close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об организации строительства объектов инфраструктуры
чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Республики Мордовия
г. Саранск
«__» _______ 20 г.
Министерство целевых программ Республики Мордовия, в лице
Заместителя Председателя Правительства – Министра целевых программ
Республики Мордовия Меркушкина Алексея Николаевича, действующего на
основании Положения, утвержденного постановлением Правительства
Республики Мордовия от 18 февраля 2013 г. № 37 «Об утверждении
Положения о Министерстве целевых программ Республики Мордовия»,
именуемое в дальнейшем «Министерство»,
и _________________________________________________________, в
лице
_________________________________________________,
действующего на основании _______________________, именуемое в
дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
Статья 1. Определения и их толкование
1.1. Определения, указанные в настоящем пункте, имеют следующее
значение:
Объекты - предназначенные для подготовки и проведения спортивных
соревнований объекты спорта (в том числе тренировочные базы) и
необходимые для осуществления мероприятий объекты социальной,
транспортной, инженерной и иных инфраструктур, включенные в
Республиканскую целевую программу «Подготовка к проведению в 2018
году чемпионата мира по футболу» на 2013-2018 годы, утвержденную
постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г.
№ 450, финансирование которых предусмотрено за счет средств
внебюджетных источников;
Чемпионат мира по футболу – чемпионат мира по футболу 2018 года;
Базовый план – укрупненный график, определяющий сроки
выполнения основных мероприятий и работ, необходимых для организации и
осуществления строительства объекта;
Заказчик – физическое или юридическое лицо, уполномоченное
Инвестором по соответствующему договору с Инвестором осуществлять от
его имени или от своего имени, но за счет Инвестора реализацию
мероприятий по проектированию и (или) строительству объекта для
достижения в полном объеме или частично целей настоящего Соглашения;
Исполнитель работ (услуг)/подрядчик – лицо, заключившее с
Инвестором (заказчиком) договор на выполнение работ (оказание услуг),
связанных с проектированием и (или) строительством объекта;
2
Программа - Республиканская целевая программа «Подготовка к
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» на 2013 - 2018 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 4
октября 2013 г. № 450;
Проектировщик – лицо, заключившее с Инвестором (заказчиком)
договор на разработку проектной (рабочей) документации на строительство
объекта и осуществляющее авторский надзор;
Сетевой график строительства объекта – график выполнения работ
по строительству объекта со дня получения разрешения на строительство
объекта (заключения договора с подрядчиком) до дня его ввода в
эксплуатацию, предусматривающий сроки осуществления строительномонтажных работ с разбивкой на этапы по конструктивным элементам,
видам и (или) объемам работ продолжительностью не более 3 месяцев;
Министерство – Министерство целевых программ Республики
Мордовия, осуществляющее координацию деятельности иных исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия в сфере
подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в городе
Саранске.
1.2. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, включая
приложения к нему, могут употребляться как в единственном, так и во
множественном числе.
1.3. Термины, употребляемые в тексте настоящего Соглашения,
включая приложения к нему, с заглавной буквы, имеют значение,
определенное настоящей статьей.
1.4. Наименования документов, содержащихся в приложениях к
настоящему Соглашению, употребляются в тексте настоящего Соглашения с
заглавной буквы.
Статья 2. Предмет Соглашения
2.1. Инвестор по настоящему Соглашению обязуется осуществить
финансирование строительства объекта _______________ (наименование
объекта в соответствии с Программой), обеспечить его проектирование и
строительство до «___»__________20__г. в соответствии с Базовым планом.
2.2. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта
Инвестор обязуется обеспечить выполнение требований (условий,
ограничений) по использованию (эксплуатации) объекта на период до и во
время проведения чемпионата мира по футболу, предусмотренных
настоящим Соглашением, а после завершения чемпионата мира по футболу
___________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________ (краткое описание условий и ограничений
использования объекта и (или) земельного участка, предоставленного для
строительства объекта, в период после чемпионата).
2.3. Описание, технические характеристики и требования, предъявляемые
к объекту, включая требования FIFA, содержатся в Технических требованиях
3
по проектированию и строительству объекта, составленных по форме
согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
2.4. Министерство оказывает содействие в предоставлении Инвестору в
срок не позднее _______ дней земельного участка, предназначенного для
размещения объекта, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в
соответствии с договором аренды земельного участка.1.1
Статья 3. Финансирование строительства объекта
3.1. Инвестор обязан осуществить финансирование проектирования и
строительства объекта в полном объеме за счет собственных и (или)
привлеченных средств.
3.2. В течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего
Соглашения Инвестор обязан представить в Министерство График
финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование
объекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3.3. В течение 10 рабочих дней со дня представления в Министерство
утвержденной проектной документации Инвестор обязан представить в
Министерство График финансирования и освоения капитальных вложений на
строительство объекта по форме согласно приложению 3 к настоящему
Соглашению.
3.4. В случае, если для организации проектирования и (или)
строительства объекта Инвестор привлекает заказчика, Инвестор также
должен представить в Министерство Графики финансирования и освоения
капитальных вложений заказчиком по формам и в сроки, указанные в
пунктах 3.2, 3.3 настоящего Соглашения.
3.5. Инвестор (заказчик) обязан информировать Министерство о
внесении изменений в графики, представленные в соответствии с пунктами
3.2, 3.3 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня внесения
указанных изменений.
Статья 4. Проектирование и строительство объекта. Право
собственности на объект
4.1. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания
настоящего Соглашения предоставляет Инвестору Технические требования
по проектированию и строительству объекта (в случае, если указанные
требования не были определены документацией по отбору инвестора).
Дополнительная информация, связанная с проектированием и (или)
строительством объекта, предоставляется Инвестору Министерством по
мотивированному запросу Инвестора в течение 5 рабочих дней со дня
получения запроса.
В случае предъявления со стороны федеральных органов
исполнительной власти либо FIFA дополнительных требований к объекту,
Министерство в течение 10 рабочих дней с момента их получения
Пункт 2.4. включается в Соглашение с Инвестором, который на день подписания Соглашения не
является правообладателем земельного участка, предназначенного для размещения объекта.
1.1
4
предоставляет Инвестору вышеуказанные требования, при этом Инвестор
обязуется обеспечить их исполнение своими силами за свой счет, а также
обеспечить включение соответствующих обязательств и ответственности за
их неисполнение в договоры (контракты), заключаемые с исполнителями
работ (услуг).
4.2. В течение 15 рабочих дней со дня получения от Министерства
Технических требований по проектированию и строительству объекта
Инвестор обязан представить в Министерство Базовый план по форме
согласно приложению 4 к настоящему Соглашению1. В течение 15 рабочих
дней со дня получения от Инвестора Базового плана Министерство обязано
рассмотреть и согласовать при отсутствии разногласий.
Министерство вправе отказать в согласовании Базового плана, если
предусмотренные в нем сроки выполнения работ и мероприятий, связанных с
проектированием и (или) строительством объекта, не обеспечивают:
выполнение срока, установленного статьей 2 настоящего Соглашения;
соблюдение технологических требований и (или) правил выполнения
соответствующих видов работ и мероприятий;
своевременный ввод в эксплуатацию других технологически связанных
объектов и (или) своевременную реализацию мероприятий, связанных со
строительством объектов, а также если выполнение работ и мероприятий,
связанных с проектированием и (или) строительством объекта в сроки,
указанные Инвестором в Базовом плане, является объективно невозможным
в связи с установленными сроками проектирования и (или) строительства
других технологически связанных объектов и (или) сроками реализации
мероприятий, связанных со строительством объектов (обязанность по
обеспечению взаимной согласованности сроков выполнения работ по
проектированию и (или) строительству технологически зависимых объектов
лежит на Министерстве).
При наличии оснований для отказа в согласовании Базового плана,
указанных в настоящем пункте, Министерство обязано в течение 15 рабочих
дней со дня получения от Инвестора Базового плана направить Инвестору
мотивированные предложения о внесении изменений в представленный
Базовый план.
4.3. В течение 5 рабочих дней со дня согласования Сторонами Базового
плана Инвестор обязан представить задание на проектирование объекта по
форме согласно приложению 5 к настоящему Соглашению. В течение 5
рабочих дней Стороны обязаны согласовать представленное задание на
проектирование объекта.
4.4. Проектная документация должна быть подготовлена и представлена
Инвестором на согласование в Министерство в сроки, установленные
Базовым планом. В течение 15 календарных дней Министерство обязано
согласовать представленную проектную документацию. После согласования
проектной документации Инвестор (заказчик) утверждает проектную
документацию
в
соответствии
с
требованиями
действующего
В случае заключения соглашения в отношении объекта, в состав которого входит несколько объектов, а
также в случае, если проектирование и (или) строительство объекта осуществляется по этапам (очередям),
Базовый план представляется Инвестором по каждому такому объекту (этапу, очереди).
1
5
законодательства Российской Федерации и в недельный срок со дня ее
утверждения представляет в Министерство.
4.5. В течение 15 рабочих дней со дня представления в Министерство
утвержденной проектной документации Инвестор обязан представить в
Министерство Сетевой график строительства объекта по форме согласно
приложению 6 к настоящему Соглашению3.1. В течение 15 рабочих дней со
дня получения от Инвестора Сетевого графика строительства объекта
Министерство обязано рассмотреть и согласовать при отсутствии
разногласий.
Министерство вправе отказать в согласовании Сетевого графика
строительства объекта, если предусмотренные в нем сроки выполнения
этапов работ не обеспечивают:
выполнение срока, установленного пунктом 2.1 настоящего
Соглашения;
соблюдение технологических требований и (или) правил выполнения
соответствующих видов работ и мероприятий;
своевременный ввод в эксплуатацию других технологически связанных
объектов и (или) своевременную реализацию мероприятий, связанных со
строительством объектов, а также если выполнение этапов работ,
содержащихся в Сетевом графике строительства объекта, в сроки, указанные
Инвестором в Сетевом графике строительства объекта, является объективно
невозможным в связи с установленными сроками проектирования и (или)
строительства других технологически связанных объектов и (или) сроками
реализации мероприятий, связанных со строительством объектов
(обязанность по обеспечению взаимной согласованности сроков выполнения
работ по проектированию и (или) строительству технологически зависимых
объектов лежит на Министерстве).
При наличии оснований для отказа в согласовании Сетевого графика
строительства объекта, указанных в настоящем пункте, Министерство
обязано в течение 15 рабочих дней со дня получения от Инвестора Сетевого
графика строительства объекта направить Инвестору мотивированные
предложения о внесении изменений в представленный Сетевой график
строительства объекта.
4.6. Днем завершения строительства объекта является день его ввода в
эксплуатацию, что подтверждается разрешением на ввод объекта в
эксплуатацию, выданным уполномоченным органом. Копию данного
разрешения Инвестор обязан представить в Министерство в течение 3
рабочих дней со дня его получения.
4.7. Инвестор обязан за свой счет обеспечить проведение
государственной регистрации права собственности на объект в
установленном порядке.
4.8. Со дня подписания настоящего Соглашения совершение сделок
(действий), влекущих в период до завершения чемпионата мира по футболу
3.1
В случае заключения соглашения в отношении объекта, в состав которого входит несколько объектов,
а также в случае, если проектирование и (или) строительство объекта осуществляются по этапам (очередям),
Сетевой график строительства объекта представляется Инвестором по каждому такому объекту (этапу,
очереди).
6
переход права собственности (других прав), наложение обременений
(ограничений) на объект, допускается только с согласия Министерства.
Министерство вправе отказать в согласовании указанных сделок
(действий), если переход права собственности (других прав), обременения
(ограничения) не обеспечивают использование объекта в соответствии с его
целевым назначением, связанным с проведением чемпионата мира по
футболу.
4.9. Инвестор обязан незамедлительно, не позднее 24 часов, письменно
информировать Министерство обо всех случаях обращения взыскания на
объект, а также об иных обстоятельствах, способных повлечь невозможность
использования объекта в соответствии с его целевым назначением.
Статья 5. Обеспечение исполнения обязательств по Соглашению,
страхование риска ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению
5.1. В течение 1 месяца со дня представления в Министерство Графика
финансирования и освоения капитальных вложений на проектирование
объекта в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения Инвестор
обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения
своих обязательств по проектированию объекта, либо застраховать риск
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по проектированию объекта.
5.2. В течение 1 месяца со дня представления в Министерство Графика
финансирования и освоения капитальных вложений на строительство
объекта в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения Инвестор
обязан представить документы, подтверждающие обеспечение исполнения
своих обязательств по строительству объекта, либо застраховать риск
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по строительству объекта.
5.3. Способами обеспечения обязательств, предусмотренных пунктами
5.1, 5.2 настоящего Соглашения, являются залог, поручительство, банковская
гарантия.
5.4. Страховые организации, с которыми Инвестор намерен заключить
договоры страхования, условия страхования, а также лица, предоставляющие
обеспечение исполнения обязательств Инвестора, условия обеспечения,
согласуются Министерством в течение 10 рабочих дней со дня
представления Инвестором в Министерство проекта соответствующего
договора (иного документа).
5.5. Размер возмещения по представляемому обеспечению или
страхованию риска ответственности согласовывается Министерством и
зависит от общего объема инвестиций в проектирование или строительство
объекта.
5.6. Размер возмещения применяется к обеспечению обязательств или к
страховой сумме по страхованию риска ответственности Инвестора за
неисполнение
либо
ненадлежащее
исполнение
обязательств
по
проектированию и строительству объекта в пропорциональном соотношении
7
в зависимости от общей стоимости работ по проектированию объекта,
указанной в строке «Итого» Графика финансирования и освоения
капитальных вложений на проектирование объекта, и от общей стоимости
работ по строительству объекта, указанной в строке «Итого» Графика
финансирования и освоения капитальных вложений на строительство
объекта, соответственно.
5.7. Срок действия обеспечения или страхования риска ответственности
Инвестора за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению должен распространяться на
отношения Сторон со дня заключения соответствующего договора о
предоставлении обеспечения или страхования либо предоставления
банковской гарантии и превышать сроки проектирования и строительства
объекта соответственно на 90 рабочих дней.
Статья 6. Информация об Исполнителях работ (услуг)
6.1. Инвестор обязан представлять в Министерство сведения об
исполнителях работ (услуг), привлекаемых им в целях проектирования и
(или) строительства объекта, по форме согласно приложению 7 к настоящему
Соглашению.
6.2. Сведения, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения,
представляются Инвестором в течение 10 рабочих дней со дня заключения
договора (контракта) с соответствующим исполнителем работ (услуг).
Статья 7. Мониторинг строительства объекта
7.1. Контроль (мониторинг) за строительством объекта, в том числе за
соблюдением предусмотренных Региональным планом сроков выполнения
работ, качеством выполняемых работ и соответствием выполняемых работ
обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением, соглашением
между городом - организатором чемпионата мира по футболу 2018 года
Саранском и Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA)
осуществляет Министерство в рамках Соглашения об осуществлении
контроля за реализацией программных мероприятий Республиканской
целевой программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира
по футболу» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением
Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 450, форма
которого утверждается распоряжением Правительства Республики
Мордовия.
7.2. Представители Министерства, а также иные лица, указанные в
предварительно направляемых Министерством письменных уведомлениях о
предстоящем визите, имеют право беспрепятственного допуска на объекты.
Инвестор обеспечивает встречу вышеуказанных лиц и их сопровождение.
Статья 8. Строительный контроль. Авторский надзор
8
8.1. Инвестор за свой счёт обязан обеспечить проведение строительного
контроля и авторского надзора за ходом строительства объекта в
соответствии с действующими нормами и правилами.
Статья 9. Сотрудничество Сторон
9.1. Если при выполнении настоящего Соглашения обнаруживаются
препятствия к его надлежащему исполнению по причинам, за которые ни
одна из Сторон не отвечает, каждая из Сторон обязана принять все
зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
9.2. Министерство обязуется содействовать Инвестору в получении от
государственных и муниципальных органов документов, необходимых для
выполнения Инвестором настоящего Соглашения.
Статья 10. Ответственность Сторон
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
настоящего Соглашения Сторона, нарушившая условия настоящего
Соглашения, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Убытки
возмещаются по ценам, существующим на день их фактического
возмещения.
10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Инвестором условий настоящего Соглашения, Инвестор обязуется
полностью возместить причиненные Министерству убытки, в том числе
расходы, которые Министерство произвело или должно будет произвести для
восстановления своих прав.
10.3. За нарушение сроков выполнения любого из этапов по
проектированию объекта, установленных Базовым планом, более чем на 10
рабочих дней, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,05 % (ноль целых
пять сотых процента) от стоимости работ по проектированию объекта,
указанной в графе «Итого» Графика финансирования и освоения
капитальных вложений на проектирование объекта, за каждый день
просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости указанных
работ.
10.4. За нарушение сроков выполнения любого из этапов,
установленных Сетевым графиком строительства объекта, более чем на 10
рабочих дней, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,05 % (ноль целых
пять сотых процента) от стоимости работ по соответствующему этапу,
указанной в Сетевом графике строительства объекта, за каждый день
просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ по
соответствующему этапу.
10.5. За непредставление Инвестором обеспечения исполнения своих
обязательств или невыполнение требования о страховании риска
ответственности Инвестора за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Соглашению в сроки, установленные пунктами 5.1, 5.2
настоящего Соглашения, Инвестор обязан уплатить пени в размере 0,0025 %
9
(ноль целых двадцать пять десятитысячных процента) от общей стоимости
работ, выполнение которых должно быть обеспечено или ответственность по
которым должна быть застрахована в порядке, предусмотренном статьей 5
настоящего Соглашения, за каждый день просрочки, но не более 3 % (трех
процентов) от общей стоимости работ, выполнение которых должно быть
обеспечено или ответственность по которым должна быть застрахована.
10.6. Доказательством нарушения Инвестором обязательств, влекущих
ответственность по пунктам 10.3, 10.4. настоящего Соглашения,
фиксирующим факт такого нарушения, является акт, составленный
Министерством с привлечением представителя Инвестора, а также
представителей проектировщика (подрядчика).
10.7. Уплата неустойки не освобождает Инвестора от выполнения
принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.
10.8. Инвестор несет ответственность за недостатки, обнаруженные в
ходе строительства объекта, а также в ходе использования (эксплуатации)
объекта в период проведения чемпионата мира по футболу, в том числе
недостатки, касающиеся качества выполнения строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, нарушений проектной документации, проекта
производства работ, проекта организации строительства, нормативнотехнической документации. При обнаружении недостатков Инвестор обязан
обеспечить их устранение в сроки, согласованные с Министерством.
10.9. Министерство не несет ответственности по договорам
(контрактам), заключенным между Инвестором и третьими лицами.
10.10. Если соблюдение Инвестором сроков выполнения отдельных
этапов проектирования и (или) строительства объекта, установленных
Базовым планом и (или) Сетевым графиком строительства объекта,
становится объективно невозможным вследствие нарушения сроков
проектирования и (или) строительства других объектов, технологически
связанных с объектом, указанные сроки подлежат корректировке по
согласованию Сторон без применения к Инвестору санкций, установленных
настоящим Соглашением.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны
настоящего
Соглашения
освобождаются
от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после
заключения настоящего Соглашения в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить, в том числе в результате военных действий, эпидемий,
блокады, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожаров и других
стихийных бедствий.
10
11.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению,
должна незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента наступления
обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомить об этих
обстоятельствах другую Сторону и не позднее 3 рабочих дней со дня
наступления обстоятельств непреодолимой силы представить в
Министерство копии документов, подтверждающих наличие указанных
обстоятельств.
Достаточным
подтверждением
возникновения
и
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка,
выданная компетентным органом.
11.3. Со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы действие
настоящего Соглашения приостанавливается до дня, определяемого
Сторонами настоящего Соглашения.
11.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 11.1.
настоящего Соглашения, длятся более 30 рабочих дней, Стороны должны
провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности)
сохранения обязательств по настоящему Соглашению, о внесении изменений
в настоящее Соглашение или о его расторжении.
Статья 12. Досрочное расторжение Соглашения
12.1. В случае существенного нарушения Инвестором условий
настоящего Соглашения Министерство в одностороннем порядке расторгает
настоящее Соглашение, направив Инвестору соответствующее письменное
уведомление, содержащее указание на нарушения, послужившие
основаниями для расторжения настоящего Соглашения, и подтверждающие
документы.
12.2. Существенными в любом случае являются следующие нарушения:
12.2.1. Нарушение более чем на 1 месяц сроков проектирования и (или)
строительства объекта, установленных Базовым планом и (или) Сетевым
графиком строительства объекта.
12.2.2. Нарушение Инвестором более чем на 10 календарных дней
любого из сроков, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2
настоящего Соглашения.
12.2.3. Невыполнение Инвестором требований, предъявляемых к
проектированию и (или) строительству объекта.
12.2.4. Необоснованный отказ в доступе на строительную площадку
лицам, указанным в пункте 7.2. настоящего Соглашения, в том числе
делегаций по обмену опытом по вопросам строительства объектов.
12.3. Настоящее Соглашение считается расторгнутым в одностороннем
порядке по истечении 10 календарных дней со дня направления
Министерством уведомления, указанного в пункте 12.1 настоящего
Соглашения, заказным письмом с уведомлением либо нарочно.
12.4. Настоящее соглашение не подлежит расторжению, если
существенное нарушение Инвестором своих обязательств обусловлено
11
неисполнением или ненадлежащим исполнением Министерством своих
обязательств по настоящему Соглашению.
Статья 13. Условия использования (эксплуатации) объекта
13.1.
Использование
(эксплуатация)
объекта
осуществляется
Инвестором на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в
соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.
13.2. Инвестор обязуется предоставить объект на период проведения
чемпионата мира по футболу на условиях предусмотренных конкурсной
документацией.
Инвестор за счет собственных средств несет все расходы, связанные с
использованием (эксплуатацией) объекта, осуществляет его текущий и
капитальный ремонт, осуществляет эксплуатацию объекта силами
привлеченного им персонала, несет иные затраты, связанные с поддержанием
объекта в состоянии, отвечающем всем предъявляемым к нему требованиям
FIFA.
13.3. Со дня завершения строительства объекта и до окончания
чемпионата мира по футболу Инвестор не вправе изменять профиль
(назначение) объекта (если иное не предусмотрено документацией по отбору
инвестора).
13.4. При обнаружении недостатков в период после сдачи объекта в
эксплуатацию Инвестор обязан устранить их за свой счет в сроки,
согласованные с Министерством. Недостатки, выявленные в ходе
использования (эксплуатации) объекта, в любом случае должны быть
устранены Инвестором не позднее чем за 1 месяц до начала чемпионата мира
по футболу.
Статья 14. Иные права и обязанности Сторон
14.1.
Инвестор
обеспечивает
соблюдение
действующего
законодательства о промышленной безопасности, а также требований
трудового законодательства при осуществлении строительства объекта и
несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с
действующим законодательством, а также обеспечивает включение
соответствующих обязательств и ответственности за их неисполнение в
договоры (контракты), заключаемые с исполнителями работ (услуг).
14.2. Инвестор организует выполнение мероприятий, связанных с
обеспечением безопасности объекта в соответствии с требованиями
нормативных
правовых
актов,
устанавливает
пропускной
и
внутриобъектовый режимы на объекте в соответствии с инструкцией о
пропускном и внутриобъектовом режимах, согласованной с Министерством.
Статья 15. Разрешение споров
12
15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами из настоящего Соглашения или в связи с ним, регулируются ими
путем переговоров.
15.2. Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок
урегулирования споров путем направления претензий. Претензия
оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, которая
допустила нарушение условий настоящего Соглашения. В претензии
перечисляются нарушения со ссылкой на соответствующие положения
настоящего Соглашения, а также указываются действия, которые должны
быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения
претензий не может превышать 15 рабочих дней со дня их получения.
15.3. При возникновении между Сторонами спора, вытекающего из
настоящего Соглашения, данный спор, при невозможности разрешить его
путем переговоров, передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Республики Мордовия.
Статья 16. Условия конфиденциальности
16.1. При необходимости отнесения сведений, связанных с исполнением
Сторонами настоящего Соглашения, к категории конфиденциальных
Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему
Соглашению, в котором определяют перечень таких сведений, порядок их
передачи, распространения и защиты, а также ответственность за нарушение
указанного порядка.
Статья 17. Заключительные положения
17.1. Каждая из Сторон назначает своего представителя (уровня не ниже
заместителя руководителя), уполномоченного на получение (передачу)
информации в рамках настоящего Соглашения, а также на решение иных
вопросов оперативного характера, связанных с исполнением настоящего
Соглашения. В течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего
Соглашения каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую
Сторону о назначенном ею представителе, указав все необходимые данные
такого лица (ФИО, должность, телефон, факс, e-mail, иную контактную
информацию). В случае назначения нового представителя или изменения
каких-либо данных ранее назначенного представителя Сторона обязана в
течение 3 рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
17.2. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, указанные в
настоящем Соглашении документы представляются Инвестором в
Министерство по месту его нахождения на бумажном носителе или в
электронном виде по адресу: _____________________.
17.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны
письменно уведомить об этом друг друга в двухдневный срок со дня таких
изменений.
13
17.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
17.5. Все приложения, указанные в настоящем Соглашении, являются его
неотъемлемыми частями и обязательны для Сторон.
17.6. Настоящее Соглашение вступает в силу (считается заключенным)
со дня согласования Сторонами Базового плана, за исключением положений
настоящего Соглашения, регулирующих обязательства Сторон по вопросу
согласования Базового плана, а также обязательства Сторон, возникновение
которых предусмотрено до начала процедуры согласования Базового плана.
Указанные положения вступают в силу со дня подписания настоящего
Соглашения.
17.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 18. Приложения к Соглашению
18.1. Приложение 1. Технические требования по проектированию и
строительству объекта (форма).
18.2. Приложение 2. График финансирования и освоения капитальных
вложений на проектирование объекта (форма).
18.3. Приложение 3. График финансирования и освоения капитальных
вложений на строительство объекта (форма).
18.4. Приложение 4. Базовый план (форма).
18.5. Приложение 5. Задание на проектирование объекта (форма).
18.6. Приложение 6. Сетевой график строительства объекта (форма).
18.7. Приложение 7. Сведения о юридическом лице (форма).
Статья 19. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство целевых программ
Республики Мордовия
430002, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Советская, 35
ИНН 1326224287 КПП 132601001
р/счет 40201810900000000006
в ГРКЦ НБ РМ Банка России
г. Саранск
БИК 048952001
Заместитель Председателя
Правительства – Министр
целевых программ Республики
Мордовия
Инвестор
14
___________А.Н. Меркушкин
______________/_____________/
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа