close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение №2
к документации по проведению Открытого конкурса
в электронной форме на право заключения договора
на ремонт электропитающего оборудования производства
ОАО «Юрьев-Польский завод «Промсвязь»
на объектах связи МРФ «Москва» ОАО «Ростелеком»
ДОГОВОР № _________
г. Москва
«____» ___________ 2015 г.
Открытое акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании
_____________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
_____________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили договор от ____ _________________20__г.
№________________ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
Определения
«Оборудование» – электропитающее оборудование, производства ОАО
«Юрьев-Польский завод «Промсвязь» (Приложение № 2 к Договору).
«Работы по ремонту электропитающего оборудования» или «Работы» все работы по ремонту неисправного электропитающего оборудования (в том
числе диагностика), подлежащие выполнению Подрядчиком, в соответствии c
условиями настоящего Договора.
«Заявка» – заявка на выполнение Работ по ремонту соответствующего
Оборудования, направляемая Заказчиком Подрядчику (Приложение №1 к
Договору).
«Сервисный центр» – подразделение Подрядчика, осуществляющее
Работы по ремонту электропитающего оборудования, а также приемку в ремонт/
выдачу отремонтированного Оборудования Заказчика, расположенное по адресу:
________ (время работы_______________).
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по Заявке Заказчика
выполнить Работы по ремонту электропитающего оборудования, включая
обеспечение Работ расходными материалами, если расходные материалы
предоставляются Подрядчиком и сдать результат выполненных Работ Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.
1.2. Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, выполняются в
Сервисном центре.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора за весь срок его действия составляет сумму не более
___________ (_________________тысяч) рублей __ коп., в том числе НДС-18%
___________(_______________ тысяч) рублей ___ коп. По настоящему Договору
у Заказчика не возникает обязанности заказать Услуги на всю указанную сумму.
2.2. Заказчик оплачивает выполненные Работы по ценам, указанным в
Заявках, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, которые
рассчитываются на основании установленной Договором цены за единицу Работ по
ремонту электропитающего оборудования (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
2.3. Указанная в подписанной Сторонами Заявке цена Работ включает в
себя все платежи, причитающиеся Исполнителю за выполнение обязательств по
соответствующей Заявке. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены (суммы
оплаты) по согласованной Сторонами Заявке, в том числе в случае, когда в момент
определения цены исключалась возможность предусмотреть полный объём
необходимых для исполнения настоящего Договора расходов.
2.4. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком путем
безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет
Подрядчика (раздел 16 Договора) в следующем порядке:
- сумма в размере 100 % от стоимости Работ по соответствующей Заявке
выплачивается в течение 20 (двадцать) календарных дней со дня подписания
Сторонами Акта выполненных Работ по соответствующей Заявке, на основании
оригинала счета, выставленного Исполнителем.
2.5. Расчеты между Сторонами производятся в Российских Рублях.
Обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момента списания
денежных средств с его расчетного счета.
2.6. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с расчётного
счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика (включая, но не ограничиваясь,
применимые комиссии банка Подрядчика), относятся на Подрядчика, за
исключением расходов и комиссий банка, в котором открыт расчётный счёт
Заказчика.
2.7. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по
Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов
составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых
должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён
её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два
оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с
уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным
Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта
сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью,
направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или
направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по
поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторонаполучатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки
расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным
Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
2.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего
Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес
Заказчика счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут
подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы,
распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные
документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме
руководителя организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с
приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц,
имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
таких изменений.
2.9. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.
Сроки выполнения обязательств
3.1. Сроки выполнения Работ по Договору: в течение срока действия
Договора (п. ______ Договора). Срок выполнения Работ по каждой отдельной
Заявке составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания Заявки обеими
Сторонами.
3.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с
Заказчиком.
4. Обязательства Сторон
4.1.
Обязательства Заказчика.
4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком
Работ, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.1.2. Своевременно предоставлять Подрядчику информацию, необходимую
для выполнения Работ по настоящему Договору, по его письменному запросу.
4.1.3. Принять выполненные Работы.
4.1.4. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства,
предусмотренные в настоящем Договоре.
4.2. Обязательства Подрядчика.
4.2.1. Выполнить Работы лично. Привлечение Подрядчиком сторонних
организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору не
допускается.
4.2.4. Обеспечить сроки выполнения Работ, в соответствии с п. 3.1.
Договора.
4.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ, в соответствии с
нормами действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.
4.2.6. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства,
предусмотренные в настоящем Договоре.
5. Производство Работ
5.1. Действия, выполняемые Заказчиком:
5.1.1. В случае выхода из строя Оборудования, Заказчик направляет его
Подрядчику (доставка до Сервисного центра) в индивидуальной упаковке со
следующими сопроводительными документами:
- Заявка на выполнение Работ (по форме Приложения № 1 к Договору), в 2-х
экземплярах.
5.2. Действия, выполняемые Подрядчиком:
5.2.1. При получении неисправного Оборудования Подрядчик подписывает
Заявку со своей стороны и направляет (передает) 1 (один) экземпляр Заказчику.
5.2.2. По окончании выполнения Работ по Заявке Подрядчик в срок не более
1 (одного) рабочего дня направляет Заказчику соответствующее уведомление.
Заказчик обязан забрать исправное Оборудование в срок не более 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения указанного уведомления.
5.3. Расходы по транспортировке Оборудования до Сервисного центра и
обратно несет Заказчик.
5.4. По письменному требованию Заказчика Подрядчик на период
выполнения Работ обязуется предоставить Заказчику во временное пользование
соответствующее исправное Оборудование.
6. Гарантии качества на выполненные Работы
6.1. Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные
Подрядчиком по Договору, и на используемые Подрядчиком расходные
материалы.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы и расходные материалы
составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных
работ по соответствующей Заявке.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования обнаружатся
недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых расходных
материалах, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить
за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 30 (тридцати)
рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их
обнаружении.
6.5. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком
продлевается соответственно на период, когда Оборудование не могло
эксплуатироваться с надлежащим качеством вследствие недостатков, допущенные
по вине Подрядчика.
6.6. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение
Работ Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных
актов, условиями настоящего Договора.
7. Обеспечение выполнения Работ Материалами
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение
Работ расходными материалами, если расходные материалы предоставляются
Подрядчиком.
8. Сдача и приемка Работ.
8.1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется путем подписания
уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки выполненных
Работ (далее – «Акт выполненных работ») по каждой Заявке.
8.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик оформляет в 2-х
экземплярах Акт выполненных работ по соответствующей Заявке и направляет
(передает) Заказчику вместе с исправным Оборудованием.
8.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта
выполненных работ, подписывает Акт выполненных работ со своей стороны и
направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику, либо направляет мотивированный
отказ от его подписания.
8.4. В случае несоответствия результата Работ условиям Договора, Заказчик
направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта
выполненных работ, на основании которого Сторонами, в срок не более 3 (трех)
дней с момента получения Подрядчика мотивированного отказа, составляется и
подписывается двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок.
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, в срок, указанный в таком акте,
устранить допущенные в выполненных Работах недостатки.
8.5. Повторная приемка выполненных Работ производится в порядке,
предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.
8.6. Работы
по соответствующей Заявке считаются выполненными
Подрядчиком с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.
9.
Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ (в том числе
сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ),
предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в
размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки.
9.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых
платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе
взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 действующей на дату выставления
претензии ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за
каждый день просрочки.
9.4. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только
на основании письменной претензии.
9.5. Стороны уплачивают неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения соответствующего требования. Уплата неустойки не освобождает
Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
9.6. Заказчик вправе удержать сумму неустойки из соответствующего
платежа, подлежащего перечислению Подрядчику.
10.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить. К обстоятельствам
непреодолимой силы, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные
стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается
соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного
самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны
рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения
обязательств, предусмотренных Договором.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся
их воздействию Сторона должна незамедлительно в письменной форме известить о
данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения
о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и
предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в
течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы
соответствующая Сторона должна не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня
прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, известить об
этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок,
в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их
последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из
Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять)
рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут
все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в
результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств
непреодолимой силы.
11.
Конфиденциальность
11.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает
конфиденциальную информацию другой Стороне.
11.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
информацию от другой Стороны.
11.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной
информацией являются условия настоящего Договора и любая информация,
которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и
прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение
3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен
законодательством Российской Федерации), Получающая Сторона обязуется не
раскрывать
без
предварительного
обязательно
письменного
согласия
Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от
Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация
раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона,
раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна
гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению
конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в
настоящем разделе Договора.
11.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение
относительно конфиденциальности такой информации было получено от
Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать
такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая
применяется относительно ее информации того же уровня важности.
11.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается
как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает
обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации,
если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
- информация во время ее раскрытия является публично известной;
- информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием
на то, что она не является конфиденциальной;
- информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
- информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную
информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
- профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что
такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности
указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем
разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- если информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным
нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая
получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с
подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую
Сторону.
11.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон
такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании
вступившего в силу решению арбитражного суда.
12.
Уведомления
12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего
Договора, должны быть оформлены в письменном виде, и направляться: по факсу,
по электронной почте, курьером. Датой увeдомлeния считается дата его доставки,
указанная в уведомлении о вручении или доставке.
12.2. Все уведомления, касающиеся настоящего Договора, посылаются Сторонам в
письменном виде по следующим адресам:
Для Заказчика:
Организация: Макрорегиональный филиал «Москва» ОАО «Ростелеком»
ФИО: Курнаев Сергей Владимирович
Адрес: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 3.
Тел.: (496)723-20-18
e-mail: [email protected]
Для Исполнителя:
организация:
ФИО: __________
адрес: __________
факс: __________
e-mail: __________
телефоны специалистов: _________
дежурный телефон:
________
13.
Применимое право и порядок разрешения споров
13.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора,
регулируются законодательством Российской Федерации.
13.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны
разрешают путём переговоров.
13.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры
передаются на рассмотрение Арбитражного суда г.Москвы.
14.
Расторжение Договора
14.1
В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему
Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней не нарушающая обязательства
Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке
настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 30 (тридцать)
рабочих дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не
исправит свое нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение
этого периода.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
14.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ,
выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата
незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а
Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.
15.
Другие положения
15.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с даты
его подписания обеими Сторонами и действует до 30.04.2016г.
15.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются
дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
15.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.4. Стороны не имеют права уступить свои права или обязанности по
настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
15.5. Настоящий Договор включает в себя следующие Приложения,
являющиеся его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 Форма выполнение работ по ремонту электропитающего
оборудования;
Приложение
№2
Перечень
электропитающего
оборудования,
расположенного на объектах связи Заказчика;
- Приложение № 3 Антикоррупционная контрактная оговорка.
16. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН:
Заказчик
Подрядчик
Адрес местонахождения: 191002, г.
ИНН/КПП __________/__________
Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
ОГРН_________________________
Почтовый адрес: 123154, г. Москва, ул.
Адрес: ____________________
Народного Ополчения, д.29, корп.2
Почтовый адрес: ___________________.
ИНН 7707049388КПП 771032001
Р/с _______________________________
КПП для счетов-фактур:504743002
К/с _______________________________
Плательщик: ОАО «Ростелеком»
БИК ______________________________
Нижегородский филиал ПАО АКБ
ОКВЭД ___________________________
«Связь-Банк» г. Нижний Новгород
ОКПО ____________________________
р/с 40702810600320000134
Телефон: __________________________
БИК 042202700
Факс: _____________________________
к/с 30101810900000000700
Адрес электронной почты:___________
Грузополучатель:
Московский филиал ОАО «Ростелеком»
123154, г. Москва ул. Народного
ополчения дом 29 кор.2
Нижегородский филиал ПАО АКБ
«Связь-Банк» г. Нижний Новгород
Р/счет 40702810600320000134
БИК 042202700
Кор/счет 30101810900000000700
ОКВЭД 64.20
ОКПО 17514186
Тел.: (495) 791-98-24
Факс: (495) 947-58-90
Заказчик:
ОАО «Ростелеком»
________________
«____» ___________ 2015г.
М.П.
Подрядчик:
________________
«____» ___________ 2015г.
М.П.
Приложение № 1
к Договору № ____________
от « __ » ___________ 20___г.
Заявка выполнение работ по ремонту электропитающего оборудования №__
(форма)
г. Москва
“___” _________201__г.
к Договору на оказание услуг № _____ от “___” __________ 201__г. между ОАО
«Ростелеком» и _____________, далее именуемому "Договор",
ОАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________,
действующего на основании ____________ с одной стороны, и ________, далее именуемое
"Подрядчик", в лице ________, действующего на основании _____, с другой стороны,
далее вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий документ о том, что Заказчик
поручает Подрядчику выполнить работы по ремонту (в т.ч. диагностике) следующего
оборудования:
№
Наименование оборудования
и его шифр
Цена за единицу
работ по ремонту
электропитающего
оборудования, руб.,
включая НДС *
Стоимость
выполняемых
Работ с НДС
Место/
Адрес оказания Услуг
*согласно Приложения № 2 к Договору.
Заказчик
Подрядчик
Подписи сторон
_____________________
_____________________
Окончание формы
Форма согласована
Заказчик:
ОАО «Ростелеком»
Подрядчик:
________________
________________
«____» ___________ 2015г.
«____» ___________ 2015г.
М.П.
М.П.
Приложение № 2
к Договору № ____________
от « __ » ___________ 20___г.
Перечень электропитающего оборудования, расположенного на объектах связи
Заказчика
Наименование
Цена за единицу Налого- Цена за единицу
оборудования и его шифр
работ по ремонту
вая
работ по ремонту
электропитающе ставка электропитающего
го оборудования,
%
оборудования, руб.,
руб., без НДС
включая НДС
Выпрямительный блок ВБВ
24/3-2
Выпрямительный блок ВБВ
48/2-2
Выпрямительный блок ВБВ
24/4-2М
Выпрямительный блок ВБВ
48/2-2М
Выпрямительный блок ВБВ
60/2-2
Выпрямительный блок ВБВ
60/2-2М
Выпрямительный блок ВБВ
24/20-2
Выпрямительный блок ВБВ
48/10-2
Выпрямительный блок ВБВ
24/20-2М
Выпрямительный блок ВБВ
48/10-2М
Выпрямительный блок ВБВ
60/8-2М
Выпрямительный блок ВБВ
60/8-2
Выпрямительный блок ВБВ
24/10-2К
Выпрямительный блок ВБВ
24/10-2К
Выпрямительный блок ВБВ
48/6-2К
Выпрямительный блок
ВБВ 48/7-2К
Выпрямительный блок ВБВ
60/6-2К
Выпрямительный блок ВБВ
60/5-2К
Выпрямительный блок ВБВ
24/50-2К
Выпрямительный блок ВБВ
48/30-2К
Наименование
оборудования и его шифр
Выпрямительный блок ВБВ
48/35-2К
Выпрямительный блок ВБВ
60/25-2К
Выпрямительный блок ВБВ
24/30-2К
Выпрямительный блок ВБВ
24/30-2МК
Выпрямительный блок ВБВ
48/20-2МК
Выпрямительный блок ВБВ
60/15-2МК
Выпрямительный блок ВБВ
48/20-2К
Выпрямительный блок ВБВ
60/15-2К
Выпрямительный блок ВБВ
48/30-3К
Выпрямительный блок ВБВ
60/25-3К
Выпрямительный блок ВБВ
60/15-3К
Выпрямительный блок ВБВ
48/21-3К
Выпрямительный блок ВБВ
48/20-3К
Выпрямительный блок ВБВ
60/16-3К
Выпрямительный блок ВБВ
60/50-2
Выпрямительный блок ВБВ
60/60-2
Выпрямительный блок ВБВ
48/65-2
Выпрямительный блок ВБВ
48/60-2
Выпрямительный блок ВБВ
48/05-2
Выпрямительный блок ВБВ
48/33-5К,
Выпрямительный блок ВБВ
60/25-5К
Стабилизатор напряжения
СПН-2
Стабилизатор напряжения
СПН-3
Цена за единицу
работ по ремонту
электропитающе
го оборудования,
руб., без НДС
Налоговая
ставка
%
Цена за единицу
работ по ремонту
электропитающего
оборудования, руб.,
включая НДС
Наименование
оборудования и его шифр
Цена за единицу
работ по ремонту
электропитающе
го оборудования,
руб., без НДС
Налоговая
ставка
%
Цена за единицу
работ по ремонту
электропитающего
оборудования, руб.,
включая НДС
Инвертор ИАТ 1000-2
Инвертор ИТ-0,3
Инвертор цифровой ИЦ600
Инвертор цифровой ИЦ1500,
Инвертор цифровой ИЦ15001
Инвертор цифровой ИЦ700
Инвертор цифровой
ИЦ1500БП
Электронный байпас БП-9000
Контроллеры МАК
Контроллеры КУ
Контроллеры УКМ
Контроллер
микропроцессорный
Адаптер контроллера АК-1
Устройство контроля
напряжения сети УКНС
Устройство поэлементного
контроля батареи УПКБ-М0808
Контроллер объекта КО
Преобразователь ППН-500
Устройство УЭП 60/6-33
Пл. контроля напряж. и
сигнал. и блок автоматики
Итого:
Заказчик:
ОАО «Ростелеком»
Подрядчик:
________________
________________
«____» ___________ 2015г.
«____» ___________ 2015г.
М.П.
М.П.
Приложение № 3
к Договору № ____________
от « __ » ___________ 20___г.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОНТРАКТНАЯ ОГОВОРКА
Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и
развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой
этики поставщика Заказчика (далее – Кодекс), удостоверяет, что он полностью понимает
положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со
своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц,
действующих
по
настоящему Договору,
включая
без
ограничений
владельцев,
должностных лиц, работников и агентов Подрядчика.
Статья 1.
В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может
произойти нарушение Подрядчиком каких-либо положений Кодекса, Заказчик в адрес
такого
Подрядчика
установленный
направляется
срок
предоставить
письменное
уведомление
соответствующие
с
требованием
разъяснения.
в
Письменное
уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти
нарушение
каких-либо
положений
Кодекса
Подрядчиком,
его
аффилированными лицами, работниками или агентами.
После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком
в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Статья 2.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных
Кодексом действий и/или неполучения Заказчиком в установленный статьей 1 настоящего
Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении.
В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи,
Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
Статья 3.
В течение срока действия договора Заказчик имеет право как самостоятельно, так и
с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению
Подрядчиком требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Подрядчика,
которая относится к настоящему Договору.
Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет
ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении
конфиденциальности в настоящем Договоре.
Заказчик:
ОАО «Ростелеком»
Подрядчик:
________________
________________
«____» ___________ 2015г.
«____» ___________ 2015г.
М.П.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа