close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
ОАО «Аэрофлот»
__________________________ Д.Ю.
Галкин
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Открытый запрос предложений
в отношении выполнения работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и
ремонту оборудования и щитов управления сетей внутреннего противопожарного
водопровода зданий ОАО «Аэрофлот»
Москва 2014 г.
Настоящим ОАО «Аэрофлот» (далее - Заказчик) приглашает Вас, представить
свое предложение (далее - Предложение) в отношении выполнения работ по
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования и щитов
управления сетей внутреннего противопожарного водопровода зданий ОАО
«Аэрофлот», на изложенных в настоящей документации о закупке (далее Документация) условиях.
Максимальная стоимость работ – 6 450 153, 84 (Шесть миллионов четыреста
пятьдесят тысяч сто пятьдесят три) рубля 84
копейки в год с учетом НДС.
В своем Предложении Участник должен указать понижающий коэффициент
в формате сотых долей (например, 0,00).
Дата и время представления Предложения 17 сентября 2014 года
до 12 часов 00 минут по московскому
времени
Дата, время и место рассмотрения
предложений
18 сентября 2014 года
с 15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное
ш., д. 31, стр. 1, пом. 6-90
Дата, время и место подведения итогов
02 октября 2014 года
с 15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное
ш., д. 31, стр. 1, пом. 6-90
Способ закупки
открытый запрос предложений
Срок действия договора
2015-2017 гг.
Период выполнения работ
24 месяца, с 01.02.2015 по 31.01.2017
Запросы участников о разъяснении положений настоящей Документации
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации на имя
директора департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова
Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
ул. Авиационная, стр. 6, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с
понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00 (время московское) или в форме
электронного документа по e-mail: [email protected]
Ответственный за приемку заявок: Гарнов Алексей Викторович
телефон: (499) 500 -73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71
e-mail: [email protected] Россия, 141126, Московская область, аэропорт
Шереметьево-1, корпус №5, Департамент управления закупочной деятельностью ОАО
«Аэрофлот», комн. 309
Оглавление
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ............................................................................................ 4
1. Общие условия...................................................................................................................... 4
2. Участники.............................................................................................................................. 6
3. Представление Предложений .............................................................................................. 6
4. Рассмотрение Предложений ................................................................................................ 9
5.Заключительные положения............................................................................................... 11
Приложение № 1 ..................................................................................................................... 13
Приложение № 2 ..................................................................................................................... 16
Приложение № 3 ..................................................................................................................... 30
Приложение № 4 ..................................................................................................................... 32
Приложение № 5 ..................................................................................................................... 58
Приложение №6…………………………………………………………………………..…59
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. Общие условия
1.1 Открытый запрос Предложений
1.1.1. Настоящий документ представляет собой открытый запрос, адресованный
неопределенному кругу лиц, выступить с Предложениями в отношении
выполнения работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования и щитов управления сетей внутреннего противопожарного
водопровода зданий ОАО «Аэрофлот», в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №2) и настоящей Документацией. Настоящая
Документация не является офертой (за исключением положений пункта 5.2
относительно заключения соглашения о конфиденциальности) или запросом
принять участие в торгах и имеет целью довести до Участников
заинтересованность Заказчика в заключение договора и предложить
Участникам сформулировать и представить Заказчику свои оферты
(Предложения) в отношении таких договоров.
1.1.2. Процедура направления Предложений и рассмотрения представленных
Предложений регулируется законодательством Российской Федерации и
положениями Документации. Настоящая Документация не должна
расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и,
соответственно, статьи 447-449 Гражданского Кодекса Российской
Федерации,
регулирующие
порядок
заключения
договоров
на
конкурсе/аукционе, к настоящей Документации не применяются.
1.2 Соответствие открытому запросу предложений
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Предоставление Предложений является выражением согласия Участника
со всеми положениями настоящей Документации и представляет собой
заявку на участие.
Соответствие требованиям, изложенным в настоящей Документации,
является условием для подготовки Ваших Предложений. Однако Заказчик
сохраняет за собой право по собственному усмотрению отклонить
требование соответствия условиям Документации в отношении всех или
любых Предложений.
Предложения не будут рассматриваться, если они не направлены в адрес
Заказчика вместе со всей информацией, требуемой в соответствии
с настоящей Документацией, в срок и по адресу, указанному
в Документации. Любые Предложения, которые будут получены после
указанного времени, рассматриваться не будут, и будут возвращены
невскрытыми соответствующему отправителю.
1.3 Право отказа: Изменения и дополнения
1.3.1
Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться
от принятия всех Предложений, сделанных в соответствии с настоящей
Документацией, а также аннулировать оценку Предложений. Заказчик не
связывает себя обязательством принять любое или все из полученных
Предложений.
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
В ходе переговоров Заказчика с предпочтительным Участником, выбранным
им в соответствии с настоящей Документацией, выдвижение условий
изначально не входивших в настоящую Документацию или Предложение
Участника, не является контрофертой, а представляет собой исключительно
предложение обсудить возможность включения такого условия в договор.
Отклонение одной из сторон такого дополнительного условия в ходе
переговоров не считается отказом от заключения договора, а считается
отклонением исключительно такого условия. По отклонению такого
условия, стороны продолжают переговоры. Однако Заказчик оставляет за
собой право после выбора предпочтительного Участника и начала
переговоров в отношении заключения договора в любой момент прекратить
переговоры с таким Участником и начать переговоры с другим
предпочтительным Участником или отказаться от заключения договора,
включая, но, не ограничиваясь, по причине неполучения необходимых
корпоративных одобрений.
Заказчик не принимает претензий Участников, а также не несет никакой
материальной или иной ответственности перед ними в связи с отказом
принять или принятием любых или всех Предложений, а также в связи с
прекращением переговоров с предпочтительным Участником и отказом от
заключения договора. Заказчик не обязан предоставлять каких-либо
обоснований своего решения.
Заказчик вправе в любое время до окончательной даты предоставления
Предложений внести изменения в документы, составляющие настоящую
Документацию, оформив их как дополнение или изменение. Такое
дополнение или изменение будет считаться частью Документации после
рассылки его Заказчиком всем получателям оригинала Документации.
Ни выражение интереса Участника, ни предоставление Предложений и
любых документов или другой информации, ни принятие их Заказчиком, ни
любая корреспонденция, обсуждения, встречи или другой обмен
информацией между Участником и Заказчиком, ни решение Заказчика
относительно того, что Участник соответствует квалификационным
требованиям настоящей Документации, не возлагают на Заказчика
обязательства выбрать конкретного Участника в качестве лучшего, и не
дают право Участнику на возмещение или компенсацию любых затрат или
расходов, понесенных им в связи с выражением его интереса и
представления Предложения в соответствии с настоящей Документацией.
1.4 Расходы
1.4.1
1.4.2
Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные
с представлением Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы по
рассмотрению настоящей Документации и подготовку Предложений.
Заказчик несет расходы по составлению Документации и проведению
анализа Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы на
подготовку и рассылку Документации и рассмотрение представленных
Предложений.
1.5 Этапы представления Предложений
1.5.1. Предложения представляются и рассматриваются в один этап.
1.5.2. Участники представляют Предложения, содержащие следующие
параметры:
- Квалификационная документация Участника в соответствии с
пунктом 3.3.1 ниже;
- Коммерческое предложение в соответствии с пунктом 3.3.2 ниже.
2. Участники
2.1 Требования к Участникам
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Предложения должны быть поданы юридическими лицами (Участники),
учрежденными в соответствии с законодательством Российской
Федерации или с законодательством других стран.
Участник не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе
ликвидации или реорганизации, быть признан несостоятельным
(банкротом). Также, относительно Участника не должно быть заявлено
исков о признании несостоятельным (банкротом). Участником не может
являться фирма, на имущество которой наложен арест по любым
основаниям и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.
Один Участник имеет право подать только одно Предложение.
Участник не должен иметь отрицательного опыта работы с ОАО
«Аэрофлот», либо с другими крупными компаниями.
2.2 Статус Участника: Лицензии и одобрения
2.2.1
2.2.2
Лицо, которое представило Предложение, приобретает статус Участника
после получения и регистрации Предложения Заказчиком.
Участник должен представить в составе Предложения копии всех
необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
допусков саморегулируемой организации для производства работ на
объектах авиационной инфраструктуры, одобрений и других разрешений
государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран
(если применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами
деятельности, необходимой для выполнения принимаемых им на себя
обязательств в соответствии с настоящей Документацией, Предложением
Участника и планируемым к заключению в соответствии с настоящей
Документацией договором.
3. Представление Предложений
3.1 Язык и экземпляры Предложения
3.1.1 Все представляемые Участниками документы и сведения, включая
Предложения, должны быть составлены на русском языке. Если какиелибо сведения или документы представляются на другом языке, они
должны сопровождаться переводом на русский язык.
3.1.2 Предложения должны представляться в одном экземпляре.
3.2 Адрес и способ доставки Предложений
3.2.1
3.2.2
Предложения должны направляться с доставкой либо нарочным, либо
курьерской службой так, чтобы Предложения были получены Заказчиком
не позднее 12-00 часов дня по московскому времени 17 сентября
2014 г. Все полученные в надлежащие сроки Предложения будут вскрыты
только по истечении указанного времени. Предложения, полученные
после указанного времени, рассматриваться не будут и будут возвращены
их отправителю в нераспечатанном виде (по требованию).
Предложения представляются в запечатанном конверте с четким
указанием реквизитов Участника, надежно прикрепленным к конверту, и
должны содержать следующую надпись:
«Предложение в отношении выполнения работ по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту оборудования и щитов
управления сетей внутреннего противопожарного водопровода
зданий ОАО «Аэрофлот».
Предложения должны направляться по адресу:
Россия, 141126,
Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус №5, Департамент
управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн.309
3.3 Содержание квалификационной документации и Коммерческого Предложения
3.3.1 Квалификационная документация должна включать в себя:
а) Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты Участника (по
форме, приложенной к настоящей Документации (Приложение № 1) в
двух экземплярах (один из которых не прошивается со всеми листами
Предложения, а идет отдельным файлом).
б) Оригинал Расписки по форме Приложения № 6 о согласии Участника со
всеми условиями указанными в настоящей Документации, техническом
задании и согласии Участника подписать договор в редакции
Приложения № 3 в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи
договора Заказчиком.
в) Документы, подтверждающие статус Участника:
 копии учредительных и регистрационных документов с приложением
имеющихся изменений (нотариально заверенные копии) для
юридических лиц;
или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства, номер контактного телефона для индивидуальных
предпринимателей;
или документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на
стороне одного Участника закупки в группу (оригинал или
нотариально заверенная копия), и право конкретного Участника
закупки участвовать в открытом запросе предложений от имени
группы лиц, в том числе, подавать предложения, вносить обеспечение
заявки, договора, подписывать протоколы, договор и т.п. (для группы
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
 выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки,
полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой
информационной системе (на официальном сайте заказчика и (или) на








официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении
открытого запроса предложений;
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию
такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня
размещения
в единой информационной системе извещения о
проведении открытого запроса предложений;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического
лица и если для Участника открытого запроса предложений
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения Предложения,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если
от имени Участника закупки действует иное лицо, Предложение
должно содержать также доверенность на осуществление действий от
имени Участника закупки, заверенную печатью Участника закупки
(для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника
закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника закупки, Предложение должно содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет
о прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период
или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы
не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма предложений
(оригинал или нотариально заверенную копию);
заверенные
руководителем
организации
сведения
об
отсутствии/наличии аффилированности Участника закупки с
работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими родственниками
(супруги, дети, родители, братья и сестры);
заверенные руководителем организации сведения в отношении всей
цепочки собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а
также в отношении состава исполнительных органов по форме
Приложения №5 к настоящей Документации;
сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках работ, услуг.
копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные и
уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии);
 копия лицензии МЧС;
 в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится
законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные
нотариально
копии
соответствующих
лицензий,
патентов,
сертификатов соответствий и т.п.;
 информация об аналогичных, ранее реализованных проектах, в т.ч. в
ОАО «Аэрофлот»;
 подтверждение наличия необходимых ресурсов, в т.ч. инженернотехнического персонала, с постоянным проживанием (регистрацией) в
Москве или Московской области, для выполнения работ/оказания
услуг по тематике настоящей Документации; сведения и документы,
подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков,
субпоставщиков),
предприятий-изготовителей
требованиям,
установленным в настоящей Документации, если таковые требования
были установлены, или справку о том, что соисполнители
(субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 (Пяти) %
объема поставок (работ, услуг) Участником привлекаться не будут;
 документ, подтверждающий отнесение участника к субъектам малого
и среднего предпринимательства
 подтверждение опыта выполнения работ, являющихся предметом
настоящей Документации о закупке
3.3.2 Коммерческое предложение должно быть представлено по форме
Приложения № 3 к настоящей Документации и включать в себя:
 стоимость работ с учетом понижающего коэффициента;
 понижающий коэффициент в формате сотых долей (например, 0,00);
 срок, в который Участник готов приступить к выполнению работ по
заявкам Заказчика;
 подтверждение принятия Участником условий и редакции проекта
договора (Приложение №3);
 обоснование применяемого коэффициента снижения.
3.4 Стоимостные условия Предложения, порядок формирования цены договора:
Цена договора в предложении должна включать все необходимые виды
расходов, налогов и других обязательных платежей;
3.4.2 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно
условиям приложенного проекта договора (Приложение №4).
3.4.1
3.5 Вопросы по содержанию Документации
3.5.1
В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении
Документации, Участники могут направить запрос Заказчику. Запросы
участников о разъяснении положений настоящей Документации
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации
на имя директора департамента строительства и эксплуатации зданий и
сооружений Шарикова Андрея Леонидовича по адресу: 141126
Московская область, аэропорт Шереметьево-1, здание УМЛ, помещение
1.16, по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00
(время московское) или в форме электронного документа по e-mail:
3.5.2
[email protected] Вопросы считаются надлежащим образом
направленными, если они получены не позднее 15 сентября 12 часов дня
по московскому времени 2014 года.
Все ответы на вопросы общего характера будут направляться
в
письменном виде всем лицам, которым было предложено выступить с
Предложением, без указания источника вопроса.
4. Рассмотрение Предложений
4.1 Регистрация Предложений
4.1.1
4.1.2
Заказчик регистрирует все Предложения немедленно после их получения
с указанием времени и даты их получения.
При необходимости Заказчик выдает расписку о получении конверта.
4.2 Рассмотрение Предложений
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Рассмотрение Предложений будет осуществляться в условиях полной
конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком.
Участники или их представители не имеют права присутствовать при
рассмотрении Предложений Заказчиком.
При рассмотрении Предложений будет учитываться только та
информация, которая представлена в Предложениях.
При оценке будет определено, являются ли Предложения полными.
Заказчик может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для
пояснений, внесения необходимых дополнений и исправлений
арифметических ошибок.
Внесение изменений в Предложение после его вскрытия не допускается.
При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть
предложения, могут быть приняты Заказчиком по его единоличному
усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить у любого из
Участников уточнения их Предложений.
4.3 Критерии оценки и сопоставления предложений
4.1.1
№
п/п
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Предложений,
поданных Участниками открытого запроса предложений, в целях выявления
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями:
Наименование
1
Стоимость, предложенная участником закупки
2
Наличие производственной базы
3
4
Местоположение производственной базы по
отношению к месту производства работ
Наличие квалифицированного персонала (рабочих,
ИТР, управляющего персонала)
Критерии
оценки
см.
примечание
см.
примечание
до 20 км
от 20 до 50
км
свыше 50 км
см.
примечание
Количество
баллов
0-10
0-5
5
3
0
0-10
7
Возможность оперативного реагирования на сбойные и
аварийные ситуации
Наличие собственной лаборатории по испытаниям и
измерениям (для электромонтажных работ)
Наличие в штате организации специалиста по сметной
и финансовой документации
8
Наличие претензий со стороны ОАО «Аэрофлот»
9
Сведения об имеющемся опыте сотрудничества с
ОАО «Аэрофлот»
5
6
10
11
12
13
Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг,
являющихся предметом настоящей Документации за
последние три года
Дополнительные предложения участника,
улучшающие условия оказания услуг по предмету
открытого запроса предложений
Регистрация и место расположения организации г.
Москва, Московская область
Возможность выполнения функции генерального
подрядчика
да
нет
да
нет
да
нет
5
0
10
0
5
0
да
нет
нет опыта
до 3 лет
от 3 до 5 лет
свыше 5 лет
0
5
0
1
3
5
См.
примечание
0-10
См.
примечание
0-10
да
нет
да
нет
5
0
5
0
Максимальное количество баллов – 90.
Показатель 1: Стоимость, предложенная участником закупки. Баллы начисляются в
следующем порядке: максимальная стоимость - 0 балл; минимальная стоимость – 10
баллов; промежуточные начисляемые баллы рассчитываются методом интерполяции,
линейным способом.
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
a – Максимальная стоимость (цена договора)
b – Стоимость предложенная участником
с – Минимальная стоимость предложенная участником
(а – b)/ a-c = баллы участника b
10
Показатель 2: Наличие производственной базы. Подтвердить наличие и исправное
состояние производственных зданий, станков, ручного электроинструмента,
строительной техники. Подтвердить наличие территории для размещения
производственной базы. Баллы по показателю присваиваются от 0 до 5 в зависимости
от степени детализации предоставленной информации. Максимальное количество
баллов присваивается участнику, представившему наиболее детализированную и
содержательную информацию, путем сравнения предложений участников открытого
запроса предложений. Минимальное количество баллов присваивается участнику, не
представившему информацию.
Максимальное значение показателя составляет 5 баллов.
Показатель 4: Наличие квалифицированного персонала (рабочих, ИТР, управляющего
персонала). (Оценивается количество сотрудников, задействованных при исполнении
контракта, имеющих профессиональные навыки по предмету торгов, в том числе
исполняющих обязанности по гражданско-правовому договору. Баллы по показателю
выставляются от 0 до 10 в зависимости от сведений, представленных в заявках, путем
пропорционального деления, при условии присвоения максимального бала участнику, в
штате которого находится наибольшее кол-во сотрудников, задействованных при
исполнении контракта, имеющих профессиональные навыки по предмету торгов, в том
числе исполняющих обязанности по гражданско-правовому договору. Сведения
подтверждаются
выпиской из штатного расписания, заверенными Участником
копиями договоров, дипломов, свидетельств и т.д., 0 баллов присваивается участнику,
который не представил подтверждающие документы).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель 10: Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, являющихся
предметом настоящей Документации за последние три года. (Оценивается опыт
оказанных услуг, аналогичных предмету открытого запроса предложений за указанный
в Документации период. Подтверждающие документы могут быть представлены в
виде отдельного Приложения к заявке на участие в открытом запросе предложений
(копии государственных контрактов, договоров с коммерческими заказчиками и т.д.).
Баллы по показателю выставляются от 0 до 10 в зависимости от сведений,
представленных в заявках, путем пропорционального деления, при условии присвоения
максимального балла участнику, оказавшему в указанный период наибольшее
количество услуг, по предмету открытого запроса предложений. Участнику, который
не представил подтверждающие документы, присваивается 0 баллов).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель 11: Дополнительные предложения участника, улучшающие условия
оказания услуг по предмету открытого запроса предложений (Оцениваются сведения и
детальность описания дополнительных технологий/средств оказания услуг. Баллы по
показателю присваиваются от 0 до 10 в зависимости от степени детализации и
содержательной проработанности предложения. Максимальное количество баллов
присваивается наиболее детализированной и содержательно проработанной заявке,
путем сравнения предложений участников открытого запроса предложений).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
4.4 Заключение договора
4.4.1
4.4.2
После выбора Заказчиком Участника, чье Предложение, по мнению
Заказчика, в максимальной степени отвечает целям, задачам и интересам
Заказчика, такой предпочтительный Участник и Заказчик проведут
переговоры об условиях и, если сочтут результаты переговоров
приемлемыми для Сторон, подпишут соответствующий договор (или
договоры) в соответствии с настоящей Документацией и Предложением
Участника.
В ходе переговоров стороны могут прийти к соглашению об изменении
некоторых условий настоящей Документации или Предложения
Участника. Ни одна из сторон не имеет права настаивать на изменении
условий, изложенных в настоящей Документации или Предложении
Участника, если другая сторона возражает против изменения таких
условий, причем такое возражение не считается отказом от заключения
договора и не влечет за собой прекращения переговоров.
4.4.3. Срок подписания договора Участником, Предложение которого признано
наилучшим: не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного
договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника
уклоняющимся от заключения договора.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5. Заключительные положения
Все Приложения к настоящей Документации являются его неотъемлемой
частью и составляют единый документ.
Конфиденциальная информация.
Информация, которая будет предоставляться Вам Заказчиком в связи с
настоящей Документацией или в связи с заключением договора,
предусмотренного в настоящей Документации и Вашем Предложении,
информация о том, что с Вами ведутся переговоры или обсуждения о
возможном заключении договора с Заказчиком в соответствии с
настоящей Документацией, или о любых условиях или иных фактах,
относящихся к такому возможному договору, включая его статус,
должна расцениваться как принадлежащая Заказчику конфиденциальная
информация (Конфиденциальная информация). Конфиденциальная
информация является коммерческой тайной Заказчика в смысле ст. 139
Гражданского кодекса РФ.
Вы соглашаетесь с тем, что Конфиденциальная информация будет
использоваться исключительно для целей рассмотрения настоящей
Документации и составления Ваших Предложений, а также переговоров
с Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с
настоящей
Документацией
и
Вашим
Предложением.
Такая
Конфиденциальная информация будет сохраняться Вами в строгой
конфиденциальности.
В случае направления нам Вашего Предложения, Вы подтверждаете о
своем согласии быть связанным условиями настоящего пункта 5.2,
между Заказчиком и Вами будет считаться заключенным соглашение о
конфиденциальности на условиях настоящего пункта 5.2. Такое
соглашение о конфиденциальности будет регулироваться правом
Российской Федерации.
Недействительность каких-либо положений настоящей Документации в
силу противоречия их императивным нормам законодательства
Российской Федерации или по иному основанию не влечет за собой
недействительности иных положений Документации, а также
недействительность заключенных в соответствии с ним договоров.
Приложение № 1
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту оборудования и щитов управления сетей
внутреннего противопожарного водопровода зданий ОАО «Аэрофлот»
АНКЕТА УЧАСТНИКА
процедуры закупки: «__________________________».
1.
2.
Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом и
организационно
правовая
форма
________________________________________.
Юридические реквизиты
Страна регистрации
Юр. адрес
Факт. адрес
Телефон
Факс
E-mail
3.
Банковские реквизиты
ИНН / КПП организации
ОГРН
№ расчетного счета
Наименование Банка
Корр. счет
БИК
4. Регистрационные данные
Дата, место и орган
регистрации
Учредители
Профиль деятельности
ОКПО
ОКВЭД
Отнесение к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
4.2. Свидетельство о государственной регистрации – приложить копию.
4.3. Устав (Положение), учредительный договор – приложить копию.
4.4. Лицензии – приложить копию.
4.5. Допуск саморегулируемой организации для производства работ на объектах
авиационной инфраструктуры - приложить копию
5.
Краткая историческая справка о деятельности организации - приложить.
6.
Финансовое положение организации
6.1. Балансовые отчеты с отметкой налоговой инспекции – приложить копии.
6.2. Справка, об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами, заверенную налоговым органом – приложить копии.
6.3. Справки об оплаченном уставном капитале – приложить копии.
6.4. Материалы аудиторских проверок – приложить копии.
7.
Контактное лицо.
Фамилия, имя, отчество.
Телефон, факс, e-mail.
Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в Анкете
и согласие со всеми условиями, изложенными в «Документации о закупке в отношении
выполнения работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования и щитов управления сетей внутреннего противопожарного водопровода
зданий ОАО «Аэрофлот».
Руководитель организации ___________________
(подпись)
Главный бухгалтер
М.П.
___________________
(подпись)
________________________
(Ф.И.О.)
______________________
(Ф.И.О)
Приложение № 2
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту оборудования и щитов управления сетей
внутреннего противопожарного водопровода зданий ОАО «Аэрофлот»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
Перечень основных
требований
1
Наименование работ
2
Заказчик
3
Адрес выполнения
работ
4
Основание для
разработки
технического задания
5
Наименование
основного
оборудования
Содержание требований
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
оборудования и щитов управления сетей внутреннего
противопожарного водопровода зданий
ОАО «Аэрофлот»
Здания ОАО «Аэрофлот» в регионе г. Москвы
и Московской области. Перечень зданий, состав
оборудования
инженерных
сетей
внутреннего
противопожарного водопровода представлен в приложении
к техническому заданию.
Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов);
Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (в редакции от 23.06.2014);
Правила противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012г. № 390 (в ред. Постановлений Правительства
РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581);
Основное оборудование для проведения работ по
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования и щитов управления сетей внутреннего
противопожарного водопровода зданий включает:
пожарные шкафы, укомплектованные пожарными
рукавами и стволами;
пожарные клапаны (краны) внутреннего
противопожарного водопровода зданий;
водозаполненные трубопроводы сетей внутреннего
противопожарного водопровода;
повысительные насосы;
запорно-регулирующую арматуру (в том числе
задвижки с электроприводом);
шкафы управления задвижками с электроприводом
и повысительными насосами;
кнопки дистанционного управления
повысительными насосами и задвижками
с электроприводом;
контрольно-измерительные приборы.
6
7
Работы производятся с соблюдением действующих
норм и правил эксплуатации инженерных систем зданий
и сооружений:
СП 30.13330.2012 - «Внутренний водопровод и
канализация зданий»;
СП 10.13130.2009 - «Системы противопожарной
защиты. Внутренний противопожарный водопровод.
Основные требования к Требования пожарной безопасности»;
выполнению работ
«Методика
испытаний
внутреннего
(СНиП, ГОСТ,
противопожарного водопровода» ФГУ ВНИИПО МЧС
нормативные
России, Москва 2005 г.;
документы и т.д.)
Инструкциями по эксплуатации оборудования, и
другими ГОСТами, СНиПами, СП, постановлениями,
действующими нормами и правилами по охране труда,
пожарной безопасности и техники безопасности,
предписаниями
и
распоряжениями
официальных
учреждений, инстанций и отраслевых организаций, а также
требованиями представителя Заказчика, оформленными в
письменном виде.
Работы производятся в действующих зданиях
ОАО «Аэрофлот» различного класса функциональной
пожарной опасности.
Исполнитель разрабатывает и предоставляет
Заказчику на утверждение график производства работ по
эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования
и щитов управления сетей внутреннего противопожарного
водопровода зданий ОАО «Аэрофлот» с точными датами
Описание работ
их проведения. Исполнитель разрабатывает регламент
- виды и условия
проведения работ по эксплуатации и техническому
выполняемых работ
обслуживанию оборудования и щитов управления сетей
- тип, вид
внутреннего противопожарного водопровода зданий.
применяемого
Порядок проведения работ по ремонту оборудования
оборудования,
оговаривается в договоре. Исполнитель предоставляет
материалов и т.д.
гарантии на выполненные работы по замене, ремонту
- требования к
оборудования, ликвидации аварий на сетях внутреннего
технологии
противопожарного водопровода зданий сроком до одного
производства работ
года с момента подписания акта приема-передачи
- требования по
выполненных работ.
безопасности
Сети внутреннего противопожарного водопровода
- требования по
должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать
надежности
требуемый по нормам расход воды на нужды
- условия эксплуатации пожаротушения.
Проверка
их
работоспособности
- специальные условия осуществляется не реже двух раз в год при подготовке
…
зданий ОАО «Аэрофлот» к эксплуатации в весенне-летний
и осенне-зимний период с составлением соответствующих
актов. На оборудование внутреннего противопожарного
водопровода в неработоспособном состоянии Исполнитель
разрабатывает техническое заключение о неисправности и
направляет Заказчику.
Используемые при техническом обслуживании и
ремонте материалы, должны соответствовать ГОСТам
и ТУ, действующим на территории Российской Федерации.
Ссылки на фирменное наименование, торговые марки,
производителя, страну происхождения носят лишь
описательный, а не обязательный характер, допускается
предоставление эквивалента применяемых материалов при
условии, что представленный эквивалент по существу
равноценен или превосходит по качеству продукцию.
Применяемые материалы должны быть обеспечены
сертификатами,
протоколами
сертификационных
испытаний и др. документами, удостоверяющими их
качество. Исполнитель обязан представить Заказчику
данные о выбранных им материалах, получить его
одобрение на их применение и использование. В случае,
если Заказчик отклонил использование материалов из-за их
несоответствия стандартам качества или ранее одобренным
образцам, Исполнитель обязан за свой счет и своими
силами произвести их замену. При применении материалов
не соответствующих указанным нормам и требованиям
Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к
Исполнителю с наложением штрафных санкций.
Исполнитель несет ответственность за сохранность
всех поставленных для реализации договора материалов на
объекте, до сдачи выполненных работ по акту приёмапередачи.
Складирование и хранение материалов, изделий
должно осуществляться в соответствии с требованиями
стандартов или технических условий (регламентов) на
материалы, изделия предприятия-изготовителя, а также
ПОТ РО-14000-007-98. «Охрана труда при складировании
материалов».
Руководство по производству работ должно быть
поручено
инженерно-техническому
работнику,
аттестованному по правилам техники безопасности.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать
неудобства в работе на объектах или представлять угрозу
для сотрудников Заказчика. На Исполнителя возлагается
соблюдение правил действующего внутреннего распорядка,
контрольно-пропускного режима, внутренних положений и
инструкций ОАО «Аэрофлот». Соблюдение правил
привлечения и использования иностранной и иногородней
рабочей силы, установленные законодательством РФ и
нормативными правовыми актами. Исполнитель на момент
заключения договора, должен представить Заказчику
список сотрудников привлеченных к выполнению работ на
данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества,
года рождения и паспортных данных, места регистрации, в
случае привлечения иностранных граждан, разрешение на
работу и регистрацию.
Вся полнота ответственности при выполнении работ
на объекте за соблюдением норм и правил по технике
безопасности и пожарной безопасности возлагается на
Исполнителя.
Экологические мероприятия должны соответствовать
требованиям действующих законодательных и нормативноправовых актов РФ, а также предписаниям надзорных
органов. При осуществлении монтажных и связанных с
ними работ Исполнитель обязан соблюдать требования
закона и иных правовых актов об охране окружающей
среды. Исполнитель обязан получить (под роспись) у
Заказчика программу «Программа инструктажа в области
охраны окружающей среды для работников подрядных
организаций» и провести инструктаж с работниками своей
организации, выполняющими работы на объектах
Заказчика.
Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих
должна обеспечиваться выдачей необходимых средств
индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь
и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите
работающих (ограждения, освещение, защитные и
предохранительные устройства), наличием санитарнобытовых помещений и устройств в соответствии с
действующими нормами.
Перед началом работ согласовывать место, время,
характер работ, применяемые материалы, комплектующие
изделия, их стоимость со службой эксплуатации Заказчика
и оформить допуск работников Исполнителя. Помещения
для хранения материалов, а так же служебные и
технические
помещения
ОАО
«Аэрофлот»
не
предоставляет.
В связи со спецификой работы ОАО «Аэрофлот»,
часть работ будет проводиться по согласованию с
Заказчиком во внеурочное время. Допуск в офисные
помещения
осуществляется
по
пропускам
ОАО
«Аэрофлот», на территорию а/п «Шереметьево» - по
пропускам ОАО «МАШ». Расходы по оформлению
пропусков работникам Исполнителя в помещения и на
территорию Заказчика и допуски для въезда на территорию
Заказчика для водительского состава и транспортных
средств оформляет Исполнитель за свой счет. Частичное
выполнение работ в рамках данного ТЗ не предусмотрено.
В случае если Заказчиком были не учтены какие-либо части
работ, составляющие полный комплекс работ, которые
должны быть выполнены в соответствии с предметом
аукциона, данные работы должны будут в любом случае
выполнены Исполнителем в полном объеме в соответствии
с условиями аукционной документации в пределах цены
договора.
Ежемесячное техническое обслуживание включает:
▪ Внешний осмотр оборудования системы:
- технологическая часть (пожарные шкафы, краны,
насосы, трубопроводы, запорная арматура,
манометры), на отсутствие повреждений, коррозии,
течи, прочности крепления.
- электротехническая часть (шкафы управления,
кнопки пуска повысительных насосов и открытия
задвижек с электроприводом, электродвигатели
повысительных насосов).
▪
Контроль
давления
сети
внутреннего
противопожарного водопровода, рабочего положения
запорной арматуры, наличие и соответствие пожарнотехнического вооружения (пожарных рукавов и стволов)
в пожарных шкафах.
▪ Проверку клапанов пожарных кранов;
▪ Ремонт дверок пожарных шкафов (замена стекол,
замков, петель на дверках пожарных шкафов);
▪ Восстановление окрасочного покрытия пожарных
шкафов и подводящих трубопроводов;
▪ Нанесение соответствующего обозначения и
знаков пожарной безопасности на дверки пожарных
шкафов и пожарные рукава;
▪ Пломбирование дверок пожарных шкафов
легкосрываемыми пломбами;
▪
Проверка
работоспособности
задвижек
с электроприводом и повысительных насосов;
Годовое техническое обслуживание включает:
▪ Промывку трубопровода и смену воды в системе;
▪
Измерение
сопротивления
изоляции
электротехнических цепей;
▪
Проверку
работоспособности
внутреннего
противопожарного водопровода на водоотдачу (контроль
давления у «диктующего» крана);
▪ Перекатку пожарных рукавов на новую складку,
присоединение пожарного рукава к крану и стволу;
▪
Регулировку
концевиков
на
задвижках
с электроприводом (открытие, закрытие);
▪ Набивку сальников на запорно-регулирующих
задвижках всех типов;
▪ Протяжку болтов на запорно-регулирующих
задвижках всех типов;
▪ Очистку контактов электрических соединений от
пыли, грязи, коррозии;
▪ Протяжку контактов электрических соединений на
электрооборудовании сетей внутреннего противопожарного
водопровода;
▪ Протяжку крепления повысительных насосов к
основаниям и трубопроводам;
▪ Определение направления вращения валов
повысительных насосов;
▪ Выполнение или обновление общих схем
противопожарного водоснабжения зданий и схем обвязки
повысительных насосов;
▪ Маркировку назначения каждой задвижки и
пожарного повысительного насоса;
▪ Разработку инструкций по включению и
управлению
оборудованием
сетей
внутреннего
8
9
Исполнительная
документация (состав,
условия передачи и
т.д.), паспорта и
сертификаты
Требования к качеству
предоставляемых услуг
- контроль качества
выполняемых работ
противопожарного водопровода зданий.
Проверку
задвижек
с
электроприводом,
установленных на обводных линиях водомерных устройств,
на работоспособность проводить не реже двух раз в год, а
повысительных насосов – ежемесячно.
Защитное покрытие лакокрасочными материалами,
устройство и демонтаж системы водопровода и другие
работы текущего характера производить по заявкам
Заказчика.
Результаты работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту оборудования и щитов
управления
сетей
внутреннего
противопожарного
водопровода зданий ОАО «Аэрофлот» заносятся в журнал
регистрации работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту оборудования внутреннего
противопожарного водопровода, акт приема-передачи
выполненных работ, акт приема-передачи ремонтных
работ.
Локальные сметы составляются на основании
сметно-нормативной базы ТСН-2001.
Применяемая система контроля качества за
выполненными
работами
должна
соответствовать
требованиям
ГОСТ
ISO
9001-2011,
статье
53
Градостроительного кодекса РФ, СП 48.13330.2011, ГОСТ
ISO 9000-2011 и другим действующим нормам и правилам.
Для обеспечения качества предоставляемых услуг
Исполнитель производит работы по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту оборудования и
щитов управления сетей внутреннего противопожарного
водопровода
зданий
ОАО
«Аэрофлот»
согласно
требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, НПБ, СП
применяет современные методы проведения работ;
использует высокоточные измерительные приборы,
инструмент и оборудование; привлекает к выполнению
работ персонал, квалификация которого соответствует виду
выполняемой работы.
Работы
по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию и ремонту оборудования и щитов
управления
сетей
внутреннего
противопожарного
водопровода зданий ОАО «Аэрофлот» выполняются с
соблюдением норм и правил охраны труда при
производстве работ, правил техники безопасности при
эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых
сетей потребителей, Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок.
Приложение №1
к Техническому заданию
Перечень зданий ОАО «Аэрофлот» и оборудования сетей внутреннего
противопожарного водопровода
№
п/п
Наименование
зданий
Оборудование сетей внутреннего
противопожарного водопровода
Шкаф ПК – 3 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 3 шт.
Кнопка открытия электрозадвижки – 3 шт.
Задвижка с электроприводом Ø100 – 1 шт.
Щит управления – 1 шт.
Задвижка Ø100 – 1 шт.
Манометр – 2 шт.
Шкаф ПК – 4 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 4 шт.
Кнопка открытия электрозадвижки – 4 шт.
Задвижка с электроприводом Ø100 – 1 шт.
Щит управления – 1 шт.
Задвижка Ø80 – 1 шт.
Манометр – 2 шт.
1.
Административное
здание ДУЗД
(инв. № 4281)
2.
Здание Берлин-1
ДУЗД (инв. № 4544)
3.
Здание Берлин-2
ДУЗД (инв. № 4546)
Шкаф ПК – 8 шт.
Кран шаровой (Ø65) – 8 шт.
Задвижка Ø100 – 1 шт.
4.
Здание складов
ДУЗД (Склад № 2)
(инв. № 4271)
Шкаф ПК – 3 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 3 шт.
Кнопка открытия электрозадвижки – 3 шт.
Задвижка с электроприводом Ø100 – 1 шт.
Щит управления – 1 шт.
Задвижка Ø100 – 1 шт.
Манометр – 2 шт.
5.
Здание складов
ДУЗД (Склад № 3)
(инв. № 4271)
Шкаф ПК – 3 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 3 шт.
Кнопка открытия электрозадвижки – 3 шт.
Здание склад
грузовой
(таможенный)
основное строение
(инв. № 4288)
Здание склад
грузовой
(таможенный)
административная
пристройка
Шкаф ПК – 17 шт.
Кран шаровой Ø65 – 17 шт.
Задвижка Ø150 – 2 шт.
Задвижка Ø100 – 1 шт.
Манометр – 2 шт.
6.
7.
Шкаф ПК – 4 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 4 шт.
Примечание
(инв. № 4288)
8.
Здание контора
ОМТС и гаражи
(инв. № 6388)
9.
Здание складского
терминала (склад 1)
ДУЗД
(инв. № 0653734)
10.
11.
12.
13.
14.
Лётный комплекс
здание 4х-этажное
офисное
(инв. № 4452)
Лётный комплекс
здание 3х-этажное
офисное
(инв. № 4455)
Здание учебнометодический
комплекс
тренажеров (штаб)
(инв. № 4454)
Лётный комплекс
здание УТЦ Ангар-1
(инв. № 11213)
Лётный комплекс
здание УТЦ Ангар-2
(инв. № 11213)
15.
Здание корпус № 1
(инв. № 4268)
16.
Здание корпус № 5
(инв. № 4267)
17.
Здание УМЛ
(инв. № 4266)
18.
Здание
административное
ИТМ (инв. № 4210)
Шкаф ПК – 4 шт.
Кран шаровой Ø65 – 4 шт.
Задвижка Ø100 – 1 шт.
Шкаф ПК – 21 шт.
Кран шаровой Ø50 – 21 шт.
Кнопка пуска пожарных насосов – 21 шт.
Задвижка с электроприводом Ø100 – 1 шт.
Задвижка Ø100 – 2 шт.
Манометр – 1 шт.
Шкаф ПК – 9 шт.
Кран шаровой Ø50– 9 шт.
Задвижка с электроприводом Ø100 – 1 шт.
Щит управления – 1 шт.
Шкаф ПК – 6 шт.
Кран шаровой Ø50– 6 шт.
Шкаф ПК – 3 шт.
Кран шаровой Ø50– 3 шт.
Задвижка с электроприводом Ø100 – 1 шт.
Щит управления – 1 шт.
Кнопка открытия электрозадвижки – 3 шт.
Шкаф ПК – 10 шт.
Кран шаровой Ø65– 10 шт.
Задвижка  100 – 3 шт.
Шкаф ПК – 12 шт.
Кран шаровой Ø65– 12 шт.
Шкаф ПК – 6 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 6 шт.
Задвижка  100 – 1 шт.
Шкаф ПК – 6 шт.
Кран шаровой (Ø50)– 6 шт.
Кнопка открытия электрозадвижки – 6 шт.
Задвижка с электроприводом Ø100 – 1 шт.
Щит управления – 1 шт.
Манометр – 2 шт.
Шкаф ПК – 10 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 10 шт.
Задвижка с электроприводом Ø50 – 1 шт.
Щит управления – 1 шт.
Кнопка открытия электрозадвижки – 5 шт.
Шкаф ПК – 8 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 8 шт.
Кран шаровой Ø50 – 3 шт. на вводе в здание
Манометр – 2 шт.
Кнопка
открытия
19.
20.
21.
22.
Здание корпус № 6
ДПАП
(инв. № 4270)
Корпус № 7
(инв. № 4269)
Здание склад
транспортного
оборудования № 251
(цех № 13 ДАТО в
секции 4)
(инв. № 4275)
Здание склад
транспортного
оборудования № 251
(метрологическая
служба ДАТО в
секции 3)
(инв. № 4275)
Шкаф ПК – 15 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 15 шт.
Кнопка открытия электрозадвижки – 15 шт.
Задвижка с электроприводом Ø100 – 1 шт.
Щит управления – 1 шт.
Задвижка Ø100 – 2 шт.
Манометр – 2 шт.
Шкаф ПК – 1 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 1 шт.
Шкаф ПК – 4 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 4 шт.
Кнопка открытия электрозадвижки – 4 шт.
Шкаф ПК – 3 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 3 шт.
Кнопка открытия электрозадвижки – 3 шт.
Задвижка с электроприводом Ø100 – 1 шт.
Щит управления – 1 шт.
Задвижка Ø100 – 2 шт.
23.
Здание мастерские
по обслуживанию
средств механизации
(УАТО ДУД)
(инв. № 2530)
24.
Здание Гостиница
в д. Чашниково
(корпус 1)
(инв. № 4882)
25.
Здание по адресу:
г. Москва,
ул. Петровка, д. 20/1
(инв. № 7038)
26.
Здание по адресу:
г. Москва,
ул. Планерная, д. 20
(инв. № 10004)
Шкаф ПК – 2 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 4 шт.
Задвижка Ø50 – 3 шт.
27.
Здание по адресу:
г. Москва,
пр-д Досфлота, д. 2,
стр.2 (инв. № 10001)
Шкаф ПК – 7 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 11 шт.
Задвижка с электроприводом – 1 шт.
Задвижка Ø50 – 1 шт.
Шкаф управления задвижкой с эл/приводом – 1 шт.
Блок индикации открытия задвижки с
Шкаф ПК – 8 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 8 шт.
Задвижка Ø100 – 4 шт.
Шкаф ПК – 15 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 15 шт.
Задвижка Ø100 – 5 шт.
Манометр – 2 шт.
Шкаф ПК – 15 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 8 шт.
Кран шаровой (Ø65) – 7 шт.
Повысительный насос – 2 шт.
Задвижка с электроприводом – 1 шт.
Шкаф управления задвижкой с электроприводом и
повысительными насосами – 1 шт.
Кнопки включения насосов – 13 шт.
Манометры – 5 шт.
Датчик давления – 1 шт.
электроприводом – 1 шт.
Кнопки управления задвижкой с эл/приводом – 6
шт.
28.
29.
30.
31.
Здание по адресу:
г. Москва,
ул. Тверская-Ямская,
д. 32 (аренда)
Здание по адресу:
г. Москва,
ул. Енисейская, д. 19
(инв. № 7033)
Здание по адресу:
г. Москва,
Фрунзенская наб,
д. 4 (аренда)
Здание по адресу:
г. Москва,
ул. Коровий вал, д. 7
(аренда)
32.
Здание по адресу:
г. Москва,
ул. Песчаная, д. 7
(Медицинский центр
- поликлиника,
стационар)
(инв. № 101001)
33.
Здание по адресу:
г. Москва,
ул. Песчаная, д. 7
(Медицинский центр
- гараж для
автомобилей)
(инв. №101001)
34.
Здание
административное
(ДТО ВС)
(инв. № 4242)
35.
36.
Здание Цех монтажа
авиадвигателей
(ДТО ВС)
(инв. № 4370)
Здание Ангар № 1
(инв. № 4243)
Шкаф ПК – 2 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 2 шт.
Шкаф ПК – 2 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 2 шт.
Кнопка пуска – 1 шт.
Шкаф ПК – 3 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 3 шт.
Шкаф ПК – 2 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 4 шт.
Кнопка пуска – 2 шт.
Шкаф ПК – 27 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 27 шт.
Повысительный насос – 4 шт.
Задвижка с электроприводом – 1 шт
Щит управления эадвижкой с эл/приводом– 1 шт.
Задвижка Ø100 – 9 шт.
Задвижка Ø50 – 1 шт.
Задвижка Ø80 – 2 шт.
Шкаф ПК – 1 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 1 шт.
Шкаф ПК – 9 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 9 шт.
Шкаф ПК – 27 шт.
Кран шаровой (Ø65) – 27 шт.
Повысительный насос – 2 шт.
Щит управления насосами и задвижкой – 3 шт.
Задвижка с электроприводом Ø100 – 1 шт.
Задвижка Ø100 – 11 шт.
Кнопки включения насосов – 27 шт.
Шкаф ПК – 67 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 67 шт.
Повысительный насос – 2 шт.
Щит управления насосами – 1 шт.
Задвижка Ø100 – 4 шт.
Кнопки включения насосов – 67 шт.
Манометр – 1 шт.
37.
Здание Ангар № 2
(инв. № 3700)
38.
Здание Ангар № 2
(инв. № 3700)
пристройка
Шкаф ПК – 24 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 24 шт.
Задвижка Ø150 – 2 шт.
Шкаф ПК – 5 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 5 шт.
39.
Здание Ангар № 3
(инв. № 4340)
Шкаф ПК – 14 шт.
Кран шаровой (Ø65) – 14 шт.
Повысительный насос – 4 шт.
Щит управления насосами и задвижкой – 3 шт.
Задвижка с электроприводом Ø150 – 1 шт.
Задвижка Ø150 – 4 шт.
Задвижка Ø100 – 7 шт.
Задвижка Ø80 – 3 шт.
Манометр – 5 шт.
40.
Здание Ангар № 3
(инв. № 4340) – 6-ти
этажная пристройка
Шкаф ПК – 11 шт.
Кран шаровой (Ø65) – 11 шт.
Кнопки включения насосов – 11 шт.
41.
Пристройка здания
Ангар № 3
(инв. № 4340) – 2-х
этажная
Шкаф ПК – 21 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 21 шт.
Задвижка Ø100 – 1 шт.
42.
Здание АТБ
на восточном
секторе (ДАТО)
(инв. № 4235)
Шкаф ПК – 7 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 7 шт.
43.
Здание
Приготовления
обливной жидкости
на Временной базе
в Шереметьево-2
(инв. № 11210)
Шкаф ПК – 8 шт.
Кран шаровой (Ø65) – 8 шт.
Щит управления задвижкой – 1 шт.
Задвижка с электроприводом Ø100 – 1 шт.
Кнопки открытия задвижки – 8 шт.
44.
Здание "Берлин-1"
на Временной базе в
Шереметьево-2
(инв. № 2481п)
Шкаф ПК – 12 шт.
Кран шаровой (Ø50) – 12 шт.
Задвижка Ø100 – 1 шт.
Манометр – 1 шт.
45.
Здание "Берлин-2"
на Временной базе в
Шереметьево-2
(инв. № 2568)
Шкаф ПК – 12 шт.
Кран шаровой (9Ø65, 3 Ø50) – 12 шт.
Задвижка Ø100 – 1 шт.
Манометр – 1 шт.
46.
47.
48.
Здание "Берлин-3"
на Временной базе в
Шереметьево-2
(инв. № 4545)
Здание по хранению
и обслуживанию
самоходных
механизмов на
Временной базе в
Шереметьево-2
(инв. № 11211)
Шкаф ПК – 12 шт.
Кран шаровой (9Ø65, 3Ø50) – 12 шт.
Задвижка Ø100 – 1 шт.
Манометр – 1 шт.
Шкаф ПК – 10 шт.
Кран шаровой (Ø65) – 20 шт.
Задвижка с электроприводом Ø150 – 2 шт.
Задвижка Ø150 – 2 шт.
Задвижка Ø100 – 6 шт.
Щит управления задвижкой – 2 шт.
Кнопки открытия задвижки – 10 шт.
Здание
Производственный
корпус на
Временной базе
в Шереметьево-2
(инв. № 2481р)
Шкаф ПК – 4 шт.
Кран шаровой (Ø65) – 4 шт.
Приложение №2
к Техническому заданию
Перечень работ по эксплуатации и техническому обслуживанию
внутреннего противопожарного водопровода
№
п/п
Перечень работ
Периодичность
обслуживания
1
Внешний осмотр составных частей системы:
технологическая часть (пожарные шкафы, краны, насосы,
трубопроводы, запорная арматура, манометры), на отсутствие
повреждений, коррозии, течи, прочности крепления;
электротехническая часть (шкафы управления, кнопки запуска
повысительных насосов и открытия задвижек с
электроприводом, электродвигатели повысительных насосов)
ежемесячно
2
Контроль давления сети внутреннего противопожарного
водопровода, рабочего положения запорной арматуры,
наличие и соответствие пожарно-технического вооружения
(пожарных рукавов и стволов) в пожарных шкафах
ежемесячно
3
Проверку клапанов пожарных кранов;
ежемесячно
4
Проверка работоспособности задвижек с электроприводом
и повысительных насосов;
ежемесячно
5
Ремонт дверок пожарных шкафов, замена стекол и замков на
дверках пожарных шкафов, восстановление окрасочного
покрытия пожарных шкафов и подводящих трубопроводов,
нанесение соответствующего обозначения и знаков пожарной
безопасности на дверки пожарных шкафов и пожарные рукава,
пломбирование дверок пожарных шкафов легкосрываемыми
пломбами;
ежемесячно
6
Промывка трубопроводов и смена воды в системе
ежегодно
7
Метрологическая проверка КИП, измерение сопротивления
защитного и рабочего заземления, измерение сопротивления
изоляции электротехнических цепей, измерение параметров
шлейфов.
ежегодно
8
Проверка работоспособности внутреннего пожарного
водопровода (контроль давления подачи воды)
ежегодно
9
10
11
Перекатка пожарных рукавов на новую скатку, присоединение
пожарного рукава к крану и стволу
Регулировка концевиков на задвижках с электроприводом
(открытие, закрытие), набивка сальников на запорнорегулирующих задвижках всех типов, протяжка болтов «юбки»
на запорно-регулирующих задвижках всех типов, очистка
контактов электрических соединений от пыли, грязи, коррозии,
протяжка
контактов
электрических
соединений
на
электрооборудовании сетей внутреннего противопожарного
водопровода, протяжка крепления повысительных насосов к
основаниям и трубопроводам, определение направления
вращения валов повысительных насосов;
Выполнение или обновление общих схем противопожарного
водоснабжения зданий и схем обвязки повысительных насосов,
маркировка назначения каждой задвижки и пожарного
повысительного насоса, разработка инструкций по включению
и управлению оборудованием сетей внутреннего
противопожарного водопровода зданий.
ежегодно
ежегодно
ежегодно
Приложение № 3
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту оборудования и щитов управления сетей
внутреннего противопожарного водопровода зданий ОАО «Аэрофлот»
Форма представления коммерческого предложения
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)
_________________________________________________________________________
(предмет договора)
Стоимость договора в год определяется путем умножения понижающего
коэффициента на максимальную стоимость работ по настоящей Документации.
Понижающий коэффициент составляет К= ________
(заполняется участником)
Стоимость
работ
по
коммерческому
_______________________ руб. (без НДС) в год.
№
п/п
1
2
Наименование работ
Ед.
изм.
Объем
предложению
Стоимость за
Общая
единицу
стоимость
(руб. без НДС) (руб. без НДС)
составляет
Срок
выполнения
работ
(календарные
дни)
Эксплуатация и ТО
Ремонт
(не менее 20% от ТО и Э)
…
…
n
ИТОГО:
НДС 18%
Предлагаемая цена договора, руб. с учетом НДС
П р и м е ч а н и е : 1. К коммерческому предложению прилагается расшифровка стоимости работ, услуг в
виде сметы, выполненной в ТСН-2001.
Срок, период выполнения работы, оказания услуги – 2 года
Расчет стоимости (по зданиям)**
**Расчет стоимости заполняется Участником исходя из предлагаемой им стоимости, определенной
путем применения понижающего коэффициента, и на основании Приложения 1 к Техническому
заданию.
№п/п
Наименование зданий
Инв.№ Здания
Стоимость работ в
год/руб
с учетом НДС
1
2
3
n..
ИТОГО
ВСЕГО с учетом НДС
Предлагаемая стоимость к открытому запросу предложений в отношении выполнения
работ по техническому обслуживанию лифтов на объектах ОАО «Аэрофлот» не
превышает в год
_________________руб.__________коп. в том числе НДС
18%_____________________руб.
Указанная стоимость включает все расходы Оферента, связанные с выполнения
работ по техническому обслуживанию лифтов на объектах ОАО «Аэрофлот», в
соответствии с Техническим заданием Заказчика и неизменна в течение всего периода,
определенного настоящей Документацией.
Наименование организации _________________
Руководитель организации ___________________ ( подпись, Ф.И.О)
Приложение № 4
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту оборудования и щитов управления сетей
внутреннего противопожарного водопровода зданий ОАО «Аэрофлот»
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №______
г. Москва
«____»_____________20___г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее ОАО «Аэрофлот»), в лице директора департамента строительства и эксплуатации зданий
и сооружений Шарикова Андрея Леонидовича, действующего на основании Доверенности
№ Д-892/13 от 30.12.2013г., именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны
и _____________________________ (далее – _______________), в лице ________________
________________________________________________________________, действующего
на основании ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы
по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования и щитов
управления сетей внутреннего противопожарного водопровода (далее – внутренний
противопожарный водопровод) на объектах Заказчика, согласно технического
задания (приложение 1 к настоящему Договору).
1.2 Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить согласованную
цену в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Подрядчик обязан:
2.1.1 Представить свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске
к работам, подлежащим выполнению в рамках настоящего Договора, паспорта
и сертификаты на применяемые материалы, оборудование и комплектующие
изделия (копии).
2.1.2 Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном
техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору) и настоящим
Договором, сдать их Заказчику в установленные сроки.
2.1.3 Производить работы на объектах Заказчика с периодичностью, установленной
Перечнем работ по эксплуатации и техническому обслуживанию внутреннего
противопожарного водопровода (приложение 2 к настоящему Договору)
и в соответствии с планом-графиком технического обслуживания (приложение
9 к настоящему Договору).
2.1.4 Разработать и предоставить Заказчику на утверждение в течение 10 календарных
дней с даты подписания настоящего Договора график производства работ по
эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования и щитов управления
сетей внутреннего противопожарного водопровода зданий на объектах Заказчика.
2.1.5 Разработать и предоставить Заказчику на согласование в течение 10 календарных
дней с даты подписания настоящего Договора типовой регламент по эксплуатации
и техническому обслуживанию оборудования и щитов управления сетей
внутреннего противопожарного водопровода зданий.
2.1.6 Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора своего
представителя, ответственного за выполнение работ по настоящему Договору,
с указанием предоставленных ему полномочий и информировать об этом Заказчика
в письменном виде. Подрядчик гарантирует получение согласия на обработку
Заказчиком персональных данных работников, информация о которых передается
Заказчику в рамках Договора.
2.1.7 Обеспечить нахождение своих работников на объектах Заказчика в чистой
аккуратной специальной одежде, обуви и других средствах индивидуальной
защиты.
2.1.8 Перед началом работ по настоящему Договору оформить допуск работников
Подрядчика согласно правилам охраны труда, техники безопасности и другим
нормативным документам.
2.1.9 Ежедневно до начала проведения работ по техническому обслуживанию
внутреннего противопожарного водопровода согласовывать место, время, характер
работ с представителем Заказчика.
2.1.10 Провести все работы по настоящему Договору работниками, квалификация
которых соответствует сложности обслуживаемого оборудования, установленного
на объектах Заказчика, под контролем представителей Заказчика.
2.1.11 При выполнении работ по настоящему Договору соблюсти внутриобъектовый
режим, требования правил охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, действующие на объектах Заказчика.
2.1.12 Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими
в период проведения работ нормативными документами, постановлениями,
нормами и правилами по охране труда, технике безопасности и иными
применимыми требованиями и регламентами выполнения работ, указанными
в п.1.1 настоящего Договора, предписаниями и распоряжениями официальных
учреждений, инстанций и отраслевых организаций, а также требованиями
представителя Заказчика, оформленными в письменном виде.
2.1.13 Выполнить работы своими силами и средствами, из своих расходных материалов
и комплектующих изделий, или привлечь для выполнения работ субподрядчиков
и поставщиков. Письменно согласовать с Заказчиком выбор субподрядчика
и поставщика, предмет договора с ними до его подписания. При этом стоимость
работ по настоящему Договору не меняется.
2.1.14 Обеспечить наличие расходных материалов и комплектующих изделий
на собственном складе на весь период действия настоящего Договора в количестве
необходимом для проведения регламентных работ по техническому обслуживанию
и ликвидации аварийных ситуаций.
2.1.15 Нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение
субподрядчиками
работ
и/или
поставщиками
поставки
материалов
и комплектующих изделий по настоящему Договору, а также полную
материальную ответственность за нанесенный ущерб при выполнении работ
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.16 Нести все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору,
в том числе получением лицензий, сертификатов на материалы, комплектующие
изделия, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.17 Разрабатывать и направлять Заказчику технические заключения на пришедшее
к неработоспособному состоянию оборудование внутреннего противопожарного
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
водопровода.
Производить ремонт оборудования внутреннего противопожарного водопровода
на объектах в установленные сроки, в соответствии с письменной заявкой
Заказчика на выполнение ремонтных работ (по форме приложения 5 к настоящему
Договору).
Вести Журнал регистрации работ по эксплуатации, техническому обслуживанию
и ремонту оборудования внутреннего противопожарного водопровода (по форме
приложения 6 к настоящему Договору) и фиксировать все проведенные работы
своим представителем, ответственным за выполнение работ по настоящему
Договору.
В течение 7 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора
направить Журнал регистрации работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту оборудования внутреннего противопожарного
водопровода (по форме приложения 6 к настоящему Договору) представителю
Заказчика.
Обеспечить
круглосуточную
техническую
поддержку
внутреннего
противопожарного водопровода объектов Заказчика.
При возникновении аварийных ситуаций на внутреннем противопожарном
водопроводе ликвидировать аварии в разумный срок, но не более 24 часов
с момента получения уведомления от Заказчика. Контактный телефон
представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ по настоящему
Договору _________________.
Немедленно известить Заказчика при обнаружении:

неисправностей,
влияющих
на
работоспособность
оборудования
внутреннего противопожарного водопровода;

иных обстоятельств, возможных неблагоприятных для Заказчика
последствий выполнения указаний его представителя по исполнению работ,
угрожающих годности или качеству результатов выполняемых работ, либо
создающих невозможность их завершения в срок.
Производить ежемесячную сдачу выполненных работ по эксплуатации
и техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода
по акту приема-передачи выполненных работ (по форме приложения 7
к настоящему Договору), на основании ведомости договорной цены (приложение
4 к настоящему Договору), в соответствии с техническим заданием (приложение
1 к настоящему Договору).
Произвести сдачу выполненных работ по ремонту оборудования внутреннего
противопожарного водопровода по акту приема-передачи выполненных работ
(по форме приложения 7 к настоящему Договору), акту о приемке выполненных
работ (унифицированная форма №КС-2) на основании письменной заявки
Заказчика на выполнение ремонтных работ (по форме приложения 5 к настоящему
Договору).
Устранить безвозмездно (за свой счет) все недостатки, выявленные при
подписании актов приема – передачи выполненных работ (по форме приложения
7 к настоящему Договору) в разумные сроки, но не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента получения замечаний от Заказчика в письменном
виде.
Устранить безвозмездно (за свой счет) все недостатки расходных материалов,
комплектующих изделий и оборудования, результатов работ, выявленные в период
гарантийного срока эксплуатации, установленного предприятием-изготовителем,
в разумные сроки, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
получения уведомления от Заказчика в письменном виде.
2.1.28 Осуществить в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
внутреннего противопожарного водопровода систематическую, а по завершении
работ окончательную уборку на объектах и вывоз мусора и отходов.
2.1.29 Обеспечить надлежащую сохранность расходных материалов, комплектующих
изделий и оборудования, инструмента, техники и другого имущества, в том числе
переданного Заказчиком по двухстороннему акту, составленному в произвольной
форме, в течение всего периода проведения работ по настоящему Договору.
2.1.30 Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан представить
Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая
конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов
(по форме приложения 10 к настоящему Договору), с предоставлением
подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников,
в т. ч. конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов
Подрядчика, последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика
с приложением подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора
(расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных дня
до даты расторжения.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1 Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора своего
представителя, ответственного за контроль исполнения работ по настоящему
Договору, известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием
предоставленных ему полномочий.
2.2.2 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы
в соответствии с настоящим Договором.
2.2.3 Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ
по настоящему Договору, путем составления акта, протокола или предписания.
2.2.4 Оказать содействие в допуске техники и работников Подрядчика (согласно
утвержденному Подрядчиком списку) на объекты с оформлением пропусков
за счет самого Подрядчика.
2.2.5 При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ
в случае, указанном в п. 2.1.23 настоящего Договора, рассмотреть вопрос
о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение
о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков
и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно
и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.3. Подрядчик имеет право:
2.3.1 Требовать своевременной приемки работ Заказчиком по настоящему Договору
и документации, оформленной в установленном порядке и в соответствии
с разделом 3 настоящего Договора.
2.3.2 Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом
4 настоящего Договора.
2.3.3 Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ
в рамках настоящего Договора.
2.4
Заказчик имеет право:
2.4.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
2.4.2 Осуществлять контроль за объемом, сроками и регламентами выполнения работ.
2.4.3 Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ
по настоящему Договору.
2.4.4 Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств
в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору)
и настоящим Договором.
2.4.5 Требовать производить испытание оборудования, комплектующих изделий, для
подтверждения поставленного товара представленным сертификатам соответствия,
техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их происхождение,
номенклатуру и технические характеристики до его установки на объекте.
2.4.6 Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
по настоящему Договору работ, учет всех выявленных нарушений и отступлений
от технического задания (приложение 1 к настоящему Договору).
2.4.7 Подтверждать проведение работ в установленные сроки и в полном объеме
в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования внутреннего противопожарного водопровода (приложение
6 к настоящему Договору).
2.4.8 При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения
работ, определенных техническим заданием (приложение 1 к настоящему
Договору), отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных
технической документацией и в обязательных для Сторон нормативных
документах,
представитель
Заказчика
дает
предписание
Подрядчику
о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки
устранения этих нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись
в Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования внутреннего противопожарного водопровода (приложение
6 к настоящему Договору).
2.4.9 Отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим
Договором.
2.4.10 Исключить из технического задания (приложение 1 к настоящему Договору)
объекты на основании Заявки на исключение объекта (по форме приложения
11 к настоящему Договору). Каждый объект оформляется отдельной Заявкой.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования внутреннего
противопожарного водопровода производится на основании:
 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», принят Государственной Думой
04.07.2008;
 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;
 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
 СП
10.13130.2009
«Системы
противопожарной
защиты.
Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
 «Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода» ФГУ
ВНИИПО МЧС России, Москва 2005 г.
 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);
 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);
 «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок»;





Государственных стандартов (ГОСТ);
Строительных норм и правил (СНиП);
Норм пожарной безопасности (НПБ);
Санитарных правил и норм (СанПиН);
других регламентирующих документов.
3.2 Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию считаются принятыми
с момента подписания Сторонами акта приема - передачи выполненных работ
(по форме приложения 7 к настоящему Договору). При отказе от подписания акта приема - передачи
выполненных работ одной из Сторон об этом делается в нем отметка. Основания для отказа излагаются
отказавшимся лицом в указанном акте, либо для этого составляется отдельный документ.
3.3 Перед началом ремонтных работ назначенный представитель Заказчика оформляет,
утверждает у Заказчика и направляет Подрядчику письменную заявку на выполнение
ремонтных работ (по форме приложения 5 к настоящему Договору).
3.4 Для производства ремонтных работ утверждаются двухсторонние дефектные акты,
графики производства работ, локальные сметы, в которых указывается стоимость
ремонтных работ и стоимость расходных материалов. Локальные сметы составляются
на основании сметно-нормативной базы ТСН-2001г, с применением коэффициентов
пересчета, утвержденных ОАО МЦЦС «Мосстройцены».
После согласования и утверждения Заказчиком указанных выше документов
Подрядчик приступает к производству работ.
3.5 Работы по ремонту считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта
приема-передачи выполненных работ (по форме приложения 7 к настоящему
Договору) и акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2)
на основании заявки на выполнение ремонтных работ (по форме приложение
5 к настоящему Договору). При отказе от подписания вышеуказанных актов одной
из Сторон об этом делается в нем отметка. Основания для отказа излагаются
отказавшимся лицом в указанном акте, либо для этого составляется отдельный
документ.
3.6 Подрядчик представляет Заказчику копии платежных документов (счетов-фактур
и товарных накладных) по факту закупки материалов и комплектующих изделий,
заверенных Подрядчиком и согласованных Заказчиком одновременно с актом приемапередачи выполненных работ (по форме приложения № 7 к настоящему Договору)
и актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2).
3.7 Отчетным периодом по настоящему Договору принят один календарный месяц.
3.8 Документы на оплату выполненных работ по эксплуатации и техническому
обслуживанию принимаются Заказчиком не позднее последнего рабочего дня
отчетного месяца. Документы на оплату выполненных работ принимаются только при
условии наличия подписанных обеими Сторонами актов приема-передачи
выполненных работ (по форме приложения 7 к настоящему Договору). В случае
не поступления документов на оплату до указанной даты прием документов, а также
их оплата автоматически переносятся на следующий календарный период.
3.9 Документы на оплату выполненных ремонтных работ принимаются Заказчиком
не позднее 25 числа отчетного месяца. Документы на оплату выполненных работ
принимаются только при условии наличия заявок на ремонт (по форме приложения
5 к настоящему Договору), подписанных обеими Сторонами актов приема-передачи
выполненных работ (по форме приложения 7 к настоящему Договору), акта о приёмке
выполненных работ (унифицированная форма №КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) и копий платежных
документов, в соответствии с п. 3.6. В случае не поступления документов на оплату
до указанной даты прием документов, а также их оплата автоматически переносятся
на следующий календарный период.
3.10 В течение 7 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора
и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном объёме
подписывается двусторонний акт о закрытии Договора (по форме приложения
8 к настоящему Договору).
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Стоимость работ по настоящему Договору определяется протоколом согласования
договорной цены (приложение 3 к настоящему Договору) на основании ведомости
договорной цены (приложение 4 к настоящему Договору) и не превышает
__________________ (________________________), в том числе НДС 18% ___________ руб.
Указанная сумма включает стоимость эксплуатации, технического обслуживания,
ремонта, комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для выполнения
работ по настоящему Договору.
4.2 Оплата за выполненные работы по эксплуатации и техническому обслуживанию
внутреннего противопожарного водопровода осуществляется Заказчиком ежемесячно
в соответствии с протоколом согласования договорной цены (приложение
3 к настоящему Договору) и ведомостью договорной цены (приложение
4 к настоящему Договору) на основании подписанных Сторонами актов приема передачи выполненных работ (по форме приложения 7 к настоящему Договору),
в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами
указанного акта, и получения Заказчиком счетов и счетов-фактур, при соблюдении
п.3.8 настоящего Договора, путём безналичного перечисления денежных средств на
расчётный счёт Подрядчика.
4.3 Оплата за выполненные ремонтные работы осуществляется Заказчиком на основании
подписанных заявок на ремонт (по форме приложения 5 к настоящему Договору)
в пределах подписанных Сторонами дефектных актов, локальных смет, графика
производства работ по ремонту, актов о приемке выполненных работ
(унифицированная форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат
(унифицированная форма №КС-3), актов приема-передачи выполненных работ
(по форме приложения 7 к настоящему Договору) в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента получения от Подрядчика счетов и счетов-фактур путём
безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, при
условии соблюдения п.3.9 настоящего Договора.
4.4. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном объеме и
надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. По окончании срока действия настоящего Договора Заказчик не возмещает
Подрядчику разницу между общей стоимостью Договора, указанной в п.4.1,
и стоимостью фактически выполненных Подрядчиком работ, включающей в себя
стоимость оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов,
использованных для выполнения работ по Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного
Подрядчику таким неисполнением/ ненадлежащим исполнением, обязательств, кроме
случаев просрочки оплаты выполненных работ.
5.2 В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных
настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о просрочке
оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента
получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате,
Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,05 %
от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день
просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.
5.3 Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение убытков,
причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ
(установленного оборудования).
5.4 Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу Заказчика
или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/
бездействия Подрядчика (его работников/ субподрядчиков).
5.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных
им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы и оборудование
определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя), но в любом
случае не может составлять менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта
приемки
соответствующих
работ,
при
которых
были
использованы
материалы/установлено оборудование.
5.6 Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку на объекте Заказчика)
материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц или не прошедших
надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить Заказчику убытки,
причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком.)
соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких материалов
и оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков - 10
календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения
действия настоящего Договора.
5.7 В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств (сроков,
установленных графиком производства работ) Заказчик вправе потребовать уплаты пени
в размере 0,05 % от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных
обязательств (работ) за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты начала
просрочки выполнения обязательства и уплачивается Подрядчиком при условии
направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
5.8 Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов, выявленных
в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока,
установленного на результаты работ, который составляет 12 месяцев с даты
подписания актов приема - передачи выполненных работ (по форме приложения
7 к настоящему Договору).
5.9 В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков
устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени
в размере 10 % от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется с даты начала
просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при условии
направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
5.10 Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в связи
с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение порядка
производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью
компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения
соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют
также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
5.11 Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками,
субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников
(субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан
самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также
возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него
уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами в течение
10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения
действия настоящего Договора.
5.12В случае, если в результате действия/бездействия Подрядчика (его субподрядчиков)
или в результате воздействия дефекта результатов работ/оборудования, возникшего
в результате действий/ бездействия Подрядчика (его субподрядчиков), здоровью или
жизни иных людей будет нанесен вред (в т.ч. в течение гарантийного срока
на результаты работ), Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные
им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как
в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных
санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными органами
в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня
получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта
действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
5.13В случае просрочки выполнения работ чем на 30 календарных дней Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от приемки результатов работ, расторгнуть Договор,
а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20% от стоимости работ и
возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. Датой отказа от приемки
работ/расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления
Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не может
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе,
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения
законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой
стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты
и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования
и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются
ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов
и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия
Затронутой стороны и/или третьих лиц.
6.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных
дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону
об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку
их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору,
за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких
обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана
в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока
исполнения обязательств по Договору.
6.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает
Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
6.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом или
организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
6.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору
на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом
разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились
об ином.
6.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более 1 (одного) месяца,
то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать
расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой
Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или
он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном
исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только
частичное исполнение Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств,
но не позднее «__» _____ 20__ года.
7.2 Период выполнения работ устанавливается с «01» февраля 2015 года по «31» января
2017 года.
7.3 Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями
и скрепленного печатями обеих Сторон.
8. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором
прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке.
Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного
представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения
об изменении или расторжении Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке
по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного
уведомления о расторжении не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора.
8.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний
уплачивает неустойку в размере 5 % от стоимости невыполненных работ по Договору
и возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора
и не покрытые неустойкой.
8.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты расторжения Договора.
8.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до даты расторжения.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.
Стороны
обязуются
не
разглашать
конфиденциальную
информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется
принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной
конфиденциальной информации.
9.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим:
коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом
информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей
ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально»
с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
9.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4.
Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой
наступление ответственности за ее разглашение.
9.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока
действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего
Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры,
указанные в п.10.1, в досудебном (претензионном) порядке.
10.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается
мотивированное требование заявителя.
10.4. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
10.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении
требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней
с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1.Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком
в форме безотзывной банковской гарантии по форме приложения 12 к настоящему
Договору, не позднее 10 календарных дней с момента подписания настоящего
Договора.
11.2. Банковская гарантия оформляется на 30% от общей стоимости работ по настоящему
Договору.
11.3.Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана Банком или иной кредитной
организацией, и соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
11.4.В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана
сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему
Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте
11.2. настоящего Договора.
11.5.Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор,
включая указание на стороны настоящего Договора, название предмета настоящего
Договора.
11.6.Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка
с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают
его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
11.7.Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего Договора
должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора.
11.8.В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых
работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить безотзывную
банковскую гарантию.
11.9.В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать,
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же
условиях и в том же размере, которые, указаны в настоящей статье Договора.
11.10. Расходы на получение Банковской гарантии относятся на счет Подрядчика.
11.11. В случае нарушения Подрядчиком условий статьи 11 (Обеспечение исполнения
Договора) настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор
в одностороннем внесудебном порядке без компенсации Подрядчику затрат
и расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора, уведомив об этом
Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом, Подрядчик обязан
возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением Договора.
11.12. Оригинал Банковской гарантии после оформления направляется Заказчику
и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,
переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
12.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских
реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить об этом другую
Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны
указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны
с даты их получения.
12.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,
изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо
не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном
виде, в адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением
о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут
передаваться по e-mail. Уведомления, сообщения или информация, переданные
посредством e-mail, считаются доставленными с момента их направления,
а направленные курьером или по почте - с момента их получения адресатом.
Указанные уведомления могут быть продублированы по факсу указанному в разделе
13 настоящего Договора.
12.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
12.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – Техническое задание;
Приложение 2 – Перечень работ по эксплуатации техническому обслуживанию
внутреннего противопожарного водопровода;
Приложение 3 – Протокол согласования договорной цены;
Приложение 4 – Ведомость договорной цены;
Приложение 5 – Форма заявки на выполнение ремонтных работ;
Приложение 6 – Форма журнала регистрации работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту оборудования внутреннего
противопожарного водопровода (форма);
Приложение 7 – Форма акта приема-передачи выполненных работ;
Приложение 8 – Форма акта о закрытии договора;
Приложение 9 - План-график технического обслуживания;
Приложение 10 - Форма для заполнения информации о контрагенте;
Приложение 11 – Форма заявки на исключение объекта;
Приложение 12 – Форма банковской гарантии.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ОАО «Аэрофлот»
Подрядчик:
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
Приложение 1
к Договору №_____ от _______________20__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
Перечень основных требований
п/п
Содержание требований
1
2
3
4
5
6
7
8
9
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
Приложение 3
к Договору №_____ от _______________20___г.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика, _____________________
действующий на основании ________________________, с одной стороны, и от лица
Подрядчика, _______________________, действующий на основании ____________,
с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение
о нижеследующем:
Общая стоимость Работ по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования/системы/сети/т.д. на Объекте(ах) Заказчика не превышает _____________,
в том числе:
1. Стоимость Работ _____________________________________________________.
2. Стоимость Работ _____________________________________________________.
…
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
Приложение 4
к Договору №_______ от _______________20__г.
ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
№
п/п
Наименование зданий
.Инв. № здания
Стоимость работ, руб.
в год с НДС
1.
1.1.
1.2.
…
2.
2.1
2.2
Итого по техническому обслуживанию
объектов, в год
в том числе НДС
Стоимость ремонтных работ на объектах,
в год
в том числе НДС
Итого за весь комплекс работ, в год
в том числе НДС
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
Приложение 5
к Договору №____ от _______________20___г.
___________________________
___________________________
___________________________
ЗАЯВКА №_____ на выполнение ремонтных работ
от «_____» _______________ 20___г.
В соответствии с Договором №_____ от __________. прошу произвести ремонтные
работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Инвентарный номер №_______________________________, находящийся по адресу:
___________________________________________________________________________.
Срок исполнения работ _______________ .
Согласовано:
Должность_______________________ ФИО
От Заказчика:
________________________________
________________________________
________________________________
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
Приложение 6
к Договору №_____ от _______________20___г.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ
по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования
внутреннего противопожарного водопровода
№
п/п
Наименование
объекта
Состав
проводимых
работ
Дата,
проведения
работ
Подрядчик
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
Примечание
Приложение 7
к Договору №_____ от _______________20___г.
АКТ №___
приема-передачи выполненных работ
«__»____________ 20____г.
Мы, нижеподписавшиеся:
- Подрядчик ______________ в лице _______________________________, и
- Заказчик ________________ в лице _________________________________ с другой
стороны,
составили
настоящий
Акт
о
том,
что__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
выполненные за _______________ месяц по Договору №________ от __________ .
Стоимость выполненных работ составила:
_______________________________________________________ руб._________ коп.,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % _________________________________________ руб. _______ коп.
Работы выполнялись согласно_________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Примечание
_________________________________________________________________________.
Заказчик не имеет претензий к выполненному объему работ, их качеству и срокам
выполнения.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчётов между Заказчиком и
Подрядчиком.
Согласовано от Заказчика:
Должность _________________________ ФИО
Должность _________________________ ФИО
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
Приложение 8
к Договору №_____ от _______________20___г.
АКТ
о закрытии Договора
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________и представителя Подрядчика:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы
по_________________________________________________________________________________________
________________________________________________
по
Договору
№
_____
от
_________________г.
Работы выполнены в полном объеме согласно ________________________________
________________________________________________________________________.
Стоимость выполненных работ составила: ________________________________ руб.
______________________________________________________ руб. _________ коп. ,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % ____________________________________________ руб. _______ коп.
Указанная сумма включает стоимость ___________________________________________
___________________________________________________________________________ по
настоящему Договору.
Работы выполнены с надлежащим качеством и с периодичностью, в соответствии с
Техническим заданием.
Все взаиморасчеты между Сторонами произведены полностью. Стороны взаимных
претензий друг к другу не имеют.
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
Приложение 9
к Договору №_____ от _______________20__г.
ПЛАН-ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА
с «01» февраля 2015г. по «31» января 2017г.
1
2
3
…..
М - работы по техническому обслуживанию - ежемесячно;
Г - работы по техническому обслуживанию - раз в год.
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
январь
декабрю
ноябрь
октябрь
сентябрь
2017
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
декабрю
ноябрь
октябрь
сентябрь
2016
август
июль
июнь
май
апрель
Наименование
зданий
март
№пп
февраль
2015
Приложение 10
к Договору №____ от ___________20___
г.
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИНН
ОГРН
Орган и номер
Фамилия,
документа,
Наименование
Код
имя,
удостоверяющего
контрагента ОКВЭД
отчество
личность
руководителя
руководителя
Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия и иные существенные
условия)
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
№
Номер и
дата
Предмет
договора
Цена
(млн.
руб.)
Срок
действия
Иные
существенные
условия
ИНН
ОГРН
Руководитель/
Серия и номер
участник/
Информация о
Адрес места
документа,
акционер/
подтверждающих
Наименование/ нахождения/ удостоверяющего
бенефициар/
документах
ФИО
адрес
личность (или
данные об
(наименование,
регистрации
физического
исполнительном реквизиты и т.д.)
лица)
органе
1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
…
1.2
1.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в
отношении учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных
бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента
Печать
________________________________ /дата/
Подпись
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
________________А.Л. Шариков
М.П.
От Подрядчика:
_________________
М.П.
Приложение 11
к Договору №_____ от _______________20__г.
ЗАЯВКА №_____ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
от «_____» _______________ 20___г.
Прошу исключить объект____________________________ (название объекта, инвентарный
номер, адрес объекта, название департамента)
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________ из технического задания (Приложение 1 к
Договору) в соответствии с Договором №_______ от _________ г.
От Заказчика:
__________________ __________________ ___________
(должность)
(подпись)
ФИО
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________
М.П.
Приложение 12
к Договору №_____ от _______________20__г
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______
г. Москва
«__»______________
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице
_______________________,
действующего
на
основании
Устава,
извещено
о
том,
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
______________________________ действующего на основании Устава и Открытое акционерное
общество «Аэрофлот - российские авиалинии», именуемое в дальнейшем «Бенефициар», в лице
___________________________, действующего на основании _______________, заключили Договор
_______________________________________.
1. По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство выплатить
Бенефициару по его первому требованию денежную сумму, не превышающую
_______________________, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом
своих обязательств по Договору.
2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии ограничены
суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.
3. Настоящая банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу с момента выдачи
банковской гарантии и действует по ________________ включительно.
4. Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней не могут
быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия Гаранта.
5. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по
настоящей банковской гарантии в случае своевременного уведомления Бенефициаром Гаранта об
изменениях и дополнениях Договора. Бенефициар уведомляет Гаранта обо всех изменениях и
дополнениях, вносимых в Договор, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу
изменений и дополнений Договора.
6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по
Договору, Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств
по договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, по первому
требованию Бенефициара, произвести оплату суммы убытков и (или) неустойки, исчисленной в
соответствии с условиями Договора, но не свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей
банковской гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления письменного
требования Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии с указанием конкретных
фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору,
приложением
документов,
подтверждающих
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Подрядчиком обязательств по Договору, и расчета суммы неустойки.
7. Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии должно быть
направлено Гаранту по адресу, указанному в пункте 13 настоящей банковской гарантии, с
приложением копии банковской гарантии и копии претензии Бенефициара к Принципалу о
невыполнении им условий Договора. Претензия составляется Бенефициаром в произвольной
форме, копии заверяются печатью Бенефициара.
8. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненными надлежащим
образом с момента зачисления денежных средств на банковский счет Бенефициара.
9. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если заявление Бенефициара с
требованием платежа по настоящей банковской гарантии будет предъявлено Гаранту по
окончании срока действия настоящей банковской гарантии.
10. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с:
 уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская гарантия;
 истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия;
 вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии и
возвращения её Гаранту.
11. Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей банковской гарантии или
связанные с ней, неурегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
13. Реквизиты и адрес Гаранта:
________________Инициалы, фамилия
_____________________Инициалы, фамилия
________________Инициалы, фамилия
_____________________Инициалы, фамилия
От Заказчика:
Директор департамента строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
От Подрядчика:
________________А.Л. Шариков
М.П.
_________________А
М.П.
Приложение 5
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования и щитов управления
сетей внутреннего противопожарного водопровода зданий ОАО «Аэрофлот»
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
О
№
НН
Договор (реквизиты,
предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)
И
ГРН
О
аименование
контрагента
Н
К
амилия, имя,
од
отчество
ОКВЭД
руководителя
Ф
рган и
номер
документа,
удостоверя
ющего
личность
руководител
я
С
№
Н
омер и дата
П
редмет
договора
Ц
ена
(млн.
руб.)
рок
действия
С
И
ные
существенные
условия
И
НН
ГРН
Н дрес места
О
аименование/ нахождения/
ФИО
адрес
регистрации
1
.1
1
.1.2
1
.1.3
1
.1.3.1
1
.1.3.2
…
1
.2
1
.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в
отношении учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных
бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента ________________________________ /дата/
Печать
Подпись
От Заказчика:
____________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
От Исполнителя:
______________________
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
ерия и номер
А документа,
удостоверяю
щего
личность
(или
физического
лица)
И
нформация
Р
о
уководитель/ подтвержд
участник/
ающих
акционер/
д
бенефициар/
окументах
данные об
(наименова
исполнительн
ние,
ом органе
р
еквизиты и
т.д.)
Приложение 6
к Открытому запросу предложений
в отношении выполнения работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту оборудования и щитов управления сетей
внутреннего противопожарного водопровода зданий ОАО «Аэрофлот»
Расписка
процедуры открытого запроса предложений:
«___________________________________________»
(Оформлено на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)
Дата, исх. Номер
в конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»
на право заключения с ОАО «Аэрофлот» договора на выполнение
работ______________________________________________________________________
__
1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения
вышеупомянутого договора (приложение 3), а также применимые к данной процедуре
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
_______________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой
формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер
контактного
телефона)
в
лице,
_____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица))
сообщает о согласии представить заявку на участие в запросе предложений на
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую
заявку на участие в запросе предложений.
2. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), что
в отношении ______________________________________________________________
(наименование участника запроса предложений (для юридических лиц), наименование
индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса
предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
4. В случае, если по итогам в запроса предложений Заказчик предложит нам заключить
договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в
соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и
условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 3 (три) календарных дня
со дня направления данного договора в наш адрес.
5. В случае, если мы будем признаны участником запроса предложений, который
сделал следующее за победителем предложение о цене договора, а победитель запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся
подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе
предложений и нашим предложением о цене договора.
6. В случае, если мы будем признаны единственным участником запроса предложений,
мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями
документации о запросе предложений и по начальной (максимальной) цене договора,
указанной в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе
предложений.
7. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о
заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от
заключения договора, являющихся предметом запроса предложений, мы согласны с
включением сведений о ______________________________________________________
(наименование участника запроса предложений)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений,
согласно описи на _____стр.
9. Реквизиты:
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ______, факс ______
Электронный адрес:
Получатель: л/с
ОГРН
ИНН
КПП
БИК
р/сч, наименование банка
________________________________
_____________________
_________________
(должность руководителя Участника)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«
» ____________ 20__ г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа