close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
№1502670
1.
Объявление
1.1. ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», сообщает о проведении «16»
марта 2015 года в офисе Банка (115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4)
открытого конкурса потенциальных партнеров Банка по выбору Генподрядчика для
проведения строительно-монтажных работ по перепланировке/переоборудованию и
реконструкции нежилых помещений ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие»,
расположенных в Центральном Федеральном Округе РФ по фиксированным единичным
расценкам на 2015 г.
●
1.2. Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении
договора на следующих условиях:
 количество и качество товаров, работ и услуг комплекс строительномонтажных работ согласно коммерческого предложения по единичным расценкам
(Таблица №2);
 платежные условия договора (с указанием валюты договора) оплата в
рублях, по условиям типовой формы договора строительного подряда (Приложение №1);
 место и срок исполнения обязательств партнера договорные, но не более
100 календарных дней для объектов площадью до 500 кв.м., (без учета согласования
выполненных работ в городских инстанциях)
 гарантийные обязательства 12 месяцев;
 первоначальный авансовый платеж – не более 40% от цены договора;
 иные существенные условия договоров данного вида не предусмотрены
1.3.
Участники конкурса должны удовлетворять следующим требованиям:
 опыт
работ
в
соответствующей
области
(СМР
по
перепланировке/переоборудованию и реконструкции офисных/банковских помещений) не
менее 3 лет, с приложением следующих документов:
- положительные отзывы заказчиков по выполненным СМР за 2014/15;
- выписка из бухгалтерского баланса за последний отчетный период и 2014г;
- заполненную таблицу по ниже приведенной форме за 2013-2014г.
Наименование
объектов, адреса
Тип объектов,
количество
кв.м.
Год
ввода в
эксплуатацию
1
2
3
Наименование,
адрес Заказчика,
контактная
информация
4
Примечания и
дополнительные
сведения
5
 наличие соответствующих допусков СРО (лицензий и сертификатов);
 наличие квалифицированного персонала;
 обладание необходимыми материальными ресурсами;
 отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами;
 отсутствие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в
отношении руководителей;
 гарантийные обязательства на выполненные работы не менее 1 года;
 подача только одной заявки на участие в конкурсе и подтверждение того,
что никакая зависимая или дочерняя компания этого участника не участвует в данном
конкурсе наравне с ним.
 Регистрация компании участника в г. Москва (Московской обл.)
В случае, если будет установлены факты несоответствия компании
требованиям Банка, компания может быть дисквалифицирована.
1.4. Конкурсные предложения, содержащие ссылку на номер конкурса, будут
приниматься от уполномоченных лиц СТРОГО В УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ: с 10-00
до 17-00 мск. «16» марта 2015 г. только по электронной почте в любом
распространенном формате MS (сканированные документы - в ZIP-файлах) Секретарем
Тендерного Комитета ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», телефон: (495) 755-88-66, доб. 111722; адрес электронной почты: [email protected] Объем письма не должен
превышать 5 Мб, в случае превышения объема - письмо необходимо разбивать на части,
с указанием номера части.
1.5.
Уполномоченный сотрудник Подразделения для получения разъяснений
по техническим вопросам – Антипов Владислав Иванович, телефон: (495) 755-8866,
доб.11-1477, адрес: [email protected]
1.6. Конкурсные предложения, переданные способом, отличным от указанного,
а также не содержащие ссылку на номер конкурса, не рассматриваются.
●
1. 2.
Критерий определения Победителя конкурса
2.1. При определении Победителя конкурса выделяются следующие
оцениваемые параметры конкурсных предложений (в скобках — обозначение весового
коэффициента):
2.2. Стоимость проведения работ, с учетом НДС (а=100 %).
2.3. Подведение итогов (расчет комплексной оценки конкурсного предложения)
производится в соответствии с утвержденными в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» правилами.
3.
Конкурсные предложения должны содержать
3.1. Информацию, необходимую для оценки параметров по указанному в п.2.
конкурсной документации критерию (коммерческие предложения по форме Таблицы №2,
предоставляются в формате Excel).
3.2. Полное наименование компании, организационно-правовая форма, место и
дата регистрации, юридический и почтовый адрес, полные банковские реквизиты,
контактные телефоны, адрес электронной почты. Сведения предоставляются в форме
информационной таблицы №1.
Таблица №1
1
Название организации
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Прежнее название организации
Форма собственности
(ОАО, ЗАО, ООО, ГУП)
Дата, место, орган регистрации
Почтовый адрес
Юридический адрес
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
Руководитель, гл. бухгалтер:
Фамилия, имя, отчество
Телефон, факс, E-mail
Головная организация *
Дочерние организации
Виды работ, на которые выдана лицензия, срок
действия (копия лицензии прилагается)
3.3. Сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам
конкурса.
3.4. Краткое представление о компании, включающее в себя описание основных
направлений деятельности и инфраструктуры компании.
3.5. Сведения о наличии лицензий, необходимых для выполнения работ в
данном конкурсном проекте (копии в ZIP-файле).
3.6. Согласие участника конкурса на сохранение конфиденциальности любой
информации, прямо или косвенно связанной с проводимым конкурсом, и которая не была
объявлена публичной.
3.7. Подтверждение от участника конкурса того, что никакая зависимая или
дочерняя компания этого участника не участвует в данном конкурсе на равне с ним. А так
же подтверждение того, что участником подана только одна заявка для участия в
конкурсе.
3.8. Указание следующих фактов:
 является ли участник представителем (агентом) другой компании в данном конкурсе;
 намерена ли компания, в случае выигрыша, привлекать иных субподрядчиков (указать
каких и в каком объеме).
4.
Прочие условия
4.1. В случае если информация, перечисленная в п.п.3.4.–3.5. ранее
представлялась в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», просим сделать соответствующую ссылку и
согласовать вопрос о необходимости её представления с сотрудником Подразделения,
указанным в п.1.5.
4.2. Сроки действия условий конкурсных предложений и заключения договора
до «31» декабря 2015 г.
4.3. Объявление об итогах конкурса, содержащее, в случае признания его
состоявшимся, наименование Победителя конкурса, будет размещено на странице
завершенных конкурсов нашего сайта: www.openbank.ru.
4.4. Запрос предложений не является конкурсом или аукционом в смысле
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. Проведение этой
процедуры не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации, и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса
предложений не накладывает на Банк гражданско-правовых обязательств,
предусмотренных данными статьями.
4.5. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет
рассматриваться в соответствии с этим, однако Банк оставляет за собой право разрешать
или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения
этапов запроса предложений. Банк оставляет за собой право на последнем (финальном)
этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на
данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем
изменению.
4.6. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
4.7. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и
подачей Предложения, а Банк по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств,
независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
4.8. Банк вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой
какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.
5.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Форма таблицы, включаемой в состав конкурсного предложения
Таблица №2
Наименование
Ед.из
м.
колво
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Демонтажные работы
Демонтаж бетонных конструкций
м3
1
Демонтаж кирпичных стен
м3
1
Пробивка проемов в капитальной стене с
м3
2
усилением проема
Демонтаж перегородок из бронепанелей
м2
15
Демонтаж перегородок кирпичных толщиной до
м2
15
120мм
Демонтаж перегородок блочных (пазогребневая
м2
20
плита) толщиной до 120мм
Демонтаж перегородок из алюминиевого и ПВХ
м2
10
профиля (со стеклом или стеклопакетом).
Демонтаж перегородок ГКЛ
м2
20
Демонтаж штукатурки со стен
м2
50
Демонтаж керамической плитки со стен
м2
100
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ
м2
80
Демонтаж обшивки стен из панелей (МДФ,ПВХ)
м2
40
Демонтаж стен из пенобетонных блоков
м3
15
Демонтаж деревянного каркаса не несущих
м2
60
перегородок
Демонтаж утеплителя стен
м3
30
Снятие обоев
м2
200
Демонтаж армированной цементно - песчаной
м2
100
стяжки пола (толщиной до 60мм).
Демонтаж армированной цементно - песчаной
м2
50
стяжки пола (толщиной до 120мм).
Демонтаж деревянного основания пола (фанера,
м2
100
ДСП, ЦСП) по лагам или бетонному основанию
Демонтаж напольного покрытия из
керамогранита и керамической плитки с
м2
100
зачисткой стяжки
Демонтаж полов из гранитных и мраморных
м2
100
плит толщиной 30 мм
Демонтаж бордюров из керамической плитки
м.п.
80
(керамогранита)
Демонтаж напольного покрытия из линолеума,
м2
80
ковролина и пр.
Демонтаж плинтусов (пластик, дерево)
м.п.
80
Демонтаж тротуарной плитки
м2
100
Демонтаж покрытия тротуара из
м2
100
асфальтобетона
Демонтаж бордюрного камня тротуарного
м
20
Демонтаж бордюрного камня дорожного
м
20
Демонтаж подвесных потолков
м2
120
(амстронг, реечные)
Демонтаж подшивных потолков ГКЛ
м2
40
Демонтаж металлических дверных блоков (1шт.
2
Цена
работ
руб с
НДС
Цена
материалов
ркб с НДС
ВСЕГО
руб с
НДС
18%
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
1
2
3
4
но- 2-х польных)
Демонтаж бронированных дверных блоков
массой до 160 кг
Демонтаж решётчатых дверных блоков
Демонтаж деревянных дверных блоков (1-но2-х польных)
Демонтаж дверных блоков (металлопластик,
алюминий),(1-но- 2-х польных)
Демонтаж оконных блоков: деревянных,
алюминиевых, металлопластиковых
Демонтаж оконных решёток
Демонтаж отливов
Демонтаж подоконных досок, столешниц кабин
клиентов
Демонтаж бронеокон (включая обоймы)
Демонтаж шлюзов передаточных
Демонтаж лотков передаточных
Демонтаж арматурной решетки 16мм
Демонтаж осветительных приборов
(встраиваемых и накладных)
Демонтаж электрических розеток и
выключателей (встраиваемых и накладных)
Демонтаж электропроводки
Демонтаж 1-но полюсного автомата,УЗО
Демонтаж 3-х полюсного автомата,УЗО
Демонтаж счётчика (1-3 фазного)
Демонтаж щита электрического
Демонтаж инженерного оборудования:
КТСО,СКС
Демонтаж датчиков АПС и ОТС
Демонтаж кабеля слаботочного
Демонтаж унитаза
Демонтаж раковины
Демонтаж смесителя
Демонтаж радиаторов отопления
Демонтаж труб (отопления, ГВС, ХВС)
Демонтаж канализационных труб (до 110мм)
Демонтаж кондиционера (наружный блок,
внутренний блок, трассы)
Демонтаж тепловой завесы
Демонтаж воздуховодов системы вентиляциии
охлаждения воздуха
Демонтаж вентустановок на 150 м3
Демонтаж вентустановок на 250 м3
Демонтаж мягкой кровли 1 слой
Демонтаж покрытия жёсткой кровли
Перемещение в ручную строительных
материалов, мусора на расстоянии свыше 50 м
от объекта
Разгрузо-погрузочные работы
шт.
2
шт.
1
шт.
5
шт.
1
м2
3
м2
м.п.
3
3
м.п.
2
шт.
шт.
шт.
м2
2
1
2
20
шт.
30
шт.
40
м.п.
шт.
шт.
шт.
шт.
700
1
1
1
1
компл.
1
шт.
м.п.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.п.
м.п.
30
700
1
1
1
1
10
1
шт.
1
шт.
1
м.п.
20
шт.
шт.
м2
м2
1
1
100
100
тн
20
тн
40
конте
Погрузка и вывоз строительного мусора
йнер
10
3м3
2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
2.1. стены, перегородки
Закладывание проемов кирпичом
м3
2
Кирпичная кладка перегородок толщиной 120
м2
15
мм
Устройство перегородок из пазогребневых плит
м2
30
Кладка перегородок из пеноблоков
м2
30
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(600*300*200)
Устройство гипсокартонных перегородок в 2
слоя по каркасу с тепло -, звукоизоляцией на
металлическом каркасе (высотой до 3 м)
Устройство гипсокартонных перегородок в 2
слоя по каркасу с тепло-, звукоизоляцией на
металлическом каркасе (высотой более 3 м)
Устройство перегородок из ГКЛ толщ. 12 мм. с
двойным металлическим каркасом и
двухслойной обшивкой с обеих сторон
Устройство опусков из ГКЛ толщ. 12 мм. по
одинарному металлокаркасу с двух слойной
обшивкой с двух сторон (С112) для стеклянной
перегородки
Монтаж металлического уголка 50х50 для
крепления арматуры
Штукатурка стен, перегородок, колонн
Штукатурка дверных и оконных откосов
Гидроизоляция стен
Обшивка стен, колонн и откосов ГКЛ за 1 слой
на металлическом каркасе
Обшивка стен, колонн и откосов ГКЛ за 2 слоя
на металлическом каркасе
Устройство оконных откосов из ГКЛВ толщ. 12
мм.
Облицовка стен гипсокартонными листами
(ГКЛ) в один слой (С611) на клее "Перлфикс"
Обработка стен, поврежденных грибком
антисептическим раствором за 2 раза
Усиление проемов гипсокартонных перегородок
(для монтажа дверных блоков)
Тепло- и звукоизоляция стен из минеральных
материалов насухо
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой
пленки до 100 мкр.
Поставка и монтаж остеклённых перегородок
(металлопластик со стеклопакетами)
Поставка и монтаж остеклённых перегородок
(Алюминий со стеклопакетами)
Поставка и монтаж остеклённых перегородок в
ПВХ каркасе
Устройство перегородок цельноостекленных
(каленое стекло толщиной 10мм)
Нанесение декоративного рисунка при помощи
пескоструйной обработки с обеих сторонах
стекла
Поставка и монтаж остеклённых перегородок в
зажимном алюминиевом анодированном
профиле DORMA 40*32мм, стекло каленое 8мм.
Устройство штроб в кирпичных стенах шириной
до 50 мм, глубиной 50 мм
Устройство штроб в конструкциях
газосиликатных, керамзитобетонных,
шлакобетонных, пенобетонных шириной до 50
мм, глубиной 50 мм
Пробивка отверстий в кирпичных стенах фасада,
внутренних перегородках под прокладку труб
вентиляции, кондиционирования ф до 100 мм
Пробивка отверстий в кирпичных стенах фасада,
внутренних перегородках под прокладку труб
м2
50
м2
20
м2
12
м2
12
м
20
м2
м2
м2
100
10
10
м2
90
м2
90
м2
15
м2
50
м2
15
м.п.
30
м3
20
м2
30
м2
15
м2
15
м2
15
м2
15
м2
15
м2
15
м
30
м
30
см
1500
см
1500
31
32
33
34
35
36
37
38
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
вентиляции, кондиционирования ф от 100 до
200 мм
Пробивка отверстий в кирпичных стенах фасада,
внутренних перегородках под прокладку труб
см
вентиляции, кондиционирования ф от 200 до
300 мм
Пробивка отверстий в кирпичных стенах фасада,
внутренних перегородках под прокладку труб
см
вентиляции, кондиционирования ф от 300 до
400 мм
Пробивка отверстий в кирпичных стенах фасада,
внутренних перегородках под прокладку труб
см
вентиляции, кондиционирования ф от 400 до
500 мм
Пробивка отверстий в бетонных стенах фасада,
внутренних перегородках под прокладку труб
см
вентиляции, кондиционирования ф до 100 мм
Пробивка отверстий в бетонных стенах фасада,
внутренних перегородках под прокладку труб
см
вентиляции, кондиционирования ф от 100 до
200 мм
Пробивка отверстий в бетонных стенах фасада,
внутренних перегородках под прокладку труб
см
вентиляции, кондиционирования ф от 200 до
300 мм
Пробивка отверстий в бетонных стенах фасада,
внутренних перегородках под прокладку труб
см
вентиляции, кондиционирования ф от 300 до
400 мм
Пробивка отверстий в бетонных стенах фасада,
внутренних перегородках под прокладку труб
см
вентиляции, кондиционирования ф от 400 до
500 мм
2.2. потолки
Монтаж подвесных комбинированных с ГКЛ
м2
потолков Армстронг Optima Board
Монтаж подвесных потолков типа Армстронг
м2
Optima Board
Монтаж подвесных потолков типа Армстронг
м2
Prima Plain Teagular
Устройство подвесного реечного потолка Albes
м2
(ширина плашки 120мм.)
Устройство подвесного реечного потолка
м2
Outlook
устройство подвесного потолка Ecophoh Focus
м2
DG 600*1800 на полускрытых направляющих
Устройство потолка из ГКЛ (за 1 слой)
м2
по металлокаркасу
Устройство потолка из ГКЛ (за 2 слоя)
м2
по металлокаркасу
2.3. полы
Устройство армированной цементно песчаной
м2
стяжки толщиной 50мм
Устройство армированной цементно песчаной
м2
стяжки толщиной 100мм
Устройство теплоизоляции из керамзита
м3
Укладка дорожной металлической сетки
м2
100х100 диаметром 4мм
Устройство штроб в полу шириной до 100 мм,
м
глубиной 50 мм
Заделка штроб в полу цементно-песчаным р-ром
м
1500
1500
750
1500
1500
1500
1500
750
120
120
80
10
10
40
30
30
120
120
5
50
20
20
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Укрытие полов листами ДВП на время
м2
производства работ
Гидроизоляция полов (обмазочная)
м2
Устройство наливных полов
м2
(самовыравнивающимся составом)
Устройство наливных полов (нивелировка)
м2
Устройство подиума (фанера в 2 и более слоя по
металлическому каркасу в кассе с расчетной
м2
нагрузкой под сейф 600кг.
2.4. двери
Установка межкомнатных дверей
2100х1000мм "Софья" с замком, фурнитурой и
шт.
наличником.
Установка межкомнатных дверей
2100х1000мм(цвет белый) "Jite", с замком,
шт.
фурнитурой и наличником.
Дверь D-Craft, гладкий МДФ, усиленная,
звукоизоляционная, с ручкой и защелкой Abloy
шт.
4/007, Цвет белый RAL9010, ручка - матовый
хром
Установка дверной фурнитуры
компл.
Установка наличников на двери
м.п.
Установка алюминиевых дверей со
м2
стеклопакетами
Установка алюминиевых дверей со стеклом
м2
Установка дверей ПВХ со стеклопакетами
м2
Установка стеклянного дверного полотна
900х2100 мм Dorma (стекло каленое 12 мм,
шт
доводчик в пол, петля-цилиндр, дверной упор,
ручки - хромированная сталь 800 мм)
Установка металлических утепленных дверей
шт.
окрашенных порошковой краской
Установка металлической двери-решетки с
шт
замком 900х2100 мм (запасной выход)
Монтаж двери (алюминиевый теплый профиль ,
3 петли, один врезной цилиндрический замок
типа Abloy (количество ключей не менее 4 шт.)
без защелки и один электромеханический замок
шт
Abloy el402, управляемый СКУД, ручка из
нержавеющей стали диаметром 32 мм, длиной
1500 мм, цвет «хром»)
Установка дверного доводчика к деревянным
шт
дверям GEZE TS 1000C
Установка дверного доводчика GEZE TS 2000 V,
штанга рычажная к TS 2000 на входные двери
шт
(210 кг)
Установка дверного доводчика GEZE TS 2000 V,
штанга скользящая TS 2000на входные двери
шт
(210 кг)
Доводчик DORMA TS белый
шт.
Установка ограничителей движения двери (упор
шт
напольный)
Замена "личинки" врезного замка
шт
Установка противопожарных дверей R 60
шт.
"антипаника"
Установка противопожарных дверей R 60
шт.
2100х1000мм
Установка противопожарных дверей R 60
шт.
2100х1400мм
2.5. окна
80
20
50
50
10
6
6
2
6
60
2
2
2
2
2
1
1
5
3
3
3
7
3
2
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Установка окон ПВХ с одно камерными
м2
3
стеклопакетами ( окрашенных с одной стороны)
Установка окон ПВХ с двух камерными
м2
3
стеклопакетами ( окрашенных с одной стороны)
Установка алюминиевых окон с одно
камерными стеклопакетами ( окрашенных с
м2
3
одной стороны)
Установка алюминиевых окон с двух
камерными стеклопакетами ( окрашенных с
м2
3
одной стороны)
Монтаж витринных окон глухих без импостов
м2
7
(алюминиевый теплый профиль)
Установка отливов на оконные проемы
п/м
5
шириной до 450мм
Установка ДСП подоконников свыше 600мм
м2
5
Установка пластиковых подоконников
м2
5
свыше 600мм
Установка столешниц в кабины клиентов с
шт.
2
подгонкой под передаточный лоток.
3. ПОСТАВКА И МОНТАЖ БРОНЕКОНСТРУКЦИЙ
3.1. Операционная касса
Укрепление потолков арматурой А-III
диаметром 8 мм, ячейкой 150х150 мм (по 3
м2
10
классу на взлом) с анкерным креплением из
арматуры
Укрепление потолков арматурой А-III
диаметром 10 мм, ячейкой 150х150 мм (по 3
м2
10
классу на взлом) с анкерным креплением из
арматуры
Кирпичная кладка с усилением арматурой - 2
м2
15
класс по взлому
Усиление стен, пола и потолка арматурой
м2
15
d=16мм ячея 150х150мм
Усиление стен и потолка стальным листом
м2
15
толщ=2 мм
Усиление стен и потолка стальным листом
м2
15
толщ=3мм
Монтаж барьера банковского из модульных
конструкций - 3 класс пуля, 3 класс взлом на всю
м2
12
высоту
Монтаж барьера банковского из модульных
м2
12
конструкций - 3 класс взлом на всю высоту
Монтаж оконных рам 1000х1200 (вн.р.) - 2 класс
шт.
2
пуля
Монтаж стекол пулестойких 1000х1200 -2 класс
м2
3
пуля
Монтаж бронедвери (полотно 2000*900)
шт.
1
операционных касс -3 класс взлом, 3 класс пуля
Монтаж бронедвери полотно 2100х900мм - 3
шт.
1
класс по взлому
Монтаж решетчатой двери полотно 2100х900мм
,арматура d=16 мм, ячея 100х100 мм в раме из
шт.
1
профиля (два врезных замка 4-класс по взлому)
Монтаж передаточных устройств -3 класс пуля
шт.
2
Монтаж шлюза 3 класс пуля (механика)
шт.
1
Оклеивание стеклянных конструкций
м2
30
пленкой класса А-3.
Адресная сертификация и предоставление
заказчику по 1 оригиналу и 2 нотариально
компл.
1
заверенных копии
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.2 Сейфовая комната для хранения ценностей клиентов
Кирпичная кладка с усилением -3 класс по
м2
15
взлому
Монтаж барьера банковского из модульных
м2
15
конструкций -3 класс взлом на всю высоту
Монтаж бронедвери (полотно 2000*900) 3 класс
шт.
1
по взлому с решеткой
Поставка и монтаж сейфа 3 класса по взлому
шт.
2
Н1400мм
Адресная сертификация и предоставление
заказчику по 1 оригиналу и 2 нотариально
компл.
1
заверенных копии
4. РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Установка металлических перфорированных
уголков на наружные откосы стен, перегородок,
м.п.
50
дверных и оконных проемов
Выравнивание (штукатурка) поверхностей стен
перегородок, колонн, потолков строительной
м2
120
смесью
Шпатлевка поверхностей стен, перегородок,
м2
80
колонн
Шпатлевка поверхностей потолков
м2
120
Оклейка стен стеклообоями типа "Паутинка"
м2
180
(нефактурными)
Оклейка потолков стклообоями типа "Паутинка"
м2
80
(не фактурными)
Грунтовка стен, потолков с последующей
окраской TIKKURILA ЕВРО 5 (c колером
м2
180
светлых тонов)
Окраска стен, потолков клиентской зоны
м2
180
TIKKURILA ЕВРО 7 RAL 9010
Венецианская штукатурка
м2
80
Облицовка керамической плиткой типа Kerama
м2
50
Marazzi стен
Облицовка керамической плиткой CeSi Metro
м2
50
Talco diamantato 75*150мм белый глянец - стен
Облицовка стен клинкерной плиткой типа
Fieldhaus "под состаренный кирпич" 240*90мм и
м2
40
окраска его TIKKURILA ЕВРО 7 RAL 9010
Отделка стен шпонированными негорючими
панелями TAG interior шпон дуба, матовый лак
м2
12
142*1305мм
Отделка стен виниловой плиткой под дерево однополосная типа Forbo Allura W50041 Rustic
м2
12
Warm Oak (серт. КМ1)
Отделка стен ламинатом (допускаемым для
путей эвакуации), с фаской, светлый дуб,
м2
12
натуральный
Устройство пола из керамического
полированного гранита ESTIMA SW 03 600х600
м2
120
клиентской зоны
Устройство пола из керамического
полированного гранита ESTIMA SW 03 400х400
м2
120
клиентской зоны
Облицовка ступеней керамогранитом
полированным гранитом ESTIMA Standart 03
м2
20
(600х600мм и 400х400мм)
Устройство полов из керамического плитки типа
м2
10
Kerama Marazzi Радуга 600*600 в санузлах
Устройство полов из керамогранита типа
м2
50
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Гранитогресс, ЭСТИМА 300х300
Облицовка ступеней керамогранитом типа
м2
20
Гранитогресс, ЭСТИМА 300х300
Устройство пола из керамогранита типа Italon
м2
15
Urban Cloud
Устройство пола из керамогранита типа Atlas
м2
15
Concorde Time Black
Покрытие пола паркетной доской однополосной,
фаска 2мм, дуб натуральный, масло Baum
м2
70
Premium, дуб табачный №7 с укладкой на
фанеру или на подложку из пробки ЦПС.
Покрытие пола виниловой плиткой под дерево,
однополосной типа Forbo Allura W50041, Rustic
м2
70
Warm Oak
Покрытие пола из массива доски Serenzo
70
Autunno 400-1800мм х 140мм х 20мм (Австрия)
Устройство плинтуса (бордюра)
из керамогранита ЭСТИМА H=100мм с
м.п.
70
установкой углозащитного профиля ПВХ.
Устройство плинтуса (бордюра)
из керамогранита Kerama Marazzi Радуга
м.п.
15
Н=300мм с установкой углозащитного профиля
ПВХ.
Монтаж пластикового плинтуса с кабель
м.п.
70
каналом.
Плинтус массив сосны белый ламинированный
м.п.
70
типа PEDROSS 70х15мм
Настил коммерческого линолеума типа типа
м2
50
Tarkett Melodia 2604
Настил коммерческого ковролина типа типа
м2
50
Enia Meridian
Настил ламината дуб натуральный с фаской и
фактурой 33 класса износостойкости,
м2
30
антистатический и соответствующий НПБ
5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Установка зеркала (450х700мм.)
шт.
2
Монтаж Крючков для одежды
шт.
4
IDEAL STANDARD Connect, хром, 24x45x24 мм.
Держатель туалетной бумаги
TORK Aluminium, матовый алюминий,
шт.2
2
316x128х269(h) мм.
Монтаж Диспенсера жидкого мыла
TORK Aluminium, матовый алюминий,
шт.
2
105х102х297(h) мм.
Монтаж Диспенсера бумажных полотенец
TORK Aluminium, матовый алюминий,
шт.
2
276x110х485(h) мм.
Монтаж Настенного ёршика
IDEAL STANDARD A9128MY, хром, 81x81x377(h)
шт.
2
мм.
Установка алюминиевых радиаторов до 6
шт.
4
секций
Установка алюминиевых радиаторов до 12
шт.
4
секций
компл.
Устройство водоснабжения и канализации с
/на 1
2
учетом расхода водопотребления
санузе
л
Установка и подключение умывальников с
шт.
2
сифонами и смесителями JUKA
Установка и подключение Консольной
шт.
2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
раковины-столешницы: Vitra Nuovella 80,
санфаянс белый, 800х500х150(h) мм.
Установка и подключение Раковины на
пьедестале: Vitra Form500 80, санфаянс белый,
шт.
2
800х520х860(h) мм.
Подключение Сифон сливной для раковины:
шт.
2
GROHE Articulation, хром
Смеситель однорычажный GROHE Lineare M,
шт.
2
хром, 40х145х175(h) мм.
Установка и подсоединение унитазов JUKA
шт.
2
Установка и подключение унитаза Vitra Form
шт.
2
500, санфаянс белый 545х355х335(h) мм.
Устновка встроенной монтажной рамы для
подвесного унитаза: GROHE Rapid SL,
шт.
2
500х195х1130(h) мм.
Накладная панель кнопки смыва: GROHE
шт.
2
Skate,Cosmopolitan, хром, 156х197 (h )мм.
Установка фильтров тонкой очистки воды с
4
манометрами
Установка счетчиков расхода воды Siemens
шт.
2
Установка и подключение
электроводонагревателей к водоснабжению
шт.
1
( до 50 литров)
Установка и подключение
электроводонагревателей к водоснабжению (до
шт.
1
100 литров)
Прокладка сетей холодного и горячего
м.п.
12
водоснабжения
Прокладка сетей канализации
м
5
Гибкая подводка
шт
6
Врезка в существующие сети
шт
3
Опрессовка системы водоснабжения
к-т
1
Гидравлические испытания систем горячего и
к-т
1
холодного водоснабжения
Ревизия системы водоснабжения и канализации
к-т
1
6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Монтаж растровых светильников 600х600мм с
шт.
40
лампами (накладные и встраиваемые) с ЭПРА
Монтаж растровых светильников с опаловым
стеклом 600х600мм с лампами (накладные и
шт.
40
встраиваемые) с ЭПРА
Монтаж точечных светильников
шт.
10
Монтаж светильников ИВО Ринго -1
шт.
10
Монтаж светильников ИВО Ринго -2
шт.
10
Монтаж светильников ИВО Ринго -3
шт.
10
Монтаж светильника типа Световые технологии
шт.
4
SYBAR G.
Монтаж светильника типа Световые технологии
шт.
4
WISP FHW/T LED
Монтаж светильника типа Световые технологии
шт.
8
DISCO 15
Монтаж светильника типа Световые технологии
шт.
8
PUNTO 110
Монтаж светильника Световые технологии
шт.
55
OTR/R 600*600*115
Монтаж светильника Световые технологии
шт.
2
DISCUS 720мм
Монтаж светильника типа Световые технологии
шт.
4
NBU 80 LED
Монтаж светильника типа светильники PHILIPS
шт.
6
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
StyliD, LED 3000K, цвет
черный
Монтаж подвесного светильника
FAGERHULT Hood D1200мм, бежевого цвета
Монтаж люминесцентного бра FAGERHULT Wall,
350х350мм,
серого цвета
Установка/замена ламп ЛЛ 18вт PHILIPS
Установка 2-х тарифных однофазных
эл.счетчиков
Установка 2-х тарифных трехфазных
эл.счетчиков
Установка 1-но полюсных автоматов Legrand
20A
Установка 3-х полюсных автоматов Legrand 32A
Установка УЗО 1-но фазных Legrand 25А
Установка УЗО 3-х фазных Legrand 40А
Прокладка кабеля NUM 3х1,5 в гофре ПВХ
Прокладка кабеля NUM 3х2,5 в гофре ПВХ
Прокладка кабеля ВВГнг 5х4 в гофре ПВХ
Прокладка кабеля ВВГнг 5х6 в гофре ПВХ
Монтаж лотка - металлический
перфорированный с фасонными частями,
крепежом100*50
Монтаж ВРУ 60 кВт (полная комплектация)
Монтаж эл. щитков (распределительных)
Выключатель для скрытой установки, 2 модуля,
Iн=10А "LEGRAND SNC" (Франция)
Выключатель для скрытой установки, 1 модуль,
Iн=10А "LEGRAND SNC" (Франция)
Розетка 2К+З Mosaic, белая "LEGRAND SNC"
(Франция)
Розетка 2К+З Mosaic, красная лицевая панель
"LEGRAND SNC" (Франция)
Суппорт Mosaic 4 модуля "LEGRAND SNC"
(Франция)
Суппорт Mosaic 6 модулей "LEGRAND SNC"
(Франция)
Универсальный суппорт Mosaic 2 модулей
"LEGRAND SNC" (Франция)
Рамка Mosaic 2 модуля "LEGRAND SNC"
(Франция)
Рамка Mosaic 2х2 модуля "LEGRAND SNC"
(Франция)
Рамка Mosaic 3х2 модуля "LEGRAND SNC"
(Франция)
Мини колонна TR Экопласт
Миниэлектроколонна TR-16M/2 под суппорт PM
45 (двустороняя) до 16 модулей 45 мм h=350
Накладная монтажная коробка 2х2 модуля,
глубина 40мм "LEGRAND SNC" (Франция)
Накладная монтажная коробка 3х2 модуля,
глубина 40мм"LEGRAND SNC" (Франция)
Монтажная коробка для сухих перегородок,
глубина 40мм "LEGRAND SNC" (Франция)
Напольная монтажная коробка 18 модулей, с
регулируемой глубиной 75-105мм "LEGRAND
SNC" (Франция)
Напольная монтажная коробка 16 модулей, с
вертикальным расположением модулей,
шт.
1
шт.
6
шт
200
шт.
1
шт.
1
шт.
15
шт.
шт.
шт.
м
м
м
м
5
5
3
700
1100
30
30
м
20
шт.
шт.
1
3
шт
5
шт
10
шт
20
шт
20
шт
20
шт
10
шт
20
шт
20
шт
10
шт
10
шт
5
шт
5
шт
5
шт
5
шт
5
шт
5
шт
5
48
49
50
51
52
53
54
55
56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
глубиной 65мм "LEGRAND SNC" (Франция)
Напольная монтажная коробка 12 модулей, с
вертикальным расположением модулей
шт
5
глубиной 75-105мм "LEGRAND SNC" (Франция)
Монтажная пластиковая коробка "LEGRAND SNC"
шт
5
(Франция)
Коробка монтажная
шт
2
Коробка распределительная открытой
шт
2
установки
Монтаж электросушилки Siemens
шт.
2
Монтаж таймера вкл/выключения уличной
шт.
1
вывески
Монтаж распределительных коробок 80х80 мм
шт.
30
Монтаж кабель канала 50х100мм. Legrand
м.п.
30
Технический отчет электролаборатории
к-т
1
7. Монтаж СКС и КУ
Прокладка кабеля СКС (неэкранированная витая
м.п.
1200
пара UTP 5 категории) LEGRAND
Монтаж розеток СКС на 2 порта
шт.
30
с подключением и тестированием
Патч-панель 19", 48 (50) портов RJ-45, категория
5е с кабельными органайзерами (расшивается
шт
2
специалистами Заказчика)
Патч-панель 19", 24 порта RJ-45, категория 5e с
кабельными органайзерами (расшиваются
шт
4
рабочие места СКС, услуги провайдеров и т. д.)
Патч-корд RJ45-RJ45 (2 м)
шт
30
Патч-корд RJ45-RJ45 (3 м)
шт
30
Труба гофрированная ПВХ диаметр 15 мм
м
1200
Вертикальные кабельные органайзеры
шт
3
Горизонтальные кабельные органайзеры
шт
3
Hyperline, модель TTC-2288-GS-RAL9004, шкаф
напольный 19”, 22U 1166x800х800, передняя
стеклянная и задняя сплошная двери, ручка с
замком c комплектующими (рама цоколя
800*100 вент. -1 шт, боковая панель цоколя
800*100 - 1 шт., фильтрующая прокладка - 2 шт.,
к-т
1
вентилятор потол., подключается к 2-х
розеточному модулю в ТШ - 1 шт., хомуты
120*60 - 10 шт., квадратная гайка М6 - 50 шт.,
винты М6х16 - 100 шт., набор для заземления ТЕ
- 1 шт., полка 19'' угловая 400 мм - 1 шт.)
8. СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Монтаж приточно-вытяжной установки до 45м3
шт.
2
"Арктос"
Монтаж приточно-вытяжной установки до
шт.
2
150м3 "Арктос"
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции до
шт.
1
350м3 "Арктос"
Приточно-вытяжная установка Komfovent
Kompakt REGO 500НE-R-AC-C3 в комплекте с
к-т
1
автоматикой и пультом управления
Приточно-вытяжная установка Komfovent
Kompakt REGO 700VE-L-AC-C3 в комплекте с
к-т
1
автоматикой и пультом управления
Приточно-вытяжная установка Komfovent
Kompakt REGO 900НE-L-AC-C3 в комплекте с
к-т
1
автоматикой и пультом управления
Приточно-вытяжная установка «Systemair
к-т
1
VR700DC»
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Приточно-вытяжная установка 2VV-ISIS-HR-A-05
к-т
Воздушный клапан КВК-200-315
шт
Электропривод Belimo LF24SR
шт
Электропривод Belimo LM 230А
шт
Воздухораспределители Polar Bear VS-125-250
шт.
Решетка наружная АРН 400*400
шт
Решетка инерционная Systemair VKK-250
шт
Дроссель клапан ф200
шт
Воздуховоды круглые из оцинкованной сталь
м
ф160
Воздуховод гибкий Polar Bear Aluduct 160
10м
Шумоглушитель Systemair LDC200-900
шт
Теплоизоляция воздуховодов Пенофол С10
м2
Устройство канальных вытяжных вентиляторов
с обратными клапанами в санузлах и комнате
шт.
отдыха
Монтаж сплит системы McQuay, (или аналог LG,
шт.
Samsung) 9
Монтаж сплит системы McQuay, (или аналог LG,
шт.
Samsung)12
Монтаж сплит системы McQuay, (или аналог LG,
шт.
Samsung) 15
Монтаж сплит системы McQuay, (или аналог LG,
шт.
Samsung) 20
Монтаж кондиционера кассетного типа McQuay
шт.
(или аналог LG, Samsung)25
Монтаж кондиционера кассетного типа McQuay
шт.
(или аналог LG, Samsung) 40
Сплит система Mitsubishi Electric MSCшт
GE20VB/MUH-GA20VB
Сплит система Mitsubishi Electric MSCшт
GE25VB/MUH-GA25VB
Сплит система Mitsubishi Electric MSCшт
GE35VB/MUH-GA35VB
Зимний комплект Ballu
к-т
Зимний комплект General Climate
к-т
Дренажный насос SI 2750 (SAUERMANN)
шт
Антивандальные решетки с козырьком для
к-т
внешних блоков
Установка тепловой завесы 6 кВт
шт.
9. Отопление
Отключение стояков отопления
шт
Заполнение системы центрального отопления,
объек
для дальнейшего функционирования системы
т
отопления
Установка радиаторов отопления Sira RS Bimetal
шт
500
Монтаж радиатора Kermi Plan 300-900 мм
секц.
Монтаж Радиаторы Henrad-500x1000
шт
Монтаж Радиаторы биметаллический RADENA
секц.
500*80 Италия
Труба металлопластик Henco 16x2
м
Труба металлопластик Henco 20x3
м
Опрессовка системы отопления
м
Установка крестовин стояковых труб (труба 32,
шт
отвод 16)
Установка кранов на отводы (Bugatti d=16)
шт
Кран шаровой латунный Dy15
шт
Кран маевского Watts Dy15
шт
Гидравлические испытания трубопроводов
м
1
2
2
2
2
10
2
2
20
20
1
10
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
4
2
1
1
1
5
5
5
5
20
20
1
4
5
5
5
1
систем отопления
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДУ
Поставка и монтаж рольставен (алюминиевый
экструдированный профиль, цвет белый) с
м2
5
электроприводом
Крепление Г-образных алюминиевых с
резиновой вставкой противоскользящих
м
10
порогов на ступени-25*45
Окраска металлических ограждений в
стационарных условиях краской по металлу
м2
5
типа Hammerite
Установка перильного ограждения, высотой 0.9
м, поручень ф50, стойка в пол ф38, ригеля ф16 м
5
2шт, материал - полированная нерж. сталь
Укладка узором, цветной тротуарной плитки
м2
50
400*400*40 кирпичик-плитка
Устройство бордюра тротуарного
м
20
Устройство металлического каркаса козырька
шт.
1
главного входа
Устройство кровли козырька из поликарбоната
м2
4
Монтаж системы вентилируемого фасада
м2
60
Монтаж подсистемы вентилируемого фасада
м2
60
Облицовка фасада композитным материалом
м2
60
типа Алюкобонд
Облицовка цоколя фасада гранитной плиткой
м2
20
Установка защитных козырьков над наружными
шт.
5
блоками кондиционеров
Установка металлической решетки для очистки
шт.
1
обуви на площадке главного входа
Штукатурка фасада
м2
60
Шпаклевка фасада
м2
60
Грунтовка фасада
м2
60
Окраска фасада (за два слоя)
м2
60
11. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ
Устройство ниши с укладкой резинового
м2
2
ячеистого коврика (мелкая ячея) в зону 24
Устройство ниши с укладкой комбинированного
грязезащитного покрытия (щетка-резинам2
5
металл)
Изготовление и монтаж горизонтальных
м2
4
жалюзи
Изготовление и монтаж вертикальных жалюзи
м2
15
Рулонная штора
м2
15
Монтаж ревизионных лючков 150х150 мм
шт.
8
Монтаж ревизионных лючков 600х600 мм
шт.
2
Монтаж лючков под ГКЛ скрытого исполнения
шт
1
600*800
Монтаж пожарных шкафов.
шт.
2
Огнетушители ОУ-3 с подставкой
компл.
2
Матирование пленкой стеклянных окон, дверей
м2
12
и перегородок.
Оклеивание пленкой А-1 стеклянных окон,
м2
15
дверей и перегородок.
Установка металлических порожков
м.п.
5
Установка защитных алюминиевых уголков на
м.п.
15
откосы.
Установка отбойных досок на стену ЛДСП 16мм
м.п.
25
ширина 200мм, цвет "Дуб паллада"
Монтаж переговорного устройства клиентшт
2
кассир
17
1
2
3
4
5
6
Установка видеодомофона
шт.
2
12. Проектные работы и согласования
Техническое обследование состояния несущих
конструкций помещения с подготовкой
к-т
200
рекомендаций по усилению
Разработка проектной документации
м2
200
«Архитектурный раздел»
Разработка проектной документации
м2
200
«Электротехнический раздел»
Разработка проекта «СКС»
м2
200
Разработка проектной документации
м2
«Отопление и Вентиляция»
200
Согласование проекта перепланировки и
компл.
1
получение нового Кадастрового паспорта
Генеральная уборка после окончания СМР
м2
200
Транспортные расходы от стоимости
%
материалов
Накладные расходы от стоимости работ
%
Надбавка за работы в стесненных условиях
%
Надбавка за работы вне рабочее время,
%
выходные и праздничные дни
ИТОГО включая НДС 18%
Приложение №1
к конкурсной документации №1502670
Договор строительного подряда № ______
г. _________
«__» _______ 20__г.
ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице _________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и
_________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
____________________________, действующего на основании _______ с другой стороны,
совместно и каждый в отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона»,
соответственно, заключили настоящий Договор, о нижеследующем:
Статья I
Определения и понятия
В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные
ниже:
1.1. Объект означает (здание, помещения), общей площадью _____ квадратных метров,
описание которых (план, экспликация) дано в Приложении № 3 к настоящему Договору,
расположенные по адресу: _______________________________.
1.2. Работы означают капитальный ремонт (переоборудование, перепланировка,
реконструкция и т.п.) на Объекте и весь объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в
соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение №2 к
настоящему Договору) и включают: разработку соответствующей проектной и исполнительной
документации, получение разрешительной документации, производство демонтажных,
ремонтно-строительных, специальных работ (оснащение Объекта системами охрано-пожарной
и тревожной сигнализаций, компьютерной сетью), оснащение Объекта инженерными
системами, транспортировку и хранение материалов и оборудования, вывоз строительного
мусора за пределы Строительной площадки, монтаж оборудования, производство испытаний и
сдачу городским службам (получение соответствующих постановлений, распоряжений,
заключений, актов, или разрешений) и Заказчику выполненных работ и смонтированного
оборудования, инженерных систем и весь объем Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), устранение
недоделок и дефектов, выявленных в процессе работ и срока гарантийной эксплуатации Объекта
(окончательный перечень определяется индивидуально для конкретного объекта).
1.3. Предмет Договора означает выполнение
предусмотренных условиями настоящего Договора.
всего
комплекса
обязательств,
1.4. Строительная площадка означает переданный по акту приема-передачи Заказчиком
Подрядчику Объект для выполнения Подрядчиком Работ на период до сдачи Объекта приемочной
комиссии.
1.5. Проектная документация означает согласованную в согласующих инстанциях г.
_______, документацию - эскизный, рабочий проекты, (в случае если такое согласование
необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства), разработанную
Подрядчиком, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему
Договору), согласованную Заказчиком, Техническими условиями, выданными городскими
инстанциями и/или Заказчиком.
1.6. Исполнительная документация означает: рабочий проект на Работы Объекта с
надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них
изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций
и деталей, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых
работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об
индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства Работ и
другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.
1.7. Акт рабочей комиссии означает документ, подтверждающий выполнение
Подрядчиком Работ, монтажа систем и оборудования и готовность Объекта для предъявления
Приемочной комиссии, а также отражающий недостатки и недоделки, которые необходимо
устранить Подрядчику к дате приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию, подписанный
уполномоченными представителями Сторон (состав комиссии и порядок ее работы определяется
Заказчиком).
1.8. Акт приемочной комиссии (Акт приема Объекта в гарантийную эксплуатацию)
означает документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ, исправление замечаний по
Актам Рабочей, Приемочной комиссий и готовности Объекта к Гарантийной эксплуатации, а
также сдачу Подрядчиком Объекта и приемку его Заказчиком, подписанный обеими Сторонами.
В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке Объекта и
подписании Акта должны участвовать представители государственных органов и/или органов
местного самоуправления – государственная приемка.
1.9. Срок Гарантийной эксплуатации означает Гарантийный срок, в течение которого
Подрядчик возлагает на себя обязанность обеспечить возможность эксплуатации Объекта в
соответствии с указанными в проектной документации показателями. Срок Гарантийной
эксплуатации составляет ______ месяцев, с даты подписания Акта приемочной комиссии (Акта
приема Объекта в Гарантийную эксплуатацию).
1.10. Согласование означает подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами
или их уполномоченными представителями.
1.11. Оборудование означает техническое оборудование, необходимое для нормального
функционирования всех технологических, инженерных и вспомогательных систем Объекта в
соответствии с настоящим Договором.
1.12. Материалы означает строительные конструкции, отделочные и другие материалы,
необходимые для выполнения Работ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к
настоящему Договору).
Статья 2
Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего Договора является проведение Подрядчиком в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также в соответствии с
обязательными строительными нормами и правилами (далее - СНиП) проектных и ремонтностроительных Работ с целью доведения Объекта до состояния, в котором Объект пригоден для
использования в банковской деятельности и сдачи Объекта Заказчику, а так же сдача Объекта
эксплуатирующим организациям г. _________ в эксплуатацию. Заказчик обязуется принять
результат Работ и уплатить обусловленную цену.
2.2. Подрядчик выполнит своими силами и средствами весь объем Работ по Объекту в
соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему
Договору), СНиП и в соответствии со сроками, указанными в Приложении № 1 (График
производства Работ) к настоящему Договору.
Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации для выполнения Работ по
настоящему Договору, при этом такие субподрядные организации должны иметь все необходимые
специальные разрешения. Перечень субподрядных организаций в письменной форме должны быть
согласованы с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных
организаций в процессе производства Работ.
2.3. Комплектация, закупка и доставка материалов, инструмента и инвентаря, необходимого
для выполнения Работ по настоящему Договору, возлагается на Подрядчика, за его счет, без
дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
Статья 3
Цена Работ
3.1. Цена Работ по настоящему Договору определяется Сметным расчетом (Приложение № 4
к настоящему Договору), составленным Подрядчиком и принятым Заказчиком и составляет
______________ ( прописью) рублей __ коп., в том числе НДС 18%
руб.__ коп. Указанная
сметная стоимость является твердой. Цена Работ по настоящему Договору включает стоимость
разработки Подрядчиком Проектной и Исполнительной документации, стоимость Материалов и
Оборудования, используемых Подрядчиком, и включает компенсацию издержек и вознаграждение
Подрядчика.
3.2. В случае, если без Согласования с Заказчиком Цена Работ превысит сметную стоимость,
то такое превышение будет полностью отнесено на счет Подрядчика.
3.3. В случаях, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего
Договора, ухудшившими результат Работы или с иными недостатками (ненадлежащее качество
Работ) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору:
а) безвозмездного устранения недостатков в согласованный с Подрядчиком срок,
б) соразмерного уменьшения установленной за Работу цены,
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Статья 4
Порядок и условия платежей и расчетов
4.1. Платежи за Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору, производятся в
безналичном порядке платежным поручением на расчетный счет Подрядчика, указанный в
Договоре, в следующем порядке:
4.1.1. Авансовый платеж в размере ___ (прописью) % от цены Договора осуществляется
Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора
и на основании счета, выставленного Подрядчиком и официально полученного Заказчиком.
4.1.2. Промежуточные платежи по Договору осуществляются Заказчиком на основе
выставленных Подрядчиком счетов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения счета.
Указанные счета выставляются Подрядчиком в соответствии с подписанными Сторонами
Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – «Форма КС-3) и
Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – «Форма КС-2).
4.1.3. Стоимость выполненных работ по выставленным счетам уменьшается Подрядчиком
в счет погашения авансового платежа по п.4.1.1. на процент ___ (__ %) выплаченного аванса и 5 %
от суммы выполненных работ, которые указываются в Форме КС-2. К Форме КС-2
прикладывается Форма КС-3, в которой указывается только стоимость выполненных работ с
начала проведения Работ и стоимость за отчетный период.
4.1.4. Последний из текущих (ежемесячных) платежей производится в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты подписания Формы КС-2 и Формы КС-3 с предоставлением Акта приема
Объекта в гарантийную эксплуатацию по настоящему Договору. Размер текущих платежей,
включая аванс, по настоящему Договору не может превышать 95 % (Девяносто пять процентов)
от общей суммы фактически выполненных Работ по настоящему Договору.
4.1.5. Оплата последних 5(Пяти) процентов от цены Договора (окончательная оплата по
Договору) выплачивается Подрядчику, после осуществления сдачи законченных Работ на
Объекте городским инстанциям в эксплуатацию (получение соответствующих постановлений,
распоряжений, заключений, актов или разрешений), проведения соответствующей регистрации
изменений в уполномоченных на то органах г. ________ и предоставление нового Кадастрового
паспорта на Объект.
4.1.6. В случае выявления Заказчиком недостатков в выполненных Работах, срок их оплаты
отодвигается соответственно на период, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные
недостатки (согласованные с Заказчиком в письменной форме).
4.1.7. Моментом исполнения обязанности Заказчика по оплате сумм Договора является
момент списания соответствующих сумм с корреспондентского счета Заказчика.
4.1.8. В течение 7 (Семи) календарных дней с даты платежа, Подрядчик предоставляет
Заказчику оригиналы счета и счет-фактуры.
4.1.9. Если в течение __ (прописью) месяцев срока гарантийной эксплуатации Объекта,
определенного п.1.9. настоящего Договора, результаты эксплуатации не будут соответствовать
заявленной Проектной и Исполнительной документаций, при обязательном условии правильной
эксплуатации Объекта Заказчиком, то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика производства
ремонтных работ своими силами и за свой счет. При этом Подрядчик обязан приступить к
выполнению работ не позже, чем через 5 (Пять) календарных дней с даты получения требования
об их производстве.
Статья 5
Сроки выполнения Работ
5.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены в сроки, указанные
в Графике производства Работ, (Приложение № 1 к настоящему Договору). Датой начала Работ на
Объекте считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Заказчиком Подрядчику
Объекта (Строительной площадки), но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента оплаты суммы
аванса Заказчиком по реквизитам Подрядчика, указанным в п. 14 настоящего Договора.
5.2 Срок выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору составляет __
(прописью) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта
(Строительной площадки) и не подлежит изменению.
Срок разработки Проектной документации и согласование ее с Заказчиком _______
(прописью) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Заказчиком
Подрядчику Объекта (Строительной площадки). Для целей разработки Проектной документации
Заказчик предоставляет Подрядчику Техническое задание (Приложение №2 к настоящему
Договору).
Срок разработки Исполнительной документации и сдачи ее Заказчику _____ (прописью)
календарных дней с даты подписания Акта приема Объекта в гарантийную эксплуатацию.
Документом, подтверждающим факт исполнения Подрядчиком своего обязательства по
разработке Исполнительной документации, является акт приема-передачи такой документации.
Работа по согласованию и сдача городским инстанциям в указанный срок не входит и
составляет дополнительно ___ (прописью) календарных дней с даты подписания Акта приема
Объекта в гарантийную эксплуатацию.
5.3. В случае, если в ходе выполнения Работ по Объекту возникает необходимость внести
отдельные изменения в График производства Работ на Объекте, то такие изменения возможны
только по соглашению Сторон в письменной форме и должны оформляться Дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, определенных Графиком производства Работ,
Подрядчик несет ответственность, предусмотренную ст. 9 настоящего Договора.
5.5. График производства Работ на Объекте, помимо сроков производства Работ, должен
содержать сроки готовности Объекта для монтажа банковской стойки, мебели и поставки
банковского оборудования.
Статья 6
Обязательства Подрядчика
6.1. Выполнит своими силами и средствами все Работы в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Договором, и сдаст Объект Заказчику по Акту приема-передачи в Гарантийную
эксплуатацию. По истечении Срока Гарантийной эксплуатации Объект автоматически, без
подписания каких либо дополнительных документов, переходит в постоянную эксплуатацию в
состоянии, позволяющем немедленную эксплуатацию Объекта.
6.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора назначит
лицо, уполномоченное представлять Подрядчика при исполнении настоящего Договора и в
письменной форме сообщит об этом Заказчику.
6.3. В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего
Договора предоставит Заказчику для согласования список субподрядных строительных
организаций, привлекаемых Подрядчиком для производства отдельных объемов работ по
настоящему Договору.
6.4. Выполнит, при необходимости, за свой счет на территории Строительной площадки все
временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения Работ. После выполнения
Работ очистит Строительную площадку от временных сооружений и коммуникаций.
6.5. Поставит за свой счет и своими средствами на Строительную площадку все
необходимые для выполнения Работ Материалы, Оборудование, инвентарь, комплектующие
изделия, временные сооружения и строительное оборудование временного ввоза. Собственными
силами и средствами осуществит на Строительной площадке их приемку, разгрузку,
складирование и подачу для производства Работ. Подрядчик отвечает за сохранность указанного в
настоящем пункте имущества, на нем лежит риск его утраты и повреждения до момента сдачи
Объекта в Гарантийную эксплуатацию.
6.6. Своими силами и средствами будет производить ремонт, техническое обслуживание
принадлежащего ему строительного оборудования, приспособлений.
6.7. Осуществит своими силами и за свой счет в процессе производства Работ
систематическую очистку Строительной площадки от отходов строительства, возникающих в ходе
выполнения настоящего Договора, и обеспечит их погрузку и вывоз за пределы Строительной
площадки.
6.8. Для случаев, когда Объект расположен в Здании с общим входом для нескольких
организаций, Подрядчик на весь срок проведения Работ организует и устроит временный вход и
проход к лифтам, а также пункты охраны на первом этаже Здания для нормального режима работы
всех прочих организаций и лиц, расположенных в Здании, где производятся Работы.
6.9. Обеспечит до сдачи Объекта Заказчику в гарантийную эксплуатацию уборку помещений
Объекта, вымоет все стекла, удалит все пятна краски и грязи с внешних поверхностей, доведет до
блеска скобяные изделия и произведет другие аналогичные работы.
6.10. Обеспечит полную сохранность конструкций Объекта и смежных с ним сооружений, а
также транзитных инженерных сетей, находящихся на территории Строительной площадки. В
случае нанесения им ущерба, произведет за свой счет восстановительные работы и направит об
этом соответствующее уведомление Уполномоченному лицу Заказчика.
6.11. По указанию Заказчика незамедлительно своими силами и за свой счет переделает
выполненные Работы, если их качество не будет соответствовать ранее согласованным
показателям и/или требованиям стандартов, СНиП или проектной документации.
6.12. Устранит своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, все
дефекты и недоделки, выявленные в процессе приемки Работ, в том числе выявленные в процессе
выполнения Заказчиком контрольно-надзорных функций (на промежуточных этапах Работ).
6.13. Оплатит все налоги, пошлины и прочие сборы, взыскиваемые внутри и за границами
России с Подрядчика в связи с выполнением настоящего Договора.
6.14. До сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию обязуется провести инструктаж
технического персонала Заказчика на Объекте по правильному обслуживанию, уходу и ремонту
всех инженерных систем Объекта и Оборудования, поставляемого Подрядчиком. Для данной цели
предоставит Заказчику безвозмездно техническую документацию и инструкции по уходу и
эксплуатации на русском языке и выделит необходимое количество специалистов для проведения
обучения.
6.15. Выполнит за свой счет на Строительной площадке необходимые противопожарные и
взрывобезопасные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей
среды в период выполнения Работ до сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию, установит
освещение внутри Строительной площадки и обозначение Строительной площадки.
6.16. По указанию Заказчика незамедлительно произведет замену поставленных
Материалов, Оборудования и т.п., если их качество не будет соответствовать ранее согласованным
показателям и/или требованиям СНиП РФ.
6.17. Осуществит контроль за выполнением Работ субподрядчиками, используя при этом
качественные критерии, заложенные в настоящем Договоре, в действующих в РФ строительных
нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, с
непременным учетом требований Заказчика.
6.18. Подрядчик в день подписания Акта приема-передачи Объекта (Строительной
площадки) согласует с Заказчиком и установит
требуемый режим входа на Объект
(Строительную площадку) и выхода с него и осуществит за свой счет охрану Объекта
(Строительной площадки).
6.19. Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели и порчи Объекта, всего
имущества, Оборудования и Материалов, находящихся на Объекте (Строительной площадке) с
даты подписания Акта приема-передачи Объекта (Строительной площадки) Заказчиком
Подрядчику до даты сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию (даты подписания Акта
приемочной комиссии).
6.20. Подрядчик на период строительства имеет полномочия и обязуется самостоятельно
взаимодействовать с любыми юридическими, физическими лицами, а также государственными и
муниципальными органами в связи и по поводу исполнения им настоящего Договора.
6.21. До начала выполнения каждого этапа Работ по настоящему Договору (разборка и
демонтаж существующих конструкций, строительно-монтажные Работы и т.д.) Подрядчик обязан
обеспечить своевременное получение всех необходимых для производства Работ по настоящему
Договору разрешений на производство отдельных этапов Работ от уполномоченных органов и
организаций.
Подрядчик гарантирует наличие у него всех необходимых для выполнения Работ
разрешений. Подрядчик возместит Заказчику все убытки за все неблагоприятные последствия, (в
т.ч. имущественного и финансового характера, которые могут наступить из-за отсутствия
необходимых разрешений на производство Работ.
6.22. Подрядчик по требованию Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней предоставляет
отчет об израсходованных им средствах на приобретение Материалов и Оборудования с
подтверждением платежными документами.
6.23. Подрядчик за 5 (Пять) рабочих дней до сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию
предоставит Объект Рабочей комиссии.
6.24. Разработать и согласовать Проектную документацию в соответствии с требованиями,
действующими в РФ СНиПов, ГОСТов, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2
к настоящему Договору), Техническими условиями и другими нормативными документами,
относящимися к предмету Договора.
Подрядчик выполнит своими силами и силами привлеченных субподрядных организаций
все работы в объеме, определенном в настоящем Договоре и сдаст их в сроки, установленные в
настоящем Договоре.
Перечень применяемых отделочных материалов и инженерного оборудования
(светильников, розеток, радиаторов, кондиционеров и т.д.) Подрядчик в обязательном порядке
письменно согласовывает с Заказчиком.
6.25. Подрядчик выполнит своими силами строительно-монтажные и отделочные работы в
соответствии с требованиями СНиП, если они не описаны в Техническом задании (Приложение
№2 к настоящему Договору) и проектной документации, но необходимы для завершения и
своевременного пуска Объекта и нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного
периода.
Статья 7
Обязательства Заказчика
7.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора назначит
лицо, уполномоченное представлять Заказчика при исполнении настоящего Договора и в
письменной форме сообщит об этом Подрядчику.
7.2. Для выполнения Работ Заказчик в лице своего уполномоченного представителя передает
Объект (строительную площадку) Подрядчику в следующем состоянии: помещение без мебели, с
исправными замками, стояками водоснабжения и канализации, с системой отопления и иное,
для начала Работ, о чем Стороны подписывают соответствующий Акт приема-передачи Объекта
(Строительной площадки).
7.3. Заказчик, в лице своего уполномоченного представителя, совместно с Подрядчиком
будет ежемесячно определять объемы выполненных Работ и согласовывать Форму КС-2,
являющуюся основанием для осуществления Заказчиком промежуточных платежей. В случае не
подписания Формы КС-2 Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты ее представления,
Заказчик в письменной форме сообщит мотивированную причину своего отказа подписать Форму
КС-2 с указанием недостатков, которые необходимо устранить Подрядчику.
7.4. Заказчик оплатит Подрядчику Работы в объеме и порядке предусмотренным настоящим
Договором.
7.5. Заказчик осуществляет надзор за выполнением работ на основе критериев качества,
приведенных в действующих в Российской Федерации СНиП, технических требованиях и
стандартах, а также за соблюдением Графика выполнения работ и качеством используемых
материалов.
7.6. Заказчик примет Объект в Гарантийную эксплуатацию, о чем подпишет с Подрядчиком
Акт приемочной комиссии (Акт приема Объекта в гарантийную эксплуатацию), после устранения
Подрядчиком недостатков и дефектов выявленных Рабочей комиссией.
7.7. Заказчик не вправе завозить имущество, оборудование, инвентарь, материалы и т.д. на
Объект, без предварительного согласования с Подрядчиком сроков завоза.
Статья 8
Проектная и Исполнительная документации
8.1. Проектная документация, в объеме предусмотренном Техническим заданием
(Приложение №2 к настоящему Договору), будет разработана в 3 (Трёх) экземплярах и
согласована Подрядчиком во всех необходимых инстанциях г. ________ в срок, установленный в
Графике производства Работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и согласно п.5.1.
настоящего Договора.
Исполнительная документация будет разработана Подрядчиком в 2 (Двух) экземплярах в
срок, установленный в п. 5.1. настоящего Договора и в Графике производства Работ (Приложение
№1к настоящему Договору) и согласно п. 5.1. настоящего Договора.
8.2. Подрядчик и Заказчик согласовывают архитектурно-строительные и технические
решения, необходимые при разработке документации, включая согласование применяемых
строительных и отделочных Материалов, инженерного Оборудования и т.п. Подрядчик передает
Заказчику Проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию по Акту сдачиприемки Проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на помещения .
8.3. Проектная и Исполнительная документации, необходимые для выполнения Работ и
сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию, будут выполнены в метрической системе на русском
языке и соответствовать Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему Договору) с
учетом строительных норм и правил, действующих в РФ.
8.4. По истечении срока, указанного во втором абзаце п.5.2. настоящего Договора
Подрядчик передает согласованную во всех согласующих инстанциях Проектную документацию
Заказчику по Акту приема-передачи.
8.5. По истечении срока, указанного в третьем абзаце п.5.2. настоящего Договора Подрядчик
передает Исполнительную документацию Заказчику по Акту приема-передачи.
Статья 9
Ответственность Сторон
9.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи-приемки Объекта в Гарантийную
эксплуатацию, а также установленных в Графике производства работ сроков завершения
отдельных этапов работ (промежуточных сроков), Заказчик вправе удержать неустойку в размере
0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от цены Работ, указанной в п. 3.1. настоящего
Договора, за каждый день просрочки за первую неделю просрочки и 0,3% (Ноль целых и три
десятых процента) за каждый день просрочки от цены Работ, указанной в п. 3.1. настоящего
Договора, по истечении первой недели просрочки.
Сумма неустойки за просрочку, однако, не может превышать 10 % (Десять процентов) от
Цены Работ настоящего Договора. В случае просрочки более 30 (Тридцати) календарных дней
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии со Cтатьей 11 настоящего
Договора.
9.2. Неустойка должна быть уплачена Подрядчиком согласно счету, выставленному
Заказчиком, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения Подрядчиком, а также
Заказчик может удерживать неустойку из любых платежей, причитающихся Подрядчику.
9.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору в натуре и возмещения убытков.
9.4. Подрядчик уплачивает Заказчику (в период Гарантийной эксплуатации Объекта) за
задержку устранения дефектов в работах, конструкциях и оборудовании против сроков,
предусмотренных соглашением Сторон, а в случае неявки Подрядчика в течение 5 (Пяти)
календарных дней после получения письменного уведомления – односторонним Актом, - штраф в
размере 1 % (Один процент) от стоимости работ, конструкций и оборудования за каждый день
просрочки.
9.5. Любая задержка выполнения обязательств Заказчика, возникшая по вине Заказчика,
которая ограничивает возможность Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные
настоящим Договором сроки, отодвигает сроки сдачи Работ на период времени такой задержки в
выполнении обязательств Заказчика без наступления ответственности последнего.
9.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
за качество выполненных проектных работ.
9.7. Подрядчик на период проведения Работ несет полную ответственность в соответствии с
законодательством РФ перед третьими лицами за соблюдение правил техники безопасности и
иные риски при производстве строительно-монтажных и других Работ, связанных с выполнением
своих обязательств по настоящему Договору.
Статья 10
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение
обязательств в срок, указанный в настоящем Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на
время действия соответствующего обстоятельства.
10.3. Сторона, для которой, вследствие вышеуказанных обстоятельств, сделалось
невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно, но не
позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить
другую Сторону с приложением документов, выданных компетентными органами,
подтверждающих такие обстоятельства.
10.4. Если обстоятельство, препятствующее исполнению обязательств Сторонами по
настоящему Договору, длится более двух месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть
настоящий Договор путем письменного уведомления другой Стороны за 10 (Десять) календарных
дней до даты расторжения. При этом Подрядчик обязан передать результат незавершенной Работы
Заказчику, а Заказчик компенсировать подрядчику стоимость фактически выполненных
Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ с учетом перечисленных авансовых платежей. В этом
случае ни одна из Сторон не имеет право на возмещение любых иных убытков.
Статья 11
Расторжение Договора
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае систематического неисполнения
одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а также в случае просрочки одной
из Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору на срок более 30 (Тридцати)
календарных дней. Другая Сторона обязана направить виновной Стороне письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор за 10 (Десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения с изложением причин расторжения.
Виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные
ненадлежащим исполнением или неисполнением своих обязательств по настоящему Договору
(независимо от величины начисленных и уплаченных неустоек).
11.2 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком
также в следующих случаях:
11.2.1. Если Подрядчик не обеспечит начало производства Работ в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи Объекта (Строительной площадки).
В этом случае Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму аванса, указанную в п. 4.1.1.
настоящего Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования Заказчика.
11.2.2. Если Подрядчик задержит дату окончания производства Работ на Объекте,
указанную в Графике производства Работ (Приложение № 1 настоящего Договора), на срок более
30 (Тридцати) календарных дней.
11.3. В случае, если настоящий Договор будет расторгнут в соответствии с п.11.1 и п.11.2.2.
Стороны немедленно приложат усилия, чтобы в течение одного календарного месяца с даты
получения одной из Сторон письменного уведомления о расторжении настоящего Договора
достигнуть справедливого и разумного урегулирования вопроса об общей сумме, на которую
Стороны имеют право в связи с фактически выполненной работой.
Такая сумма должна быть определена на основе разумной, взаимосогласованной Сторонами
сметы объема выполненных работ в процентном отношении, принимая во внимание любые
платежи, полученные Подрядчиком от Заказчика до даты расторжения Договора, а также размер
неустоек и убытков, которая Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору,
должна выплатить другой Стороне.
После урегулирования данного вопроса, что будет подтверждаться соответствующим
двухсторонним актом, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с даты подписания данного акта.
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении
настоящего Договора, а также всех сделок, совершенных в связи и в соответствии с настоящим
договором, разрешаются в Арбитражном суде г. ________ (указать подсудность в соответствии
с требованиями п. 3.6.13. Инструкции О порядке заключения и исполнения договоров,
обеспечивающих деятельность в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» №98-2011от 27.05.2011 ).
Во всем остальном, что не предусмотрено
руководствуются действующим законодательством РФ.
Статья 12
настоящим
Договором,
Стороны
Уведомления
12.1. До тех пор, пока другой вид связи не будет специально оговорен, уведомления и другая
корреспонденция, касающаяся условий настоящего Договора, будут считаться действительными,
если они сделаны в письменной форме при доставке нарочным под расписку, заказной почтой или
даны телеграммой с уведомлением о вручении, и направлены соответствующими Сторонами по
адресам, указанным в настоящем Договоре.
Статья 13
Прочие условия
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения (совместного подписания
Сторонами) и действует до исполнения Сторонами обязательств по нему.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, на 9 (Девяти)
страницах каждый, на русском языке, по одному экземпляру для Подрядчика и Заказчика.
13.5. Приложения к настоящему Договору:
Приложение № 1 - «График производства Работ»;
Приложение № 2 - «Техническое задание»;
Приложение № 3 - «Планы Объекта» (поэтажный план);
Приложение № 4 - «Сметный расчет».
Статья 14
Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие»
местонахождение: 119021, г. Москва,
ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13
__________________________ /_________________/
М.П.
___________________________/________________/
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа