close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ИЗВЕЩЕНИЕ № 101
о проведении запроса котировок
по монтажу системы охранной
сигнализации складских помещений
ЦОПП Рязанского почтамта
1. Заказчик: УФПС Рязанской области – филиал ФГУП «Почта России»
Почтовый и юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д.49
Телефон: (4912) 25-69-89
Факс: (4912) 25-24-92
Контактное лицо: Грачев Владимир Васильевич, тел (4912)-25-65-24,ОПБ
Вилкова Лариса Алексеевна, тел. (4912) 25-69-89
Е-mаil: [email protected], сайт: www.pochta.ryazan.ru «Торги»
2. Источник финансирования: собственные средства УФПС Рязанской
области – филиала ФГУП «Почта России»
3. Форма котировочной заявки: указана в приложении № 1.
4. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:
Требуемые характеристики:
№п/
п
Наименование,
характеристики
1
Монтаж прибора приемно-контрольного
«Сигнал-20М»
Монтаж устройства ультразвукового: блока
питания и контроля «Скат 1200Д»
Монтаж оповещателя «Октава»
Монтаж извещателей охранных Астра СМ
Монтаж извещателей охранных Астра 5А
Мотаж охранных извещателей ИО 102-16
Мотаж охранных извещателей ИО 102-20м
Прокладка короба ПВХ 20х10
Прокладка трубки ПВХ гофрированной Д-20мм
Прокладка кабеля КСПВ 4х0,5 коробе ПВХ
20х10
Прокладка кабеля КСПВ 10х0.5 и ШВВП 2х0.5
в трубке ПВХ гофрированной Д-20мм
Расключение коробок КРТП 10
Раслюченик коробок КРН
Прокладка кабеля КСПВ 4х0,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ед.
измерения
шт
Количество
шт.
1
шт
шт
шт
шт
шт
м
м
м.
1
5
10
7
7
100
50
50
м.
50
шт
шт
м.
2
34
200
1
15
16
Монтаж АКБ 12В 7А/ч
Пуско-наладочные работы
шт
Система
охранной
сигнализации
1
1
5. Место выполнения работ : г. Рязань, Вокзал «Рязань-2», ЦОПП
6. Сроки окончания работ: до 30.12.2011г.
7. Сведения о включенных в цену работ расходах:
В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе
проведения работ, в том числе расходы на страхование, уплату налогов,
сборов и других обязательных платежей .
8. Максимальная цена договора без учета НДС:
51 636 (пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) рублей 00 коп.
9. Место и срок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки
подаются по адресу Заказчика, административно-хозяйственный отдел (АХО)
Вилковой Ларисе Алексеевне.
Дата и время начала и окончания срока подачи котировочных заявок: с
14.12.2011 09.00 час. по 19.12.2011 16.00 час.
(время московское).
Котировочная заявка подается участником размещения заказа в
письменной форме или в форме электронного документа.
10. Срок и условия оплаты : Безналичный расчет. Оплата будет
производиться по факту подписания акта приемки выполненных работ.
11. Срок подписания победителем договора: Не ранее чем через семь дней
со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня
подписания указанного протокола.
12. Требования к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
В случае Вашего согласия принять участие в процедуре запроса
котировок, просим представить котировочную заявку по адресу Заказчика по
прилагаемой форме.
Приложение:1.Форма котировочной заявки с приложением.
2. Проект договора.
Директор
Исп. Грачев В.В.
(4912)-25-65-24
Л.П. Зыкина
Приложение №1
к Извещению о проведении запроса котировок
На бланке организации
Дата исх. Номер
УФПС Рязанской области –
филиал ФГУП «Почта России»
Единой комиссии
Котировочная заявка
на участие в запросе котировок цен на монтаж системы речевого оповещения о пожаре
в здании Рязанского почтамта
1. Изучив запрос котировок цен, а также применимые к нему законодательство и
нормативно-правовые акты
______________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в лице________________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии принять участие в запросе котировок цен на условиях,
установленных в запросе котировок цен, и направляет настоящую заявку.
2.Мы согласны выполнить монтаж охранной сигнализации с требованиями запроса
котировок цен и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
№
п/п
Наименование,
характеристика
Ед.
изм.
Колво
Цена с
НДС
(руб.)
Сумма
(руб.)
ИТОГО:
3. Место монтажа системы речевого оповещения о пожаре: 391000, г. Рязань, вокзал
«Рязань-2», ЦОПП
4. Сроки изготовления : 25.12.2011г.
5. Цена договора указана с учетом затрат на страхование, уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей и составляет _______ рублей, в том числе НДС
____________ руб.
6. Срок и условия оплаты работ: оплата производится по факту монтажа и при наличии
оформленных документов в течение 10-ти банковских дней.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор на монтаж системы речевого оповещения о пожаре в
соответствии с требованиями котировочной заявки и условиями наших предложений, в
срок не ранее 7 дней и не более 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.
8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
запроса котировок цен, а победитель запроса котировок цен будет признан
уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на
монтаж охранной сигнализации в соответствии с требованиями запроса котировок цен,
документации и условиями нашего предложения по цене.
9. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями
запроса котировок цен или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа
от его подписания победителем запроса котировок цен, и нашего уклонения от заключения
контракта на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок цен, сведения о
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование, ФИО участника размещения заказа)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера нами уполномочен __________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении запроса котировок цен просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
11.
Юридический
и
фактический
адреса/место
жительства
_________________________________
телефон_____________,
факс_________________,
банковские
реквизиты
участника____________ ИНН __________________ КПП ____________________________
_____________________________________________________________________________
12.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:_______________________________________________________________________
Мы признаем, что цены и другие условия, указанные нами в настоящей Котировочной
заявке остаются неизменными в течение всего срока действия договора.
Приложения:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения;
- копия устава;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- копии лицензий, разрешений, сертификатов и т.п. в зависимости от предмета
торгов;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа;
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
_________________ /ФИО/
М.П.
Приложение №2
к Извещению о проведении запроса котировок
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № _____
на выполнение работ по монтажу охранной сигнализации в складских
помещениях ЦОПП Рязанского почтамта
г. Рязань
«___» ____________ 20__г.
ФГУП «Почта России», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора УФПС
Рязанской области - филиала ФГУП «Почта России» Зыкиной Людмилы Павловны, действующей
на основании доверенности от «08» августа 2011г. № 967/ЮД, с одной стороны, и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик обязуется оплатить выполненные
работы по монтажу и пуско-наладке комплекса технических средств безопасности (далее
КТСБ) – системы охранной сигнализации в складских помещениях на объекте почтовой
связи – ЦОПП Рязанского почтамта УФПС Рязанской области - филиала ФГУП «Почта
России», расположенном по адресу: г. Рязань, вокзал Рязань-2 в соответствии с Локально-сметной
документацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) являющимся неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. до начала производства работ, представить Заказчику лицензию на право
проведения работ в рамках настоящего Договора и копии учредительных и
регистрационных документов;
2.1.2. выполнить работы в соответствии с утвержденной Сторонами Проектносметной документацией, «Регламентом обеспечения безопасности объектов»,
согласованным с Министром связи и массовых коммуникаций 24.08.2010г. и сдать
работу Заказчику в сроки, установленные п. 4.1. настоящего Договора;
2.1.3. к моменту начала производства работ, поставить все необходимое для
выполнения работ: оборудование, материалы, изделия, конструкции и строительную
технику; оповестить Заказчика о начале производства работ и представить сертификаты
на оборудование и материалы;
2.1.4. устранить недостатки (недоработки) результатов работ своими силами и за
свой счет в срок, указанный в Акте выявленных недостатков, подписываемом Сторонами, в
котором указывается перечень допущенных Подрядчиком недостатков. В случае
отсутствия недостатков (недоработок) акт не составляется ;
2.1.5. обеспечить безопасность труда при производстве работ и соблюдение
правил пожарной безопасности.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора,
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об
этом в письменном виде Подрядчику;
2.2.2. оплатить результаты работы Подрядчика в соответствии с условиями
настоящего Договора;
2.2.3. провести инструктаж сотрудников Подрядчика выполняющих работы о
правилах внутреннего распорядка, технике безопасности и противопожарной
безопасности на объекте;
2.2.4.предоставить представителям Подрядчика помещение, в котором без риска
утраты либо повреждения Подрядчик может хранить инструменты, оборудование и
материалы,
необходимые
для
выполнения
работ;
обеспечить
Подрядчика
электроэнергией, указать места складирования мусора в течение срока проведения Работ
установленного п.4.1 Договора.
2.3. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы,
выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.
Общая стоимость выполняемых по настоящему Договору работ
составляет: ________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18% _______ (____________________________) рублей ___ копеек.
3.2. Сроки оплаты результата работ по настоящему Договору – не позднее 10
рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
3.3. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.1.
4. Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ – не позднее 25 декабря 2011г.
4.1. Срок выполнения Работ автоматически продлевается на срок, равный сроку
невозможности доступа на Объект работ, в случае не обеспечения доступа работников
Подрядчика на Объект работ или иной задержки не по вине Подрядчика.
5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. В течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока выполнения работ, указанного в
п. 4.1. настоящего Договора Стороны осуществляют проверку выполненных работ, которая
производится рабочей комиссией в составе представителей Сторон. Подрядчик оформляет,
подписывает, удостоверяет печатью Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и
Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по 2 (два) экземпляра, и
передает их Заказчику.
5.2. В случае обнаружения во время проверки выполненных работ недостатков, Стороны
в тот же срок подписывают Акт выявленных недостатков на основании которого, Подрядчик
обязан устранить недостатки за собственный счет и в срок, указанный в Акте.
5.3. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов, указанных
в п.5.1. настоящего Договора, подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и
Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по 2 (два) экземпляра и
направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт и справку по 1 (одному) экземпляру.
5.4. Результатом монтажных и пуско-наладочных работ, указанных в п.1.1. настоящего
Договора является наличие работоспособной КТСБ .
Право собственности на результаты монтажных и пуско-наладочных работ переходит от
Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по
форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
5.5. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком Заказчику в сроки и в порядке,
предусмотренными законодательством РФ.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны обращаются в Арбитражный суд
г. Рязани
6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, за каждый день просрочки.
6.4. За задержку оплаты Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300
ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, за каждый день просрочки.
6.5. Неустойка начисляется и выплачивается при наличии письменного требования
заинтересованной стороны с даты возникновения просрочки исполнения обязательств по дату
фактического исполнения обязательств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования.
6.6. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую
Договор, от исполнения своих обязательств.
7. Форс-мажор
7.1. При наступлении обстоятельств полной или частичной невозможности
исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, вызванных
обстоятельствами непреодолимой силы (пожарами, стихийными бедствиями, блокадами,
постановлениями Правительства и др.), срок исполнения условий настоящего Договора
отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна предупредить другую сторону о начале и окончании форсмажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему
Договору не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты наступления соответствующего
события.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9. Прочие условия
9.1. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны
представителями обеих сторон.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы и оборудование – один год со дня
подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.5. Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет
право привлекать в качестве соисполнителей сторонние организации без изменения стоимости и
условий настоящего Договора. В этом случае Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком
за исполнение работ соисполнителями, как при самостоятельном выполнении работ.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам. Для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффинированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп,
а также действия. Нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём.
10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений. Что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилиррованными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путём. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательства по Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло и не произойдёт. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещённых в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный Договором Срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдёт, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке
или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона. По чьей
инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи,
вправе требовать возмещения реального ущерба. Возникшего в результате такого
расторжения.
10. Перечень Приложений к Договору
10.1. Приложение № 1 – Техническое задание
10.2. Приложение № 2 - Локальная смета
Адреса и банковские реквизиты сторон
Подрядчик:
Заказчик:
Наименование организации
ФГУП «Почта России»
Адрес местонахождения
131000, г. Москва, Варшавское ш. д. 17
ИНН ____________
КПП ______________
ИНН 7724261610
КПП 623402001
р/с:
в
БИК
к/с:
Тел:
р/с 40502810600000001496 в ОАО
«Связь-Банк» г. Москва
БИК 044525848
к/с 30101810900000000848
Тел: (4912)-2524-92
Подрядчик
__________________/ ________________/
Заказчик
____________________/Л.П. Зыкина /
«___» ____________________ 20__ г.
«___» ____________________ 20__ г.
М.П.
М.П.
Приложение № ____
к договору от _________ № _______
УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС Рязанской области филиала ФГУП «Почта России»
_____________
Л.П. Зыкина
«____» ___________201___ г.
Техническое задание
на выполнение работ по монтажу системы охранной
сигнализации
1. Общая часть
1.1.
Наименование Объекта и его характеристика
Наименование
Наименование объекта
ЦОПП
Адрес
Вокзал Рязань-2
Почтамт
Рязанский
Характеристика объекта
Исходные данные
Количество отдельных помещении
Количество
выходов
Количество окон
8
10
5
1.2. На исполнителя возлагается выполнение следующих видов работ:
- разработка сметной документации;
- монтаж и пуско-наладка системы охранной сигнализации (СОС).
Все работы должны выполняться с надлежащим качеством и обеспечивать
межремонтный срок эксплуатации на менее 8-ми лет.
1.3. Требования к производству работ определяются следующими документами:
Настоящим Техническим заданием;
Локальной сметой на монтаж СОС
Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ
Перечнем государственных стандартов и сводов правил, обязательных для
применения при проектировании, указаных в распоряжении Правительства РФ от
21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений".
2. Требования к разработке сметной документации
Руководствуясь требованиями п. 1.3. настоящего Технического задания,
Подрядчиком разрабатывается сметная документация (локальная смета, составленная в
текущих ценах ) и передается Заказчику для согласования. После устранения замечаний
по локальной смете она утверждается Заказчиком и является приложением к Договору.
3.
Требования к системе охранной сигнализации
3.1. Система охранной сигнализации должна обеспечивать охрану помещений,
материальных ценностей, размещенных в них и обеспечить своевременное
оповещение сотрудников охраны о вскрытии помещений или несанкционированном
проникновении в них.
3.1.1 Система охранной сигнализации должна обеспечивать реализацию следующих
функций:
 обнаружение факта нахождения лиц в охраняемом помещении;
 формирование на приемно-контрольном приборе сигнала «Тревога»;
 контроль исправности шлейфов охранной сигнализации по всей их длине с
автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них, а также световую и
звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;
 ручной или автоматический контроль работоспособности и состояния узлов и
блоков приемо-контрольного прибора (ПКП) с возможностью выдачи извещения об их
неисправности;
 защиту органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц.
3.1.2. Охранной сигнализацией необходимо оборудовать все складские помещения
ЦОПП, кроме помещений, в которых работа ведется круглосуточно
3.1.3 Количество звуковых оповещателей, их расстановка и мощность должны
обеспечивать общий уровень звука не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, но
не более 120 дБ в любой точке защищаемого помещения.
3.1.4 Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения.
3.1.5 Состав :
 извещатели» охранные «Астра –СМ» - 5 шт.
 извещатели охранные «Астра –5А» – 10 шт.
 Извещатели охранные точечные «ИО-102» – 14 шт.
 приемо-контрольный прибор «Сигнал-20М» - 1 шт.
 Блок питания «СКАТ-1200Д» - 1 шт.
 источники бесперебойного питания – аккумулятор 12В 7 а/ч – 1 шт. .
3.1.6 В качестве технических средств оповещения в защищаемых помещениях принять:
 оповещатель «Октава» – 1 шт.
3.1.7 Технические средства СОС должны иметь соответствующие сертификаты,
удостоверяющие их качество.
Составил:
руководитель отдела почтовой безопасности ________________ В.В. Грачев
«_____» _________ 2011г.
Согласовано:
специалист по гражданской обороне и пожарной безопасности ___________ Ю.И. Чирко
«_____» _________ 2011г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа