close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного
федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»
(ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»)
информирует о проведении закупочной процедуры № 0116 ЗП/2015
ИЗВЕЩЕНИЕ
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление
специального строительства по территории Дальневосточного
федерального округа при Федеральном агентстве специального
строительства»
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43
- по организационным вопросам – Мельчагова Марина Юрьевна тел.: (4212)
47-17-94, e-mail: [email protected]
- по техническим вопросам – Рытик Наталья Григорьевна, (4212) 60-00-38
Открытый запрос предложений
Выполнение буровзрывных работ
В соответствии Приложением № 1 к информационной карте документации
к открытому запросу предложений № 0116 ЗП/2015.
Месторождение
общераспространенные
полезные
ископаемые
(строительный камень), участок «Чагоянское-(граниты)», расположенный в
3.5 км юго-восточнее п.Чагоян, Шимановского района Амурской области.
44 491 525,42 руб. без учета НДС
1
Наименование заказчика:
2
3
4
Место нахождения заказчика:
Почтовый адрес заказчика:
Электронная почта, телефон и
контакт заказчика:
5
6
7
Способ закупки:
Предмет закупки:
Объем выполнения работ:
8
Место выполнения работ:
9
Сведения о начальной
(максимальной) цене договора (цене
52 500 000,00 руб. с учетом НДС
лота):
С учетом стоимости работ, стоимости материалов и работы механизмов,
Порядок формирования цены
ГСМ, охраны, транспортных затрат, затрат на получение разрешительной
договора (цены лота):
документации, уплаты пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей взимаемых с Подрядчика в связи с исполнением Договора
Получить документацию в письменной форме можно бесплатно по
Срок место и порядок
письменному заявлению в течение одного рабочего дня со дня подачи
предоставления документации:
такого заявления, по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 43, каб. 425
(отдел закупок).
Документация о закупке предоставляется бесплатно. Полный комплект
документации размещен в открытом доступе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика http://dfo.spetsstroy.ru/ (вкладка
«Закупки»).
"13" марта 2015 г. 18:00 (время хабаровское)
Дата и время окончания приема
заявок участников:
Место и дата рассмотрения заявок г. Хабаровск, ул. Дзержинского 43, каб. 311, ориентировочно "17" марта
2015 г., но не позднее 14 календарных дней после окончания подачи заявок.
участников:
г. Хабаровск, ул. Дзержинского 43, каб. 311, ориентировочно "19" марта
Место и дата подведения итогов:
2015 г., но не позднее 14 календарных дней после окончания подачи заявок.
Перечень документов определен в части I пункт 4.2.2.
Основной перечень документов
предоставляемых участниками:
Копия лицензии на выполнение работ, документы согласно п. 6.3.7
Дополнительный перечень
Документации.
документов предоставляемых
участниками:
10
11
12
13
14
15
16
Начальник отдела закупок
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
при Спецстрое России»
_____________________
/Н.В. Семергеева/
1
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главное управление специального строительства по территории
Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве
специального строительства»
(ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника ФГУП
«ГУСС «Дальспецстрой» при
Спецстрое России»
по финансово-экономической
работе
_______________ Е.А. Короткова
«___» ___________ 2015 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ
На проведение открытого запроса предложений на выполнение
буровзрывных работ
№ 0116 ЗП/2015
Хабаровск
2015 г
2
СОДЕРЖАНИЕ
Часть I
Общие условия проведения открытого запроса предложений
Часть II
Информационная карта
Часть III Формы документов для заполнения участниками
Часть IV
Проект договора
3
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Заказчик
1.1.1.
Наименование Заказчика, место нахождения, адрес электронной почты, номер контактного
телефона Заказчика указывается в Информационной карте открытого запроса предложений. Заказчик является
Организатором закупки.
1.1.2.
Заказчик проводит открытый запрос предложений, предмет и условия которого указаны в
настоящей Документации о закупке.
1.2.
Предмет открытого запроса предложений
1.2.1.
Предметом открытого запроса предложений является возможность поставки товаров (выполнение
работ, оказание услуг) для нужд Заказчика, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в
Документации о закупке.
1.2.2.
Предмет договора с указанием перечня поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых
услуг) указывается в Информационной карте открытого запроса предложений.
1.3.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
1.3.1.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
указываются в Информационной карте открытого запроса предложений.
1.3.2.
Участник закупки, с которым будет заключен договор, должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком, к качеству,
техническим характеристикам товара (работ, услуг), к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требованиями к размерам, упаковке, отгрузке товара (требованиям к
результатам работ) и иными показателями (условиями), а также в сроки (периоды), предусмотренные
настоящей Документацией о закупке.
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
1.4.1.
Начальная (максимальная) цена договора (лота) указана в Информационной карте открытого
запроса предложений.
1.5.
Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг). Источник
финансирования
1.5.1.
Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг) указывается в Информационной карте
открытого запроса предложений.
1.5.2.
Финансирование договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) который будет
заключен по результатам настоящего открытого запроса предложений, будет осуществляться из источника (ов),
указанного (ых) в Информационной карте открытого запроса предложений.
1.6.
Порядок формирования цены договора (лота)
1.6.1.
Порядок формирования цены договора указывается в Информационной карте открытого запроса
предложений.
1.7.
Сведения о валюте
1.7.1.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) указывается в Информационной карте открытого запроса предложений.
1.8.
Отказ от проведения открытого запроса предложений
1.8.1.
Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений вплоть до наступления
даты окончания срока приема заявок на участие при условии, что ко времени такого отказа не было подано ни
одно ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений (далее – заявка на участие), разместив
извещение об этом на официальном сайте РФ.
2.
УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ
2.1.
Общие требования, предъявляемые к участникам закупки
2.1.1.
Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
4
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с
настоящей Документацией о закупке.
2.1.2.
Участник закупки должен соответствовать обязательным и дополнительным требованиям,
предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки.
2.2.
Обязательные требования, предъявляемые к участникам закупки
2.2.1.
быть правомочным заключать договор;
2.2.2.
наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг), подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, а также наличие необходимых
сертификатов на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
являющиеся предметом заключаемого договора;
2.2.3.
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица, индивидуального предпринимателя)
банкротом;
2.2.4.
не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
2.2.5.
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие не принято;
2.2.6.
отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
2.3.
Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки
2.3.1.
стоимость заключаемого договора по результатам проведения открытого запроса предложений не
должна превышать выручку Участника закупки за отчетный год более чем в 1,5 раза;
2.3.2.
отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2.3.3.
профессиональная компетентность и положительная репутация, необходимые для исполнения
договора; наличие опыта аналогичных поставок (выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг);
2.3.4.
в случае закупки подрядных работ Участник закупки должен обеспечить не менее 85%
выполнения работ собственными силами;
2.3.5.
участник закупки может привлечь соисполнителей в случае, если это допускается в
Информационной карте открытого запроса предложений.
2.4.
(СМП):
Участник закупки, являющийся субъектом малого предпринимательства
2.4.1.
для юридических лиц суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан,
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять
процентов; доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2.4.2.
средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать
следующее предельное значение средней численности работников для субъектов малого предпринимательства
– 100 человек включительно;
2.4.3.
выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные
Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 400 млн. рублей.
3.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1.
НА
ПРОВЕДЕНИЕ
ОТКРЫТОГО
ЗАПРОСА
Разъяснение положений извещения и документации о закупке
5
3.1.1.
Любое лицо, после размещения на официальном сайте РФ Извещения и Документации о закупке
вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос об
уточнении положений Извещения и Документации о закупке. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязан предоставить указанному лицу соответствующие разъяснения в письменной
форме или в форме электронного документа, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не
позднее чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом запросе предложений.
3.2.
Внесение изменений в извещение и в документацию о закупке
3.2.1.
В случае внесения изменений в Извещение и/или Документацию о закупке срок подачи заявок на
участие должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте РФ внесенных в
Извещение и/или Документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие срок
составлял не менее чем три дня до даты окончания срока подачи заявок. Изменение предмета запроса
предложений не допускается.
3.2.2.
Все Участники закупки, направившие заявки на участие Заказчику уведомляются о сути
внесенных изменений посредством средств оперативной связи (электронная почта, факс) в день размещения
таких изменений на официальном сайте РФ.
3.2.3.
Участник закупки вправе изменить свою заявку на участие в соответствии с внесенными
Заказчиком изменениями, в срок до даты и времени окончания подачи заявок на участие.
3.2.4.
Любой Участник закупки вправе отозвать свою заявку на участие в срок до даты и времени
окончания подачи заявок на участие путем письменного уведомления Заказчика.
4.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.1.
Форма заявки на участие в открытом запросе предложений
4.1.1.
Участник закупки подает заявку на участие в срок и по форме, которые установлены настоящей
Документацией о закупке.
4.1.2.
Дополнительные требования по содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие при
необходимости указываются в Информационной карте открытого запроса предложений.
4.1.3.
Заявка на участие, подготовленная Участником закупки, вся корреспонденция и документация,
связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке. Документация может быть написана на
другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих
разделов на русском языке. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам
иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются
комиссией по закупкам для рассмотрения при наличии легализации указанных документов, если иное не
установлено международным договором Российской Федерации.
4.2.
Требования к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в
открытом запросе предложений
4.2.1.
Заявка на участие должна быть подготовлена по ФОРМЕ 2, представленной в Части III настоящей
Документации о закупке. Заявка на участие должна включать все требуемые ФОРМЫ, представленные в Части
III настоящей Документации о закупке, а также все сведения и документы, указанные в настоящей
Документации о закупке и Информационной карте открытого запроса предложений, с приложением описи по
ФОРМЕ 1.
4.2.2.
перечень документов, представляемых Участниками закупки в составе
заявки на участие:
4.2.2.1.
копии учредительных документов (копия Устава предприятия, копия учредительного договора
или решение об учреждении и т.д.), заверенные нотариально или печатью Участника закупки и подписью
уполномоченного лица Участника закупки (для юридических лиц); нотариально заверенную копию паспорта
гражданина РФ (для физических лиц);
4.2.2.2.
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте РФ
Извещения о закупке оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридического
лица); полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте РФ Извещения о
закупке оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя);
4.2.2.3.
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально
или печатью Участника закупки и подписью уполномоченного лица Участника закупки (для юридических лиц);
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, заверенная нотариально или печатью Участника закупки и подписью уполномоченного лица
Участника закупки (для физических лиц);
6
4.2.2.4.
копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица или индивидуального
предприятия, заверенная нотариально или печатью Участника закупки и подписью уполномоченного лица
Участника закупки;
4.2.2.5.
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника
закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от
имени Участника закупки без доверенности, заверенные нотариально или печатью Участника закупки и
подписью уполномоченного лица Участника закупки). В случае, если от имени Участника закупки действует
иное лицо, также представляется доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки,
заверенная печатью Участника закупки и подписью уполномоченного лица Участника закупки, либо
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем Участника закупки, заявка на участие должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица, заверенный печатью Участника закупки и подписью
уполномоченного лица Участника закупки;
4.2.2.6.
копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, в объемах предусмотренных законодательством
Российской Федерации, за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период,
предшествующий подаче заявки на участие, с отметкой налогового органа о приеме, заверенную печатью
Участника закупки и подписью уполномоченного лица Участника закупки; копии налоговых деклараций по
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный
период, в случае, если Участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные
печатью Участника закупки и подписью уполномоченного лица Участника закупки;
4.2.2.7.
информация о всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по
ФОРМЕ 5 приложения №1 к Документации о закупке;
4.2.2.8.
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
Участника закупки поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющиеся предметом договора,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие, обеспечения исполнения договора
являются крупной сделкой. В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на
участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного
законодательством и учредительными документами Участника закупки порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, Участник закупки
обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем запроса
предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;
4.2.2.9.
в зависимости от предмета закупки - документы, разрешающие осуществление видов
деятельности, связанных с выполнением договора: копия разрешения СРО на выполнение работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства утв. Приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009 г. (установлено п. 11 Информационной
карты открытого запроса предложений);
4.2.2.10.
в случае необходимости - лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну (установлено п. 11 Информационной карты открытого запроса
предложений);
4.2.2.11.
копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки, в случае если в
соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий, допусков, сертификатов и
иных разрешительных документов);
4.2.2.12.
документы, подтверждающие квалификацию Участника закупки, в случае если в Документации о
закупке указан такой критерий как квалификация Участника закупки (установлены в п. 6.3.7 Документации о
закупке);
4.2.2.13.
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие, в случае если в Документации о закупке содержится требование обеспечения такой заявки на участие
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие, или копия такого поручения, заверенная надлежащим образом) (установлено пп. 17-18
Информационной карты открытого запроса предложений);
4.2.2.14.
иные документы, которые, по мнению Участника закупки, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих
документов.
4.2.3.
Иностранные Участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте РФ Извещения о закупке.
7
5.
ПОДАЧА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗАЯВКИ
НА
УЧАСТИЕ
В
ОТКРЫТОМ
ЗАПРОСЕ
5.1.
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
открытом запросе предложений
5.1.1.
Заявки на участие подаются по адресу и в соответствии со сроком, указанным в Информационной
карте открытого запроса предложений.
5.2.
Порядок подачи заявок на участие в открытом запросе предложений
5.2.1.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие. В случае подачи заявки на
участие в нескольких лотах, допускается предоставление одного комплекта документов согласно перечню,
определенному пунктом 4.2.4. части I настоящей Документации о закупке.
5.2.2.
Заявка на участие, поданная в срок, указанный в Извещении о закупке, в письменной форме в
запечатанном конверте или в форме электронного документа, регистрируется Заказчиком. По требованию
Участника закупки, подавшего заявку на участие, Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие с
указанием даты и времени ее получения.
5.2.3.
Дополнительные требования о порядке подачи заявок на участие установлены в Информационной
карте открытого запроса предложений.
5.2.4.
Прием заявок на участие прекращается в дату и время, указанные в Извещении о закупке.
5.2.5.
Проведение переговоров между Заказчиком и Участником закупки в отношении, поданной им
заявки на участие не допускается.
5.3.
Затраты на подготовку заявки на участие в открытом запросе предложений
5.3.1.
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и участием в
открытом запросе предложений. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими
расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий запрос предложений.
5.4.
Заявки на участие в открытом запросе предложений, поданные с опозданием
5.4.1.
Заявки на участие, поданные после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие,
указанного в Извещении о закупке, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются Участникам
закупки, подавшим такие заявки.
6.
РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6.1.
СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Отсутствие конкуренции
6.1.1.
Запрос предложений признается не состоявшимся в следующих случаях: не подана ни одна заявка
или подана только одна заявка на участие; по результатам рассмотрения заявок на участие, соответствующей
требованиям Документации о закупке была признана только одна заявка на участие; по результатам оценки и
сопоставления заявок на участие Комиссией по закупкам не был выбран Победитель запроса предложений.
6.1.2.
При наличии единственного Участника закупки его заявка на участие рассматривается, и в случае
соответствия заявки и Участника требованиям Документации о закупке Заказчик вправе заключить договор с
таким Участником. Заказчик вправе провести с таким Участником переговоры по снижению цены договора,
представленной в его заявке на участие, без изменения иных условий договора и заявки на участие и заключить
договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
6.1.3.
При отсутствии заявок на участие Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного
поставщика, при этом договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных Извещением и
Документацией о закупке, и цена договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора,
указанную в Извещении и Документации о закупке.
6.1.4.
Заказчик вправе осуществить повторное проведение процедуры закупки способом открытого
запроса предложений. При повторной процедуре закупки Заказчик вправе изменить условия исполнения
договора.
6.2.
Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
6.2.1.
Комиссия по закупкам в течение срока, не превышающего 14 (четырнадцать) дней, после
окончания подачи заявок на участие, рассматривает заявки на участие на соответствие их установленным в
Извещении и Документации о закупке требованиям, и оценивает такие заявки.
6.2.2.
При выявлении разночтений в заявке на участие действуют следующие правила:
6.2.2.1.
при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами,
преимущество имеет сумма, указанная словами;
8
6.2.2.2.
при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем
суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;
6.2.2.3.
при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество, исправление
арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.
6.2.3.
Комиссия по закупкам отклоняет заявки на участие, если они не соответствуют требованиям,
установленным в Извещении и Документации о закупке, или предложенная в заявках цена договора превышает
начальную (максимальную) цену договора, указанную в Извещении и Документации о закупке. Комиссия по
закупкам также отклоняет заявки на участие, в случае наличия сведений об Участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
6.2.4.
На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией по закупкам оформляется «протокол
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений», который подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Комиссии по закупкам (не менее 50% от состава комиссии). Протокол содержит сведения об
Участниках закупки, решение о допуске Участника к участию в запросе предложений и о признании его
участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений
с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации о закупке, которым не соответствует
Участник и его заявка на участие. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте РФ не
позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола (п.12 ст.4 № 223-ФЗ).
6.3.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
6.3.1.
Документация о закупке должна содержать не менее 2 (двух) критериев оценки и сопоставления
заявки на участие, указанных в статье 17 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ГУСС
«Дальспецстрой» при Спецстрое России. Для определения лучших условий исполнения договора,
предложенных в заявках на участие, Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет такие заявки по
критериям, указанным в Документации о закупке.
6.3.2.
Оценка и сопоставление заявок на участие осуществляется Комиссией по закупкам в целях
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными
Документацией о закупке. Критерии оценки установлены в Информационной карте запроса предложений.
6.3.3.
Присуждение каждой заявке на участие порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке на участие.
6.3.4.
Заявке на участие, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
6.3.5.
В случае, если в нескольких заявках на участие содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие, которая поступила ранее других заявок
на участие, содержащих такие условия.
6.3.6.
Победителем запроса предложений признается Участник закупки, который предложил лучшие
условия исполнения договора и его заявке на участие присвоен первый номер.
6.3.7.
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие по критериям оценки заявок:
№
п/п
1.
Критерии оценки
предложений
Цена Договора
Порядок определения рейтинга, присуждаемого
предложению
Рейтинг определяется в баллах по формуле:
 =
Коэффициент
значимости критерия
0,50

× 100

где:
 - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке на участие по
указанному критерию;
 – минимальное предложение из предложений по
критерию оценки, сделанных Участниками закупки,
заявки на участие которых, были допущены к оценке и
сопоставлению;
 - предложение i-ого Участника закупки по цене
договора, заявка которого оценивается.
2.
2.1.
Наличие
квалифицированных
специалистов у
участника
Лучшим условием исполнения договора по указанному
критерию признается заявка на участие с наименьшей
ценой договора.
Квалификация участника закупки
Возможность направить для выполнения работ
квалифицированный персонал:
-Производитель работ-2 чел. (прораб, начальник участка
либо мастер)
-Водитель грузового автомобиля-1чел.
0,40
9
-Водитель легкового автомобиля-1чел.
-Бурильщик-1чел.
-Взрывник-3 чел.
-Охранник-1 чел.
2.2. Наличие необходимых
МТР у Участника для
выполнения работ
Участник в составе заявки на участие в запросе
предложений
предоставляет
заверенные
копии
документов печатью Участника закупки и подписью
уполномоченного
лица
Участника
закупки,
подтверждающих наличие у него квалифицированных
специалистов, планируемых к
привлечению для
выполнения работ.
Документы (копия приказа о приеме на работу и
квалификационный
аттестат
работника
рабочих
специальностей) предоставляются на одно физическое
лицо.
Не предоставление информации или не подтверждение
минимальных требований – 0 баллов.
Наличие минимально необходимых кадровых ресурсов 90 баллов.
Предоставление информации о количестве
квалифицированного персонала больше требуемого – 100
баллов.
Требования к наличию МТР Участника (минимальные
требования):
-Грузовой автомобиль-1ед.
-Легковой автомобиль-1 ед.
-Буровой станок-1ед.
Участник в составе заявки на участие в запросе
предложений
предоставляет
заверенные
копии
документов печатью Участника закупки и подписью
уполномоченного
лица
Участника
закупки,
подтверждающих наличие у него
материальнотехнических ресурсов, планируемых к привлечению для
выполнения работ.
Не предоставление информации или не подтверждение
минимальных требований – 0 баллов.
Наличие
минимально
необходимых
материальнотехнических ресурсов - 90 баллов.
Предоставление информации о количестве больше
требуемого – 100 баллов.
0,10
Оценивается на основании предоставленного Участником
перечня машин и механизмов для выполнения работ с
приложением подтверждающих документов (копии ПТС
или договора аренды ТС).
6.3.8.
Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений оформляются
«протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений», который подписывается
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по закупкам (не менее 50% от состава комиссии).
Протокол содержит сведения о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, допущенных к
оценке и сопоставлению заявок на участие, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления
заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие порядковых номеров, об условиях исполнения
договора, указанных в заявке Победителя запроса предложений. Указанный протокол размещается Заказчиком
на официальном сайте РФ не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола (п.12 ст.4 №
223-ФЗ).
6.3.9.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в запросе предложений на официальном сайте РФ передает Победителю запроса
предложений один экземпляр указанного протокола и проект договора, который составляется путем включения
в него условий исполнения договора, предусмотренных Извещением и Документацией о закупке, и цены
договора, предложенной Победителем запроса предложений. Заказчик вправе провести с Победителем запроса
предложений переговоры по снижению цены договора, представленной в его заявке на участие, без изменения
10
иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения
преддоговорных переговоров.
7.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.
Порядок заключения договора
7.1.1.
Проведение процедуры закупки «запрос предложений» не налагает на Заказчика юридической
обязанности заключения договора с Участником закупки, так как данный способ закупки не является
конкурсом и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации, а так же не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1.2.
Договор заключается на условиях, предусмотренных Извещением и Документацией о закупке, по
цене, предложенной в заявке на участие Победителя запроса предложений открытого запроса предложений
(или согласованной в результате проведения преддоговорных переговоров). Договор может быть заключен не
ранее чем через пять дней (при наличии условия об обеспечении исполнения договора - не ранее чем через
десять дней) со дня размещения на официальном сайте РФ протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в запросе предложений и не позднее двадцати дней со дня подписания такого протокола.
7.1.3.
Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления
таким Участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям Документации о закупке
(если такое требование было предусмотрено Заказчиком в Документации о закупке). Размер обеспечения
исполнения договора соответствует сумме аванса.
7.1.4.
Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных
средств. Вид обеспечения исполнения договора из указанных выше способов определяется Участником закупки
самостоятельно.
7.1.5.
Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено Участником закупки до
заключения договора.
7.1.6.
Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде
безотзывной банковской гарантии:
7.1.6.1.
срок обеспечения исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии должен
составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс 30
дней;
7.1.6.2.
безотзывная банковская гарантия должна быть безусловной и соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательным актам Российской Федерации;
7.1.6.3.
в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее
суммы, установленной в п.20 Информационной карты открытого запроса предложений;
7.1.6.4.
безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого
она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений как основание заключения договора;
7.1.6.5.
безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей
банковской гарантии;
7.1.6.6.
банк, выдавший банковскую гарантию, должен иметь лицензию ЦБ РФ;
7.1.7.
гарантом должен выступать банк, соответствующий следующим критериям:
7.1.7.1.
при сумме предоставляемой гарантии до 50 млн. руб. банк должен входить в ТОП-100 рейтинга
российских банков по активам;
7.1.7.2.
при сумме предоставляемой гарантии до 500 млн. руб. банк должен входить в ТОП-50 рейтинга
российских банков по активам;
7.1.7.3.
при сумме предоставляемой гарантии свыше 500 млн. руб. банк должен входить в ТОП-20
рейтинга российских банков по активам.
7.1.8.
Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде
залога денежных средств:
7.1.8.1.
срок обеспечения исполнения договора в виде залога денежных средств должен составлять срок
исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс 15 дней;
7.1.8.2.
денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве залога, должны быть
зачислены по следующим реквизитам счета Заказчика до заключения договора:
Получатель: ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»
ИНН 2700001660, КПП 272150001, р/с 40502810200400000025 в Филиале «Газпромбанка» (Открытое
акционерное общество) в г. Хабаровске, к/с 30101810100000000823, БИК 040813823.
11
Назначение платежа: Денежное обеспечение исполнения договора (указывается название закупки, номер лота
при наличии). Запрос предложений №_____, НДС не облагается.
7.1.8.3.
в противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств считается
непредоставленным;
7.1.8.4.
факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты),
оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи
системы «Банк-клиент»;
7.1.8.5.
денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым
заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение
10 дней со дня подписания акта приема-передачи (выполненных работ, оказанных услуг) и получения
Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются по реквизитам,
указанным в этом письменном требовании.
7.1.9.
Срок предоставления Участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения
исполнения договора не должен составлять более 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на
официальном сайте РФ протокола заседания Комиссии по закупкам, на основании которого с Участником
заключается такой договор.
7.1.10.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в
течение 10 (десяти) дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения
обязательств по договору.
7.1.11.
В случае если Участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,
не превышающий 20 (двадцать) дней, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение
исполнения договора, такой Участник может быть признан уклонившимся от заключения договора. В случае
уклонения Участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки на участие такому
Участнику не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие было
предусмотрено Заказчиком в Документации о закупке).
7.1.12.
В случае если Участник закупки, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе
заключить договор с Участником закупки, заявке на участие которого присвоен следующий порядковый номер.
Участник закупки, заявке на участие которого присвоен следующий порядковый номер, обязан заключить
договор с Заказчиком.
7.1.13.
При заключении договора между Заказчиком и Участником закупки, обязанным заключить
договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов
разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные
переговоры должны входить в сроки заключения договоров.
7.1.14.
При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) допускается поставка (использование) товара (выполнение работ, оказания услуг), качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и характеристиками товара (работ, услуг), указанными в договоре.
7.1.15.
В случае если договор, заключаемый по итогам проведения запроса предложений, является для
Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор
подлежит согласованию в Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой России) и может
быть заключен только после получения соответствующего согласования.
7.1.16.
Расторжение договора допускается по основаниям и порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
7.1.17.
Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Участником закупки, обязанным заключить
договор, в случаях:
7.1.17.1.
предоставления Участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в
заявке на участие;
7.1.17.2.
в случае если договор, заключаемый по итогам проведения открытого запроса предложений,
является для какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, и одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1.
Участник закупки вправе обжаловать в досудебном и судебном порядке действия (бездействие)
Заказчика при проведении открытого запроса предложений, если такие действия (бездействие) нарушают права
и законные интересы Участника закупки. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по
закупкам в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участником закупки действий
(бездействия) Заказчика, Комиссии по закупкам в судебном порядке.
12
8.2.
Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по закупкам в досудебном порядке
допускается в любое время размещения закупки, но не позднее чем через 5 (пять) дней со дня размещения
итогового протокола. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика,
Комиссии по закупкам осуществляется в судебном порядке.
8.3.
Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном
антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика в случаях:
8.3.1.
неразмещения на официальном сайте РФ положения о закупке, изменений, вносимых в указанное
положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещению на таком
сайте, или нарушения сроков такого размещения;
8.3.2.
предъявления к Участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных Документацией о закупке;
8.3.3.
осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и
размещенного на официальном сайте РФ положения о закупке и без применения положений Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
8.3.4.
неразмещения или размещения на официальном сайте РФ недостоверной информации о годовом
объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
При обжаловании действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по закупкам в соответствии с пп. 8.3.1, 8.3.2,
8.3.3 Документации о закупке Участник закупки направляет копию жалобы соответственно Заказчику,
Комиссии по закупкам, действия (бездействие) которых обжалуются.
13
ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
1.
Наименование заказчика:
2.
3.
4.
5.
6.
Место нахождения заказчика:
Почтовый адрес заказчика:
Форма закупки:
Предмет закупки:
Форма заявки, подаваемой
участником:
7.
Контактная информация:
8.
Наименование, объем и
стоимость выполнения работ:
Место, условия и сроки
(периоды) выполнения работ:
9.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное
управление специального строительства по территории
Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве
специального строительства»
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43
Открытый запрос предложений
Выполнение буровзрывных работ
Заявка на участие в запросе предложений подается Участником
процедуры закупки Организатору закупки, в письменной форме в
запечатанном конверте, или в форме электронного документа.
Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь
один из распространенных форматов документов: с расширением
(*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). В случае
отправки документации по электронной почте в адрес:
[email protected], в теме письма следует указывать
название и номер закупочной процедуры (данная информация
находится на титульном листе Документации о запросе
предложений). Все документы, предоставленные в составе заявки
по электронной почте должны быть подписаны электронной
подписью (далее – ЭП) Участника закупки, или лица, которое
может действовать от имени Участника по доверенности. Наличие
ЭП Участника закупки подтверждает, что документы отправлены
от имени Участника закупки и являются точными цифровыми
копиями документов-оригиналов. Допускается размещение в
составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом
размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько
частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно,
не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их
открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.
Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно
следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком
файле находится.
В случае предоставления заявки на участие в запросе предложений
в письменном виде, необходимо предоставить копию заявки в
электронном виде в редактируемом формате (*.doc, *.docx, *.xls,
*.xlsx) для форм 1-5, для остальных документов в составе заявки - в
сканированном виде в любом из распространенных форматов (*.pdf,
*.jpg и др.). Заявку на участие в электронном виде необходимо
приложить в составе заявки на любом из видов электронных
носителей информации с пометкой «Копия заявки на участие в
запросе предложений 0116 ЗП/2015 в эл.виде». В случае
предоставления заявки на участие в запросе предложений в форме
электронного документа, также необходимо дополнительно
приложить формы 1-5 в редактируемом формате (*.doc, *.docx,
*.xls, *.xlsx).
Контактное лицо:
- по организационным вопросам – Мельчагова Марина Юрьевна
тел.: (4212) 47-17-94 e-mail: [email protected]
- по техническим вопросам – Рытик Наталья Григорьевна, (4212)
60-00-38
Приложение № 1 к информационной карте открытого запроса
предложений № 0116 ЗП/2015
Место выполнения работ: Месторождение
общераспространенные полезные ископаемые (строительный
камень), участок «Чагоянское-(граниты)», расположенный в 3.5 км
юго-восточнее п.Чагоян, Шимановского района Амурской
области.
Срок выполнения работ: В течение 12 месяцев с даты подписания
договора, ежемесячно по требованию Заказчика
Условия выполнения работ: Буровзрывные работы выполнить
поочередно, согласно графика выполнения работ, технического
проекта, плана развития горных работ на соответствующий
14
10.
Требования к выполнению
работ:
11.
Требования к участнику:
12.
Начальная (максимальная)
цена выполнения работ:
Порядок формирования цены
договора (цены лота):
13.
14.
Условия оплаты (форма, сроки
и порядок оплаты за
выполненные работы):
15.
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены договора
и расчетов с подрядчиком:
Источник финансирования:
Размер обеспечения заявки:
Размер обеспечения
исполнения договора:
Порядок, место, дата и время
начала и окончания срока
подачи заявок на участие в
запросе предложений:
16.
17.
18.
19.
календарный год с последующей передачей результатов работ
Заказчику по акту сдачи-приемки.
Требование к качеству работ, требования к безопасности
выполнения работ:
1.Максимальный размер куска скального грунта после
буровзрывных работ должен составлять не более 500мм.
2.Скальный грунт с размером куска более 500мм относится к
категории «негабарит» и к оплате не принимается
3.Содержание «негабаритных» кусков не должен составлять более
5% от общего количества взорванной горной массы.
4.При превышении 5% содержания «негабаритных кусков»,
зачистка блоков от «негабаритных кусков» производится силами и
средствами Подрядчика.
Порядок сдачи и приемки работ: Для промежуточной приемки
выполненных в отчетном месяце работ Подрядчик не позднее 20
числа отчетного месяца предоставляет Заказчику:
-подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ;
-исполнительную документацию на выполненный объем работ;
-счет на объем выполненных работ в отчетном месяце.
-счет-фактуру на объем выполненных работ в отчетном месяце.
Окончательная приемка выполненных работ производится по
результатам проведенных за счет Заказчика маркшейдерских
замеров
Гарантийный срок: Не менее 6 месяцев с даты подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ.
Требования по передаче заказчику технических и иных
документов по завершению и сдаче работ:
1.Акт сдачи-приемки выполненных работ.
2.Акт скрытых работ.
3.Исполнительная съемка блока (уступа) месторождения.
4. Лицензия на деятельность, связанную с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения.
Иные требования по выполнению работ: не требуются.
Наличие лицензии на деятельность, связанную с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения.
44 491 525,42 руб. без учета НДС
52 500 000,00 руб. с учетом НДС
С учетом стоимости работ, стоимости материалов и работы
механизмов, ГСМ, охраны, транспортных затрат, затрат на
получение разрешительной документации, уплаты пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей взимаемых с
Подрядчика в связи с исполнением Договора
Безналичный расчет.
Оплата в размере 100% стоимости выполненных работ, в течение
30 (тридцати) календарных дней, с даты подписания сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ, получения от Подрядчика
исполнительной документации на выполненный объем работ, на
основании счета на оплату.
Рубль РФ
Собственные средства
Не требуется;
Не требуется;
Место подачи заявок:
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43 каб. 429, вход в здание
со стороны ул. Запарина и ул. Дзержинского.
Порядок подачи заявок: ежедневно, с момента размещения
извещения запроса предложений и документации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика www.dfo.spetsstroy.ru
15
20.
Порядок предоставления
документации участникам:
21.
Место и дата рассмотрения
заявок участников:
22.
Место и дата подведения
итогов закупки:
23.
Срок заключения договора:
24.
Критерии оценки заявок на
участие в запросе
предложений:
(вкладка «Закупки») с 9:00 до 18:00 включительно, кроме выходных
и праздничных нерабочих дней; перерыв с 13:00 до 14:00 (время
хабаровское).
Начало срока подачи заявок:
С даты размещения на официальном сайте.
Окончание срока подачи заявок:
"13" марта 2015 г. 18:00 (время хабаровское)
Документация о закупке предоставляется бесплатно. Полный
комплект документации размещен в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru , на сайте заказчика
http://dfo.spetsstroy.ru (вкладка «Закупки») и на электронной
торговой площадке www.sstorg.ru.
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43, к.311. ориентировочно "17"
марта 2015 г., но не позднее 14 календарных дней после окончания
подачи заявок.
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43, к.311. ориентировочно "19"
марта 2015 г., но не позднее 14 календарных дней после окончания
подачи заявок.
Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней (при
наличии условия об обеспечении исполнения договора - не ранее
чем через десять дней) со дня размещения на сайте протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и
не позднее двадцати дней со дня подписания такого протокола.
1.Цена – 50%
2.Квалификация участника – 50%;
16
Приложение № 1 к информационной карте
открытого запроса предложений № 0116 ЗП/2015
Наименование и стоимость выполнения работ
№
пп
1
Наименование
Выполнение буровзрывных работ, 350 000
м3 в плотном теле
ИТОГО:
Стоимость, руб. без
учета НДС
Стоимость, руб. с учетом
НДС
44 491 525,42
52 500 000,00
44 491 525,42
52 500 000,00
* Технический проект отработки месторождения предоставляется по требованию.
Начальник отдела закупок
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
при Спецстрое России»
____________________ /Н.В. Семергеева/
17
Часть III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ
ФОРМА 1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в открытом запросе предложений.
Настоящим (наименование участника) подтверждает, что для участия в запросе
предложений на Выполнение буровзрывных работ, нами направляются ниже перечисленные
документы:
№
п\п
Наименование
Колво
листов
1
2
...
«___» ______________2015 г.
Руководитель организации ______________________/___ФИО___/
м.п.
18
ФОРМА 2
Приложение №1 к документации на
проведение запроса предложений
Форма заявки на участие в запросе предложений
Наименование участника размещения заказа, адрес места
нахождения (для юридического лица),
Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (для
физического лица)
В Комиссию по закупкам
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
при Спецстрое России
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43
Заявка на участие в запросе предложений
Изучив Вашу документацию на проведение открытого запроса предложений, мы,
нижеподписавшиеся, настоящей заявкой на участие в запросе предложений соглашаемся на
выполнение буровзрывных работ, в соответствии с требованиями документации на
проведение открытого запроса предложений № 0116 ЗП/2015, а именно:
Требование Заказчика
Наше предложение
Стоимость
Стоимость
№
работ, руб.
Наименование работ, руб.
Наименование работ
работ
п/п
(без учета
(без учета
НДС)
НДС)
44 491 525,42
1 Выполнение буровзрывных работ
Заполнить*
-ХИТОГО (без учета НДС):
Заполнить
НДС (18%):
Заполнить
ИТОГО цена договора (с учетом НДС)
Заполнить
-Х-, Заполнить – поля обязательно для заполнения.
Цена договора:
___________ (прописью) рублей без учета НДС;
___________ (прописью) рублей, в том числе НДС (18%);
___________ (прописью) рублей с учетом НДС.
*
№
п/п
1
2
3
4
5
Ведомость объемов работ является неотъемлемой частью заявки.
Требования Заказчика
Срок выполнения работ: В течение 12 месяцев с даты подписания договора,
ежемесячно по требованию Заказчика
Место выполнения работ: Месторождение общераспространенные полезные
ископаемые
(строительный
камень),
участок
«Чагоянское-(граниты)»,
расположенный в 3.5 км юго-восточнее п.Чагоян, Шимановского района
Амурской области.
Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет. Оплата в размере 100%
стоимости выполненных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, получения от
Подрядчика исполнительной документации на выполненный объем работ, на
основании счета на оплату.
Срок гарантии качества на выполненные работы: Не менее 6 месяцев с даты
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Порядок формирования цены договора (цены лота): С учетом стоимости работ,
Наше предложение
Заполнить
Заполнить
Заполнить
Заполнить
Заполнить
19
№
п/п
Требования Заказчика
Наше предложение
стоимости материалов и работы механизмов, ГСМ, охраны, транспортных затрат,
затрат на получение разрешительной документации, уплаты пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей взимаемых с Подрядчика в связи с
исполнением Договора
«Заполнить» – поля обязательные для заполнения.
Мы обязуемся в случае признания нас победителем запроса предложений заключить договор по
предложенной нами цене, выполнить перечисленные выше работы в объеме и срок,
установленные документацией на проведение открытого запроса предложений № 0116 ЗП/2015 и
нашей заявкой, и согласны с предложенным порядком оплаты.
Мы подтверждаем, что против ____________________________________________
(наименование участника запроса предложений)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25%
балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Мы подтверждаем, что _________________________________________________________
(наименование участника)
является субъектом малого предпринимательства (в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", в том числе соответствует требованиям ст. 4 указанного Закона) / не является
субъектом малого предпринимательства (выбрать необходимое).
Сделка по данному договору в случае признания (наименование Участника) Победителем
является / не является (нужное указать) для нас крупной.1
Приложения: (прикладываются документы и сведения согласно п. 4.2.2. документации).
«___» ______________2015 г.
Руководитель организации _____________________/___ФИО___/м.п.
В случае если данная сделка является крупной, тогда Участником предоставляется решение или копия такого решения согласно
действующему законодательству. В случае если данная сделка не является крупной, участником предоставляется информационное письмо,
скрепленное подписью уполномоченного лица и печатью организации.
1
20
ФОРМА 3
Анкета участника
№
n/n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование
Сведения об Участнике
Организационно-правовая форма и наименование фирмы
Участника
Дата регистрации
ОГРН Участника
ИНН/КПП Участника
Юридический адрес
Почтовые адреса
Фактический адрес
Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица,
либо иного лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени данного юридического лица
Телефоны Участника (с указанием кода города)
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника, web-сайт (при наличии)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с
указанием должности и контактного телефона
«___» ______________2015 г.
Руководитель организации _____________________/___ФИО___/
м.п.
21
ФОРМА 4
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), Фамилия, имя, отчество (для
физического
лица):
_____________________________________________________________________________.
Адрес места нахождения (для юридического лица), адрес места жительства (для физического
лица):
_______________________________________________________________________________________
_______.
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического
или планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров — процент
выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание договора
(объем и состав
поставок, описание
основных условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях
по
перечисленны
м договорам
(например) 2013год
1.
2.
3.
…
ИТОГО за полный (например) 2013 год
(например) 2014 год
1.
2.
3.
…
ИТОГО за полный (например) 2014 год
(например) 2015 год
1.
2.
3.
…
ИТОГО за полный (например) 2015 год
ИТОГО за (например) 2013, 2014, 2015 гг.
«___» ______________2015 г. Руководитель организации ____________________/___ФИО___/
м.п.
22
ФОРМА 5
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных)2
_______________________________________________
(наименование организации, предоставляющей информацию)
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
И
Н
Н
О
Г
Р
Н
Наимено
вание
краткое
О
К
В
Э
Д
Фамилия,
имя,
отчество
руководител
я
«___» ______________2015 г.
Серия и
номер
документа,
удостоверяю
щего
личность
руководител
я
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
Серия и
номер
документа,
Руководител
О
И
Наимено
Адрес
удостоверя
ь/
Г
№
Н
вание/
регистра
ющего
участник/
Р
Н
Ф.И.О.
ции
личность
акционер/
Н
(для
бенефициар
физическо
го лица)
Информация о
подтверждающ
их документах
(наименование,
реквизиты и
т.д.)
Руководитель организации _______________________/___ФИО___/
м.п.
При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:
1. Все графы таблицы должны быть заполнены.
2. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица
следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том
числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).
3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением
подтверждающих документов.
4. В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в
указанной графе лицо.
5. В
качестве
документов,
подтверждающих
информацию,
содержащуюся
в
графе
«Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:
- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;
- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например,
распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).
В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая
информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов,
списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о
подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и
наименование документа.
В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие
позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об
акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая
ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).
В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций
(либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая
информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о
количестве таких акционеров.
2
23
ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА №
г. Хабаровск
года
«_____» ______ 201_
__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______,
действующего на основании ________с одной стороны и Федеральное государственное
унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории
Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального
строительства» (ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»), в лице________,
действующего на основании __________именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании проведенного открытого
запроса котировок (протокол от ______ №____), заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение всего комплекса
буровзрывных работ на объекте строительства: Космодром «Восточный», «месторождение
______ (лицензия ______ от _______), расположенном в ___км. от п. Чагоян Шимановского
района Амурской области, в объемах и сроках, указанных в Ведомости производства
буровзрывных работ (Приложение № 2).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, по заданию Заказчика, в срок и в
объемах, установленных настоящим Договором, собственными силами и средствами, в
соответствие с утвержденной проектно-сметной, нормативно-технической документацией, а
Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
По предмету настоящего Договора Стороны осуществляют действия, исполняют
обязанности и несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора,
Гражданского Кодекса Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами РФ.
1.3. Внесение изменений в объемы Работ и цену настоящего Договора не допускаются.
Сроки начала и окончания Работ может быть изменен по соглашению Сторон.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Форма оплаты – безналичный расчет.
2.2. Цена Договора является твердой, составляет ______________рублей, и определена
по итогам открытого запроса котировок от ____________ № ____, утверждена Протоколом
заседания комиссии по закупкам по размещению заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» №
________ от _______. Изменение единицы измерения буровзрывных работ (БВР) за 1м3 и
цены договора в течение действия договора не допускается.
2.3. Цены устанавливаются в российских рублях с учётом НДС. (Если НДС не
облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИМНС о возможности
применения упрощенной системы налогообложения" или делать ссылку на нормативный акт,
определяющий освобождение от оплаты НДС).
2.4. В цену Договора включены все расходы и затраты Подрядчика, необходимые для
выполнения Работ по Договору, в том числе стоимость работ, стоимость материалов и
работы механизмов, ГСМ, охрана, транспортные затраты, затраты на получение
разрешительной документации, уплата пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
2.5. Условия оплаты: оплата в размере 100% стоимости выполненных работ, в течение
30 банковских дней, с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ,
24
получения от Подрядчика исполнительной документации на выполненный объем работ, на
основании счета на оплату.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
3.1.Приемке и оплате подлежат фактически выполненные объемы работ, закрепленные
настоящим Договором и подтвержденные приемо-сдаточной документацией.
3.2.Подготовленный к взрыву блок карьера Подрядчик сдает Заказчику по
исполнительной схеме блока с указанием сетки расположения, количества и глубин скважин
и подсчетом объема блока в кубических метрах (м3).
3.3.При этом к оплате подлежит 50% от объема блока, подсчитанного согласно п. 5.2.
Оставшиеся 50% от объема блока, подсчитанного согласно п. 5.2. относятся к «резерву».
3.4.После отработки горной массы, блок подлежит совместному маркшейдерскому
замеру. При соответствии объема отработанного блока объему, подсчитанному согласно п.
5.2, объем «резерва» подлежит оплате на основании акта возврата «резерва».
3.5.Максимальный размер куска взорванной горной массы не должен превышать 500
мм. Взорванная горная масса с размером куска более 500мм относится к категории
«негабарит» и не подлежит приемке и последующей оплате. Содержание «негабарита» не
должно превышать 5% от общего количества взорванной горной массы.
3.6.При превышении 5%-го содержания «негабарита» от общего количества взорванной
горной массы, зачистка блоков недр от «негабарита» производится силами и средствами
Подрядчика.
3.7.Для приемки выполненных в отчетном месяце работ Подрядчик не позднее 10
числа, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику:
-подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ в форме КС-2; КС-3;
-исполнительную документацию на выполненный объем работ;
-счет на оплату на объем выполненных работ в отчетном месяце;
-счет-фактуру на объем выполненных работ в отчетном месяце.
Отсутствие исполнительной документации на объем представленных к приемке работ,
является основанием для отказа в приемке выполненных в отчетном периоде работ.
3.8.Заказчик в 7-ми дневный срок рассматривает, оформляет представленные
документы, подписывает или направляет мотивированный отказ от подписания Подрядчику.
3.9.Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Сторонами составляется
акт сверки взаиморасчетом, в целях устранения образовавшихся задолженностей.
3.10.Оплата выполненных работ Заказчиком производится в течение 30 дней с даты
получения от Подрядчика документов согласно п. 3.7.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Ведомостью
производства работ (Приложение №2) в следующие сроки:
Дата начала работ: дата заключения договора;
Дата окончания работ: 12 месяцев с даты заключения договора;
Датой окончания Работ по Договору является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
законченного комплекса работ.
4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при
этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора. Любые задержки и
нарушения в выполнении Работ, произошедшие по вине Подрядчика, не могут служить
основанием для продления срока выполнения Работ.
5.1.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик вправе:
5.1.1. Осуществлять контроль за выполнением работ с надлежащим качеством, используя при
этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных
нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых при добыче полезных
ископаемых открытым способом.
25
5.1.2. Проводить проверки соблюдения требований охраны труда, экологической,
промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ Подрядчиком. При выявлении
нарушений данных требований выписывать Подрядчику обязательные для выполнения предписания,
составлять акты комиссионных проверок.
5.1.3. Требовать от Подрядчика отстранения от выполнения Работ персонала Подрядчика, не
прошедшего соответствующие инструктажи, не имеющего соответствующих удостоверений на
право выполнения Работ, а также нарушающего требования охраны труда, пожарной, экологической
и промышленной безопасности или находящегося в состоянии алкогольного, наркотического и иного
токсического опьянения.
5.1.4. При отставании по срокам графика производства работ требовать от Подрядчика
корректирующих мероприятий по устранению такого отставания, либо актуализированного
графика производства работ с окончательными сроками, согласно настоящего Договора.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Предоставить не позднее, чем за 10 дней до начала работ Подрядчику
утвержденную проектную и разрешительную документацию на отработку месторождения,
блок карьера, подготовленный к БВР по акту с геодезической разбивкой;
5.2.2.Обеспечить финансирование строительства в порядке, предусмотренном в
Договоре;
5.2.3.Страховать опасные производственные объекты;
5.2.4.Осуществлять контроль за соответствием объема выполняемых Подрядчиком
работ проектной документации;
5.2.5.Обеспечить на время взрывных работ вывод людей, механизмов и оборудования
за пределы опасной зоны;
5.2.6. Оказать помощь в оцеплении опасной зоны (при необходимости) своими силами;
5.2.7.Ознакомить своих рабочих и инженерно-технических работников с «Инструкцией
о порядке действия лиц при обнаружении отказавших зарядов после проведения взрывных
работ» и вводит ее в действие приказом;
5.2.8.Обеспечить выполнение в полном объеме всех своих обязательств,
предусмотренных в других статьях настоящего Договора.
5.2.9.В случае введения в действие новых нормативно-технических документов,
«Заказчик» обязан уведомить «Подрядчика» о необходимости и порядке применения их при
исполнении Договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик вправе:
6.1.1. Для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик, при
необходимости, привлекает иностранных специалистов с соблюдением миграционного и
трудового законодательства Российской Федерации.
6.1.2. Потребовать указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с
выполнением Работ по настоящему Договору.
6.1.3. Потребовать указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с
выполнением Работ по настоящему Договору.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. Выполнить качественно Работы, являющиеся предметом Договора, в объемах,
предусмотренных Проектной документацией, с соблюдением требований СНиП, НТД,
СанПиН, своевременно устранить недостатки, выявленные в процессе выполнения Работ и
сдать Работы Заказчику в установленные настоящим Договором сроки.
6.2.2. Выполнить Работы собственными силами.
6.2.3. Допускать к производству Работ Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний
по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих Работ и ознакомленный
с технической документацией.
6.2.4. Соблюдать и самостоятельно нести ответственность за нарушение
мер
противопожарной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и
безопасности дорожного движения
в соответствии с действующими в РФ
законодательными, нормативно-правовыми актами в течение всего срока действия договора.
26
6.2.5. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными
органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны
самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
6.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора соответствующим
приказом назначить лиц, ответственных за непосредственное выполнение Подрядчиком
своих обязательств по Договору, и известить об этом Заказчика в письменной форме с
указанием имен, должностей, контактной информации и полномочий таких лиц.
6.2.7. Иметь все необходимые допуски, разрешения, свидетельства о допусках к
определенным видам работ в соответствии с законодательством РФ и действующими
нормами и правилами, представить заверенные копии Заказчику.
6.2.8. Осуществить при необходимости, возведение Временных зданий и сооружений,
необходимых для выполнения Работ, а после окончания работ произвести их демонтаж,
вывоз, а также весь комплекс работ по рекультивации занимаемой площадки Временных
зданий и сооружений.
6.2.9. Выполнять ограждение опасных для людей зон или выделять их при помощи
сигнальных ограждений и знаков безопасности, не допускать несанкционированного
проникновения на территорию выполнения Работ посторонних лиц.
6.2.10. Использовать автотранспорт и грузоподъемную технику, зарегистрированные в
установленным законом порядке. При необходимости, получить разрешение на проезд
техники и транспорта по автомобильным дорогам.
6.2.11.Обеспечить сохранность всех полученных от Заказчика для выполнения Работ
материальных ценностей.
6.2.12.Обеспечить возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за
ходом выполнения работ, в том числе, беспрепятственно допускать представителей
Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о
ходе выполнения работ.
6.2.13.Исполнять полученные в ходе выполнения работ законные указания Заказчика,
которые заносятся в соответствующие журналы. В срок, установленный предписанием
Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные
отступления от Проектной документации и условий настоящего Договора. Устранять иные
замечания контролирующих органов по качеству работ и порядку их проведения.
6.2.14.Незамедлительно извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния
при выполнении Работ на Объекте.
6.2.15.Немедленно извещать Заказчика, и до получения от него указаний,
приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Проектной
документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.2.16. В случае повреждения по своей вине действующих инженерных коммуникаций при
проведении Работ, восстановить поврежденную сеть за свой счет.
6.2.17.Постоянно вести журнал производства работ, своевременно оформлять Исполнительную
документацию и акты на Скрытые работы.
6.2.18.Соблюдать требования действующего административного законодательства
Российской Федерации и нести самостоятельную ответственность за его нарушение.
6.2.19.Соблюдать и нести самостоятельно ответственность за нарушение земельного,
лесного, водного и природоохранного законодательства РФ в течение срока выполнения
Работ и гарантийных обязательств.
6.2.20.При заключении Договора, предоставить Заказчику надлежащим образом
заверенные копии: учредительных документов, баланса вместе с отчетом о прибылях и
убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период,
предшествующий дате заключения договора, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее 1
27
месяца до даты заключения договора; подтверждение налоговой службы о применяемой
Подрядчиком системе налогообложения, если не является плательщиком НДС; иные
документы, которые, по мнению контрагента, подтверждают его соответствие условиям
договора.
6.2.21.Подрядчик несет иные обязанности, определенные настоящим договором и
действующими правовыми актами Российской Федерации.
6.2.22.При использовании автотранспорта и механизмов Заказчика, оплачивать услуги
по предоставлению автотранспорта и механизмов в полном объеме на основании
заключенного с Заказчиком отдельного договора на оказание услуг, выставленных счетовфактур согласно подписанных товарно-транспортных накладных и сменных рапортов.
6.2.23.Выполняет на местах производства работ все необходимые мероприятия по
технике безопасности и охране окружающей среды;
6.2.24.Обеспечивает выполнение на объектах производства работ необходимых
мероприятий и требований органов государственного надзора;
6.2.25.Обеспечивает выполнение в полном объеме всех своих обязательств,
предусмотренных в других статьях настоящего Договора;
6.2.26.После
выполнения всех объемов работ, предусмотренных настоящим
Договором, очищает территорию от мусора, производит разборку временных зданий и
сооружений, демонтаж оборудования, и в течение 30 дней вывозит с объекта свое
имущество;
6.2.27.Своевременно
оформляет
исполнительную
документацию
на
выполняемые
работы, освидетельствование скрытых работ, согласно техническим
требованиям и инструкциям;
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ,
ОБОРУДОВАНИЕМ, СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ
7.1. Подрядчик обеспечивает производство Работ на Объекте необходимыми
Материалами и Оборудованием.
7.2. Качество Материалов и
Оборудования, применяемых Подрядчиком для
выполнения работ должно соответствовать государственным стандартам, техническим
условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие
документы, удостоверяющие их качество.
7.3.Копии сертификатов должны быть представлены Подрядчику за 10 (десять)
календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием указанных
Материалов. Подрядчик гарантирует, что все Материалы и Оборудование являются новыми
и свободны от прав третьих лиц.
7.4.Заказчик имеет право рассматривать образцы Материалов, Оборудования,
приобретаемых Подрядчиком для производства Работ. При наличии замечаний Заказчик
сообщает о них Подрядчику.
7.5.Подрядчик использует на Объекте Строительную технику, необходимую для
выполнения Работ, выполняет ремонт и техническое обслуживание Строительной техники.
7.6.Строительная техника, используемая Подрядчиком для проведения Работ, должна
соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.
7.7.Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, пригодной для
использования по своему назначению, для безопасного и эффективного выполнения Работ.
7.8.В случае поставки Оборудования Заказчиком оно передается по Акту о приемкепередаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15).
По завершении Работ Подрядчик по Акту возвращает Заказчику оборудование,
полученное от Заказчика и неиспользованное в ходе выполнения Работ.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.Подрядчик в соответствии с техническим проектом разработки месторождения
и проектом производства БВР организует производство работ на объекте.
28
8.2.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы,
то Подрядчик за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для
обеспечения их надлежащего качества.
8.3.Заказчик вправе вносить изменения в проектную документацию, а Подрядчик
обязан учесть изменения в документации. Все изменения и дополнения в ходе работ
оформляются письменными дополнительными соглашениями. Дополнительные затраты,
связанные с внесением изменений в документацию, компенсируются Заказчиком. Если в
результате любых изменений в документации увеличиваются сроки производства работ,
это увеличение фиксируется в дополнительном соглашении.
8.4.С даты начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал
производства работ, в котором отражает весь ход производства, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством работ,
имеющие
значение
во
взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, то
он излагает свои замечания в журнале производства работ. Подрядчик обязан в 5-дневный
срок принять меры к устранению недостатков, указанных в журнале.
8.5.Подрядчик должен приступить к выполнению работ не позднее, чем в 3-дневный
срок после получения письменного наряд-заказа от Заказчика.
8.6.В случае досрочного расторжения Договора, Подрядчик в 10-дневный срок обязан
сдать в территориальный орган Ростехнадзора РФ разрешение на право производства
взрывных работ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Договором.
9.2. В случае несвоевременной подготовки и передачи блока карьера под буровзрывные
работы Заказчиком, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости
буровзрывных работ, объема, не переданного блока за каждый день просрочки.
9.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ в соответствии с
Графиком производства работ, в том числе нарушение сроков окончания Работ, Заказчик
вправе требовать от Подрядчика неустойку. Размер такой неустойки устанавливается в
размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
9.4. Начисление и уплата неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Договора и возмещение убытков производится на основании
письменной обоснованной претензии.
Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных
обязательств в натуре и от иной ответственности по договору, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
9.5.При привлечении иностранных работников для выполнения Работ по настоящему
Договору Подрядчик самостоятельно несет юридическую ответственность за нарушение
миграционного и трудового законодательства.
9.6.Подрядчик в установленном законом порядке несет материальную и иную
ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием виновных
действий Подрядчика.
9.7.«Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение
своих обязательств по настоящему Договору.
9.8.«Подрядчик» несет имущественную ответственность за реализацию в натуре
проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные
настоящим Договором.
9.9.«Заказчик» несет ответственность перед «Подрядчиком» за несвоевременную
подготовку площадок под буровзрывные работы.
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
29
10.1.Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от исполнения
обязательств по настоящему Договору в следующих случаях:
- если Подрядчик допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 30
(тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2.Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от исполнения
обязательств по настоящему Договору в следующих случаях:
- утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования выполняемых работ;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3.Расторжение или отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору
вступает в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного адресатом
уведомления о расторжении Договора либо отказа от исполнения обязательств.
10.4. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по
нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств,
которые имели место до расторжения Договора.
10.5. Во всех случаях досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик на
основании подписанного Сторонами Акта сверки расчетов производит оплату фактически
выполненных Подрядчиком Работ на дату получения уведомления о расторжении Договора
либо отказа от его исполнения с предоставлением всех необходимых обосновывающих
документов.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1.Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем ведения переговоров с применением претензионного
порядка.
11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, не
решённые путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
12.1.Стороны Договора не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, если последние явились следствием обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
12.2.О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, оказавшаяся в таких обстоятельствах, должна уведомить другую Сторону в течение
3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения.
12.3 Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально
удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
12.4. Несвоевременное извещение лишает соответствующую Сторону ссылаться на
данные обстоятельства в будущем, в том числе при обосновании освобождения от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору.
12.5.После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая
исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.
12.6.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом
другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны
обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное
соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.
30
12.7.Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период
обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий. Потери, возникающие у
Подрядчика при временной приостановке Работ, по указанным причинам, Заказчиком не
возмещаются.
12.8.В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30
календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение настоящего
Договора.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще
способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих
взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
13.2.Допускается обмен документами по факсу с последующим обязательным
предоставлением оригиналов. До момента обмена оригиналами документов (договора,
приложений к нему, являющихся его неотъемлемой частью, актов выполненных работ,
исполнительной
документации, счетов и счет-фактур) факсимильная подпись и
факсимильная печать признаются Сторонами равнозначными собственноручной подписи и
оригинальной печати в оригинале вышеуказанных документов.
13.3. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и
переписка теряют силу.
13.4.В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса,
банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 рабочих дней с момента
вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. Изменение
банковских реквизитов оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
13.5. При выполнении настоящего Договора во всем, что не предусмотрено его
условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой
частью.
Приложение № 1: Спецификация
Приложение № 2: Ведомости производства работ.
13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.8. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение 12 месяцев, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
Заказчик:
14. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик:
ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой"
при Спецстрое России"
Юр. адрес: 680000 г. Хабаровск
ул. Дзержинского,43
М.П.
М.П.
31
Приложение № 1
к договору № _____
от « »
201_г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
производства буровзрывных работ
« __ » _______ 201___г.
п Наименование
/п работ, услуг
1
Буровзрывные
работы
Подрядчик:
____________________
МП
Нормативный
документ о качестве
Ед. изм.
«в блоке»
Кол-во
Технический проект
отработки
месторождения.
Протокол №___ от
__________г.
м3 в
плотном
теле
350 000
Цена за ед., в
рублях без
НДС
НДС 18%,
руб.
Цена за
ед. в
рублях с
учетом
НДС.
Сумма в
рублях, с
учетом
НДС
Заказчик:
_________________
МП
1
Приложение
к договору № _____
от « »
201_г.
График
производства буровзрывных работ
5 месяц
6 месяц
7 месяц
8 месяц
9 месяц
10 месяц
11месяц
12 месяц
350 000
4 месяц
Буровзрывные
работы
3 месяц
Общий
объем «в
блоке», м3
2 месяц
Наименование
работ
1 месяц
В том числе по месяцам с даты заключения договора, м3
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
МП
_________________
МП
2
3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа