close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
ОАО «Аэрофлот»
Д.Ю.Галкин
«
» ________________ 2014 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса на право заключить договор
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой
мощности коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними на объектах Заказчика; централизованной поставке,
заправке, утилизации и аварийной дозаправки автомобильным топливом
(дизельное) в дизель – генераторные установки для обеспечения их
работоспособности на объектах ОАО «Аэрофлот», расположенных на территории
г. Москвы и Московской области
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
Москва 2014 г.
Оглавление
1. Термины и определения…………………………………………………………………..3
2. Требования к выполнению работ, оказанию услуг……………………………………...3
3. Цена договора………………………………………………………………………………3
4. Разъяснения………………………………………………………………………………...3
5.Изменения………………………………………………………………………………...…4
6. Требования к конкурсной заявке………………………………………………………….4
7. Требования к описанию предмета конкурса……………………………………………..7
8. Подача конкурсных заявок………………………………………………………………..7
9. Отзыв и изменение…………………………………………………………………………8
10. Срок действия……………………………………………………………………………..8
11. Требования к участникам конкурса, подтверждение соответствия…………………...8
12. Рассмотрение заявок и подведение итогов……………………………………………..9
13 Критерии оценки и сопоставления заявок……………………………………………….9
14. Порядок оценки и сопоставления заявок………………………………………………10
15 Последствия признания конкурса несостоявшимся…………………………………...10
16. Сроки подписания договора…………………………………………………………....11
17. Иные сведения и требования…………………………………………………………..11
18. Приложения……………………………………………………………………………..12
Приложение 1. Анкета участника .................................................................................13
Приложение 2. Расписка……………………………………………………………….15
Приложение 3. Техническое задание ...........................................................................17
Приложение 4. Коммерческое предложение…………………………………………31
Приложение 5. Информация о контрагенте ………………………………….………32
Приложение 6. Проект договора ...................................................................................33
2
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Термины и определения
1.1. Термины и определения, используемые по тексту настоящей Конкурсной
документации, установлены в соответствии с Положением о закупке товаров, работ,
услуг Открытого акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии»,
утвержденного решением Совета директоров (протокол № 11 от «04» апреля 2012 г.)
(далее – Положение о закупках).
2. Требования к выполнению работ, оказанию услуг
2.1. Срок, период выполнения работы, оказания услуги устанавливается 1 (Один)
год.
2.2. Требования к качеству, техническим характеристикам работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям Заказчика установлены Техническим заданием
(Приложение 3).
2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ,
услуг, установлены Техническим заданием (Приложение 3).
2.4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работы, оказания услуги
установлены
Техническим
заданием
(Приложение 3),
Проектом
договора
(Приложение 6) и настоящей Конкурсной документацией.
3. Цена договора
3.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 8 569 460,00 (восемь
миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей в год
с учетом НДС.
3.2. В своей конкурсной заявке участник должен указать понижающий
коэффициент в формате сотых долей (например, 0,00), применяемый к максимальной
цене, указанной в настоящей Конкурсной документации.
3.3. Форма, сроки и порядок оплаты работы, услуги установлены Проектом
договора (Приложение 6)
3.4. Условия платежей и форма оплаты установлены Проектом договора
(Приложение 6).
3.5. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом всех расходов,
в т.ч. на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей) установлен Проектом договора (Приложение 6)
3.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с исполнителями, подрядчиками, а также порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при
оплате заключенного договора установлены Проектом договора (Приложение 6).
4. Разъяснения
4.1. Любой Участник конкурса вправе направить Заказчику в письменной форме
или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений настоящей
Конкурсной документации.
3
4.2. Дата начала предоставления Участникам конкурса разъяснений положений
настоящей Конкурсной документации: со дня размещения извещения о проведении
открытого конкурса на официальном сайте.
4.3. Дата окончания предоставления Участникам конкурса разъяснений
положений настоящей Конкурсной документации: не позднее, чем за 5 дней до дня
окончания подачи конкурсных заявок.
4.4. Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений настоящей Конкурсной документации, если
указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 5 дней до дня окончания
подачи конкурсных заявок.
4.5. Разъяснение положений настоящей Конкурсной документации должно быть
размещено Заказчиком на официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня
предоставления указанных разъяснений.
4.6. Разъяснение положений настоящей Конкурсной документации не должно
изменять ее суть.
5. Изменения
5.1. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи конкурсных
заявок, Заказчик вправе по своей собственной инициативе, либо в ответ на запрос о
разъяснении со стороны Участника конкурса, принять решение о внесении изменений в
настоящую Конкурсную документацию, разместив дополненную или измененную
документацию на официальном сайте. При этом срок подачи конкурсных заявок
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных
изменений или дополнений в настоящую Конкурсную документацию до даты
окончания подачи конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем 15
(пятнадцать) календарных дней.
5.2. Изменение предмета конкурса не допускается.
6. Требования к конкурсной заявке
6.1. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить конкурсную заявку,
оформленную в полном соответствии с требованиями настоящей Конкурсной
документации.
6.2. Участник конкурса подает конкурсную заявку в письменной форме в
запечатанном виде (конверте), не позволяющем просматривать содержимое конверта
до вскрытия в установленном порядке. При этом на таком конверте должно быть
указано:
- наименование и адрес Заказчика в соответствии с настоящей Конкурсной
документацией;
- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника
конкурса и его почтовый адрес;
- наименование конкурса, на участие в котором подается конкурсная заявка.
6.3. Конкурсная заявка в обязательном порядке должна содержать:
6.3.1 анкету
Участника
по
установленной
настоящей
Конкурсной
документацией форме (оригинал) (Приложение 1), содержащую сведения и документы
об Участнике конкурса, подавшем заявку;
6.3.2 заполненную форму Расписки в соответствии с требованиями настоящей
Конкурсной документации (оригинал) (Приложение 2);
6.3.3 заполненную форму коммерческого предложения в соответствии с
требованиями настоящей Конкурсной документации (оригинал) (Приложение 4), и
иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе:
4
– понижающий коэффициент в формате сотых долей (например, 0,00)
применяемый к максимальной стоимости, указанной в настоящей Конкурсной
документации;
– предложение о цене договора с учетом понижающего коэффициента;
– подтверждение о принятии Участником условий и редакции проекта договора
(Приложение 6) в соответствии с Распиской по форме приложения 2;
– сроки выполнения работ или оказания услуг.
6.3.4 копии учредительных и регистрационных документов с приложением
имеющихся изменений (нотариально заверенные копии);
6.3.5 выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее
чем за 20 дней до дня размещения на официальном сайте заказчика и (или) на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса;
6.3.6 решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника
конкурса выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки, обеспечения
исполнения договора является крупной сделкой;
6.3.7 справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за
20 (Двадцать) дней до срока окончания приема конкурсных заявок (оригинал или
нотариально заверенную копию);
6.3.8 документы, подтверждающие право Участника закупки на поставку товара,
производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (оригиналы или копии);
6.3.9 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени Участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени
Участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенную
печатью Участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем
Участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки,
конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
6.3.10 документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне
одного Участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и
право конкретного Участника закупки участвовать в конкурсе от имени группы лиц, в
том числе, подавать конкурсную заявку, вносить обеспечение заявки, договора,
подписывать протоколы, договор и т.п. (для группы лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки);
6.3.11 сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках работ, услуг. В случаях, предусмотренных
Техническим заданием (Приложение 3), также копии документов, подтверждающих
соответствие работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
5
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким работам, услугам;
6.3.12 копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
6.3.13 в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится
законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные нотариально копии
соответствующих лицензий, патентов, сертификатов соответствий и т.п.;
6.3.14 подтверждение наличия необходимых ресурсов для выполнения
принимаемых на себя обязательств в соответствии с настоящей Конкурсной
документацией;
6.3.15 копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о
прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период или копии
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения;
6.3.16 сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей
(субподрядчиков,
субпоставщиков),
предприятий-изготовителей
требованиям,
установленным в настоящей Конкурсной документации, если таковые требования были
установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики),
выполняющие более 5 (Пяти) % объема поставок (работ, услуг) Участником
привлекаться не будут;
6.3.17 ; информация об аналогичных, ранее реализованных Участником,
проектах по тематике настоящей Конкурсной документации за последние три года;
6.3.18 документы или копии документов, подтверждающие соответствие
Участника конкурса требованиям настоящей Конкурной документации;
6.3.19 заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии
аффилированности Участника закупки с работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими
родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры);
6.3.20 заверенные руководителем организации сведения в отношении всей
цепочки собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а также в
отношении состава исполнительных органов по форме Приложения 5 к настоящей
Конкурсной документации;
6.3.21 документ, подтверждающий отнесение Участника к субъектам малого и
среднего предпринимательства;
6.3.22 иные документы или копии документов, перечень которых определен
настоящей Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной
заявки требованиям, установленным в настоящей Конкурсной документации.
6.4. Конкурсная заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию,
иное изображение, относящиеся к предмету настоящей закупки.
6.5. Все листы конкурсной заявки (тома заявки) должны быть прошиты и
пронумерованы. Конкурсная заявка должна содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплена печатью Участника конкурсной процедуры (для
юридических лиц) и подписана Участником конкурсной процедуры или
уполномоченным им лицом. При этом ненадлежащее исполнение Участником
конкурсной процедуры требования о том, чтобы все листы конкурсной заявки и тома
конкурсной заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в
допуске к участию в конкурсе. Ненадлежащее исполнение Участником конкурсной
процедуры требований о прошивке листов конкурсной заявки и тома конкурсной
заявки и предоставлении документов в составе конкурсной заявки является основанием
для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.
7. Требования к описанию предмета закупки
6
7.1. Требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и
качественных характеристик осуществляется в соответствии с формой Технического
задания (Приложение 3) путем указания конкретных показателей, соответствующих
требований к качеству, техническим характеристикам товара (оборудования), работы,
услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам), к результатам работы и иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара (оборудования), выполняемой работы, оказываемой
услуги
потребностям
Заказчика,
установленных
Техническим
заданием
(Приложение 3). При этом такое описание должно осуществляться на русском языке (за
исключением показателей товаров (оборудования), работ, услуг, указанных Заказчиком
на ином языке, или указания наименования производителя, марки (модели) товара) с
использованием общепринятой терминологии. Использование двусмысленных
формулировок или указание альтернативных показателей не допускается.
8. Подача конкурсных заявок
8.1
Для участия в конкурсе Участник процедуры закупки подает конкурсную
заявку в срок, установленный настоящей статьей.
8.2
Участник процедуры закупки может представить конкурсную заявку
Заказчику лично, через своего полномочного представителя либо посредством
почтового отправления или курьерской службы.
8.3
Участник конкурса вправе подать только одну конкурсную заявку в
отношении предмета конкурса (каждого лота конкурса).
8.4
Возможность подачи альтернативных предложений не предусмотрена.
8.5
Место подачи конкурсных заявок: ОАО «Аэрофлот», департамент
управления закупочной деятельностью, Россия, 141426 Московская область,
аэропорт Шереметьево-1, корпус № 5, комн. 309.
8.6
Дата начала срока подачи конкурсных заявок: со дня размещения
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте.
8.7
Дата окончания срока подачи конкурсных заявок: «17» февраля 2014
года до 16 часов 00 минут по московскому времени.
8.8
Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: «20»
февраля 2014 года с 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 141441,
г. Москва, Международное ш., д. 31, стр. 1.
8.9
Конкурсные заявки принимаются Заказчиком:
по адресу: Россия, 141426, Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
корпус № 5, комн. 309, департамент управления закупочной деятельностью
ОАО «Аэрофлот». Ответственный за получение конкурсных заявок: Гарнов Алексей
Викторович. Телефон: (499) 500-73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71; e-mail:
[email protected]
Дополнительная информация по вопросам, относящимся к предмету настоящего
конкурса, представляется контактным лицом:
контактное лицо: Андержанов Евгений Наимович
телефон: 8(499) 578-01-31; e-mail: [email protected];
по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 9:00 по 18:00 (время
московское), по пятницам и в предпраздничные дни – с 9:00 по 15:30 (время
московское).
8.10 В связи с наличием пропускного режима Участник должен письменно
обратиться к представителю Заказчика для оформления пропуска или связаться с ним
по телефону для вызова работника Заказчика, ответственного за получение конкурсных
заявок.
7
8.11 Каждый конверт с конкурсной заявкой, поступившие в срок, указанный в
настоящей статье, регистрируется Заказчиком в течение одного рабочего дня с момента
поступления, и им присваивается регистрационный номер. При регистрации
конкурсных заявок в регистрационном журнале фиксируются сведения о способе
подачи конкурсных заявок и контактная информация Участника.
8.12 По требованию Участника процедуры закупки, подавшего конверт с
конкурсной заявкой, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с
указанием даты и времени его получения.
8.13 Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного
срока представления конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается
представившему ее Участнику закупки.
9. Отзыв и изменение
9.1. Участник процедуры закупки, подавший конкурсную заявку, вправе
изменить или отозвать конкурсную заявку в любое время до момента вскрытия
Комиссией конвертов с конкурсными заявками.
9.2. Запрос на отзыв конкурсной заявки Участника процедуры закупки
направляется в письменной форме, и подписывается его руководителем или
уполномоченным им лицом (с приложением доверенности). Изменения в конкурсную
заявку осуществляются путем отзыва заявки и повторной подачи измененной
конкурсной заявки. При этом датой и временем подачи конкурсной заявки считается
дата и время подачи первоначальной конкурсной заявки.
10. Срок действия
10.1. Конкурсная заявка остается в силе в течение всего периода - с даты
вскрытия конкурсных заявок до момента заключения договора.
11. Требования к участникам конкурса, подтверждение соответствия
11.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного Участника процедуры закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного Участника, которые соответствуют требованиям,
установленным настоящей статьей.
11.2. Участник закупки должен:
11.2.1. быть правомочным заключать договор в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
11.2.2. обладать свидетельствами о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные и уникальные объекты
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
являющихся предметом заключаемого договора;
11.2.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на
производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом
заключаемого договора;
8
11.2.4. обладать необходимыми сертификатами на материалы и оборудование в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, поставка
которых осуществляется в рамках предмета заключаемого договора;
11.2.5. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
11.2.6. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой
приостановлена;
11.2.7. соответствовать иным обязательным требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к Участникам процедур закупки.
12. Рассмотрение заявок и подведение итогов
8.14 Место рассмотрения предложений участников закупки: 141441,
г. Москва, Международное ш., д. 31, стр. 1.
12.1 Дата рассмотрения предложений участников закупки: «20» февраля 2014
года.
8.15 Место подведения итогов закупки: 141441, г. Москва, Международное ш.,
д. 31, стр. 1.
12.2 Дата подведения итогов закупки: «06» марта 2014 года.
13. Критерии оценки и сопоставления заявок
13.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных
заявок, поданных Участниками конкурса, в целях выявления лучших условий
исполнения договора в соответствии с критериями:
№
п/п
Наименование
1
Стоимость, предложенная участником закупки
2
Наличие производственной базы
3
4
5
6
7
Местоположение производственной базы по
отношению к месту производства работ
Наличие квалифицированного персонала (рабочих,
ИТР, управляющего персонала)
Возможность выполнять функции генерального
подрядчика
Наличие собственной лаборатории по испытаниям и
измерениям (для электромонтажных организаций)
Наличие в штате организации специалиста по сметной
и платежной документации
8
Наличие претензий со стороны ОАО «Аэрофлот»
9
Сведения об имеющемся опыте сотрудничества с
ОАО «Аэрофлот»
9
Критерии
оценки
см.
примечание
см.
примечание
до 20 км
от 20 до 50
км
свыше 50 км
см.
примечание
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
до 3 лет
от 3 до 5 лет
свыше 5 лет
Количество
баллов
*
0-10
0-10
5
3
0
0-10
5
0
5
0
5
0
0
5
1
3
5
10
11
Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг,
являющихся предметом настоящей конкурсной
документации за последние три года
Дополнительные предложения участника,
улучшающие оказание услуг по предмету конкурса
См.
примечание
См.
примечание
0-10
0-10
Максимальное количество баллов – 80.
Показатель: Стоимость, предложенная участником закупки. Баллы начисляются в
следующем порядке: максимальная предложенная стоимость - 0 баллов; минимальная
предложенная стоимость – 10 баллов; промежуточные начисляемые баллы
рассчитываются методом интерполяции, линейным способом.
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель: Наличие производственной базы. Подтвердить наличие и исправное
состояние, производственных зданий, станков, ручного электроинструмента,
строительной
техники.
Подтвердить
наличие
территории
расположения
производственной базы. Баллы по показателю присваиваются от 0 до 10 в зависимости
от степени детализации предоставленной информации. Максимальное количество
баллов присваивается участнику представившему наиболее детализированную и
содержательную информацию, путем сравнения предложений участников конкурса.
Минимально количество баллов присваивается участнику не представившему
информацию.
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель: Наличие квалифицированного персонала (рабочих, ИТР, управляющего
персонала). (Оценивается количество сотрудников, задействованных при исполнении
контракта, имеющих профессиональные навыки по предмету торгов, в том числе
исполняющие обязанности по гражданско-правовому договору. Баллы по показателю
выставляются от 0 до 10 в зависимости от сведений, представленных в заявках, путем
пропорционального деления, при условии присвоения максимального бала участнику, в
штате которого находится наибольшее кол-во сотрудников, задействованных при
исполнении контракта, имеющие профессиональные навыки по предмету торгов, в том
числе исполняющие обязанности по гражданско-правовому договору. Подтверждается
выпиской из штатного расписания, договорами, дипломами, свидетельствами и т.д., 0
баллов присваивается участнику, который не представил подтверждающие документы).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель: Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом
настоящей конкурсной документации за последние три года. (Оценивается опыт
оказанных услуг, аналогичных предмету конкурса за указанный в документации
период. Подтверждающие документы могут быть представлены в виде отдельного
Приложения к заявке на участие в конкурсе (копии государственных контрактов,
договоров с коммерческими заказчиками, и т.д.). Баллы по показателю выставляются от
0 до 10 в зависимости от сведений, представленных в заявках, путем
пропорционального деления, при условии присвоения максимального бала участнику,
оказавшему в указанный период наибольшее количество услуг, по предмету конкурса.
Участнику, который не представил подтверждающие документы, присваивается 0
баллов).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
Показатель: Дополнительные предложения участника по улучшающие оказание услуг
10
по предмету конкурса (Оцениваются сведения и детальность описания дополнительных
технологий/средств оказания услуг. Баллы по показателю присваиваются от 0 до 10 в
зависимости от степени детализации и содержательной проработанности предложения.
Максимальное количество баллов присваивается наиболее детализированной и
содержательно проработанной заявке, путем сравнения предложений участников
конкурса).
Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.
14. Порядок оценки и сопоставления заявок
14.1. Рассмотрение конкурсных заявок будет осуществляться в условиях полной
конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком. Участники или их
представители не имеют права присутствовать при рассмотрении конкурсных заявок
Заказчиком.
14.2. При рассмотрении конкурсных заявок будет учитываться только та
информация, которая представлена в конкурсных заявках.
14.3. При оценке будет определено, являются ли конкурсные заявки полными.
Заказчик может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для пояснений,
внесения необходимых дополнений и исправлений арифметических ошибок.
14.4. Внесение изменений в конкурсную заявку после ее вскрытия не
допускается. При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть заявки,
могут быть приняты Заказчиком по его единоличному усмотрению. Заказчик оставляет
за собой право запросить у любого из Участников уточнения их конкурсных заявок.
15. Последствия признания конкурса несостоявшимся
15.1. Конкурс признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи
конкурсных заявок подана только одна конкурсная заявка или не подано ни одной
конкурсной заявки.
15.2. Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного
настоящей Конкурсной документацией, Заказчиком будет получена только одна
конкурсная заявка, несмотря на то, что конкурс признается несостоявшимся,
Конкурсная комиссия вправе осуществить вскрытие конверта с такой заявкой и
рассмотреть ее в порядке, установленном настоящей Конкурсной документацией. Если
рассматриваемая конкурсная заявка и подавший такую заявку Участник закупки
соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Конкурсной
документацией, Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником без
проведения конкурса на условиях, установленных в Конкурсной документации. Такой
Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.
15.3. В случае если на основании результатов рассмотрения конкурсных заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и
признании Участником конкурса только одного Участника процедуры закупки,
конкурс признается несостоявшимся.
15.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся, при этом конкурсная
заявка только одного Участника процедуры закупки признана соответствующей
требованиям настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение срока,
указанного в настоящей Конкурсной документации, вправе передать такому Участнику
конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных таким Участником в конкурсной заявке, в проект договора,
прилагаемый к настоящей Конкурсной документации. Участник процедуры закупки,
11
подавший указанную конкурсную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
Заказчик вправе провести с таким Участником переговоры по снижению цены,
представленной в конкурсной заявке, без изменения иных условий договора и
конкурсной заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения
переговоров.
15.5. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (Десять) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения конкурсных заявок с
информацией о допуске к участию в конкурсе.
16. Срок подписания договора
16.1. Срок подписания проекта договора Победителем (Участником,
предложение которого признано наилучшим): не позднее 10 (Десяти) календарных
дней с даты направления данного договора Участнику, а в случае не подписания –
считать Участника уклоняющимся от заключения договора.
17. Иные сведения и требования
17.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Конкурсной
документацией Заказчик руководствуется Положением о закупках.
17.2. Конфиденциальная информация.
17.2.1. Информация, которая будет представляться Участнику Заказчиком в
связи с настоящей Конкурсной документацией или в связи с заключением договора,
предусмотренного в настоящей Конкурсной документации и конкурсной заявки
Участника, информация о том, что с Участником ведутся переговоры или обсуждения о
заключении договора с Заказчиком в соответствии с настоящей Конкурсной
документацией, или о любых условиях или иных фактах, относящихся к такому
возможному договору, включая его статус, должна расцениваться как принадлежащая
Заказчику конфиденциальная информация (далее – Конфиденциальная информация).
Конфиденциальная информация является коммерческой тайной Заказчика в смысле
статьи 139 Гражданского кодекса Российской Федерации.
17.2.2. Участник соглашается с тем, что Конфиденциальная информация будет
использоваться исключительно для целей рассмотрения настоящей Конкурсной
документации и составления конкурсной заявки Участника, а также переговоров с
Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с настоящей Конкурсной
документацией и конкурсной заявкой Участника. Такая Конфиденциальная
информация будет сохраняться Участником в строгой конфиденциальности.
17.2.3. В случае направления Участником конкурсной заявки Заказчику,
Участник подтверждает о своем согласии быть связанным условиями пункта 17.2 с
Заказчиком и будет считаться заключенным соглашение о конфиденциальности на
условиях пункта 17.2. Такое соглашение о конфиденциальности будет регулироваться
правом Российской Федерации.
17.3. Недействительность каких-либо положений настоящей Конкурсной
документации в силу противоречия их императивным нормам законодательства
Российской Федерации или по иному основанию не влечет за собой
недействительности иных положений настоящей Конкурсной документации, а также
недействительность заключенных в соответствии с ним договоров.
12
18. Приложения
18.1 Неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации являются
следующие приложения:
Приложение 1 – Анкета Участника (форма);
Приложение 2 – Расписка Участника (форма);
Приложение 3 – Техническое задание;
Приложение 4 – Коммерческое предложение (форма);
Приложение 5 – Информация о контрагенте (форма);
Приложение 6 – Проект договора;
13
Приложение 1
к Конкурсной документации на право заключить договор
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ)
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
1. Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом
и организационно-правовая форма: ____________________________________________.
__________________________________________________________________________
2. Юридические реквизиты
Страна регистрации
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Факс
E-mail
3. Банковские реквизиты
ИНН / КПП организации
ОГРН
№ расчетного счета
Наименование Банка
Корр. счет
БИК
4. Регистрационные данные
Дата, место и орган
регистрации
Учредители
Профиль деятельности
ОКПО
ОКВЭД
14
Отнесение к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
5. Контактное лицо – _________________________. (фамилия, имя, отчество).
Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в
Анкете и согласие со всеми условиями, изложенными в Конкурсной документации
открытого
конкурса
на
право
заключить
договор
на
«_________________________________________________».
_____________________________
Подпись участника закупки
(представителя)
М.П.
__________________________
Должность, И.О. Фамилия
15
Приложение 2
к Конкурсной документации на право заключить договор
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ)
Расписка
Участника открытого конкурса на право заключения договора на:
«Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой
мощности коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними на объектах Заказчика; централизованной поставке,
заправке, утилизации и аварийной дозаправки автомобильным топливом
(дизельное) в дизель – генераторные установки для обеспечения их
работоспособности на объектах ОАО «Аэрофлот», расположенных на территории
г. Москвы и Московской области»
(оформляется на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)
Дата, исх. номер
В конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»
1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения договора на
___________________________________________________________________________
(Приложение 6), а также применимые к данной процедуре закупки законодательство и
нормативные правовые акты ________________________________________________
(наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в лице, _______________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)
сообщает о согласии представить конкурсную заявку на участие в открытом
конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет
настоящую конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе.
2. Настоящей конкурсной заявкой на участие открытом конкурсе сообщаем
(декларируем), что в отношении ______________________________________________
(наименование участника запроса предложений (для юридических лиц), наименование
индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в конкурсной
заявке на участие в открытом конкурсе и подтверждаем право Заказчика, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса
условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в
нашей конкурсной заявке на юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
16
4. В случае, если по итогам открытого конкурса Заказчик предложит нам
заключить договор, мы берем на себя обязательства подписать договор
с ОАО «Аэрофлот» в соответствии с требованиями Конкурсной документации и
условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 10 (календарных) дней со
дня направления данного договора в наш адрес.
5. В случае, если мы будем признаны участником конкурса, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, а победитель конкурса будет признан
уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в
соответствии с требованиями Конкурсной документации и нашим предложением о
цене договора.
6. В случае, если мы будем признаны единственным участником конкурса, мы
обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями Конкурсной
документации и нашим предложением о цене договора.
7. В случае признания нас победителем конкурса и принятия решения о
заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от
заключения договора, являющихся предметом конкурса, мы согласны с включением
сведений о ______________________________________________________
(наименование участника запроса предложений)
в Реестр недобросовестных поставщиков .
8. К конкурсной заявке прилагаются документы, являющиеся её неотъемлемой
частью, согласно описи на _____стр.
________________________________
_____________________
_________________
(должность руководителя Участника)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«
» ____________ 20__ г.
М.П.
17
Приложение 3
к Конкурсной документации на право заключить договор
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Перечень
основных
требований
Наименование
работ
Заказчик
Адрес
выполнения
работ
Основание для
разработки
технического
задания
Техническая
характеристика
объекта
(площадь,
этажность,
назначение и
т.д.)
Основные
требования к
выполнению
работ (СНиП,
ГОСТ,
нормативные
документы и
т.д.)
Описание работ
- виды и
условия
выполняемых
работ
Содержание требований
техническое обслуживание и ремонт
систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП
(большой мощности коллективной защиты) и элементов оборудования,
электроустановок совмещенных с ними на объектах Заказчика;
централизованная поставка, заправка, утилизация и аварийная
дозаправка автомобильным топливом (дизельное) в дизель –
генераторные установки
для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО «Аэрофлот»,
расположенных на территории г. Москвы и Московской области
ОАО «Аэрофлот»
Объекты ОАО «Аэрофлот», расположенные на территории г. Москвы
и Московской области
Необходимость проведения технического обслуживания и ремонта
систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП
(большой мощности коллективной защиты)
системы гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и
ИБП
(большой мощности коллективной защиты)
ПТЭЭП, ПУЭ, МПОТ(ПБ)ЭЭ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование работы: техническое обслуживание и ремонт
систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП
(большой мощности коллективной защиты) и элементов оборудования,
электроустановок совмещенных с ними на объектах Заказчика;
18
- тип, вид
применяемого
оборудования,
материалов и
т.д.
- требования к
технологии
производства
работ
- требования по
безопасности
- требования по
надежности
- условия
эксплуатации
- специальные
условия
…
централизованная поставка, заправка, утилизация и аварийная
дозаправка автомобильным топливом (дизельное) в дизель –
генераторные установки для обеспечения их работоспособности на
объектах ОАО «Аэрофлот», расположенных на территории г. Москвы
и Московской области.
1.2. Договор (контракт):
Договор (контракт) заключается по результатам конкурса одной
подрядной (генподрядной) организацией на весь объем выполняемой
работы сроком на один календарный год с переходящим выполнением
работ в 2013 – 2014 г.г.
1.3. Наименование организации-заказчика:
Заказчиком работы является: ОАО "Аэрофлот ".
Адрес заказчика: 119002, г. Москва, ул. Арбат, 10.
1.4. Перечень документов, на основании которых проводится
техническое обслуживание и ремонт систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними на объектах Заказчика; централизованная
поставка,
заправка,
утилизации
и
аварийная
дозаправка
автомобильным топливом (дизельное):
При выполнении работ Подрядчик должен руководствуется
следующими нормативно-правовыми документами, прошедшие все
необходимые согласования:
Межотраслевые правила по охране труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок;
Правила
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей;
Правила технической эксплуатации электрических станций и
сетей РФ;
Правила устройства электроустановок
ГОСТ 305-82 (топливо дизельное)
ГОСТ Р 52368-2005 ЕН 590:2004 (топливо дизельное ЕВРО)
ТУ 38.401-58-170-96 (топливо дизельное с улучшенными
экологическими свойствами (городское) марки ДЭКп-3-0,035,
экологический класс 3)
и другие.
1.5. Источники и порядок финансирования работ
Источником финансирования является: собственные средства
Заказчика. Порядок финансирования: определяется условиями
договора (контракта).
1.6. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ
по техническому обслуживанию и ремонту систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними на объектах Заказчика; централизованной
поставке,
заправке,
утилизации
и
аварийной
дозаправке
автомобильным топливом (дизельное) в дизель – генераторные
установки для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО
«Аэрофлот», расположенных на территории г. Москвы и Московской
области.
19
Порядок оформления и предъявления заказчику результатов
работ определяется условиями договора (контракта). Сметы по
выполненному ремонту должны оформляться в соответствии с ТСН 2001.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
технического обслуживания и ремонта систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними на объектах Заказчика; централизованной
поставки,
заправки,
утилизации
и
аварийной
дозаправки
автомобильным топливом (дизельное) в дизель – генераторные
установки для обеспечения их работоспособности на объектах ОАО
«Аэрофлот», расположенные на территории г. Москвы и Московской
области.
2.1. Цели:
Общая цель выполнения работ – обеспечение бесперебойной системы
электроснабжения, в том числе надежной, безопасной и рациональной
работы систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС
(ДГУ) и ИБП (большой мощности коллективной защиты) и элементов
оборудования, электроустановок совмещенных с ними на объектах
Заказчика и содержание их в технически исправном состоянии. Работы
по
устройству
систем
электроснабжения,
по
монтажу
электротехнических установок, оборудования и другие работы
текущего характера.
2.2. Задачи:
Общая задача выполнения работ – это выполнение
качественного и своевременного технического обслуживания и
ремонта
оборудования
с
выполнением
в
совокупности
взаимосвязанных
средств,
документации,
необходимых
для
поддержания и восстановления качества изделий входящих в систему
гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП
(большой мощности коллективной защиты) и элементов оборудования,
электроустановок совмещенных с ними на объектах Заказчика.
3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
по техническому обслуживанию и ремонту систем гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними на объектах Заказчика:
Организация (Подрядчик) на каждой системе гарантированного
электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП (большой мощности
коллективной защиты) и элементов оборудования, электроустановок
совмещенных с ними (далее Оборудование) на объектах Заказчика,
указанных в перечне (Приложение 1 к настоящему Техническому
заданию), обязана:
20
Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту с
привлечением работников, имеющие необходимый навык, опыт и
профессиональную подготовку (подтвержденную
соответствующими сертификатами и другими документами),
соответствующую характеру работ и проверенные в части
состояния здоровья в порядке, предусмотренном Минздравом
России. При этом Подрядчик должен иметь необходимые
документы в соответствии с законодательством РФ, разрешающие
осуществлять виды деятельности на указанном оборудовании, и
соответствующие требованиям заводов-изготовителей.
Запрещается привлекать к работе в качестве
электротехнического персонала лиц, не достигших возраста 18
лет.
3.2. Содержать принятое на техническое обслуживание Оборудование
в технически исправном, работоспособном состоянии,
обеспечивающем безопасные условия труда, управление ремонтными
бригадами Подрядчика, электрооборудованием и электроустановками
во время производства работ, а также проводить своевременное
техническое обслуживание, ремонт в объеме и с периодичностью,
предусмотренными: требованиями (инструкциями) заводовизготовителей оборудования, перечнем регламентных работ для
дизель-генераторных установок (Приложение 2 к настоящему
Техническому заданию), перечнем регламентных работ для
источников бесперебойного питания (Приложение 3 к настоящему
Техническому заданию), годовым планом (графиком) плановопредупредительных работ, месячным план - графиком (отчетом),
который может разрабатываться на основании плана ППР, в
соответствии с требованиями: «Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»,
правил безопасности и других действующих нормативно-технических
документов РФ, в том числе проводить техническое обслуживание
систем автоматического управления, регулирования и контроля, вывод
в ремонт и ввод (совместно с Заказчиком) после ремонтов,
реконструкции, модернизации Оборудования, ремонт отдельных
узлов, установочных изделий и агрегатов в случае обнаружения
неисправностей, а также регулирование, проверку и испытания после
ремонта электроустановок на объектах Заказчика.
3.3.
Поддерживать надежный, безопасный, рациональный и
непрерывный режим работы Оборудования для электроснабжения
ответственных потребителей Заказчика. При этом устройства защиты и
электроавтоматики (РЗА), в том числе противоаварийной автоматики, по
принципам действия, установкам, настройке и выходным воздействиям
должны соответствовать схемам и режимам работы энергосистем и
постоянно находиться в работе. В зависимости от погодных условий и
других обстоятельств, проводить внеочередные осмотры и опробование
систем
гарантированного
электроснабжения
с
последующим
своевременным устранением выявленных дефектов и неполадок.
3.4.
Обеспечить наличие необходимого транспорта, оборудования и
механизмов, инструментов и материалов, соответствующих характеру
выполняемой работы (в том числе комплектов нагрузочных реостатов
соответствующих проверяемой мощности ДГУ); наличие ответственных
3.1.
21
лиц для координации взаимодействия; электроизмерительной
лаборатории,
оформленной
свидетельством
о
регистрации,
производственной базы и складов, с необходимым и достаточным
запасом материалов и оборудованием для производства аварийно восстановительного
ремонта
и
технического
обслуживания
Оборудования Заказчика.
3.5.
Техническое обслуживание проводить в процессе работы
оборудования с использованием перерывов, нерабочих дней и смен по
согласованному с Заказчиком графику.
3.6.
Обеспечивать сохранность вверенного оборудования и
материальных ценностей.
3.7.
Выдавать
рекомендации
Заказчику
по
мероприятиям
повышающие
надежность
и
безопасность
обслуживаемого
Оборудования.
3.8.
Производить учет, анализ и расследование нарушений в работе
Оборудования и сопряженных сетей (в том числе аварий и отказов),
несчастных случаев и принятие мер по устранению причин их
возникновения. Периодически (1 раз в квартал и сводный за год)
предоставлять отчетные сведения Заказчику в составе технических
отчетов.
Проводить работу по предупреждению аварийных и сбойных ситуаций.
При этом необходимо проводить:
- индивидуальные испытания оборудования и функциональные
испытания отдельных систем;
- комплексное опробование оборудования;
- контрольные тренировки.
Своевременно принимать необходимые меры по устранению
неисправностей или отклонений от заданных рабочих параметров и
режимов
работы,
предшествующих
аварийному
состоянию
электроустановок. Ремонты, вызванные отказами и нарушениями
нормальной работы электроустановок в процессе эксплуатации, должны
расцениваться как
аварийные
и
выполняться
персоналом
Подрядчика в период не более одной рабочей смены, а при возникшей
необходимости - согласованный с Заказчиком. В случае возникновения
отказа в работе Оборудования, Подрядчик должен направить
специалистов для устранения в срок не более 12-часов с момента
уведомления (телефонограмма, факсограмма или иной вид). До прибытия
специалистов на место, Подрядчик оказывает поддержку Заказчику по
телефону по выполнению правильных действий на Оборудовании с
целью определения причин возникновения отказа (сбоя) работы
Оборудования и возможного ввода Оборудования в работу. Для этого
Подрядчик обеспечивает информацией Заказчика об ответственных и их
контактных номерах телефона для взаимодействия в круглосуточном
режиме, учитывая все праздничные, выходные и рабочие дни, ночные
часы.
3.9.
Определять потребности в запасных частях для ремонта
Оборудования, обеспечивать их изготовление, по согласованию с
Заказчиком
размещать
заказы
на
изготовление
их
на
специализированных предприятиях.
3.10. Выдавать рекомендации Заказчику по внедрению передовых
методов обслуживания и ремонта Оборудования, мероприятиям по
энергосбережению и энергоэффективности.
22
3.11. Принимать участие в выполнении планов организационнотехнических мероприятий Заказчика по охране труда и технике
безопасности, противопожарной безопасности.
3.12. Участвовать в подготовке актов на списание Оборудования,
выработавшего свой эксплуатационный ресурс.
3.13. Направлять Заказчику перечни для капитального ремонта
Оборудования необходимость которого выявлена в процессе
технического обслуживания.
3.14. Разрабатывать прогрессивные методы ремонта, обеспечивающих
сокращение его продолжительности, снижение затрат на демонтажномонтажные работы и улучшение качества.
4.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
по централизованной поставке, заправке, утилизации и аварийной
дозаправке автомобильным топливом (дизельное) в дизель –
генераторные установки для обеспечения их работоспособности:
4.1.Централизованную плановую сезонную поставку, заправку,
утилизацию, прием при плановой замене топлива и аварийную
дозаправку автомобильным топливом (дизельное) в дизель –
генераторные установки (далее ДГУ) для обеспечения их
работоспособности на объектах Заказчика (далее работа по
обеспечению ДГУ топливом) должна осуществлять
специализированная организация (предприятие), имеющая:
- необходимые разрешения на осуществление деятельности (в том
числе по утилизации (приему) топлива);
- в достаточном количестве необходимое топливо и
специализированный транспорт (топливозаправщики, резервные
емкости), имеющий необходимые: оснащения для заправок ДГУ и
слива топлива из их расходных баков и резервных емкостей,
разрешения на перевозку топлива и перемещение (проезд)
спецавтотраспорта по г. Москве;
- подготовленный (обученный) персонал.
4.2.Работа по обеспечению ДГУ топливом должна осуществляться на
следующих объектах:
№
Место установки
Кол.
(шт.)
1
2
3
23
Наименован
ие
оборудования
4
Метод заправки /
тип приемного
устройства
5
Максимальная емкость
баков ДГУ
(литров)
6
1
2
3
4
г. Москва,
Офис Мелькисарово
Международное
ш.,31
Московская обл.,
Шереметьево-1 возле
корпуса №5
Московская обл.,
Шереметьево-1
ДАТО
возле ангара №1
г. Москва,
ул. Песчаная д.7
на территории
Медицинского
центра
Спецтранспорт/
организованный
топливоприем
ник для слива с
применением
заправочного
пистолет (или
сливным шлангом
со штуцером
быстрого разъема –
«Евро»)
2
ДГУ
FG Wilson
P1000Р1
1
ДГУ SDMO
Atlantic
GS300
1
ДГУ КДЭС
SDMO Т16К
канистры)/
горловина бака
60
2
ДГУ FG
Wilson
P450P3
Спецтранспорт
1800
(2х900)
Спецтранспорт
(либо канистры)/
горловина бака
35000
450
4.3.После оформления договорных отношений Подрядчик должен:
ознакомиться с местами заправок ДГУ, их особенностью;
определить необходимый спецтранспорт с соответствующими
приспособлениями, резервные емкости и т.п.;
- обеспечить круглосуточные заправки по заявке Заказчика;
- назначить ответственных представителей и проинформировать
(письменно) Заказчика с указанием их номеров телефонов.
4.4. Заправка топливных баков ДГУ должна осуществляться по мере
необходимости с учетом сезонности и выработки топлива в
согласованные сроки по направляемой заявке, переданной
телефонограммой,
электронной
почтой
ответственными
представителями Заказчика, в которой указывается: адрес и
необходимый объем заправки, а в случае поочередной заправки
нескольких ДГУ – маршрут движения топливозаправщика.
4.5.В случае аварийной дозаправки топливных баков ДГУ, Подрядчик
должен обеспечить необходимые дозаправки с учетом
продолжительности работоспособности ДГУ до их остановки, но
не более чем через 10 (десять) часов с момента поступления
Заявки.
4.6.Приемка поставляемого топлива должна осуществляться по
фактическому объему (определяемого счетчиком или объемным
методом) произведенной заправки. При этом излишек
привезенного топлива возвращается Подрядчика без
соответствующей оплаты. После приемки топлива оформляется
товарно-транспортная накладная с подписанием представителями
обеих сторон.
4.7.Поставляемое топливо должно соответствовать во время заправки
сезонности (в холодное время – «зимнее»), а также
соответствующим ГОСТам, ТУ, стандартам, требованиям
технического регламента о требованиях к дизельному топливу.
4.8.В случае необходимости, определяемой Заказчиком, по
24
производству утилизации (приему), плановой замене и слива
топлива из расходных баков ДГУ и резервных емкостей,
Подрядчик по заявке Заказчика должен:
произвести
необходимый
химический
анализ
с
предоставлением Заказчику отчета;
выполнить мероприятия по сливу (освобождение баков)
топлива из расходных баков ДГУ и резервных емкостей;
обеспечить транспортировку топлива к месту утилизации;
предоставить отчетную документацию (акт) по утилизации
(приему) топлива;
обеспечить необходимые заправки топливных баков ДГУ.
4.9.Подрядчик должен своевременно информировать Заказчика об
изменении ответственных исполнителей, их номера телефонов для
получения заявок от Заказчика, в том числе в круглосуточном
режиме для обеспечения заправок ДГУ.
4.10. Обеспечивать приемку дизельного топлива, поступающего на
ДГУ (подлежит 100%-му контролю):
приемка топлива по качеству заключается в контроле
соответствия сорта, марки и характеристики поступающего топлива
данным указанным в удостоверениях о качестве и паспортах,
техническим условиям поставки, предусмотренным в договорах
(температуры вспышки, содержание серы, зольность, вязкость);
при приемке топлива объемно-массовым методом измеряют
объем и плотность топлива и определяют его массу как произведение
этих двух значений, либо - по таблицам калибровки емкости;
в автоцистернах - по их паспортной вместимости с проверкой
уровня
налива
(автоцистерны
должны
быть
проверены
территориальными органами Госстандарта);
Контроль качества поступившего топлива производится путем
отбора проб по ГОСТ-2517-85 и их химического анализа
своевременно.
5. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1 – Перечень Оборудования.
Приложение №2 – Перечень регламентных работ для ДГУ.
Приложение №3 – Перечень регламентных работ для ИБП.
Приложение №1 – Перечень Оборудования.
№
Колво,
шт.
Наименование
оборудования
25
Место установки
Примечание
1
ИБП Chloride EDP
90/800 (80kVA)
3
2
ИБП Chloride 70NET
(10kVA)
1
3
ИБП MGE Galaxy PW
60kVA
2
4
5
6
7
8
ИБП MGE Galaxy PW
80kVA
ИБП MGE Galaxy PW
Single(60kVA)
ИБП MGE Galaxy
3000 (30kVA)
ИБП MGE Image
(25kVA)
ИБП Lan Pro 11
(10kVA)
Ш – 1, корпус №5
Ш-1 ДАТО, Ангар №1:
Восточный карман, 6-й
этаж
1) Планерная, д.24
2) Ш – 1 СП «АМосква»
Досфлота, д.2
1
Петровка, д.20/1
3
Ш-1 ДАТО, Ангар №1:
1) Главный
коммутационный центр
2) КЦ восточная
пристройка
3) КЦ западная
пристройка
Гост. «Чашниково»
3
1
Арбат, д.10 (офис)
1
9
ИБП Lan Pro 33
(20kVA)
3
10
ИБП GE Digital
Energy LP33 (10kVA)
1
11
ДГУ SDMO T16K
1
12
ДГУ SDMO Atlantic
GS300
1
13
ДГУ FGWilson
Р450Р3
2
14
ДГУ FG Wilson
P1000Р1
2
15
ИБП GE Digital
Energy SG Series CE
(100 kVA)
1
16
ИБП Riello Multi
Sentry MST60 (60
kVA)
1
1) Енисейская, д.19
2) Ш – 1, цех №13
3) Комплекс «Лебедь»
г. Москва, ул. Песчаная
д.7 Медицинский центр
ОАО «Аэрофлот»
Ш-1 ДАТО, рядом с
Ангаром №1
Ш – 1, корпус №5
г. Москва, ул. Песчаная
д.7
Медицинский центр
ОАО «Аэрофлот»
г. Москва, офис
Мелькисарово
Международное ш., 31
г. Москва, ул. Песчаная
д.7
Медицинский центр
ОАО «Аэрофлот»
Ш– 1 Лётный комплекс
ДПП УТЦ ДПАП
Ангар (тренажёр DC
SSJ – 100)
17
ИБП Chloride NXC
(20 kVA)
2
Ш-1 ДАТО, Ангар №1
Лаборатория АТЕК
18
ИБП Chloride NXC
(15 kVA)
1
Ш-1 ДАТО, Ангар №1
Лаборатория АТЕК
Итого:
30
26
Приложение №2 – Перечень регламентных работ для ДГУ.
Интервал
обслужив
а-ния
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Продолжительность эксплуатации ДГУ(месяцы) или наработка
(моточасы).
Техническое обслуживание ДГУ выполняется по тому условию,
которое выполняется первым или наступит раньше
Продолжительность эксплуатации,
3
6
9 12
24
месяцев
25 50
Наработка, моточасов
50
150
1000
0
0
Т
Т
Наименование технического
ТО- ТОО О ТО-5
обслуживания
1
2
-3 -4
Проводимые операции
Проверка поверхности поддона на
наличие утечек (масла, топлива,
Х
Х
Х Х
Х
охлаждающей жидкости) и, при
загрязнении, его уборка
Проверка топливного бака,
топливопровода, маслопровода,
шлангов и хомутов системы охлаждения
на отсутствие следов подтекания
Х
Х
Х Х
Х
топлива, масла и охлаждающей
жидкости. Протяжка в случае
необходимости.
Проверка уровня масла в поддоне
картера двигателя и, при
Х
Х
Х Х
Х
необходимости, его доливка
Проверка давления масла в системе
смазки двигателя
Х
Х
Х Х
Х
(по установленным датчикам)
Замена масла и масляного фильтра (ов)
Х
Х
Контроль и очистка, при
необходимости, фильтрующего
Х
Х
Х
элемента воздушного фильтра
Замена воздушного фильтра (ов)
Х
Х
Проверка наличия и удаление воды из
Х
Х
Х Х
Х
камеры отстоя топливного фильтра
Замена топливного фильтра (ов),
продувка системы топливоподачи при
Х
Х
его замене
Визуальный осмотр двигателя,
генератора и панели управления,
Х
Х
проверка и подтяжка наружного
крепления
Удаление пыли и грязи из панели
управления, генератора и всей
Х
Х
Х Х
Х
аппаратуры
Очистка системы вентиляции картера
Х
Х
Визуальный контроль состояния
приводных ремней на наличие трещин,
Х
Х
Х Х
Х
потёртостей, расслоений, замена при
необходимости.
Инструментальный контроль натяжения
Х
Х
Х
ремней
27
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Проверка работоспособности систем
подогрева: охлаждающей жидкости,
картера, воздухозаборника
( по их наличию)
Проверка состояния форсунок
Проверка и регулировка теплового
зазора в клапанном механизме
Проверка состояния компенсатора (ов)
системы выпуска
Проверка креплений и опор ДГУ
Проверка герметичности системы
выпуска отработанных газов
Проверка работы затвора системы
выпуска ("хлопающего клапана")
Проверка отсутствия препятствий для
удаления отработанных газов (ОГ), а
также состояния креплений и опор
системы выпуска ОГ. Очистка системы
ОГ при необходимости.
Проверка опор радиатора системы
охлаждения (протяжка по
необходимости)
Проверка загрязненности внешней
поверхности радиаторов и их очистка
(при необходимости)
Проверка герметичности радиаторов
Проверка уровня (количества)
охлаждающей жидкости и её долив, при
необходимости
Анализ состава охлаждающей жидкости
Промывка системы охлаждения
Замена антифриза в системе охлаждения
двигателя
Проверка отсутствия трения силовых
кабелей о корпус генератора
Проверка состояния и протяжка
контактных соединений силовых
кабелей
Проверка сопротивления изоляции
генератора и его очистка
Проверка работоспособности главного
автомата защиты
Контрольный запуск ДГУ и её работа
(на холостом ходу) в течение 10 минут
Проведение тестирования ДГУ при
работе на полной нагрузке (с
подключением нагрузочных реостатов),
не менее 1 часа. Нагрузка
обеспечивается Подрядчиком. После
проведения теста Подрядчиком
производится дозаправка ДГУ
дизельным топливом до полного объёма
баков (резервуаров)
Проверка электрических параметров
(частота/напряжения/токи/мощности)
Проверка и, при необходимости,
настройка блока AVR
Проверка и, при необходимости,
регулировка режима холостого хода
Проверка работоспособности пульта
управления и контрольно-
28
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
Х
-
-
-
-
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
Х
-
Х
-
Х
-
Х
Х
-
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
Х
Х
-
-
-
-
-
-
Х
-
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
40
41
42
43
44
45
46
47
48
измерительных приборов и датчиков
Проверка алгоритма работы приточновытяжной вентиляции, проверка работы
вытяжного вентилятора и
автоматических жалюзи
Очистка шестерней привода жалюзи
приточно-вытяжной вентиляции, смазка
их при необходимости
Проверка работоспособности
потребителей собственных нужд ДГУ,
проверка систем их электроснабжения,
регулировка, настройка и испытание,
при необходимости
Очистка аккумуляторной батареи от
пыли и грязи, смазка её контактов и
контроль надежности ее соединений
Проверка уровня и плотности
электролита в аккумуляторной батарее
(для кислотных АКБ)
Контроль состояния заряженности
аккумуляторной батареи
Проверка работы статического
зарядного устройства и/или зарядного
генератора стартерной батареи(при его
наличии)
Визуальный контроль качества
заземления видимой части
оборудования, проверка контактов и
затяжки болтовых соединений
Проверка соосности двигателя и
генератора
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
Х
49
Контроль и очистка датчиков оборотов
вала
-
-
-
-
Х
50
Осмотр и очистка от пыли
электростартера
Х
Х
Х
Х
Х
51
Дренаж и очистка расходного
топливного бака
-
-
-
-
Х
52
Проведение химического анализа
дизельного топлива
Х
Х
Х
Х
Х
53
Проверка систем обогрева контейнера
(при их наличии)
54
55
56
Сезонная замена топлива в баках,
топливохранилищах
Инструктаж обслуживающего
(эксплуатационного) персонала
правилам эксплуатации оборудования,
разработка инструктирующих
материалов
Оформление технического отчёта по
проведённому ТО, выдача
рекомендаций по ремонту с
оформлением необходимой
документации
При подготовке к осеннезимнему периоду и в зимний
период
При подготовке к осеннезимнему периоду
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Примечание: К пунктам 3 и 5: Моторное масло:
Стандарт API
CH-4;
SAE J-300 от 1996 г. (10W30, 15W40, 10W40 или 5W30 в зависимости
29
от температуры окружающей среды); ГОСТ 12337-84
К пунктам 26 и 29: Охлаждающая жидкость:
BS 6580 от 1992г.;
ASTM D 3306; SAE J 1034
К пункту 35: Дизельное топливо: ЕВРО ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН
590:2004); ТУ 38.401-58-170-96 с изм.
К пункту 51: Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение. ГОСТ 1510-84.
К пункту 52: Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. ГОСТ
2517-8
Приложение №3 – Перечень регламентных работ для ИБП.
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ИБП
Техническое обслуживание ИБП проводится с периодичностью
один раз в три месяца по следующему перечню работ:
1. Проверка индикации ИБП.
2. Анализ «очереди» событий и тревог, хранящихся в
памяти ИБП.
3. Перевод ИБП в режим работы «байпас».
4. Демонтаж лицевой панели ИБП.
5. Визуальный осмотр блоков ИБП на отсутствие
механических повреждений, следов
перегрева и загрязнения контактных поверхностей. Сухая чистка, а
при необходимости промывка плат, теплоотводов и контактных
поверхностей.
6. Контроль состояния электрических проводов. Проверка
и затяжка
резьбовых, крепежных и контактных соединений.
7. Контроль состояния и работоспособности силовых
элементов ИБП
8. Контроль состояния и работоспособности охлаждающих
вентиляторов.
9. Проверка напряжения, тока и частоты на входе ИБП по каждой
фазе.
10. Проверка напряжения, тока и частоты на выходе ИБП по
каждой фазе.
11. Проверка и регулировка индикации, пороговых напряжений
входных окон
выпрямителя, инвертора и статического ключа.
12. Проверка и регулировка внутренних установок и всех рабочих
параметров ИБП.
13.
Проверка работоспособности системы внутренней
30
8
9
Особые условия
выполнения
работ
Исполнительная
документация
(состав, условия
передачи и т.д.),
паспорта и
сертификаты
диагностики ИБП.
14.
Проведение измерений значений электрических
параметров ИБП и калибровка
(при необходимости) внутренних измерительных цепей.
15.
Демонтаж батарейного модуля.
16.
Визуальный осмотр аккумуляторов и силовых
соединений на предмет отсутствия утечек электролита, вздутостей
и окислившихся контактов.
17.
Проверка состояния аккумуляторных батарей в целом в
цикле заряд-разряд.
Выявление неисправных аккумуляторных батарей или
аккумуляторных батарей со значительным отклонением
эксплуатационных характеристик. Измерение значений напряжения и
остаточной емкости каждого аккумулятора.
18.
Монтаж модуля батарей.
19.
Монтаж модуля ИБП.
20.
Включение ИБП и проверка всех режимов его работы без
нагрузки.
21.
Проверка работоспособности ИБП во всех режимах под
критической нагрузкой
(по согласованию с заказчиком).
22. Перевод ИБП в нормальный режим работ.
23. Составление заключения о рабочем состоянии ИБП с
оформлением технического отчёта по проведённому ТО.
24. Выдача
рекомендаций
по
дальнейшей
эксплуатации
оборудования
и необходимости проведения ремонтных работ с оформлением
необходимой документации.
25. Инструктаж обслуживающего (эксплуатационного) персонала
правилам
эксплуатации, разработка инструктирующих материалов
Необходимость круглосуточного обеспечения работоспособности
систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ) и ИБП
(большой мощности коллективной защиты)
Отчет в виде Актов по выполненным работам, с указанием
наименования оборудования, №№, выполненным работам в
соответствии с регламентами работ, указанием используемых
материалов.
31
Приложение 4
к Конкурсной документации на право заключить договор
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ)
Форма коммерческого предложения
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)
_________________________________________________________________________
(предмет договора)
п/п
Стоимость
Стоимость,
работ
руб. в год без
в квартал без
НДС
НДС
Техническое обслуживание
Перечень оборудования
№
Наименование оборудования/работ
Кол-во,
шт.
1
1
1
1.1
1
1.2
…
ВСЕГО
НДС
ВСЕГО с НДС
Ремонт
2
2
3
3
4
ВСЕГО
НДС
ВСЕГО с НДС
Централизованная поставка, заправка, утилизация и аварийной дозаправке
автомобильным топливом
ВСЕГО
НДС
ВСЕГО с НДС
Запасные части, аккумуляторные батареи и топливо
4
ВСЕГО
НДС
ВСЕГО с НДС
ИТОГО по договору
НДС по договору
32
ИТОГО с НДС
Понижающий коэффициент
Предлагаемая стоимость *,
руб. с учетом НДС
*Стоимость договора определяется путем
коэффициента на максимальную стоимость работ.
умножения
понижающего
Стоимость работ (цена договора) _______________________________________
(предмет договора)
не превышает _________________ руб. ____ коп., в том числе НДС 18 % _______ руб.
Руководитель организации
_______________________
(подпись)
_______________
(инициалы, фамилия)
М.П.
33
Приложение 5
к Конкурсной документации на право заключить договор
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
систем гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ)
Информация о контрагенте
№
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
ИНН
1
ОГРН
Наименов
Код ОКВЭД Фамилия,
ание
имя, отчество
контраген та
руководител я
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)
Орган и номер Номер и
документа,
дата
удостоверяющего
личность
руководител я
Предмет
договора
Цена
(млн.
руб.)
Срок
действия
№
Иные
существенные
условия
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
ИНН
ОГРН
Наименов
ание/ ФИО
Адрес места
нахожден
ия/ адрес
регистрац
ИИ
Серия и
номер
документа
удостовер
яющего
личность
(для
физического
лица)
Руководител ь/
участник/
акционер/
бенефициар/
данные об
исполнитель ном органе
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.2
1.2.1
Должность, ФИО руководителя контрагента_
Печать подпись /дата/
Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся
юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
Информация о
подтверждаю
щих документах
(наименовани е,
реквизиты и
т.д.)
Приложение 6
к Конкурсной документации на право заключить договор
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
гарантированного электроснабжения на базе ДЭС (ДГУ)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ______
г. Москва
«___» __________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии» (далее –
ОАО «Аэрофлот»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________
действующего на основании Доверенности ___________ с одной стороны,
и _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить
своими силами и средствами работы по техническому обслуживанию/ эксплуатации/
ремонту/ организации/ поддержанию/ т.д. _____________________ (далее –
оборудование/система/сети/т.д.) на объекте(ах)/ объекта(ов) _____________ по адресу:
__________, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему
Договору).
1.2
Стоимость работ по настоящему Договору определяется Протоколом согласования
договорной цены (Приложение №2 к настоящему Договору) на основании Ведомости
договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору). Ремонтные работы
выполняются на основании Заявок (по форме Приложение №4 к настоящему Договору).
1.3
Выполнение работ определяется в соответствии с требованиями Технического
задания (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.4
Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить согласованную цену в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1 Подрядчик обязан:
2.1.1 Выполнить работы на объектах Заказчика в объемах, с периодичностью и в сроки,
предусмотренными Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору),
инструкциями заводов - изготовителей оборудования, в соответствии с действующими
нормативными документами, требованиями и с целью поддержания _________________ в
работоспособном состоянии.
2.1.2 Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими в
период выполнения работ нормативно-правовыми актами, постановлениями, нормами и
правилами по охране труда и технике безопасности, предписаниями и распоряжениями
официальных учреждений, инстанций и отраслевых организаций, а также требованиями
представителя Заказчика, оформленными в письменном виде.
2.1.3 Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора своего
представителя, ответственного за безопасное производство работ на объектах Заказчика и
выполнение мероприятий по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности
на объектах Заказчика, в соответствии с действующими нормами и правилами, с
указанием предоставленных ему полномочий. Информировать об этом Заказчика в
письменном виде, согласовывать место, время, характер работ с представителем
Заказчика. Подрядчик гарантирует получение согласия на обработку Заказчиком
персональных данных работников, информация о которых передается Заказчику в рамках
Договора. Для производства работ оформить допуск командированных работников
Подрядчика к производству работ на объектах Заказчика в соответствии с
МПОТ(ПБ)ПЭЭ.
2.1.4 Для организации планирования работ и подготовки рабочих мест направить Заявки
(по форме Приложения № 4 к настоящему Договору) оперативному руководителю
Заказчика на предполагаемые работы (не менее чем за 72 часа) до 14.00 часов текущего
дня (для работ в праздничные дни заявка должна подаваться накануне праздников, а для
работ в выходные дни и понедельник должна подаваться не позднее четверга). Заявка
считается принятой Заказчиком, если в течение 48 часов с момента ее направления
Подрядчик не получит мотивированный отказ в ее принятии. Отказ должен быть
направлен уполномоченным представителем Заказчика тем же способом (на тот же
телефонный номер, адрес электронной почты), что и Заявка.
2.1.5 Обеспечить нахождение своих работников на объектах Заказчика в чистой
специальной одежде (с бирками, указывающими на принадлежность к подрядной
организации) и обуви.
2.1.6 Перед началом работ (кроме работ аварийно-восстановительного характера,
требования к которым изложены в п.п. 2.1.13 и 2.1.22 настоящего Договора) не позднее,
чем за 72 часа, согласовать место, время, характер работ, применяемые материалы,
запасные части и комплектующие изделия, их стоимость с Заказчиком.
2.1.7 Выполнить работы своими силами, техническими средствами и механизмами, из
своих материалов, запасных частей и комплектующих изделий при необходимости с
привлечением субподрядных организаций, по согласованию с Заказчиком, без изменения
стоимости настоящего Договора.
2.1.8 Представить свидетельства, лицензии, разрешения и сертификаты на право
выполнения работ по настоящему Договору, паспорта и сертификаты на применяемые
материалы, запасные части и комплектующие изделия в течение 3 календарных дней с
момента получения соответствующего требования от Заказчика.
2.1.9 Оформить за свой счет пропуска для своих работников и допуск техники на Объект
Заказчика.
2.1.10 Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, запасные
части и комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ по настоящему
Договору.
2.1.11 Предоставить Заказчику копии платежных документов (счетов-фактур и _______)
по факту закупки материалов, запасных частей и комплектующих изделий, заверенных
Подрядчиком.
2.1.12 Согласовывать с Заказчиком тип, марку, стоимость закупаемых материалов,
запасных частей и комплектующих изделий, в том числе сроки поставок до их закупки и
размещения заказов.
2.1.13 В случае возникновения аварийной ситуации (неисправностей аварийного
характера) в инженерных сетях, системах и оборудовании Объектов, оперативно
уведомить об этом Заказчика по тел.: (495) 578-25-38, 54-47, 54-03, 79-49 и
соответствующие аварийные и прочие специализированные городские или федеральные
службы, и немедленно приступить к устранению возникшей неисправности, за
исключением тех случаев, когда соответствующий ремонт или реагирование находятся в
исключительной компетенции специализированных городских (федеральных) служб, либо
служб Заказчика.
2.1.14 Обеспечить соблюдение своими работниками правил техники безопасности,
санитарных правил, экологических требований и правил, правил эксплуатации, правил
пожарной безопасности и поведения на объекте/ах, а также иных действующих правил и
норм, установленных как уполномоченными на то органами, так и непосредственно
Заказчиком.
2.1.15 Нести ответственность за собственный персонал, выполняющий работы в
соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.1.16 Выполнить работы в пределах объема Технического задания, предписаний органов
государственного надзора, охраны труда, МЧС и других надзорных органов.
2.1.17 Предоставлять письменно сообщения Заказчику об авариях, смертельных, тяжелых
и групповых несчастных случаях, связанных с техническим обслуживанием/
эксплуатацией/ ремонтом/ организацией/ поддержанием/ т.д.___________ на объекте/ах
Заказчика.
2.1.18 Нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение
субподрядчиками работ по настоящему Договору, а также полную материальную
ответственность за нанесённый ущерб при выполнении работ по настоящему Договору.
2.1.19 Незамедлительно, не позднее 24 часов, известить Заказчика и приостановить
выполнение работ до получения указаний от него при обнаружении возможных
неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний его представителя по
выполнению работ, иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
2.1.20 Принимать от Заказчика круглосуточно/ежедневно, включая выходные и
праздничные дни, письменные Заявки (по форме Приложения №4 к настоящему
Договору) по факсу: __________ и/или по эл. почте: _________, а также по телефону
___________ с последующей досылкой ее оригинала в адрес Подрядчика в течение 1
(одного) рабочего дня.
Подрядчик подтверждает принятие Заявок к исполнению в течение 1 (одного)
рабочего с момента их получения от Заказчика путем направления, в его адрес
подписанных Подрядчиком Заявок по факсу: _____________ и/или по эл. почте:
_________, а также по телефону ___________ с последующей досылкой оригиналов в
течение 1 (одного) рабочего дня.
2.1.21 Предъявить при сдаче работ на объектах Заказчика технические отчеты, в объеме и
в сроки соответствующие требованиям Технического задания (Приложение №1 к
настоящему Договору), нормам и правилам, действующим на территории РФ.
2.1.22 Перед началом ремонтных работ назначенный представитель Заказчика оформляет,
утверждает у Заказчика и направляет Подрядчику письменную Заявку (по форме
Приложения №4 к настоящему Договору). При выполнении аварийно –
восстановительных работ все согласования с Заказчиком производятся по оперативной
диспетчерской связи с последующим оформлением необходимых документов для
выполнения ремонта.
2.1.23 До производства ремонтных работ утверждаются двухсторонние дефектные акты,
графики производства работ, локальные сметы, в которых указывается стоимость
ремонтных работ и стоимость расходных материалов. Локальные сметы составляются на
основании сметно-нормативной базы ТСН-2001, с применением коэффициентов
пересчета, утвержденных ОАО «Московский центр ценообразования в строительстве
«Мосстройцены». После согласования и утверждения Заказчиком указанных выше
документов Подрядчик приступает к производству работ.
2.1.24
Произвести работы по ремонту оборудования/системы на основании Заявки
(по форме Приложения №4 к настоящему Договору).
2.1.25 Произвести сдачу выполненных работ по ремонту оборудования/системы на
объектах Заказчика, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, другими
нормативными актами и постановлениями путем подписания двусторонних Актов
приемки выполненных работ (Унифицированная форма №КС-2) и Справок о стоимости
выполненных работ и затрат (Унифицированная форма №КС-3).
2.1.26 Устранить безвозмездно (за свой счет) все недостатки, связанные с выполнением
работ по настоящему Договору и выявленные при подписании Актов приемки
выполненных работ (Унифицированная форма №КС-2) и Актов приема - передачи
выполненных работ (по форме Приложения №5 к настоящему Договору), в разумные
сроки, но не позднее 14 календарных дней с момента получения замечаний Заказчика в
письменном виде.
2.1.27 Выполнять в процессе выполнения работ систематическую, а по завершении
выполнения работ окончательную уборку на Объекте и вывоз мусора и отходов.
Ежемесячно, до 10 (десятого) числа следующего месяца, предоставить Заказчику
документы, подтверждающие вывоз мусора с территории Заказчика и размещение его на
полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) с приложением талонов полигона. Отходы,
образованные в результате производственной деятельности Подрядчика, являются его
собственностью, погрузка и вывоз ТБО с территории ОАО «Аэрофлот» оплачивается
Заказчиком.
2.1.28 Обеспечить надлежащую сохранность материалов, оборудования и другого
имущества от начала работ и до сдачи работ Заказчику.
2.1.29
Изменить объем работ и их стоимость по техническому обслуживанию в
случае получения письменного уведомления от Заказчика об исключении или изменении
объема работ. по техническому обслуживанию.
2.1.30 Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан представить
Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая конечных
бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме
Приложения №6 к настоящему Договору, с предоставлением подтверждающих
документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч.
конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Подрядчика последний
обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением подтверждающих
документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их
выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных дня до
даты расторжения.
2.2 Права Подрядчика:
2.2.1 Подрядчик имеет право на гарантированную оплату выполненных работ.
2.2.2 Самостоятельно определить способы выполнения работ по настоящему Договору и
привлечь к выполнению работ субподрядные организации, продолжая нести
ответственность за их действия/бездействие, качество и своевременность выполнения
работ, соблюдение противопожарных процедур и электробезопасности, требований
внутриобъектового режима ОАО «Аэрофлот», уведомив об этом Заказчика. При этом
стоимость выполняемых работ по настоящему Договору не меняется.
2.3 Заказчик обязан:
2.3.1
Принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
2.3.2
Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора
своего представителя, ответственного по контролю над исполнением работ по настоящему
Договору, известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных
ему полномочий.
2.4 Права Заказчика:
2.4.1. Заказчик и его представители имеют право доступа к месту выполнения работ в
течение всего периода производства всех видов работ.
2.4.2. Осуществлять контроль своевременного выполнения Подрядчиком принятых на
себя обязательств в рамках настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в
хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.4.3. Совместно с Подрядчиком проводить регулярные совещания для решения
вопросов, возникающих в процессе производства работ.
2.4.4. Приостановить выполнение работ по какому-либо объекту в любое время,
оформить акты на фактически выполненные работы, возместить Подрядчику стоимость
фактически выполненных работ, согласованную Сторонами.
2.4.5. Письменно уведомить Подрядчика об исключении или изменении объема работ по
техническому обслуживанию/ эксплуатации/ ремонту/ организации/ поддержанию/ т.д. в
рамках стоимости работ по настоящему Договору.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1 Выполнение работ на объектах Заказчика производится в соответствии с Техническим
заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.2 Ремонтные работы производятся на основании Заявки (по форме Приложения №4 к
настоящему Договору). В случае выполнения работ аварийно – восстановительного
характера все согласования с Заказчиком производятся по оперативной диспетчерской
связи с последующим оформлением необходимых документов для выполнения ремонта.
3.3 Заказчик обязан принять выполненные по настоящему Договору работы, за
исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения
недостатков в соответствии с п.2.1.26 или расторгнуть Договор в соответствии с разделом
8 настоящего Договора, а также в случае производства работ с нарушением действующих
норм и условий договора.
3.4 Отчетным периодом по настоящему Договору принят один месяц/квартал. Документы
на оплату выполненных работ по техническому обслуживанию оборудования/системы на
объектах Заказчика, принимаются Заказчиком не позднее последнего числа отчетного
периода, при условии наличия подписанных обеими Сторонами Акта приема-передачи
выполненных работ (по форме Приложения №5 к настоящему Договору) и_ Справки по
разделению сумм затрат (по форме Приложения №7 к настоящему Договору). В случае не
поступления документов на оплату до указанной даты прием документов, а также их
оплата производится только при наличии письменного обоснования от Подрядчика
причины позднего поступления документов.
3.5 Документы на оплату выполненных работ по ремонту принимаются не позднее 25
числа текущего месяца при условии наличия подписанных обеими Сторонами Актов
приемки выполненных работ (Унифицированная форма №КС-2), Справок о стоимости
выполненных работ и затрат (Унифицированная форма №КС-3) и Справки по разделению
сумм затрат (по форме Приложения №7 к настоящему Договору) на основании Заявки (по
форме Приложения №4 к настоящему Договору). В случае не поступления документов на
оплату до указанной даты прием документов, а также их оплата переносится на
следующий календарный период.
3.6 Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения документов на оплату
согласно п.п. 3.4 и 3.5 обязан направить Подрядчику подписанный Акт или
мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа от приемки
работ Стороны составляют двухсторонний Акт (протокол) с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения. После выполнения необходимых доработок и
приёмки их Заказчиком Стороны подписывают необходимые документы.
3.1 В течение 7 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора и
по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном объёме
подписывается двусторонний Акт о закрытии Договора (по форме Приложения №8 к
Договору).
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Общая стоимость работ по Договору, выполняемых на объектах Заказчика,
определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к настоящему
Договору) на основании Ведомости договорной цены (Приложение №3 к настоящему
Договору) и не превышает __________руб. (__________ рублей _____коп.), в том числе
НДС 18% - __________руб. (__________ рублей _____ коп.).
Указанная сумма включает стоимость технического обслуживания/ эксплуатации/
ремонта/ организации/ поддержанию/ т.д., а также стоимость материалов/ запасных
частей/ комплектующих изделий, необходимых для выполнения работ по настоящему
Договору.
4.2. Оплата выполненных по настоящему Договору работ, осуществляется Заказчиком
на основании подписанных Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (по
форме Приложения №5 к настоящему Договору), Справки по разделению сумм затрат (по
форме Приложения №7 к настоящему Договору) в течение 20 календарных дней с момента
их подписания Сторонами и получения Заказчиком счетов, счетов-фактур, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при условии соблюдения
Подрядчиком п.3.4 настоящего Договора.
4.3. Оплата за выполненные работы ремонту производится Заказчиком на основании
подписанных Сторонами Заявки (по форме Приложения №4 к настоящему Договору),
Справки по разделению сумм затрат (Приложение №7 к настоящему Договору),
дефектных актов, графиков производства работ, локальных смет, Актов приемки
выполненных работ (Унифицированная форма №КС-2), Справок о стоимости
выполненных работ и затрат (Унифицированная форма №КС-3) с приложением копий
платежных документов на материалы в течение 20 календарных дней с момента их
подписания Сторонами и получения Заказчиком счетов, счетов-фактур, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при условии соблюдения
Подрядчиком п.3.5 настоящего Договора.
4.4. Счет-фактура выписывается Подрядчиком в соответствии с НК РФ.
4.5. По окончании срока действия настоящего Договора неиспользованная сумма
настоящего Договора Подрядчику не выплачивается.
4.6. Датой платежей считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном объеме и
надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком в
форме безотзывной банковской гарантии по форме приложения №9 к настоящему
Договору, не позднее 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
5.2.
Банковская гарантия оформляется на общую стоимость работ по
настоящему Договору.
5.3.
Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана Банком или иной
кредитной организацией и соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по
настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте
5.2. настоящего Договора.
5.5.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий
Договор, включая указание на стороны настоящего Договора, название предмета
настоящего Договора и ссылки на основании заключения настоящего Договора,
указанное в преамбуле настоящего Договора.
5.6.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не
освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
5.7.
Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего
Договора должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора.
5.8.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить
безотзывную банковскую гарантию.
5.9.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее
обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить
Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же
размере, которые, указаны в настоящей статье Договора.
5.10.
Расходы на получение Банковской гарантии относятся на счет Подрядчика.
5.11.
В случае нарушения Подрядчиком условий статьи 5 («Обеспечение
исполнения Договора») настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор
в одностороннем внесудебном порядке без компенсации Подрядчику затрат и расходов,
понесенных при исполнении настоящего Договора, уведомив об этом Подрядчика не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом, Подрядчик обязан возместить
Заказчику убытки, вызванные таким расторжением Договора.
5.12. Оригинал Банковской гарантии после оформления направляется Заказчику и
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного
Подрядчику таким неисполнением/ ненадлежащим исполнением, обязательств, кроме
случаев просрочки оплаты выполненных работ.
6.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ,
предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику уведомление
о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с
момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате,
Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,05 % от
суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки
платежа, но всего не более 5 % от суммы задолженности.
6.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение убытков,
причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ
(установленного оборудования).
6.4. Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу
Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/
бездействия Подрядчика (его работников/ субподрядчиков).
6.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы и оборудование
определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя), но в любом случае
не может составлять менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки
соответствующих работ, при которых были использованы материалы/установлено
оборудование.
6.6. Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку на объекте
Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц или не
прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить Заказчику убытки,
причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком.)
соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких материалов и
оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков - 10 календарных
дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного
пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего
Договора.
6.7. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств
(сроков, установленных настоящим Договором) Заказчик вправе потребовать уплаты пени
в размере 0,05% от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных
обязательств (работ) за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты начала
просрочки выполнения обязательства и уплачивается Подрядчиком при условии
направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
6.8. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов,
выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока,
установленного на результаты работ, который составляет 12 месяцев с даты подписания
(по последнему акту) Акта приема-передачи выполненных работ.
6.9. В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором
сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени в
размере 0,05% от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется с даты начала
просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при условии
направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
6.10. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в
связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение порядка
производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью
компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения
соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также
в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.11. Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками,
субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников
(субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан
самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также
возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него
уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами в течение
10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения
действия настоящего Договора.
6.12. В случае, если в результате действия/бездействия Подрядчика (его субподрядчиков)
или в результате воздействия дефекта результатов работ/оборудования, возникшего в
результате действий/ бездействия Подрядчика (его субподрядчиков), здоровью или жизни
иных людей будет нанесен вред (в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты работ),
Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате
урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в
судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на
Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами.
Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения соответствующего
требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет
с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.13. В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более чем на 30
календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки
результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной
неустойки в размере 10 % от стоимости работ за отчетный период и возмещения убытков
в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику
денежные средства, полученные в оплату невыполненных работ в течение 10 дней с
момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки работ/ о расторжении
Договора. Датой отказа от приемки работ/ расторжения Договора считается дата
направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не может
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе,
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и
военные действия, блокады, запрещение
импорта
или
экспорта, изменения
законодательства). Пожары и. забастовки признаются ОНС, если они не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны
и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие).
Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или
программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС,
только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не
являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой
стороны и/или третьих лиц.
7.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных
дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их
наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на
исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением
случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По
прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом
другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по
Договору.
7.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает
Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
7.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом или
организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
7.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на
период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом
разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.
7.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более одного месяца, то
каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения
Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего
полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о
том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе
отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами,
применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с «__» _______20_ года и действует
до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее «__»
_______ 20__ года.
8.2 Период выполнения работ с «__» _______ 20___ года по «__» ________20___ года.
8.3 Каждый раз, когда ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону о расторжении
Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его
действия, такой срок продлевается на новый период продолжительностью в 1 (один)
календарный год.
9. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором
прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке.
Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного
представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об
изменении или расторжении Договора.
9.2 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного
уведомления о расторжении не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
9.3 В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний
уплачивает неустойку в размере 10 % от стоимости настоящего Договора и возмещает
Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые
неустойкой.
9.4 Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты расторжения Договора.
9.5 Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до даты расторжения.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1 Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры
к ее защите не меньшие, чем принимаемые
ею для защиты собственной
конфиденциальной информации.
10.2 Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим:
коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию
или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной
грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного
наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
10.3 Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности,
несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4 Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление
ответственности за ее разглашение.
10.5 Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока
действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением)
настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
11.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют
споры, указанные в п.11.1, в досудебном (претензионном) порядке.
11.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается
мотивированное требование заявителя.
11.4. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под
расписку.
11.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном
удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение
30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе
передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.
После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,
переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
12.2.
В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового),
банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить об
этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой
Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой
Стороны с даты их получения.
12.3.
Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,
изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не
предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде,
в адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о
вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут
передаваться по e-mail, указанному в разделе 13. Уведомления, сообщения или
информация, переданные посредством e-mail, считаются доставленными с момента их
направления, а направленные курьером или по почте - с момента их получения
адресатом. Указанные уведомления могут быть продублированы по факсу,
указанному в разделе 13.
12.4.
Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
Заказчика.
12.5.
Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем
Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12.6.
Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.7.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Протокол согласования договорной цены;
Приложение № 3 – Ведомость договорной цены;
Приложение № 4 – Форма Заявки;
Приложение № 5 – Форма Акта приёма-передачи выполненных работ;
Приложение № 6 – Форма для заполнения Информация о контрагенте;
Приложение № 7 – Форма Справки по разделению сумм затрат;
Приложение № 8 – Форма Акта о закрытии договора;
Приложение № 9 – Форма «Банковской гарантии».
13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
________________________
________________________
Подрядчик:
________________________
________________________
От Заказчика:
От Подрядчика:
____________________
______________________
____________________
______________________
_________________ ФИО
__________________ ФИО
М.П.
М.П.
Приложение №1
к Договору № ____ от «____»______________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
Перечень основных
требований
1
Наименование работ
2
Заказчик
3
Адрес выполнения работ
4
Основание для разработки
технического задания
5
Техническая характеристика
объекта(ов)
(площадь,
этажность, назначение и т.д.)
6
Основные
требования
к
выполнению работ (СНиП,
ГОСТ,
нормативные
документы и т.д.)
Описание работ
- виды выполняемых работ
- тип, вид применяемого
оборудования, материалов и
т.д.
7
- требования к технологии
производства работ
- требования по безопасности
- требования по надежности
Содержание требований
- условия эксплуатации
- специальные условия
-…………………………
8
Особые условия выполнения
работ
9
Исполнительная документация
(состав, условия передачи и
т.д.), паспорта и сертификаты
10
Дополнительные требования
11
…….
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________________
_______________________
________________________
________________________
___________________ ФИО
М.П.
___________________ ФИО
М.П.
Приложение №2
к Договору № ___ от «____»______________20___ г.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика, _____________________
действующий на основании ________________________, с одной стороны, и от лица
Подрядчика, _______________________, действующий на основании ____________, с
другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о
нижеследующем:
Общая стоимость работ по техническому обслуживанию/ эксплуатации/
ремонту/ организации/ поддержанию/ т.д._________________________ на объекте(ах)/
объекта(ов) ___________________ Заказчика не превышает _____________, в том числе:
1. Стоимость работ _____________________________________________________.
2. Стоимость работ _____________________________________________________.
…
Примечание: Денежные средства, не израсходованные по пунктам 2, 3, 4
Ведомости договорной цены могут быть использованы как на работы текущего ремонта,
так и на централизованную поставку, заправку, утилизацию и аварийную дозаправку
автомобильным топливом, а так же на запасные части, аккумуляторные батареи и топливо,
по согласованию и Заявке Заказчика.
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________________
_______________________
________________________
________________________
___________________ ФИО
М.П.
___________________ ФИО
М.П.
Приложение №3
к Договору № ____ от «____»______________20__ г.
ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
№
п/п
Стоимость
Стоимость,
работ
Наименование оборудования/работ
руб. в год без
в квартал без
НДС
НДС
Техническое обслуживание
Перечень оборудования
1
Кол-во,
шт.
1
1
1.1
1
1.2
…
ВСЕГО
Ремонт НДС
ВСЕГО с НДС
Ремонт
2
2
3
3
4
ВСЕГО
НДС
ВСЕГО с НДС
Централизованная поставка, заправка, утилизация и аварийной дозаправке
автомобильным топливом
ВСЕГО
НДС
ВСЕГО с НДС
Запасные части, аккумуляторные батареи и топливо
4
ВСЕГО
НДС
ВСЕГО с НДС
ИТОГО по договору
НДС по договору
ИТОГО с НДС
Приложение №4
к Договору № _____ от «____»______________20___г.
Название
организации.
подрядной
(кому)
ЗАЯВКА № ____ от «___» ___________ 20___ г.
на выполнение работ
Просим Вас в соответствии с Договором № ______ от « __ » _______ 20__ г.
выполнить работы по:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
на объекте: _
подразделение заказчика: __
Время направления Заявки Подрядчику
Срок выполнения работ с «___» ________ 20__ г. по «___» ___________ 20___ г.
Оформил заявку ответственный представитель Заказчика:
Должность
Подпись
Ф.И.О.
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________________
_______________________
________________________
________________________
___________________ ФИО
М.П.
___________________ ФИО
М.П.
Приложение №5
к Договору № ___ от «____»______________20___ г.
АКТ№
приема-передачи выполненных работ
от «__»___________ 20__г.
за ______________________
Мы, нижеподписавшиеся:
- Подрядчик – ____________________________________________________________,
с одной стороны, и
- Заказчик - ______________________________________________________________
с другой стороны,
составили
настоящий
Акт
о
том,
_________________________за период __________.
были
проведены
работы
Стоимость выполненных работ составила:
________________________________________________ руб. ________коп.,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 %_______________________________________________ руб.________ коп.,
Работы выполнялись согласно _____________________________________________.
Работы выполнены с надлежащим качеством.
Заказчик претензий к выполненному объему работ и срокам выполнения работ не имеет.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчётов между Заказчиком
и Подрядчиком.
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________________
_______________________
________________________
________________________
___________________ ФИО
М.П.
___________________ ФИО
М.П.
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________________
_______________________
________________________
________________________
___________________ ФИО
М.П.
___________________ ФИО
М.П.
Приложение №6
к Договору №___ от _____________ 20___ г.
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИН
Н
Наимено
вание
Код
ОГРН
контраге ОКВЭД
нта
Фамилия,
имя,
отчество
руководителя
Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия и иные существенные
условия)
Орган и
номер
документа,
Иные
Цена
удостоНомер Предмет
Срок
сущест(млн.
веряющего и дата договора
действия венные
руб.)
личность
условия
руководител
я
1
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров
(в том числе конечных)
№
Серия и
номер
документа,
Адрес места
Наимено
удостоверяю
нахождения
ИНН ОГРН вание/
щего
/ адрес
ФИО
личность
регистрации
(для
физического лица)
Руководи
тель/
Информация о
участник/ подтверждаю
акционер/
щих
бенефици
документах
ар/
(наименовани
данные об
е,
исполнит реквизиты и
ель-ном
т.д.)
органе
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
…
1.2
1.2.1
…
Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать
подпись
/дата/
Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими
лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
От Заказчика:
____________________
_________________ ФИО
М.П.
От Подрядчика:
______________________
__________________ ФИО
М.П.
Приложение №7
к Договору №____ от «____»______________20___ г.
№
п/п
Наименование
оборудования
Место
установки,
инв. номер
Справка по разделению сумм затрат
по Договору от _________ № ____________
в ____ квартале 20__ г.
ВСЕГО
Стоимость
Кол-во,
стоимость работ
работ по
шт.
по _______
_______
__ кв. 20__, руб.
__ кв. 20__, руб.
Оборудование
Стоимость
работ по
___________
__ кв. 20__, руб.
Стоимость
работ по
___________
__ кв. 20__, руб.
1
2
…
ВСЕГО:
НДС – 18%
ВСЕГО С НДС
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________________
_______________________
________________________
________________________
___________________ ФИО
М.П.
___________________ ФИО
М.П.
Приложение №8
к Договору №____ от «____»______________20___ г.
АКТ
7.7.
7.8.
о закрытии Договора № _____ от _______
на __________________________________________
«____»______________20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:
________________________________, действующего на основании___________________
и представителя Подрядчика:
_______________________________, действующего на основании___________________
составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы по
_________________________________________________________________, выполненные по
Договору № ____ от _________.
Работы выполнены в полном объеме в соответствии с
______________________________________ с надлежащим качеством и в установленные
сроки.
Стоимость выполненных работ по Договору №____ от _______ составила
____________________________________________________________ руб. _______ коп.,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % ________________________________________ руб. _______ коп.
сумма прописью
Указанная сумма включает стоимость _________________________, а также
стоимость материалов, запасных частей, комплектующих изделий и ___________, необходимых для
выполнения работ по настоящему Договору.
Все взаиморасчеты между Сторонами произведены полностью. Стороны
взаимных претензий друг к другу не имеют.
Согласовано от Заказчика:
Согласовано от Подрядчика:
______________________ Ф.И.О.
____________________Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.
____________________ Ф.И.О.
От Заказчика:
От Подрядчика:
_______________________
____________________
_______________________
____________________
М.П.
М.П.
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________________
________________________
________________________
________________________
___________________ ФИО
М.П.
___________________ ФИО
М.П.
Приложение №9
к Договору №____ от «____»______________20___ г.
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______
г. Москва
«__»______________
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице
_______________________, действующего на основании Устава, извещено о том,
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
______________________________ действующего на основании Устава и Открытое
акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии», именуемое в дальнейшем
«Бенефициар», в лице ___________________________, действующего на основании
_______________, будут заключать Договор _______________________________________.
1. По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство выплатить
Бенефициару по его первому требованию денежную сумму, не превышающую
_______________________, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения
Принципалом своих обязательств по Договору.
2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии
ограничены суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.
3. Настоящая банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу с момента выдачи
банковской гарантии и действует по ________________ включительно.
4. Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия Гаранта.
5. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств
по настоящей банковской гарантии в случае своевременного уведомления Бенефициаром
Гаранта об изменениях и дополнениях Договора. Бенефициар уведомляет Гаранта обо
всех изменениях и дополнениях, вносимых в Договор, в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня вступления в силу изменений и дополнений Договора.
6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по
Договору, Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих
обязательств по договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала,
по первому требованию Бенефициара, произвести оплату суммы убытков и (или)
неустойки, исчисленной в соответствии с условиями Договора, но не свыше суммы,
указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней
после поступления письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей
банковской гарантии с указанием конкретных фактов неисполнения/ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, приложением документов,
подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по
Договору, и расчета суммы неустойки.
7. Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии
должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в пункте 13 настоящей
банковской гарантии, с приложением копий банковской гарантии и претензии
Бенефициара к Принципалу о невыполнении им условий Договора. Претензия
составляется Бенефициаром в произвольной форме, копии заверяются печатью
Бенефициара.
8. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненными
надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на банковский счет
Бенефициара.
9. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если заявление
Бенефициара с требованием платежа по настоящей банковской гарантии будет
предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей банковской гарантии.
10. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с:
 уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская гарантия;
 истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия;
 вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии и
возвращения её Гаранту.
11. Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей банковской
гарантии или связанные с ней, неурегулированные Сторонами путем переговоров,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
13. Реквизиты и адрес Гаранта:
________________Инициалы, фамилия
_____________________Инициалы, фамилия
________________Инициалы, фамилия
_____________________Инициалы, фамилия
От Заказчика:
____________________
____________________
От Подрядчика:
______________________
______________________
_________________ ФИО
М.П.
__________________ ФИО
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа