close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «БЭЛФ-ГАЗ»
_______________ Гаврилин А.Н.
16 февраля 2015 г.
ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______________ (Проект)
на выполнение ремонтно-восстановительных работ
г. Москва
«____» февраля 2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «БЭЛФ-ГАЗ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице Генерального директора Гаврилина Александра Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в
дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________., действующего на основании
_________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный срок выполнить работы работ
по обустройству противооползневой подпорной стены в районе ПК5+850 подводящего
газопровода высокого давления I категории от БК-ГРС 120/6-40/12 до филиала «Сочинская ТЭС»
I этап.
1.2. Содержание и объем работ определяются на основании сметной документации.
1.3. Место выполнения работ: В районе 6 км трассы подводящего газопровода, находящейся в
поселке Верхний Юрт (РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, Барановский СО).
1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании сметной
документации, и составляет _______________________, в том числе НДС 18 % _______________
руб.
2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, компенсацию издержек и иные расходы
Подрядчика.
2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
Договором объема работ, услуг и иных условий исполнения Договора.
2.4. В случае возрастания стоимости материалов, работ в связи с инфляционными или иными
процессами, стороны вправе заключить дополнительное соглашение об изменении цены
Договора по соглашению Сторон.
2.5. В случае изменения стоимости материалов, работ, объёмов работ и лимитированных
расходов, Заказчик вправе изменить стоимость работ по настоящему Договору с обязательным
уведомлением Подрядчика и заключением дополнительного соглашения настоящему Договору.
2.6. Отчётный период – срок выполнения работ. По итогам отчётного периода Стороны
подписывают акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и
затрат, составленные по унифицированным формам КС-2 и КС-3 (утвержденным
Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100).
1
2.8. Оплата выполненных работ производится Заказчиком после передачи результата работ
Заказчику при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок, в
течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта о приёмке выполненных
работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2 и КС-3), путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании оригинала Акта сдачи-приемки
выполненных работ оформленного по форме КС-2, счета-фактуры, счета на оплату.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 30
августа 2015 года.
3.2. Работы по Договору выполняются с «27» февраля 2015 года по «31» мая 2015 года.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Договором, и сдать работы Заказчику по акту о приемке выполненных работ и
справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленным по унифицированным формам
КС-2 и КС-3 в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.
4.1.2. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить
работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.3. В ходе выполнения работ не допускать порчи и ухудшения состояния имущества
Заказчика;
4.1.4 Соблюдать технику безопасности при выполнении работ;
4.1.5. Соблюдать требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда
и окружающей среды к организациям,
выполняющим работы по общехозяйственной
деятельности в охранных зонах опасных производственных объектов. Соблюдение данных
требований Стороны признают существенным условием договора и в случае их неоднократного
нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.
4.1.6. Предоставлять Заказчику в течение 5-ти дней с момента окончания, но не позднее 1-ого
числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, оригиналы первичных
бухгалтерских документов в двух экземплярах, подтверждающих выполнение работ: Акт сдачиприемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),
счет на оплату, счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст.169 НК РФ и Постановлением
Правительства РФ №1137 от 26.12.2011 г.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Направлять Заказчику для рассмотрения предложения по повышению эффективности
работ, являющихся предметом настоящего Договора.
4.2.2. В случае необходимости самостоятельно определять и привлекать для выполнения работ
третьих лиц, имеющих все необходимые разрешения и допуски для производства работ.
2
Ответственность за убытки, причиненные Заказчику участием третьих лиц при исполнении
Договора, возлагается на Подрядчика.
4.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в
рамках Договора.
4.2.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями
Договора.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с настоящим
Договором.
4.3.2. Принять выполненные работы в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выполнения
работ и уведомления об этом Заказчика. В случае несогласия принять выполненные работы,
предоставить письменный мотивированный отказ в 3 (трёх) дневный срок с момента окончания
выполнения работ. По истечении этого срока, в случае не предоставления мотивированного
отказа Заказчиком, работы считаются выполненными, а Подрядчик выполнившим свои
обязательства по настоящему Договору.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
4.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если
Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего Договора или будет выполнять
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.
4.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время
выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего
Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также
потребовать возмещения убытков.
4.4.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата
работы.
4.4.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего
Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,
выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения
договора.
4.4.6. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.4.7. Заказчик не отвечает по обязательствам Подрядчика, возникшим из различного рода
претензий, требований о возмещении ущерба, судебных исков в случае производственных и
иных травм, несчастных случаев, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении
третьих сторон.
4.4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, Заказчик имеет право произвести оплату Подрядчику по Договору за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
4.4.9. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ расторгнуть Договор и взыскать
убытки в соответствии с требованиями действующего законодательства и Договором.
3
5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. По окончании выполнения работ Подрядчик предъявляет Заказчику для приемки объем
работ. При приемке удостоверяется объем, стоимость выполненных работ, на основании
представленной Подрядчиком сметной документации, проверяется их соответствие техническим
условиям и требованиям, согласованным с Заказчиком. По окончании приемки выполненных
работ, Стороны подписывают принятые объемы работ, отраженные в Акте о приемке
выполненных работ и удостоверяют стоимость, определенную по Справке о стоимости
выполненных работ и затрат, составленные по унифицированным формам КС-2 и КС-3, либо
Заказчиком письменно обосновываются мотивы отказа от подписания документов.
5.2. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно
выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, или Акта с
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик
в течение трех рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в
отношении выполненных работ, установленный в указанном Акте, содержащем перечень
выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика
замечания/недостатки произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с
предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об
устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный
Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах для принятия Заказчиком
выполненных работ.
5.3. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и
необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком
недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также, в
случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении
выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает два экземпляра
Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику.
5.4. До приемки выполненных работ Заказчику, риск случайной гибели или случайного
повреждения результата выполненных работ, а также риск случайной гибели или случайного
повреждения имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.
5.5. Выявленные недостатки Подрядчик устраняет своими силами и средствами в соответствии с
условиями настоящего Договора за свой счёт.
6. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
6.1. В целях осуществления контроля за объемом, качеством и сроками выполняемых работ в
соответствии с требованиями Договора и Технического задания Заказчик вправе:
- проводить плановые, внеплановые и скрытые проверки соответствия объема, качества и
сроков выполняемых работ на объекте;
- по результатам проверок составлять Акты о нарушении обязательств по Договору
(приложение № 3 к Договору) и на их основании направлять уведомление о ненадлежащем
исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ;
6.2. В целях осуществления контроля за соответствием качества выполняемых работ,
требованиям Технического задания Подрядчик обязан:
- оказывать содействие Заказчику в ходе осуществления проверок;
- предоставлять требуемую информацию Заказчику, необходимую для осуществления
контроля;
- немедленно принимать меры к устранению выявленных недостатков.
6.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям,
установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать экспертов.
4
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За несвоевременное выполнение работ по вине Подрядчика Заказчик вправе выставить
Подрядчику неустойку (штрафа, пени) в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день
просрочки.
7.2. За несвоевременную оплату работ относительно условий настоящего Договора Подрядчик
вправе выставить Заказчику неустойку (штрафа, пени) в размере 0,1% от стоимости
выполненных, но неоплаченных работ за каждый день просрочки.
7.3. Неустойки, установленные настоящим разделом, подлежат оплате в случае предъявления
потерпевшей стороной письменной претензии, с требованием о ее уплате. Срок рассмотрения
претензии – 7 (семь) рабочих дней.
7.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, в связи с ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний, в течение пяти банковских дней с
даты подписания соглашения о расторжении Договора, уплачивает Заказчику неустойку в
размере тридцати процентов от суммы не выполненных работ, предусмотренных Договором.
7.5. Датой начисления сумм пени, штрафа, процентов, а также возмещения убытков по
настоящему Договору стороны договорились считать дату, установленную п. 3.2. настоящего
Договора или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена
обязанность должника по уплате пени, штрафа, процентов, возмещению убытков.
7.6. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что
просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
7.7. В случае нарушения Подрядчиком, а также привлеченными Подрядчиком субподрядчиками,
правил и норм охраны и безопасности труда, если эти нарушения причинили вред здоровью
работникам Подрядчика, или нанесли ущерб третьему лицу в результате выполнения работ по
вине Подрядчика, компенсируется за счет собственных средств Подрядчика.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. В случае возникновения необходимости в изменении объема работ, Заказчик направляет
Подрядчику обязательное для исполнения последним письменное распоряжение, с требованием:
- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий
Договор;
- исключить часть работ;
- изменить характер, качество или вид некоторых работ (работы);
- выполнить дополнительную работу определенного характера, необходимую для завершения
работ.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик
приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего
дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если
вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от договорной цены
и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем договоре, до момента внесения
таких изменений.
Внесение в техническую документацию изменений в объеме более 10% от договорной цены
производится при взаимном согласии Сторон и оформляется дополнительным соглашением, и на
5
дополнительные работы составляется согласованная
являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора.
сторонами
дополнительная
смета,
8.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут в случаях, предусмотренных настоящим
Договором и законодательством, до истечения срока его действия. При этом сторона-инициатор
расторжения обязана в письменном виде не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемого
расторжения уведомить об этом другую сторону.
8.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих
случаях:
- задержки Подрядчиком начала работ более, чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим
от Заказчика;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих
случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы
более, чем на 90 (девяносто) дней;
- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок,
превышающий 45 (сорок пять) дней.
8.6. При расторжении Договора по соглашению Сторон Заказчик обязан:
8.6.1. Принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на
момент расторжения Договора.
8.6.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика подписать Акт сдачиприемки работ по фактически выполненным Подрядчиком работам.
8.6.3. В течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента оформления Акта сдачи-приемки работ
и представления счета оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
8.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон,
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пяти календарных дней с даты его
получения.
8.9. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении. Расторжение договора в одностороннем порядке производится путем
письменного уведомления стороной принявшей решение о расторжении договора другую
сторону о расторжении договора.
8.10. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят
сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий путём переговоров.
9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. В случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в
арбитражный суд города Москвы.
6
9.4. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и
предоставления ответа на нее составляет 5 (пять) дней с даты получения претензии.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.),
действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной
власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам,
(оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта
Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в трехдневный срок, после чего Стороны
обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания услуг) и
заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и
стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора,
либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 12.1, будут длиться
более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи
с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в
порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Работы по настоящему Договору выполняются иждивением Подрядчика - из его
материалов, его силами и средствами.
11.2. Сторона, получившая в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору от
другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не
защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая
тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам.
11.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим
Договором и действующим гражданским законодательством РФ.
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на
то представителями обеих Сторон.
11.5. Все приложения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются его
неотъемлемыми частями.
11.6. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других
сведений, касающихся исполнения настоящего Договора.
7
11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
11.9. Вся корреспонденция по настоящему Договору направляется Сторонами путем почтовых
отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре. Каждая из Сторон обязана
обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем Договоре почтовому
адресу. Сторона считается надлежащим образом уведомленной при отправке в ее адрес,
указанный в настоящем Договоре, письменного обращения другой Стороны.
11.10. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями и документами
для выполнения работ по настоящему Договору и подтверждает, что исполнение им
обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с его учредительными
документами и не повлечет за собой нарушение каких-либо договоров с его участием,
нормативных актов обязательных для Подрядчика.
11.11. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении адресов и
реквизитов, а также системы налогообложения с предоставлением копий соответствующих
документов в течение пяти календарных дней с момента вступления в законную силу таких
изменений.
11.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложение:
1. Техническое задание;
2. Сметная документация;
3. Форма акта о нарушении обязательств по Договору.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ООО «БЭЛФ-ГАЗ»
Подрядчик:
Юридический адрес: 129515, Москва,
ул. Кондратюка, д.2
Почтовый адрес: 117246, г. Москва,
Научный пр-д, д. 12, оф. 32
Телефон/Факс: (499) 120-10-38
e-mail: [email protected]
ИНН 7717554492 КПП 771701001
р/с 40702810700010006687 в ОАО Банк
«Развитие-Столица», г. Москва,
к/с 30101810000000000984; БИК 044525984
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/Факс:
e-mail:
ИНН/КПП:
р/с
Заказчик
ООО «БЭЛФ-ГАЗ»
Генеральный директор
________________________
А.Н. Гаврилин
м.п.
в
к/с
БИК
Подрядчик
Генеральный директор
_________________________
м.п.
8
Приложение №__
к Договору № ________
от «___» _______ 2015 г.
ФОРМА АКТА О НАРУШЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
_____________________________________________________________________________________
о
н а р у ше н и и
АКТ
о б я з а т е л ь с т в
п о
Д о г о в о р у
Мы нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика __________________________
название организации
___________________________________________________________________________________,
должность ответственного лица, фамилия, имя, отчество
действующий на основании __________________, с одной стороны, и представитель Заказчика
генеральный директор ООО «БЭЛФ-ГАЗ», действующий на основании Устава, с другой
стороны, составили настоящий Акт о нарушении обязательств по Договору № _________ от
«___» __________________ 2015 г.
Номер пункта Договора и (или) технического задания, обязательства по которому не
выполнены___________________
Суть нарушения____________________________________________
Объяснения сотрудника Подрядчика__________________
Срок устранения нарушения Подрядчиком до _______________________г.
Подпись сотрудника Подрядчика __________________(ФИО)
Подпись представителя Заказчика (проверяющего)_____________________(ФИО)
Подписи третьих лиц (в случае отказа от подписи сотрудником Подрядчика)
_____________________________(ФИО)
Заказчик
ООО «БЭЛФ-ГАЗ»
Генеральный директор
________________________
А.Н. Гаврилин
м.п.
Подрядчик
Генеральный директор
_________________________
м.п.
__________________________________________________________________________________________
Настоящую ФОРМУ согласовываем:
Заказчик
ООО «БЭЛФ-ГАЗ»
Генеральный директор
________________________
А.Н. Гаврилин
м.п.
Подрядчик
Генеральный директор
_________________________
м.п.
9
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа