close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ИЗВЕЩЕНИЕ № 23
проведения запроса предложений
на установку кондиционера в отделении
почтовой связи, расположенного по
адресу: 391300, г. Касимов, Рязанской
области, ул. Ленина, д. 13
________________
1. Заказчик: УФПС Рязанской области – филиал
ФГУП Почта России»
Почтовый и юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д.49
Телефон: (4912) 25-69-89
Факс: (4912) 25-24-92
Контактное лицо: Вилкова Лариса Алексеевна, тел. (4912) 25-69-89;
Е-mаil: [email protected], сайт: www.pochta.ryazan.ru «Торги»
2. Источник финансирования: собственные средства УФПС Рязанской
области – филиала ФГУП «Почта России»
3. Форма предложения: указана в приложении № 1.
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование выполняемых работ, оказываемых услуг:
№
п/п
1
1
Наименование, характеристика выполняемых
КолЕд.изм.
работ
во
2
3
4
Установка кондиционера в отделение почтовой связи,
расположенного по адресу: 391300, г. Касимов,
Рязанской области, ул. Ленина, д. 13
Шт.
1
(монтаж, подключение, пуско-наладочные работы,
расходные материалы), площадь охлаждаемого
помещения 95 м2, мощность охлаждения не менее 12 кВт
В предложении должны быть прописаны сроки гарантии на все
оборудование. Гарантийный период
должен составлять не менее 24
месяцев. Весь поставляемый товар должен иметь сертификаты Госстандарта
(Ростеста) РФ на соответствие требованиям качества и безопасности. При
заявлении
эквивалента
предоставить
полные
характеристики,
подтверждающие соответствие установленным требованиям.
5. Место поставки товара (Место выполнения работ): 391300, г. Касимов,
Рязанской области, ул. Ленина, д. 13
6. Сроки поставки товара (выполнение работ): до 28 мая 2012 года
7. Сведения о включенных в цену товара расходах:
Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не
включенных) в нее расходных, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей
8. Начальная цена договора без учета НДС:
67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей 00 коп.
9. Место и срок подачи предложений: Предложения подаются по адресу
Заказчика, административно-хозяйственный отдел (АХО) Вилковой Ларисе
Алексеевне.
Дата и время начала и окончания срока подачи предложений: с 9-00 час.
15.05.2012г. по 16-00 час. 23.05.2012г. (время московское). Предложение
подается претендентом Заказчику в письменной форме в срок, указанный
в извещении о проведении запроса предложений.
10. Срок и условия оплаты товара (выполнения работ): Безналичный
расчет. Оплата будет производиться по факту подписания акта приемки
выполненных работ.
11. Срок подписания победителем договора: Не ранее чем через пять дней
со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и
оценки предложений и не позднее чем через двадцать дней со дня
подписания указанного протокола.
12. Требования к претендентам: Отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
13. Запрашиваемые документы:
13.1. Заполненную анкету (Приложение № 2), заверенную печатью и
подписью претендента.
13.2. Наименование, характеристика поставляемых товаров, наименование
выполняемых работ, оказываемых услуг;
13.3. Согласие претендента исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса предложений;
13.4. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте извещения;
13.5. Копию устава со всеми изменениями либо копию действующей
редакции устава;
13.6. Копию свидетельства о регистрации юридического лица либо
индивидуального предпринимателя;
13.7. Копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
13.8. Копии лицензий, разрешений, сертификатов и т.п. в зависимости от
предмета закупки;
13.9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени претендента без доверенности (далее для
целей настоящей главы – руководитель). В случае если от имени претендента
действует иное лицо, предложение на участие в запросе предложений должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени
претендента,
заверенную
печатью
претендента
и
подписанную
руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем претендента, предложение на участие в
запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица
14. В случае направления претендентом в комиссию по проведению запроса
предложений пакетов документов по нескольким запросам предложений,
допускается предоставление документов, указанных в пунктах 13.4-13.9
только по запросу предложений с ближайшей датой проведения, а для
остальных запросов предложений допускается направление вместо
указанных документов письма с указанием даты проведения и предмета
запроса предложений, на который был предоставлен
полный пакет
документов.
Полный пакет документов должен быть предоставлен не реже одного
раза в квартал.
15. Любой претендент (в том числе претендент, которому не направлялся
запрос предложений) вправе подать только одно предложение.
Внесение изменений в предложение не допускается.
16. Не рассматриваются и отклоняются предложения, если они не
соответствуют форме и требованиям, установленным в извещении или
предложенная в предложении цена товаров, работ, услуг превышает
максимальную цену, указанную в извещении.
В случае Вашего согласия принять участие в процедуре запроса
предложений, просим представить заявку по адресу Заказчика по прилагаемой
форме.
Приложение: 1 .Форма предложения.
2. Анкета претендента.
3. Проект договора.
Директор
Исп. Руководитель ОУИ
С.С. Копьёва 25-69-69
Л.П. Зыкина
Приложение №1
к Извещению о проведении запроса предложений
На бланке организации
Дата исх. Номер
УФПС Рязанской области –
филиал ФГУП «Почта России»
Закупочной комиссии по
проведению запроса
предложений
Предложение
на участие в запросе предложений
на _______________________________
1. Изучив запрос предложений, а также применимые к нему законодательство и
нормативно-правовые акты
______________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в лице________________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии принять участие в запросе предложений на условиях, установленных
в извещении запроса предложений, и направляет настоящее предложение.
2.Мы согласны выполнить работы: _______________________________________________
3. Место выполнения работ, услуг: _______________________________________________
4. Сроки выполнения работ, услуг : _____________________________.
5. Цена договора указана с учетом затрат на перевозку, страхование, хранение, уплату
налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и составляет
_______ рублей, в том числе НДС ____________ руб.
6. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится по факту поставки и при
наличии оформленных документов в течение ___ - ти банковских дней.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор на поставку товаров в соответствии с требованиями
извещения запроса предложений и условиями наших предложений, в срок не ранее 5 дней и
не более 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки предложений.
8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся
от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку
товаров в соответствии с требованиями запроса предложений, документации и условиями
нашего предложения по цене.
9. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями
запроса предложений или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа
от его подписания победителем запроса предложений, и нашего уклонения от заключения
контракта на выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений, сведения о
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование, ФИО претендента)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера нами уполномочен__________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
11.
Юридический
и
фактический
адреса/место
жительства
_________________________________
телефон_____________,
факс_________________,
банковские
реквизиты
участника____________ ИНН __________________ КПП ____________________________
_____________________________________________________________________________
12.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:_______________________________________________________________________
Мы признаем, что цены и другие условия, указанные нами в настоящем предложении
остаются неизменными в течение всего срока действия договора.
Приложения:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения;
- копия устава;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- копии лицензий, разрешений, сертификатов и т.п. в зависимости от предмета
торгов;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа
Подпись руководителя
(уполномоченного лица)
претендента
М.П.
_________________ /ФИО/
Приложение № 2
к Извещению о проведении запроса предложений
Анкета претендента
№
Наименование заполняемого поля
Сведения о контрагенте
п/п
1. Полное наименование организации
2. Краткое наименование организации
3. Организационно-правовая форма (для
юридического лица)
4. Адрес юридический (для юридического
лица)
5. Адрес почтовый (для юридического
лица)
6. Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные (для физического лица)
7. Сведения о месте жительства (для
физического лица)
8. ОГРН
9. ИНН/КПП (для юридического лица)
10. Реквизиты уведомления о постановке
на учет в ИФНС
11. Вид системы налогообложения
12. Лицензирование деятельности
13. Перечень должностных лиц,
уполномоченных подписывать счетафактуры
14. Применение ставки НДС 10 % ( с
приложением документов,
подтверждающих право на применение
пониженной ставки НДС)
15. Применение освобождения от НДС
16. Информация о контактном лице
претендента (ФИО, телефон)
Должность
М.п.
_______________________
(подпись)
Ф.И.О.
Примечание
ДОГОВОР №
на установку кондиционера в отделении почтовой связи г. Рязань
«_____» ___________20__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора УФПС Рязанской области – филиала
ФГУП «Почта России» Зыкиной Людмилы Павловны, действующей на основании
Положения о филиале и доверенности № 1174/ЮД от 10.01.2012г., с одной стороны, и
___________________________________________________ именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице__________________________________________________________
действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить своим иждивением, собственными, либо
привлеченными силами и средствами, работы по установке кондиционера в отделении
почтовой связи, расположенного по адресу: 391300, г. Касимов, Рязанской области, ул.
Ленина, д.13
1.2. Работа должна отвечать следующим требованиям:
быть выполнена согласно
требованиям санитарных норм и правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей (ПТЭЭП), и в срок установленный договором.
1.3. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения
работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
Статья 2. Стоимость работ и условия оплаты
2.1. Стоимость работ по настоящему договору согласно составляет: ____________
рублей, включая НДС (18%) – ___________ рублей.
Цена договора включает все налоги, таможенные пошлины, сборы, отчисления и
другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации.
2.2. Окончательный расчет с Исполнителем за выполненные работы по настоящему
договору производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3), составленной Исполнителем на основании и в соответствии с
предоставляемыми актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета, счетафактуры, за минусом штрафов, пеней, неустоек, если таковые имели место и с учетом
ранее выплаченного аванса, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, на основании выставленного Исполнителем счета, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты подписания вышеуказанных документов.
2.3. Заказчик обеспечивает рассмотрение и подписание предоставленных актов о
приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения или
возвращает их с мотивированным отказом или замечаниями Исполнителю. Дата
получения определяется по дате, указанной на уведомлении о вручении.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
2.5. При возникновении необходимости изменения видов работ на общую сумму не
более 10% от суммы настоящего договора, при условии, что общая стоимость работ по
настоящему договору не меняется, изменения в настоящий договор не вносятся, а факт
выполнения работ подтверждается актами о приемке выполненных работ по форме № КС2, подписанными Сторонами в установленном порядке. Изменение видов работ
допускается с предварительного письменного согласия Заказчика.
Статья 3. Права и Обязанности сторон
3.1. В рамках выполнения работ по настоящему договору Исполнитель обязан:
3.1.1. Назначить полномочных представителей для решения оперативных вопросов.
3.1.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством в сроки, предусмотренные
настоящим договором в соответствии с Техническими условиями (приложение № 1; №2 к
настоящему договору).
3.1.3. Выполнить все условия настоящего договора.
3.1.4. Оформить акт-допуск на производство ремонтно-строительных и монтажных
работ на территории Заказчика.
3.1.5. Исполнитель может заключать договоры субподряда только с
предварительного разрешения Заказчиком, но не может передавать субподрядчикам все
работы по договору. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за
невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору
субподрядчиками.
3.1.6. Провести все необходимые пусконаладочные работы, испытания,
исследования и замеры.
3.1.7. Передать Заказчику исполнительную техническую документацию:
технические паспорта на установленное оборудование, руководства по его эксплуатации
и техническому обслуживанию.
3.1.8. Нести ответственность за качество используемых материалов.
3.1.9. Осуществлять гарантийные обязательства по настоящему договору. Наличие
дефектов выполненных работ и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом
Исполнителя и Заказчика, оформленным в произвольной форме. В любом случае, вне
зависимости от каких-либо положений настоящего Договора, Подрядчик обязан устранить
такие недостатки и/или дефекты за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
Максимальный срок устранения недостатков не может быть более 10 рабочих дней.
Указанные гарантии не распространяются на случаи нарушения правил технической
эксплуатации Объекта и повреждения Объекта третьими лицами.
3.1.10. Одновременно с отчетными документами согласно п.2.4. передать Заказчику
Спецификацию на оборудование.
Статья 4. Сроки выполнения работ и срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое
действие после выполнения сторонами своих обязательств, взятых по договору.
Срок выполнения работ по настоящему договору:
Начало: «___» _______________2012г.
Окончание: «___» ____________ 2012г.
4.2. Исполнитель может сдать работы досрочно, а Заказчик их принять и оплатить в
соответствии с условиями настоящего договора.
4.3. Сроки исполнения работ могут быть изменены дополнительным соглашением
сторон в случаях:
- при возникновении необходимости осуществления дополнительных работ, не
предусмотренных Техническими заданиями (приложение № 1; №2 к настоящему
договору);
- при изменении (увеличении) объемов работ в такой степени, что соблюдение
Исполнителем сроков, ранее установленных настоящим договором, невозможно;
- в случае простоя Исполнителя по вине Заказчика.
4.4. Все сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются в календарных днях,
если иное не оговорено непосредственно при установлении срока.
4.5. Изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным
соглашением к данному договору.
Статья 5. Дополнительные работы
5.1. Исполнитель не должен вносить какие-либо изменения в виды и объемы работ
без согласования с Заказчиком.
5.2. При необходимости изменения вида и объема работ Исполнитель направляет
письменное обращение Заказчику с указанием:
- увеличения или сокращения объемов некоторой указанной работы;
- исключения некоторых указанных работ;
- изменения характера, качества или вида некоторых указанных работ;
- выполнения дополнительной работы.
При этом изменения не должны увеличивать стоимость работ.
5.3. В случае появления дополнительных работ, ведущих к изменению сроков
исполнения Исполнителем настоящего договора, сроки исполнения настоящего договора
изменяются в соответствии с длительностью дополнительных работ в случае
невозможности их проведения во время производства основных работ. При этом общая
стоимость работ по договору не меняется. Необходимые коррективы вносятся путем
подписания дополнительного соглашения.
Статья 6. Качество работ
6.1. Работы должны соответствовать требованиям технических условий
(приложение № 1; №2 к настоящему договору).
6.2. Заказчик вправе осуществлять проверку качества работ в любое время, силами
своих представителей, не препятствуя проведению Исполнителем работ. При этом
количество проверок и сроки их проведения с Исполнителем не согласовываются.
6.3. При обнаружении недостатков исполнения Исполнителем настоящего договора
или нарушения качества работ Представитель Заказчика оформляет и направляет
Исполнителю акт-предписание произвольной формы. Исполнитель вправе представить
Заказчику мотивированные возражения по составленному акту-предписанию. В
соответствии с актом Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные недостатки
до указанного в акте-предписании срока.
6.4. Исполнитель обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком данные о
выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта,
сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим
нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если
Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их
несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Исполнитель
обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
6.5. Поставленное в рамках договора оборудование должно соответствовать
указанным в технических описаниях стандартам. Если соответствующий стандарт не
задан, то действуют нормы страны-изготовителя оборудования, которые, однако, не
должны быть хуже норм, применяемых в России.
6.6. Исполнитель обязан как можно раньше предупредить Заказчика о вероятных
конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять
на качество работ, привести к повышению цены договора или задержке выполнения
работ. Заказчик может потребовать, чтобыИсполнитель представил прогноз ожидаемого в
будущем воздействия какого-либо обстоятельства или события на условия исполнения
договора и дату завершения. Такая оценка должна быть представлена Исполнителем, по
возможности, в максимально сжатые сроки.
Статья 7. Место проведения работ
7.1. Исполнитель самостоятельно организует производство работ на месте
проведения работ (Объекте) в соответствии со сроками указаниями в настоящем договоре.
7.2. Исполнитель обеспечивает на Объекте проведение необходимых мероприятий
по технике безопасности ведения работ, охране окружающей среды, соблюдению правил
санитарии, учитывая специфику действующего предприятия, и все мероприятия по
обеспечению общественного порядка и доступу к другим помещениям.
7.3. Исполнитель обеспечивает сохранность материалов и оборудования на
Объекте, несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика, по его вине
или вине субподрядчиков.
7.4. Подрядчик соблюдает установленные на Объекте режимные требования:
пропускной режим, ограничения по времени доступа и др.
7.5. Заказчик имеет право на возражение относительно присутствия любого лица из
персонала Исполнителя на Объекте и может потребовать от Исполнителя немедленного
удаления с Объекта любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину,
либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих
служебных обязанностей.
7.6. Исполнитель самостоятельно решает вопросы, возникающие с местными органами
самоуправления и надзорными органами, в ходе производства работ.
7.7. Исполнитель самостоятельно согласовывает с местными эксплуатационными
организациями вопросы, связанные с временным отключением инженерных сетей.
7.8. Исполнитель соблюдает требование пожарной безопасности.
7.9. Исполнитель несет полную ответственность за действия своего персонала и
персонала субподрядчиков в соответствии с законодательством РФ.
7.10. Исполнитель несет ответственность за соблюдением законодательства РФ и
порядка миграции и регистрации иностранных граждан в отношении своего персонала.
7.11. Заказчик обеспечивает доступ персонала Исполнителя на Объект.
7.12. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем
видам работ на Объекте в течение всего периода их выполнения и в любое время
производства работ.
Статья 8. Ответственность сторон и риски
8.1. Сторона, нанесшая при исполнении договора другой стороне или третьим
лицам убытки, обязана их возместить в полном объеме. Уплата штрафов, пеней не
освобождает стороны от исполнения обязательств по возмещению убытков.
8.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков, предусмотренных
настоящим договором, в том числе в случае привлечения к выполнению работ
субподрядчиков:
8.2.1. В случае нарушения сроков окончания и сдачи Заказчику какого-либо вида
работ, предусмотренных настоящим договором. Исполнитель обязуется уплатить
Заказчику штраф в размере 0,1% от полной стоимости работ по договору за каждый день
просрочки.
8.3. В случае утраты, повреждения имущества, оборудования Заказчика по вине
Исполнителя с невозможностью его дальнейшего использования по назначению в связи с
утратой, потерей функции или утратой товарного вида, Заказчик по своему выбору либо
обязывает Исполнителя возместить стоимость утраченного имущества, либо в
одностороннем порядке уменьшает очередные выплаты Исполнителю на сумму
стоимости имущества вплоть до полной компенсации стоимости поврежденного либо
утраченного имущества, определяемого в текущих ценах данного имущества, но не ниже
стоимости, по которой Заказчиком указанное имущество приобреталось.
8.4. Подрядчик несет ответственность за некачественное исполнение отдельных
работ:
8.4.1. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с дефектами,
недостатками, отступлениями от требований к качеству работ, не в соответствии с
техническими условиями Заказчик вправе по своему выбору:
- Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный
согласованный Сторонами срок,
с компенсацией затрат Заказчика, связанных с
повторным инспектированием и приемкой им работ, при этом общий срок исполнения
договора не пролонгируется.
- Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной цены за
ненадлежащее выполнение работ.
- Собственными или привлеченными силами ликвидировать выявленные
недостатки, приобрести необходимые материалы, конструкции и системы для повторного
выполнения работ с отнесением затрат на счет Подрядчика.
8.4.2. Если недостатки работ не были устранены Исполнителем в указанный срок
либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения причиненных убытков, а Исполнитель обязан их возместить.
8.4.3. В случае неустранения Исполнителем указанных Заказчиком дефектов,
недостатков по качеству работ в срок, установленный Заказчиком, последний вправе
приостановить оплату работ до исправления указанных недостатков, дефектов, а также
потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости дефектов за
каждый день просрочки. Штраф начинает исчисляться с момента получения письменной
претензии. Момент получения претензии определяется по дате, зафиксированной на
втором экземпляре претензии, остающемся у выставившей ее Стороны, либо по дате
вручения, указанной на почтовом уведомлении о вручении.
8.4.4. В случае, если Исполнитель не устраняет допущенные дефекты в
выполненных работах в оговоренные сроки и продолжает работы, Заказчик вправе
специальным распоряжением приостановить работы до момента исправления дефектов,
недостатков. При этом общий срок продолжительности работ не увеличивается.
8.4.5. Виды недостатков, дефектов описываются сторонами в акте о выявлении
недостатков произвольной формы, а их стоимость рассчитывается путем составления
сметы в федеральных единичных расценках ФЕР-2001, утвержденных приказом
Министерства регионального развития РФ от 17.11.2008 № 253, с пересчетом в цены
текущего периода путем применения соответствующих коэффициентов, устанавливаемых
Министерством регионального развития РФ. При определении сметной стоимости
оборудования, материалов и изделий, не учтенных ценниками, их стоимость может
определяться по фактической цене.
8.5. Исполнитель несет ответственность за нанесение ущерба третьим лицам
8.5.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине
Исполнителя, компенсируется Исполнителем в полном размере. Ущерб оценивается
путем составления акта трехсторонней комиссией, в которую входят представители
Заказчика, Исполнителя и третьего лица, и составлением сметы на устранение ущерба.
8.6. Исполнитель несет ответственность за неисполнение договора
Заказчик вправе расторгнуть договор за неоднократное (два раза и более)
нарушение Исполнителем исполнения договора и потребовать от Исполнителя
возмещения убытков в полном объеме. Нарушение Исполнителем исполнения договора
фиксируется письменным уведомлением, подписанным уполномоченным представителем
Заказчика и направленным в адрес Исполнителя заказным почтовым отправлением.
8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по платежам,
предусмотренных п. 2 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать уплату
неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента). Неустойка (пеня) начинает
исчисляться с третьего дня после момента получения Заказчиком письменной претензии
Исполнителя. Момент получения претензии определяется по дате, зафиксированной на
втором экземпляре претензии, остающемся у Исполнителя, либо по дате подписания
Заказчиком почтового уведомления о вручении. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
Заказчик не отвечает за задержки платежей, возникающие по вине банковских
учреждений, осуществляющих выплаты и перевод средств Подрядчику.
8.8. Общая сумма всех штрафов и пени, начисляемых Сторонами, не может
превышать 25 (двадцати пяти) % от цены настоящего договора.
8.9. Все разногласия и претензии в части применения мер имущественной
ответственности не дают сторонам права на прекращение выполняемых ими в
соответствии с настоящим договором обязательств до принятия окончательного решения
по возникшим спорам (разногласиям).
Статья 9. Разрешение разногласий и споров
9.1. Правоотношения между Сторонами по настоящему договору регулируются
законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае, если между Сторонами в процессе реализации настоящего договора
или в связи с ним возникнут разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и
использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружеских
переговоров. При недостижении соглашения по разногласию (спору), такой спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.
Статья 10. Приемка выполненных работ
10.1. Приемка выполненных работ по Объекту осуществляется путем
подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3).
10.2. В течение 3-х (трех) рабочих дней с момента фактического выполнения работ
по настоящему договору, Исполнитель обязуется направить Заказчику 2 экземпляра
подписанных со своей Стороны: акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2),
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
10.3. Заказчик принимает работы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения документов, указанных в п.11.2. настоящего Договора путем их подписания, и
возвращает Подрядчику по одному экземпляру документов или направляет
мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
10.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения за счет Исполнителя.
10.5. В случае, если в течение срока, указанного в п. 11.3. настоящего договора,
подписанные документы или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ не
поступил, работы будут считаться принятыми и выполненными.
10.6.
Счета или счет-фактуры предоставляется Подрядчиком в срок,
установленный действующим законодательством РФ.
Статья11. Гарантийный срок
11.1. Подрядчик должен гарантировать:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и
изделий, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям,
обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и
другими документами, удостоверяющими их качество;
- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при
эксплуатации объекта;
- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.
11.2. Стороны установили гарантийный срок на все выполненные по настоящему
договору работы в течение 2-х лет с даты подписания актов о приеме-сдаче выполненных
работ.
Статья 12. Форс-мажор
12.1. Исключительными рисками (форс-мажорными обстоятельствами) являются:
война, боевые действия, вторжение, враждебные действия, восстания, революция, мятеж
или акты военного или противоправного переворота, гражданская война либо, если это
относится не только к сотрудникам Подрядчика или его субподрядчика, не
ограничивается ими и не возникало вследствие руководства работами на строительстве
сооружения, мятежи, эксцессы, беспорядки, волнения или ионизирующие излучения, либо
радиоактивное заражение, вызванное ядерным
расщепляющимся материалом или
радиоактивными отходами от сжигания расщепляющихся материалов, ударные волны,
возникающие вследствие полетов самолетов или иных летательных аппаратов с
околозвуковыми или сверхзвуковыми скоростями, либо влиянием природных сил,
которые не могли быть предвидены Подрядчиком и против которых он не мог
предпринять никаких превентивных мер.
12.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по
договору
вследствие
наступления
форс-мажорных
обстоятельств,
обязана
незамедлительно уведомить об этом другую сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента наступления таких обстоятельств.
Статья 13. Заключительные положения
13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
13.3. Все уведомления, сообщения, распоряжения должны направляться в
письменной форме. Сообщения будут считаться переданными надлежащим образом, если
они посланы заказным письмом, по телеграфу, факсу или доставлены лично по
юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими
уполномоченными лицами.
13.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
13.5. Спорные вопросы между Заказчиком и Исполнителем, возникшие по поводу
недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения
экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений
Исполнителем настоящего договора или причинной связи между действиями
Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на
экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по
соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
Статья 14. Антикоррупционная оговорка
14.1. «При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица. Работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти дней с даты направления письменного
уведомления.
14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по
чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения».
Статья 15. Приложения к договору
Приложение № 1: «Технические условия на установку приборов учета тепловой энергии и
теплоносителя».
Приложение № 2: «Технические условия на отделение отопительного контура из системы
отопления жилого дома».
Статья 16. Местонахождение, адреса и банковские реквизиты Сторон
«ЗАКАЗЧИК»
ФГУП «Почта России»
Адрес: индекс 131000, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.37.
УФПС Рязанской области – филиал ФГУП
«Почта России»
Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул.
Почтовая, д.49
ИНН – 7724261610, КПП – 623402001
Р/с 40502810600000001496 в ОАО АКБ
«Связь-Банк» г. Москва
БИК – 044525848
К/с 30101810900000000848
Директор филиала _______________________________________ Л.П.Зыкина
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа