.
Общие положения
Сервисное обслуживание вычислительной и оргтехники Аппарата управления
ООО «Востокнефтепровод» (далее ВТ и ОТ) вне зависимости от даты приобретения,
изготовителя и поставщика данной техники и обеспечение восстановления
работоспособности данной техники с использованием для этого необходимых
запасных частей, комплектующих и расходных материалов после получения от
Заказчика заявки (Приложения 1,2).
Место выполнения работ
Аппарат управления ООО «Востокнефтепровод» (г. Братск, ж.р. Энергетик).
Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ - с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. (Приложение Ж).
2.2. Время приема заявок на выполнения работ по технической поддержке:
понедельник – пятница (рабочие дни) с 09:00 до 18:00, суббота с 09:00 до
16:00 местного времени.
2.3. Время прибытия исполнителей Подрядчика по заявке Заказчика – в тот же
день, не более 4 часов с момента их поступления.
2.4. Подрядчик обязан восстановить работоспособность вышедшего из строя
оборудования в срок не более 3 (трех) недель. Если для восстановления
работоспособности вышедшего из строя оборудования требуется длительная
по времени поставка материалов и запчастей, то срок ремонта может быть
более 3 (трех) недель.
Требование к качеству выполняемой работы
Согласно требованиям к участникам закупки, изложенным в п.п. 2.12.2-2.12.6
«Инструкции для Участника закупки по подготовке заявки на участие в закупке
(конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок) на выполнение работ,
оказание услуг ООО «Востокнефтепровод» (Приложение В СТО-03.100.50-ВСМН-023).
Особые условия
4.1. Возможность реагирования на заявку в выходные и праздничные дни.
4.2. В случае, если время ремонта превышает 48 часов, Подрядчик может
предоставить временно, по согласованию с Заказчиком, на период ремонта,
аналогичное по техническим характеристикам оборудование.
4.3. Помещения сервисного центра Подрядчика должны иметь площадь,
достаточную для одновременного сервисного обслуживания нескольких
единиц ВТ и ОТ Заказчика.
4.4. Наличие на складе Подрядчика запасов материалов, запасных частей и
комплектующих, необходимых для оперативного устранения неисправностей
оборудования Заказчика.
4.5. Наличие опыта работы, соответствующего предмету и объему лота.
Б. Требование к исполнителю услуг
- Участник закупки должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в
установленном порядке;
- в отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или
банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него
не должно быть открыто конкурсное производство;
- деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы,
оказывающим услуги, для выполнения которых он привлекается;
- обладание Участником закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если, в связи с исполнением договора, Заказчик
приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период:
- отсутствие у Участника закупки просроченной задолженности перед
организациями системы «Транснефть», неисполненных обязательств, срок исполнения
которых просрочен более чем на 6 месяцев, неисполненных судебных решений;
- в отношении Участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть
возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной
деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;
- Участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный
персонал, способный оказать услуги, выполнить работы в объеме, предусмотренном
документацией о закупке;
- Участник закупки должен иметь в собственности (либо частично в аренде)
достаточную для выполнения работ, услуг технику и оборудование;
- отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого
осуществляется ФАС России.
Приложение Ж
Форма Графика выполнения работ (оказания услуг) по лоту № У01013.01.55.13
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО «Востокнефтепровод»
А.А. Чердак
«____»__________20___г.
График выполнения работ (оказания услуг) по лоту № У-01013.01.55.13
«Сервисное обслуживание вычислительной и оргтехники Аппарата
управления ООО «Востокнефтепровод»
Сроки исполнения работ, услуг
п/
п
Наименование работ, услуг
1
Сервисное обслуживание
вычислительной и
оргтехники Аппарата
управления
ООО «Востокнефтепровод»
Ед. изм.
Кол-во
Начало
Начальник ОИТ
Руб.
891
000.00
(без
НДС)
01.01.2013
_________________________ П.Г. Зинец
Окончание
Всего дни
31.12.2013
301
В. ДОГОВОР ПОДРЯДА №___________________
на техническое обслуживание оборудования
г. Братск
«___» _____________ 201__ г.
Организация, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», лице директора, действующего на основании Устава
Организации, с одной стороны, и ООО «Востокнефтепровод», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора Бронникова Виктора Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны,
а по отдельности – Сторона, заключили Договор о нижеследующем
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Определение и толкование терминов.
В Договоре используются следующие термины:
1.1.
«Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ,
составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг за
отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.2.
«Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает
собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или
ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными
согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
1.3.
«Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами,
указанная в правом верхнем углу первой страницы договора.
1.4.
«Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах от требований
договора, приложений к нему, нормативных документов к качеству и полноте работ.
1.5.
«Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами
документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в
Договор, и
составляющий неотъемлемую часть Договора.
1.6.
«Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ, не указанные
в настоящем договоре, выданные Подрядчику Заказчиком в письменной форме.
1.7.
«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми
Приложениями и Дополнениями к нему.
1.8.
«Материалы» - материалы и изделия, используемые при выполнении работ по
Договору.
1.9.
«Объект» - парк вычислительной и оргтехники Заказчика вне зависимости от
даты приобретения, изготовителя и поставщика данной техники.
1.10. «Персонал Подрядчика» – штатные работники Подрядчика или физические
лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их
части.
1.11. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на
совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
1.12.
«Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ по техническому обслуживанию
Объекта, согласно технического задания приложение 1, в том числе оказание консультаций
по устранению всех возникающих неисправностей в работе Объекта, выполняемых
Подрядчиком в соответствии с Договором, проведение иных неразрывно связанных с
предметом договора работ, в том числе и в течение Гарантийного срока.
1.13.
«Нормативные документы» - нормативные документы РФ, ООО
«Востокнефтепровод», ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие
принципы или характеристики в отношении организации и производства выполняемых
Работ.
1.14. «Расходные материалы» – инструмент, инвентарь, иные расходные
материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте.
«Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
1.16.
«Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в
силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих
обязательства Сторон в Гарантийный срок.
1.17. «Субподрядчик» - любое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения
любой части Работ по Договору.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во
множественном числе.
1.15.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ и услуг
по Объекту в соответствии условиями настоящего Договора, включая:

выполнение Работ по техническому обслуживанию, указанных в приложении 1;

устранение дефектов/недостатков;

сдачу работ и выполнение Гарантийных обязательств.
2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ по
Договору выполнит за свой счёт и своими силами все Работы и услуги в объеме,
определенном в пункте 2.1. Договора и приложениями.
2.3. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности.
2.4. В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные
соглашения к Договору в письменной форме.
Статья 3. Стоимость работ по Договору
3.1. Общая стоимость работ по Договору, подлежащая оплате Подрядчику,
составляет
____________________________
рублей
(___________________________________________ рублей __________ копеек), в том числе
НДС 18% ______________ (______________________________ рублей __________ копеек).
Статья 4. Порядок и условия платежей
4.1. Оплата выполненных работ по осуществляется Заказчиком в течение 20
рабочих дней, следующих за датой подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки
выполненных работ и предоставления Заказчику оригиналов счета и счета-фактуры.
4.2. Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных
средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны
самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
Статья 5. Сроки выполнения Работ
5.1. Подрядчик обязуется начать работы по Договору 09 января 2013 г. и закончить
31 декабря 2013 г. Промежуточные сроки выполнения Работ по Этапам Работ равны
календарному месяцу.
5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести
изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по
согласованию Сторон в письменной форме.
РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика
В счет Стоимости, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:
6.1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора, указанные в
п. 2.1 настоящего Договора, в соответствии с Приложением 1, Нормативными
документами, Эксплуатационными документами на обслуживаемое оборудование, иными
условиями Договора, а также требованиями действующго законодательства Российской
Федерации. Любые отклонения от требований договора и Нормативных документов, в том
числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с
Заказчиком.
6.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых
профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг,
требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации.
6.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора
назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода
выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет Заказчику официальное
уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О.
Представителей, занимаемая должность, полномочия и срок их действия.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой подписания
Договора, представляет Заказчику список ответственных за выполнение работ лиц с
указанием всех разрешительных документов и допусков по охране труда и
электробезопасности. Лица, ответственные за проведение работ повышенной опасности,
перед фактическим допуском к работе проходят проверку знаний норм и правил
промышленной безопасности в комиссии Заказчика.
6.4. Устраняет в течение срока, зафиксированного в акте, оформленном в
соответствии со статьей 18 Договора, своими силами и за свой счет все дефекты
(недостатки) в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора и
являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Договору.
6.5. В течение Гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных
работ. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта
сдачи-приемки выполненных работ.
6.6. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями Нормативных
документов ведет техническую отчетную документацию.
6.7. До начала работ получает все необходимые согласования Заказчика и
компетентных органов власти и управления.
6.8. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в
целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей
среды, безопасности работающих.
Соблюдает на Объекте в течение всего срока действия Договора Экологическую
политику ОАО АК «Транснефть», все необходимые меры противопожарной, промышленной
безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и
безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ и
нормативными документами ОАО «АК «Транснефть», обеспечивает соблюдение
работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции
о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте Заказчика.
6.9. В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненных Работах в счет
стоимости Работ по Договору обязан приступить к их устранению, в том числе и в
нерабочее время, не позднее 3 (трёх) часов с момента уведомления ответственного
представителя Подрядчика на Объекте телефонограммой Заказчика, регистрируемой
Заказчиком в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Заказчика.
Уведомление об обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных работах должно быть
направлено Подрядчику также в письменном виде.
6.10. Несет полную материальную ответственность за утрату или повреждение
оборудования и иного имущества, переданных Заказчиком и оказавшихся во владении
Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.11. Обеспечивает возврат Заказчику в течение 10 дней по окончании работ
лома цветного металла и других демонтированных материалов, образующихся в результате
работ.
6.12. Подрядчик при заключении настоящего договора обязуется представить в
ООО «Востокнефтепровод» информацию путем надлежащего оформления приложения № 6
к настоящему Договору о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
том числе конечных собственников и выгодоприобретателей - физических лиц), а также о
лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов,
подтверждающих данную информацию. Изменения к представленной ранее информации о
собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов
Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется
представлять в ООО «Востокнефтепровод» по форме приложения № 6 к настоящему
Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения. Надлежащим
образом оформленное Приложение № 6 «Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)», является обязательной и
неотъемлемой частью настоящего договора.
Если какие-либо поля приложения № 6 к настоящему Договору не заполнены
соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим
образом.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом
представлены в ООО «Востокнефтепровод», последний вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков,
заявив о таком отказе за 15 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым.
При этом, все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного,
подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может
быть осуществлено ввиду расторжения договора.
Подрядчик согласен на раскрытие ООО «Востокнефтепровод» предоставленной
Подрядчиком информации по форме приложения № 6 к настоящему Договору, включая
содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы
государственной власти, ОАО «АК «Транснефть» и предоставляет ООО «Востокнефтепровод»
право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам
и ОАО «АК «Транснефть». Подрядчик, предоставляя ООО «Востокнефтепровод» информацию
по форме приложения № 6 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования
законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что
необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это
предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены.
Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными.
Статья 7. Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:
7.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке,
предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи,
предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
7.2. Обеспечивает проведение вводного инструктажа персонала Подрядчика по
месту производства Работ с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа».
7.3. Осуществляет приемку выполненных Работ.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Статья 8. Материалы
8.1. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору поставляет на Объект все
Расходные материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору.
Статья 9. Оборудование
9.1. Подрядчик своими силами и в счет стоимости работ по Договору доставляет на
Объект и хранит все оборудование, необходимое для выполнения Работ, выполняет его
ремонт и техническое обслуживание.
9.2. Оборудование должно быть в рабочем состоянии, пригодным для
предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения.
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 10. Режим работы
10.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ
устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
 соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на
обслуживаемых Объектах;
 безусловного исполнения технического задания Приложение 1;
 доступности
ответственных
представителей
Подрядчика
для
приема
телефонограмм в соответствии с п. 6.9. Договора.
Статья 11. Наряды-допуски
11.1. Проведение огневых, газоопасных и повышенной опасности работ на
взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска в
установленном порядке.
11.2. Порядок
оформления
и
выдачи
наряда-допуска
определяется
соответствующими Нормативными документами.
Статья 12. Учетная документация
12.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее последнего
числа каждого текущего месяца, оригиналы первичной учетной документации.
12.2. Первичная учетная документация включает в себя:
 акты сдачи-приемки выполненных работ;
 счет-фактуру на выполненные работы (услуги);
 технический отчет о выполненных работах.
Статья 13. Контроль качества выполнения работ
13.1. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением
в процессе выполнения Работ по техническому обслуживанию требований, установленных
в Нормативных документах.
13.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ
требованиям договора, законодательства и Нормативных документов Заказчика.
13.3. Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять
контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом положительные
результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо
обязательств по Договору.
Статья 14. Предотвращение повреждений и ущерба
14.1. Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения
предотвращения нанесения ущерба своими действиями, техническими средствами и
персоналом объектам, опознавательным знакам, близлежащим трубопроводам, сетям
электроснабжения, связи и прочим коммуникациям.
14.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во
время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей
электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а
также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, благоустройству, если этот
вред нанесен в результате его действий.
14.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных
претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут
возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих
обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае
возникновения таковых - примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших
у третьей стороны.
14.4. Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по
ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении
Подрядчиком правил производства работ.
Статья 15. Сдача-приемка выполненных Работ
15.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту сдачи-приемки
выполненных работ.
15.2. Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы акта сдачи-приемки
выполненных работ и счета-фактуры с сопроводительным письмом в срок не позднее
последнего числа текущего месяца.
15.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от
Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан направить
Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный
отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком
отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные
Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и
повторно направить Акт Заказчику в течение 3 дней от даты устранения замечаний.
15.4. Приемка выполненных Работ производится в соответствии с действующим
законодательством и Нормативными документами.
РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 16. Внесение изменений в состав Работ
16.1. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить техническое
задание (Приложение 1) изменения. Изменения технического задания и соответствующее
изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к Договору.
Если возникает необходимость изменения объема работ, Подрядчиком составляется
расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который согласуется
Заказчиком. Данный расчет вместе с Актом, составленным в соответствии с п.п. 17.3, 17.4
Договора, является основанием для формирования дополнительного соглашения на
увеличение либо уменьшение Стоимости работ по настоящему Договору.
Статья 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
17.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех)
календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при
обнаружении:
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения Работ и услуг;
 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают невозможность их
завершения в срок.
17.2. Подрядчик:
 не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1,
 либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о
прекращении Работ -не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику
соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
17.3. Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения
дополнительных работ, что влечет за собой изменение Стоимости работ по Договору,
Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ
составить Акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ.
17.4. Акт на производство дополнительных работ должен быть подписан Сторонами.
17.5. Подписанный Акт вместе с расчетом, оформленным в соответствии с п. 17.3
Договора, является основанием для подготовки соответствующего дополнительного
соглашения. Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ после подписания
дополнительного соглашения.
РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 18. Гарантии
18.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также расходных материалов
поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих Нормативных
документов, действующих в системе ОАО «АК «Транснефть». Гарантии качества
распространяются, в том числе, на Материалы, поставки Подрядчика, используемые при
выполнении работ по Договору на срок, определенный изготовителем, подтверждаемый
документально.
18.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с
требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией,
что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, сформированной
согласно п. 18.6 настоящего Договора, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный
срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
18.3. Если в соответствии с настоящим Договором результаты работ приняты
Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ в
целом.
18.4. Гарантия качества результата выполнения Работ предусмотренная
настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата Работы,
выполненные в рамках Договора.
18.5. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа либо
неправильной эксплуатации или ненадлежащего обслуживания или ремонта Объекта,
произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
18.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает
Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об
обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на
Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания Сторонами акта о выявленных
дефектах. В случае неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания
акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в
одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения
указанного письменного извещения Подрядчику либо с даты отправления по почте или
факсу.
18.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному
требованию Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных дефектах, своими силами и
за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся
следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае
необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
18.8. Срок гарантии в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с
допущенными дефектами в Работах начинает отсчитываться с момента возобновления
эксплуатации Объекта.
18.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных
дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его
устранения.
18.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах,
не устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то Заказчик вправе, без
ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки собственными силами
или силами других лиц. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты
предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению
недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции
затрат.
18.11. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте,
составляется Акт устранения недостатков.
Статья 19. Ответственность Сторон и санкции
19.1. За нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику по
его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за
каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
19.2. В случае просрочки оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает
Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за
каждый день просрочки.
19.3. За нарушение срока, указанного в п. 6.4, Подрядчик уплачивает Заказчику по
его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ с дефектами (недостатками)
за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
19.4. В случае если Заказчиком будет установлен факт повреждения Подрядчиком
во время выполнения Работ существующих зданий, объектов, близлежащих трубопроводов,
сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других
сооружений, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штрафную неустойку в
размере 500 000 рублей.
19.5. Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение
условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по
настоящему Договору, проводится письменно путем направления соответствующего
требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование
(претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату
получения (начисления) Сторонами доходов в виде неустойки и (или) иных санкций за
нарушение условий договорных обязательств.
19.6. Заказчик имеет право при нарушении работником Подрядчика либо
Субподрядчика правил безопасного производства работ, создающих угрозу аварии,
инцидента или несчастного случая на опасном производственном объекте, ограничить
доступ виновному лицу на объект до устранения вышеуказанных нарушений. Данные
ограничения не могут являться основанием для невыполнения условий п. 2.1 Договора.
Заказчик в течение одного рабочего дня письменно уведомляет Подрядчика об
ограничении доступа на объект виновного лица.
19.7. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы
20.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
20.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 21.1 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным
подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы
будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской
Федерации.
20.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 21.1, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Статья 21. Урегулирование споров. Арбитраж
21.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из
Договора или в связи с ним, урегулируются в претензионном порядке. При этом претензии
рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 10 (десяти) календарных дней,
следующих за датой их поступления.
21.2. При не урегулировании споров и разногласий в претензионном порядке, они
подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.
Статья 22. Особые условия
22.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
22.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой
новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно
подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
22.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют
силу.
22.4. Передача прав и обязанностей по договору, уступка прав требования может
быть произведена только по письменному согласованию другой Стороны.
Статья 23. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
23.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
31.12.2013, окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон
по нему.
23.2. Договор составлен в двух экземплярах: один экз. - для Заказчика, другой экз. для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 24. Приложения к Договору
24.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
24.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
Адреса и реквизиты сторон
Подрядчик:
Организация
Юридический адрес:
Почтовый адрес
ИНН/КПП
расчетный счет
в филиале
к/счет
БИК
Тел. факс:
Директор
________________
м.п.
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Восточно-Сибирские магистральные
нефтепроводы»
(ООО «Востокнефтепровод»)
Юридический адрес: 665734, Иркутская
область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул.
Олимпийская, дом 14.
Почтовый адрес: 665832, Иркутская область,
г. Ангарск, а/я 1604.
ИНН/КПП 3801079671/380102001
расчетный счет 40702810900060001109
в ОАО Банк ВТБ, г.Москва
к/счет 30101810700000000187
БИК 044525187
Тел./факс: (3955) 50-82-48, 50-82-15.
Генеральный директор
ООО «Востокнефтепровод»
________________ В.А. Бронников
м.п.
Приложение 1
Спецификация цен на диагностику, профилактическое обслуживание,
ремонтные работы и заправку/восстановление картриджей
Диагностика
Наименование
Диагностика ИБП
Диагностика КМА формата A3
Диагностика КМА формата А4
Диагностика коммутатора
Диагностика KVM коммутатора
Диагностика лазерного МФУ формата A3
Диагностика лазерного МФУ формата А4
Диагностика лазерного принтера формата A3
Диагностика лазерного принтера формата А4
Диагностика монитора CRT 14-15"
Диагностика монитора CRT 17-19"
Диагностика монитора CRT 20-22"
Диагностика монитора TFT 14-15"
Диагностика монитора TFT 17-19"
Диагностика монитора TFT 20-24"
Диагностика серверной клавиатуры с монитором
Диагностика ноутбука
Диагностика плоттера АО
Диагностика сервера
Диагностика системного блока
Диагностика сканера
Диагностика струйного принтера формата A3
Диагностика струйного принтера формата А4
Диагностика факсимильного аппарата
Диагностика цветного лазерного МФУ формата A3
Диагностика цветного лазерного МФУ формата А4
Диагностика цветного лазерного принтера формата A3
Диагностика цветного лазерного принтера формата А4
Диагностика терминала видеосвязи TANDBERG 1700МХР
Цена без учета НДС
(руб.)
шт.
шт.
Профилактическое обслуживание
Наименование
Профилактика ИБП
Профилактика КМА формата A3
Профилактика КМА формата А4
Профилактика коммутатора
Профилактика KVM коммутатора
Профилактика лазерного МФУ формата A3
Цена без учета НДС
(руб.)
Профилактика лазерного МФУ формата А4
Профилактика лазерного принтера формата A3
Профилактика лазерного принтера формата А4
Профилактика монитора CRT 14-15"
Профилактика монитора CRT 17-19"
Профилактика монитора CRT 20-22"
Профилактика монитора TFT 14-15"
Профилактика монитора TFT 1 7-19"
Профилактика монитора TFT 20-24"
Профилактика ноутбука
Профилактика серверной клавиатуры с монитором
Профилактика плоттера АО
Профилактика сервера
Профилактика системного блока
Профилактика сканера
Профилактика струйного принтера формата A3
Профилактика струйного принтера формата А4
Профилактика факсимильного аппарата
Профилактика цветного лазерного МФУ формата A3
Профилактика цветного лазерного МФУ формата А4
Профилактика цветного лазерного принтера формата A3
Профилактика цветного лазерного принтера формата А4
Ремонтные работы
Наименование
Ремонт ИБП
Ремонт КМА формата A3
Ремонт КМА формата А4
Ремонт коммутатора
Ремонт KVM коммутатора
Ремонт лазерного МФУ формата A3
Ремонт лазерного МФУ формата А4
Ремонт лазерного принтера формата A3
Ремонт лазерного принтера формата А4
Ремонт монитора CRT 14-15"
Ремонт монитора CRT 17-19"
Ремонт монитора CRT 20-22"
Ремонт монитора TFT 14-15"
Ремонт монитора TFT 17-19"
Ремонт монитора TFT 20-24"
Ремонт ноутбука
Ремонт серверной клавиатуры с монитором
Ремонт плоттера АО
Ремонт сервера
Цена без учета НДС
(руб.)
1 кат.
2 кат.
3 кат.
Ремонт системного блока
Ремонт сканера
Ремонт струйного принтера формата A3
Ремонт струйного принтера формата А4
Ремонт факсимильного аппарата
Ремонт цветного лазерного МФУ формата A3
Ремонт цветного лазерного МФУ формата А4
Ремонт цветного лазерного принтера формата A3
Ремонт цветного лазерного принтера формата А4
Ремонт нестандартного оборудования
Ремонт терминала видеосвязи TANDBERG 1700МХР
Заправка/восстановление картриджей и информации с жесткого диска (без учета
стоимости материалов и запчастей)
Цена без учета НДС
Наименование
(руб.)
Заправка картриджа лазерного принтера/МФУ формата А4
Заправка картриджа лазерного принтера/МФУ формата A3
Заправка картриджа копировального аппарата формата А4
Заправка картриджа копировального аппарата формата A3
Восстановление картриджа лазерного принтера формата А4
Восстановление картриджа лазерного принтера формата A3
Восстановление информации с жесткого диска программным
комплексом РС3000
Начальник ОИТ
П.Г. Зинец
Приложение 2
Спецификация цен на материалы, запасные части и комплектующие
Наименование, марка, тип и т.п.
Девелопер тип 26 Aficio 2035/2045/3035/3045/МВ 9135/45/445 (300 000 коп.)
Фотобарабан HP LJ 1010/1012/1015/3050/3055 Q2612
Фотобарабан HP LJ 2035/2055 СЕ505
Фотобарабан HP LJ 3005/M3027/3035MFP Q7551
Фотобарабан IIP LJ 5L/6L/Canon FX-3
Фотобарабан HP LJ M5035MFP Q7570
Фотобарабан HP LJ P2015 Q5949/7553
Фотобарабан Samsung ML3050/3470/SCX5530
Блок Фотобарабана ч/б тип 7200/7300F (40 ООО коп)
Блок Фотобарабанов цветных тип CL7200/7300A( комплект из 3-х
барабанов)(40 ООО коп)
Блок проявки (девелопера) черный тип CL7200/7300D (80 000 коп)
Блок термического закрепления тип CL7200/7300C (80 000 отпечатков (доля
цвета 50%)
Блоки проявки (девелопера) цветных ( 3 шт./компл) тип CL7200/7300B (80 000
коп)
Бункер отходного тонера 3800Е для RICOH AP3800C/CL7000/7100 (50 000
коп.А4)
Комплект подающих роликов тип 3800Н для RICOH AP3800C/CL7000 (150
000 коп.А4)
Ремень переноса в сборке CL7300 В1803780
Узел очистки ленты модуля переноса Ricoh CL7300 В1803830
Помпа, блок подачи тонера в сборе Ricoh CL7200/ МВ935 В1803356
Комплект переноса изображения HP CLJ 5500/ 5550 С9734В/ RG5-7737/ RG56696/ С9734А / Q5935A
Набор роликов RF5-3340 Roller Kit 5550 (Зшт в комплекте)
Цена без учета
НДС (руб.)
Наименование, марка, тип и т.п.
Тормозная площадка RF5-3865 CLJ 5550 RF5-3865
Узел закрепления в сборе HP CLJ 5550 Q3985A / Q3985-67901/RG5-7692
Барабан СВ384А Drum HP Color LJ CP6015/CM6030/6040 black (o)
Барабан CB385A Drum HP Color LJ CP6015/CM603 0/6040 cyan (o)
Барабан CB386A Drum HP Color LJ CP6015/CM6030/6040 yellow (o)
Барабан CB387A Drum 1 IP Color LJ CP6015/CM6030/6040 magenta (o)
Комплект закрепления HP Color LaserJet Q3931-67915/ CB458A
Комплект роликов АДФ HP Color LaserJet CE487A ADF Roller Kit
Комплект роликов в сборе HP Color LaserJet CB459A Roller Kit
Ремкомплект модуля переноса HP Color LaserJet CB463A Transfer Kit
Емкость для отработанных чернил МС-07 Canon imagePROGRAF 1PF-700/710
Печатающая головка PF-03 для CANON imagePROGRAF IPF500/600/610/700/710/5000/5100/6100/8000/9000
Плата форматирования PCA-Formatter LJ M2727nf/nfs MFP CC370-60001
Ролик захвата из кассеты HP LJ 1320/ 1160/ Р2015/ 3390/2727 RL1-0540
Узел закрепления в сборе HP LJ Р2015/ Р2014/2727 RM1-4248
Комплект ролика подачи (ADF) paper pick-up roller assembly [5851-3580]
Входной лоток автоподатчика в сборе Q3948-60214 LJ 3050/3052/3055/CLJ
2820/2840 Q3948-60145
Плата форматирования HP LJ 3055 Q7529-60002
Площадка тормозная автоподатчика hp LaserJet 3050/3052/3055/3390,
Automatic document feeder (ADF) paper pick-up roller assembly [Q2665-60125]
Ролик автоподатчика в сборе hp LaserJet 3050/3052/3055/3390, Automatic
document feeder (ADF) paper pick-up roller assembly [5851-3580J
Ролик подачи бумаги HP 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030 (0) RL10266
Термопленка HP LJ 1010/1012/1200/2015/3015/3020/3055/3390/3380 (o)
Цена без учета
НДС (руб.)
Наименование, марка, тип и т.п.
Узел закрепления в сборе HP LJ 3050/ 3052/ 3055 RM1-3045
Печатающая головка Print Head [F095001] Stylus Photo 800/1800 F095000
Площадка отделения RM1-6397-000CN -Separation pad asscmbh P2055dn
Ролик подачи в сборе RM1-6414-000CN -Paper pickup roller assembly P2055dn
Термоузел в сборе 220V RM 1-6406-000CN -Fusing Assembly
Форматтер CC528-60001 -Formatter (main logic) board -For the LaserJet P2055dn
Комплект переноса изображения HP CLJ CP2025, RMI-4852
Плата форматера CB492-60002 Formatter (Main logic) board - For CP2025
Ролик захвата бумаги HP CP2025 RM 1-4426
Термо>зел в сборе RM 1-6739-040CN Fusing assembly CP2025
Плата форматирования сетевая LJ P2015N Q7805-60002
Ролик подачи в сборе HP 1320/1160/Р2015 (О) RL1-0540
Узел закрепления в сборе HP LJ Р2015/ Р2014/2727 RM1-4248
Плата форматтера Q7819-61009 Formatter (main logic) board HP Laserjet
M3035/M3027
Разделительная площадка (PAD SEPARATION) RC1-0939-000
Ролик захвата бумаги RL1-1370 LJ Р3005/ М3027 / М3035
Ролик подачи АДФ в сборе СВ414-67918 ADF feed roller assembly
Узел закрепления FIXING ASSY (RM1-3741-000)
Автоподатчик в сборе ASSEMBLY ADF LJ МЗ027/M3035 СВ414-67926 /
СВ414-67919
Шестерня Gear 20Т RU5-0957-OO0CN
Автоподатчик в сборе СВ534-67901 Assy ADF PACK СВ534-67901 LJ Ml522
Блок сканера (лазер) RM 1 -4724 LJ M1522MFP (О)
Цена без учета
НДС (руб.)
Наименование, марка, тип и т.п.
Входной лоток автоподатчика в сборе Q3948-60214 LJ 3050/3052/3055/CLJ
2820/2840 Q3948-60145
Планшетный сканер СВ534-67903 PKG FGI ASSY LJ Ml 522
Плата форматирования СС368-60001 LJ M1522MFP, PCA-Fonnatter (для
моделей с факсом)
Ролик захватав 1-1497 LJ М1522 MFP/P1505
Тормозная площадка RM1-4207 LJ P1505/N/M1522MFP SEPERATION PAD
ASSY
Двигатель привода сканера HP LJ Ml 522/ М2727 Q3948-60186
Узел закрепления в сборе RM 1 -4726 LJ М1522/М1120 RM1-4729, RM1-8073
Автоподатчик в сборе Replacement ADF Assembly- LJ M5035 mfp 07829-67939
Плата форматера Kit-LJ M5035/M5025 MFPQ7565-67906/Q7565-67910
Ремкомплект HP LJ M5025 / M5035 Q7833A HP 220V preventative maintenance
kit
Ремкомплект HP LJ M5025 / M5035 для ADF Q7842A HP ADF maintenance kit
Ролик захвата (лоток 2,3) M5025 / M5035 Q7829-67930
Ролик отделения (лоток 2,3) М5025 / М5035 Q7829-67929
Ролик подачи из 500-листовой и 1500-листовой кассеты М5035 RM1-0037020CN
Узел закрепления в сборе, FUSER 220V for HP LaserJet MFP 5025/5035 RM 13008
Узел привода блока закрепления LJ М5025/М5035 FIXING DRIVE ASSY RM
1-2963
Шестерня 133T LJ MFP M5025 / M5035 RU5-0546
Шестерня 96T/52T LJ MFP M5025 / M5035 GEAR 96T/52T RU5-0548
Лампа сканирования - FLUORESCENT LAMP Q1277-60013
Мотор поднятия прижимного узла в сборе Starwheel motor assembly [Q671867017]
Стекло сканирования Q1277-60014 Scanner glass pane -HPDJT1100MFP
Ремкомплект (Preventive maintenance kit) Q6683-67008
Цена без учета
НДС (руб.)
Наименование, марка, тип и т.п.
Ремкомплект Q6687-67008. HP Printer Maintenance Kit
C9370A Cartridge HP №72 DsgJ T610/T1100 photo black 130ml
C9371A Cartridge HP №72 DsgJ T610/T1100 cyan 130ml
C9372A Cartridge HP №72 DsgJ T610/T1100 magenta 130ml
C9373A Cartridge HP №72 DsgJ T610/T1100 yellow 130ml
C9374A Cartridge HP №72 DsgJ T610/T1100 gray 130ml
C9380A Printhead HP №72 DsgJ T610/T1100 gray/photo black
C9383A Printhead HP №72 DsgJ T610/T1100 magenta/cyan
C9384A Printhead HP №72 DsgJ T610/T1100 matte black/vellow
C9730A Cartridge HP Color LJ 5500/5550 black (o)
C9731A Cartridge HP Color LJ 5500/5550 cyan (o)
C9732A Cartridge HP Color LJ 5500/5550 yellow (o)
C9733A Cartridge HP Color LJ 5500/5550 magenta (o)
Тонер HP 1018/1020 120rp.
Тонер HP 1 100 140 rp.
Тонер для HP2015/M3027'M3035 330 гр.
Тонер для МФУ HP M5035MFP 780 гр.
Тонер для принтера HP CLJ 5550 350 гр. цветной
Тонер для принтера HP CLJ 5550 350 гр. черный
Картридж голубой СС531А
Картридж жёлтый СС532А
Картридж Black Q7551А
Цена без учета
НДС (руб.)
Наименование, марка, тип и т.п.
Картридж СВ380А Cartridge black
Картридж СВ381А Cartridge blue
Картридж СВ382А Cartridge Yellow
Картридж CB383A Cartridge Purple
Картридж Color, HP №134 (C9363H)
Картридж Photo, HP №138 (C9369H)
Картридж чёрный CC530A (о)
Картридж чёрный СЕ505А (о)
Картридж чёрный Q2612A (о)
Картридж чёрный Q7553X (7000 страниц) (о)
Картридж чёрный, НР№131 (С8765Н) (о)
Картридж пурпурный СС533А (о)
Тонер HP LJ P2035/2055 фл, 290 г. Static Control.
Тонер MB 938/935N MOD (Black) черный
Тонер MB 938/935N MOD (Cyan) бирюзовый
Тонер MB 938/935N MOD (Magenta) розовый
Тонер MB 938/935N MOD (Yellow) желтый
Тонер Samsung ML3050/3470/SCX5530/Xerox Phaser 3428/3635 фл. 260r Static
Control
Тонер для картриджей MB 9316 160 гр.
Тонер для картриджей MB ОС 116F
Тонер для цветного принтера HP Laser Jet Color 1600 (красный)
Тонер для цветного принтера HP Laser Jet Color 1600 (черный)
Цена без учета
НДС (руб.)
Наименование, марка, тип и т.п.
Тонер для цветного принтера HP Laser Jet Color 1 бОО(желтый)
Тонер для цветного принтера HP Laser Jet Color 1600(синий)
Тонер тип 3210D Aficio 2035/2045/3035/3045/МВ 9135/45/445 (24 000 коп.)
Microsoft Basic Optical mouse Black, USB (P58-00041), RTL или аналог
Microsoft Wired 200 Keyboard USB Black (JWD-00002) RTL или аналог
Microsoft Wireless 2000 Mouse USB (3btn+Roll. BlueTrack. 2.4ГГЦ) (36D-00005)
RTL или аналог
Блок питания 400W ATX "FSP" ATX-400PNF OEM (ATX 12V,Passive
PFC,W/P4,P 1=20+4 pin,8cm fan,230V,W/SATA) или аналог
Блок питания 350W ATX "FSP" ATX-350PAF OEM (ATX 12V, Passive PFC,
W/P4, rev.2.0, 8cm fan, 230V, W/SATA) или аналог
Блок питания HP DL380 (G5) / DL385 Hot Plug Redundant Power Supply Module
- IEC
Блок питания HP ML350 G5 / ML370 G5 / DL380 G5 Hot Plug Redundant Power
Supply Module - IEC
Блок питания HP ML570 G5 / DL580 G3 Hot Plug Redundant Power Supply (IEC)
Вентилятор CPU для Socket-775
Вентилятор для сервера HP DL380 G5 Hot-plug fan, 60-mm (407747-001)
Вентилятор для сервера HP DL580 G5 Hot-plug fan, 120-mm (449430-001)
SATA 500Gb Seagate Barracuda 7200.12 (ST500DM002) {Serial ATA III, 7200
rpm, 16mb buffer} или аналог
Жесткий диск HDD SATA 160Gb Seagate Barracuda 7200.11 (ST3160813AS)
(Serial ATA II, 7200 rpm, 8mb buffer) или аналог
Жесткий диск hp 300GB hot-swap Ultra320 universal SCSI hard drive - 15,000
RPM, 1 inch form factor (411089-B22) [411261-001]
Жесткий диск 2.5" WD SATA 500Gb WD Scorpio Blue WD5000BEVT или
аналог
Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital Caviar Black 7200rpm
[WD5001AALS] Cache 32MB или аналог
Кабель для соединения USB 2.0 1.8м А-В зол.конт, экранированный, черный
[CCP-USB2-AMBM-6]
Модуль оптический Nortel 1-порт 1000Base-SX Small Form Factor Pluggable
GBIC (mini-GBIC, тип коннектора: LC)
Оперативная память Kingston DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz
[KVR800D2N6/2G(SP/BK)] или аналог
Цена без учета
НДС (руб.)
Наименование, марка, тип и т.п.
Цена без учета
НДС (руб.)
Оперативная память Kingston DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz [KVR800D2N61G] или аналог
Оперативная память Kingston DDR-II 1GB (PC2-5300) 667MHz
[KVR667D2N5/1G(SP)] Или аналог
Оперативная память Kingston DDR-II 512MB (PC2-6400) 800MHz
[KVR800D2N6-512] Или аналог
Оперативная память HP 2GB Fully Buffered DIMM PC2-5300 2x1GB DDR2
Memory Kit
Оперативная память HP 8GB Fully Buffered DIMM PC2-5300 2x4GB DDR2
Memory Kit
Оперативная память Hynix 2GB 2Rx8 PC3-106001) или аналог
Оптический привод Sony NEC DVD-R W/+RW AD-7241S-0B,Black (OEM)
(DVD:+RW/DLRW/DL 8x/2.4x/12x,-RW/DLRW/DL 6x/2x/12x,SATA) или
аналог
Оптический привод DVD-ROM Sony NEC DDU-1681S Black (DVD:18x,
CD:48r, int., SATA) OEM или аналог
Фильтр сетевой типа Pilot - S (5 евро, 1 росс.) 3 м или аналог
Адаптер AgeStar 2.573.5" SATA/IDE -> USB или аналог
ВМ8050 - Переходник USB - COM (RS232C) или аналог
Блок барабана [Q3964-67901] HP Color LJ 2550/2820/2840
Начальник ОИТ
П.Г. Зинец
Инструкция для Участника закупки по подготовке заявки на участие в
закупке (запрос котировок) на выполнение работ, оказание услуг ООО
«Востокнефтепровод»
1. Общие положения
1.1 Предмет закупки
1.1.1 Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение полного комплекса
работ и услуг, включая поставку материалов и оборудования согласно разделительной ведомости поставки
между Заказчиком и Подрядчиком, включая испытания, сдачу объектов в эксплуатацию и исполнение
обязательств в гарантийный период, по объектам лота.
Подробное описание предмета закупки, характеристика района выполнения работ (оказания услуг),
объемы работ, услуг, спецификации материалов и оборудования приведены в Технической части документации
о закупке.
1.2 Условия финансирования
1.2.1 Финансирование работ (услуг) осуществляет Заказчик.
2. Условия и порядок проведения конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок)
2.1. Подготовка проведения конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок).
2.1.1. Организатор закупки вправе до вскрытия заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), провести конференции с Участниками закупки, на которых доводятся
разъяснения условий проведения конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), требований
документации о закупке. К участию в конференции приглашаются все Участники закупки, получившие к этому
моменту документацию о закупке.
2.2. Дата, время и место представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок)
2.2.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок),
подписанная уполномоченным лицом Участника закупки, должна быть представлена до истечения срока,
указанного в извещении о закупке.
Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), в запечатанном
виде должна быть представлена посыльным с сопроводительным письмом и доверенностью на право
представления заявки. В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех документов
заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок). Коммерческая часть заявки
на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) предоставляется в запечатанном
конверте. Конверт должен быть опечатан печатью организации.
2.2.2. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок),
полученная после установленного срока их предоставления, возвращается Участникам закупки (в
нераспечатанном виде). В случае отправки предложения по почте Участник закупки принимает на себя
ответственность за представление заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) в срок, указанный в подпункте 2.2.1.
2.3. Продление срока представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок).
2.3.1. Продление срока представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) может быть осуществлено по усмотрению Заказчика. Участник закупки, представивший и
зарегистрировавший свою заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) к
моменту извещения о продлении срока представления заявок, имеет право до истечения нового срока вносить
изменения в свою заявку на участие в конкурсе (аукционе).
2.4 Плата за предоставление документации о закупке
2.4.1 Заказчик устанавливает плату за предоставление документации о закупке. Размер платы за
предоставление документации о закупке предусматривается в извещении о проведении закупки, либо в
приглашении.
2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе)
2.5.1.Участник закупки может представить в качестве обеспечения своей заявки на участие в
конкурсе (аукционе) документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
(аукционе). Денежная сумма подлежит перечислению организатору закупки не позднее срока представления
заявки. В графе «назначение платежа» платежном поручении указывается: «Для обеспечения заявки на участие
в конкурсе (аукционе) по лоту №
(наименование лота).
2.5.2 В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
(аукционе), Организатор закупки предоставляет участнику конкурса (аукциона) форму «Подтверждение
согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в конкурсе» (форма 2.1). Каждый Участник закупки,
подающий заявку на участие в конкурсе (аукционе), подписывает и заверяет печатью форму «Подтверждение
согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе)».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе) применяется для обеспечения исполнения
обязанности Участника закупки по заключению договора, по предоставлению откорректированного по
результатам второго этапа конкурса заявки, по предоставлению банковской гарантии исполнения условий
договора, по отзыву своей заявки на участие в закупке.
2.5.3. Размер обеспечения определяется в зависимости от цены заявки на участие в конкурсе
(аукционе) согласно приведенной ниже таблице.
Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе) без учета НДС,
Размер обеспечения, руб.
млн. руб.
Свыше 1,0 до 10,0 включительно
30 000
Свыше 10,0 до 30,0 включительно
150 000
Свыше 30,0
250 000
2.5.4. Сумма обеспечения может быть удержана в следующих случаях:
- Участник закупки отзовет свою заявку на участие в закупке в течение 60 дней с даты, определенной
для вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке;
- Участник закупки, уведомленный о признании его победителем закупки в течение срока действия
заявки на участие в конкурсе, откажется подписать договор, в отношении которого объявлен конкурс
(аукцион);
- Участник закупки не представляет в течение 2 рабочих дней откорректированную по результатам
пошагового понижения стоимости заявку на участие в конкурсе (аукционе);
- Участник закупки не представит банковскую гарантию исполнения условий договора в срок,
предусмотренный договором, в отношении которого объявлена закупка.
2.5.7 Организатор закупки осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в закупке
Участникам закупки, не признанным Победителями закупки по итогам проведения закупки, в течение 10
рабочих дней с даты поступления соответствующего письменного обращения Участника;
2.5.8 Организатор закупки осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в закупке
Победителю закупки не ранее чем через 10 рабочих дней с даты подписания Победителем договора, на
основании соответствующего письменного обращения Победителя
2.6. Представление и прием заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
2.6.1 Участник закупки может представить только одну заявку на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) либо самостоятельно, либо в составе коллективной заявки. Участник
закупки, представивший больше одной заявки, отстраняется от участия в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) по всем заявкам.
2.6.2 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) с комплектом
документов, подготовленным в соответствии с требованиями настоящей инструкции, должна быть
представлена до истечения срока и по адресу, указанному в извещении.
2.6.3 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) должна быть
предоставлена посыльным либо по почте с сопроводительным письмом. В приложении к сопроводительному
письму следует указать перечень всех предоставляемых документов.
В случае предоставлении заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) посыльным необходимо при себе иметь доверенность на право ее предоставления.
2.6.4 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), полученные
после установленного срока их предоставления, возвращаются Участникам закупки (в нераспечатанном виде).
В случае отправки Заявки на участие в конкурсе по почте Участник закупки принимает на себя
ответственность за ее предоставление в срок, указанный в Извещении.
2.7. Дата и место вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.7.1 Процедура вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) состоится во время и по адресу, указанному в извещении. В случае
изменения времени и места проведения процедуры вскрытия конвертов Участники закупки извещаются
(письменно) дополнительно.
2.7.2 На процедуре вскрытия конвертов могут присутствовать не более двух представителей от
каждого из Участников закупки, при условии предъявления доверенности от организации на право присутствия
на процедуре вскрытия.
2.8 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе или внесения изменений
2.8.1 Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок), вправе изменить или отозвать поданную им заявку на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией
конвертов с заявками на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) (времени,
указанном в извещении о закупке).
2.9 Представление коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок)
2.9.1 В случае представления коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) от объединений юридических лиц с указанием лидера ответственность по
всем обязательствам и рискам, возникающим в процессе конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса
котировок), несет лидер, представляющий заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок).
2.9.2 К коллективной заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) прилагается Соглашение между участниками с распределением видов и объемов работ, услуг по
исполнителям и указанием одного из участников Соглашения в качестве полномочного представителя (лидера)
для заключения и реализации договора.
2.9.3 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) от
объединений юридических лиц, в которых не указаны конкретные исполнители работ, услуг, к рассмотрению
не принимаются.
2.10. Срок действия заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок)
2.10.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) должна
быть действительна в течение 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками, указанной в
извещении о закупке на официальном сайте.
Если срок представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) продлевается, и Участник закупки представляет свою заявку на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) в течение продленного срока, то заявка должна быть действительна в
течение 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), указанной в извещении о закупке на официальном сайте об изменении срока
предоставления заявки.
2.11. Право собственности на документацию и конфиденциальность
2.11.1 Все представленные заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) и включенные в них документы после их рассмотрения не возвращаются Участникам закупки за
исключением обеспечения, указанного в пункте 2.4
2.11.2 Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того, представляют
они заявку на участие конкурсе или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом.
2.11.3 Заказчик, Организатор закупки и Конкурсная комиссия обязаны соблюдать
конфиденциальность информации, содержащейся в заявке на участие в конкурсе Участника закупки.
2.11.4 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
возвращаются Участнику закупки (в нераспечатанном виде) в случае отзыва заявки Участником закупки до
истечения срока представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок).
2.12 Внесение изменений в документацию о закупке
2.12.1. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения
положений такой документации размещаются Заказчиком, Организатором закупки на официальном сайте не
позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления
указанных разъяснений. В случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены
позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 дней.
2.12 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок)
2.12.1
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям документации о
закупке и принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок).
2.12.2
С целью обеспечения качественного выполнения работ, оказания услуг устанавливаются
следующие требования к Участникам закупки:
- Участник закупки должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном
порядке;
- в отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он
не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное
производство;
- деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги, для выполнения которых
он привлекается;
- обладание Участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если, в связи с исполнением договора, Заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;
- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период:
- отсутствие у Участника закупки просроченной задолженности перед организациями системы
«Транснефть», неисполненных обязательств, срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев,
неисполненных судебных решений;
- в отношении Участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены
уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к
предмету закупки;
- Участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный персонал, способный
оказать услуги, выполнить работы в объеме, предусмотренном документацией о закупке;
- Участник закупки должен иметь в собственности (либо частично в аренде) достаточную для
выполнения работ, услуг технику и оборудование;
- отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется ФАС
России.
2.12.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) Конкурсная комиссия не допускает к дальнейшему участию в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) Участников закупки в случае:
- не предоставления установленных документацией о закупке документов;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
требованиям документации о закупке;
- несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.12.2 настоящей инструкции;
- установления недостоверности сведений, предоставленных Участниками закупки;
- превышение начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в том числе попозиционное;
- непредоставления информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров
(в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.
2.12.4 Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную
задолженность перед организациями системы «Транснефть», неисполненные обязательства, срок исполнения
которых просрочен более чем на 6 месяцев, не исполненные судебные решения.
2.12.5 Конкурсная комиссия имеет право потребовать от Участника закупки письменных разъяснений
по представленной заявке, дополнительных сведений и других документов. При отсутствии ответов от
Участника закупки. Конкурсная комиссия имеет право принять решение на основании имеющихся документов.
Разъяснения, дополнительные сведения и другие документы не должны изменять условия
представленной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.12.6 Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Заказчик.
Организатор закупки вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в закупке производственных
возможностей Участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением
соответствующего акта проверки до подведения итогов конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса
котировок).
2.13. Оценка заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
2.13.1 Оценка заявок Участников закупки в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) осуществляются в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в документации о
закупке.
2.14 Право Конкурсной комиссии
2.14.1 Конкурсная комиссия оставляет за собой право выбрать победителем любого Участника
закупки, предложившего лучшие условия выполнения работ, услуг по совокупности критериев, указанных в
документации о закупке.
2.14.2. В случае, если все участники закупки участвующие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) превысили начальную (максимальную) цену договора (цену лота)
Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки и провести повторный конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок).
2.14.3 В случае несоответствия заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) Участников закупки требованиям документации о закупке только в части превышения
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) Организатор закупки вправе принять решение о допуске
Участника закупки к процедуре пошагового понижения стоимости (при проведении конкурса, аукциона).
2.14.4
При выборе подрядных организаций, исполнителей работ, услуг путем проведения
конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок) предпочтение отдается Участникам закупки,
зарегистрированным на территории Российской Федерации, либо иностранным компаниям, заявившим
наибольший уровень участия российских предприятий в качестве субподрядчиков.
2.15.Действия по итогам конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок)
2.15.1 В течение двух рабочих дней после утверждения результатов конкурса (аукциона, запроса
предложений, запроса котировок), Конкурсная комиссия направляет Победителю закупки письменное
уведомление о признании его Победителем закупки с приглашением к заключению договора на условиях,
содержащихся в документации о закупке и его заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) и направляет уведомления остальным Участникам закупки.
2.15.2 В случае не подписания Победителем закупки договора в срок, установленный в извещении о
закупке, Победителем признается следующий Участник закупки или конкурса (аукциона, запроса предложений,
запроса котировок) признается несостоявшимся.
2.15.3 После проведения 2-го этапа конкурса (аукциона) Победитель закупки обязан не позднее 2-х
рабочих дней с момента принятия решения по результатам конкурса (аукциона) предоставить в Конкурсную
комиссию откорректированную заявку на участие в конкурсе (аукционе) по результатам пошагового
понижения стоимости.
3. Требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок)
3.1. Язык и денежные единицы заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
3.1.1 Все документы, имеющие отношение к заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), и вся переписка по конкурсу (аукциону, запросу предложений, запросу
котировок) ведется на русском языке.
3.1.2 Все денежные расчеты должны быть представлены в рублях Российской Федерации или
пересчитаны в рубли РФ по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на день
оформления.
3.2. Требования к оформлению и подписанию заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок)
3.2.1 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) состоит из
двух частей: Коммерческой и Квалификационно-технической. Каждая часть заявки должна быть представлена в
одном экземпляре: «оригинал».
3.2.2. Документы каждой части заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени Участника закупки (в
случае подписи заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не первым
лицом - представить заверенную копию или оригинал доверенности на право подписи заявки на участие в
конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), пронумерованы, сброшюрованы, вложены в
отдельные конверты (всего два конверта) и сопровождены описью представленных документов с указанием
номеров страниц. При этом конверт с Коммерческой частью заявки на участие в конкурсе должен быть
запечатан и опечатан печатью организации.
Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного
копирования при оформлении документов заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) не допускается.
Все конверты должны быть соответственно подписаны.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (КОНКУРСЕ (АУКЦИОНЕ, ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК) ООО ВОСТОКНЕФТЕПРОВОД»
/наименование Заказчика/
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ДАТЫ, УКАЗАННОЙ В ИЗВЕЩЕНИИ О ЗАКУПКЕ ПО ЛОТУ
Лот №. «
/№ лота и название, как указано в извещении// Наименование части Заявки на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок)
Коммерческая или Квалификационно-техническая часть «Оригинал»
Участник закупки:
(полное название организации)
(адрес, телефон, факс, e-mail).
3.2.3 Все внутренние конверты запечатываются во внешний конверт, на котором должна содержаться
следующая надпись:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (КОНКУРСЕ (АУКЦИОНЕ, ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК) ООО ВОСТОКНЕФТЕПРОВОД»»
/наименование Заказчика/
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ДАТЫ, УКАЗАННОЙ В ИЗВЕЩЕНИИ О ЗАКУПКЕ ПО ЛОТУ
Лот №. «
/№ лота и название, как указано в извещении/
Участник закупки:
(полное название организации)
(адрес, телефон, факс, e-mail).
3.2.4 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не должны
содержать никаких противоречащих требованиям документации о закупке положений в отношении объемов
работ, услуг, условий, основных конструктивных решений и технологических требований, предусмотренного
срока выполнения работ, оказания услуг, а также указанной цены заявки.
3.2.5 Таблицы и формы в составе заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) должны быть заполнены по всем графам.
3.2.6 При подготовке заявки на участие в конкурсе (аукционе) колонтитулы и примечания к
формам Инструкции удаляются. Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена.
В формы, которые Участник закупки не применяет, должна быть внесена запись: "Форма не применяется по
причине".
3.2.7 Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок), несет Участник закупки.
3.3. Документы, составляющие заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
3.3.1.
Коммерческая часть:
- заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) - по форме 1;
- приложение 1 к форме 1 (в случаях, если Лот состоит из нескольких объектов) - используется при
оформлении заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- подтверждение согласия с условиями договора - по форме 2 используется при оформлении заявки
на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- график выполнения работ, услуг - по форме 3 используется при оформлении заявки на участие в
конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- расчет цены заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) по форме 4;
3.3.2.
Квалификационно-техническая часть:
- соглашение между участниками коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) (в случае подачи коллективной заявки на участие в конкурсе);
- договор (Протокол. Соглашение) о намерениях между Подрядчиком и привлекаемыми
субподрядчиками;
3.3.3 При осуществлении закупки путем проведения запроса предложений (запроса котировок) в
составе документов предоставляются следующая информация и формы:
- общие данные Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения) - по форме 5;
- заверенные Участником закупки копии учредительных документов организации (устав,
свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
решение о назначении руководителя, приказ о вступлении в должность руководителя, приказ о назначении
главного бухгалтера с подписью назначаемого сотрудника, карточка с образцами подписи и печати, договор об
учреждении (при наличии));
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за три
месяца до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений в соответствии с
извещением/приглашением, а также копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных
предпринимателей).
- перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам) на право
осуществления деятельности (форма 6) и Перечень разрешительных документов на право выполнения работ,
являющихся предметом закупки Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения) (форма 6а);
- ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам) на право выполнения работ, являющихся
предметом закупки, сертификаты, свидетельства Участников закупки и субподрядчиков (в случае их
привлечения);
- - сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за три
предшествующих ему календарных года - по форме 7;
- - копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего года и за три
предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой инспекцией;
- - оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав кредиторской
задолженности на конец прошедшего календарного года или иная расшифровка кредиторской задолженности
по видам задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода и на конец прошедшего
календарного года.
- - справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у Участника закупки просроченной
задолженности по налогам и сборам по состоянию на последнюю отчетную дату;
- - документы, подтверждающие, что у Участника закупки отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер который превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период (письменное подтверждение Участника закупки);
- опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объему работ, услуг за последние три
года по форме 8, с обязательным приложением отзывов Заказчиков;
- сведения о персонале, имеющимся в организации в т.ч. предполагаемом для выполнения работ,
услуг по предмету закупки – по форме 9;
- перечень, машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации, в т.ч. предполагаемых
для выполнения работ, услуг по предмету закупки – по форме 10;
- список субподрядчиков (в случае их привлечения) - по форме 11;
- договор (Протокол, Соглашение) о намерениях между Подрядчиком и привлекаемыми
субподрядчиками;
- ведомость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (на бумажном носителе, а
также на электронном носителе (в формате разработки)) – по форме 12;
- сведения о материально-техническом обеспечении служб контроля качества выполняемых работ,
включая лаборатории – по форме 13;
- сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах ОАО «АК
«Транснефть» и организаций системы «Транснефть» - по форме 14;
- перечень документов по охране труда и охране окружающей среды – по форме 15;
- документы, подтверждающие, что в отношении Участника закупки не проводится процедура
банкротства (справка из Арбитражного суда), Участник закупки не находится в процессе ликвидации (выписка
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в отношении Участника закупки не назначено административное приостановление
деятельности (справка из федеральной службы судебных приставов) или письменное подтверждение Участника
закупки по всем рассматриваемым случаям, дата выдачи которого не превышает 30 суток с даты приема заявки
на участие в запросе предложений;
- документы, подтверждающие, что у Участника закупки отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за последний календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период (письменное подтверждение Участника закупки);
- - сведения
в отношении
всей
цепочки
собственников,
включая бенефициаров
(в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы
контрагента - по форме 16;
- - документы, подтверждающие информацию в отношении всей цепочки собственников
Участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о
лицах, входящих в исполнительные органы контрагента: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и иные документы;
- - согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных – по форме 17.
3.4. Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
3.4.1 Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
должна включать все затраты Участника закупки, связанные с обязательствами по выполнению всех видов
работ и услуг по предмету конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), а также уплату всех
налогов, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе НДС.
3.4.2 Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
определяется в ценах, планируемых на период действия договора в соответствии с условиями закупки и
указывается с точностью до копеек. Расчет цены выполняется по форме 4.
3.4.3 Стоимость работ, услуг рассчитывается отдельно по каждому объекту, входящему в состав
Лота, с учетом всех подготовительных и других работ. В итоговую стоимость работ, услуг по каждому объекту
должны войти, с учетом предмета лота, затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, а
также все налоги и пошлины.
3.4.4
Перечень и объемы работ, услуг, основные и прочие затраты в обязательном порядке
принимаются Участником закупки в соответствии с выданным в составе документации о закупке Графиком
выполнения работ (форма 3), услуг Заказчика и уточняются с учетом опыта выполнения аналогичных работ,
услуг.
3.4.5 При расчете цены необходимо предусматривать следующее:
-использование местных строительных материалов по ценам, действующим на текущий момент
времени и представленным потенциальными поставщиками, с выделением транспортных и заготовительноскладских расходов;
-принятый уровень ставки работников (руб./час) с учетом дополнительных выплат. Полная ставка
возмещения оплаты труда должна включать в себя также отчисления на социальное страхование;
-при определении стоимости одного машино-часа должны быть учтены действующие нормы
амортизации при эксплуатации технических средств, расход горюче-смазочных материалов, затраты на
текущий ремонт и замену или восстановление быстроизнашивающихся частей и т. д;
- другие сведения, приведенные в примечаниях к форме 4.
3.5. Разъяснения по заполнению заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
3.5.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) - по
форме 1
Заявка подается от имени организации, приславшей уведомление о намерении участвовать в заявка на
участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) - по форме 1. В форме указывается
полное наименование организации, юридический адрес, номер и наименование лота (в полном соответствии с
извещением о закупке на официальном сайте).
3.5.2.Подтверждение согласия с условиями договора (форма 2) Участник закупки должен
подтвердить согласие с Общими условиями договора.
3.5.3
График выполнения работ, услуг (форма 3)
Наименования работ, услуг, единицы измерения и физические объемы заполняются в строгом
соответствии с выданным в составе заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) графиком выполнения работ, услуг, утвержденным Заказчиком. Указывается продолжительность
выполнения всех видов работ, услуг, включая поставку материалов и оборудования.
3.5.4 Расчет цены заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) (форма 4) Порядок определения цены приведен в разделе 3.4.
3.5.5 Анкета участника (субагента) (форма 5)
Указывается полное наименование организации, ее почтовый и местонахождения фактический адреса,
e-mail, Web-сайт, банковские реквизиты, номер документа о регистрации и дата выдачи, размер уставного
капитала, основной вид деятельности, распределение собственности (акций).
Форма 5 заполняется также по каждому субподрядчику, а в случае подачи коллективной заявки - по
каждому участнику коллективной заявки.
3.5.6 Перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам) на право
осуществления деятельности (форма 6) и перечень разрешительных документов на право выполнения
работ, являющихся предметом конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок)
Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения) (форма 6а)
Представляются сведения об имеющихся свидетельствах о допуске к работам с указанием их
регистрационных номеров, свидетельств и сертификатов в соответствии с требованиями, предъявляемыми
законом и требованиями к подрядным организациям ОАО «АК «Транснефть», видов деятельности, сроков
действия, разрешенных территорий деятельности.
Форма 6 заполняется также по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику.
Форма 6а - заполняется по каждому объекту, входящему в состав лота. В случае наличия сертификата
соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и/или МС ИСО 9001 прилагается копия.
Приложение к форме 7
Ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам) на право выполнения работ, услуг,
являющихся предметом в конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), свидетельств и
сертификатов в соответствии с требованиями закона и требованиями, предъявляемыми к подрядным
организациям ОАО «АК «Транснефть». Участника закупки, субподрядчиков и участников коллективной
заявки.
В случае привлечения субподрядных организаций Участник закупки должен иметь разрешение на
осуществление функций Генерального подрядчика. Субподрядные организации должны иметь свидетельства о
допуске к видам работам, заявленным в Форме 11.
Перечень лицензий (с указанием необходимых видов деятельности), свидетельств, сертификатов,
требующихся для выполнения работ, услуг на объектах, являющихся предметом в конкурса (аукциона,
запроса предложений, запроса котировок)
Все генподрядные и субподрядные организации в системе ОАО «АК «Транснефть», в соответствии с
видом выполняемых СМР или предоставляемых услуг, должны иметь действующие разрешительные
документы из следующего перечня:
1. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (СРО) на виды работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Основание: «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
В обязательном порядке требуется в свидетельстве СРО отметка о допуске к видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов (не требуется только в том случае,
если объект строительства не относится к объектам магистральных трубопроводов и не находится на их
территории).
2. Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Требуется при производстве работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.
Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Лицензия должна иметь Приложение на разрешенные виды деятельности, в котором в обязательном
порядке должны быть отражены виды работ, выполняемые по объекту строительства.
3. Подтверждение наличия лабораторий.
3.1. Свидетельство об аттестации Лаборатории Неразрушающего Контроля (далее - «ЛНК»)
Независимого органа по аттестации Системы экспертизы промышленной безопасности.
Требуется в следующем случае: производство работ по осуществлению неразрушающего контроля.
Свидетельство должно иметь Приложение, в котором в обязательном порядке должно быть отражено:
перечень объектов, на которых разрешено проведение НК;
применяемые виды и методы неразрушающего контроля.
Основание: Постановление Госгортехнадзора РФ «Об утверждении Правил аттестации и основных
требований к лабораториям неразрушающего контроля» от 02.06.2000 № 29 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
от 25.07.2000 № 2324).
В соответствии с пунктом 1.7 ОР-25.160.40-КТН-002-09 аттестация ЛНК, допускаемых к работам на
объектах ОАО «АК «Транснефть» проводится НОАЛ ОАО ЦТД «Диаскан».
3.2. Электролаборатория. Свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации
электролаборатории.
Требуется в следующем случае: производство работ по наладке, диагностике, испытании и т.д.
электротехнического оборудования и электросетей.
Основание: Приказ Ростехнадзора от 02.12.2009 N 996 «Об утверждении Положения об Управлении
энергетического надзора».
4. Свидетельства аттестации Национального аттестационного комитета по сварочному
производству (НАКС).
Требуются в следующем случае: производство сварочных работ при изготовлении, монтаже, ремонте и
реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.
Основание: Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
В соответствии с РД-03.120.10-КТН-001-11 установлены дополнительные требования к
аттестационным центрам, осуществляющим аттестацию сварочного производства на объектах ОАО «АК
«Транснефть».
4.1.
Свидетельство
Национального
аттестационного
комитета
по
сварочному
производству (НАКС): об аттестации сварочных технологий (РД 03-615-03. постановление
Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 103).
Применяемые на объекте строительства технологии сварки (наплавки) в обязательном порядке должны
соответствовать области распространения свидетельства (группе технических устройств, способам сварки
(наплавки).
4.2. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочномупроизводству (НАКС) об
аттестации сварочного оборудования, применяемого на объекте строительств (РД 03-614-03, постановление
Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 102).
4.3. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об
аттестации сварочных материалов, применяемых при производстве сварочно-монтажных работ (РД 03-613-03,
постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 101).
5. Разрешение Ростехнадзора на применение взрывчатых материалов.
Требуется в следующем случае: производство буровзрывных работ с применением взрывчатых
материалов.
Основание: Постановление Госгортехнадзора РФ от 28.04.2003 № 28 «Об утверждении Положения о
порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и проведение
взрывных работ» (РД 13-537-03).
6. Лицензия на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами (утилизация,
складирование, перемещение твердых бытовых и промышленных отходов).
Требуется в следующем случае: производство работ по утилизации, складированию и перемещению
твердых бытовых и промышленных отходов (при демонтаже ЖБР, линейной части МН, и т.п.).
В случае выполнения специальных работ могут потребоваться дополнительные разрешительные
документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Все разрешительные документы должны иметь сроки действия в соответствии со сроками выполнения
работ, услуг по объектам строительства.
Перечень аттестационных центров по аттестации сварочных технологий и сварочного
оборудования
Аттестационный
«Транснефть»
учебный
центр
АУЦ
АУЦ ОАО «Сибнефтепровод» (г.Тюмень)
ОАО
Наименование Аттестационного центра САСа
СУР-11АЦ. Головной аттестационный центр НАКС
Тюменского региона (г. Тюмень)
СУР-ЗАЦ
Сургутский аттестационный центр по сварочному
производству (г. Сургут)
АУЦ
ОАО
«Магистральные
Центральной Сибири» (г. Томск)
нефтепроводы
АУЦ
ОАО
трубопроводы»
«Транссибирские
магистральные
АУЦ
ОАО
«Урало-Сибирские
нефтепроводы» (г. Уфа)
магистральные
АУЦ
ОАО
«Северо-западные
нефтепроводы» (г. Казань)
магистральные
АУЦ
ОАО
«Верхневолжские
магистральные
нефтепроводы» (г. Нижний Новгород)
АУЦ
ОАО
«Приволжские
нефтепроводы» (г. Самара)
магистральные
АУЦ ОАО «Магистральные трубопроводы «Дружба»
(г. Брянск)
АУЦ ОАО «Черномортранснефть» г. Новороссийск
АУЦ ОАО «Северные магистральные
нефтепроводы»
АУЦ «Балтнефтепровод»
(г. С.Петербург)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов» ВНИИСТ (г. Москва)
ЗСР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Западно-Сибирского
региона НАКС (г. Томск)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ (г. Москва)
ЗСР=-2АЦ
ЗАО
«Центр
технической
безопасности и
диагностики «»Полисервис»( г. Омск)
ЗСР-1АЦ
ООО «Омский аттестационный центр»
(г. Омск)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ (г. Москва)
БР-ГАЦ
Головной аттестационный центр НАКС республики
Башкортостан (г. Уфа)
ПР-ГАЦ
Головной
аттестационный
центр
КГТУ-КАИ
Приволжского региона НАКС (г. Казань)
МР-7АЦ «Аттестационный
центр «Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ» (г. Москва)
ВВР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Верхнее-Волжского
региона НАКС. (г. Нижний Новгород)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ ( г. Москва)
СВР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Средне-Волжского
региона НАКС (г. Тольятти)
МР-ЗАЦ
Аттестационный центр по сварочному производству
Брянской области (г. Брянск)
ЦР ГАЦ
Головной аттестационный центр Центрального
региона НАКС (г. Воронеж)
МР-7АЦ «Аттестационный
центр «Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ (г. Москва)
ЮР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Южного региона
НАКС (г. Ростов-на-Дону)
СЗР-ГАЦ
«Региональный Северо-западный Межотраслевой
Аттестационный центр НАКС» (г. С.Петербург)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр «Сварка
трубопроводов» ВНИИСТ (г. Москва)
Перечень аттестационных центром САСа, которым поручается проведение аттестации
сварочных технологий и сварочного оборудования, применяемых на объектах ОСТ:
4. АЦСТ-4 ООО «Научно-производственное предприятие Северо-кавказский учебно-научный
центр». 344010. г. Ростов-на-Дону пр. Нагибина, З.стр.А:
5. АЦСТ-5 Аттестационный центр «Сварка-Тех-Сервис», 450071. Россия.Башкортостан, г. Уфа, 71.
ул. Лесотехникума, 92/3;
6. АЦСТ-7 АНО «Региональный Северо-западный межотраслевой аттестационный центр», 195251, г.
С-Петербург, ул. Политехническая,29 Хим. корп., к.50;
7. АЦСТ-9 Головной аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского региона
НАКС», 445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14;
8. АЦСТ-11 Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», 628400, г. Сургут 8-й
промузел;
9. АЦСТ-16 ЗАО «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис». 644105, г. Омск,
ул. Пристанционная, 17;
10. АЦСТ-17 ООО «Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона», 603050,
Н.Новгород, ул. Алексеевская,26;
11. АЦСТ-19 ООО Аттестационный центр «Сплав». 153007, г. Иваново, ул. Фрунзе,31;
12. АЦСТ-24 Аттестационный центр «Центр ДиС-Сварка Приволжского региона», 420088. г. Казань,
ул. 2-я Азинская, 7а;
13. АЦСТ -26 Аттестационный центр «Сварка Трубопроводов». 105058. Москва. Окружной пр-д, 19;
14. АЦСТ -27 «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона НАКС». 660014, г.
Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 31;
15. АЦСТ048 «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона НАКС», 634028, г.
Томск, ул. Савиных,7;
16. АЦСТ-57 ООО НПЦ «Сварка и контроль», 243400, Брянская обл., г. Почел, ул. Брянская, 100;
17. АЦСО-1 АНО «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования, технологий
и материалов Приволжского региона», 420087, г. Казань, ул. Родина, 18а;
18. АЦСО-4 ООО «Научно-производственное предприятие Северо-кавказский учебно-научный
центр», 344010. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина,3 стр.А;
19. АЦСО-5 Аттестационный центр «Сватка-Тех-Сервис», 450071. г.Уфа,71, ул. Лесотехникума,92/3;
20. АЦСО-8 «Головной аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского
региона НАКС», 445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14;
21. АЦСО-10 Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», 628400, г. Сургут, 8й промузел, ЗАО «Сургутнефтехиммонтаж»;
22. АЦСО-13 ЗАО «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис»», 644105, г. Омск,
ул. Пристанционная, 17;
23. АЦСО-14 ООО «Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона», 603050 г. Н.
Новгород, ул. Алексеевская,26;
24. АЦСО-16 АНО «Региональный Северо-западный межотраслевой аттестационный центр», 195251 г.
Санкт-Петербург, ул. Политехническая,29 Хим. корп., к.50;
25. АЦСО-17 ООО Аттестационный центр «Сплав», 153007 г. Иваново, ул. Фрцунзе,31;
26. АЦСО-21 Аттестационный центр «Сварка трубопроводов», 105058, г. Москва, Окружной пр-д, 19;
27. АЦСО-22 «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона НАКС», 660014, г.
Красноярск, пр. Красноярский рабочий.31;
28. АЦСО-38 «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона НАКС», 634028 г. Томск,
ул. Савиных,7;
29. АЦСО -47 ООО НПЦ «Сварка и контроль», 243400 Брянская обл., г. Почел, ул. Брянская, 100.
3.5.7 Сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за три
предшествующих ему календарных года (форма 7)
Представляются сведения о финансовом состоянии Участника закупки за последний отчетный период
текущего года и за три предшествующих ему календарных года с указанием внеоборотных и оборотных
активов, собственного капитала и краткосрочных обязательств (по статьям баланса), а также годового объема
выполненных работ и объема работ, выполненных собственными силами, в тыс. руб.
Форма 7 заполняется также по каждому Участнику коллективной заявки и субподрядчику,
привлекаемому для выполнения работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на
участие в конкурсе Участника закупки.
Приложение к форме 7
Представляются копии бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
текущего года и за три предшествующих ему календарных года с подтверждением об их получении налоговой
инспекцией.
3.5.8 Опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объекту работ, услуг за
последние три года (форма 8)
Представляются сведения о работах (услугах), выполненных Участником закупки за последние 3 года
по работам, аналогичным по характеру и объему работ, услуг предмету конкурса (аукциона, запроса
предложений, запроса котировок), сведения о текущей загрузке. В форме необходимо указать наименование
объекта, параметры объекта, наименование заказчика, период выполнения работ, услуг; объем работ (услуг) по
проекту в тыс. руб. особые условия выполнения работ, услуг.
3.5.9 Сведения о персонале, имеющемся в организации, в т.ч. предполагаемом для выполнения
работ, услуг по предмету закупки (форма 9)
Представляются сведения о численности и квалификации инженерно-технического персонала
Участника закупки, в том числе руководителей и специалистов по направлениям и профессиям, с указанием
общей численности персонала, имеющегося в организации.
Представляются сведения о численности рабочего персонала Участника закупки, предполагаемого для
выполнения работ, услуг по заявленному Лоту с указанием разряда (класса).
Форма 9 заполняется по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику, привлекаемому для
выполнения работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на участие в конкурсе.
3.5.10 Перечень машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации, в т.ч.
предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки (форма 10)
Представляются сведения об имеющихся в организации основных машинах и механизмах.
Представляются сведения по основным строительным машинам и оборудованию Участника закупки,
предполагаемым для выполнения работ, услуг по заявленному Лоту, с указанием типа, марки, года выпуска,
технических характеристик, состояния, права владения. Если строительные машины и оборудование
арендованы, то прилагается ксерокопия договора на аренду техники.
Форма 10 заполняется по каждой единице технике построчно.
Форма 10 заполняется по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику, привлекаемому
для выполнения работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на участие в
конкурсе.
3.5.11 Список субподрядчиков (форма 11)
Представляется перечень привлекаемых субподрядных организаций с указанием видов и стоимости
работ, услуг в % от цены заявки на участие в конкурсе. К перечню в обязательном порядке прилагается Договор
(Протокол, Соглашение) о намерениях, подписанный Подрядчиком и привлекаемым (и) субподрядчиком
(ками). Если привлечение субподрядчиков не предполагается, в форму следует внести запись: «Субподрядчики
не привлекаются».
3.5.12 Ведомость материалов и оборудования, поставляемых подрядчиком (Форма 12).
При подготовке заявки в случае отсутствия материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком,
отсутствия необходимости привлечения лабораторий, должны быть внесены, соответственно, записи
«Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком отсутствуют», «Лаборатории не привлекаются»
(форма 14).
Заполняется пообъектно в соответствии со спецификациями, представленными в Технической части
заявки на участие в в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок). В случае отсутствия в
Технической части документации о закупке ведомости материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком,
всю поставку берет на себя Подрядчик.
В случае отсутствия поставки подрядчика, в форму следует внести запись: «Поставка подрядчика
отсутствует».
Заказчик обязуется поставить только те материалы и оборудование, которые предусмотрены в
«Графике материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком» в сроки, указанные в этом «Графике». В
случае если «График поставки материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком» не предусматривает
поставки материалов и оборудования Заказчиком, то необходимые материалы и оборудование приобретаются и
поставляются на объект Подрядчиком.
3.5.13 Сведения о материально- техническом обеспечении служб контроля качества
выполняемых работ, включая лаборатории (форма 13)
Предоставляются:
- перечень применяемых лабораторий, оборудования и приборных комплексов, их технические
характеристики и количество;
- информация по составу и квалификации персонала лаборатории неразрушающего контроля;
- ксерокопии документов по аккредитации или аттестации лабораторий и персонала.
Форма 13 заполняется по каждому субподрядчику, в случае привлечения его служб для контроля
качества выполняемых работ.
3.5.14 Сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах организаций
системы «Транснефть» и инвестиционных проектах ОАО «АК «Транснефть» (форма 14).
Представляется перечень претензий (в случае наличия таковых). Если претензии отсутствуют, в форму
следует внести запись: "Претензии не выставлялись".
3.5.15 Перечень документов по охране труда и охране окружающей среды в соответствии
(Формой 15).
3.5.16 Информация о цепочке собственников претендента (Форма 16).
Предоставляется информация в соответствии с Примечаниями к форме. Документы, подтверждающие
информацию в отношении всей цепочки собственников Участника закупки, включая бенефициаров (в том
числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы
контрагента: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и иные документы.
3.5.17 Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (Форма
17).
Форма 1. Заявка на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
Председателю Конкурсной комиссии
ООО «Востокнефтепровод»/
филиала ООО «Востокнефтепровод»
Изучив документацию о закупке, (полное наименование, юридический адрес Участника закупки) предлагает
выполнить полный комплекс работ, услуг по предмету конкурса (аукциона) по Лоту № «
»«
»
наименование лота согласно извещению/
/наименование Заказчика
в соответствии с техническим заданием (проектной документацией) за сумму, указанную в форме 4,
являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок), с учетом всех налогов пошлин и сборов и в сроки в соответствии с графиком
выполнения работ, услуг (форма 3), являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в
конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
Мы обязуемся в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не отзывать свою заявку на участие
в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), в течение этого срока заявка остается в
силе и в любой момент может начать реализовываться.
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
Приложение 1 к Форме 1
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование объекта
Сроки окончания работ, услуг
Стоимость объекта, руб.
Итого по лоту без учета НДС
НДС
Итого по лоту (с учетом НДС):
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
Форма 2. Подтверждение согласия с условиями договора
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также условия
выполнения работ (оказания услуг) по объекту (ам), входящему (им) в состав Лота
№________ «________________», и подготовил свою заявку на участие в закупке в
соответствии с условиями, указанными в документации о закупке, без каких-либо оговорок.
Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в документацию о
закупке и в случае признания Победителем закупки обязуется заключить договор на
выполнение работ (оказание услуг) по Лоту №________ «______________» в соответствии с
условиями договора, указанными в документации о закупке, и договорной ценой, указанной
в заявке на участие в закупке.
____________________________ ______________________ ______________________
(наименование должности)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
«______» _____________ 20____г.
Форма 3 График выполнения работ, услуг
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименов ед. физ.
из объ
ание
м ем
работ,
ы
услуг
сроки
производ
ства
работ
нача Окон
ло
чание
20
_____ г
од
янва февра ма апре ма июнь июл авгу сентяб октяб нояб декаб
рь
ль
рт ль
й
ь
ст
рь.
рь
рь
рь
Заполняется в строгом соответствии с графиком производства работ, услуг, утвержденным Заказчиком
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
Форма 4 Расчет цены заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наимено
вание
работ и
затрат
1
Объект:_
____
Наимено
вание
работ в
соответс
твии
с
графико
м
Заказчик
а
Стоимос
ть
оборудо
вания
поставки
подрядч
ика
ВСЕГО
ПО
ОБЪЕКТ
У ___:
НДС:
ИТОГО
по
объекту
№ ____
Объект:_
____
Наимено
вание
работ в
соответс
твии
с
графико
м
Заказчик
а
Стоимос
ть
оборудо
вания
поставки
подрядч
ика
ВСЕГО
Едини
ца
измер
ения
2
Количе
ство
3
Стоимо
сть
материа
лов
и
констру
кций,
поставк
и
подрядч
ика),
руб.
4
Трудозат
раты на
строител
ьство,
чел/ч
Опла
та
труда
рабо
чих,
руб.
Вре
мя
рабо
ты
маш
ин,
маш
./ч
Затраты
на
эксплуатацию
машин, руб.
Все
го
В
т.ч.
зарплата
механиза
торов
5
6
7
8
9
Накла
дные
расход
ы, руб.
Смет
ная
приб
ыль,
руб.
Стоим
ость
работ,
всего,
руб.
10
11
12
ПО
ОБЪЕКТ
У ___:
НДС:
ИТОГО
по
объекту
№ ____
ИТОГО
по Лоту,
включая
НДС
Все затраты на временные здания и сооружении, прочие работы и затраты, налоги и пошлины
учтены в итоговой стоимости работ по лоту и дополнительно выставляться не будут.
Примечания к Форме 4
1.* Стоимость работ рассчитывается отдельно по каждому объекту, входящему в состав Лота, с учетом
всех подготовительных и других работ. Перечень работ, основных и прочих затрат, заполняется
Участником закупки в соответствии с графиком выполнения работ, услуг Заказчика и проектной
документации. В итоговую стоимость работ по каждому объекту должны войти затраты на временные
здания и сооружения, прочие работы и затраты, а также все налоги и пошлины.
2.Объемы работ принимаются Участником закупки в соответствии с технической частью документации
о закупке и графиком выполнения работ, услуг Заказчика, выданного в составе документации о закупке.
3. Затраты на мобилизацию и демобилизацию включаются в строку "Перебазирование строительномонтажных организаций" раздела 5 "Прочие работы и затраты".
4. Графа 4 "Стоимость материалов и оборудования (поставки Подрядчика)" - включает стоимость
материалов с учетом транспортных расходов.
5. Графа 6 "Оплата труда" - включает затраты на основную и дополнительную заработную плату
рабочих, выполняющих соответствующие работы. Распределение оплаты труда по видам работ
производится путем умножения трудозатрат (чел/час.) на среднюю базовую тарифную ставку.
6. Графы 8 и 9 "Затраты на эксплуатацию машин" включают амортизационные отчисления, затраты на
восстановление быстроизнашивающихся частей, на все виды ремонта, техническое обслуживание,
горюче-смазочные материалы и зарплату механизаторов.
7. Графа 10 "Накладные расходы". Накладные расходы исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс графа 9) в
соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в
строительстве" МДС 81-33.2004 (МДС 81-34.2004) по видам работ и с учетом действующих на момент
составления нормативных документов.
8. Графа 11 "Сметная прибыль". Сметная прибыль в строительстве исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс
графа 9) в соответствии с методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в
строительстве МДС 81-25.2001 по видам работ и с учетом действующих на момент составления
нормативных документов.
(дата)
(подпись, печать)
Форма 5. Анкета участника (субподрядчика)
1. Общие сведения о компании-клиенте и руководстве:
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
ИНН
БИК
КПП
ОКОНХ
Адрес местонахождения в
соответствии с
учредительными документами
Фактический адрес
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Филиалы: (наименование,
адрес)
Дочерние и юридически
зависимые предприятия
(наименование, адрес)
Уставный капитал:
Распределение собственности
(акций):
% юридические лица (указать
наименование)
физические лица
госсобственность
Телефоны
Факс
WWW
E-mail
ФИО руководителя (полн.)
ФИО главного бухгалтера
(полн.)
ФИО (полн.)
Должность
Контактное лицо
Телефон
Факс
E-mail
Дата регистрации
Организационноправовая форма
предприятия
ОКПО
Орган государственной
регистрации
Дата и номер лицензии,
наименование
выдавшего ее органа
Данные о лицах,
имеющих право подписи
Руководитель
Должность__________________________________
ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт____________________________________
Главный
бухгалтер
ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт____________________________________
Должность_________________________________
ФИО______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт____________________________________
Заместители
2. История компании и производственная деятельность:
Год создания
Общее описание хозяйственной
деятельности компании (виды
деятельности)
Наличие лицензий (наименование, №,
срок действия)
Постоянный штат (кол-во чел.)/
в т.ч. администрация
3. Сведения о финансовом состоянии и имуществе компании:
1.1.1.1
Чистые активы, тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности за
предшествующий год
Обеспеченность собственными
средствами в предшествующем году, тыс.
руб.
П р и м е ч а н и е - Участник гарантирует достоверность представленных данных.
Организатор конкурса (аукциона) имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.
«____»______________201_г.
_____________________
(подпись, печать)
_____________________
(ФИО, должность)
Форма 6. Перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам) на право
осуществления деятельности
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Орган,
выдавший
лицензию
2
Регистрационный
номер лицензии
1
Вид деятельности
3
Сведения о наличии сертификата ГОСТ Р ИСО Номер,
9001 и/или МС ИСО 9001
выдачи
(дата)
Срок действия
4
дата
Разрешенные
территории
деятельности
5
Сертификация в стадии оформления
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечания.
1
2
Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в конкурсе и субподрядчику, привлекаемому
для выполнения работ, услуг
К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам), свидетельств и
сертификатов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подрядным организациям ОАО «АК
«Транснефть» Участника закупки, субподрядчиков и участников коллективной заявки.
Форма 6а. Перечень разрешительных документов на право выполнения работ, являющихся предметом
конкурса (аукциона) Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Вид работ по
проекту
1
Необходимость
лицензий
(свидетельств о
допуске к работам),
разрешений
сертификатов, и
другой разрешительной
документации по
виду работ (+/-)
2
Наличие лицензий
(свидетельств о
допуске к работам),
разрешений
Срок действия
сертификатов, и
другой
разрешительной
документации по виду
работ, (+/-)
Разрешенные
территории
деятельности
3
5
4
Примечания.
Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в конкурсе и субподрядчику, привлекаемому
для выполнения работ по каждому объекту, входящему в состав лота.
2 К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам), свидетельств и
сертификатов и других разрешительных документов, необходимых для выполнения работ по данному объекту.
1
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
Форма 7. Сведения о финансовом состоянии за последние три года и последний отчетный период
текущего года
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Показатель
№
строк
баланса
Наименование показателей
1
2
20__ г.
20__ г.
20__ г.
3
4
5
Отчетный
период текущего
года
6
Годовой объем выполненных работ
(оказанных услуг)
190
290
490
590
690
(610 + 620
+ 660)
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
(заемные средства + кредиторская
задолженность + прочие
краткосрочные пассивы)
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. К форме должны быть приложены ксерокопии бухгалтерского баланса (форма №1
по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) за 20__,20__,20__
год, подтвержденные налоговой инспекцией.
2. Если в организации ведется учет по упрощенной системе налогообложения, то
прилагаются налоговые декларации за 200_,200_,200_ год, подтвержденные
налоговой инспекцией.
Форма 8. Опыт работы за последние 3 года
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование выполненных работ
(оказанных услуг), реализованных
проектов по тематике,
соответствующей предмету конкурса
(аукциона)
Заказчик
(наименование
организации)
1
2
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Период
выполнения
работ (оказания
услуг),
реализации
проектов,
осуществления
поставок
3
Объем выполненных
работ (оказанных
услуг), тыс. руб.
4
Форма 9. Сведения об имеющемся персонале, в т.ч. предполагаемом для выполнения работ (оказания
услуг) по предмету конкурса (аукциона)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Общая
численность
персонала,
чел.
Категории персонала
1
2
В т.ч. предполагаемый для выполнения работ
(оказания услуг) по предмету конкурса
(аукциона)
Численность,
чел
Опыт работ в
должности,
лет (мес.)
Разряд
(класс)
3
4
5
Инженерно-технический персонал,
всего
в т.ч.:
Руководители (расписать руководящий
состав)
Начальники отделов и служб
(расписать начальников отделов и
служб)
Специалисты по направлениям
деятельности всего,
В том числе (указать специалистов или
иных сотрудников в целом по отделам
и/или службам):
ИТОГО:
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
В т.ч. занятого на
других объектах в
период
выполнения работ
(оказания услуг)
по предмету
конкурса
(аукциона), чел.
6
Форма 10. Перечень машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации и в т.ч.
предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Всего, В т.ч. предполагаемые для
Наименование,
Год
Основная
шт. выполнения работ по предмету
тип,
марка
№
вып техническая
закупки,
п/п
уска характеристика
В т.ч. занятые на других
объектах в период
выполнения работ по
предмету закупки
Состояние Количество по предмету
закупки, шт.
1
2
3
4
5
6
Машины для подготовительных и земляных работ
7
8
ИТОГО:
Грузоподъемные машины и механизмы
ИТОГО:
Сварочное оборудование
ИТОГО:
Машины и оборудование для производства очистных, изоляционных и специальных работ
ИТОГО:
Машины и оборудование для производства общестроительных работ
ИТОГО:
Транспортные средства
ИТОГО:
Специальные машины и оборудование для прокладки кабелей связи
ИТОГО:
Специальные машины и оборудование для строительства ВЛ и сооружений ЭХЗ
ИТОГО:
Оборудование и приборы, применяемые для пусконаладочных работ
ИТОГО:
Прочее оборудование
ИТОГО:
Всего единиц техники
__________________ дата ________________ (подпись, печать) _________________________________ (Ф.И.О.,
должность)
Примечание: 1. Заполняется по каждой единице техники построчно.
2. Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе),
субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ, услуг, составляющих более 30% от
стоимости работ (услуг)
Форма 11. Список субподрядчиков (соисполнителей)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Адрес места
нахождения,
Наименование субподрядной
юридический
№ п.п. организации (организацииадрес
соисполнителя)
субподрядчика
(соисполнителя)
Вид работ,
выполняемых
субподрядчиком
(соисполнителем)
1
4
2
3
Стоимость
Работ, выполняемых
субподрядчиком
(соисполнителем),
в % от цены заявки
на участие в
закупке
5
Примечание:
К форме в обязательном порядке прилагается Договор (Протокол, Соглашение) о намерениях, подписанный
Подрядчиком (исполнителем) и привлекаемым (ми) субподрядчиком (ами) (соисполнителем (ями)).
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
Форма 12. Ведомость материалов и оборудования, поставляемых подрядчиком, исполнителем
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование материалов и
оборудования
1
Тип, марка,
характеЕд. изм.
ристика
2
3
Объем
поставляемой
продукции
4
Стоимость
франко-площадка
ед.,
всего, руб.
руб.
5
6
Объект №
Материалы
Оборудование
ИТОГО по Объекту, без
НДС:
Объект №
Материалы
Оборудование
ИТОГО по Объекту. без НДС:
Примечание:
При отсутствии материалов поставки Подрядчика делается пометка: «Материалы и оборудование,
поставляемые Подрядчиком отсутствуют», «Лаборатории не привлекаются»
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Поставщик
7
УЧАСТНИК ЗАКУПКИ ________________________________________
ФОРМА 13. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЛУЖБ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ ЛАБОРАТОРИИ
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/НАИМЕНОВАНИЕ ЗП СОГЛАСНО ИЗВЕЩЕНИЮ/
/НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА/
№ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И ЛАБОРАТОРИИ*,
П/П ТИП, МАРКА
ГОД ВЫПУСКА
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1
3
4
2
(ДАТА)
(ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ)
(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ)
Примечание: 1.Форма заполняется по каждой единице оборудования (лаборатории) построчно.
2. Форма заполняется также по каждому субподрядчику, в случае
привлечения его служб для контроля качества выполняемых работ.
3. При наличии сертификата прилагается ксерокопия.
*- указать номер документов по аккредитации или аттестации лаборатории.
Форма 14. Сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах организаций
системы «Транснефть»
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование объекта,
№ п/п (ОАО, ООО «ОСТ»)
1
2
(дата)
Год, в котором
выставлена
претензия
3
Краткое
содержание
претензии
4
Удовлетворена/не
удовлетворена
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
5
Форма 15. Перечень документов по охране труда и охране окружающей среды
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
1.
2.
3.
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Форма 16 Информация о цепочке собственников претендента
Наименование контрагента
ОАО "АБЦ"
ИНН
777777777
ОГРН
55555555555
КОД ОКВЭД
45.ХХХХХ
Фамилия, имя, отчество руководителя
Петров Петр Петрович
Серия и номер документа, удостоверяющего
1010101010
личность руководителя
N
п/п*
ИНН
ОГРН
Наименование/ФИО
Адрес регистрации
Серия и номер
документа,
удостоверяющего
его личность (для
физического лица)
1
12313331
1231321233
Иванов Иван Иванович
Москва, ул. Арбат д.1, кв.1.
4545454545
2
12345678
1234567910
ЗАО "ЭЮЯ"
Москва, ул. Московская д.1, кв.1.
2.1
12345678
1234565889
Захаров Захар Захарович
Москва, ул. Московская д.1, кв.1.
2.2
12341111
2345263574
ОАО "КЛМ"
Москва, ул. Московская д.1, кв.2.
2.2.1
12355557
6354978546
Тарасов Тарас Тарасович
Москва, ул. Московская д.1, кв.3.
4504586548
Руководитель
2.2.2
12341567
3527384958
Васильев Василий Васильевич
Москва, ул. Московская д.1, кв.3.
4501258456
Акционер
2.2.3
34556792
6543328754
Прохоров Прохор Прокопьевич
Москва, ул. Московская д.1, кв.4.
7700545684
Акционер
2.2.4
56730223
3324256374
Кириллов Кирилл Кириллович
Москва, ул. Московская д.1, кв.5.
4505525252
Акционер
3
12312312
1471471471
Сидоров Сидор Сидорович
Москва, ул. Тверская д.1, кв.1.
2525252525
Акционер
Руководитель/
участник/
акционер/
бенефициар
Участник
Участник
4504586548
Руководитель
Участник
Информация о
подтверждающих
документах
(Наименование,
реквизиты и т.д.)
Учредительный
договор от 21.11.2008
Учредительный
договор от 21.11.2009
Учредительный
договор от 21.11.2010
Учредительный
договор от 21.11.2011
Устав, приказ №1 от
01.01.2001
Выписка из реестра от
26.12.2011
Выписка из реестра от
26.12.2012
Выписка из реестра от
26.12.2013
Учредительный
договор от 21.11.2008
Примечание:
1, 2, и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)
2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня) и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 2.2.2)
Приведенные в таблице сведения являются условными и указаны в качестве примера.
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Форма 17
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество,
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа,
_______________________________________________________________________________________________________,
наименование органа, выдавшего документ
зарегистрирован (а) по адресу: _____________________________________________________,
действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения прозрачности финансовохозяйственной деятельности компаний с государственным участием, в том числе исключения случаев
конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, и раскрытия
контрагентами компаний с государственным участием информации в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением
соответствующими документами обеспечения, даю свое согласие:
ООО «Востокнефтепровод» (665734, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул.
Олимпийская, д.14), филиалы ООО «Востокнефтепровод»;
ОАО «АК «Транснефть» (119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.57);
Федеральная налоговая служба (ФНС России) (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23);
Федеральной службе по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) (место
нахождения: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1);
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) (107996, Москва,
ул. Щепкина, д.42)
на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение)
моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- сведения о месте регистрации и проживания;
- ИНН;
- сведения о месте работы;
- должность;
- серия, номер документа, удостоверяющего личность;
а также на их передачу между указанными лицам и последующую обработку указанными
лицами.
Обработка осуществляется как с использованием автоматизированной информационной
системы, так и без использования таковой.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания.
Отзыв Согласия может быть произведен путем направления соответствующего письменного
заявления в __________________________________________________________________________;
(наименование, местонахождение)
_______________________/__________________/
(подпись)
«___»__________________ 20___ г.
(Ф.И.О.)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа