close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский
________________ В.Г. Калугин
« 16» марта 2015г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕРАБОТ ПО
РАЗРАБОТКЕ И СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТА САНИТАРНОЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ МУП «ПТЖКХ» ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
Рефтинский 2015
Содержание
1. Общие положения ................................................................................................3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Общие сведения о процедуре запроса предложений ....................................................3
Правовой статус процедур и документов ......................................................................4
Обжалование .......................................................................................................................5
Прочие положения .............................................................................................................5
2. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке
Предложений .............................................................................................................6
2.1. Общий порядок проведения запроса предложений .....................................................6
2.2. Публикация Извещения о проведении запроса предложений ...................................6
2.3. Предоставление Документации по запросу предложений Исполнителям ..............6
2.4. Подготовка Предложений .................................................................................................6
2.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым
Требованиям .....................................................................................................................................8
2.6. Подача Предложений и их прием ....................................................................................9
2.7. Вскрытие поступивших на запрос Предложений ......................................................10
2.8. Оценка Предложений и проведение переговоров ......................................................10
2.9. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или
определение Победителя ..............................................................................................................12
2.10. Подписание Договора ....................................................................................................13
2.11. Уведомление Участникам о результатах запроса предложений ...........................13
3. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение .....14
4. Техническое задание .........................................................................................24
5. Проект договора .................................................................................................26
Приложение №1 к договору..................................................................................32
Приложение №1 к конкурсной документации ……………………………..34
2
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений
Заказчик,
МУП
«ПТЖКХ»
городского
округа
Рефтинский,
[Юридический/фактический адрес: 624285, Свердловская область, г. Асбест,
пгт Рефтинский, ул. Гагарина,33] (далее – организатор) пригласил юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – исполнители) к участию в
процедуре открытого запроса предложений (далее – запрос предложений) на
право заключения договора на выполнение работ по разработке и
согласованию проекта санитарно-защитной зоны полигона твердых
бытовых отходов МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский.
Извещение о проведении процедуры открытого запроса предложений,
опубликовано на сайте МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский от 16
марта 2015г.
Начальная (максимальная) цена договора: 375000(Триста семьдесят
пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена Договора включает
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей в том числе НДС 18%. Обоснование
максимальной цены: Приложение №1 к конкурсной документации.
1.1.1. По всем вопросам, касательно проведения процедуры просим
обращаться к секретарю комиссии – Политова Елена Викторовна, тел.:
8(34365)3-23-48, е-mail: [email protected], факс: 8(34365)3-00-05, 624285,
Свердловская область, г. Асбест, городской округ Рефтинский, ул. Гагарина,
33.
По техническим вопросам обращаться к мастеру-экологу – Хромцова
Надежда Олеговна, тел.: 8(34365)3-90-43.
1.1.2. Подробные требования к работам приведены в Техническом задание
(здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу
предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам
данной процедуры запроса предложений, приведен в части №5 данной
документации. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а
также инструкции по подготовке Предложений, приведены в части №2. Формы
документов, которые необходимо подготовить и подать в составе
Предложения, приведены в части №3.
1.1.3. Настоящий запрос предложений может проходить в несколько
этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия
запроса предложений, прежде всего (но, не ограничиваясь), в Техническое
задание на оказание услуг, в проект Договора, в требования к Участникам и
порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел 2.5), могут
быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения
будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий
этап. По результатам каждого из этапов по решению Заказчика также могут
быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик
также вправе отказать любому из Участников в праве участвовать в
3
последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав
основную причину отказа, но, не вдаваясь в объяснение всех оснований для
принятия такого решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения
запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой
материальной ответственности перед Участниками.
1.2. Правовой статус процедур и документов
Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее
проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также
не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная
процедура
запроса
предложений
не
накладывает
на
Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Опубликованное Извещение вместе с настоящей Документацией по
запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются
приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в
соответствии с этим.
Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет
рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет
за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их
Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик
оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений
установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны
носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
При определении условий Договора с Победителем используются
следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их
противоречия):
a) протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и
Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по
запросу предложений, ни в Предложении Победителя);
b) извещение о проведении запроса предложений и настоящая
Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми
дополнениями и разъяснениями;
c) предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями,
соответствующими требованиям заказчика.
Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и
обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.
Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса
предложений и настоящей Документацией по запросу предложений, стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
4
1.3. Обжалование
До заключения договора разногласия направляются в ЗК Заказчика. О
получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЗК
незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящего закупку. На
время
рассмотрения
разногласий
процедура
проведения
закупки
приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий
юридического или экономического характера.
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию предоставившего
их участника и лиц, производивших закупку, ЗК в течение 30 дней со дня
получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно
содержать:
a) обоснование мотивов принятия решения;
b) меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в
случае полного или частичного разрешения разногласий;
ЗК вправе принять одно или несколько из следующих решений:
a) при разногласиях по завершившимся закупкам – предложить
руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником
в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной
процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае
обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор,
ответственный орган вправе предложить руководству принять решение об
одностороннем расторжении договора после его заключения;
b) признать заявление участника необоснованным.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса
предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и
Участниками запроса предложений своих обязательств, не урегулированные
путем претензионного порядка, обращения в ответственный орган, в ЗК
заказчика, разрешаются в Третейском суде в соответствии с документами,
определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров,
действующими на дату подачи искового заявления.
Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в
соответствии с действующим законодательством РФ.
1.4. Прочие положения
Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой
и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет
обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех
полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в
Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или
третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации или настоящей
Документацией по запросу предложений.
5
2. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке
Предложений
2.1. Общий порядок проведения запроса предложений
С учетом положений пункта 1.1 Запрос предложений проводится в
следующем порядке:
1. Публикация Извещения о проведении запроса предложений (подраздел
2.2), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса
предложений.
2. Предоставление Документации по запросу предложений исполнителям
(подраздел 2.3), может повторяться на каждом из этапов Запроса предложений.
3. Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком
Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 2.4),
повторяется на каждом из этапов Запроса предложений.
4. Подача Предложений и их прием (подраздел 2.6), повторяется на
каждом из этапов Запроса предложений.
5. Оценка Предложений (подраздел 2.8), повторяется на каждом из этапов
Запроса предложений.
6. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса
предложений или определение Победителя (подраздел 2.9), повторяется на
каждом из этапов Запроса предложений.
7. Подписание Договора (подраздел 2.10), осуществляется однократно в
течение всей процедуры Запроса предложений.
8. Уведомление Участников о результатах запроса предложений
(подраздел 2.11), осуществляется однократно в течение всей процедуры
Запроса предложений.
2.2. Публикация извещения о проведении запроса предложений
Извещение о проведении запроса предложений было опубликовано в
порядке, указанном в пункте 1.1.
2.3. Предоставление Документации по запросу предложений Исполнителям
Исполнители должны получить Документацию по запросу предложений в
порядке, указанном в извещении о проведении запроса предложений.
Порядок предоставления Документации по запросу предложений на
последующие этапы (пункт 1.1.3), в случае их проведения, будет доведен до
сведения Участников дополнительно.
2.4. Подготовка Предложений
2.4.1. Общие требования к Предложению
2.4.1.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее
документы, перечисленные в пункте 2.5.2.
2.4.1.2. На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений
(пункт 1.1.3) в случае их проведения состав документов, включаемых в
Предложение, а также их формы и требования к ним, могут измениться.
6
2.4.1.3. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае
нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются
без рассмотрения по существу.
2.4.1.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть
подписан лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовать от лица Участника без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности
(далее – уполномоченного лица). В последнем случае оригинал или
нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.
2.4.1.5. Все документы, входящие в состав Предложения, должны быть
прошиты и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Участника в
установленном порядке.
2.4.1.6. Требования пунктов 2.4.1.4. и 2.4.1.5. не распространяются на
нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные
типографским способом.
2.4.1.7. Дополнительные носители информации (дискеты, CD–R, CD–RW,
брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом
помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н.
«информационные»)
конверты.
Информационные конверты
должны
размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав
Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус
Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в
информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы
промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.
2.4.1.8. После этого должна быть проведена нумерация всех без
исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как
внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная
нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются
отдельно от страниц – «информационный конверт №1», «информационный
конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д.,
помещенных в информационные конверты, не производится.
2.4.1.9. Документы (листы и информационные конверты), входящие в
Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы
исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных
конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том
рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов.
Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.
2.4.1.10. Материалы, содержащиеся в информационных конвертах,
копируются любым приемлемым для данного вида материалов способом.
Соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются «копия
информационного конверта №1» и т.д. При невозможности предоставить копии
материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник помещает
в информационный конверт ссылку с указанием: «см. информационный
конверт №… Предложения».
2.4.1.12. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за
7
исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной
надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью
уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
2.4.1.13. Заказчик по окончании запроса предложений возвращает (по
просьбе
Участника)
оригиналы
всех
материалов,
вложенные
в
информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих
копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об
отклонении или принятии Предложения данного Участника.
2.4.2. Требования к сроку действия Предложения
Предложение должно быть действительно в течение срока, указанного
Участником в письме о подаче оферты.
2.4.3. Требования к языку Предложения
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на
русском языке.
2.4.4. Требования к валюте Предложения
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение,
должны быть выражены в российских рублях.
2.4.5 Разъяснение Документации по запросу предложений
2.4.5.1. Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями
настоящей Документации по запросу предложений через е-mail: [email protected]
2.4.5.2. Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос, который он
получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложения.
Ответ на данный вопрос будет направлен всем Участникам, официально
получившим настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел
2.3.).
2.4.6. Продление срока окончания приема Предложений
2.4.6.1. При необходимости, Заказчик имеет право продлевать срок
окончания приема Предложений с уведомлением всех участников.
2.4.6.2.
Все
Участники,
официально
получившие
настоящую
Документацию по запросу предложений (подраздел 2.3.), незамедлительно
уведомляются об этом.
2.5.
Требования
к
Участникам.
Подтверждение
соответствия
предъявляемым требованиям.
2.5.1. Требования к Участникам.
Участник открытого запроса предложений должен удовлетворять
следующим требованиям:
a) не находиться в процессе реорганизации или ликвидации;
b) его
организационно-правовая
форма
должна
соответствовать
законодательству РФ;
8
c) в отношении него не должно быть возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротству);
d) на его имущество не должен быть наложен арест;
e) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
f) удовлетворять Требованиям к Участнику запроса предложений в
соответствии с Техническим заданием;
g) не находиться в реестре недобросовестных поставщиков.
2.5.2. Документы, входящие в состав заявки:
Участник должен подготовить Предложение включающее:
1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел
3.1).
2. Техническое предложение на поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.2).
3. Коммерческое предложение по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в настоящей Документации (подраздел 3.3.).
4. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям
настоящей Документации по запросу предложений:
a) оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, сформированная не ранее 90
дней со дня вскрытия конвертов;
b) Заверенная и скрепленная печатью Участника копия устава с
приложением изменений в действующей редакции;
c) Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов
собраний учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие
полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на
заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений.
Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал
или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы
на лицо, выдавшее доверенность;
d) оригинал доверенности или нотариально заверенная копия
доверенности, подтверждающий полномочия лица подписавшего Конкурсную
заявку;
e) уведомления о возможности применения участником запроса
предложений упрощенной системы налогообложения (для участников запроса ,
применяющих ее);
f) анкета участника по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел
3.4.);
2.6. Подача Предложений и их прием
2.6.1. Перед подачей Предложение должно быть надежно запечатано в
конверт (пакет, ящик и т.п.). Предложение запечатывается в конверт,
9
обозначаемый словами «Оригинал Предложения». На внешнем конверте
указывается следующая информация:
a) наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.;
b) полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
c) предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.
2.6.2. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по
адресу Заказчика: 624285, Свердловская область, г. Асбест, пгт Рефтинский, ул.
Гагарина, 33, кабинет №17, в установленный срок. В случае направления
Предложений через курьерскую службу, рекомендуется уведомить
представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки
Предложения.
2.6.3. Заказчик заканчивает принимать Предложения на бумажном
носителе в запечатанных конвертах 27.03.2015г. 08:00 (время местное).
Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены
Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
2.6.4. Заказчик выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его
получении с указанием времени получения.
2.6.5. Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на
последующие этапы (пункт 1.1.3.), в случае их проведения, будут доведены до
сведения Участников дополнительно.
2.7. Вскрытие поступивших на запрос Предложений
2.7.1. Организатор запроса предложений проводит вскрытие поступивших
конвертов 27.03.2015г. в 10:00 (время местное) по адресу 624285,
Свердловская область, г. Асбест, пгт Рефтинский, ул. Гагарина,33.
2.7.2. В ходе данной процедуры Комиссия вскрывает каждый полученный
конверт и оглашает следующие сведения, основываясь на материалах
предложения:
a) наименование и адрес Участника запроса предложений;
b) наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг и общую цену предложения;
c) иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить.
2.7.3. По ходу процедуры вскрытия конвертов Комиссия ведет
соответствующий протокол, в котором отражается вся информация,
оглашенная комиссией.
2.8. Оценка Предложений и проведение переговоров
2.8.1. Общие положения
2.8.1.1. Оценка Предложений осуществляется Комиссией по запросу
предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными
Комиссией по запросу предложений.
2.8.1.2. Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 2.8.2),
проведение при необходимости переговоров (пункт 2.8.3) и оценочную стадию
(пункт 2.8.4).
2.8.1.3. Порядок, критерии и методики оценки Предложений на
10
последующие этапы (пункт 1.1.3.), в случае их проведения, могут быть
изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на
последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.
2.8.2. Отборочная стадия
2.8.2.1. В рамках отборочной стадии закупочная комиссия (далее –
Комиссия по запросу предложений) проверяет:
a) правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям
настоящей Документации по запросу предложений по существу;
b) соответствие Участников требованиям настоящей Документации по
запросу предложений;
c) соответствие коммерческого и технического предложения требованиям
настоящей Документации по запросу предложений.
2.8.2.2. В рамках отборочной стадии Комиссия по запросу предложений
может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в
том числе предоставления отсутствующих документов. При этом Комиссия по
запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать
документы, меняющие суть Предложения.
2.8.2.3. При проверке правильности оформления Предложения Комиссия
по запросу предложений вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и
погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Комиссия по
запросу предложений с письменного согласия Участника также может
исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.
2.8.2.4. По результатам проведения отборочной стадии Комиссия по
запросу предложений имеет право отклонить Предложения, которые:
a) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению
настоящей Документации по запросу предложений;
b) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей
Документации по запросу предложений;
c) поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые
настоящей документацией, либо в предоставленных документах имеются
недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;
d) содержат предложения, по существу не отвечающие техническим,
коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по
запросу предложений;
e) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с
исправлением которых не согласился Участник.
2.8.2.5. В случае, если подавшие заявки Участники удовлетворяют любому
из следующих условий: в состав учредителей (акционеров) компаний входят
одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля
в каждой из компаний превышает 50%; одна из компаний владеет более чем
50% другой; исполнительный орган один и тот же, то в этом случае они
рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от
них должна быть предоставлена одна единая заявка, в противном случае
Комиссия по запросу предложений имеет право отклонить все поступившие от
11
данной группы лиц заявки.
2.8.2.6. При оценке количественных параметров деятельности членов
объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию
показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.
2.8.3. Проведение переговоров
2.8.3.1. После рассмотрения и оценки Предложений Заказчик вправе
провести переговоры с любым из Участников по любому положению его
Предложения.
2.8.3.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров.
Очередность переговоров устанавливает Заказчик. При проведении
переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам
содержания полученных Предложений, а также хода и содержания
переговоров, т.е.:
a) любые переговоры между Заказчиком и Участником носят
конфиденциальный характер;
b) ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу
никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к
этим переговорам, без согласия другой стороны.
2.8.4. Оценочная стадия
В рамках оценочной стадии Комиссия по запросу предложений оценивает
и сопоставляет Предложения с учетом результатов переговоров и проводит их
ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с
утвержденным Регламентом Комиссии по запросу предложений, исходя из
следующих критериев:
a) стоимость и структура стоимости оказываемых услуг, условия и график
оказания услуг и их оплаты;
b) технологические и организационно-технические предложения по
оказанию услуг;
c) опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника.
2.9. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса
предложений или определение Победителя
2.9.1. Комиссия по запросу предложений на своем заседании примет
решение либо по определению Победителя, либо по проведению
дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной
процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения
Договора:
a) в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется
существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение
полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника
Победителем и подпишет с ним Договор; процедура Запроса предложений на
этом будет завершена;
b) в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика
12
полностью, Комиссия по запросу предложений вправе принять решение о
проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении
изменений в условия Запроса предложений;
c) если, по мнению Комиссии по запросу предложений возможностей для
улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение
дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о
прекращении процедуры Запроса предложений.
2.9.2. Критерии выбора победителя. В соответствии технического задания
(часть №4) Закупочной документации. Победителем конкурса признается
участник, предложившим наименьшую цену.
2.9.3. Решение Комиссии по запросу предложений оформляется
протоколом заседания Комиссии.
2.10. Подписание Договора
2.10.1. Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в срок
не ранее семи дней и не позднее 10 дней со дня подписания итогового
протокола.
2.10.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями
заказчика.
2.11. Уведомление Участников о результатах запроса предложений
Заказчик незамедлительно после подписания Договора с победителем
публикует его на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru).
13
3. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
3.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)
3.1.1. Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____» _______________ года
№ ________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается
источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и принимая
установленные в них требования и условия запроса предложений,
_______________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
_______________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника конкурса)
предлагает заключить Договор на:
________________________________________________________________________________
(краткое описание выполняемых работ)
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Коммерческим предложением и
другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму
и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку, на общую сумму:
Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб. __________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
Кроме того НДС, руб.
__________________________________
Итого, стоимость Предложения с НДС, руб.
__________________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
Наименование показателя
Цена договора с НДС
Срок выполнения работ с момента заключения договора
Гарантийные обязательства
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
Ед.изм.
руб.
дней
лет
Значение показателя
Настоящая Предложение имеет правовой статус оферты и действует до
«____»_______________________года.
Данное предложение подается с пониманием того, что:
 вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с
подготовкой и подачей данной Заявки (предложения), за исключением случаев, прямо
оговоренных в законодательстве;
 вы оставляете за собой право:
- отклонить Заявки (предложения) с ценами, превышающими начальную (предельную)
цену;
- принять или отклонить любую Заявку (предложение) в соответствии с условиями
закупочной (конкурсной) документации;
- отклонить все Заявки (предложения);
14
Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей
заявки ______________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к
Участникам данного конкурса (запроса предложений и т.д.) и в частности:
 обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными,
финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми
трудовыми ресурсами;
 обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;
 не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество
в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не
приостановлена.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Конкурсной (закупочной)
документации, информация по сути наших предложений представлена в следующих
документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки (предложения):
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
…
№
страницы
Наименование
Число
страниц
Техническое предложение
График выполнения поставок, работ (услуг)
Локально сметный расчет
….
______________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
_________________________________
(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
конец формы
15
3.1.2. Инструкции по заполнению
3.1.2.1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.
Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него
правилами документооборота.
3.1.2.2. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с
указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
3.1.2.3. Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и
словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену
цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также
дополнить расшифровкой словами, например: «1 000 руб. (Одна тысяча
рублей.)».
3.1.2.4. Участник конкурса должен указать срок действия Заявки на
участие в конкурсе. Участник должен перечислить и указать объем каждого из
прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть
технико-коммерческого предложения Участника.
3.1.2.5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
16
3.2. Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)
3.2.1. Форма Технического предложения на выполнение работ
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. № _________
Техническое предложение на выполнение работ
Наименование и адрес Участника: _________________________________
(Здесь Участник конкурса в свободной форме приводит свое техническое предложение,
опираясь на проект Технического задания на выполнение работ в соответствии с
требованиями Тома 2).
______________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
_________________________________
(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
конец формы
17
3.2.2. Инструкции по заполнению
3.2.2.1. Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.
3.2.2.2. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
3.2.2.3. В техническом предложении описываются все позиции раздела с
учетом предлагаемых условий Договора.
3.2.2.4. Техническое предложение по работам будет служить основой для
подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих
затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное
предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными
изменениями включить в Договор.
3.2.2.5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
18
3.3. Коммерческое предложение. Сводная таблица стоимости работ (форма
3) Данный подраздел носит примерный и рекомендательный характер.
3.3.1. Форма Сводной таблицы стоимости работ
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. № ________
Таблица 1
Сводная таблица стоимости услуг
Наименование и адрес Участника: __________________________________________________
В ценах 2014г.
Стоимость услуг
Наименование объектов услуг и затрат
1) …
2) …
…
ВСЕГО
НДС 18%
ВСЕГО с НДС
______________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
_________________________________
(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
Таблица 2
Прочие коммерческие условия
№ п/п
Наименование
Срок исполнения услуги
Условия оплаты
и т.д.
______________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
Значение
_________________________________
(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
конец формы
19
3.3.2. Инструкции по заполнению
3.3.2.1 Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данное коммерческое предложение.
3.3.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
3.3.2.3. В Сводной таблице стоимости услуг приводятся соответственно
наименование выполняемых услуг, единица измерения объема услуг, объем
услуг в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость
выполнения услуг, полученная путем умножения объема услуг на единичную
расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.
3.3.2.4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
20
3.4. Анкета Участника (форма 4)
3.4.1. Форма Анкеты Участника
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. № ________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: __________________________________________________
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Сведения об Участнике конкурса
(заполняется Участником
конкурса)
Наименование
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника конкурса
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата и
номер, кем выдано)
ИНН Участника конкурса
Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета Участника конкурса
в банке, телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
Телефоны Участника конкурса (с указанием кода
города)
Факс Участника конкурса (с указанием кода
города)
Адрес электронной почты Участника конкурса
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника
конкурса, имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника конкурса, с
указанием должности и контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника конкурса с указанием должности и
контактного телефона
______________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)
_________________________________
(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
конец формы
21
3.4.2. Инструкции по заполнению
3.4.2.1. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная анкета.
3.4.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
3.4.2.3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем
позициям. В случае отсутствия каких-либо данных – указать слово «нет».
3.4.2.4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты,
которые будут использованы при заключении Договора.
3.4.2.5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
22
Приложение к закупочной заявке
Доверенность № _____
Место выдачи: __________________________
Дата выдачи: __________________________
Настоящая доверенность выдана от имени представляемого _______________________,
в лице _____________________________, действующего(ей) на основании _______________,
представителю _____________________, действующему(ей) на основании _______________,
на совершение от имени и в интересах представляемого следующих действий:
быть представителем в МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский по вопросу
участия в открытом запросе предложений на право заключения договора на
______________________________________, для чего предоставляются следующие права:
 на предоставление закупочной заявки,
 на внесение изменений и дополнений в закупочную заявку,
 на подписание проекта договора по результатам запроса предложений и всех иных
необходимых документов,
 на совершение всех иных юридических и фактических действий, необходимых для
выполнения настоящего поручения.
Доверенность выдана ___________, паспорт ___________, выданный _______________,
зарегистрированный(ая) по месту жительства по адресу: ______________________________.
подпись которого(ой) удостоверяю ____________________________________________.
Доверенность выдана ___________________ года сроком до __________________ года.
Руководитель
_________________________
Главный бухгалтер
_________________________
М.П.
23
4. Техническое задание
Техническое задание
на выполнение работ по разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны (далее
СЗЗ) полигона твёрдых бытовых и промышленных отходов МУП «ПТЖКХ» городского округа
Рефтинский
1.Нормативное обоснование выполнения работ
1.1. Закон РФ «ОБ охране атмосферного воздуха»
1.2. Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны,
санитарная классификация предприятий, сооружений, и иных объектов» (новая редакция с
изменениями)
1.3. Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1032-01 «Гигиенические требования к
качеству атмосферного воздуха населённых мест»
2. Состав проектной документации:

Пояснительная записка.

Картографический материал.

Расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и акустические расчёты выполнить
с учетом выбросов загрязняющих веществ от мобильного комплекса термического
уничтожения отходов «Веста Плюс-М».

Определение границ СЗЗ по шуму.

Определение границ СЗЗ по расчёту рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу.

Определение границ по фактору электромагнитных излучений.

Определение границ по совокупности факторов.
2.1. Состав пояснительной записки

Общие сведения о предприятии.

Краткая характеристика района размещения объекта.

Краткая характеристика технологий производства и технологического оборудования.

Комплексная оценка существующего и ожидаемого воздействия предприятия на ОС.

Определение границ СЗЗ.

Планировочная о организация СЗЗ.

Благоустройство и озеленение СЗЗ.

Организация санитарно-гигиенического контроля на СЗЗ.

Оценка риска здоровью населения.

Программу инструментальных исследований и измерений.
3. Особые условия:
3.1. Подрядчик направляет проект СЗЗ на экспертизу в аккредитованную организацию.
24
3.2. Подрядчик направляет в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области проект СЗЗ для получения
санитарно эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно- эпидемиологическим
правилам и нормам проекта СЗЗ.
3.3. На всех этапах подрядчик ведёт сопровождение проекта СЗЗ, при необходимости устраняет
замечания и выполняет работу по доработке проекта за свой счёт.
4. Сроки выполнения работ

Срок разработки документации составляет не более 3-х месяцев со дня заключения договора.

Срок
проведения
экспертизы
проектной
документации
и
получение
санитарно
–
эпидемиологического заключения определяется нормативными требованиями и составляет
не более 2-х месяцев.
5. При завершении работы подрядчик передаёт заказчику:

Проект СЗЗ на бумажном носителе (оригинал) – 1 экз. и на электронном носителе – 1
экз.

Экспертное заключение (оригинал) – 1 экз.

Санитарно- эпидемиологическое заключение (оригинал) – 1 экз.
Мастер – эколог
Н.О. Хромцова
25
5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №
на выполнение работ по разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны
(далее СЗЗ) полигона твёрдых бытовых и промышленных отходов МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский
п. Рефтинский
«___» ________ 2015
года
Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищнокоммунального хозяйства» городского округа Рефтинский, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице управляющего Калугина Владимира Георгиевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» на основании Протокола № ____ от «___» __________ 2015 года, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика в соответствии с техническим заданием
(Приложение №1) и иными условиями, установленными настоящим Договором, выполнить
работы по разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) полигона
твёрдых бытовых и промышленных отходов МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский
(далее по тексту Работа), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1.2. При оказании услуг Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными
правовыми актами и иными действующими документами:
 Закон РФ «ОБ охране атмосферного воздуха»

Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений, и иных объектов»
(новая редакция с изменениями)

Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1032-01 «Гигиенические
требования к качеству атмосферного воздуха населённых мест»
1.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
1.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в
соответствии с Техническим заданием и действующими в Российской Федерации нормативноправовыми и нормативно-техническими актами.
1.3.2. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к
нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки,
стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и
достаточность Цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия всех расходов,
обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех
прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ. Соответственно,
Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от
каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Цена настоящего Договора определяется результатами открытого запроса предложений
и составляет _________________ (_______________________________________) рубля __ копеек.
2.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с
выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:
26
 оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим
законодательством РФ и настоящим Договором;
 затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений,
допусков, проведение необходимых экспертиз для получения положительного санитарноэпидемиологического заключения выданного Территориальным Управлением Роспотребнадзора
для выполнения обязательств по Договору;
 иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ,
предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях изменения
объёма работ, в случаях установленных действующим законодательством РФ и настоящим
Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору.
Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденных
соответствующим дополнительным соглашением Сторон, не допускается.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В течение пяти банковских дней с момента Передачи Заказчиком исходноразрешительной документации после подписанного сторонами Договора Заказчик производит
авансовый платеж в размере 30% от цены договора определенной в соответствии с п.2.1.
Договора, в том числе НДС 18%.
3.2. Последующий расчёт за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы
производится после подписанных Сторонами актов выполненных работ, надлежаще
оформленных счетов-фактур и/или счетов, и иных документов согласно настоящего договора,
подтверждающих исполнение обязательств по Договору, в течение шести месяцев равными
долями.
3.3. Форма оплаты безналичный расчёт посредством перечисления денежных средств
(российский рубль) на расчётный счёт Подрядчика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1 к договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не
могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ,
за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре либо предусмотренных
нормами действующего законодательства РФ.
4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом
Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. В счет стоимости, предусмотренной п.3 настоящего Договора, Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором,
Техническим заданием и иными приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора;
5.1.2. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными силами в
соответствии с условиями настоящего Договора, проектной документацией, строительными
нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, правилами
пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативноправовыми документами, действующими на территории РФ.
5.1.3. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых
профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства Работ, требуемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе обеспечить производство
работ персоналом Подрядчика, имеющим действующее свидетельство (удостоверение)
квалификации по данному виду работ.
5.1.4. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего Договора
назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода
выполнения Работ и решения иных вопросов, о чем направляет Заказчику официальное
уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у
Подрядчика должность.
27
5.1.5. Подготовить все необходимые материалы и организовать подачу проекта санитарнозащитной зоны полигона твердых бытовых и промышленных отходов МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский на экспертизу в аккредитованную организацию.
5.1.6. Направить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области проект ССЗ для получения санитарноэпидемиологическое
заключение
о
соответствии
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам проекта СЗЗ.
5.1.7. На всех этапах ведет сопровождение СЗЗ, при необходимости устраняет замечания и
выполняет работу по доработке проекта за свой счет.
5.1.8. Обеспечивать работу своего персонала в количестве, достаточном для проведения
работ в установленные настоящим Договором сроки.
5.1.9. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях
Договора.
5.1.10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до ее приемки Заказчиком;
5.1.11. Немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика
обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо
создают невозможность ее завершения в срок;
5.2. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:
5.2.1. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями
настоящего Договора;
5.2.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Техническим
заданием и настоящим Договором.
5.2.3. Предоставить Подрядчику исходно-разрешительную документацию.
5.2.4. Участвовать в организации работ и приемке результата работ.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями настоящего Договора, включая направление Подрядчику уведомлений о нарушении
сроков по Договору, претензий по качеству работ по Договору, обязательных для исполнения
Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих документах. За неисполнение,
ненадлежащее/несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего
гражданского законодательства.
5.4. Назначить своим представителем – мастера-эколога МУП «ПТЖКХ» городского
округа Рефтинский Хромцову Надежду Олеговну, раб тел. 3-90-43, который от имени Заказчика
осуществляют контроль над выполнением работ, а также проводят их проверку на соответствие
условиям договора.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Стороны производят оформление первичных документов в соответствии с Техническим
заданием настоящего Договора, фиксирующих объем выполненных Подрядчиком Работ в
отчетный период.
6.2. Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно и в полном
объеме только после приемки выполненных в полном объеме работ согласно настоящего
Договора. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ переходит от Подрядчика к
Заказчику только после подписания Акта о приемке выполненных работ. Не позднее, чем за 3
(три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ, Подрядчик информирует
Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, при этом Подрядчик обоснованно
подтверждает объемы выполненных Работ по качеству и количеству с предоставлением всей
необходимой документации.
6.3. В случае выявления Недостатков (дефектов) и/или невыполненных работ (полностью
или частично) Подрядчику устанавливается срок для устранения выявленных нарушений. При
невыполнении Подрядчиком обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе
привлечь третьих лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с возложением на
Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.
6.4. Своевременно, не позднее чем за три рабочих дня уведомлять Заказчика о сдаче-
28
приёмки выполненных работ.
7. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
7.1. Подрядчик гарантирует:
7.1.1. Качество проектной документации в соответствии с действующим
законодательством РФ, техническим заданием и требованиям настоящего Договора.
7.1.2. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки, допущенные в документации,
выявленные при выполнении работ в ходе реализации документации и возмещает ущерб,
причиненный Заказчику, вызванный неправильно принятыми решениями.
7.1.3. Подрядчик устраняет недостатки, выявленные в проектной документации в ходе
проведения экспертизы, согласований, приемки Заказчиком.
7.1.4. Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период, в срок
не превышающий 30 календарных дней с момента уведомления Подрядчика Заказчиком, а также
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.2. Гарантийный период составляет 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта приемки
выполненных работ.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. настоящего Договора, будут длиться более двух
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают
соглашение о расторжении настоящего Договора без требования возмещения убытков,
понесенных в связи с наступление таких обстоятельств.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Изменение существенных условий настоящего договора допускается по соглашению
сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества
объема работ и иных условий договора;
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем работ
не более чем на десять процентов или уменьшается не более чем на десять процентов. При
уменьшении предусмотренного договором объем работ стороны договора обязаны уменьшить
цену договора исходя из цены единицы товара.
9.2. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и Договором.
9.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам
установленных Техническим заданием, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере
0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.
9.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в
натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской
Федерации.
9.5. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответственность за
качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения
Договора.
29
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31.12.2015 г. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон
по Договору, за исключением выполнения обязательств в период Гарантийного срока.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ.
11.2. В случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего договора
Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего договора в одностороннем порядке.
11.3. При расторжении договора по решению суда сведения о Подрядчике подлежат
внесению в реестр недобросовестных поставщиков, в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации.
11.4. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до момента
прекращения действия Договора несет Подрядчик.
11.5. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но
не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели
место до расторжения Договора.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами
путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным
соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда Свердловской области в установленном порядке.
12.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
12.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем
организации - Стороны настоящего Договора или иным надлежащим образом уполномоченным
лицом. Претензия должна содержать требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее
расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства,
подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства
РФ; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения,
необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим
образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем
требования.
12.2.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати)
дней с момента получения.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не
предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в
письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса,
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом
получателю по его фактическому адресу, указанному в настоящем Договоре.
Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора,
уведомления (предложения) о расторжении, а также рекламационные акты направляются только
заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу либо вручаются под
расписку уполномоченному лицу адресата (в случае предоставления Заказчику без
последующего возврата Подрядчику или его представителю оригинала доверенности на
уполномоченное лицо).
13.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
30
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 – Техническое задание.
15. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский
624285 п. Рефтинский, ул. Гагарина,33
Р/сч № 40702810116390107009
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»
г. Екатеринбурга
К/сч № 30101810500000000674
БИК 046577674 ОКПО: 48574686
ИНН/КПП 6603010391/660301001
Управляющий МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский
____________________ В.Г. Калугин
М.п.
__________________________
М.п.
31
Приложение № 1
к договору № от «____»_____________2015 года
Техническое задание
на выполнение работ по разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны (далее
СЗЗ) полигона твёрдых бытовых и промышленных отходов МУП «ПТЖКХ» городского округа
Рефтинский
1.Нормативное обоснование выполнения работ
1.4. Закон РФ «ОБ охране атмосферного воздуха»
1.5. Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны,
санитарная классификация предприятий, сооружений, и иных объектов» (новая редакция с
изменениями)
1.6. Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1032-01 «Гигиенические требования к
качеству атмосферного воздуха населённых мест»
2. Состав проектной документации:

Пояснительная записка.

Картографический материал.

Расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и акустические расчёты выполнить
с учетом выбросов загрязняющих веществ от мобильного комплекса термического
уничтожения отходов «Веста Плюс-М».

Определение границ СЗЗ по шуму.

Определение границ СЗЗ по расчёту рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу.

Определение границ по фактору электромагнитных излучений.

Определение границ по совокупности факторов.
2.1. Состав пояснительной записки

Общие сведения о предприятии.

Краткая характеристика района размещения объекта.

Краткая характеристика технологий производства и технологического оборудования.

Комплексная оценка существующего и ожидаемого воздействия предприятия на ОС.

Определение границ СЗЗ.

Планировочная о организация СЗЗ.

Благоустройство и озеленение СЗЗ.

Организация санитарно-гигиенического контроля на СЗЗ.

Оценка риска здоровью населения.

Программу инструментальных исследований и измерений.
3. Особые условия:
32
3.1. Подрядчик направляет проект СЗЗ на экспертизу в аккредитованную
получения положительного экспертного заключения.
организацию, для
3.2. Подрядчик направляет в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области проект СЗЗ, экспертное заключение для
получения
положительного санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проекта СЗЗ.
3.3. На всех этапах подрядчик ведёт сопровождение проекта СЗЗ, при необходимости устраняет
замечания и выполняет работу по доработке проекта за свой счёт.
4. Сроки выполнения работ

Срок разработки документации составляет не более 3-х месяцев со дня заключения договора.

Срок
проведения
экспертизы
проектной
документации
и
получение
санитарно
–
эпидемиологического заключения определяется нормативными требованиями и составляет
не более 2-х месяцев.
5. При завершении работы подрядчик передаёт заказчику:

Проект СЗЗ на бумажном носителе (оригинал) – 1 экз. и на электронном носителе – 1
экз.

Экспертное заключение (оригинал) – 1 экз.

Санитарно-эпидемиологическое заключение (оригинал) – 1 экз.
Мастер – эколог
Н.О. Хромцова
33
Приложение №1 к конкурсной документации
Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по разработке и согласованию проекта
санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) полигона твёрдых бытовых и промышленных отходов МУП «ПТЖКХ» городского
округа Рефтинский
Стоимость выполнения работ, руб.
Наименование заказа
выполнение работ по разработке и согласованию проекта санитарнозащитной зоны (далее СЗЗ) полигона твёрдых бытовых и промышленных
отходов МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский
Итого:
Итого рекомендуемая начальная (максимальная) цена, руб.
Кол-во
Источник 1
Источник 2
380000
370000
380000
370000
Формула расчета
рекомендуемой цены
1
375000 руб.
(380000+370000)/2
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа