close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
ОАО «Аэрофлот»
_________________________ Д.Ю. Галкин
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Открытый запрос предложений
в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
лифтов на объектах Заказчика.
Москва 2014 г.
Настоящим ОАО «Аэрофлот» (далее - Заказчик) приглашает Вас, представить
свое предложение (далее - Предложение) в отношении выполнения работ по
техническому обслуживанию и ремонту лифтов на объектах Заказчика, на изложенных
в настоящей документации о закупке (далее - Документация) условиях.
Максимальная стоимость работ – не установлена.
Дата и время представления Предложения 15 октября 2014 года
до 12 часов 00 минут по московскому
времени
Дата, время и место рассмотрения
предложений
16 октября 2014 года
с 14 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное
ш., д. 31, стр. 1, пом. 6-90
Дата, время и место подведения итогов
до 30 октября 2014 года
с 14 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное
ш., д. 31, стр. 1, пом. 6-90
Способ закупки
открытый запрос предложений
Срок действия договора
2015-2017 гг.
Период выполнения работ
30 месяцев, с 01.01.2015 по 30.06.2017
Запросы участников о разъяснении положений настоящей Документации
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации на имя
директора департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова
Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
ул. Авиационная, стр. 6, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с
понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00 (время московское) или в форме
электронного документа по e-mail: [email protected]
Ответственный за приемку документации: Гарнов Алексей Викторович
телефон: (499) 500 -73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71
e-mail: [email protected] Россия, 141126, Московская область, аэропорт
Шереметьево-1, корпус №5, Департамент управления закупочной деятельностью ОАО
«Аэрофлот», комн. 309
Оглавление
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ............................................................................................ 4
1. Общие условия...................................................................................................................... 4
2. Участники.............................................................................................................................. 6
3. Представление Предложений .............................................................................................. 6
4. Рассмотрение Предложений ................................................................................................ 9
5.Заключительные положения............................................................................................... 11
Приложение № 1 ..................................................................................................................... 13
Приложение № 2 ..................................................................................................................... 16
Приложение № 3 ..................................................................................................................... 22
Приложение № 4 ..................................................................................................................... 23
Приложение № 5 ..................................................................................................................... 47
Приложение №6…………………………………………………………………………..…48
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. Общие условия
1.1 Открытый запрос Предложений
1.1.1. Настоящий документ представляет собой открытый запрос, адресованный
неопределенному кругу лиц, выступить с Предложениями в отношении
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов на
объектах Заказчика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№2) и настоящей Документацией. Настоящая Документация не является
офертой (за исключением положений пункта 5.2 относительно заключения
соглашения о конфиденциальности) или запросом принять участие в торгах
и имеет целью довести до Участников заинтересованность Заказчика в
заключение договора и предложить Участникам сформулировать и
представить Заказчику свои оферты (Предложения) в отношении таких
договоров.
1.1.2. Процедура направления Предложений и рассмотрения представленных
Предложений регулируется законодательством Российской Федерации и
положениями Документации. Настоящая Документация не должна
расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и,
соответственно, статьи 447-449 Гражданского Кодекса Российской
Федерации,
регулирующие
порядок
заключения
договоров
на
конкурсе/аукционе, к настоящей Документации не применяются.
1.2 Соответствие открытому запросу предложений
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Предоставление Предложений является выражением согласия Участника
со всеми положениями настоящей Документации и представляет собой
заявку на участие.
Соответствие требованиям, изложенным в настоящей Документации,
является условием для подготовки Ваших Предложений. Однако Заказчик
сохраняет за собой право по собственному усмотрению отклонить
требование соответствия условиям Документации в отношении всех или
любых Предложений.
Предложения не будут рассматриваться, если они не направлены в адрес
Заказчика вместе со всей информацией, требуемой в соответствии
с настоящей Документацией, в срок и по адресу, указанному
в Документации. Любые Предложения, которые будут получены после
указанного времени, рассматриваться не будут, и будут возвращены
невскрытыми соответствующему отправителю.
1.3 Право отказа: Изменения и дополнения
1.3.1
1.3.2
Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться
от принятия всех Предложений, сделанных в соответствии с настоящей
Документацией, а также аннулировать оценку Предложений. Заказчик не
связывает себя обязательством принять любое или все из полученных
Предложений.
В ходе переговоров Заказчика с предпочтительным Участником, выбранным
им в соответствии с настоящей Документацией, выдвижение условий
1.3.3
1.3.4
1.3.5
изначально не входивших в настоящую Документацию или Предложение
Участника, не является контрофертой, а представляет собой исключительно
предложение обсудить возможность включения такого условия в договор.
Отклонение одной из сторон такого дополнительного условия в ходе
переговоров не считается отказом от заключения договора, а считается
отклонением исключительно такого условия. По отклонению такого
условия, стороны продолжают переговоры. Однако Заказчик оставляет за
собой право после выбора предпочтительного Участника и начала
переговоров в отношении заключения договора в любой момент прекратить
переговоры с таким Участником и начать переговоры с другим
предпочтительным Участником или отказаться от заключения договора,
включая, но, не ограничиваясь, по причине неполучения необходимых
корпоративных одобрений.
Заказчик не принимает претензий Участников, а также не несет никакой
материальной или иной ответственности перед ними в связи с отказом
принять или принятием любых или всех Предложений, а также в связи с
прекращением переговоров с предпочтительным Участником и отказом от
заключения договора. Заказчик не обязан предоставлять каких-либо
обоснований своего решения.
Заказчик вправе в любое время до окончательной даты предоставления
Предложений внести изменения в документы, составляющие настоящую
Документацию, оформив их как дополнение или изменение. Такое
дополнение или изменение будет считаться частью Документации после
рассылки его Заказчиком всем получателям оригинала Документации.
Ни выражение интереса Участника, ни предоставление Предложений и
любых документов или другой информации, ни принятие их Заказчиком, ни
любая корреспонденция, обсуждения, встречи или другой обмен
информацией между Участником и Заказчиком, ни решение Заказчика
относительно того, что Участник соответствует квалификационным
требованиям настоящей Документации, не возлагают на Заказчика
обязательства выбрать конкретного Участника в качестве лучшего, и не
дают право Участнику на возмещение или компенсацию любых затрат или
расходов, понесенных им в связи с выражением его интереса и
представления Предложения в соответствии с настоящей Документацией.
1.4 Расходы
1.4.1
1.4.2
Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные
с представлением Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы по
рассмотрению настоящей Документации и подготовку Предложений.
Заказчик несет расходы по составлению Документации и проведению
анализа Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы на
подготовку и рассылку Документации и рассмотрение представленных
Предложений.
1.5 Этапы представления Предложений
1.5.1. Предложения представляются и рассматриваются в один этап.
1.5.2. Участники представляют Предложения, содержащие следующие
параметры:
- Квалификационная документация Участника в соответствии с
пунктом 3.3.1 ниже;
-
Коммерческое предложение в соответствии с пунктом 3.3.2 ниже.
2. Участники
2.1 Требования к Участникам
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Предложения должны быть поданы юридическими лицами (Участники),
учрежденными в соответствии с законодательством Российской
Федерации или с законодательством других стран.
Участник не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе
ликвидации или реорганизации, быть признан несостоятельным
(банкротом). Также, относительно Участника не должно быть заявлено
исков о признании несостоятельным (банкротом). Участником не может
являться фирма, на имущество которой наложен арест по любым
основаниям и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.
Один Участник имеет право подать только одно Предложение.
Участник не должен иметь отрицательного опыта работы с ОАО
«Аэрофлот», либо с другими крупными компаниями.
2.2 Статус Участника: Лицензии и одобрения
2.2.1
2.2.2
Лицо, которое представило Предложение, приобретает статус Участника
после получения и регистрации Предложения Заказчиком.
Участник должен представить в составе Предложения копии всех
необходимых лицензий, сертификатов, одобрений и других разрешений
государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран
(если применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами
деятельности, необходимой для выполнения принимаемых им на себя
обязательств в соответствии с настоящей Документацией, Предложением
Участника и планируемым к заключению в соответствии с настоящей
Документацией договором.
3. Представление Предложений
3.1 Язык и экземпляры Предложения
3.1.1 Все представляемые Участниками документы и сведения, включая
Предложения, должны быть составлены на русском языке. Если какиелибо сведения или документы представляются на другом языке, они
должны сопровождаться переводом на русский язык.
3.1.2 Предложения должны представляться в одном экземпляре.
3.2 Адрес и способ доставки Предложений
3.2.1
Предложения должны направляться с доставкой либо нарочным, либо
курьерской службой так, чтобы Предложения были получены Заказчиком
не позднее 12-00 часов дня по московскому времени 15 октября
2014 г. Все полученные в надлежащие сроки Предложения будут вскрыты
только по истечении указанного времени. Предложения, полученные
3.2.2
после указанного времени, рассматриваться не будут и будут возвращены
их отправителю в нераспечатанном виде (по требованию).
Предложения представляются в запечатанном конверте с четким
указанием реквизитов Участника, надежно прикрепленным к конверту, и
должны содержать следующую надпись:
«Предложение в отношении выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту лифтов на объектах Заказчика».
Предложения должны направляться по адресу:
Россия, 141126,
Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус №5, Департамент
управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн.309
3.3 Содержание квалификационной документации и Коммерческого Предложения
3.3.1 Квалификационная документация должна включать в себя:
а) Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты Участника (по
форме, приложенной к настоящей Документации (Приложение № 1) в
двух экземплярах (один из которых не прошивается со всеми листами
Предложения, а идет отдельным файлом).
б) Оригинал Расписки по форме Приложения № 6 о согласии Участника со
всеми условиями указанными в настоящей Документации, техническом
задании и согласии Участника подписать договор в редакции
Приложения № 3 в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи
договора Заказчиком.
в) Документы, подтверждающие статус Участника:
 копии учредительных и регистрационных документов с приложением
имеющихся изменений (нотариально заверенные копии) для
юридических лиц;
или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства, номер контактного телефона для индивидуальных
предпринимателей;
или документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на
стороне одного Участника закупки в группу (оригинал или
нотариально заверенная копия), и право конкретного Участника
закупки участвовать в открытом запросе предложений от имени
группы лиц, в том числе, подавать предложения, вносить обеспечение
заявки, договора, подписывать протоколы, договор и т.п. (для группы
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
 выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки,
полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой
информационной системе (на официальном сайте заказчика и (или) на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении
открытого запроса предложений;
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию
такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня
размещения
в единой информационной системе извещения о
проведении открытого запроса предложений;
 решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического









лица и если для Участника открытого запроса предложений
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения Предложения,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если
от имени Участника закупки действует иное лицо, Предложение
должно содержать также доверенность на осуществление действий от
имени Участника закупки, заверенную печатью Участника закупки
(для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника
закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника закупки, Предложение должно содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет
о прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период
или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы
не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма предложений
(оригинал или нотариально заверенную копию);
заверенные
руководителем
организации
сведения
об
отсутствии/наличии аффилированности Участника закупки с
работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими родственниками
(супруги, дети, родители, братья и сестры);
заверенные руководителем организации сведения в отношении всей
цепочки собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а
также в отношении состава исполнительных органов по форме
Приложения №5 к настоящей Документации;
сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках работ, услуг.
в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится
законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные
нотариально
копии
соответствующих
лицензий,
патентов,
сертификатов соответствий и т.п.;
информация об аналогичных, ранее реализованных проектах, в т.ч. в
ОАО «Аэрофлот»;
подтверждение наличия необходимых ресурсов, в т.ч. инженернотехнического персонала, с постоянным проживанием (регистрацией) в
Москве или Московской области, для выполнения работ/оказания
услуг по тематике настоящей Документации; сведения и документы,
подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков,
субпоставщиков),
предприятий-изготовителей
требованиям,
установленным в настоящей документации, если таковые требования
были установлены, или справку о том, что соисполнители
(субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 (Пяти) %
объема поставок (работ, услуг) Участником привлекаться не будут;
 документ, подтверждающий отнесение участника к субъектам малого
и среднего предпринимательства
 подтверждение опыта выполнения работ, являющихся предметом
настоящей документации о закупке
3.3.2 Коммерческое предложение должно быть представлено по форме
Приложения № 3 к настоящей Документации и включать в себя:
 стоимость работ;
 срок, в который Участник готов приступить к выполнению работ по
заявкам Заказчика;
 подтверждение принятия Участником условий и редакции проекта
договора (Приложение №4).
3.4 Стоимостные условия Предложения, порядок формирования цены договора:
Цена договора в предложении должна включать все необходимые виды
расходов, налогов и других обязательных платежей;
3.4.2 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно
условиям приложенного проекта договора (Приложение №4).
3.4.1
3.5 Вопросы по содержанию Документации
3.5.1
3.5.2
В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении
Документации, Участники могут направить запрос Заказчику. Запросы
участников о разъяснении положений настоящей Документации
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации
на имя директора департамента строительства и эксплуатации зданий и
сооружений Шарикова Андрея Леонидовича по адресу: 141126
Московская область, аэропорт Шереметьево-1, здание УМЛ, помещение
1.16, по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00
(время московское) или в форме электронного документа по e-mail:
[email protected] Вопросы считаются надлежащим образом
направленными, если они получены не позднее 13 октября 12 часов дня
по московскому времени 2014 года.
Все ответы на вопросы общего характера будут направляться
обратившемуся Участнику без размещения в единой информационной
системе.
4. Рассмотрение Предложений
4.1 Регистрация Предложений
4.1.1
4.1.2
Заказчик регистрирует все Предложения немедленно после их получения
с указанием времени и даты их получения.
При необходимости Заказчик выдает расписку о получении конверта.
4.2 Рассмотрение Предложений
4.2.1
Рассмотрение Предложений будет осуществляться в условиях полной
конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком.
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Участники или их представители не имеют права присутствовать при
рассмотрении Предложений Заказчиком.
При рассмотрении Предложений будет учитываться только та
информация, которая представлена в Предложениях.
При оценке будет определено, являются ли Предложения полными.
Заказчик может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для
пояснений, внесения необходимых дополнений и исправлений
арифметических ошибок.
Внесение изменений в Предложение после его вскрытия не допускается.
При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть
предложения, могут быть приняты Заказчиком по его единоличному
усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить у любого из
Участников уточнения их Предложений.
4.3 Критерии оценки и сопоставления предложений
4.1.1
№
п/п
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Предложений,
поданных Участниками открытого запроса предложений, в целях выявления
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями:
Наименование
1
Стоимость, предложенная участником закупки
2
Наличие производственной базы
3
Местоположение производственной базы по
отношению к месту производства работ
4
5
6
7
Наличие квалифицированного персонала (рабочих,
ИТР, управляющего персонала)
Возможность оперативного реагирования на сбойные и
аварийные ситуации
Наличие собственной лаборатории по испытаниям и
измерениям (для электромонтажных работ)
Наличие в штате организации специалиста по сметной
и финансовой документации
8
Наличие претензий со стороны ОАО «Аэрофлот»
9
Сведения об имеющемся опыте сотрудничества с
ОАО «Аэрофлот»
10
11
12
Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг,
являющихся предметом настоящей Документации за
последние три года
Дополнительные предложения участника,
улучшающие условия оказания услуг по предмету
открытого запроса предложений
Регистрация и место расположения организации г.
Критерии
оценки
см.
примечание
см.
примечание
до 20 км
от 20 до 50
км
свыше 50 км
Количество
баллов
0-10
0-5
5
3
0
см.
примечание
0-10
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
нет опыта
до 3 лет
от 3 до 5 лет
свыше 5 лет
5
0
10
0
5
0
0
5
0
1
3
5
См.
примечание
0-10
См.
примечание
0-10
да
5
13
Москва, Московская область
Возможность выполнения функции генерального
подрядчика
нет
да
нет
0
5
0
Максимальное количество баллов – 90.
Показатель 1: Стоимость, предложенная участником закупки. Баллы начисляются в
следующем порядке: максимальная стоимость - 0 балл; минимальная стоимость – 10
баллов; промежуточные начисляемые баллы рассчитываются методом интерполяции,
линейным способом.
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
a – Максимальная стоимость (цена договора)
b – Стоимость предложенная участником
с – Минимальная стоимость предложенная участником
(а – b)/ a-c = баллы участника b
10
Показатель 2: Наличие производственной базы. Подтвердить наличие и исправное
состояние производственных зданий, станков, ручного электроинструмента,
строительной техники. Подтвердить наличие территории для размещения
производственной базы. Баллы по показателю присваиваются от 0 до 5 в зависимости
от степени детализации предоставленной информации. Максимальное количество
баллов присваивается участнику, представившему наиболее детализированную и
содержательную информацию, путем сравнения предложений участников открытого
запроса предложений. Минимальное количество баллов присваивается участнику, не
представившему информацию.
Максимальное значение показателя составляет 5 баллов.
Показатель 4: Наличие квалифицированного персонала (рабочих, ИТР, управляющего
персонала). (Оценивается количество сотрудников, задействованных при исполнении
контракта, имеющих профессиональные навыки по предмету торгов, в том числе
исполняющих обязанности по гражданско-правовому договору. Баллы по показателю
выставляются от 0 до 10 в зависимости от сведений, представленных в заявках, путем
пропорционального деления, при условии присвоения максимального бала участнику, в
штате которого находится наибольшее кол-во сотрудников, задействованных при
исполнении контракта, имеющих профессиональные навыки по предмету торгов, в том
числе исполняющих обязанности по гражданско-правовому договору. Сведения
подтверждаются
выпиской из штатного расписания, заверенными Участником
копиями договоров, дипломов, свидетельств и т.д., 0 баллов присваивается участнику,
который не представил подтверждающие документы).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель 10: Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, являющихся
предметом настоящей Документации за последние три года. (Оценивается опыт
оказанных услуг, аналогичных предмету открытого запроса предложений за указанный
в Документации период. Подтверждающие документы могут быть представлены в
виде отдельного Приложения к заявке на участие в открытом запросе предложений
(копии государственных контрактов, договоров с коммерческими заказчиками и т.д.).
Баллы по показателю выставляются от 0 до 10 в зависимости от сведений,
представленных в заявках, путем пропорционального деления, при условии присвоения
максимального балла участнику, оказавшему в указанный период наибольшее
количество услуг, по предмету открытого запроса предложений. Участнику, который
не представил подтверждающие документы, присваивается 0 баллов).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель 11: Дополнительные предложения участника, улучшающие условия
оказания услуг по предмету открытого запроса предложений (Оцениваются сведения и
детальность описания дополнительных технологий/средств оказания услуг. Баллы по
показателю присваиваются от 0 до 10 в зависимости от степени детализации и
содержательной проработанности предложения. Максимальное количество баллов
присваивается наиболее детализированной и содержательно проработанной заявке,
путем сравнения предложений участников открытого запроса предложений).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
4.4 Заключение договора
После выбора Заказчиком Участника, чье Предложение, по мнению
Заказчика, в максимальной степени отвечает целям, задачам и интересам
Заказчика, такой предпочтительный Участник и Заказчик проведут
переговоры об условиях и, если сочтут результаты переговоров
приемлемыми для Сторон, подпишут соответствующий договор (или
договоры) в соответствии с настоящей Документацией и Предложением
Участника.
4.4.2 В ходе переговоров стороны могут прийти к соглашению об изменении
некоторых условий настоящей Документации или Предложения
Участника. Ни одна из сторон не имеет права настаивать на изменении
условий, изложенных в настоящей Документации или Предложении
Участника, если другая сторона возражает против изменения таких
условий, причем такое возражение не считается отказом от заключения
договора и не влечет за собой прекращения переговоров.
4.4.3. Срок подписания договора Участником, Предложение которого признано
наилучшим: не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного
договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника
уклоняющимся от заключения договора.
4.4.1
5. Заключительные положения
5.1
Все Приложения к настоящей Документации являются его неотъемлемой
частью и составляют единый документ.
5.2
Конфиденциальная информация.
5.2.1 Информация, которая будет предоставляться Вам Заказчиком в связи с
настоящей Документацией или в связи с заключением договора,
предусмотренного в настоящей Документации и Вашем Предложении,
информация о том, что с Вами ведутся переговоры или обсуждения о
возможном заключении договора с Заказчиком в соответствии с
настоящей Документацией, или о любых условиях или иных фактах,
относящихся к такому возможному договору, включая его статус,
должна расцениваться как принадлежащая Заказчику конфиденциальная
информация (Конфиденциальная информация). Конфиденциальная
информация является коммерческой тайной Заказчика в смысле ст. 139
Гражданского кодекса РФ.
5.2.2 Вы соглашаетесь с тем, что Конфиденциальная информация будет
использоваться исключительно для целей рассмотрения настоящей
Документации и составления Ваших Предложений, а также переговоров
с Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с
настоящей
Документацией
и
Вашим
Предложением.
Такая
Конфиденциальная информация будет сохраняться Вами в строгой
конфиденциальности.
5.2.3 В случае направления нам Вашего Предложения, Вы подтверждаете
свое согласие быть связанным условиями настоящего пункта 5.2, между
Заказчиком и Вами будет считаться заключенным соглашение о
конфиденциальности на условиях настоящего пункта 5.2. Такое
соглашение о конфиденциальности будет регулироваться правом
Российской Федерации.
5.2.4 Недействительность каких-либо положений настоящей Документации
в силу противоречия их императивным нормам законодательства
Российской Федерации или по иному основанию не влечет за собой
недействительности иных положений Документации, а также
недействительность заключенных в соответствии с ним договоров.
Приложение № 1
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
лифтов на объектах Заказчика
АНКЕТА УЧАСТНИКА
процедуры закупки: «__________________________».
1.
2.
Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом и
организационно
правовая
форма
________________________________________.
Юридические реквизиты
Страна регистрации
Юр. адрес
Факт. адрес
Телефон
Факс
E-mail
3.
Банковские реквизиты
ИНН / КПП организации
ОГРН
№ расчетного счета
Наименование Банка
Корр. счет
БИК
4. Регистрационные данные
Дата, место и орган
регистрации
Учредители
Профиль деятельности
ОКПО
ОКВЭД
Отнесение к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
4.2. Свидетельство о государственной регистрации – приложить копию.
4.3. Устав (Положение), учредительный договор – приложить копию.
4.4. Лицензии – приложить копию.
4.5. Допуск саморегулируемой организации для производства работ на объектах
авиационной инфраструктуры - приложить копию
5.
Краткая историческая справка о деятельности организации - приложить.
6.
Финансовое положение организации
6.1. Балансовые отчеты с отметкой налоговой инспекции – приложить копии.
6.2. Справка, об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами, заверенную налоговым органом – приложить копии.
6.3. Справки об оплаченном уставном капитале – приложить копии.
6.4. Материалы аудиторских проверок – приложить копии.
7.
Контактное лицо.
Фамилия, имя, отчество.
Телефон, факс, e-mail.
Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в Анкете
и согласие со всеми условиями, изложенными в «Документации о закупке в отношении
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов на объектах
Заказчика».
Руководитель организации ___________________
(подпись)
Главный бухгалтер
М.П.
___________________
(подпись)
________________________
(Ф.И.О.)
______________________
(Ф.И.О)
Приложение № 2
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
лифтов на объектах Заказчика
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
Перечень основных
требований
Содержание требований
1
Наименование работ
Выполнение работ по техническому обслуживанию
и ремонту лифтов на объектах Заказчика
2
Заказчик
ОАО «Аэрофлот»
3
Адрес выполнения работ
Согласно приложению №1 к настоящему
техническому заданию
4
Основание для разработки
технического задания
План технической эксплуатации и ремонта на 2015
год.
5
Техническая характеристика
объекта (площадь, этажность,
назначение и т.д.)
Согласно приложению №1 к настоящему
техническому заданию
Основные требования к
выполнению работ (СНиП,
ГОСТ, нормативные
документы и т.д.)
Работы по техническому обслуживанию лифтов
должны выполняться в строгом соответствии с
нормативными документами, действующими на
территории РФ: Техническим регламентом
Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС
011/2011), утвержденными Решением Комиссии
Таможенного союза от 18.10.2011 № 824;
Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 N 390 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 17.02.2014 N 113);
Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей, Правилами по
охране труда при эксплуатации электроустановок,
утвержденными Приказом Минтруда России от
24.07.2013 № 328н, а также иными нормативными
документами.
6
Описание работ
7
- виды выполняемых работ
Работы по техническому обслуживанию и ремонту,
планово-предупредительному ремонту,
техническому освидетельствованию и аварийнотехническому обслуживанию лифтов.
Обслуживание оборудования, плановопредупредительные ремонты, включающие в себя:
№
п/п
Перечень основных
требований
Содержание требований
- периодический осмотр;
- текущий ремонт;
- аварийно-техническое обслуживание.
Техническое освидетельствование оборудования
один раз в 12 календарных месяцев.
Периодическое техническое освидетельствование
оборудования:
- визуальный и измерительный контроль
оборудования, за исключением размеров,
неизменяемых в процессе эксплуатации
оборудования;
- проверка функционирования оборудования во
всех режимах;
- испытания;
- соответствие организации эксплуатации
оборудования Техническому регламенту.
Работы осуществляются в соответствии с
регламентом производства работ согласно
приложению № 2 к настоящему техническому
заданию. План график ППР разрабатывается
подрядчиком и утверждается заказчиком в
соответствии с приложением № 2.
- тип, вид применяемого
оборудования, материалов и
т.д.
Пассажирские и грузовые лифты, грузовые
подъемники, устройства безопасности лифтов,
устройство диспетчерского контроля, вводные и
распределительные устройства 0,4 кВ, шкафы
автоматики и систем управления,
электродвигатели, пускорегулирующие устройства
и защита, цепи управления, приводы лифтов и
гидравлические подъемники. Иные устройства,
относящиеся к эксплуатации лифтов, не учтенные
заказчиком. При использовании неоригинальных
расходных материалов и оборудования данные
материалы и оборудование согласовывается с
Заказчиком.
- требования к технологии
производства работ
Технология проводимых работ должна
обеспечивать бесперебойную работу всех
устройств и установок на объектах заказчика, а
также соответствовать ГОСТ, СНиП и
нормативным документам, действующим на
территории РФ и соответствующим области и
специфике производимых работ. В случае
отсутствия у заказчика исполнительной
документации и эксплуатационной документации
заводов производителей на установки и системы,
№
п/п
Перечень основных
требований
Содержание требований
подрядчик обязан за свой счет восстановить
данную документацию. Для обеспечения качества
производимых работ подрядчик обязан привлекать
к исполнению высококвалифицированный
персонал.
- требования по безопасности
ТР ТС «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011),
ПТЭЭП, Правила противопожарного режима в
Российской Федерации, Федеральный закон
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности", а также иные
действующие нормативные документы.
- требования по надежности
Содержание установок в работоспособном
состоянии и их эксплуатация в соответствии с
требованиями действующих нормативных
документов
- условия производства работ
Внутри и снаружи промышленных и
административных зданий.
- специальные условия
Помещения для хранения материалов
ОАО «Аэрофлот» не предоставляет. В связи со
спецификой работы ОАО «Аэрофлот», часть работ
будет проводиться по согласованию с Заказчиком
во внеурочное время.
Подрядчик обязан получить (под роспись) у
Заказчика программу «Программа инструктажа в
области охраны окружающей среды для
работников подрядных организаций» и провести
инструктаж с работниками своей организации,
выполняющими работы на объектах Заказчика.
8
Особые условия выполнения
работ
Работы проводятся в условиях действующего
предприятия и в зданиях различного
функционального назначения. Допуск в офисные
помещения осуществляется по пропускам ОАО
«Аэрофлот», на территорию а/п «Шереметьево» по
пропускам ОАО «МАШ». Оформление пропусков
на объекты производится за счет подрядной
организации.
9
Исполнительная документация
(состав, условия передачи и
т.д.), паспорта и сертификаты
Результаты проведенных работ оформляются
подрядчиком и заносятся в журналы по
эксплуатации, обслуживанию и ремонту установок
и оборудования и хранится в указанном заказчиком
№
п/п
Перечень основных
требований
Содержание требований
месте.
Выполненные ремонтные работы должны
подтверждаться полным комплектом документов, а
именно: смета, акты выполненных работ КС-2,
справка о выполненных работах КС-3, счет, счетфактура, при использовании материалов по счету
поставщика товарная накладная, акты
освидетельствования скрытых работ, сертификаты
и паспорта на применяемые материалы и изделия,
талоны на вывоз строительного мусора, отчеты по
электроизмерительным работам и иная
исполнительная документация. При составлении
актов формы КС-2 и сметной документации
необходимо использовать базу цен ТСН-2001.
Отчетная документация предоставляется в адрес
заказчика не позднее 30-го числа каждого месяца.
В случае несоблюдения сроков предоставления
отчетной документации, оплата за выполненные
работы переносится на следующий месяц. При
выполнении скрытых работ подрядчику
необходимо в установленном порядке вызвать
заказчика на приемку данных работ. Если закрытие
работ, подлежащих освидетельствованию,
выполнено без подписания акта приемки скрытых
работ, или Заказчик не был информирован о
готовности к приемке таких работ, или
информирован с опозданием, то по требованию
Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть
указанную Заказчиком часть скрытых работ, а
затем восстановить ее. Подрядчик обязан
представить заказчику документы,
подтверждающие цену предприятия-изготовителя,
а также первичные документы, подтверждающие
приобретение (легальность) материалов: счетафактуры, платежные поручения и иные документы.
Приложение № 1
к техническому заданию
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
подлежащего техническому обслуживанию
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Адрес объекта, где находится
оборудование
ДТО ВС ЦМАД (1а)
Шереметьево-1 инв. № 4370
ДТО ВС Ангар 3 (1а)
Шереметьево-1 инв. № 4340
ДТО ВС ЦМАД (1а)
Шереметьево-1 инв. № 4370
ДТО ВС Ангар 3 (1)
Шереметьево-1 инв. № 4340
ДТО ВС Ангар 1 (1)
Шереметьево-1 инв. № 4243
ДТО ВС Ангар 1 (1а)
Шереметьево-1 инв. № 4243
ДТО ВС Ангар 1 (1б)
Шереметьево-1 инв. № 4243
ДУЗД Шереметьево-1 инв.
№ 0653734
МВЗ
Рег.№
оборудования
9200000074
133399
9200000073
133400
9200000074
133401
9200000073
133402
9200000035
048-2
9200000035
048-3
9200000035
3СП3000
9200000106
112984
Тип,
груз\под.
пасс.
500
пасс.
500
пасс.
500
пасс.
500
груз.
800
груз.
800
груз.
3000
груз.
500
Дополнительные сведения об оборудовании
№
п.п.
Рег. №
Тип, изготовитель, модель
1
2
3
4
5
133399
133400
133401
133402
048-2
6
048-3
7
ЗСП
3000
пасс., ЩЛЗ ПП-0511
пасс., ЩЛЗ ПП-0511
пасс., ЩЛЗ ПП-0501
пасс., ЩЛЗ ПП-0511
подъемник грузовой
электрический канатный
ООО «Комплектлифтсервис»
подъемник грузовой
электрический канатный
ООО «Комплектлифтсервис»
стол подъемный гидравлический
ООО «АТИКС-подъемтехник»
8
112984
груз., ЩЛЗ ПГ-0505МВ
Число
остановок
4
4
5
5
2
Гр./п.,
кг
Скор.,
м/с
500
500
500
500
800
1
1
1
1
0,15
1996
1996
1996
1996
2004
эл. рольставни
3
800
0,15
2004
эл. рольставни/р
аспаш
ручной
2
3000
0,15
2004
2
500
0,5
2006
Прив.
двер.
авт.
авт.
авт.
авт.
эл. рольставни
Год
уст.
Приложение № 2
к техническому заданию
ГРАФИК
планово-предупредительных работ по техническому обслуживанию Оборудования
Адрес \
рег.№.
оборуд.
Январь
(дата)
Т
О
П
П
Р
Февраль
(дата)
О
Т
О
П
П
Р
О
Март
(дата)
Т
О
П
П
Р
Апрель
(дата)
О
Т
О
П
П
Р
Май
(дата)
О
Т
О
П
П
Р
Июнь
(дата)
О
Т
О
П
П
Р
Июль
(дата)
О
Т
О
П
П
Р
Август
(дата)
О
Т
О
П
П
Р
Сентябрь
(дата)
О
Т
О
П
П
Р
О
Октябрь
(дата)
Т
О
П
П
Р
О
Ноябрь
(дата)
Т
О
П
П
Р
Декабрь
(дата)
О
Т
О
П
П
Р
Ангар 1(1)\
048-2
Ангар 1(1а)\
048-3
Ангар
1(1б)\
ЗСП 3000
ЦМАД (1)\
133401
Ангар 3(1)\
133402
ЦМАД (1а)\
133399
Ангар 3(1а)\
133400
ДУЗД\
112984
ТО – ежемесячные технические осмотры, ППР - планово-предупредительный ремонт, О – техническое освидетельствование 1 раз в 12 календарных
месяцев
О
Приложение № 3
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
лифтов на объектах Заказчика
Форма представления коммерческого предложения
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)
_________________________________________________________________________
(предмет договора)
Стоимость
работ
по
коммерческому
_______________________ руб. (без НДС) в год.
№
п/п
1
2
Наименование работ
Ед.
изм.
Объем
предложению
Стоимость за
Общая
единицу
стоимость
(руб. без НДС) (руб. без НДС)
составляет
Срок
выполнения
работ
(календарные
дни)
ТО и Эксплуатация
Текущий ремонт (не менее
25% от ТО и Э)
…
…
n
ИТОГО:
НДС 18%
Предлагаемая цена договора, руб. с учетом НДС
Срок, период выполнения работы, оказания услуги – 2 года 6 месяцев.
Расчет стоимости технического обслуживания и эксплуатации
№п/п
Наименование оборудования
.№ оборудования
Стоимость работ в
год/руб
с учетом НДС
1
2
3
n..
ИТОГО
ВСЕГО с учетом НДС
Предлагаемая стоимость к открытому запросу предложений в отношении выполнения
работ по техническому обслуживанию лифтов на объектах ОАО «Аэрофлот» не
превышает в год
_________________руб.__________коп. в том числе НДС
18%_____________________руб.
Указанная стоимость включает все расходы Оферента, связанные с выполнения
работ по техническому обслуживанию лифтов на объектах ОАО «Аэрофлот», в
соответствии с Техническим заданием Заказчика и неизменна в течение всего периода,
определенного настоящей Документацией.
Наименование организации _________________
Руководитель организации ___________________ ( подпись, Ф.И.О)
Приложение № 4
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
лифтов на объектах Заказчика
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
по техническому обслуживанию и ремонту здания/сооружения
г. Москва
«___» __________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
(далее
ОАО
«Аэрофлот»),
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в лице________________________________, действующего на основании доверенности
(наименование должности, Ф.И.О.)
от _______ №____, с одной стороны и ______________________, именуемое
(наименование организации)
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице_______________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего
на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства
выполнить своими силами и средствами работы по техническому обслуживанию
и ремонту оборудования/системы/сети/т.д. (далее совместно - Работы, по отдельности работы по техническому обслуживанию и ремонтные работы), размещенного
в здании/сооружении по адресу: __________ (далее – Объект(ы), в соответствии
с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору).
1.2. Стоимость работ по настоящему Договору определяется протоколом
согласования договорной цены (приложение 2 к настоящему Договору) на основании
ведомости договорной цены (приложение 3 к настоящему Договору). Ремонтные
работы выполняются на основании заявок (по форме приложения 4 к настоящему
Договору).
1.3. Выполнение Работ определяется в соответствии с требованиями
технического задания (приложение 1 к настоящему Договору).
1.4. Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить согласованную
цену в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Обязанности и права Сторон
1.1.
Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить
Работы
на
Объекте(ах)
Заказчика
в
объемах,
с периодичностью и в сроки, предусмотренными техническим заданием (приложение
1 к настоящему Договору), инструкциями заводов - изготовителей оборудования,
в соответствии с действующими нормативными документами, требованиями и с целью
поддержания __________________________ в работоспособном состоянии.
2.1.2. Обеспечить
производство
и
качество
всех
выполняемых
Работ
в соответствии с действующими в период выполнения Работ постановлениями,
требованиями, нормами и правилами по охране труда и окружающей среды, техникой
безопасности, предписаниями и распоряжениями официальных учреждений, инстанций
и отраслевых организаций, а также требованиями Представителя Заказчика,
оформленными в письменном виде.
2.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего
Договора своего представителя, ответственного за безопасное производство Работ
на Объекте/ах Заказчика и выполнение мероприятий по охране труда, охране
окружающей среды и обращению с отходами производства и потребления,
электробезопасности и пожарной безопасности на Объекте/ах Заказчика,
в соответствии с действующими нормами и правилами, с указанием предоставленных
ему полномочий. Информировать об этом Заказчика в письменном виде, согласовывать
место, время, характер Работ с представителем Заказчика. Подрядчик гарантирует
получение согласия на обработку Заказчиком персональных данных работников,
информация о которых передается Заказчику в рамках Договора. Для производства
Работ оформить допуск командированных работников Подрядчика к производству
Работ на Объекте/ах Заказчика в соответствии с Межотраслевые правила по охране
труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТ(ПБ)ПЭЭ).
2.1.4. Для организации планирования Работ и подготовки рабочих мест
направить заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору), в соответствии
с п. 2.1.20, оперативному руководителю Заказчика на предполагаемые Работы (не менее
чем за 72 часа) до 14.00 часов текущего дня (для Работ в праздничные дни заявка
должна подаваться накануне праздников, а для Работ в выходные дни и понедельник
должна подаваться не позднее четверга). Заявка считается принятой Заказчиком, если
в течение 48 часов с момента ее направления Подрядчик не получит мотивированный
отказ в ее принятии. Отказ должен быть направлен уполномоченным представителем
Заказчика тем же способом (на тот же телефонный номер, адрес электронной почты),
что и Заявка.
2.1.5. Обеспечить нахождение своих работников на Объекте/ах Заказчика
в чистой специальной одежде (с бирками, указывающими на принадлежность
к подрядной организации) и обуви.
2.1.6. Перед началом Работ (кроме работ аварийно-восстановительного
характера, требования к которым изложены в п.п. 2.1.13 и 2.1.22 настоящего Договора)
не позднее, чем за 72 часа, согласовать место, время, характер Работ, применяемые
материалы, запасные части и комплектующие изделия, их стоимость с Заказчиком.
2.1.7. Выполнить Работы своими силами, техническими средствами
и механизмами, из своих материалов, запасных частей и комплектующих изделий при
необходимости с привлечением субподрядных организаций, по предварительному
письменному согласованию с Заказчиком, без изменения стоимости настоящего
Договора.
2.1.8. Представить свидетельства, лицензии, разрешения и сертификаты
на право выполнения Работ по настоящему Договору, паспорта и сертификаты
на применяемые материалы, запасные части и комплектующие изделия в течение
3 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
2.1.9. Оформить за свой счет пропуска для своих работников и допуск техники
на Объект/ы Заказчика.
2.1.10. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы,
запасные части и комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ
по настоящему Договору.
2.1.11. Предоставить Заказчику копии платежных документов (счетов-фактур
и _______) по факту закупки материалов, запасных частей и комплектующих изделий,
заверенных Подрядчиком.
2.1.12. Письменно согласовывать с Заказчиком тип, марку, стоимость
закупаемых материалов, запасных частей и комплектующих изделий, в том числе сроки
поставок до их закупки и размещения заказов.
2.1.13. В случае возникновения аварийной ситуации (неисправностей
аварийного характера) в инженерных сетях, системах и оборудовании Объекта/ов,
оперативно уведомить об этом Заказчика по тел.: _______________(далее - оперативная
диспетчерская связь) и соответствующие аварийные и прочие специализированные
городские или федеральные службы, и немедленно приступить к устранению
возникшей неисправности, за исключением тех случаев, когда соответствующий
ремонт
или
реагирование
находятся
в
исключительной
компетенции
специализированных городских (федеральных) служб, либо служб Заказчика.
2.1.14. Обеспечить соблюдение своими работниками правил техники
безопасности, санитарных правил, экологических требований и правил, правил
эксплуатации, правил пожарной безопасности и поведения на Объекте/ах, а также иных
действующих правил и норм, установленных как уполномоченными на то органами,
так и непосредственно Заказчиком.
2.1.15. Нести ответственность за собственный персонал, выполняющий Работы
в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору).
2.1.16. Выполнить Работы в пределах объема технического задания
(приложение 1 к настоящему Договору), предписаний органов государственного
надзора, охраны труда, МЧС и других надзорных органов.
2.1.17. Немедленно информировать Заказчика, с направлением письменного
сообщения, об авариях и несчастных случаях на производстве связанных
с выполнением работ на Объекте/ах Заказчика.
2.1.18. Нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее
исполнение субподрядчиками Работ по настоящему Договору, а также полную
материальную ответственность за нанесённый ущерб при выполнении Работ
по настоящему Договору.
2.1.19. Известить не позднее 24 часов после обнаружения (выявления)
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний его
представителя, ответственного по контролю над исполнением работ, иных
обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполнения работ
по факсу: _______ и/или электронной почте:______ и приостановить выполнение Работ
до получения указаний Заказчика.
2.1.20. Принимать от Заказчика круглосуточно/ежедневно, включая выходные
и праздничные дни, письменные заявки (по форме приложения 4 к настоящему
Договору) по факсу: _______ и/или по эл. почте: ______, а также по телефону
с последующей досылкой ее оригинала в адрес Подрядчика в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты направления заявки по факсу/электронной почте. Незамедлительно
приступать к выполнению аварийно-технических работ, произвести эвакуацию
пассажира (пассажиров) из кабины неисправного лифта в течение 30 минут с момента
получения Заявки. Об окончании работ информировать Заказчика по тел. _________
(оперативная диспетчерская связь).
Подрядчик подтверждает принятие заявок к исполнению в течение 1
(одного) рабочего с момента их получения от Заказчика путем направления, в его адрес
подписанных Подрядчиком заявок по факсу: _____ и/или по эл. почте: ______, а также
по телефону ____ с последующей досылкой оригиналов в течение 1 (одного) рабочего
дня с даты направления по факсу/электронной почте.
2.1.21. Предъявить при сдаче Работ на Объекте/ах Заказчика технические
отчеты, в объеме и в сроки соответствующие требованиям технического задания
(приложение 1 к настоящему Договору), нормам и правилам, действующим на
территории Российской Федерации.
2.1.22. Перед началом ремонтных работ назначенный представитель Заказчика
оформляет, утверждает у Заказчика и направляет Подрядчику письменную заявку
(по форме приложения 4 к настоящему Договору). При выполнении аварийно –
восстановительных работ все согласования с Заказчиком производятся по оперативной
диспетчерской связи с последующим оформлением необходимых документов
для выполнения ремонта.
2.1.23. До производства ремонтных работ составлять и направлять
на утверждение Заказчику двухсторонние дефектные акты, графики производства
работ, локальные сметы, в которых указывается стоимость ремонтных работ
и стоимость расходных материалов. Локальные сметы составляются на основании
сметно-нормативной базы ТСН-2001, с применением коэффициентов пересчета,
утвержденных ОАО «Московский центр ценообразования в строительстве
«Мосстройцены». После согласования и утверждения Заказчиком указанных выше
документов Подрядчик приступает к производству работ.
2.1.24. Произвести
ремонтные
работы
оборудования/системы/сети
и т.д. на основании заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору).
2.1.25. Произвести
сдачу
выполненных
ремонтных
работ
оборудования/системы/сети и т.д. на Объекте/ах Заказчика, в соответствии
с требованиями строительных норм и правил, другими нормативными актами
и постановлениями путем подписания двусторонних актов приемки выполненных
работ (унифицированная форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ
и затрат (унифицированная форма КС-3).
2.1.26. Устранить безвозмездно (за свой счет) все недостатки, связанные
с выполнением Работ по настоящему Договору и выявленные при подписании актов
приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и актов приема передачи выполненных работ (по форме приложения 5 к настоящему Договору),
в разумные сроки, но не позднее 14 календарных дней с момента получения замечаний
Заказчика в письменном виде.
2.1.27. В
процессе
выполнения Работ
проводить
систематическую,
а по завершении выполнения Работ окончательную уборку на Объекте/ах, вывоз мусора
и отходов. Ежемесячно, до 10 (десятого) числа следующего месяца, представить
Заказчику документы, подтверждающие вывоз мусора и отходов с территории
Заказчика и их размещение на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО)
с приложением талонов полигона. Мусор и отходы, образованные в результате
производственной деятельности Подрядчика на Объекте/ах Заказчика, являются его
собственностью. Ежемесячно, до 10 (десятого) числа следующего месяца, представить
Заказчику справку об объемах отходов и мусора, образовавшихся в результате
производственной деятельности Подрядчика.
2.1.28. Обеспечить надлежащую сохранность материалов, оборудования
и другого имущества от начала Работ и до сдачи Работ Заказчику.
2.1.29. Изменить объем работ по техническому обслуживанию и их стоимость
в случае получения письменного уведомления от Заказчика об исключении или
изменении объема таких работ. Общая стоимость работ по договору при этом
не изменяется.
2.1.30. Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан
представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников,
включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных
органов по форме приложения 6 к настоящему Договору, с предоставлением
подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников,
в том числе конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов
Подрядчика последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика
с приложением подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа
от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных
дня до даты расторжения.
2.2.
Права Подрядчика:
2.2.1.
Подрядчик имеет право на гарантированную оплату выполненных
Работ.
2.2.2.
Самостоятельно определить способы выполнения Работ по
настоящему Договору и привлечь к выполнению Работ субподрядные организации,
продолжая нести ответственность за их действия/бездействие, качество и
своевременность выполнения Работ, соблюдение противопожарных процедур и
электробезопасности, требований внутриобъектового режима ОАО «Аэрофлот»,
уведомив об этом Заказчика. При этом стоимость выполняемых Работ по
настоящему Договору не меняется.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять и оплатить выполненные Работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
2.3.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего
Договора своего представителя, ответственного по контролю над исполнением Работ
по настоящему Договору, известив об этом Подрядчика в письменном виде
с указанием предоставленных ему полномочий.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик и его представители имеют право доступа к месту выполнения Работ в
течение всего периода производства всех видов Работ.
2.4.2. Осуществлять контроль своевременного выполнения Подрядчиком принятых на
себя обязательств в рамках настоящего Договора, не вмешиваясь при этом
в хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.4.3. Совместно с Подрядчиком проводить регулярные совещания для решения
вопросов, возникающих в процессе производства Работ.
2.4.4. Приостановить выполнение Работ по Объекту/ам в любое время, оформить акты
на фактически выполненные Работы, возместить Подрядчику стоимость фактически
выполненных Работ, согласованную Сторонами.
2.4.5. Письменно уведомить Подрядчика об исключении или изменении объема Работ
по техническому обслуживанию в рамках стоимости Работ по настоящему Договору.
3. Порядок выполнения и приемки работ
3.1. Выполнение Работ на Объекте/ах Заказчика производится в соответствии
с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору).
3.2. Ремонтные работы производятся на основании заявки (по форме
приложения 4 к настоящему Договору). В случае выполнения работ аварийно –
восстановительного характера все согласования с Заказчиком производятся
по оперативной диспетчерской связи с последующим оформлением необходимых
документов для выполнения ремонтных работ.
3.3. Заказчик обязан принять выполненные по настоящему Договору Работы,
за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения
недостатков в соответствии с п.2.1.26 или расторгнуть Договор в соответствии
с разделом 8 настоящего Договора, а также в случае производства Работ с нарушением
действующих норм и условий договора.
3.4. Отчетным периодом по настоящему Договору принят один месяц/квартал.
Документы на оплату выполненных работ техническому обслуживанию на Объекте/ах
Заказчика, принимаются Заказчиком не позднее последнего числа отчетного периода,
при условии наличия подписанных обеими Сторонами акта приема-передачи
выполненных работ (по форме приложения 5 к настоящему Договору) и справки
по разделению сумм затрат (по форме приложения 7 к настоящему Договору).
В случае не поступления документов на оплату до указанной даты прием документов,
а также их оплата производится только при наличии письменного обоснования
от Подрядчика причины позднего поступления документов.
3.5. Документы на оплату выполненных ремонтных работ принимаются
не позднее 25 числа текущего месяца при условии наличия подписанных обеими
Сторонами актов приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2),
справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3)
и справки по разделению сумм затрат (по форме приложения 7 к настоящему Договору)
на основании заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору).
В случае не поступления документов на оплату до указанной даты прием документов,
а также их оплата переносится на следующий календарный период.
3.6. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения документов
на оплату согласно п.п. 3.4 и 3.5 обязан направить Подрядчику подписанный акт или
мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа
от приемки работ Стороны составляют двухсторонний акт (протокол) с перечнем
необходимых доработок и сроков их выполнения. После выполнения необходимых
доработок и приёмки их Заказчиком Стороны подписывают необходимые документы.
3.7. В течение 7 календарных дней до окончания срока действия настоящего
Договора и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном
объёме подписывается двусторонний акт о закрытии Договора (по форме приложения
8 к Договору).
4. Стоимость работ и порядок оплаты
4.1. Общая стоимость Работ по Договору, выполняемых на Объекте/ах
Заказчика, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение
2 к настоящему Договору) на основании ведомости договорной цены (приложение
3 к настоящему Договору) и не превышает __________руб. (__________ рублей
_____копеек), в том числе НДС 18 % - __________руб. (__________ рублей _____
копеек).
Указанная сумма включает стоимость Работ, материалов/запасных частей/
комплектующих изделий, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору,
стоимость погрузки и вывоза мусора и отходов с объекта(ов) Заказчика, образовавшихся
при выполнении работ.
4.2. Оплата выполненных работ по техническому обслуживанию
осуществляется Заказчиком на основании подписанных Сторонами акта приемапередачи выполненных работ (по форме приложения 5 к настоящему Договору),
справки по разделению сумм затрат (по форме приложения 7 к настоящему Договору)
в течение 20 календарных дней с момента их подписания Сторонами и получения
Заказчиком счетов, счетов-фактур, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика, при условии соблюдения Подрядчиком
п.3.4 настоящего Договора.
4.3. Оплата за выполненные ремонтные работы производится Заказчиком
на основании подписанных Сторонами заявки (по форме приложения
4 к настоящему Договору), справки по разделению сумм затрат (приложение
7 к настоящему Договору), дефектных актов, графиков производства работ, локальных
смет, актов приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справок
о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3)
с приложением копий платежных документов на материалы в течение 20 календарных
дней с момента их подписания Сторонами и получения Заказчиком счетов, счетовфактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при
условии соблюдения Подрядчиком п.3.5 настоящего Договора.
4.4. Счет-фактура выписывается Подрядчиком в соответствии с Налоговым
Кодексом Российской Федерации.
4.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета
Заказчика. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном
объеме и надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
4.6. По окончании срока действия настоящего Договора неиспользованная
сумма настоящего Договора Подрядчику не выплачивается.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба,
причиненного Подрядчику таким неисполнением/ненадлежащим исполнением,
обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных Работ.
5.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ,
предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику
уведомление о просрочке оплаты Работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти)
календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих
обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период
просрочки в размере 0,05 % от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма
задолженности), за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от суммы
задолженности.
5.3. Подрядчик несет ответственность за качество Работ, включая возмещение
убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов
Работ (установленного оборудования).
5.4. Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный
имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения Работ по Договору
в результате действий/ бездействия Подрядчика (его работников/ субподрядчиков).
5.5. Подрядчик
несет
ответственность
за
ненадлежащее
качество
предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы
и оборудование определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя),
но в любом случае не может составлять менее 12 месяцев с даты подписания
Заказчиком акта приемки соответствующих работ, при которых были использованы
материалы/установлено оборудование.
5.6. Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку
на Объекте/ах Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих
лиц или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить
Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения
Заказчиком.) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких
материалов и оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения
действия настоящего Договора.
5.7. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих
обязательств (сроков, установленных настоящим Договором) Заказчик вправе
потребовать
уплаты
пени
в
размере
0,05
%
от
стоимости
невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день
просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства
и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного
требования (претензии) об уплате пени.
5.8. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов,
выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного
срока,
установленного
на
результаты
Работ,
который
составляет
12 месяцев с даты подписания (по последнему акту) акта приемки соответствующих
работ.
5.9. В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим
Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать
уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости Работ по Договору. Пеня начисляется
с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при
условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
5.10. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными
органами в связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение
порядка производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью
компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения
соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют
также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
5.11. Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками
и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда, техники
безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды.
Если
в
результате
действия/бездействия
указанных
работников
(субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан
самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также
возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него
уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами
в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования
от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты
прекращения действия настоящего Договора.
5.12. В случае, если в результате действия/бездействия Подрядчика (его
субподрядчиков)
или
в
результате
воздействия
дефекта
результатов
Работ/оборудования, возникшего в результате действий/ бездействия Подрядчика (его
субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред
(в том числе в течение гарантийного срока на результаты Работ), Подрядчик обязан
возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования
претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном
порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика
уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок
возмещения убытков - 10 календарных дней со дня получения соответствующего
требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех
лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
5.13. В случае просрочки выполнения Работ по какому-либо из этапов более
чем на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от приемки результатов Работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты
штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости Работ за отчетный период
и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Подрядчик обязан
вернуть Заказчику денежные средства, полученные в оплату невыполненных Работ
в течение 10 дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки
работ/о расторжении Договора. Датой отказа от приемки работ/ расторжения Договора
считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано
в уведомлении.
6.
Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не может
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе,
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения
законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой
стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты
и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования
и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются
ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не
являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия
Затронутой стороны и/или третьих лиц.
6.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую
Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать
оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств
по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу
действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона
обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием
предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.
6.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает
Затронутую
сторону
права
на
освобождение
от
ответственности
за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом
или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
6.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств
по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств,
с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны
не договорились об ином.
6.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более одного
месяца, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке
потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от
другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует
или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном
исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только
частичное исполнение Договора.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами, применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с _____________,
и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств,
но не позднее ___________________.
7.2. Период выполнения Работ с «__» _______ 20___ года по «__»
________20___ года.
7.3. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями
и скрепленного печатями обеих Сторон.
8. Изменение и расторжение Договора
8.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному
согласию Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда
Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем
порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи
уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет
недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.
8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне
письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 дней до предполагаемой
даты расторжения Договора.
8.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний
уплачивает неустойку в размере 10 % от стоимости настоящего Договора и возмещает
Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые
неустойкой.
8.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.
8.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до даты расторжения.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется
принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной
конфиденциальной информации.
9.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках
выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь
этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом
информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей
ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием
полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
9.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой
наступление ответственности за ее разглашение.
9.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют
в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением)
настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют
споры, указанные в п.11.1, в досудебном (претензионном) порядке.
10.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается
мотивированное требование заявителя.
10.4. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под
расписку.
10.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном
удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение
30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе
передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
11. Прочие условия
11.1.
После подписания настоящего Договора все предварительные
соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора,
теряют юридическую силу.
11.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового),
банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить
об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой
Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой
Стороны с даты их получения.
11.3. Любое
уведомление,
сообщение
или
информация,
связанные
с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо
не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном
виде, в адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением
о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут
передаваться по e-mail, указанному в разделе 13. Уведомления, сообщения
или информация, переданные посредством e-mail, считаются доставленными
с момента их направления, а направленные курьером или по почте - с момента
их получения адресатом. Указанные уведомления могут быть продублированы
по факсу, указанному в разделе 13.
11.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
Заказчика.
11.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем
Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – «Форма технического задания»;
Приложение 2 – «Форма протокола согласования договорной цены»;
Приложение 3 – «Форма ведомости договорной цены»;
Приложение 4 – «Форма заявки»;
Приложение 5 – «Форма акта приёма-передачи выполненных работ»;
Приложение 6 – «Форма для заполнения информации о контрагенте»;
Приложение 7 – «Форма справки по разделению сумм затрат»;
Приложение 8 – «Форма акта о закрытии договора»;
Приложение 9 – «Форма банковской гарантии».
12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
Открытое акционерное общество
«Аэрофлот – российские авиалинии»
Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69
факс: (499) 500-68-67
ИНН 7712040126
КПП 997650001
р/с № 40702810400020106099
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы
к/с № 30101810400000000225
в ОПЕРУ МГТУ Банка России
БИК 044 525 225
Электронный адрес __________________
ПОДРЯДЧИК
___________________________________
(название организации)
Адрес:
Тел.:
факс:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
к/с
БИК
Электронный адрес __________________
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
Окончание типовой формы
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
А.Л.Шариков
Приложение 1
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
Перечень основных
требований
1
Наименование работ
2
Заказчик
3
Адрес выполнения работ
4
Основание для разработки
технического задания
5
Техническая характеристика
Объекта(ов) (площадь,
этажность, назначение и т.д.)
6
Основные требования к
выполнению работ (СНиП,
ГОСТ, нормативные
документы и т.д.)
Описание работ
- виды выполняемых работ
- тип, вид применяемого
оборудования, материалов и
т.д.
7
- требования к технологии
производства работ
- требования по безопасности
- требования по надежности
Содержание требований
ОАО «Аэрофлот»
- условия эксплуатации
- специальные условия
-…………………………
8
Особые условия выполнения
работ
9
Исполнительная документация
(состав, условия передачи и
т.д.), паспорта и сертификаты
10
Дополнительные требования
11
…….
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 2
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика, _____________________
действующий на основании ________________________, с одной стороны, и от лица
Подрядчика, _______________________, действующий на основании ____________,
с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение
о нижеследующем:
Общая стоимость Работ по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования/системы/сети/т.д. на Объекте(ах) Заказчика не превышает _____________,
в том числе:
1. Стоимость Работ _____________________________________________________.
2. Стоимость Работ _____________________________________________________.
…
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 3
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
№
п/п
Кол-во,
шт.
Наименование оборудования/работ
Стоимость, руб.
в год без НДС
Стоимость
работ
в квартал без
НДС
1.
1.1.
1.2.
…
ВСЕГО
Ремонт НДС
ВСЕГО с НДС
2.
2.1
2.2
…
ВСЕГО
НДС
ВСЕГО с НДС
ИТОГО по договору
НДС по договору
ИТОГО с НДС
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 4
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
Ввиду разъездного характера работ
данная заявка передается и принимается
по мобильным телефонам работников сторон
дублирование по электронной почте:
____________________
копия:
____________________
Оперативному руководителю
____________________________
____________________________
ЗАЯВКА
Вид работ_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Состав работ ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место __________________________________________________________________
Перечень и количество материалов, оборудования____________________________
_____________________________________________________________________________
Дата и время ____________________________________________________________
Продолжительность (предполагаемая) ______________________________________
Состав бригады _________________________________________________________
Ответственные лица _____________________________________________________
Организационно-технические мероприятия по подготовке рабочих мест,
обеспечивающих безопасное проведение работ _____________________________________
Ответственное лицо, направившее заявку___________________________________
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 5
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
АКТ№
приема-передачи выполненных работ
от «__»___________ 20__г.
за ______________________
Мы, нижеподписавшиеся:
- Подрядчик – ____________________________________________________________,
с одной стороны, и
- Заказчик - ______________________________________________________________
с другой стороны,
составили
настоящий
Акт
о
том,
_________________________за период __________.
были
проведены
работы
Стоимость выполненных работ составила:
_____________________________________________________________ руб. ________коп.,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 %_______________________________________________ руб.________ коп.,
Работы выполнялись согласно
_______________________________________________________________________.
Работы выполнены с надлежащим качеством.
Заказчик претензий к выполненному объему работ и срокам выполнения работ
не имеет.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчётов между
Заказчиком и Подрядчиком.
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
М.П.
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 6
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИН
Н
Наимено
вание
Код
ОГРН
контраге ОКВЭД
нта
Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия и иные существенные
условия)
Орган и
номер
документа,
Иные
Цена
удостоНомер Предмет
Срок
сущест(млн.
веряющего и дата договора
действия венные
руб.)
личность
условия
руководител
я
1
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров
(в том числе конечных)
№
Серия и
номер
документа,
Адрес места
Наимено
удостоверяю
нахождения
ИНН ОГРН вание/
щего
/ адрес
ФИО
личность
регистрации
(для
физического лица)
Руководи
тель/
Информация о
участник/ подтверждаю
акционер/
щих
бенефици
документах
ар/
(наименовани
данные об
е,
исполнит реквизиты и
ель-ном
т.д.)
органе
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
…
1.2
1.2.1
…
Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать
подпись
/дата/
Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами,
данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П..
(инициалы, фамилия)
Приложение 7
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
Справка по разделению сумм затрат
по Договору от _________ № ____________
в ____ квартале 20__ г.
№
п/п
Наименование
оборудования
Место
установки,
инв. номер
Кол-во,
шт.
ВСЕГО стоимость
работ по _______
__ кв. 20__, руб.
Стоимость работ
по _______
__ кв. 20__, руб.
Оборудование
1
2
…
ВСЕГО:
НДС – 18%
ВСЕГО С НДС
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Стоимость работ
по
___________
__ кв. 20__, руб.
Стоимость работ
по
___________
__ кв. 20__, руб.
Приложение 8
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
АКТ
о закрытии Договора от _______№ _____
на __________________________________________
«____»______________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:
________________________________, действующего на основании___________________
и представителя Подрядчика:
_______________________________, действующего на основании___________________
составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы по______
_________________________________________________________________, выполненные
по Договору № ____ от _________.
Работы
выполнены
в
полном
объеме
в
соответствии
с ______________________________________ с надлежащим качеством и в установленные
сроки.
Стоимость выполненных работ по Договору №____ от _______ составила
____________________________________________________________ руб. _______ коп.,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % ______________________________________________ руб. _______ коп.
сумма прописью
Указанная сумма включает стоимость _________________________, а также стоимость
материалов, запасных частей, комплектующих изделий и ___________, необходимых
для выполнения работ по настоящему Договору.
Все взаиморасчеты между Сторонами произведены полностью. Стороны взаимных
претензий друг к другу не имеют.
Согласовано от Заказчика:
Согласовано от Подрядчика:
______________________ Ф.И.О.
____________________Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.
____________________ Ф.И.О.
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
М.П.
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________________
___________________________
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(наименование должности)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 5
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию
и ремонту лифтов на объектах Заказчика.
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
Договор (реквизиты,
предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)
Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
И
О
№
рган и
номер
Н
К
документа,
О
амилия, имя,
аименование
од
удостоверя
отчество
контрагента ОКВЭД
ющего
руководителя
личность
руководител
я
№
Ф
НН
И
ГРН
С
Н
омер и дата
П
редмет
договора
Ц
ена
(млн.
руб.)
рок
действия
С
И
ные
существенные
условия
И
НН
ГРН
ерия и номер
А документа,
Н дрес места
удостоверяю
О
аименование/ нахождения/
щего
ФИО
адрес
личность
регистрации
(или
физического
лица)
1
.1
1
.1.2
1
.1.3
1
.1.3.1
1
.1.3.2
…
1
.2
1
.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в
отношении учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных
бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента ________________________________ /дата/
Печать
Подпись
От Заказчика:
____________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
От Исполнителя:
______________________
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Р
уководитель/
участник/
акционер/
бенефициар/
данные об
исполнительн
ом органе
нформация
о
подтвержд
ающих
д
окументах
(наименова
ние,
р
еквизиты и
т.д.)
Приложение 6
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию
и ремонту лифтов на объектах Заказчика.
Расписка
процедуры открытого запроса предложений:
«___________________________________________»
(Оформлено на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)
Дата, исх. Номер
в конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»
на право заключения с ОАО «Аэрофлот» договора на выполнение
работ______________________________________________________________________
__
1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения
вышеупомянутого договора (приложение 3), а также применимые к данной процедуре
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
_______________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой
формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер
контактного
телефона)
в
лице,
_____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица))
сообщает о согласии представить заявку на участие в запросе предложений на
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую
заявку на участие в запросе предложений.
2. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), что
в отношении ______________________________________________________________
(наименование участника запроса предложений (для юридических лиц), наименование
индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса
предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
4. В случае, если по итогам в запроса предложений Заказчик предложит нам заключить
договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в
соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и
условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 3 (три) календарных дня
со дня направления данного договора в наш адрес.
5. В случае, если мы будем признаны участником запроса предложений, который
сделал следующее за победителем предложение о цене договора, а победитель запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся
подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе
предложений и нашим предложением о цене договора.
6. В случае, если мы будем признаны единственным участником запроса предложений,
мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями
документации о запросе предложений и по начальной (максимальной) цене договора,
указанной в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе
предложений.
7. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о
заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от
заключения договора, являющихся предметом запроса предложений, мы согласны с
включением сведений о ______________________________________________________
(наименование участника запроса предложений)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений,
согласно описи на _____стр.
9. Реквизиты:
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ______, факс ______
Электронный адрес:
Получатель: л/с
ОГРН
ИНН
КПП
БИК
р/сч, наименование банка
________________________________
_____________________
_________________
(должность руководителя Участника)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«
» ____________ 20__ г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа