close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № 2014.3723
г.Казань
31 декабря 2014года
Обществом с ограниченной ответственностью «Мастер Нерон»,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Попсуйко Вячеслав Александрович, действующий на основании Устава, с одной стороны и МУП «Ритуал»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Салихова А.И., действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен по результатам открытого редукциона в электронной форме, извещение №
31401769881
1.2. Поставщик обязуется передавать Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать гробы класса стандарт
плюс, в дальнейшем именуемые Товар, согласно условиям настоящего договора.
1.3. Товар, передаваемый Поставщиком по настоящему договору, поступает в свободное распоряжение
Покупателя и не считается находящимся в залоге у Поставщика.
1.4. Покупатель приобретает Товар, указанный в п.1.2. настоящего договора с целью его дальнейшей
перепродажи третьим лицам.
1.5. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать техническому заданию
(Приложение № 1), к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью.
1.6. Наименование, количество Товара и цена, по которой Поставщик обязуется поставить Товар в рамках
настоящего договора, указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.7. Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе без изменения предмета
договора, изменить наименование, ассортимент и количество поставляемого товара.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Общая стоимость договора составляет 925 000 (девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек НДС не
облагается.
2.2. В стоимость договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора,
в том числе расходы на упаковку и погрузку Товара в месте отправления, доставку до местонахождения Заказчика,
указанного в пункте 4.1. настоящего договора, разгрузку Товара в месте доставки, расходы на страхование, уплату
всех таможенных пошлин, налоговых сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих
выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Товара действительна в течение срока действия настоящего договора или до подписания сторонами
дополнительного соглашения об изменении цены.
2.5. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о
цене товара не допускается.
2.6. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 6 (шесть) месяцев с момента его поставки.
2.7. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств
на счет Поставщика.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его
передачи Покупателю.
3.2. При обнаружении Товара плохого качества в процессе его дальнейшего использования Покупателем и при
условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Покупателем при приемке Товара, Покупатель обязан
незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика
обязателен. Все выявленные недостатки Товара должны быть отражены в соответствующем Акте, подписанном
обеими сторонами.
3.3. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара заказу Покупателя в накладной должна быть
сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара. При обнаружении недостатков Товара по
качеству составляется рекламационный акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон.
3.4. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5
календарных дней со дня получения уведомления Заказчика.
4. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу: 420045, г. Казань, ул. Николая
Ершова, д.25.
4.2. Поставка Товара осуществляется на основании заявки Покупателя в течение 5 календарных дней с момента
поступления заявки Поставщику. Заявка должна содержать наименование и количество Товара. Указанная заявка
может быть сделана как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и по телефону.
4.3. Погрузка, доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. В данном случае
Поставщик несет ответственность за повреждение Товара при его погрузке и разгрузке.
4.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара
уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой, указанной в товароной накладной (форма
ТОРГ-12).
4.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.
4.6. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским
законодательством РФ.
4.7. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, определяемом
действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим договором количестве
и ассортименте.
5.1.2. Заменить некачественный Товар в течение 5 календарных дней с момента получения письменного (по
факсу, по электронной почте) уведомления Покупателя.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Принять Товар по количеству, качеству в порядке и сроки, установленные настоящим договором и
действующим законодательством.
5.2.1. Оплатить стоимость поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
5.2.2. При уменьшении потребности в Товаре в ходе исполнения договора выбрать у Поставщика Товар
меньшего количества, чем предусмотрено в Приложении № 2 к настоящему договору, но не менее 50 процентов от
изначально предусмотренного договором объема.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение настоящего договора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке,
а в случае не достижения соглашения – в Арбитражном суде РТ.
6.3. Договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
• предоставления товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
установленный заказчиком разумный срок;
• предоставления некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в
установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не
заменил их комплектными товарами;
• неоднократного (два и более) или существенного (более пятнадцати дней) нарушения сроков поставки
товаров, указанных в договоре;
6.4. В случае нарушения срока поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,2% (Ноль целых одна десятая) от стоимости недопоставленного Товара, уплата неустойки не освобождает
Поставщика от исполнения договора.
6.5. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель уплачивает неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от стоимости поставленного Товара.
6.6. Договор, может быть, расторгнут Поставщиком в одностороннем порядке, в случае неоднократного
нарушения Покупателем сроков оплаты товаров.
6.7. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон
обязательств по настоящему Договору из-за пожара, стихийных бедствий, военных действий, забастовок,
постановлений правительства и прочих непреодолимых причин, неизвестных в момент заключения договора, срок
исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. В этом
случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков за счет другой стороны. Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно известить об
этом другую сторону.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу 01 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
7.2. При отсутствии неурегулированных имущественных споров каждая из сторон имеет право в любое время
расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив другую сторону за 15 дней до даты
расторжения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Стороны подтверждают юридическую силу письменных сообщений, передаваемых по факсу и электронной
почте Сторонами в рамках настоящего договора.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
Покупатель
ООО «Мастер Нерон»
р/с 40702810100180014413 в филиале
№ 6318 ВТБ 24 (ЗАО)
к/с 30101810700000000955, БИК 043602955
Тел 8 (846) 9229995
МУП «Ритуал»
420045, г Казань, ул. Н.Ершова, д. 25
ИНН 1653006761 / КПП 165501001
р/с 40602810600000000030 в ООО КБЭР
«Банк Казани» г. Казань,
к/с 30101810100000000844, БИК 049205844
Тел. 8 (843) 264-65-03,
Факс 8 (843) 264-65-23
Директор
Генеральный директор
____________________/В.А.Попсуйко
М.П.
___________________/А.И. Салихов
М.П.
446205, Самарская обл., г.Новокуйбышевск,
ул. Молодогвардейская, д. 24
6330059613/ 633001001
Приложение № 1
к договору № 2014.3723 от 31декабря 2014г.
Гробы класса стандарт плюс
Модель
1 Русский четырехгранный
2 Евро шестигранный
Материал корпуса
Массив павловния (адамово дерево)
Покрытие
Шпон канадского дуба
Длина (см)
от 185 до 205 (см)
Толщина днища
Не менее 10 мм
Комплект
Постель, подушка, декоративное покрывало, фурнитура.
Постельное белье и
Обивка и постельное белье – шелковая или атласное с декоративными
обивка
оборками
Подушка – шелковая или атласная с рюшами с синтепоновым
наполнителем
Покрывало – шелковое или атласное с рюшами (декоративное)
Фурнитура
Саморезы, несущие хромированные ручки, закрутки с планками.
Цветовая гамма
Дуб, темно-красный, вишня
Полировка
Полированные (полиакриловым лаком), лакированные
Внешний вид
В соответствии с эскизами
Количество
50 штук
Цена за единицу товара 18 500
Эскизы
Поставщик
Покупатель
ООО «Мастер Нерон»
МУП «Ритуал»
Директор
Генеральный директор
____________________/В.А.Попсуйко
М.П.
___________________/А.И. Салихов
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа