close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение № 3
к извещению о проведении запроса котировок № 7/2014 от 19 мая 2014 г.
Бланк или угловой штамп участника размещения заказа
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«____»____________2014 г.
Кому: Абаканскому отряду ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Красноярской ЖД.
Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку
изделия для улавливания пуль «Притон-У» для нужд Абаканского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ
России на Красноярской ЖД, а также применимое к данному документу законодательство Российской
Федерации, нормативно-правовые акты, Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг
для нужд федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации»
Полное наименование
(для юридических лиц)
Сокращенное наименование
(для юридических лиц)
Юридический адрес (включая индекс)
Почтовый адрес (включая индекс)
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей)
Место жительства для физических лиц
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Телефон
Факс
E-mail
http:
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера
Ф.И.О., телефон контактного лица
в лице ___________________________________________________________________________ ,
(должность, ФИО, телефон)
действующего на основании____________________________________________________
(наименование документа)
сообщаю о своём согласии участвовать в размещении заказа путем запроса котировок на условиях,
установленных в указанном запросе котировок, и направляю настоящую котировочную заявку.
Выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении
запроса котировок в полном соответствии с требованиями Покупателя.
Согласен, в случае признания победителем в запросе котировок на право заключения договора
на поставку изделия для улавливания пуль «Притон-У» для нужд Абаканского отряда ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ России на Красноярской ЖД, исполнить условия договора (Приложение № 4), и условия,
указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Предлагаю к поставке следующие товары:
Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:
№ п/п
1.
Наименование Товара
Изделия для улавливания пуль «ПритонУ»
Ед.
изм.
Кол-во
Шт.
10
Цена за 1 шт.
Общая
сумма,
руб.
Итого:
По цене договора – ________________________________ (сумма прописью) рублей ____ копеек,
в т.ч НДС_______________________________________________________________________________
(цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах
(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие
обязательные платежи).
Согласен подписать договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим
уведомлением о признании нас победителем в проведении запроса котировок будет выполнять роль
обязательного договора между нами.
Признаю, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиком
котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Настоящей котировочной заявкой декларирую следующее:
1) ликвидация __________________________________ не проводится и решение арбитражного суда
о признании ____________________________________ банкротом и об открытии конкурсного
производства отсутствует;
2) деятельность _____________________________________ в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
конкурентных переговорах не приостановлена;
3) задолженность ______________________________________ по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год отсутствует.
4) Предоставляю в составе котировочной заявкой следующие документы, заверенные подписью и
печатью претендента:
 Опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
 Копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на
стороне одного претендента);
 Учредительные документы в последней редакции, с учетом всех изменений и дополнений,
зарегистрированные в установленном порядке (нотариально заверенные копии или копии, заверенные
ИФНС) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
 ИНН/КПП (св-во о постановке на учет юр. Лица, индивидуального предпринимателя).
 ОГРН, ОГРНИП (св-во о государственной регистрации юр. лица, индивидуального
предпринимателя).
 Устав/Положение.
 Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание: договора (распоряжение о
назначении руководителя, доверенность, протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц), имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента без доверенности (копия, заверенная
претендентом);
 Лицензии, если деятельность подлежит по законодательству РФ лицензированию.
 Выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, выданная регистрирующим органом не ранее чем за
один месяц на момент предоставления.
 Сведения об учредителях, о составе владельцев, включая конечных бенефициаров.
Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: ____________________________
(должность, Ф.И.О.,
__________________________________________________________________________________
телефон контактного лица Участника размещения заказа)
__________________________
(должность подписавшего)
М.П.
_______________
(подпись)
___________________________
(фамилия, имя, отчество)
Приложение № 4
к извещению о проведении запроса
котировок № 7/2014 от 19 мая 2014 г.
Проект договора
ДОГОВОР № _________
г. Абакан
«___» ______________ 2014 г.
Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации» (далее – ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице и.о. начальника Абаканского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на
Красноярской ЖД Толстых Дмитрия Леонидовича, действующего на основании доверенности от
27 марта 2012 г. № 7-ю с одной стороны, и ________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, каждый в отдельности или вместе могут
именоваться в дальнейшем, соответственно, «Сторона» или «Стороны», в соответствии с
Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» решением Единой комиссии федерального
государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» по размещению заказов путем проведения торгов на поставку товаров, выполнения
работ, оказания услуг и на основании Протокола ____________________________________ от
__________ 2014 г. № _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик принимает на себя
обязательство передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Цену, установленную настоящим договором, за Изделия для улавливания пуль «Притон-У»
(10шт.) (далее – Товар).
Товар должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска, ранее не находившимся в
эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту,
модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным
обременением, прошедшей предпродажную подготовку.
На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий
официальному описанию поставляемого Товара.
Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями стандартов, действующих на
территории Российской Федерации, а также техническим условиям завода-изготовителя.
Характеристики, параметры, технические данные, дополнительное оборудование и
спецификация Товара устанавливаются в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.2. Товар по настоящему Договору приобретается для эксплуатации на территории
Российской Федерации.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. В Цену Товара по настоящему Договору включены: стоимость Товара, его доставка, все
налоги (в том числе НДС 18%, если исполнитель является плательщиком НДС), пошлины и другие
обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения
Договора, а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения настоящего Договора.
2.2. Цена Товара по Договору составляет ___________________ (сумма прописью) рублей
____ копеек, в том числе НДС 18% - ______________ (сумма прописью) руб. ____ коп.
2.3. Цена за единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в ходе
исполнения Договора.
2.4. Оплата производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика по каждой заявке в течение 10 дней с момента выставления счета
путем 100% предоплаты.
Предоставление Поставщиком необходимых документов для приемки и оплаты Товара
является условием оплаты счета. При этом не предоставление Поставщиком какого-либо из
документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы, либо с не
согласованными исправлениями, является для Покупателя основанием для задержки оплаты счета
до устранения указанных недостатков. В этом случае Покупатель не несет ответственности за
просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными
обстоятельствами.
2.5. Оплата производится в российских рублях. Обязанность по оплате Товара считается
исполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на
расчетный счет Поставщика.
2.6. Финансирование по настоящему Договору осуществляется из собственных средств
Покупателя.
2.7. Стороны признают условия и сроки оплаты по настоящему Договору существенным
условием Договора.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Поставщик поставляет товар в количестве в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1) в Абаканский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Красноярской ЖД по
адресу: 655011, РХ, г.Абакан, ул. Кошурникова, 9Б. Доставка Товара производится за счет средств
Поставщика.
3.2. Поставка Товара осуществляется партиями согласно заявкам поданным Покупателем в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оплаты. Количество и перечень поставляемого
Товара в каждой отдельной партии в течение месяца Покупатель определяет самостоятельно путем
подачи Поставщику заявки по телефону или факсу.
3.3. При передаче Товара Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы,
составленные на русском языке:
счет-фактуру на Товар по форме установленной законодательством Российской Федерации;
два экземпляра товарно-транспортной накладной на Товар по установленной
законодательством Российской Федерации форме;
руководство по эксплуатации Товара и прочую техническую документацию Производителя.
3.4. Моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю, а также
рисков, связанных с утратой и порчей Товара, является момент подписания акта приема-передачи
Товара.
3.5. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается
непоставленным.
3.6. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара, соответствия его условиям
Договора и требованиям Приложения № 1 к настоящему Договору, Стороны должны договориться
о проведении экспертизы. При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком
Договора. В указанном случае расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения
экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставщик настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что:
4.1.1. Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом,
не имеет каких-либо обременений и/или ограничений;
4.1.2. До передачи Товара Покупателю физическое лицо никогда не являлось владельцем
и/или собственником Товара.
4.2. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из заверений или гарантий,
предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, не соответствует действительности, Покупатель
имеет право по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, письменно уведомив Поставщика с приложением подтверждающих
документов. В этом случае Поставщик обязан вернуть Покупателю произведенную оплату за
Товар и выплатить Покупателю штраф в размере 10 (Десяти) % от цены Товара в срок не более 5
(Пяти) банковских дней с момента получения уведомления Покупателю.
4.3. Качество Товара должно соответствовать установленным европейским и российским
стандартам, техническим условиям завода-изготовителя, ГОСТам.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке,
установленном законом и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения сроков поставки по вине Поставщика, Покупатель имеет право
потребовать уплату неустойки Поставщиком. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере 1 (Одного) % от цены Товара указанной в настоящем Договоре.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
5.3. В случае нарушения Покупателем п. 2.4. Договора, Поставщик имеет право
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного п. 2.4. Договора, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от
уплаты неустойки, если просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы.
5.4. При отказе Покупателя от выполнения обязательств, предусмотренных п.1.1.
настоящего Договора, внесенные им денежные средства, подлежат возврату в течение 30
(Тридцати) дней с удержанием фактически понесенных Поставщиком расходов, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору, с обоснованием суммы таких расходов.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.
5.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон,
совершенному в письменной форме.
5.7. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в
случае несоответствия Товара характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
5.8. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям при взаиморасчетах
Сторон используется сумма рублевого эквивалента стоимости каждой единицы Товара.
5.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность Сторон
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть
при заключении настоящего Договора (непреодолимая сила), а именно: стихийное бедствие,
война, военные операции любого характера, народные восстания, забастовки, нормативные акты
государственных органов. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с
гражданским законодательством.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в пункте 6.1. настоящего
Договора, обязана в пятидневный срок известить другую Сторону в письменном виде о
наступлении таких обстоятельств и дополнительно по требованию другой Стороны предоставить
документ, выданный соответствующим уполномоченным государственным органом.
6.3. В случаях, предусмотренных в пункте 6.1., срок выполнения Сторонами обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (Трех) месяцев,
настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, которые могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были
урегулированы путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. До обращения в арбитражный суд обязательно соблюдение претензионного порядка.
Срок ответа на претензию - 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения адресатом.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Поставщик обязуется использовать персональные данные, полученные от Покупателя,
исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего Договора, для предоставления
Покупателю информации о предлагаемых Поставщиком товарах и услугах, а также для
проведения исследований рынка и опросов покупателей, направленных на дальнейшее улучшение
качества предлагаемых Поставщиком товаров и услуг. Персональные данные, полученные
Поставщиком, хранятся в соответствии с требованиями законодательства на условиях
конфиденциальности. Покупатель соглашается с тем, что его персональные данные, полученные
Поставщиком, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства
и на условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации
вышеуказанных целей. При передаче Поставщик предупреждает лиц, получающих персональные
данные Покупателя, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых
они сообщены, и требует от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.
Покупатель вправе запросить у Поставщика полную информацию о своих персональных данных,
их обработке и использовании, а также потребовать исключения или исправления неверных или
неполных персональных данных. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с
указанными выше условиями предоставляется Покупателем на десять лет. Покупатель уведомлен
и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления в письменной
форме уведомления Поставщику заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо
вручено лично под роспись уполномоченному представителю Поставщика.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и
действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменном виде при
условии их подписания уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой
частью.
9.3. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до заключения
настоящего Договора, после его заключения теряют силу.
9.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам.
9.6. Сторона, у которой произошло изменение наименования, не связанное с
реорганизацией, юридического адреса, адреса местонахождения (у Поставщика дополнительно –
изменение сведений о банковских реквизитах для перечисления денежных средств), уведомляет об
этом другую Сторону в разумный срок (5 (Пять) рабочих дней с момента указанных фактов)
посредством направления ей соответствующего письма, заверенного печатью и подписью
уполномоченного лица. С момента получения Покупателем вышеуказанного уведомления от
Поставщика соответствующие условия настоящего Договора считаются измененными.
Заключения какого-либо дополнительного соглашения по данному поводу не требуется.
9.7. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по
настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения. Во всех остальных случаях настоящий Договор подлежит
досрочному расторжению с одновременным взысканием с Поставщика убытков в соответствии с
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.8. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один экземпляр для Поставщика и один экземпляр для Покупателя.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания до 31 декабря 2014 года.
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ:
Федеральное
государственное
предприятие
«Ведомственная
охрана
железнодорожного
транспорта Российской Федерации»
105120, г. Москва, Костомаровский пер., д. 2
Грузополучатель:
Абаканский
отряд
ВО
филиала ФГП ВО ЖДТ России на Красноярской
ЖД
655011, г. Абакан, ул. Кошурникова, 9Б
ИНН/КПП: 7701330105/190102001
ОГРН: 1037701021841
Расчетный счет: 40502810013000004038
Филиал № 2411 ВТБ 24 (ЗАО)
к/с 30101810704070000371
БИК 040407371
И.о.начальника Абаканского отряда ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ России на Красноярской ЖД
____________________
_____________________ Д.Л.Толстых
Приложение № 1
к Договору от «___»_________ 2014 г № ______
Технические характеристики
Количество
(единиц)
Модель
Цена за единицу
Товара
Спецификация Товара
Изделие для
улавливания
пуль
«Притон-У»
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
И.о. начальника Абаканского отряда ВО филиала
ФГП ВО ЖДТ России на Красноярской ЖД
____________________________
_____________________ Д.Л.Толстых
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа