close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
ОАО «Аэрофлот»
Д.Ю.Галкин
«
» ________________ 2014 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса на право заключить договор
на выполнение работ по техническому обслуживанию внутреннего газопровода
и газового оборудования тренажера пожаротушения
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
Москва 2014 г.
Оглавление
1. Термины и определения…………………………………………………………………..3
2. Требования к выполнению работ, оказанию услуг……………………………………...3
3. Цена договора………………………………………………………………………………3
4. Разъяснения………………………………………………………………………………...3
5.Изменения………………………………………………………………………………...…4
6. Требования к конкурсной заявке………………………………………………………….4
7. Требования к описанию предмета конкурса……………………………………………..7
8. Подача конкурсных заявок………………………………………………………………..7
9. Отзыв и изменение…………………………………………………………………………8
10. Срок действия……………………………………………………………………………..8
11. Требования к участникам конкурса, подтверждение соответствия…………………...8
12. Рассмотрение заявок и подведение итогов……………………………………………..9
13 Критерии оценки и сопоставления заявок……………………………………………….9
14. Порядок оценки и сопоставления заявок………………………………………………10
15 Последствия признания конкурса несостоявшимся…………………………………...10
16. Сроки подписания договора…………………………………………………………....11
17. Иные сведения и требования………………………………………………………..…..11
18. Приложения…………………………………………………………………………..…..14
Приложение 1. Анкета участника .................................................................................14
Приложение 2. Расписка……………………………………………………………..….16
Приложение 3. Техническое задание ............................................................................18
Приложение 4. Коммерческое предложение ................................................................25
Приложение 5. Информация о контрагенте ………………………………….………..26
Приложение 6. Проект договора ....................................................................................27
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Термины и определения
1.1. Термины и определения, используемые по тексту настоящей Конкурсной
документации, установлены в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг
Открытого акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии», утвержденного
решением Совета директоров (протокол № 13 от «30» января 2014 г.) (далее – Положение о
закупках).
2. Требования к выполнению работ, оказанию услуг
2.1. Срок, период выполнения работы, оказания услуги – c 01.09.2014 по 31.08.2015.
2.2. Требования к качеству, техническим характеристикам работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям Заказчика установлены Техническим заданием (Приложение 3).
2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ,
услуг, установлены Техническим заданием (Приложение 3).
2.4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работы, оказания услуги
установлены Техническим заданием (Приложение 3), Проектом договора (Приложение 6)
и настоящей Конкурсной документацией.
3. Цена договора
3.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 209 600 (Один миллион
двести девять тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС.
3.2. В своей конкурсной заявке участник должен указать понижающий коэффициент
в формате сотых долей (например 0,00), применяемый к максимальной цене, указанной
в настоящей Конкурсной документации.
3.3. Форма, сроки и порядок оплаты работы, услуги установлены Проектом договора
(Приложение 6)
3.4. Условия платежей и форма оплаты установлены Проектом договора
(Приложение 6).
3.5. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом всех расходов, в т.ч.
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей) установлен Проектом договора (Приложение 6)
3.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
исполнителями, подрядчиками, а также порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате
заключенного договора установлены Проектом договора (Приложение 6).
4. Разъяснения
4.1. Любой Участник конкурса вправе направить Заказчику в письменной форме
запрос о разъяснении положений настоящей Конкурсной документации. Запросы
участников принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации по
адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1, ул. Авиационная, стр. 6,
здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 10:00 по
16:00 (время московское) или в форме электронного документа по e-mail:
[email protected]
4.2. Дата начала предоставления Участникам конкурса разъяснений положений
настоящей Конкурсной документации: со дня размещения извещения о проведении
открытого конкурса на официальном сайте.
4.3. Дата окончания предоставления Участникам конкурса разъяснений положений
настоящей Конкурсной документации: не позднее, чем 5 (Пять) рабочих дней до дня
окончания подачи конкурсных заявок.
4.4. Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений настоящей Конкурсной документации, если указанный
запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня окончания
подачи конкурсных заявок.
4.5. Разъяснение положений настоящей Конкурсной документации должно быть
размещено Заказчиком на официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня предоставления
указанных разъяснений.
4.6. Разъяснение положений настоящей Конкурсной документации не должно
изменять ее суть.
5. Изменения документации и отказ от проведения открытого конкурса
5.1. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи конкурсных
заявок, Заказчик вправе по своей собственной инициативе, либо в ответ на запрос о
разъяснении со стороны Участника конкурса, принять решение о внесении изменений в
настоящую Конкурсную документацию, разместив дополненную или измененную
документацию на официальном сайте. При этом срок подачи конкурсных заявок должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений
или дополнений в настоящую Конкурсную документацию до даты окончания подачи
конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.
5.2. Изменение предмета конкурса не допускается.
5.3. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в
срок не позднее даты вскрытия конкурсных заявок, указанной в п. 8.8. настоящей
Конкурсной документации.
6.
Требования к конкурсной заявке
6.1. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить конкурсную заявку,
оформленную в полном соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации.
6.2. Участник конкурса подает конкурсную заявку в письменной форме в
запечатанном виде (конверте), не позволяющем просматривать содержимое конверта до
вскрытия в установленном порядке. При этом на таком конверте должно быть указано:
- наименование и адрес Заказчика в соответствии с настоящей Конкурсной
документацией;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника конкурса и
его почтовый адрес;
- наименование конкурса, на участие в котором подается конкурсная заявка.
6.3. Конкурсная заявка в обязательном порядке должна содержать:
6.3.1 анкету Участника по установленной настоящей Конкурсной документацией
форме (оригинал) (Приложение 1), содержащую сведения и документы об Участнике
конкурса, подавшем заявку, в двух экземплярах;
6.3.2 заполненную форму Расписки в соответствии с требованиями настоящей
Конкурсной документации (оригинал) (Приложение 2);
6.3.3 заполненную форму коммерческого предложения в соответствии с
требованиями настоящей Конкурсной документации (оригинал) (Приложение 4), и иные
предложения об условиях исполнения договора, в том числе:
– понижающий коэффициент в формате сотых долей (например, 0,00) применяемый к
начальной (максимальной) цене договора (см. п. 3.1), указанной в настоящей Конкурсной
документации;
– предложение о цене договора с учетом понижающего коэффициента;
– подтверждение о принятии Участником условий и редакции проекта договора
(Приложение 6);
– сроки выполнения работ или оказания услуг.
6.3.4 копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений
(нотариально заверенные копии) для юридических лиц;
или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона для индивидуальных предпринимателей;
или документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного
Участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право
конкретного Участника закупки участвовать в конкурсе от имени группы лиц, в том числе,
подавать конкурсную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать
протоколы, договор и т.п. (для группы лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки);
6.3.5 выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или
нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до
дня размещения в единой информационной системе (на официальном сайте заказчика и
(или) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении открытого
конкурса;
или
выписку
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки,
полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной
системе извещения о проведении открытого конкурса;
6.3.6 решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для Участника конкурса
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки, обеспечения исполнения
договора является крупной сделкой или письмо подтверждающее, что сделка не является
крупной для участника и решение об одобрении не требуется;
6.3.7 справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, выданную соответствующими подразделениями
Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма
конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенную копию);
6.3.8 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени Участника закупки
действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени Участника закупки, заверенную печатью Участника
закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника закупки или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника закупки, конкурсная заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
6.3.9 сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках работ, услуг. В случаях, предусмотренных Техническим
заданием (Приложение 3), также копии документов, подтверждающих соответствие работ,
услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к таким работам, услугам;
6.3.10 копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии);
6.3.11 в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к
лицензируемой деятельности, заверенные нотариально копии соответствующих лицензий,
патентов, сертификатов соответствий и т.п.;
6.3.12 подтверждение наличия необходимых ресурсов для выполнения принимаемых
на себя обязательств в соответствии с настоящей Конкурсной документацией;
6.3.13 копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о
прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период или копии налоговых
деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;
6.3.14 информация об аналогичных, ранее реализованных Участником, проектах по
тематике настоящей Конкурсной документации за последние три года;
6.3.15 заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии
аффилированности Участника закупки с работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими
родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры);
6.3.16 заверенные руководителем организации сведения в отношении всей цепочки
собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава
исполнительных органов по форме Приложения 5 к настоящей Конкурсной документации;
6.3.17 документ, подтверждающий отнесение Участника к субъектам малого и
среднего предпринимательства;
6.4. Конкурсная заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение, относящиеся к предмету настоящей закупки.
6.5. Все листы конкурсной заявки (тома заявки) должны быть прошиты и
пронумерованы. Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплена печатью Участника конкурсной процедуры (для юридических
лиц) и подписана Участником конкурсной процедуры или уполномоченным им лицом. При
этом ненадлежащее исполнение Участником конкурсной процедуры требования о том,
чтобы все листы конкурсной заявки и тома конкурсной заявки должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
Ненадлежащее исполнение Участником конкурсной процедуры требований о прошивке
листов конкурсной заявки и тома конкурсной заявки и предоставлении документов в составе
конкурсной заявки является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого
участника.
7.
Требования к описанию предмета закупки
7.1. Требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик осуществляется в соответствии с формой Технического задания
(Приложение 3) путем указания конкретных показателей, соответствующих требований к
качеству, техническим характеристикам товара (оборудования), работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара (оборудования), выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика, установленных Техническим заданием (Приложение 3). При этом
такое описание должно осуществляться на русском языке (за исключением показателей
товаров (оборудования), работ, услуг, указанных Заказчиком на ином языке, или указания
наименования производителя, марки (модели) товара) с использованием общепринятой
терминологии. Использование двусмысленных формулировок или указание альтернативных
показателей не допускается.
8.
Подача конкурсных заявок
8.1. Для участия в конкурсе Участник процедуры закупки подает конкурсную
заявку в срок, установленный настоящей статьей.
8.2. Участник процедуры закупки может представить конкурсную заявку
Заказчику лично, через своего полномочного представителя либо посредством почтового
отправления или курьерской службы.
8.3. Участник конкурса вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении
предмета конкурса (каждого лота конкурса).
8.4. Возможность подачи альтернативных предложений не предусмотрена.
8.5. Место подачи конкурсных заявок: Россия, 141426, Московская область, аэропорт
Шереметьево-1, корпус № 5, комн. 309, департамент управления закупочной деятельностью
ОАО «Аэрофлот».
8.6. Дата начала срока подачи конкурсных заявок: со дня размещения извещения о
проведении открытого конкурса на официальном сайте.
8.7. Дата окончания срока подачи конкурсных заявок: 2 июля 2014 года
до 12 часов 00 минут по московскому времени.
8.8. Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 03 июля 2014
года с 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 141441, г. Москва,
Международное ш., д. 31, стр. 1., пом. 6-90.
8.9. Конкурсные заявки принимаются Заказчиком:
по адресу: Россия, 141426, Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус
№ 5, комн. 309, департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот».
Ответственный за получение конкурсных заявок: Гарнов Алексей Викторович, телефон:
(499) 500-73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71; e-mail: [email protected]
8.10. В связи с наличием пропускного режима Участник должен письменно
обратиться к представителю Заказчика для оформления пропуска или связаться с ним по
телефону для вызова работника Заказчика, ответственного за получение конкурсных заявок.
8.11. Каждый конверт с конкурсной заявкой, поступившие в срок, указанный в
настоящей статье, регистрируется Заказчиком в течение одного рабочего дня с момента
поступления, и им присваивается регистрационный номер. При регистрации конкурсных
заявок в регистрационном журнале фиксируются сведения о способе подачи конкурсных
заявок и контактная информация Участника.
8.12. По требованию Участника процедуры закупки, подавшего конверт с конкурсной
заявкой, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и
времени его получения.
8.13. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного срока
представления конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее
Участнику закупки.
9.
Отзыв и изменение
9.1. Участник процедуры закупки, подавший конкурсную заявку, вправе изменить
или отозвать конкурсную заявку в любое время окончания срока подачи конкурсных заявок,
указанного в п.8.7.
9.2. Запрос на отзыв конкурсной заявки Участника процедуры закупки направляется в
письменной форме, и подписывается его руководителем или уполномоченным им лицом (с
приложением доверенности). Изменения в конкурсную заявку осуществляются путем
отзыва заявки и повторной подачи измененной конкурсной заявки в любое время окончания
срока подачи конкурсных заявок. При этом датой и временем подачи конкурсной заявки
считается дата и время подачи первоначальной конкурсной заявки.
10. Срок действия
10.1. Конкурсная заявка остается в силе в течение всего периода - с даты вскрытия
конкурсных заявок до момента заключения договора.
11. Требования к участникам конкурса, подтверждение соответствия
11.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного Участника процедуры закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного Участника, которые соответствуют требованиям,
установленным настоящей статьей.
11.2. Требования к правоспособности участника конкурса:
11.2.1. Соответствие
участника
закупок
требованиям,
устанавливаемым
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том
числе:
а) обладать свидетельствами о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая
особо опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии), являющихся предметом заключаемого
договора;
б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на
производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом
заключаемого договора;
в) обладать необходимыми сертификатами на материалы и оборудование в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, поставка которых
осуществляется в рамках предмета заключаемого договора;
11.2.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства.
11.2.3. Неприостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках.
11.2.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год.
11.2.5. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
11.2.6. Показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки
должны свидетельствовать о его платёжеспособности и финансовой устойчивости;
11.2.7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
12. Рассмотрение заявок и подведение итогов
12.1. Место рассмотрения конкурсных заявок участников закупки: 141441, г. Москва,
Международное ш., д. 31, стр. 1., пом. 6-90.
12.2. Дата рассмотрения конкурсных заявок участников закупки: 03 июля 2014 года.
12.3. Место подведения итогов закупки: 141441, г. Москва, Международное ш.,
д. 31, стр. 1, пом. 6-90.
12.4. Дата подведения итогов закупки: 17 июля 2014 года.
13. Критерии оценки и сопоставления заявок
13.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных
заявок, поданных Участниками конкурса, в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями:
1
Наименование организации
2
Руководитель организации, контактные телефоны и
фактический адрес
3
Работы, выполняемые в ОАО «Аэрофлот»
№
п/п
Наименование
1
Стоимость, предложенная участником закупки
2
Наличие производственной базы
3
Местоположение производственной базы по отношению к
Критерии
оценки
см.
примечание
см.
примечание
до 20 км
Количество
баллов
*
0-10
0-10
5
месту производства работ
от 20 до 50 км
свыше 50 км
3
0
4
Наличие квалифицированного персонала (рабочих, ИТР,
управляющего персонала)
5
Возможность выполнять функции генерального подрядчика
6
7
Наличие собственной лаборатории по испытаниям и
измерениям (для электромонтажных организаций)
Наличие в штате организации специалиста по сметной и
платежной документации
8
Наличие претензий со стороны ОАО «Аэрофлот»
9
Сведения об имеющемся опыте сотрудничества с
ОАО «Аэрофлот»
10
11
Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг,
являющихся предметом настоящей конкурсной
документации за последние три года
Дополнительные предложения участника, улучшающие
оказание услуг по предмету конкурса
см.
примечание
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
до 3 лет
от 3 до 5 лет
свыше 5 лет
См.
примечание
См.
примечание
0-10
5
0
5
0
5
0
0
5
1
3
5
0-10
0-10
Максимальное количество баллов – 80.
Показатель: Стоимость, предложенная участником закупки. Баллы начисляются в
следующем порядке: максимальная предложенная стоимость - 0 баллов; минимальная
предложенная стоимость – 10 баллов; промежуточные начисляемые баллы рассчитываются
методом интерполяции, линейным способом.
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель: Наличие производственной базы. Подтвердить наличие и исправное состояние,
производственных зданий, станков, ручного электроинструмента, строительной техники.
Подтвердить наличие территории расположения производственной базы. Баллы по
показателю присваиваются от 0 до 10
в зависимости от степени детализации
предоставленной информации. Максимальное количество баллов присваивается участнику
представившему наиболее детализированную и содержательную информацию, путем
сравнения предложений участников конкурса. Минимально количество баллов
присваивается участнику не представившему информацию.
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель: Наличие квалифицированного персонала (рабочих, ИТР, управляющего
персонала). (Оценивается количество сотрудников, задействованных при исполнении
контракта, имеющих профессиональные навыки по предмету торгов, в том числе
исполняющие обязанности по гражданско-правовому договору. Баллы по показателю
выставляются от 0 до 10 в зависимости от сведений, представленных в заявках, путем
пропорционального деления, при условии присвоения максимального бала участнику, в
штате которого находится
наибольшее кол-во сотрудников, задействованных при
исполнении контракта, имеющие профессиональные навыки по предмету торгов, в том
числе исполняющие обязанности по гражданско-правовому договору. Подтверждается
выпиской из штатного расписания, договорами, дипломами, свидетельствами и т.д., 0 баллов
присваивается участнику, который не представил подтверждающие документы).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель: Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом
настоящей конкурсной документации за последние три года. (Оценивается опыт оказанных
услуг, аналогичных предмету конкурса за указанный в документации период.
Подтверждающие документы могут быть представлены в виде отдельного Приложения к
заявке на участие в конкурсе (копии государственных
контрактов,
договоров с
коммерческими заказчиками, и т.д.). Баллы по показателю выставляются от 0 до 10 в
зависимости от сведений, представленных в заявках, путем пропорционального деления, при
условии присвоения максимального бала участнику, оказавшему в указанный период
наибольшее количество услуг, по предмету конкурса. Участнику, который не представил
подтверждающие документы, присваивается 0 баллов).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель: Дополнительные предложения участника по улучшающие оказание услуг по
предмету конкурса (Оцениваются сведения и детальность описания дополнительных
технологий/средств оказания услуг. Баллы по показателю присваиваются от 0 до 10 в
зависимости от степени детализации и содержательной проработанности предложения.
Максимальное количество баллов присваивается наиболее детализированной и
содержательно проработанной заявке, путем сравнения предложений участников конкурса).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
14. Порядок оценки и сопоставления заявок
14.1. Рассмотрение конкурсных заявок будет осуществляться в условиях полной
конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком. Участники или их
представители не имеют права присутствовать при рассмотрении конкурсных заявок
Заказчиком.
14.2. При рассмотрении конкурсных заявок будет учитываться только та
информация, которая представлена в конкурсных заявках.
14.3. При оценке будет определено, являются ли конкурсные заявки полными.
Заказчик может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для пояснений и
исправлений арифметических ошибок.
14.4. Внесение изменений в конкурсную заявку после ее вскрытия не допускается.
При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть заявки, могут быть приняты
Заказчиком по его единоличному усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить
у любого из Участников уточнения их конкурсных заявок.
15. Последствия признания конкурса несостоявшимся
15.1. Конкурс признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи
конкурсных заявок подана только одна конкурсная заявка или не подано ни одной
конкурсной заявки.
15.2. Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного настоящей
Конкурсной документацией, Заказчиком будет получена только одна конкурсная заявка,
несмотря на то, что конкурс признается несостоявшимся, Конкурсная комиссия вправе
осуществить вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотреть ее в порядке, установленном
настоящей Конкурсной документацией. Если рассматриваемая конкурсная заявка и
подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям,
предусмотренным настоящей Конкурсной документацией, Заказчик вправе заключить
договор с единственным Участником без проведения конкурса на условиях, установленных
в Конкурсной документации. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора
с Заказчиком.
15.3. В случае если на основании результатов рассмотрения конкурсных заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и
признании Участником конкурса только одного Участника процедуры закупки, конкурс
признается несостоявшимся.
15.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся, при этом конкурсная заявка
только одного Участника процедуры закупки признана соответствующей требованиям
настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение срока, указанного в настоящей
Конкурсной документации, вправе передать такому Участнику конкурса проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким
Участником в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к настоящей Конкурсной
документации. Участник процедуры закупки, подавший указанную конкурсную заявку, не
вправе отказаться от заключения договора.
16. Срок подписания договора
16.1. Срок подписания проекта договора Победителем (Участником, предложение
которого признано наилучшим): не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты
направления данного договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника
уклоняющимся от заключения договора.
17. Иные сведения и требования
17.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Конкурсной
документацией Заказчик руководствуется Положением о закупках.
17.2. Конфиденциальная информация.
17.2.1. Информация, которая будет представляться Участнику Заказчиком в связи с
настоящей Конкурсной документацией или в связи с заключением договора,
предусмотренного в настоящей Конкурсной документации и конкурсной заявки Участника,
информация о том, что с Участником ведутся переговоры или обсуждения о заключении
договора с Заказчиком в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, или о
любых условиях или иных фактах, относящихся к такому возможному договору, включая
его статус, должна расцениваться как принадлежащая Заказчику конфиденциальная
информация (далее – Конфиденциальная информация). Конфиденциальная информация
является коммерческой тайной Заказчика в смысле статьи 139 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
17.2.2. Участник соглашается с тем, что Конфиденциальная информация будет
использоваться исключительно для целей рассмотрения настоящей Конкурсной
документации и составления конкурсной заявки Участника, а также переговоров с
Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с настоящей Конкурсной
документацией и конкурсной заявкой Участника. Такая Конфиденциальная информация
будет сохраняться Участником в строгой конфиденциальности.
17.2.3. В случае направления Участником конкурсной заявки Заказчику, Участник
подтверждает о своем согласии быть связанным условиями пункта 17.2 с Заказчиком и
будет считаться заключенным соглашение о конфиденциальности на условиях пункта 17.2.
Такое соглашение о конфиденциальности будет регулироваться правом Российской
Федерации.
17.3. Недействительность
каких-либо
положений
настоящей
Конкурсной
документации в силу противоречия их императивным нормам законодательства Российской
Федерации или по иному основанию не влечет за собой недействительности иных
положений настоящей Конкурсной документации, а также недействительность заключенных
в соответствии с ним договоров.
18.
Приложения
18.1. Неотъемлемой частью настоящей Конкурсной
следующие приложения:
Приложение 1 – Анкета Участника (форма);
Приложение 2 – Расписка Участника (форма);
Приложение 3 – Техническое задание;
Приложение 4 – Коммерческое предложение (форма);
Приложение 5 – Информация о контрагенте (форма);
Приложение 6 – Проект договора;
документации
являются
Приложение 1
к Конкурсной документации
на выполнение работ по техническому
обслуживанию внутреннего газопровода
и газового оборудования тренажера пожаротушения
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
1. Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом
и организационно-правовая форма: ____________________________________________.
__________________________________________________________________________
2. Юридические реквизиты
Страна регистрации
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
3. Банковские реквизиты
ИНН / КПП организации
ОГРН
№ расчетного счета
Наименование Банка
Корр. счет
БИК
4. Регистрационные данные
Дата, место и орган
регистрации
Учредители
Профиль деятельности
ОКПО
ОКВЭД
Отнесение к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
5. Контактное лицо – _________________________. (фамилия, имя, отчество).
Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в Анкете и
согласие со всеми условиями, изложенными в Конкурсной документации открытого
конкурса на право заключить договор на «_________________________________________».
_____________________________
Подпись участника закупки
(представителя)
М.П.
__________________________
Должность, И.О. Фамилия
Приложение 2
к Конкурсной документации
на выполнение работ по техническому
обслуживанию внутреннего газопровода
и газового оборудования тренажера пожаротушения
Расписка
Участника открытого конкурса на право заключения договора на:
«___________________________________________»
(оформляется на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)
Дата, исх. номер
В конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»
1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения договора на
___________________________________________________________________________(При
ложение 6), а также применимые к данной процедуре закупки законодательство и
нормативные правовые акты ________________________________________________
(наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона)
в лице, _______________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)
сообщает о согласии представить конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе на
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую
конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе.
2. Настоящей конкурсной заявкой на участие в открытом конкурсе сообщаем (декларируем),
что в отношении ______________________________________________
(наименование участника конкурса (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в конкурсной заявке на
участие в открытом конкурсе информации и подтверждаем право Заказчика, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей конкурсной
заявке на юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами
в ней сведения.
4. В случае, если по итогам открытого конкурса Заказчик предложит нам заключить договор,
мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в соответствии с
требованиями Конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не
позднее чем 10 (календарных) дней со дня направления данного договора в наш адрес.
5. В случае, если мы будем признаны участником конкурса, который сделал предпоследнее
предложение (следующее за победителем) о цене договора, а победитель конкурса будет
признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в
соответствии с требованиями Конкурсной документации и нашим предложением о цене
договора.
6. В случае, если мы будем признаны единственным участником конкурса, мы обязуемся
подписать договор в соответствии с требованиями Конкурсной документации и нашим
предложением о цене договора.
7. В случае признания нас победителем конкурса и принятия решения о заключении с нами
договора в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора,
являющихся предметом конкурса, мы согласны с включением сведений о
______________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)
в Реестр недобросовестных поставщиков .
8. К конкурсной заявке прилагаются документы, являющиеся её неотъемлемой частью,
согласно описи на _____стр.
________________________________
_____________________
_________________
(должность руководителя Участника)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«
» ____________ 20__ г.
М.П.
Приложение 3
к Конкурсной документации
на выполнение работ по техническому
обслуживанию внутреннего газопровода
и газового оборудования тренажера пожаротушения
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
Перечень основных
требований
Содержание требований
Техническое обслуживание внутреннего газопровода
и газового оборудования тренажера пожаротушения
1
Наименование работ
2
Заказчик
3
Адрес выполнения
работ
Московская область, а/п Шереметьево-1, здание
тренажера корпус № 7 (инв. № 4269, МВЗ 2100003670
4
Основание для
разработки
технического задания
Обеспечение безопасных условий эксплуатации
внутреннего газопровода и газового оборудования
тренажера пожаротушения при круглогодичном
режиме эксплуатации
ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии»
Помещение тренажера пожаротушения располагается
в существующем ангаре у корпуса № 7 и выполнено в
виде встройки – пожарного отсека.
Тренировочный комплекс включает:
 помещение для слушателей – 30,48 м2;
5
Техническая
характеристика объекта
(площадь, этажность,
назначение и т.д.)
 помещение для переодевания – 20,00 м2;
 помещение тренажера пожаротушения
контейнерного типа – 50,85 м2;
 помещение хранения вспомогательного
оборудования – 12,42 м2;
 помещение для технического и инструкторского
состава – 26,44 м2;
Все помещения размещены на уровне 1-го этажа.
Тренировочный комплекс тренажера пожаротушения
обеспечивает круглогодичное проведение занятий со
слушателями, размещение основного (тренажер) и
вспомогательного оборудования, хранение газового
оборудования и подачу СУГ к горелочным
устройствам
 «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ
12-603-03), утверждены постановлением
Госгортехнадзора России от 27.05.2003 г. № 40;
 «Правила безопасности систем газораспределения и
газопотребления», утверждены постановлением
Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9;
6
Основные требования к
выполнению работ
(СНиП, ГОСТ,
нормативные
документы и т.д.)
 Правила устройства и безопасной эксплуатации
сосудов, работающих под давлением», утверждены
постановлением Госгортехнадзора России от
18.04.1995 г. № 20;
 «Правила технической эксплуатации и
требования безопасности труда в газовом хозяйстве»,
утверждены приказом Росстройгазификации от
20.10.91 г. № 70-П;
 «Правила противопожарного режима в РФ»,
утверждены постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 г. № 390;
 «Правила устройства электроустановок»,
утверждены приказом Минэнерго России от
09.04.2003 г. № 150;
 «Правила пользования газом и предоставление
услуг по газоснабжению», утверждены
постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. №
317;
 других нормативных документов в области
промышленной безопасности производственных
объектов и газового хозяйства.
 Групповая газобаллонная установка (баллон
пропановый 50 литров) – 12 шт. (6 шт. – основных, 6
шт. – резервных);
 Внутренний газопровод СУГ (Р-1,6 МПа – Р-0,15
МПа) Ду 50 мм;
 Клапан электромагнитный М16/RM N.C Ду 50
мм, производитель «MADAS s.r.l.» Италия – 1 шт.;
 Запорная арматура – 15 шт.;
 Комбинированный регулятор давления газа
RMG201 Ду 25 мм, производитель «RMG REGEL»
Германия – 1 шт.;
7
Наименование
основного
оборудования
 Тренажер пожаротушения BSA Cabin Crew
Trainer T-3000 (ИТЭ-035-01-08), производитель
«Kidde Fire Trainers GmbH» Германия;
 Автоматика безопасности горелочных устройств
тренажера пожаротушения BSA Cabin Crew Trainer T3000 (ИТЭ-035-01-08);
 Горелочные устройства тренажера
пожаротушения BSA Cabin Crew Trainer T-3000
(ИТЭ-035-01-08) 
– 4 шт.;
 Система сигнализации загазованности объема
помещений (СО и С3Н8) на основе сигнализатора
загазованности СТГ1-1Д10 (0);
Описание работ
Исполнитель своими силами и за свой счет должен
обеспечить проведение мероприятий, направленных
на соблюдение охраны труда и техники безопасности,
охраны окружающей среды в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации, а также выполнение иных
сопутствующих работ связанных с исполнением
договора. Исполнитель обязан обеспечить проведение
обучения и инструктажей своего персонала в объеме
требований по охране труда, электробезопасности,
пожарной и промышленной безопасности, обеспечить
персонал средствами защиты для выполнения работ,
спецодеждой, инструментом, измерительными
приборами и эксплуатационно-расходными
материалами.
- виды и условия
выполняемых работ
Исполнитель обязан инструктировать персонал
Заказчика по правилам безопасности пользования
газом и эксплуатации газового оборудования.
- тип, вид
применяемого
оборудования,
материалов и т.д.
Техническое обслуживание внутреннего газопровода
и газового оборудования тренажера пожаротушения
включает:
- требования к
технологии
производства работ
 Внешний осмотр групповой газобаллонной
установки и запорной арматуры каждого пропанового
баллона;
- требования по
безопасности
 Проверка работоспособности задвижек, шаровых
кранов, установленных на газопроводах и газовом
оборудовании;
- требования по
надежности
 Проверка стыков и соединений арматуры на
герметичность методом обмыливания (течеискатель
газа);
8
- условия эксплуатации
 Внешний осмотр внутреннего газопровода,
запорной арматуры газопровода, регулятора давления
газа, клапана-отсекателя;
- специальные условия
 Проверка стыков и соединений оборудования
внутреннего газопровода на герметичность;
…
 Проверка параметров настройки регулятора
давления газа;
 Проверка срабатывания (плотности перекрытия
газа) электромагнитного клапана;
 Проверка работоспособности системы
сигнализации при загазованности пропаном и
проверочной газовой смесью (СО);
 Внешний осмотр тренажера пожаротушения;
 Проверка герметичности стыков и соединений,
основных узлов тренажера пожаротушения;
 Устранение утечек, неплотностей основных
узлов и соединений оборудования тренажера;
 Проверка работы автоматики безопасности
тренажера пожаротушения;
 Осмотр, разборка (сборка), чистка горелочных
устройств и блока газораспределения;
 Очистка запальных устройств (электродов);
 Проверка работы горелочных устройств на
различных режимах эксплуатации;
 Устранение неисправностей (ошибок)
автоматики управления и безопасности тренажера
пожаротушения;
Работы по техническому обслуживанию внутреннего
газопровода и газового оборудования тренажера
пожаротушения производятся ежемесячно в
соответствии с Графиком производства работ.
Исполнитель разрабатывает Регламент проведения
работ по техническому обслуживанию внутреннего
газопровода и газового оборудования тренажера
пожаротушения.
Исполнитель обеспечивает своевременное и
качественное проведение работ по техническому
обслуживанию внутреннего газопровода и газового
оборудования тренажера пожаротушения персоналам,
квалификация которого соответствует сложности
обслуживаемого оборудования.
9
Особые условия
выполнения работ
Исполнитель обеспечивает прибытие своих
специалистов на объект не позднее 12 часов с
момента поступления заявки от Заказчика о
необходимости устранения нарушений в работе
газового оборудования и систем автоматики
безопасности тренажера пожаротушения, устраняет
выявленные дефекты и неисправности в сроки между
техническим обслуживанием.
Выполнение работ по техническому обслуживанию
внутреннего газопровода и газового оборудования
тренажера пожаротушения не должно препятствовать
проведению занятий или создавать неудобства в
работе подразделениям Заказчика, или представлять
угрозу жизни и здоровью работников и слушателей.
При некачественном выполнении работ Исполнитель
устраняет выявленные недостатки своими силами и за
свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки.
Исполнитель разрабатывает предусмотренную
действующим законодательством документацию по
безопасной организации труда.
10
Исполнительная
документация (состав,
условия передачи и
т.д.), паспорта и
сертификаты
Исполнитель ведет Журнал регистрации работ по
техническому обслуживанию внутреннего
газопровода и газового оборудования тренажера
пожаротушения, другую эксплуатационнотехническую документацию.
Ведение и хранение эксплуатационно-технической
документации осуществляется на объекте Заказчика.
Срок действия договора по техническому
обслуживанию внутреннего газопровода
11
Срок выполнения работ
и газового оборудования тренажера пожаротушения
определяется на 1 год с момента подписания его
сторонами
Приложение 4
к Конкурсной документации
на выполнение работ по техническому
обслуживанию внутреннего газопровода
и газового оборудования тренажера пожаротушения
Форма представления коммерческого предложения
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№
п/п
Наименование работ
1
2
Стоимость
руб/мес
без НДС
3
Стоимость
руб/год
без НДС
4
1.
2.
n…
Итого по договору
НДС 18%
Всего по договору
Понижающий коэффициент
Предлагаемая стоимость *, руб. с учетом НДС
*Стоимость договора определяется путем умножения понижающего коэффициента на максимальную стоимость
работ.
Стоимость выполнения работ по техническому обслуживанию внутреннего газопровода и
газового оборудования тренажера пожаротушения, расположенного в Московской обл, а/п
Шереметьево-1,
корпус
№7
не
превышает
____________________________руб.
_______________________коп. в том числе НДС 18% _____________________руб.
Указанная стоимость включает все расходы Оферента, связанные с выполнением работ по
техническому обслуживанию внутреннего газопровода и газового оборудования тренажера
пожаротушения, расположенного в Московской обл, а/п Шереметьево-1, корпус №7 в
соответствии с Техническим заданием Заказчика и неизменна в течение всего периода,
определенного настоящей Конкурсной Документацией.
Руководитель организации
_______________________
(подпись)
_______________
(инициалы, фамилия)
М.П.
Приложение 5
к Конкурсной документации
на выполнение работ по техническому
обслуживанию внутреннего газопровода
и газового оборудования тренажера пожаротушения
Информация о контрагенте
№
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
ИНН
1
ОГРН
Наименов
Код ОКВЭД Фамилия,
ание
имя, отчество
контраген та
руководител я
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)
Орган и номер Номер и
документа,
дата
удостоверяющего
личность
руководител я
Предмет
договора
Цена
(млн.
руб.)
Срок
действия
№
Иные
существенные
условия
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
ИНН
ОГРН
Наименов
ание/ ФИО
Адрес места
нахожден
ия/ адрес
регистрац
ИИ
Серия и
номер
документа
удостовер
яющего
личность
(для
физического
лица)
Руководител ь/
участник/
акционер/
бенефициар/
данные об
исполнитель ном органе
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.2
1.2.1
Должность, ФИО руководителя контрагента_
Печать подпись /дата/
Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся
юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
Информация о
подтверждаю
щих документах
(наименовани е,
реквизиты и
т.д.)
Приложение 6
к Конкурсной документации
на выполнение работ по техническому
обслуживанию внутреннего газопровода
и газового оборудования тренажера пожаротушения
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ________
г. Москва
«__» __________ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее ОАО «Аэрофлот»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора
департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова
Андрея Леонидовича, действующего на основании Доверенности от 30.12.2013 №
Д-892/13, с одной стороны, и ____________________________ (далее –
____________________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора
________________________,
действующего
на
основании
__________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить своими
силами работы по техническому обслуживанию (далее ТО) внутреннего газопровода
и газового оборудования тренажёра пожаротушения, расположенного по адресу:
Московская область, а/п Шереметьево-1, административное здание корпуса №7
(тренажёры) (инв. №4269) (далее – объект).
1.2 ТО внутреннего газопровода и газового оборудования тренажёра пожаротушения
проводится согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему
Договору) и с периодичностью установленной Графиком производства работ
(Приложение №2 к настоящему Договору).
1.3 Объём и стоимость работ по настоящему Договору определяются на основании
Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) и Протокола
согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Подрядчик обязан:
2.1.1 В трёхдневный срок с момента подписания настоящего Договора представить
лицензии, свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к
работам, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и комплектующие.
2.1.2 Выполнить все работы с надлежащим качеством, в полном объеме,
предусмотренном Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору),
настоящим Договором и сдать их Заказчику в установленные сроки.
2.1.3 Приказом назначить в течение 3 (трёх) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора своих представителей, ответственных за производство работ, с
указанием предоставленных им полномочий и информировать об этом Заказчика. В
письменном виде, согласовывать место, время, характер работ с представителями
Заказчика. Полномочия представителя должны быть надлежащим образом оформлены
(доверенность, приказ о приёме на работу к Подрядчику) и предоставлены в течение 3
(трёх) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Заказчику.
Подрядчик гарантирует получение согласия на обработку Заказчиком персональных
данных работников, информация о которых передана Заказчику в рамках настоящего
Договора.
2.1.4 Обеспечить своих работников, при нахождении на объекте Заказчика, чистой
аккуратной специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.
2.1.5 Перед началом работ по ТО внутреннего газопровода и газового оборудования
тренажёра пожаротушения согласовать характер работ с представителем Заказчика и
оформить допуск работников Подрядчика согласно правилам охраны труда и другим
нормативным документам по эксплуатации газового оборудования.
2.1.6 Провести ТО внутреннего газопровода и газового оборудования тренажёра
пожаротушения работникам, квалификация которых соответствует сложности
обслуживаемых технических средств, под контролем представителей Заказчика.
2.1.7 Соблюсти внутриобъектовый режим, требования правил охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, действующие на объекте Заказчика.
2.1.8 Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими в
период проведения работ нормативными документами, постановлениями, нормами и
правилами по охране труда, пожарной безопасности, технике безопасности и иными
применимыми требованиями и регламентами выполнения работ, указанных в п.1.1
настоящего Договора, предписаний и распоряжений официальных учреждений,
инстанций и отраслевых организаций, а также требованиями представителя Заказчика,
оформленными в письменном виде.
2.1.9 Выполнить работы своими силами и средствами, из своих материалов или
привлечь для выполнения работ субподрядчиков и поставщиков. Не позднее 3-х дней
до даты заключения договора на субподряд для выполнения работ по настоящему
Договору, в случае привлечения субподрядной организации, предоставить Заказчику
следующие сведения: наименование субподрядной организации, организационноправовая форма, ИНН, ОГРН, юридический адрес, данные исполнительного органа,
перечень видов работ.
2.1.10 Нести все расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов на материалы,
комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ по ТО внутреннего
газопровода и газового оборудования тренажёра пожаротушения в объёмах своих
поставок.
2.1.11 Своевременно принять необходимые меры по устранению отклонений от заданных
рабочих параметров и режимов работы внутреннего газопровода и газового
оборудования тренажёра пожаротушения, которые могут стать причиной аварийного
состояния.
2.1.12 Немедленно известить Заказчика при обнаружении:
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
указаний его представителя по исполнению работ;
 иных обстоятельств, угрожающих годности или качеству результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.13 Оказать помощь Заказчику в вопросах правильной эксплуатации внутреннего
газопровода и газового оборудования тренажёра пожаротушения.
2.1.14 Устранить за свой счет все выявленные в процессе работ и после их завершения в
период гарантийного срока, дефекты в возможно короткие сроки, но не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней с момента получения замечаний представителя
Заказчика в письменном виде.
2.1.15 Осуществить в процессе производства работ систематическую, а по завершении
работ в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента подписания Акта приёма-передачи
выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору) окончательную уборку
на объекте и вывоз строительного мусора и отходов.
2.1.16 Обеспечить надлежащую сохранность материалов, оборудования, техники и
другого имущества, в том числе переданного Заказчиком по двухстороннему Акту, в
течение всего периода проведения работ.
2.1.17 Представить Заказчику копии платёжных документов (счетов-фактур и товарных
накладных) по факту закупки материалов и комплектующих изделий, необходимых
для производства работ, заверенных Подрядчиком.
2.1.18 Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан представить
Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая
конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов (по
форме Приложения №5 к настоящему Договору), с предоставлением
подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т. ч.
конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Подрядчика
последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением
подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора
(расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных дня до даты
расторжения.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1 Принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Договором.
2.2.2 Обеспечить доступ техники и работников Подрядчика (согласно утвержденному
Подрядчиком списку) на объекты с оформлением пропусков за счет самого
Подрядчика.
2.2.3 Осуществить контроль за соблюдением регламентов ТО, осуществлять приемку
работ (при условии полного выполнения в соответствии с регламентами) после
выполнения Подрядчиком ТО внутреннего газопровода и газового оборудования
тренажёра пожаротушения.
2.2.4 Инструктировать Подрядчика по правилам техники безопасности, пожарной
безопасности, действующим на объекте.
2.2.5 Назначить представителей Заказчика на объекте, известив об этом Подрядчика в
письменном виде с указанием предоставленных им полномочий. Заказчик гарантирует
получение согласия на обработку Подрядчиком персональных данных работников,
информация о которых передана Подрядчику в рамках настоящего Договора.
2.2.6 Представить Подрядчику, по необходимости, документацию по установке
внутреннего газопровода и газового оборудования тренажёра пожаротушения на
объекте Заказчика
2.3 Заказчик имеет право:
2.3.1. Совместно с Подрядчиком проводить производственные совещания для решения
вопросов, возникающих в процессе выполнения работ.
2.3.2. Приостановить выполнение работ на объекте в любое время до сдачи результата
работ, оформить Акты на фактически выполненные работы, возместив Подрядчику
согласованную стоимость фактически выполненных работ и приобретенных по
согласованию с Заказчиком материалов.
2.3.3. Предъявить Подрядчику в письменном виде претензии за несвоевременное и
некачественное проведение работ по ТО внутреннего газопровода и газового
оборудования тренажёра пожаротушения.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3. 1. ТО внутреннего газопровода и газового оборудования тренажёра пожаротушения
производится на основании Технического задания (Приложение №1 к настоящему
Договору).
3. 2. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он
вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или
расторгнуть Договор в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.
3. 3. Работы по ТО внутреннего газопровода и газового оборудования тренажёра
пожаротушения считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта приема
- передачи выполненных работ (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору).
При отказе от подписания Акта приема - передачи выполненных работ одной из
Сторон об этом делается в нем отметка. Основания для отказа излагаются
отказавшимся лицом в указанном Акте, либо для этого составляется отдельный
документ.
3. 4. Ежемесячно, не позднее последнего дня текущего месяца, Подрядчик направляет
Заказчику на утверждение Акт приема - передачи выполненных работ (по форме
Приложения № 4 к настоящему Договору).
3. 5. В течение 7 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора
и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном объёме
подписывается двусторонний Акт о закрытии Договора (по форме Приложения №6 к
настоящему Договору).
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.Стоимость работ по настоящему Договору определяется Протоколом согласования
договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору) и составляет
________________ руб. (________________________) в том числе НДС 18% _______________ руб. (______________________). Указанная сумма включает
стоимость ТО, комплектующих изделий и материалов, необходимых для выполнения
работ по настоящему Договору.
4.2.Документы на оплату по выполненным работам, подписанные и утвержденные
Заказчиком, принимаются им до 3-го числа следующего за отчетным месяцем. В
случае не поступления документов на оплату до указанной даты приём документов, а
также их оплата, переносятся на следующий календарный месяц.
4.3.Оплата за выполненные работы производится на основании подписанных Сторонами
ежемесячных Актов приема-передачи выполненных работ (по форме Приложения №
4 к настоящему Договору) в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента
подписания Сторонами указанных Актов, и получения Заказчиком счетов и счетовфактур, при соблюдении п.4.2 настоящего Договора, путём безналичного
перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой платежа
считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязательства по
оплате считаются исполненными Заказчиком в полном объеме и надлежащим образом
с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного
Подрядчику таким неисполнением/ ненадлежащим исполнением, обязательств, кроме
случаев просрочки оплаты выполненных работ.
5.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ,
предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику
уведомление о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти)
календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих
обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период
просрочки в размере 0,03% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма
задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы
задолженности.
5.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение убытков,
причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ.
5.4. Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу
Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате
действий/ бездействия Подрядчика (его работников/ субподрядчиков).
5.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов. Гарантийный срок на материалы определяется согласно паспорту
производителя (завода-изготовителя), но в любом случае не может составлять менее
12 месяцев от даты подписания Заказчиком Акта приема - передачи выполненных
работ (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору), при котором были
использованы материалы.
5.6. Подрядчик несет ответственность за предоставление Заказчику материалов,
обремененных правами третьих лиц или не прошедших надлежащее таможенное
оформление, и обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате
предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком.) соответствующих претензий
третьих лиц или в результате изъятия таких материалов государственными органами.
Срок возмещения убытков - 10 календарных дней со дня получения
соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют
также в течение трех лет от даты прекращения действия настоящего Договора.
5.7. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств,
периодичности, установленной графиком производства работ Заказчик вправе
потребовать
уплаты
пени
в
размере
0,03%
от
стоимости
невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день
просрочки, но всего не более 5% от стоимости работ по настоящему Договору. Пеня
начисляется от даты начала просрочки выполнения обязательства и уплачивается
Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования
(претензии) об уплате пени.
5.8. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов,
выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного
срока, установленного на результаты работ, который составляет 6 месяцев от даты
приемки работ по Акту приема - передачи выполненных работ (по форме Приложения
№ 4 к настоящему Договору).
5.9. В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором
сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты
пени в размере 0,03 % от стоимости работ по Договору, но всего не более 5%. Пеня
начисляется с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается
Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования
(претензии) об уплате пени.
5.10. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в
связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение порядка
производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью
компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения
соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют
также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
5.11. Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками,
субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников
(субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан
самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также
возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него
уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами в
течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от
Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты
прекращения действия настоящего Договора.
5.12. В случае, если в результате действия/бездействия Подрядчик (его субподрядчиков)
или в результате воздействия дефекта результатов работ, возникшего в результате
действий/ бездействия Подрядчика (его субподрядчиков), здоровью или жизни иных
людей будет нанесен вред (в т. ч. в течение гарантийного срока на результаты работ),
Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате
урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и
в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных
на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими
инцидентами. Срок возмещения убытков - 10 (десять) календарных дней со дня
получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта
действуют также в течение трех лет от даты прекращения действия настоящего
Договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не может
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе,
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и
военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения
законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой
стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и
прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования
и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются
ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и
не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия
Затронутой стороны и/или третьих лиц.
6.2.Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных
дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об
их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их
влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за
исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких
обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же
сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока
исполнения обязательств по Договору.
6.3.Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает
Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
6.4.По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом или
организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
6.5.Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на
период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом
разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об
ином.
6.6.В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более месяца, то каждая из
Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения
Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего
полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит
условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора
и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение
Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
применяется к отношениям Сторон, возникшим с «01» сентября 2014 года и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «30» сентября
2015 года.
7.2 Период проведения работ с «01» сентября 2014 года по «31» августа 2015 года.
7.3 Договор может быть пролонгирован путем подписания двустороннего
дополнительного соглашения.
8. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда
Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем
порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи
уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет
недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.
8.2 Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем внесудебном порядке
по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного
уведомления о расторжении не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора.
8.3 В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний
уплачивает неустойку в размере 5% от стоимости работ по настоящему Договору и
возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не
покрытые неустойкой.
8.4 Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты расторжения Договора.
8.5 Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до даты расторжения.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1 Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация,
обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты
собственной конфиденциальной информации.
9.2.Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим:
коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом
информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей
ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с
указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
9.3 Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4
Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой
наступление ответственности за ее разглашение.
9.5 Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока
действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего
Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры,
указанные в п.10.1, в досудебном (претензионном) порядке.
10.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное
требование заявителя.
10.4. Претензия направляется по месту нахождения (месту жительства) адресата по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под
расписку.
10.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении
требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с
даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком в
форме
безотзывной
банковской
гарантии
по
форме
приложения
№8 к настоящему Договору, не позднее 10 календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
11.2. Банковская
гарантия
оформляется
на
общую
стоимость
работ
по настоящему Договору.
11.3. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана Банком или иной
кредитной организацией и соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана
сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств
по настоящему Договору и которая должна быть не менее суммы, установленной
в пункте 11.2 настоящего Договора.
11.5. Безотзывная
банковская
гарантия
должна
содержать
указание
на настоящий Договор, включая указание на стороны настоящего Договора, название
предмета настоящего Договора и ссылки на основания заключения настоящего
Договора, указанные в преамбуле настоящего Договора.
11.6. Безотзывная
банковская
гарантия
должна
содержать
указание
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской
гарантии.
11.7. Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего Договора
должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора.
11.8. В случае продления срока выполнения работ
или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить
безотзывную банковскую гарантию.
11.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору,
Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда
соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора
на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье
Договора.
11.10. Расходы на получение банковской гарантии возлагаются на Подрядчика.В случае
нарушения
Подрядчиком
условий
раздела
статьи
11 «Обеспечение исполнения Договора» настоящего Договора Заказчик имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без компенсации
Подрядчику затрат и расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора,
уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом
Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением
Договора.
11.11. Оригинал банковской гарантии после оформления направляется Заказчику и
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,
переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
12.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских
реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить об этом другую
Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны
указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с
даты их получения.
12.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,
изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не
предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде,
в адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о
вручении либо курьером с вручением адресату под расписку. Уведомления,
сообщения или информация направленные курьером или по почте считаются
доставленными с момента их получения адресатом. Указанные уведомления могут
быть продублированы по факсу, указанному в разделе 12 настоящего Договора.
12.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
другой Стороны.
12.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
№ 1 – Техническое задание;
№ 2 – График производства работ;
№ 3 – Протокол согласования договорной цены;
№ 4 – Форма Акта приёма-передачи выполненных работ;
№ 5 – Форма для заполнения «Информация о контрагенте»;
№ 6 – Форма Акта о закрытии Договора;
№7 – «Форма банковской гарантии».
13. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
13.1 Заказчик:
ОАО «Аэрофлот»
Адрес места нахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
Адрес для корреспонденции: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
ИНН 7712040126 ОКПО 29063984
р/с 40702810400020106099 в ОАО Сбербанке России г. Москвы
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 КПП 997650001
Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69, факс: (499) 500-68-67
email: [email protected]
13.2 Подрядчик:
От Заказчика:
Директор
департамента
строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
ОАО «Аэрофлот»
__________________ А.Л. Шариков
М.П.
От Подрядчика:
__________________
М.П.
Приложение № 1
к Договору № _____ от __________ 20__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________
__________________
___________________
___________________
________________/___________/
М.П.
__________________/__________/
М.П.
Приложение №2
к Договору № ___ от __________ 20__г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№
п/п
Наименование
оборудования
Пери
одич-ность
выполнения работ
Примечание
1
2
...
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________
__________________
___________________
___________________
________________/___________/
М.П.
__________________/__________/
М.П.
Приложение № 3
к Договору № ___ от __________ 20__г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ________________________,
действующий на основании __________________, с одной стороны, и от лица
Подрядчика – ______________________, действующий на основании
______________, с другой стороны – удостоверяем, что Сторонами достигнуто
соглашение о нижеследующем:
1. Общая стоимость работ по настоящему Договору не должна превышать
________________ руб. (___________________), в том числе НДС 18% - ___________ руб.
(____________________________).
Стоимость работ по настоящему Договору в месяц на период с ______________ по
_____________. не должна превышать ______________ руб. (________________), в том
числе НДС 18% - ______________ руб. (________________________).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Заказчиком и Подрядчиком.
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________
__________________
___________________
___________________
________________/___________/
М.П.
__________________/__________/
М.П.
Приложение № 4
к Договору № ____ от __________ 20__г.
АКТ №______
приема-передачи выполненных работ
«__»____________ 20____г.
Мы, нижеподписавшиеся:
- Подрядчик _____________ в лице _______________________________________, и
- Заказчик ОАО «Аэрофлот» в лице ____________________________ с другой стороны,
составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы по ТО
внутреннего газопровода и газового оборудования тренажёра пожаротушения,
выполненные в объёме, в соответствии с расчетом стоимости за _______________ месяц,
по Договору №____ от ___________20__г.
Стоимость выполненных работ составила:
_________________________________________________ руб._________ коп.,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % _________________________________________ руб. _______ коп.
Работы выполнялись согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору №___
от_________20__г.)
Работы по ТО внутреннего газопровода и газового оборудования тренажёра
пожаротушения выполнены с надлежащим качеством.
Заказчик не имеет претензий к выполненному объему работ, их качеству и срокам
выполнения.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчётов между Заказчиком и
Подрядчиком.
Согласовано от Заказчика:
Должность _________________________ ФИО
Должность _________________________ ФИО
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________
___________________
___________________
__________________
________________/___________/
М.П.
__________________/__________/
М.П.
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________
__________________
___________________
___________________
________________/___________/
М.П.
__________________/__________/
М.П.
Приложение №5
к Договору № _____ от __________ 20__г.
Информация о контрагенте
Договор (реквизиты,
предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИНН
ОГРН
Орган и номер
Фамилия, имя, документа,
Наименование Код
Номер и
отчество
удостоверяющего
контрагента
ОКВЭД
дата
руководителя личность
руководителя
Цена
Срок
Предмет договора(млн.
действия
руб.)
Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных)
№
Иные
существенные
условия
ИНН
ОГРН
Серия и номер
Адрес места
документа,
Наименование/ нахождения/
удостоверяющего
ФИО
Адрес
личность (или
регистрации
физического лица)
Руководитель/
участник/
Информация о
акционер/
подтверждающих
бенефициар/
документах
данные об
(наименование,
исполнительном реквизиты и т.д.)
органе
1
.1
1
.1.2
1
.1.3
1
.1.3.1
1
.1.3.2
…
1
.2
1
.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в отношении
учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента
Печать
________________________________ /дата/
Подпись
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________
___________________
________________/___________/
__________________/__________/
М.П.
М.П.
Приложение № 6
к Договору № ___ от __________
20__г.
АКТ
о закрытии Договора №___ от _________20__г.
«___» _______________________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________и
представителя Подрядчика:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы
по_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
по
Договору № ___ от ________20__г.
Работы выполнены в полном объеме согласно ________________________________
________________________________________________________________________.
Стоимость выполненных работ составила: ________________________________
руб. ______________________________________________________ руб. _________ коп.
,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % ____________________________________________ руб.
_______ коп.
Работы выполнены с надлежащим качеством с периодичностью установленной
Графиком производства работ.
Все взаиморасчеты между Сторонами произведены полностью. Стороны
взаимных претензий друг к другу не имеют.
Согласовано:
Должность______________________ ФИО
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________
___________________
___________________
__________________
________________/___________/
М.П.
__________________/__________/
М.П.
От Заказчика:
От Подрядчика:
__________________
__________________
___________________
___________________
________________/___________/
М.П.
__________________/__________/
М.П.
2
Приложение 7
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______
г. Москва
«____»____________ 20
____ г.
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в
лице ____________________, действующего на основании Устава, извещено о том, что
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в
лице ______________________________, действующего на основании Устава, и
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», именуемое в
дальнейшем Бенефициар, и в лице ___________________________, действующего на
основании
_______________,
заключат
Договор
_______________________________________.
1.
По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя
обязательство выплатить Бенефициару по его первому требованию денежную сумму,
не превышающую _______________________, в случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.
2.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской
гарантии ограничены суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.
3.
Настоящая банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу
с момента выдачи банковской гарантии и действует по ________________
включительно.
4.
Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права
требования по нейне могут быть переданы третьему лицу без предварительного
письменного согласия Гаранта.
5.
Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта
от обязательств по настоящей банковской гарантии в случае своевременного
уведомления Бенефициаром Гаранта об изменениях и дополнениях Договора.
Бенефициар уведомляет Гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых
в Договор, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу изменений
и дополнений Договора.
6.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих
обязательств по Договору Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения
Принципалом своих обязательств по Договору и не принимая во внимание никакие
возражения Принципала, по первому требованию Бенефициара произвести оплату
суммы убытков и (или) неустойки, исчисленной в соответствии с условиями Договора,
но не свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в течение
10 (десяти) рабочих дней после поступления письменного требования Бенефициара о
платеже по настоящей банковской гарантии с указанием конкретных фактов
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по
Договору, приложением документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств по Договору, и расчета суммы неустойки.
7.
Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской
гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в пункте
13 настоящей банковской гарантии, с приложением копий банковской гарантии
и претензии Бенефициара к Принципалу о невыполнении им условий Договора.
Претензия составляется Бенефициаром в произвольной форме, копии заверяются
3
печатью Бенефициара.
8.
Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается
исполненными надлежащим образом с момента зачисления денежных средств
на банковский счет Бенефициара.
9.
Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если
заявление Бенефициара с требованием платежа по настоящей банковской гарантии
будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей банковской
гарантии.
10. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с:

уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская
гарантия;

истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия;

вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской
гарантии и возвращения её Гаранту.
11. Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей
банковской гарантии или связанные с ней, неурегулированные Сторонами путем
переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
13. Реквизиты и адрес Гаранта:
________________Инициалы,
фамилия
_____________________Инициалы,
фамилия
________________Инициалы,
фамилия
_____________________Инициалы,
фамилия
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа