close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
ОАО «Аэрофлот»
Д.Ю.Галкин
«
» ________________ 2015 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса на право заключить договор
в отношении капитального ремонта (замены витражей)
в здании АСП «Вода-Суша» Инв. №338741
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
Москва 2015 г.
1
Оглавление
1. Термины и определения…………………………………………………………………..3
2. Требования к выполнению работ, оказанию услуг……………………………………...3
3. Цена договора………………………………………………………………………………3
4. Разъяснения………………………………………………………………………………...3
5.Изменения………………………………………………………………………………...…4
6. Требования к конкурсной заявке………………………………………………………….4
7. Требования к описанию предмета конкурса……………………………………………..6
8. Подача конкурсных заявок………………………………………………………………..7
9. Отзыв и изменение…………………………………………………………………………8
10. Срок действия……………………………………………………………………………..8
11. Требования к участникам конкурса, подтверждение соответствия…………………...8
12. Рассмотрение заявок и подведение итогов……………………………………………..9
13 Критерии оценки и сопоставления заявок……………………………………………….9
14. Порядок оценки и сопоставления заявок………………………………………………10
15 Последствия признания конкурса несостоявшимся…………………………………...11
16. Сроки подписания договора…………………………………………………………....11
17. Иные сведения и требования………………………………………………………..…..11
18. Приложения…………………………………………………………………………..…..13
Приложение 1. Анкета участника ..................................................................................13
Приложение 2. Расписка……………………………………………………………..….15
Приложение 3. Техническое задание ..............................................................................17
Приложение 4. Коммерческое предложение .................................................................22
Приложение 5. Информация о контрагенте ………………………………….………..23
Приложение 6. Проект договора .......................................................................................24
2
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Термины и определения
1.1. Термины и определения, используемые по тексту настоящей Конкурсной
документации, установлены в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг
Открытого акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии», утвержденного
решением Совета директоров (протокол № 13 от «30» января 2014 г.) (далее – Положение о
закупках).
2. Требования к выполнению работ, оказанию услуг
2.1. Срок, период выполнения работы, оказания услуги – 90 дней, II-III кварталы
2015 года.
2.2. Требования к качеству, техническим характеристикам работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям Заказчика установлены Техническим заданием (Приложение 3).
2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ,
услуг, установлены Техническим заданием (Приложение 3).
2.4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работы, оказания услуги
установлены Техническим заданием (Приложение 3), Проектом договора (Приложение 6)
и настоящей Конкурсной документацией.
3. Цена договора
3.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 416 000 (Один миллион
четыреста шестнадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
3.2. В своей конкурсной заявке участник должен указать понижающий коэффициент
в формате сотых долей (например 0,00), применяемый к максимальной цене, указанной в
настоящей Конкурсной документации.
3.3. Форма, сроки и порядок оплаты работы, услуги установлены Проектом договора
(Приложение 6)
3.4. Условия платежей и форма оплаты установлены Проектом договора
(Приложение 6).
3.5. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом всех расходов, в т.ч.
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей) установлен Проектом договора (Приложение 6)
3.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
исполнителями, подрядчиками, а также порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате
заключенного договора установлены Проектом договора (Приложение 6).
4. Разъяснения
4.1. Любой Участник конкурса вправе направить Заказчику в письменной форме
запрос о разъяснении положений настоящей Конкурсной документации. Запросы
участников принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации по
адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1, ул. Авиационная, стр. 6,
здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 10:00 по
3
16:00 (время московское) или в форме электронного документа по e-mail:
[email protected] Контактный номер телефона 8(495) 578-13-84 доб. 55-02
4.2. Дата начала предоставления Участникам конкурса разъяснений положений
настоящей Конкурсной документации: со дня размещения извещения о проведении
открытого конкурса на официальном сайте.
4.3. Дата окончания предоставления Участникам конкурса разъяснений положений
настоящей Конкурсной документации: не позднее, чем 5 (Пять) рабочих дней до дня
окончания подачи конкурсных заявок.
4.4. Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений настоящей Конкурсной документации, если указанный
запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня окончания
подачи конкурсных заявок.
4.5. Разъяснение положений настоящей Конкурсной документации должно быть
размещено Заказчиком на официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня предоставления
указанных разъяснений.
4.6. Разъяснение положений настоящей Конкурсной документации не должно
изменять ее суть.
5. Изменения документации и отказ от проведения открытого конкурса
5.1. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи конкурсных
заявок, Заказчик вправе по своей собственной инициативе, либо в ответ на запрос о
разъяснении со стороны Участника конкурса, принять решение о внесении изменений в
настоящую Конкурсную документацию, разместив дополненную или измененную
документацию на официальном сайте. При этом срок подачи конкурсных заявок должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений
или дополнений в настоящую Конкурсную документацию до даты окончания подачи
конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.
5.2. Изменение предмета конкурса не допускается.
5.3. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в
срок не позднее даты подведения итогов конкурса, указанной в п. 12.4. настоящей
документации.
6.
Требования к конкурсной заявке
6.1. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить конкурсную заявку,
оформленную в полном соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.
6.2. Участник конкурса подает конкурсную заявку в письменной форме в
запечатанном виде (конверте), не позволяющем просматривать содержимое конверта до
вскрытия в установленном порядке. При этом на таком конверте должно быть указано:
- наименование и адрес Заказчика в соответствии с настоящей Конкурсной
документацией;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника конкурса и
его почтовый адрес;
- наименование конкурса, на участие в котором подается конкурсная заявка.
6.3. Конкурсная заявка в обязательном порядке должна содержать:
6.3.1 анкету Участника по установленной настоящей Конкурсной документацией
форме (оригинал) (Приложение 1), содержащую сведения и документы об Участнике
конкурса, подавшем заявку, в двух экземплярах (один из которых не прошивается со всеми
листами конкурсной заявки, а прикладывается отдельным файлом);
4
6.3.2 заполненную форму Расписки в соответствии с требованиями настоящей
Конкурсной документации (оригинал) (Приложение 2);
6.3.3 заполненную форму коммерческого предложения в соответствии с
требованиями настоящей Конкурсной документации (оригинал) (Приложение 4), и иные
предложения об условиях исполнения договора, в том числе:
– понижающий коэффициент в формате сотых долей (например, 0,00) применяемый к
начальной (максимальной) цене договора (см. п. 3.1), указанной в настоящей Конкурсной
документации;
– предложение о цене договора с учетом понижающего коэффициента;
– подтверждение о принятии Участником условий и редакции проекта договора
(Приложение 6);
– сроки выполнения работ или оказания услуг.
6.3.4 копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений
(нотариально заверенные копии) для юридических лиц;
или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона для индивидуальных предпринимателей;
или документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного
Участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право
конкретного Участника закупки участвовать в конкурсе от имени группы лиц, в том числе,
подавать конкурсную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать
протоколы, договор и т.п. (для группы лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки);
6.3.5 выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или
нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до
дня размещения в единой информационной системе (на официальном сайте заказчика и
(или) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении открытого
конкурса;
или
выписку
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки,
полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной
системе извещения о проведении открытого конкурса;
6.3.6 решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для Участника конкурса
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки, обеспечения исполнения
договора является крупной сделкой или письмо подтверждающее, что сделка не является
крупной для участника и решение об одобрении не требуется;
6.3.7 справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, выданную соответствующими подразделениями
Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма
конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенную копию);
6.3.8 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени Участника закупки
действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени Участника закупки, заверенную печатью Участника
закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника закупки или
5
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника закупки, конкурсная заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
6.3.9 сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках работ, услуг. В случаях, предусмотренных Техническим
заданием (Приложение 3), также копии документов, подтверждающих соответствие работ,
услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к таким работам, услугам;
6.3.10 копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии);
6.3.11 в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к
лицензируемой деятельности, заверенные нотариально копии соответствующих лицензий,
патентов, сертификатов соответствий и т.п.;
6.3.12 подтверждение наличия необходимых ресурсов для выполнения принимаемых
на себя обязательств в соответствии с настоящей Конкурсной документацией;
6.3.13 копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о
прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период или копии налоговых
деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;
6.3.14 информация об аналогичных проектах (работах, услугах), реализованных за
последние три года, в т.ч. в ОАО «Аэрофлот» (представляется при наличии такого опыта, в
случае его отсутствия этот факт также декларируется участником в свободной письменной
форме);
6.3.15 информация о количестве договоров, реализованных с ОАО «Аэрофлот»
(представляется при наличии таковых, в случае их отсутствия этот факт также
декларируется участником в свободной письменной форме);
6.3.16 заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии
аффилированности Участника закупки с работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими
родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры);
6.3.17 заверенные руководителем организации сведения в отношении всей цепочки
собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава
исполнительных органов по форме Приложения 5 к настоящей Конкурсной документации;
6.3.18 документ (письмо, справка и др.), подтверждающий отнесение участника к
субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае непринадлежности к
субъектам малого и среднего предпринимательства этот факт также декларируется
Участником в свободной письменной форме;
6.4. Конкурсная заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение, относящиеся к предмету настоящей закупки.
6.5. Все листы конкурсной заявки (тома заявки) должны быть прошиты и
пронумерованы. Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплена печатью Участника конкурсной процедуры (для юридических
лиц) и подписана Участником конкурсной процедуры или уполномоченным им лицом. При
этом ненадлежащее исполнение Участником конкурсной процедуры требования о том,
чтобы все листы конкурсной заявки и тома конкурсной заявки должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
Ненадлежащее исполнение Участником конкурсной процедуры требований о прошивке
листов конкурсной заявки и тома конкурсной заявки и предоставлении документов в составе
6
конкурсной заявки является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого
участника.
7.
Требования к описанию предмета закупки
7.1. Требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик осуществляется в соответствии с формой Технического задания
(Приложение 3) путем указания конкретных показателей, соответствующих требований к
качеству, техническим характеристикам товара (оборудования), работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара (оборудования), выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика, установленных Техническим заданием (Приложение 3). При этом
такое описание должно осуществляться на русском языке (за исключением показателей
товаров (оборудования), работ, услуг, указанных Заказчиком на ином языке, или указания
наименования производителя, марки (модели) товара) с использованием общепринятой
терминологии. Использование двусмысленных формулировок или указание альтернативных
показателей не допускается.
8.
Подача конкурсных заявок
8.1. Для участия в конкурсе Участник процедуры закупки подает конкурсную
заявку в срок, установленный настоящей статьей.
8.2. Участник процедуры закупки может представить конкурсную заявку
Заказчику лично, через своего полномочного представителя либо посредством почтового
отправления или курьерской службы.
8.3. Участник конкурса вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении
предмета конкурса (каждого лота конкурса).
8.4. Возможность подачи альтернативных предложений не предусмотрена.
8.5. Место подачи конкурсных заявок: Россия, 141426, Московская область, аэропорт
Шереметьево-1, корпус № 5, комн. 309, департамент управления закупочной деятельностью
ОАО «Аэрофлот».
8.6. Дата начала срока подачи конкурсных заявок: со дня размещения извещения о
проведении открытого конкурса на официальном сайте.
8.7. Дата окончания срока подачи конкурсных заявок: 25 марта 2015 года
до 12 часов 00 минут по московскому времени.
8.8. Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 26 марта 2015
года с 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 141441, г. Москва,
Международное ш., д. 31, стр. 1., пом. 6-90.
8.9. Конкурсные заявки принимаются Заказчиком:
по адресу: Россия, 141426, Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус
№ 5, комн. 309, департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот».
Ответственный за получение конкурсных заявок: Гарнов Алексей Викторович, телефон:
(499) 500-73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71; e-mail: [email protected]
8.10. В связи с наличием пропускного режима Участник должен письменно
обратиться к представителю Заказчика для оформления пропуска или связаться с ним по
телефону для вызова работника Заказчика, ответственного за получение конкурсных заявок.
8.11. Каждый конверт с конкурсной заявкой, поступившие в срок, указанный в
настоящей статье, регистрируется Заказчиком в течение одного рабочего дня с момента
поступления, и им присваивается регистрационный номер. При регистрации конкурсных
7
заявок в регистрационном журнале фиксируются сведения о способе подачи конкурсных
заявок и контактная информация Участника.
8.12. По требованию Участника процедуры закупки, подавшего конверт с конкурсной
заявкой, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и
времени его получения.
8.13. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного срока
представления конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее
Участнику закупки.
9.
Отзыв и изменение
9.1. Участник процедуры закупки, подавший конкурсную заявку, вправе изменить
или отозвать конкурсную заявку в любое время окончания срока подачи конкурсных заявок,
указанного в п.8.7.
9.2. Запрос на отзыв конкурсной заявки Участника процедуры закупки направляется в
письменной форме, и подписывается его руководителем или уполномоченным им лицом (с
приложением доверенности). Изменения в конкурсную заявку осуществляются путем
отзыва заявки и повторной подачи измененной конкурсной заявки в любое время до
окончания срока подачи конкурсных заявок. При этом датой и временем подачи конкурсной
заявки считается дата и время подачи первоначальной конкурсной заявки.
10. Срок действия
10.1. Конкурсная заявка остается в силе в течение всего периода - с даты вскрытия
конкурсных заявок до момента заключения договора.
11. Требования к участникам конкурса, подтверждение соответствия
11.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного Участника процедуры закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного Участника, которые соответствуют требованиям,
установленным настоящей статьей.
11.2. Требования к правоспособности участника конкурса:
11.2.1. Соответствие
участника
закупок
требованиям,
устанавливаемым
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том
числе:
а) обладать свидетельствами о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая
особо опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии), являющихся предметом заключаемого
договора;
б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на
производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом
заключаемого договора;
8
в) обладать необходимыми сертификатами на материалы и оборудование в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, поставка которых
осуществляется в рамках предмета заключаемого договора;
11.2.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
11.2.3. Неприостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках.
11.2.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год.
11.2.5. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
11.2.6. Показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки
должны свидетельствовать о его платёжеспособности и финансовой устойчивости;
11.2.7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
12. Рассмотрение заявок и подведение итогов
12.1. Место рассмотрения конкурсных заявок участников закупки: 141441, г. Москва,
Международное ш., д. 31, стр. 1., пом. 6-90.
12.2. Дата рассмотрения конкурсных заявок участников закупки: 26 марта 2015 года.
12.3. Место подведения итогов закупки: 141441, г. Москва, Международное ш.,
д. 31, стр. 1, пом. 6-90.
12.4. Дата подведения итогов закупки: 09 апреля 2015 года.
13. Критерии оценки и сопоставления заявок
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок,
поданных Участниками конкурса, в целях выявления лучших условий исполнения договора
в соответствии с критериями:
№
№
п/п
1
Критерий
Стоимость, предложенная участником
закупки*
9
Оценка, ед.
Вес, балл
Рубли
до 20*
2
3
4
5
6
7
Срок производства работ, предложенный
участником закупки**
Наличие производственной базы
Местонахождение производственной
базы/офиса компании
Наличие оборотных средств (возможность
работы без аванса)***
Наличие опыта выполнения работ, оказания
услуг, являющихся предметом настоящей
конкурсной документации
Наличие
претензий
со
стороны
ОАО «Аэрофлот»
8
Дополнительные предложения от участника
9
Количество договоров, реализованных с
ОАО «Аэрофлот»
Календарные
дни
до 15**
Да/Нет
5/0
Московский
регион/Прочие
% аванса
5/0
до 15
До 3-х лет/
Свыше 3-х лет
2/5
Да/Нет
0/5
Да/Нет
5/0
0/1/свыше 2
0/5/10
ИТОГО, max. баллов:
85
*Количество баллов по п. 1 определяется в зависимости от стоимости работ по
формуле:
Цена min
х 20
Цена участника
**Количество баллов по п. 2 определяется исходя из сроков производства работ по формуле:
Срок min
х 15
Срок участника
***Количество баллов по п. 5 определяется в зависимости от % аванса по формуле:
0, 15 х (100% - % аванса участника)
****Количество баллов по п. 9 определяется исходя из количества реализованных
Участником договоров по формуле:
Кол-во договоров
Участника
х 10
Кол-во договоров Участника max
14. Порядок оценки и сопоставления заявок
14.1. Рассмотрение конкурсных заявок будет осуществляться в условиях полной
конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком. Участники или их
10
представители не имеют права присутствовать при рассмотрении конкурсных заявок
Заказчиком.
14.2. При рассмотрении конкурсных заявок будет учитываться только та
информация, которая представлена в конкурсных заявках.
14.3. При оценке будет определено, являются ли конкурсные заявки полными.
Заказчик может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для пояснений и
исправлений арифметических ошибок.
14.4. Внесение изменений в конкурсную заявку после ее вскрытия не допускается.
При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть заявки, могут быть приняты
Заказчиком по его единоличному усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить
у любого из Участников уточнения их конкурсных заявок.
15. Последствия признания конкурса несостоявшимся
15.1. Конкурс признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи
конкурсных заявок подана только одна конкурсная заявка или не подано ни одной
конкурсной заявки.
15.2. Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного настоящей
Конкурсной документацией, Заказчиком будет получена только одна конкурсная заявка,
несмотря на то, что конкурс признается несостоявшимся, Конкурсная комиссия вправе
осуществить вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотреть ее в порядке, установленном
настоящей Конкурсной документацией. Если рассматриваемая конкурсная заявка и
подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям,
предусмотренным настоящей Конкурсной документацией, Заказчик вправе заключить
договор с единственным Участником без проведения конкурса на условиях, установленных
в Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора
с Заказчиком.
15.3. В случае если на основании результатов рассмотрения конкурсных заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и
признании Участником конкурса только одного Участника процедуры закупки, конкурс
признается несостоявшимся.
15.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся, при этом конкурсная заявка
только одного Участника процедуры закупки признана соответствующей требованиям
настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение срока, указанного в настоящей
Конкурсной документации, вправе передать такому Участнику конкурса проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким
Участником в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к настоящей Конкурсной
документации. Участник процедуры закупки, подавший указанную конкурсную заявку, не
вправе отказаться от заключения договора.
16. Срок подписания договора
16.1. Срок подписания проекта договора Победителем (Участником, предложение
которого признано наилучшим): не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты
направления данного договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника
уклоняющимся от заключения договора.
11
17. Иные сведения и требования
17.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Конкурсной
документацией Заказчик руководствуется Положением о закупках.
17.2. Конфиденциальная информация.
17.2.1. Информация, которая будет представляться Участнику Заказчиком в связи с
настоящей Конкурсной документацией или в связи с заключением договора,
предусмотренного в настоящей Конкурсной документации и конкурсной заявки Участника,
информация о том, что с Участником ведутся переговоры или обсуждения о заключении
договора с Заказчиком в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, или о
любых условиях или иных фактах, относящихся к такому возможному договору, включая
его статус, должна расцениваться как принадлежащая Заказчику конфиденциальная
информация (далее – Конфиденциальная информация). Конфиденциальная информация
является коммерческой тайной Заказчика в смысле статьи 139 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
17.2.2. Участник соглашается с тем, что Конфиденциальная информация будет
использоваться исключительно для целей рассмотрения настоящей Конкурсной
документации и составления конкурсной заявки Участника, а также переговоров с
Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с настоящей Конкурсной
документацией и конкурсной заявкой Участника. Такая Конфиденциальная информация
будет сохраняться Участником в строгой конфиденциальности.
17.2.3. В случае направления Участником конкурсной заявки Заказчику, Участник
подтверждает о своем согласии быть связанным условиями пункта 17.2 с Заказчиком и
будет считаться заключенным соглашение о конфиденциальности на условиях пункта 17.2.
Такое соглашение о конфиденциальности будет регулироваться правом Российской
Федерации.
17.3. Недействительность
каких-либо
положений
настоящей
Конкурсной
документации в силу противоречия их императивным нормам законодательства Российской
Федерации или по иному основанию не влечет за собой недействительности иных
положений настоящей Конкурсной документации, а также недействительность заключенных
в соответствии с ним договоров.
18.
Приложения
18.1. Неотъемлемой частью настоящей Конкурсной
следующие приложения:
Приложение 1 – Анкета Участника (форма);
Приложение 2 – Расписка Участника (форма);
Приложение 3 – Техническое задание;
Приложение 4 – Коммерческое предложение (форма);
Приложение 5 – Информация о контрагенте (форма);
Приложение 6 – Проект договора;
12
документации
являются
Приложение 1
к Конкурсной документации
на право заключить договор
в отношении капитального ремонта (замены витражей)
в здании АСП «Вода-Суша» Инв. №338741
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
1. Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом
и организационно-правовая форма: ____________________________________________.
__________________________________________________________________________
2. Юридические реквизиты
Страна регистрации
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
3. Банковские реквизиты
ИНН / КПП организации
ОГРН
№ расчетного счета
Наименование Банка
Корр. счет
БИК
4. Регистрационные данные
Дата, место и орган
регистрации
Учредители
Профиль деятельности
ОКПО
ОКВЭД
13
Отнесение к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
5. Контактное лицо – _________________________. (фамилия, имя, отчество).
Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в Анкете и
согласие со всеми условиями, изложенными в Конкурсной документации открытого
конкурса на право заключить договор на «_________________________________________».
_____________________________
Подпись участника закупки
(представителя)
М.П.
__________________________
Должность, И.О. Фамилия
14
Приложение 2
к Конкурсной документации
на право заключить договор
в отношении капитального ремонта (замены витражей)
в здании АСП «Вода-Суша» Инв. №338741
Расписка
Участника открытого конкурса на право заключения договора на:
«___________________________________________»
(оформляется на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)
Дата, исх. номер
В конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»
1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения договора на
___________________________________________________________________________(При
ложение 6), а также применимые к данной процедуре закупки законодательство и
нормативные правовые акты ________________________________________________
(наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона)
в лице, _______________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)
сообщает о согласии представить конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе на
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую
конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе.
2. Настоящей конкурсной заявкой на участие в открытом конкурсе сообщаем (декларируем),
что в отношении ______________________________________________
(наименование участника конкурса (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в конкурсной заявке на
участие в открытом конкурсе информации и подтверждаем право Заказчика, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей конкурсной
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в
ней сведения.
4. В случае, если по итогам открытого конкурса Заказчик предложит нам заключить договор,
мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не
позднее чем 10 (календарных) дней со дня направления данного договора в наш адрес.
5. В случае, если мы будем признаны участником конкурса, который сделал предпоследнее
предложение (следующее за победителем) о цене договора, а победитель конкурса будет
признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в
соответствии с требованиями Конкурсной документации и нашим предложением о цене
договора.
15
6. В случае, если мы будем признаны единственным участником конкурса, мы обязуемся
подписать договор в соответствии с требованиями Конкурсной документации и нашим
предложением о цене договора.
7. В случае признания нас победителем конкурса и принятия решения о заключении с нами
договора в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора,
являющихся предметом конкурса, мы согласны с включением сведений о
______________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)
в Реестр недобросовестных поставщиков .
8. К конкурсной заявке прилагаются документы, являющиеся её неотъемлемой частью,
согласно описи на _____стр.
________________________________
_____________________
_________________
(должность руководителя Участника)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«
» ____________ 20__ г.
М.П.
16
Приложение 3
к Конкурсной документации
на право заключить договор
в отношении капитального ремонта (замены витражей)
в здании АСП «Вода-Суша» Инв. №338741
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
Перечень основных
п/п
требований
1.
Наименование работ
2.
3.
4.
5.
6.
Содержание требований
капитальный ремонт (замена витражей) в здании
АСП «Вода-Суша» Инв. №338741
Заказчик
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
Адрес выполнения работ
Московская область, Химкинский р-н, аэропорт
Шереметьево, территория Летного комплекса.
Основание для разработки
Заявка ДПП №151/688
технического задания
от 20.06.2014г.
Техническая характеристика - здание «Вода - Суша»;
объекта
- площадь объекта 3406,0м²;
- площадь застройки - 3496,3 м²;
- стены - металлический каркас, стеновые панели
типа "сэндвич";
- остекление - витражи
индивидуального
изготовления с тройным остеклением.
Основные требования
- перед началом работ провести обследование
объекта, согласовать с заказчиком применяемый
материал и технологию проведения работ;
-перед
началом
работ
оформить
допуск
командированного
персонала
на
объект;
-работы
производить
в
соответствии
с
Техническим
заданием,
действующими
строительными
нормами
и
правилами,
требованиями
ГОСТов,
правилами
противопожарного режима в РФ, СНиП 12-01-2004.
- правилами противопожарного режима в РФ,
СНиП 12-01-2004,
- ППБ 01-03 « Правила пожарной безопасности в
Российской Федерации»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ПТЭЭП «Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей, ПТЭЭП
утверждены Минэнерго России от 13.01.2003 №6,»
Правил устройства электроустановок, ПУЭ
утверждены Приказами Минэнерго России от
08.07.2002 №204 и от 09.04.2003 №150»;
- ПОТ РМ Правила по охране труда при
эксплуатации
электроустановок
утверждены
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N
328н.
17
650
- замена окон в здании «Вода - Суша»
• в зимнем саду 102м²:
- Выполнить:
- установку и демонтаж инвентарных наружных и
внутренних лесов;
- демонтаж старых оконных блоков;
- демонтаж наружных отливов;
- демонтаж вентилируемого фасада;
- монтаж оконных блоков (цвет согласовать с
заказчиком);
- демонтаж датчиков охранной сигнализации;
-установку накладок в цвет окон;
-монтаж вентилируемого фасада;
-монтаж датчиков охранной сигнализации;
установку
оцинкованных
отливов(цвет
согласовать с заказчиком);
- восстановление внешних откосов;
- восстановление примыкания к полу и потолку;
- восстановление внутренних откосов из пластика;
Эскизы оконных блоков
Размеры
изделия
1100 x 2630 мм
Количество
изделий
23
2630
1980
1004 x 576
зап.30 (4-10-4-8-4)
1004 x 576
зап.30 (4-10-4-8-4)
650
1980
1004 x 1278
зап.30 (4-10-4-8-4)
1100
Размеры
изделия
650
1004 x 576
зап.30 (4-10-4-8-4)
2630
1980
Количество
изделий
1980
906 x 1180
зап.30 (4-10-4-8-4)
1030
1004 x 576
зап.30 (4-10-4-8-4)
1100
18
650
Описание работ
1304
7.
1100 x 2630 мм
10
650
Размеры
изделия
1104 x 576
зап.30 (4-10-4-8-4)
2
2630
1980
Количество
изделий
1200 x 2630 мм
1104 x 576
зап.30 (4-10-4-8-4)
650
1980
1104 x 1278
зап.30 (4-10-4-8-4)
1200
Требования к оконным блокам из ПВХ.
Оконные блоки должны иметь полную заводскую
готовность: установленные запирающие приборы,
петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и
законченную отделку.
Оконные блоки должны соответствовать
требованиям:
- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные общие
технические условия»;
- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из
поливинилхлоридных профилей.
Общие технические условия».
Характеристики пластиковых окон из ПВХ:
- оконные блоки из пластикового профиля
PROPLEX-Optima или эквивалент с 3-х
камерным строением;
- фурнитура KALE или эквивалент;
- наличие подставочного профиля для крепления
наружного отлива и подоконного профиля;
- тип открывания окон – поворотно-откидной,
внутрь помещения.
- все притворы окон должны содержать
уплотнительные прокладки (не менее двух) из
силиконовых материалов или морозостойкой
резины;
Характеристика стеклопакета:
- тип стеклопакет: энергосберегающий;
- сопротивление теплопередачи – 0,78;
- коэффициент направленного пропускания света не менее 68 %;
- звукоизоляция - не менее 28 ДБ.
- экологичность – без свинца
Предусмотреть гребенки на окна и маскитные
сетки
Конструкции оконных блоков должны
обеспечивать возможность регулировки зазора,
притвора створок относительно коробок в трех
19
8.
Особые условия
выполнения работ
полостях.
Подоконный профиль – поливинилхлоридный.
Комплектуется торцевыми заглушками.
Подрядчик письменно извещает Заказчика о
готовности отдельных этапов и скрытых работ. Их
готовность подтверждается актами промежуточной
приемки и освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик
приступает
к
выполнению
последующих работ только после подписания
данного акта. Если закрытие работ, подлежащих
освидетельствованию, выполнено без подписания
данного акта, или Заказчик не был информирован о
готовности к приемке таких работ, или
информирован с опозданием, то по требованию
Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть
указанную Заказчиком часть скрытых работ, а
затем восстановить ее.
Приемка завершенного объекта по ремонту
осуществляется после выполнения всех
обязательств, предусмотренных Договором, в
соответствии с установленным порядком,
действовавшим на дату подписания Договора. При
приемке выполненных работ в эксплуатацию
Заказчиком производится оценка качества работ.
Обнаруженные при осмотре дефекты Подрядчик
устраняет до сдачи объекта в эксплуатацию, при
необходимости накладываются штрафные санкции.
В случаях, когда работа выполнена с
отступлениями от Договора, ухудшающими
конечный результат, Заказчик по своему
усмотрению может потребовать от Подрядчика
обязательного устранения недостатков в
установленный Заказчиком срок за счет
собственных средств. Приемка выполненных работ
производится в течение 5-ти рабочих дней после
даты получения Заказчиком письменного
извещения Подрядчика о его готовности. Заказчик
вправе отказаться от приемки выполненных работ в
случае обнаружения недостатков, которые
исключают возможность его дальнейшей
эксплуатации и не могут быть устранены
Подрядчиком. Приемка выполненных работ
оформляется актом приема-передачи работ в
эксплуатацию.
Для детальной оценки планируемых работ
подрядная организация должна изучить объект с
выездом на место.
В
случае
возникновения
сопутствующих
непредвиденных работ подрядная организация
должна выполнить их за свой счет;
Подрядная организация своими силами и в счет
собственных средств оформляет и получает
20
9.
Исполнительная
документация
пропуска для выполнения работ.
Производство работ в условиях действующего
производства и непосредственной близости к зонам
перемещения
людей
и
автотранспорта.
При необходимости работы могут производиться
во внеурочное время по согласованию с
Заказчиком.
При производстве работ учесть соблюдение
экологической политики ОАО «Аэрофлот».
По окончании работ предоставить в департамент
строительства
и
эксплуатации
зданий
и
сооружений исполнительную документацию по
всем видам работ, с испытаниями и измерениями в
объеме требований ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, ВСН,
ГОСТ, НПБ, РД и др. в 4-х экземплярах на
бумажном носителе.
21
Приложение 4
к Конкурсной документации
на право заключить договор
в отношении капитального ремонта (замены витражей)
в здании АСП «Вода-Суша» Инв. №338741
Форма представления коммерческого предложения
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)
_________________________________________________________________________
(предмет договора)
Стоимость договора определяется путем умножения понижающего
максимальную стоимость работ по настоящей Документации.
Понижающий коэффициент составляет К= ________
коэффициента
на
(заполняется участником)
Стоимость работ по коммерческому предложению составляет _______________________ руб.
(без НДС).
(заполняется участником)
№
п/п
Наименование работ
Ед.
изм.
Объем
Стоимость за
Общая
единицу
стоимость
(руб. без НДС) (руб. без НДС)
Срок
выполнения
работ
(календарные
дни)
1
2
3
…
…
n
ИТОГО:
НДС 18%
Предлагаемая цена договора*, руб. с учетом НДС
*Цена договора определяется путем умножения понижающего коэффициента на максимальную цену работ, услуг,
указанную в настоящей Конкурсной документации.
П р и м е ч а н и е : 1. К коммерческому предложению прилагается расшифровка стоимости работ, услуг в виде сметы,
выполненной в ТСН-2001.
2. При необходимости авансирования работ указать размер аванса с обоснованиями.
Стоимость работ (цена договора) _______________________________________
(предмет договора)
не превышает _________________ руб. ____ коп., в том числе НДС 18 % _______ руб.
(прописью)
Руководитель организации
_______________________
(подпись)
_______________
(инициалы, фамилия)
М.П.
22
Приложение 5
к Конкурсной документации
на право заключить договор
в отношении капитального ремонта (замены витражей)
в здании АСП «Вода-Суша» Инв. №338741
Информация о контрагенте
№
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
ИНН
ОГРН
Наименов
Код ОКВЭД Фамилия,
ание
имя, отчество
контраген та
руководител я
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)
Орган и номер Номер и
документа,
дата
удостоверяющего
личность
руководител я
Предмет
договора
Цена
(млн.
руб.)
Срок
действия
№
Иные
существенные
условия
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
ИНН
ОГРН
Наименов
ание/ ФИО
Адрес места
нахожден
ия/ адрес
регистрац
ИИ
Серия и
номер
документа
удостовер
яющего
личность
(для
физического
лица)
Руководител ь/
участник/
акционер/
бенефициар/
данные об
исполнитель ном органе
1.1
1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.2
1.2.1
Должность, ФИО руководителя контрагента_
Печать подпись /дата/
Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся
юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
23
Информация о
подтверждаю
щих документах
(наименовани е,
реквизиты и
т.д.)
Приложение 6
к Конкурсной документации
на право заключить договор
в отношении капитального ремонта (замены витражей)
в здании АСП «Вода-Суша» Инв. №338741
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
на выполнение строительных и монтажных работ
г. Москва
«___»_____________20___г.
Открытое акционерное общество
«Аэрофлот
– российские авиалинии»
(далее
ОАО
«Аэрофлот»),
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в лице________________________________, действующего на основании доверенности
(наименование должности, Ф.И.О.)
от _______ №____, с одной стороны и ______________________, именуемое
(наименование организации)
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице_______________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего
на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить строительные
и
монтажные
работы
по
_____________________________________,
расположенному _______________, в соответствии с техническим заданием
(приложение 1 к настоящему Договору).
1.2. Результатом
выполнения
работ
по
настоящему
Договору
является ________________.
1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить
их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.
Обязанности и права Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Своевременно
и
с
надлежащим
качеством
выполнить
работы,
предусмотренные техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору),
согласно требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации,
государственному стандарту (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП),
действующим нормам пожарной безопасности (НПБ) _____________________________
и другим действующим нормам и правилам на момент сдачи выполненных работ.
Представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего
Договора в срок, установленный графиком производства работ (приложение
2 к настоящему Договору).
2.1.2. В трёхдневный срок с момента подписания настоящего Договора представить
свидетельство,
выданное
саморегулируемой
организацией,
о
допуске
к работам, подлежащим выполнению в рамках настоящего Договора.
24
2.1.3. Перед началом работ оформить допуск командированных работников согласно
нормативным документам.
2.1.4. Приказом назначить в течение 3 (трёх) календарных дней с момента подписания
настоящего
Договора
своих
представителей,
ответственных
за производство работ, с указанием предоставленных им полномочий и информировать
об этом Заказчика. В письменном виде согласовывать место, время, характер работ
с представителями Заказчика. Полномочия представителя должны быть надлежащим
образом оформлены (доверенность, приказ о приёме на работу к Подрядчику)
и предоставлены в течение 3 (трёх) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора Заказчику. Подрядчик гарантирует получение согласия
на обработку Заказчиком персональных данных работников, информация о которых
передана Заказчику в рамках настоящего Договора.
2.1.5. Не передавать проектную документацию, полученную от Заказчика, третьим
лицам без письменного согласия Заказчика.
2.1.6. При проведении работ обеспечить соблюдение внутреннего трудового
распорядка Заказчика, осуществлять работы в условиях действующего предприятия
Заказчика, с соблюдением требований внутриобъектового режима.
2.1.7. В пределах средств, предусмотренных настоящим Договором, с начала
производства работ и до сдачи объекта организовать ограждение, освещение, охрану
объекта, в том числе с привлечением специализированных охранных организаций.
2.1.8. Осуществить разметку объектов на строительной площадке.
2.1.9. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ
материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических
паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру
и качественные характеристики с внесением данных в журнал входного контроля.
2.1.10. Поставить на строительную площадку все предусмотренные техническим
заданием (приложение 1 к настоящему Договору) и настоящим Договором
необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия,
инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
2.1.11. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения,
водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи
сжатого воздуха, пара для обеспечения выполнения строительно-монтажных,
специальных и пусконаладочных работ. Обеспечить соблюдение всеми работниками
Подрядчика, субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований
по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности,
по защите зеленых насаждений, к допустимому уровню шума при выполнении работ
в ночное время, сохранения в надлежащем виде земли и водоемов на строительной
площадке и прилегающей территории, правил санитарии на стройплощадке
и прилегающей территории.
2.1.12. Подготовить и представить на согласование Заказчику график завоза
на площадку оборудования, материалов и выполнения отдельных видов работ.
Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами
государственного надзора и другими заинтересованными организациями.
2.1.13. Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных
временных зданий и сооружений.
2.1.14. Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест
при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности
естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.
2.1.15. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения работ,
при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их
выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.
25
2.1.16. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования
и испытания конструкций, инженерного и технологического оборудования и систем,
монтируемых в процессе производства работ по настоящему Договору.
2.1.17. Разработать и утвердить проекты производства работ, технологические карты
строительных процессов и т.д.
2.1.18. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание
подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов
открытого хранения на весь период строительства. В случае повреждения данных
объектов осуществить их ремонт за свой счет.
2.1.19. Вести журнал производства работ, специальные и другие необходимые
журналы и документацию.
2.1.20. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных
нарушений
требований
СНиП
и
технического
задания
(приложение
1 к настоящему Договору).
2.1.21. Обеспечить своих работников при нахождении на объекте Заказчика чистой
аккуратной специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.
2.1.22. Ежемесячно представлять Заказчику отчетную документацию о ходе
выполнения работ.
2.1.23. Представлять Заказчику документы в порядке и составе, определенном
в п. 3.2 настоящего Договора.
2.1.24. Не позднее 3х дней до даты заключения договора на субподряд
для выполнения работ по настоящему Договору в случае привлечения субподрядной
организации, предоставить Заказчику следующие сведения: наименование
субподрядной организации, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН,
юридический адрес, данные исполнительного органа, перечень видов работ,
свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам.
2.1.25. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов
за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения
строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению
окружающей среды и других упущений.
2.1.26. Устранить за свой счет все выявленные в процессе работ и после
их завершения в период гарантийного срока дефекты в возможно короткие сроки,
но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения замечаний
представителя Заказчика в письменном виде и органов надзора за качеством
строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки объекта
в эксплуатацию.
2.1.27. Информировать заранее (не менее чем за 5 (пять) календарных дней) Заказчика
в письменном виде об окончании работ на объекте и подготовить работу комиссии по
их приёмке.
2.1.28. В течение 10 рабочих дней после подписания акта приёмочной комиссии
(по форме приложения 3 к настоящему Договору) освободить строительную площадку
от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.
2.1.29. Ежемесячно до 10 числа следующего месяца предоставить Заказчику
документы, подтверждающие вывоз мусора с территории Заказчика и размещение
его на полигоне, с приложением талонов полигона. Отходы, образованные в результате
производственной деятельности Подрядчика, являются его собственностью. Погрузка
и вывоз твердых бытовых отходов с территории ОАО «Аэрофлот» оплачивается
Заказчиком.
2.1.30. Немедленно
уведомить
представителя
Заказчика
о
событиях
и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход строительства
26
объекта, качество работ, сроки завершения работ, или недостижения указанных
в технической документации характеристик и показателей объекта строительства.
2.1.31. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
2.1.32. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих
от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность
или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность
их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом
Заказчику сразу после обнаружения таких обстоятельств.
2.1.33. Осуществлять
производство
работ
по
настоящему
Договору
в соответствии с требованиями действующих правовых и нормативных актов,
строительных и санитарных норм и правил.
2.1.34. Обеспечить подготовку полных комплектов исполнительной документации,
предусмотренных действующими нормативами, в том числе акты, схемы, съёмки,
заключения лабораторий и прочее.
2.1.35. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий
по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой
из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу возложены
на Подрядчика.
2.1.36. Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан
представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников
(выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении
состава исполнительных органов по форме приложения 4 к Договору,
с представлением подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в том числе
конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Подрядчика
последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением
подтверждающих документов.
В
случае
нарушения
обязательств
по
данному пункту
или
отказа
от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных
дня до даты расторжения.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Требовать своевременной приемки работ Заказчиком по настоящему Договору и
документации, оформленной в установленном порядке и в соответствии
с разделом 3 настоящего Договора.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии
с разделом 4 настоящего Договора.
2.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения
работ в рамках настоящего Договора.
2.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.2.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора
своего
представителя,
ответственного
за
контроль
исполнения
работ
по настоящему Договору, известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием
предоставленных ему полномочий.
27
2.3.2. Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ на
месте путем составления акта, протокола или предписания.
2.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в
соответствии с настоящим Договором.
2.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
работ в случае, указанном в п. 2.1.30 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение
о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов
выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.3.5. Оказать содействие в доступе техники и работников Подрядчика (согласно
утвержденному Подрядчиком списку) на объект с оформлением пропусков
за счет Подрядчика.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать
от
Подрядчика
надлежащего
исполнения
обязательств
в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
2.4.2. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
2.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых
работ.
2.4.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору) и
настоящим Договором.
2.4.5. Осуществлять
контроль
качества
поставляемых
Подрядчиком
на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и конструкций,
наличия необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других
документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные
характеристики, а в случае необходимости производить испытание образцов
для подтверждения поставленного товара представленным сертификатам качества.
2.4.6. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
по настоящему Договору работ, учет всех выявленных нарушений и отступлений
от технического задания (приложение 1 к настоящему Договору).
2.4.7. Подтверждать соответствие качества выполненных работ требованиям
строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществлять приемку
скрытых работ в целом или отдельных этапов. Давать разрешение на продолжение
работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.
2.4.8. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения
работ, определенных техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору),
отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической
документацией
и
в
обязательных
для
Сторон
строительных
нормах
и правилах, представитель Заказчика дает предписание Подрядчику о приостановке
работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих
нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись в журнал производства работ.
2.4.9. Определять порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждать состав
необходимых для этого комиссий.
2.4.10. В
случае
досрочного
исполнения
Подрядчиком
обязательств
по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным
в Договоре порядком.
2.4.11. Отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим
Договором.
28
3.
Порядок, сроки выполнения и приемки работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены в графике
производства работ (приложение 2 к настоящему Договору), который является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца Подрядчик направляет
Заказчику на согласование перечень оборудования (по форме приложения
5 к настоящему Договору), акт приемки выполненных работ по унифицированной форме
КС-2 и справку о стоимости работ и затрат по унифицированной форме КС-3,
составленные на основании журнала по унифицированной форме КС-6а, график
производства работ на следующий месяц, а также комплект исполнительной
документации на выполненные работы (акты скрытых работ, приемки отдельных
этапов работ и/или систем, сертификаты на материалы, исполнительные схемы
и чертежи, заключения лабораторий и т.д.).
3.3. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт
последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие
при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика
или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении
работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты
выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество
используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проектной
документации, технического задания (приложение 1 к настоящему Договору)
и строительных норм и правил.
3.4. Подрядчик
передает
Заказчику за 7
(семь) календарных
дней
до подписания акта приёмочной комиссии (по форме приложения 3 к настоящему
Договору) 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе
и 1 (один) экземпляр в электронном виде.
3.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения документов, указанных в п.
3.4, должен рассмотреть и подписать их либо направить свои мотивированные
возражения.
3.6. При
отсутствии
комплекта
исполнительной
документации
на выполненные работы (акты скрытых работ, приемки отдельных этапов работ и/или
систем, сертификаты на материалы, исполнительные схемы и чертежи, заключения
лабораторий и т.д.) работы, предъявленные к оплате, считаются не исполненными
и оплате не подлежат.
3.7. После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором,
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
3.8. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком
уведомления, указанного в п. 3.7 настоящего Договора, Подрядчик представляет
Заказчику
полный
комплект
отчетной
документации,
оформленный
в соответствии с действующим законодательством и нормативами, и акт приёмочной
комиссии (по форме приложения 3 к настоящему Договору), подписанный
Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после
получения от Подрядчика указанных документов Заказчик совместно с Подрядчиком
рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему
Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным
в настоящем Договоре и отчетной документации.
3.9. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ
в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ
Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком,
устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. Для проверки
29
соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным
настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
3.10. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений
касательно результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов
выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых
доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение одного рабочего дня обязан
представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ
или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных
недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика
недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие
с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет
об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный,
подписанный Подрядчиком акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию
в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
3.11. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков,
выполнении необходимых доработок Заказчиком будет принято решение, что
Подрядчик устранил недостатки (выполнил доработки) в надлежащем порядке
и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает
выполненные работы и утверждает 2 (два) экземпляра акта приёмочной комиссии
о приёмке в эксплуатацию, один из которых направляет Подрядчику.
3.12. Утвержденный Заказчиком и подписанный Подрядчиком акт приёмочной
комиссии о приёмке в эксплуатацию, полный комплект отчетной документации,
оформленный в установленном порядке и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет
на оплату стоимости настоящего Договора являются основанием для окончательной
оплаты Подрядчику выполненных работ.
3.13. В течение 7 календарных дней до окончания срока действия настоящего
Договора и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном
объёме подписывается двусторонний акт о закрытии Договора (по форме приложения
6 к Договору).
3.14. Право собственности на законченные работы переходят к Заказчику начиная с
момента подписания обеими уполномоченными Сторонами акта приёмочной комиссии
(по форме приложения 3 к настоящему Договору).
4.
Стоимость работ и порядок оплаты
4.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании сметного
расчета (по форме приложения 7 к настоящему Договору) и составляет
_________________________________________.
Указанная сумма является твердой договорной ценой настоящего Договора
и включает в себя стоимость оборудования, материалов, а также все затраты, издержки
и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением
настоящего Договора.
4.2. Аванс_________________________________________________________.
4.3. Документы
на
оплату
по
выполненным
работам,
подписанные
и утвержденные Заказчиком, принимаются им до 30-го числа текущего календарного
месяца при условии соблюдения пункта 3.2 настоящего Договора. В случае
не поступления документов на оплату до указанной даты приём документов, а также их
оплата, переносятся на следующий календарный месяц.
4.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании
и в пределах надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами перечня
оборудования (по форме приложения 5 к настоящему Договору), акта о приёмке
30
выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), а при окончательной
оплате акта приемочной комиссии (по форме приложения 3 к настоящему Договору)
и полного комплекта отчетной документации оформленной в установленном порядке
в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счетов
и счетов-фактур при условии соблюдения п. 4.3 Договора, путём безналичного
перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Оплата выполненных
работ производится за вычетом аванса.
4.5. Счет-фактура выписывается Подрядчиком в соответствии с налоговым кодексом
Российской Федерации.
4.6. Датой платежей считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном объеме и
надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.
Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба,
причиненного Подрядчику таким неисполнением/ненадлежащим исполнением,
обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.
5.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ,
предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику
уведомление о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти)
календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих
обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период
просрочки в размере 0,05 % от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма
задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5 % от суммы
задолженности.
5.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение
убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов
работ (установленного оборудования).
5.4. Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу
Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору
в результате действий/ бездействия Подрядчика (его работников/субподрядчиков).
5.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных
им
материалов
и
оборудования.
Гарантийный
срок
на
материалы
и оборудование определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя),
но в любом случае не может составлять менее 12 месяцев с даты подписания
Заказчиком акта приемочной комиссии (по форме приложения 3 к настоящему
Договору), при которых были использованы материалы/установлено оборудование.
5.6.
Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку
на объекте Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц
или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить
Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения
Заказчиком.) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких
материалов и оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков –
10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения
действия настоящего Договора.
5.7. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств
(сроков, установленных графиком производства работ) Заказчик вправе потребовать
уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных/несвоевременно
31
выполненных обязательств (работ) за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты
начала
просрочки
выполнения
обязательства
и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного
требования (претензии) об уплате пени.
5.8. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов,
выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного
срока,
установленного
на
результаты
работ,
который
составляет
12 месяцев с даты подписания акта приемочной комиссии (по форме приложения
3 к настоящему Договору).
5.9. В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором
сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени
в размере 0,05 % от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется
с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком
при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате
пени.
5.10. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами
в связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение порядка
производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью
компенсироваться
Подрядчиком
в
течение
10
календарных
дней
со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного
пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего
Договора.
5.11. Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками,
субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников
(субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан
самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также
возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него
уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами
в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования
от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты
прекращения действия настоящего Договора.
5.12. В
случае
если
в
результате
действия/бездействия
Подрядчика
(его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов
работ/оборудования, возникшего в результате действий/бездействия Подрядчика
(его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред
(в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты работ), Подрядчик обязан
возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования
претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном
порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика
уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок
возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего
требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех
лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
5.13. В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более
чем на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от приемки результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты
штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости работ и возмещения убытков
в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику
денежные средства, полученные в оплату невыполненных работ, в течение 10 дней
с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки
32
работ/о расторжении Договора. Датой отказа от приемки работ/расторжения Договора
считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано
в уведомлении.
6.
Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не может
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения
законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой
стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты
и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования
и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются
ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов
и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия
Затронутой стороны и/или третьих лиц.
6.2.
Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую
Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать
оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств
по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу
действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона
обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону с указанием предполагаемого
срока исполнения обязательств по Договору.
6.3.
Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает
Затронутую
сторону
права
на
освобождение
от
ответственности
за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4.
По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом
или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
6.5.
Возникновение
ОНС
продлевает
срок
исполнения
обязательств
по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств,
с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны
не договорились об ином.
6.6.
В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более месяца,
то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать
расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой
Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он
содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении
Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное
исполнение Договора.
7.
Срок действия Договора
33
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами,
применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с _____________,
и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств,
но не позднее ___________________.
7.2. Период выполнения работ по настоящему Договору устанавливается графиком
производства работ (приложение 2 к настоящему Договору).
7.3.
Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения, подписанного представителями и скрепленного печатями
обеих Сторон.
8.
Изменение и расторжение Договора
8.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимному
согласию Сторон путём подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда
Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем
порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного
представителя или печати одной из Сторон влечёт недействительность соглашения
об изменении или расторжении Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного
уведомления о расторжении не менее чем за 30 календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
8.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний
уплачивает неустойку в размере 10 % от стоимости невыполненных обязательств
(работ) и возмещает Заказчику убытки, причинённые досрочным расторжением
Договора и не покрытые неустойкой.
8.4. Все взаиморасчёты Сторон должны быть завершены в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.
8.5.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до даты расторжения.
9.
Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется
принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной
конфиденциальной информации.
9.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим:
коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом
информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей
ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с
указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
9.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой
наступление ответственности за ее разглашение.
9.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют
34
в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
10.
Разрешение споров
10.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением)
настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют
споры, указанные в п. 10.1, в досудебном (претензионном) порядке.
10.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается
мотивированное требование заявителя.
10.4. Претензия направляется по месту нахождения (месту жительства) адресата по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером
с вручением адресату под расписку.
10.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном
удовлетворении требований другой Стороной либо неполучения ответа в течение
30 календарных дней с даты направления претензии заявитель претензии вправе
передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
11.
Обеспечение исполнения Договора
11.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком в
форме
безотзывной
банковской
гарантии
по
форме
приложения
№8 к настоящему Договору, не позднее 10 календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
11.2. Банковская
гарантия
оформляется
на
общую
стоимость
работ
по настоящему Договору.
11.3. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана Банком или иной
кредитной организацией и соответствовать требованиям,
установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств
по настоящему Договору и которая должна быть не менее суммы, установленной
в пункте 11.2 настоящего Договора.
11.5. Безотзывная
банковская
гарантия
должна
содержать
указание
на настоящий Договор, включая указание на стороны настоящего Договора, название
предмета настоящего Договора и ссылки на основания заключения настоящего
Договора, указанные в преамбуле настоящего Договора.
11.6. Безотзывная
банковская
гарантия
должна
содержать
указание
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской
гарантии.
11.7. Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего
Договора должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора.
11.8. В случае продления срока выполнения работ
или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить
безотзывную банковскую гарантию.
11.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору,
Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда
соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало
35
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора
на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.
11.10. Расходы на получение банковской гарантии возлагаются на Подрядчика.
11.11. В
случае
нарушения
Подрядчиком
условий
раздела
статьи
11 «Обеспечение исполнения Договора» настоящего Договора Заказчик имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без компенсации
Подрядчику затрат и расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора,
уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом
Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением
Договора.
11.12. Оригинал банковской гарантии после оформления направляется Заказчику и
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.
Прочие условия
12.1. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,
переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
12.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских
реквизитов каждая из Сторон обязана в 5дневный срок уведомить об этом другую
Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны
указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты
их получения.
12.3. Любое
уведомление,
сообщение
или
информация,
связанные
с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо
не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде
в адрес места нахождения (места жительства) другой Стороны заказным письмом
с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также
могут передаваться по e-mail. Уведомления, сообщения или информация, переданные
посредством e-mail, считаются доставленными с момента их направления,
а направленные курьером или по почте – с момента их получения адресатом. Указанные
уведомления могут быть продублированы по факсу № __________.
12.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
Заказчика.
12.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – «Форма технического задания»
Приложение 2 – «Форма графика производства работ»
Приложение 3 – Форма акта приёмочной комиссии»
Приложение 4 – «Форма информации о контрагенте»
Приложение 5 – «Форма перечня оборудования»
Приложение 6 – «Форма акта о закрытии Договора»
Приложение 7 – «Форма сметного расчета»
Приложение 8 – «Форма банковской гарантии».
13.
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
36
ЗАКАЗЧИК
Открытое акционерное общество
«Аэрофлот – российские авиалинии»
Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69
факс: (499) 500-68-67
ИНН 7712040126
КПП 997650001
р/с № 40702810400020106099
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы
к/с № 30101810400000000225
в ОПЕРУ МГТУ Банка России
БИК 044 525 225
Электронный адрес __________________
ПОДРЯДЧИК
___________________________________
(название организации)
Адрес:
Тел.:
факс:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
к/с
БИК
Электронный адрес __________________
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование
должности,
Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Окончание типовой формы
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
А.Л.Шариков
37
Приложение 1
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
Перечень основных требований
п/п
1
Наименование работ
2
Заказчик
3
Адрес выполнения работ
Основание для разработки
технического задания
Техническая
характеристика
объекта (площадь, этажность,
назначение и т.д.)
Основные
требования
к выполнению работ (СНиП,
ГОСТ, нормативные документы
и т.д.)
Описание работ
- виды и условия выполняемых
работ;
- тип, вид применяемого
оборудования,
материалов
и т.д.;
- требования к технологии
производства работ;
- требования по безопасности;
- требования по надежности;
- условия эксплуатации;
- специальные условия и т.д.
Особые условия выполнения
работ
Исполнительная документация
(состав,
условия
передачи
и т.д.), паспорта и сертификаты
4
5
6
7
8
9
Содержание требований
ОАО «Аэрофлот»
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование
должности,
Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
38
(инициалы, фамилия)
Приложение 2
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№
п/п
1
Наименование работ и затрат
Срок начала
выполнения работ
Срок
окончания
выполнения
работ
2
3
4
1
2
От Заказчика:
От Подрядчика:
______________________________
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование
должности,
Ф.И.О.)
_____________/________________/
(подпись)
_____________/________________/
(инициалы, фамилия)
(подпись)
39
(инициалы, фамилия)
Приложение 3
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
УТВЕРЖДАЮ
«
Инициалы, фамилия
» ______________ 20___ г.
АКТ
приёмочной комиссии
___________________________________________
(наименование объекта/работ)
«____» __________________г.
Приёмочная
комиссия,
от ______№_____ в составе:
назначенная
ОАО
«Аэрофлот»
указанием
председатель комиссии – представитель Заказчика:
_____________________ – ____________________
(инициалы, фамилия)
(должность)
члены комиссии – представители Заказчика:
_____________________ – ____________________
(инициалы, фамилия)
(должность)
члены комиссии – представители Подрядчика:
_____________________ – ____________________
(инициалы, фамилия)
(должность)
Установила:
1.
Подрядчиком ______________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________________.
(наименование объекта)
2.
Работы выполнены на основании ____________________________________.
3. Проектная
документация
_____________
разработана
___________________ .
4. Работы
производились
_____________________________________________.
5. Проектная
документация
утверждена
_________________________________.
(заполняется при наличии проектной документации)
6. Работы
осуществлены
_____________________________________________.
7. Комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном
________
_________________________________________________________________.
40
Представленные к приемке работы имеют следующие технические показатели
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Решение приёмочной комиссии:
Предъявленные к приёмке работы:____________________________________________.
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Председатель приёмочной комиссии ________________________ (Инициалы, фамилия)
(подпись)
Члены приёмочной комиссии ______________________________ (Инициалы, фамилия)
(подпись)
______________________________(Инициалы,
фамилия)
(подпись)
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование
должности,
Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
41
(инициалы, фамилия)
Приложение 4
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
Код
ОКВЭД
№
ИН
Н
Наимено
вание
ОГРН
контраге
нта
Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия и иные существенные
условия)
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров
(в том числе конечных)
Орган и
номер
документа
Фамилия,
Иные
, удостоЦена
имя,
Номер Предмет
Срок
существеряющег
(млн.
отчество
и дата договора
действия венные
о
руб.)
руководителя
условия
личность
руководит
еля
1
№
Серия и
номер
документа,
Адрес места
Наимено
удостоверяю
нахождения
ИНН ОГРН вание/
щего
/ адрес
ФИО
личность
регистрации
(для
физического лица)
Руководи
тель/
Информация о
участник/ подтверждаю
акционер/
щих
бенефици
документах
ар/
(наименование
данные об
,
исполнит
реквизиты и
ельном
т.д.)
органе
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
…
1.2
1.2.1
…
Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать
подпись
/дата/
Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся
юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
42
Приложение 5
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ №________
к Договору от _____________№_____
№
п/п
Наименование
смонтированного
оборудования
(марка, модель
и др.)
Ед.
измерения
Стоимость
ВСЕГО
единицы
стоимость
оборудования, оборудования,
руб. без НДС руб. без НДС
Количество
1
2
…
…
n
ИТОГО
НДС – 18%
ВСЕГО с НДС
Согласовано с представителями Заказчика:
_____________________________ Инициалы, фамилия
_____________________________ Инициалы, фамилия
Согласовано с представителями Подрядчика:
_____________________________ Инициалы, фамилия
_____________________________ Инициалы, фамилия
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
43
(инициалы, фамилия)
Приложение 6
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
АКТ
о закрытии Договора
от ____________№ ___
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и представителей Подрядчика:
___________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы по
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________ по Договору от __________________№ ___
Работы выполнены в полном объеме в соответствии с
____________________________________________________________________________.
Стоимость выполненных работ составила __________________________________ руб.
________________________________________________________ руб. _______ коп. ,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % _____________________________________________ руб. _______ коп. .
Работы включают в себя стоимость монтажных и пусконаладочных работ,
исполнительной документации и исключительных прав на нее, оборудования
и материалов, сдачи работ и получение акта допуска в эксплуатацию.
Работы выполнены с надлежащим качеством и в установленные графиком производства
работ сроки.
Все взаиморасчеты между Сторонами произведены полностью. Стороны взаимных
претензий друг к другу не имеют.
Согласовано от Заказчика:
_________________________ Инициалы, фамилия
_________________________ Инициалы, фамилия
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
44
(инициалы, фамилия)
Приложение 7
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№
п.п.
Наименование работ и затрат
1
…
2
….
3
…..
Ед.
измерения
Кол во
Стоимость 1
единицы, руб.
(без НДС)
Общая
стоимость
руб. (без
НДС)
Итого:
НДС 18 %
Итого с НДС
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
45
(инициалы, фамилия)
Приложение 8
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______
г. Москва
«____»____________ 20 ____ г.
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице
____________________, действующего на основании Устава, извещено о том, что
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
______________________________, действующего на основании Устава, и Открытое
акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», именуемое в дальнейшем
Бенефициар, и в лице ___________________________, действующего на основании
_______________, заключат Договор _______________________________________.
1.
По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство
выплатить Бенефициару по его первому требованию денежную сумму,
не превышающую _______________________, в случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.
2.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской
гарантии ограничены суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.
3.
Настоящая банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу
с момента выдачи банковской гарантии и действует по ________________ включительно.
4.
Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования
по нейне могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия
Гаранта.
5.
Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта
от обязательств по настоящей банковской гарантии в случае своевременного уведомления
Бенефициаром Гаранта об изменениях и дополнениях Договора. Бенефициар уведомляет
Гаранта
обо
всех
изменениях
и
дополнениях,
вносимых
в Договор, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу изменений
и дополнений Договора.
6.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих
обязательств по Договору Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения
Принципалом своих обязательств по Договору и не принимая во внимание никакие
возражения Принципала, по первому требованию Бенефициара произвести оплату суммы
убытков и (или) неустойки, исчисленной в соответствии с условиями Договора, но не
свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в течение 10
(десяти) рабочих дней после поступления письменного требования Бенефициара о
платеже по настоящей банковской гарантии с указанием конкретных фактов
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору,
приложением документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств по Договору, и расчета суммы неустойки.
7.
Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской
гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в пункте
13 настоящей банковской гарантии, с приложением копий банковской гарантии
и претензии Бенефициара к Принципалу о невыполнении им условий Договора.
Претензия составляется Бенефициаром в произвольной форме, копии заверяются печатью
Бенефициара.
46
8.
Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненными
надлежащим
образом
с
момента
зачисления
денежных
средств
на банковский счет Бенефициара.
9.
Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если
заявление Бенефициара с требованием платежа по настоящей банковской гарантии будет
предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей банковской гарантии.
10.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с:

уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская
гарантия;

истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия;

вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской
гарантии и возвращения её Гаранту.
11.
Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.
Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей
банковской гарантии или связанные с ней, неурегулированные Сторонами путем
переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
13.
Реквизиты и адрес Гаранта:
________________Инициалы, фамилия
_____________________Инициалы, фамилия
________________Инициалы, фамилия
_____________________Инициалы, фамилия
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
47
(инициалы, фамилия)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа