close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
КОНТРАКТ № 011_НИУ
г. Казань
«___»_________ 2015 г.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
ректора Гильмутдинова А.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью "Компания Спектроскопия", именуемое в дальнейшем
«Поставщик» в лице директора Галеева Рима Раисовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Контракт по результатам проведенного электронного
аукциона (Протокол № 3-0311100002614000001 от 16.02.2015 г.) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик по заданию Заказчика осуществляет поставку установки для производства
порошков для лазерной наплавки для нужд КНИТУ-КАИ (далее оборудование) в рамках
реализации мероприятий «Программы развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» на 2009-2018 годы»,
согласно Спецификации (Приложение 1).
1.2. Спецификация
согласовывается и подписывается Сторонами
заключением Контракта и является его неотъемлемой частью.
одновременно с
2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость оборудования по настоящему Контракту составляет 10 098 000 (десять
миллионов девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС- 1 540 372 рубля 88
копеек.
2.2. Стоимость оборудования включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с
исполнением условий Контракта, в том числе доставку, монтаж, погрузочно-разгрузочные работы,
проведение пуско-наладочных работ, гарантийное обслуживание, а также оплату НДС и других
обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.
2.3. Цена единицы оборудования определяется Спецификацией и не подлежит изменению в
течение всего срока действия Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и может изменяться только в следующих случаях:
1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом
количества оборудования и иных условий исполнения контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество
оборудования не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
увеличение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству оборудования, исходя
из установленной в Контракте цены единицы оборудования, но не более чем на десять процентов
цены Контракта и в пределах начальной максимальной цены Контракта. При уменьшении
предусмотренного Контрактом количества оборудования, стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы оборудования.
2.5. Оплата по настоящему Контракту производится после поставки и пуско-наладки оборудования
на основании товарной накладной, согласованного Сторонами Акта приема-передачи оборудования и
пуско-наладочных работ, счёта и счёта-фактуры Поставщика в течение тридцати дней после
предоставления указанных документов.
В графе «Наименование» счета на оплату необходимо указать: «За поставку установки для
производства порошков для лазерной наплавки для нужд КНИТУ-КАИ, согласно контракту №
011_НИУ от ____».
2.6. На момент заключения Контракта Поставщиком предоставлено Заказчику обеспечение
исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии на сумму 1 020 000 (один
миллион двадцать тысяч) рублей 00 коп.
2.7. Срок действия обеспечения исполнения Контакта превышает на 30 календарных дней
конечный срок выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту и определен до 03
августа 2015 г.
2.8. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику, а в
случае обеспечения исполнения контракта в форме залога денежных средств, удерживаются
Заказчиком в следующих случаях:
нарушения Поставщиком сроков поставки оборудования, предусмотренного контрактом,
проведения монтажных и пуско-наладочных работ;
поставки оборудования ненадлежащего качества;
выполнения монтажных и пуско-наладочных работ Поставщиком ненадлежащим образом,
одностороннего необоснованного отказа Поставщика от исполнения контракта.
2.9. Обеспечение исполнения настоящего Контракта в форме залога денежных средств
подлежит возврату Поставщику на основании его письменного требования при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту, но не ранее чем
через 30 дней со дня принятия Заказчиком надлежащим образом исполненного обязательства, если
таковое исполнено досрочно, либо со дня расторжения Контракта по соглашению Сторон, либо со
дня установленного Контрактом срока завершения поставки по контракту. Обеспечение исполнения
будет возвращено на банковский счет, указанный в письменном требовании Поставщика.
2.10. Если при проведении аукциона Поставщиком, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким
Поставщиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или
информации, подтверждающей добросовестность такого Поставщика на дату подачи заявки на
участие в электронном аукционе.
2.10.1. К информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, относится информация,
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение
таким Поставщиком в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или
аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения
к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на
участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять
процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или
аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения
к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна
составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой Поставщиком предложено заключить
контракт.
3. СРОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Срок поставки и проведения пуско-наладочных работ: до 01 июля 2015 г.
3.2. Настоящий Контракт действует с момента его подписания и прекращает свое действие
после исполнения Сторонами всех своих обязательств.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
4.1.1. Требовать от Поставщика поставки оборудования, соответствующего качества, объемам,
срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
4.1.2. В случае нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе
отказаться от оплаты поставленного оборудования до устранения несоответствия.
4.1.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
4.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
4.2.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного оборудования по настоящему
Контракту.
4.2.2. Обеспечить своевременную приемку оборудования по настоящему Контракту.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
5.1. ПОСТАВЩИК ВПРАВЕ:
5.1.1. Требовать своевременной оплаты поставленного оборудования в соответствии с
подписанным Сторонами Актом приема-передачи оборудования и пуско-наладочных работ по
Контракту.
5.2. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН:
5.2.1. По требованию Заказчика предоставить возможность доступа в производственные и
складские помещения для контроля за ходом исполнения Контракта.
5.2.2. Своевременно и надлежащим образом поставить оборудование по адресу Заказчика,
включив в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения работоспособности
оборудования, произвести монтажные, пуско-наладочные работы.
Пуско-наладка оборудования должна включать комплекс работ по монтажу, подключению
всех составляющих комплекта оборудования, демонстрацию его работоспособности и обучение
работе на поставляемом оборудовании не менее двух сотрудников Заказчика.
5.2.3. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемое оборудование.
5.2.4. Безвозмездно устранить выявленные недостатки оборудования или осуществить его
замену в порядке и на условиях предусмотренным настоящим Контрактом.
6.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
6.1. Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудованием, которое не было в
употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление
потребительских свойств) выпуска не ранее 2014 г., без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и
т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
6.2. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или
качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика.
6.3. Тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность оборудования при его транспортировке и
хранении.
6.4. Оборудование должно иметь необходимые маркировки, пломбы, если такие требования
предъявляются законодательством или определяются технической документацией на оборудование.
6.5. Оборудование, подлежащее к поставке, может происходить из любых стран, на поставку
которых не наложены официальные экономические санкции Российской Федерации и ООН.
6.6. Всё поставляемое оборудование должно соответствовать техническим условиям фирмыизготовителя, действующим на момент
поставки,
иметь техническую документацию на
оборудование в соответствии с действующими стандартами на русском языке или с переводом на
русский язык (Техническое описание, Руководство по эксплуатации). Указанные документы должны
предоставляться при поставке оборудования.
6.7. Поставщик извещает Заказчика о готовности оборудования к отправке. Заказчик извещает
Поставщика о готовности принять оборудование, месте и времени выгрузки и об ответственных
исполнителях, обеспечивающих приемку оборудования.
6.8. Досрочная поставка оборудования допускается при согласии Заказчика.
6.9. Доставка оборудования осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика: ул. Четаева д.
18а КНИТУ-КАИ, Кафедра лазерных технологий КНИТУ-КАИ, тел. (843) 238-01-38.
6.10. Риск случайной порчи или гибели оборудования возлагается на Поставщика до момента
принятия оборудования Заказчиком.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
7.1 Приемка оборудования производится Заказчиком по количеству и качеству в соответствии с
законодательством путем проверки:
 соответствия
Спецификации
(Приложение
1)
поставляемого
оборудования,
комплектности, указанной в документации, прилагаемой к поставленному Поставщиком
оборудованию;
 отсутствия видимых повреждений поставленного оборудования;
 наличия всей необходимой документации на поставляемое оборудование.
7.2. Для проверки поставленного Поставщиком оборудования, предусмотренного Контрактом, в
части соответствия его условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров,
заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
7.3. Для проведения экспертизы поставленного оборудования, эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к
условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения,
которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской
Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
Контракта, не препятствующие приемке поставленного оборудования, в заключении могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их
устранения.
7.4. По решению Заказчика для приемки поставленного оборудования может создаваться
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
7.5. Приемка поставленного оборудования оформляется Актом приема-передачи оборудования и
пуско-наладочных работ, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной
комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо
Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от
подписания Акта приема-передачи оборудования и пуско-наладочных работ.
7.6. В случае обнаружения несоответствия поставляемого оборудования по качеству или
несоответствия его требованиям Контракта (Приложение 1), вызов представителя Поставщика
обязателен. Представитель Поставщика обязан явиться к месту поставки или связаться с Заказчиком
по телефону в течение 24 часов. При несоответствии оборудования требованиям Контракта,
Стороны оформляют Акт недостатков, выявленных в ходе проверки оборудования. При неявке
представителя Поставщика Акт недостатков оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставляемого оборудования
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
поставленного оборудования приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных
для ее проведения.
7.8. В случае поставки оборудования несоответствующего качества Поставщик осуществляет его
замену за свой счет в течение не более 10 рабочих дней с момента запроса представителя Заказчика
(Подписания Акта недостатков).
7.9. Акт приема-передачи оборудования и пуско-наладочных работ подписывается
ответственными лицами Заказчика и Поставщика после проведения пуско-наладочных работ.
7.10. Датой поставки оборудования и проведения монтажных и пуско-наладочных работ
считается дата, указанная в Акте приема-передачи оборудования и пуско-наладочных работ.
8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. Гарантийный период обслуживания оборудования должен быть не менее срока гарантии,
установленного производителем. При отсутствии срока гарантии производителя, Поставщик должен
обеспечивать гарантийное обслуживание оборудования 12 месяцев. Срок гарантии начинает
исчисляться с момента подписания Акта приема-передачи оборудования и пуско-наладочных работ.
8.2. Если в процессе эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока обнаружатся
недостатки или отказы в функционировании, то они подлежат устранению силами и средствами
Поставщика. Срок устранения неисправностей в гарантийный период должен составлять не более 30
рабочих дней.
8.3. Гарантия должна быть предоставлена на весь объём поставляемого оборудования, в том
числе на все составляющие части (комплектующие).
8.4. При невозможности ремонта в указанные в п.8.2. сроки, Поставщик должен произвести
замену неисправного оборудования на аналогичное.
8.5. После произведенного ремонта или замены оборудования в гарантийный период
первоначальный гарантийный срок отремонтированного (замененного) оборудования увеличивается
на количество дней простоя оборудования.
9. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
9.1. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Заказчику после полной
оплаты Заказчиком поставленного ему оборудования.
9.2. Поставщик гарантирует, что на момент передачи
Заказчику все поставляемое
оборудование принадлежит ему на праве собственности, выпущено в свободное обращение, под
залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет.
Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены
меры материальной
ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на
объекты интеллектуальной собственности, связанных с использованием оборудования или любой
их части в Российской Федерации.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Контракту, виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту
Заказчик вправе требовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены за
каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате Поставщиком в
течение не более десяти календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика либо
вычитается из причитающегося Поставщику платежа (на усмотрение Заказчика).
10.3. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых
соисполнителей как за свои собственные.
10.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения на основании Постановления Правительства РФ от 25
ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом" Поставщик выплачивает штраф в размере:
а) 10 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
10.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Поставщик вправе требовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств
в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченной суммы.
10.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик выплачивает штраф в размере:
а) 2,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта не
превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего Контракта
составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.
10.7. Уплата неустойки или применения иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
10.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.9. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего Контракта в целом или отдельных его условий.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как
наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий, возникших после
заключения настоящего Контракта.
11.2. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для поставки товаров, отсутствие у
Поставщика необходимых денежных средств.
11.3. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из
Сторон длится более двух месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Контракт без обязательств о возмещении возможных убытков (включая
расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
11.4. Если какое-либо из перечисленных в п.11.1. обстоятельств длится в течение срока,
указанного в настоящем Контракте, то этот срок продлевается соответствующим образом на время
указанных обстоятельств.
11.5. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форсмажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону
о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты,
содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную
Сторону права на освобождение от обязательств.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с
применением электронной цифровой подписи уполномоченных лиц сторон.
12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей
стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
12.3. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
12.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или
Заказчиком в одностороннем порядке.
12.4.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
при условии:
- значительного (более 10 дней) нарушение Поставщиком сроков поставки оборудования,
предусмотренного Контрактом;
- исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту ненадлежащим образом.
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
12.4.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным
документацией об аукционе требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии указанным требованиям.
12.4.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой
информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи
и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Поставщику. Датой такого надлежащего уведомления признается
дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо
дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в
Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной
системе.
12.4.4. По требованию одной из сторон Контракт может быть изменен или расторгнут по
решению суда только при существенном нарушении Контракта другой стороной.
Существенным признается нарушение Контракта одной из сторон, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении Контракта.
12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.6. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Контракта, решаются
путём переговоров между сторонами. В случае невозможности урегулирования разногласий путём
переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с
действующим законодательством.
12.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством РФ.
12.8. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов и
банковских реквизитов, указанных в настоящем Контракте в течение не более 10 календарных дней.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева КАИ»
420111 РТ г.Казань, ул.К.Маркса, 10
ИНН 1654003114 КПП 165501001
Р/сч. 40501810292052000002 в Отделение-НБ
Респ. Татарстан г.Казань
Лицевой счет 20116Х02750 в УФК по РТ
БИК 049205001
Тел.(843) 238-88-97
Поставщик
Общество с ограниченной ответственностью
"Компания Спектроскопия"
420049, г. Казань, ул. Агрономическая, дом 4,
офис 45
(поч) 420049, г. Казань, ул. Качалова, д.76, оф.5
ОГРН 1131690014785
ИНН 1659128830 КПП 165901001
р/сч 40702810300010004068 в ОАО «Интехбанк»
г. Казань
к/сч 30101810700000000804
БИК 049205804 ОКПО 27844022
Тел. (843) 277-30-57
Подписи сторон
Заказчик
Ректор КНИТУ – КАИ
Поставщик
Директор
_______________/А.Х.Гильмутдинов/
_______________/Р.Р.Галеев/
Приложение 1 к Контракту № 011_НИУ от _.__.2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
Наименование
п
поставляемого
/
оборудования и его
п
комплектация
1
1
2
Установка для
производства
порошков для
лазерной
наплавки
в составе:
1. Высокочастотный
генератор -1 шт.;
2.Плазмотрон
генератора- 1шт.;
3. Исходное
инициирующее
устройство «Тесла»
генератора -1 шт.;
Характеристики оборудования и его
комплектующих
Производ
итель и
страна
происхож
дения
3
4
Система (установка) состоит из:
1. Высокочастотный генератор предназначен для
организации и передачи высокочастотной энергии в
плазмоид инициируемый в плазменном реакторе
посредством электромагнитного поля индуктора.
Основные технические характеристики:
напряжение питающей сети, В.: 380;
частота питающей сети, Гц.: 50;
число фаз: 3;
мощность колебательная номинальная, кВт.:84;
мощность потребляемая, кВт.: 120;
частота рабочая, мГц.: 5.28;
расход охлаждающей воды, л/мин: 55.
2. Плазмотрон генератора
Плазменный реактор представляет собой
высокочастотный индукционный плазмотрон с
вихревой газовой защитой. Предназначен для
организации низкотемпературного плазменного потока
высокой чистоты для применения в плазменных и
плазмохимических процессах.
Основные технические характеристики:
внутренний диаметр кварцевой
камеры реактора, мм.: 95;
длина кварцевой камеры, мм.: 300;
ООО
«Стеко
ЛТД»,
Россия
изм.
Кол
-во
Цена за
единицу
оборудован
ия, руб.
Общая
стоимость
руб.
Код по
ОКПД
5
6
7
8
9
шт
1
10 098 000,0
10 098 000,0
29.56.25.210
Ед.
расход плазмообразующего газа
(воздух, азот),в диапазоне, л/мин: от 80 до 130;
расход аргона, кратковременный, л/мин: 30;
температура плазмоида, мах., град. С: 6500;
время гарантированной непрерывной
работы кварцевой камеры реактора,
час:250;
расход охлаждающей воды, л/мин: 5;
расход охлаждающего камеру реактора
воздуха, л/мин: 600;
наличие штуцера ввода сырьевого зонда: имеется;
пределы осевой координации плазмотрона, град.:
По оси X
50-130,
По оси Y
240-300
3. Инициирующее устройство «ТЕСЛА»
Устройство предназначено для исходного
инициирования плазмоида в плазменном реакторе.
Представляет собой высоковольтное разрядное
устройство. Первичный разряд для инициирования
плазмы (среда аргон) производится через стенку
кварцевой камеры плазменного реактора.
ИТОГО:
10 098 000,00
Подписи сторон
Заказчик
Ректор КНИТУ – КАИ
Поставщик
Директор ООО "Компания Спектроскопия"
_______________/А.Х.Гильмутдинов/
_______________/Р.Р.Галеев/
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа