close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
300012, г. Тула
ул. Тимирязева, д. 99
Телефон: (4872) 32-77-69
Факс: (4872) 32-71-14
E-mail: [email protected]
www.tulenergo.ru
______________№________________
На № ____________от_____________
Документация по Закрытому запросу цен
от «07» июня 2012 г.
1.
Заказчик, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Тулэнерго», являющийся
Организатором закрытого запроса цен, зарегистрировано по адресу: 300012, г. Тула, ул.
Тимирязева, 99, (далее – Заказчик), проводит конкурентную процедуру - закрытый запрос цен по
итогам открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного
отбора на право заключения Рамочных соглашений на выполнение работ по технологическим
присоединениям в 2012 году для нужд филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», и в этой связи, копиями Уведомления и Закупочной документации (далее –
Документации), опубликованными на электронной торговой площадке ОАО «Холдинг МРСК»
www.b2b-mrsk.ru (далее — Система) в разделе «Открытые запросы цен/предложений», и
официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «Закупки»
вкладка «Извещения и документация по закупкам» от «07» июня 2012 года, приглашает
Участников, признанных Победителями на основании Протокола ПДКК ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» филиала «Тулэнерго» №497 от 30 декабря 2011 г. и заключивших соответствующие
Рамочные соглашения, подавать свои предложения на участие в закрытом запросе цен на право
заключения Договора подряда на выполнение
проектно-изыскательских и строительномонтажных работ по строительству ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ №1 МТП №1138 «Лесновка» ВЛ6кВ «Лаптево» РП-6 кВ №15 «Лесновка» от ВЛ 6 кВ №1 ПС №155 «Хрипково» в населенном
пункте д. Лесновка Заокского района Тульской области: технологическое присоединение
электрооборудование гр-на Раинского С.А согласно настоящего запроса цен.
1.
Заказчик, контактная информация: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 99, , начальник
службы МТО и логистики ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго» – Юрчикова
Е.В. т. (4872) 73-03-65, e-mail- [email protected]
2.
Предмет договора: выполнение
проектно-изыскательских и строительномонтажных работ по строительству ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ №1 МТП №1138 «Лесновка» ВЛ6кВ «Лаптево» РП-6 кВ №15 «Лесновка» от ВЛ 6 кВ №1 ПС №155 «Хрипково» в населенном
пункте д. Лесновка Заокского района Тульской области: технологическое присоединение
электрооборудование гр-на Раинского С.А
3.
Объем работ: согласно требований и условий, изложенных в Техническом задании
(Приложение №1 к Закупочной документации).
4.
Место выполнения работ: Тульская обл., Заокский район, д. Лесновка, уч.29-33
5.
Сроки выполнения работ:
С июля 2012 г. – по октябрь 2012 г.
6.
Начальная (максимальна) цена закупки, договора: 876 310,00 рублей с НДС
7.
Условия оплаты: путём перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика (безналичный расчет), после подписания договора обеими сторонами – оплата аванса
по договору, оставшаяся часть в течение 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных
2
работ формы КС-2 и справки формы КС-3. Выполнение строительно-монтажных работ – аванс в
размере 15%, поставка оборудования – аванс в размере 30%.
8.
Срок предоставления документации: начало - с момента объявления запроса цен на
электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru (далее - Система) и официальном сайте
Организатора, окончание - момент вскрытия конвертов с заявками участников.
9.
Место предоставления документации:
- официальный сайт ОАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru (далее – официальный
сайт) раздел «Закупки» - вкладка «Извещения и документация по закупкам»;
- электронная торговая ОАО «Холдинг МРСК» площадка www.b2b-mrsk.ru раздел «Запросы
цен».
10. Порядок предоставления документации:
Закрытый запрос цен проводится на торговой площадке www.b2b-mrsk.ru в соответствии с
правилами и регламентами, действующими в данной Системе. Участник закрытого запроса цен
быть пользователем, зарегистрированным в Системе в качестве юридического лица или
предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке и обладающим
правами участника Системы. Документация предоставляется через конкурсную (закупочную) доску
официального сайта и Системы участникам, заявившим о своем желании принять участие в запросе
цен, признанных Победителями на основании Протокола ПДКК ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Тулэнерго» №497 от 30 декабря 2011 г. и заключивших соответствующие Рамочные
соглашения. Документация предоставляется в форме электронного документа.
11. Место, дата и порядок подачи конкурентных предложений участниками:
11.1.
Участники подают свои Конкурентные предложения (далее - предложения)
через торговую площадку Системы в соответствии с правилами и регламентами,
действующими в Системе. Предложения должны быть поданы в электронный сейф
Организатора с использованием реализованных в системе средств защиты информации.
11.2.
Заказчик заканчивает принимать Предложения в Системе в 11:00 (время
московское) «18» июня 2012 года.
11.3.
Кроме предоставления Предложений через торговую площадку Системы,
Участник должен предоставить оригинал предложения на бумажном носителе.
11.4.
Участникам следует учесть, что Предложения, подаваемые через торговую
площадку Системы и на бумажном носителе, должны быть идентичны.
11.5.
Перед подачей оригинал Предложения должен быть надежно запечатан в
конверты (пакеты, ящики и т.п.). Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый
словами «Конкурентное предложение».
11.6.
На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:
11.7.
наименование и адрес Организатора;
11.8.
полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
11.9.
предмет Договора.
11.10.
слова «Не вскрывать до 11:00 (время московское) 18 июня 2012 г.
Вскрывать только на заседании Комиссии по вскрытию конвертов».
11.11.
Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки,
на внешнем конверте не следует указывать адрес Участника.
11.12.
Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу
Организатора: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 99, каб. № 406. Для справок обращаться к
Организатору: начальник службы МТО и логистики ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиала «Тулэнерго» – Юрчикова Е.В. т. (4872) 73-03-65.
11.13.
Организатор заканчивает принимать оригиналы Предложений в 11:00
(время московское) «18» июня 2012 года. Предложения, полученные позже
установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по
существу, независимо от причин опоздания.
12. Вскрытие конвертов Организатор проводит процедуру вскрытия поступивших
конвертов через торговую площадку Системы в соответствии с правилами и регламентом работы
Системы, и оригиналов предложений на бумажном носителе начиная с 11 час. 00 мин. (по
московскому времени) «18» июня 2012 года.
3
13. Организатор получает одновременный доступ, к поступившим предложениям
Участников начиная с 11 часов 00 минут, по московскому времени, 18 июня 2012 года в
соответствии с правилами и Инструкциями по проведению закупочных процедур, размещенными
на сайте Системы B2B-MRSK
14. Место и дата рассмотрения предложений участников, подведение итогов:
рассмотрение Предложений и подписание протокола по рассмотрению конкурентных
предложений и подведению итогов закрытого запроса цен будет осуществлено в 10 час. 00 мин.
(по московскому времени) «06» июля 2012 г. по адресу: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 99, каб. №
406. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок в меньшую сторону.
15. Техническое задание изложено в Приложении №1, которое является неотъемлемой
частью к настоящего запроса цен и предоставляется каждому Участнику вместе с ним, в виде
отдельного приложения.
16. Проект договора изложен в Приложении №2 к настоящему запросу цен.
17. Требования к составлению сметных расчетов стоимости предложения изложены в
Приложении №3, которое является неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен.
18. Требования к участникам:
Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:
a)
Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации.
b)
Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации.
c)
Коммерческое предложение по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в настоящей документации.
d)
Гарантийное письмо о согласии заключить договор страхования
объекта в случае выбора победителем закупочной процедуры, в соответствии с
п.17 прилагаемого в закупочной документации проекта договора (предоставление
документа в составе предложения, является обязательным требованием);
e)
Участник обязан оформить Протокол разногласий по проекту
Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
документации;
f)
Сметный расчет стоимости предложения, выполненный в соответствии
с требованиями настоящей документации.
19. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником
нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
20. Разбиение лота на части, то есть подача конкурентного предложения на часть лота по
отдельным его позициям или на часть объема лота не допускается. В случае нарушения этого
требования Предложение такого Участника отклоняется без рассмотрения по существу.
21. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника
без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности
(далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к
Предложению.
22. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.
23. Документы, входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким
образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных
конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с
приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную
нумерацию страниц.
24. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев,
когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной
подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
25. Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче
оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня,
4
следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока действия может
служить основанием для отклонения Конкурентного предложения.
26. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в
российских рублях за исключением: Документомв, оригиналы которых выданы Участнику третьими
лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте
оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих
сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным
банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
27. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями положений настоящей
Документации и Уведомления с момента публикации закупки. Запросы на разъяснение
Документации должны подаваться в Системе, согласно правил и регламента Системы. Организатор с
момента публикации закупки ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня
до истечения срока приема Предложения через Систему. С ответом можно будет ознакомиться в
Системе, при этом копия ответа (без указания источника запроса) будет опубликована в разделе
«Разъяснения, вносимые в уведомление и документацию по закупкам» на официальном сайте
Организатора закупки. Организатор оставляет за собой право (но не обязанность) ответа на вопрос,
полученный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Организатору ответить на него в
разумное время до установленного срока подачи предложений.
28. Изменения, вносимые в Документацию, Уведомление, разъяснения положений
Документации размещаются Организатором на официальном сайте и в Системе не позднее, чем в
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений, предоставления разъяснений.
29. Продление срока приема Предложений, при внесении изменений в Документацию,
Уведомление, осуществляется согласно правил и регламента Системы. Все Участники, официально
получившие настоящую документацию, незамедлительно уведомляются о сути таких поправок при
помощи функционала (сообщений) Системы.
30. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена
предложения при условии соответствия самого Предложения и предлагаемых
товаров/работ/услуг условиям настоящего запроса цен.
31. Организатор оставляет за собой право предоставить участникам возможность
добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной
(указанной в предложении) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии
сохранения остальных положений предложения без изменений. Решение о проведении процедуры
переторжки, а также порядке ее проведения принимает комиссия самостоятельно согласно нормам
настоящей документации. Ожидается, что переторжка будет проводиться в случаях, если цены,
заявленные участниками в предложениях, по мнению комиссии значительно завышены, либо
организатором после вскрытия конвертов до определения Победителя будет получена просьба о
проведении переторжки от одного из участников, чье предложение заняло место не ниже четвертого
в предварительной ранжировке предложений. Вне зависимости от того, по каким причинам
проводится переторжка, при ее проведении на нее в обязательном порядке приглашаются участники,
предложения которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого
по четвертое. Остальные участники, чьи предложения не были отклонены, могут быть приглашены
на процедуру переторжки по решению комиссии в любом составе. Переторжка может быть
проведена только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных
предложений.. В переторжке может участвовать любое количество участников из числа
приглашенных. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его
предложение остается действующим с ранее объявленной ценой. Представители таких Участников
на процедуру переторжки не допускаются. Переторжка проводиться в Системе в соответствии с
действующими правилами и регламентами. В Системе участники имеют возможность заявить в
электронной форме свои цены для переторжки одновременно с отправкой своих предложений в
электронный сейф Организатора. В этом случае в предоставляемых файлах с ценой для переторжки
участник должен четко и ясно указать минимальную цену, ниже которой участник торговаться не в
праве. Участники, не предоставившие информацию о минимальной цене, на переторжку не
допускаются. Такой участник считается не участвовавшим в переторжке. Так же, если участник
решил не участвовать в переторжке или не указал цену для переторжки в отведенное ему время, то
этот участник останется участником процедуры, но к процедуре проведения переторжки допущен не
будет. В этом случае комиссия будет принимать во внимание ту цену, которую этот участник указал
5
в своем предложении, своевременно поступившей в сейф организатора. Переторжка в Система
проводится мгновенно. Система автоматически снижает стоимость лота до значения (отметки) цены,
указанной в файле для переторжки. Участники участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену,
обязаны представить Организатору в течение 2-х дней откорректированные с учетом новой
цены, полученной после переторжки, оригиналы документов, определяющие их коммерческое
предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных
условий заявки либо предложения кроме ценовых. Предложения участника по повышению цены не
рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке. Предложения
участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении
итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене. Участие в переторжке не расценивается
Организатором как нарушение требований пункта 23.
32. Рассмотрение Предложений и подписание протокола по рассмотрению конкурентных
предложений и подведению итогов закрытого запроса цен состоится в 10 час. 00 мин. (по
московскому времени) 06 июля 2012г. по адресу: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 99, каб. № 406.
Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок в меньшую сторону.
33. Комиссия на своем заседании определяет Победителя закрытого запроса цен, как
Участника, Предложение которого заняло первое место в итоговой ранжировке предложений.
34. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена
предложения при условии соответствия самого Предложения и предлагаемых товаров/работ
условиям настоящего запроса цен.
35. Решение Комиссии по определению Победителя, или признанию закрытого запроса цен
не состоявшимся, оформляется протоколом по рассмотрению конкурентных предложений и
подведению итогов закрытого запроса цен.
36. Участник незамедлительно уведомляется о признании его Победителем при помощи
функционала Системы.
37. Договор между Заказчиком и Победителем подписывается на основании протокола по
рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов закрытого запроса цен, в течение
20 календарных дней с момента определения победителя.
38. Организатор запроса цен незамедлительно после подписания Протокола по
рассмотрению конкурентных предложений и подведению итогов закрытого запроса цен, направит с
использованием функционала Системы всем Участникам запроса цен уведомление о результатах.
39. Организатор публикует копии протокола по рассмотрению конкурентных предложений
и подведению итогов закрытого запроса цен, на своем официальном сайте www.mrsk-cp.ru и в
системе «B2B-mrsk», не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.
40. Победитель запроса цен обязан заключить договор страхования строительно-монтажных
работ со страховой компанией. Договор страхования со страховой компанией заключается на период
выполнения работ на объекте с момента передачи Заказчиком строительной площадки Подрядчику
при подписании совместного Акта приемки-передачи.
41. Если между подписанием протокола и договора изменится победитель (например,
вследствие отказа), участники извещаются о новом победителе в том же порядке.
42. Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная
процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Организатор имеет право
отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса
цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками
Приложения:
1. Техническое задание.
2. Проект договора
3. Требования по составлению сметных расчетов
С уважением,
Заместитель директора по техническим вопросам –
главный инженер филиала «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
И. В. Соколов
6
Приложение 1
к запросу цен
от 07.06.12 г.
Техническое задание
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по
строительству ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ №1 МТП №1138 «Лесновка» ВЛ-6кВ
«Лаптево» РП-6 кВ №15 «Лесновка» от ВЛ 6 кВ №1 ПС №155 «Хрипково» в
населенном пункте д. Лесновка Заокского района Тульской области:
технологическое присоединение
электрооборудование гр-на Раинский С.А.; договор №2350-11 от 07.12.2011;
ТУ №07-отп-2359/З от 27.10.2011.
электрооборудование гр-на Раинский С.А.; договор №2351-11 от 07.12.2011;
ТУ №07-отп-2355/З от 27.10.2011.
электрооборудование гр-на Раинский С.А.; договор №2349-11 от 07.12.2011;
ТУ №07-отп-2356/З от 27.10.2011.
электрооборудование гр-на Раинский С.А.; договор №2352-11 от 07.12.2011;
ТУ №07-отп-2357/З от 27.10.2011.
электрооборудование гр-на Раинский С.А.; договор №2353-11 от 07.12.2011;
ТУ №07-отп-2358/З от 27.10.2011.
г. Тула, 2012 г.
7
1. Задание на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1. Объём работ.
1.1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ, подготовка проектно-сметной
документации по строительству ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ №1 МТП №1138 «Лесновка» ВЛ6кВ «Лаптево» РП-6 кВ №15 «Лесновка» от ВЛ 6 кВ №1 ПС №155 «Хрипково» Заокского
района электрических сетей ПО «Тульские электрические сети».
1.2. Место расположения объекта.
1.2.1. Тульская обл., Заокский район, д. Лесновка, уч.29-33.
1.3.Основание для проведения работ
1.3.1. Инвестиционная программа филиала «Тулэнерго» ОАО МРСК «Центра и
Приволжья» на 2012 год
1.3.2. Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям электрооборудования строящихся жилых домов гр-на Белякова Ю.Н.
1.3.3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования
к проекту.
1.3. 4. Основные нормативно технические документы (НТД), определяющие требование к
проекту:
- Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008г «О составе
разделов проектной документации и требования к их содержанию».;
- "Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе",
утверждённое распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.10.2006 №270р/293р;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание).
- Градостроительный кодекс РФ.
1.2.
Вид строительства и этапы разработки проектной документации.
1.4.1. Строительство ВЛИ-0,4кВ
1.4.2. Этапы разработки проекта – разработка проектной (рабочей) документации.
1.5. В составе проектной (рабочей) документации обосновать и выполнить.
1.5.1. Выполнение землеустроительной документации:
1. этап - согласование акта выбора, выполнение схемы расположения земельных участков
на кадастровом плане (карте) соответствующей территории, получение постановлений
администраций муниципальных образований об утверждении акта выбора и схемы
расположения земельного участка.
2 этап - выполнение межевых планов, определение площадей правообладателей
земельных участков, содействие в заключении договоров аренды, содействие в получении
разрешения на строительство (реконструкцию) объектов.
1.5.1.1. Виды работ, подлежащих выполнению:
а) Подготовительные работы: сбор и изучение сведений о земельном участке,
содержащихся в Государственном Кадастре Недвижимости (ГКН), землеустроительной,
картографической документации;
б) Нанесение проектных границ земельных участков на схему 1:1000 в соответствии с
нормами отвода земли под строительство (реконструкцию) энергообъектов;
в) Нормы отвода в соответствии с проектной документацией (НТД и действующим
законодательством РФ);
г) Выявление смежных землепользователей; установление вида права на земельные
участки, по которым проходит трасса;
д) Составление схемы границ земельных участков на кадастровом плане;
е) Вычисление площадей земельных участков в зависимости от категории земель и от
вида права на земельный участок, по которому проходит трасса;
8
ж) Уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при проведении
землеустройства; сбор документации, необходимой для заключения договоров аренды
земельных участков на строительство (реконструкцию) энергообъектов;
з)
Согласование
схемы
границ
земельных
участков
со
смежными
землепользователями, землевладельцами, районными службами (территориальный отдел
Управления Роснедвижимости, архитектура, комитет по управлению имуществом) с
составлением актов согласования;
и) Получение постановления об утверждении актов выбора и схемы расположения
земельного участка в соответствии со статьёй 32 Земельного Кодекса РФ;
к) Оформление межевых планов и постановка земельных участков на кадастровый
учёт;
л) Оформление договоров аренды на изымаемые участки между филиалом
«Тулэнерго» и арендодателями;
м) Получение постановления о разрешении проведения строительно-монтажных
работ согласно акта выбора трассы;
н) Передача заказчику исходно-разрешительной документации, постановлений
администраций, кадастровых паспортов на испрашиваемые земельные участки;
о) Получение положительных заключений: территориального управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тульской области, УГИБДД УВД ТО, отдела геологии и лицензирования по
Тульской области, центра по охране и использованию памятников истории и культуры,
Тульской археологической экспедиции и другие.
1.5.2. Выполнение работ, необходимых для реконструкции или строительства с
рекомендациями по применению материалов или оборудования.
а). Монтаж ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ №2 КТП №7355 «Комсомольская-2» до границ участка
заявителя.
б). Пусконаладочные работы
1.6.Основные характеристики объекта.
1.6.1. Строительство ВЛИ-0,4кВ.
Наименование
Передаваемая мощность
Количество цепей
Номинальное напряжение
Длина по трассе ВЛ-0,4 кВ
Тип опор
Число часов использования максимума
нагрузки
Конструкция провода
Наличие переходов через естественные
и искусственные преграды
Число часов использования максимума
нагрузки
Район по количеству грозовых часов в
году
Район по степени загрязнённости
атмосферы
Показатель
75 кВт
Одноцепная ВЛИ
0,4кВ
Определяется при проектировании.
общая длина ориентировочно 0,5км.
СВ-95-3
10
Определяется при проектировании. (СИП-2:
от 3х25+1х25, до 3х95+1х95;)
Определяется при предварительной
прокладке трассы
10
50
II
9
Район по ветру
III
Район по гололёду
III
Наличие переходов через естественные
и искусственные преграды
Определяется при предварительной
прокладке трассы
1.7. Требования к подрядным организациям.
1.7.1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения
аналогичных работ.
1.7.2. Иметь действующее Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, связанные с выполнением данной
работы.
1.7.3. Наличием технической базы.
1.7.4. При привлечении субподрядных организаций необходимо согласование с заказчиком
(с предоставлением свидетельства о допуске к работе).
1.8. Требования по составу работ.
1.8.1. Согласовать план трассы с Заказчиком на первоначальном этапе проектирования.
1.8.2. Сметную стоимость строительства или реконструкции приводить в двух уровнях цен:
в базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем, сложившемся ко времени
составления смет.
1.8.3. Наименование выполнено документации должно соответствовать наименованию
объекта по техническому заданию.
1.9. Особые условия.
1.9.1. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и
передача её третьим лицам без его согласия запрещается.
1.9.2. Проектная организация получает все необходимые для выполнения проектноизыскательских работ, согласования и заключения с природоохранными органами,
органами ГО и ЧС, Минздравсоцразвития России, ФГУ «Главгосэкспертиза России»,
органами архитектуры и градостроительства и другими заинтересованными организациями.
При необходимости в процессе проектирования проектная организация выполняет
предварительное согласование места размещения объекта (включая акт выбора земельного
участка), межевание земельного участка, получает технические условия на пересечение и
сближения с инженерными коммуникациями.
1.9.3. Документацию по проекту в полном объёме (включая обосновывающие расчёты)
представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном
виде на CD, при этом текстовую и графическую информации представить в стандартных
форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию - в формате MS
Excel.
1.9.4. Подрядчик получает положительное заключение на проектную документацию
экспертной организации, аттестованной в ФГУ «НТЦ Энергобезопасность».
1.10. Контроль качества и приёмка выполненных работ.
Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов
выполняемых работ на любом этапе.
1.11. Сроки выполнения проекта.
1.11.1. С июля 2012г. до октября 2012г.
1.12. Исходные данные для проектирования.
10
1.12.1. Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной
организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.
2. Задание на выполнение строительно-монтажных работ.
2.1. Объем работ.
2.1.1. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ0,4кВ №1 МТП №1138 «Лесновка» ВЛ-6кВ «Лаптево» РП-6 кВ №15 «Лесновка» от ВЛ 6
кВ №1 ПС №155 «Хрипково» Заокского района электрических сетей ПО «Тульские
электрические сети».
2.2. Требования к подрядным организациям.
2.2.1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения
аналогичных работ.
2.2.2. Иметь действующее Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, связанные с выполнением данной
работы.
2.2.3. Наличием технической базы.
2.2.4. При привлечении субподрядных организаций необходимо согласование с заказчиком
(с предоставлением свидетельства о допуске к работе).
2.3. Основные требования к выполнению работ.
2.3.1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнить в соответствии с:
- проектной документацией;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- государственными и отраслевыми стандартами.
2.3.2. Качество СМР должно соответствовать требованиям СНиП и ПУЭ.
2.4. Объёмы и состав работ.
2.4.1. Строительство ВЛИ-0,4кВ
2.4.2. Пусконаладочные работы в объёме, необходимыми для внедрения проекта.
2.4.3. Уборка и вывозка мусора, утилизация порубочного материала оставшегося после
расчистки трассы от древесно-кустарниковой растительности.
2.4.4. Восстановление покрытия автодорог, элементов благоустройства.
2.4.6.Определение объёма работ.
2.4.6.1. Строительство ВЛИ-0,4кВ.
№
п/п
Наименование работ и затрат.
1
2
3
4
5
6
7
Монтаж опор ВЛИ- 0,4 кВ (СВ-95-3):
Монтаж кабельной выкидки
Монтаж траверс
Монтаж изоляторов
Усиление заземления концевых и анкерных опор
Монтаж провода СИП
Расчистка трассы ВЛ:
8
Нанесение маркировки на оборудование и опоры
9
Пуско-наладочные работы
10
Восстановление покрытия автодорог, элементов
благоустройства
Ед.измерения
штук
штук
тонн
штук
штук
метр
га.
Количество
Примеч
По
По
По
По
По
проекту
проекту
проекту
проекту
проекту
500
По проекту
шт.
По проекту
комп
В соответствии
с проектом
По факту
Объём
работ
Акт
Акт
11
11
Приёмо-сдаточные испытания с оформлением актов
12
Сдача объекта комиссии
По проекту
Комиссия
В соответствии
с нормативами
Не менее трех
представителей
Заказчика
Акт
Акт
2.5. Потребность в материально-технических ресурсах.
2.5.1. Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется
Подрядчиком, по согласованию с Заказчиком.
2.5.2.Поставка материалов и комплектующих проводится в соответствии с рабочим
проектом.
2.6. Требование к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.
2.6.1. Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:
- новыми (при необходимости указывается год выпуска, ранее которого МТР не
применяются);
- соответствовать проектно-сметной документации;
- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;
- упаковано и маркировано в соответствии с ГОСТ 17527-2003, указанном в паспорте (тех.
документации);
- гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать сроку
службы, установленным на неё заводом изготовителем;
- при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного
производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке
и языке страны завода–изготовителя (инструкции по монтажу, и эксплуатации).
1.11.2. Руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями ПО ТЭС
филиала «Тулэнерго» должны осуществлять входной контроль качества применяемых
материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и
технических паспортов, удостоверяющих их качество.
2.7. Особые условия.
2.7.1. Выполнение строительно-монтажных работ и пуско-наладочные работы только при
наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды
работ, утверждённого техническим руководителем Подрядчика и согласованные с
заместителем директора по техническим вопросам-главным инженером филиала (или
другим должностными лицами, ответственными за согласование технических заданий).
2.7.2. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает
Подрядчик в установленном порядке ( вынос и согласование трассы ВЛ, производство
земляных работ, вырубку трассы ВЛ, перевозку негабаритных грузов)
2.7.3. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ,
производит Подрядчик.
2.7.4. После завершения работ, в том числе работ по благоустройству территории
Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию. Благоустройство территории предъявляется Подрядчиком органам
архитектуры и градостроительства в установленном порядке и обеспечивается сдачаприёмка качества выполненных работ.
2.7.5. Строительно-монтажные работы проводятся в условиях действующих
электроустановок.
2.7.6. Подрядчик обеспечивает проведение освидетельствования технического состояния
электроустановок экспертной организацией, аттестованной в ФГУ «НТЦ
Энергобезопасность».
2.7.7.Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ
представляет следующую документацию:
2.7.7.1. Комплект рабочих чертежей проекта на строительство предъявляемого к приёмке
12
объекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными
проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных
работ рабочим чертежам проекта;
2.7.7.2. Технический паспорт (технические характеристики, исполнительную схему)
объекта;
2.7.7.3. Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов,
изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве строительномонтажных работ;
2.7.7.4. Комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации ВЛ,
КЛ и ТП на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и
изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной
продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в
технической документации.
2.7.7.5. Акты освидетельствования скрытых работ.
2.7.7.6. Протоколы испытания.
2.7.7.7. Протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом.
2.7.7.8. Акты на пересечения с инженерными сооружениями.
2.7.9.9. Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ,
СН и П, ПУЭ и иными НТД.
2.8. Гарантии исполнителя работ.
2.8.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев.
2.8.1.2. Исполнитель должен обеспечить:
2.8.1.2.1. соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту,
требованиям нормативно-технических документов технологических карт;
2.8.1.2.2. соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и
объекта в целом;
2.8.1.2.3. устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе
эксплуатации в течение гарантийного срока.
2.9. Контроль качества и приемка работ.
2.9.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль выполняемых работ на любом этапе.
2.9.2. Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями ПО ТЭС
филиала «Тулэнерго» должны:
- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;
- проводить оперативный контроль качества материалов и оборудования по видам
выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических
документов;
- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению
брака, с оформлением двусторонних актов;
- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с
оформлением двусторонних актов;
- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических
этапов и срока окончания работ в целом по объекту.
2.10. Сроки выполнения монтажных работ.
2.14.1. С июля 2012г. до октября 2012г.
13
Приложение №2
к запросу цен №
от 07.06.12 г.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
г. Тула
«
»
2012 г.
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», в лице заместителя генерального директора - директора
филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Тимонина Юрия Николаевича,
действующего на основании Доверенности от 01.12.2011 г., удостоверенной нотариусом города Н.
Новгорода Ромашиной Г.А., зарегистрированной в реестре за № 1Д 253, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, именуемые далее Сторонами,
по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _____,
объявленной извещением от ___ № ___, на основании протокола о результатах закупочной
процедуры на право заключения договора подряда от ___(указывается в случае заключения
договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Основные понятия и определения
14
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком
и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ, оформленный в установленном порядке (формы № КС-2, № КС-3);
акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС14 - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию;
акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных
работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт по
форме № КС-11);
дата приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - дата
утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по
форме № КС-14, приказ об утверждении акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией по форме № КС-14;
Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные
Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны
Сторонами в надлежащем порядке;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация;
техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационнотехнологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для
выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;
Заказчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика1;
заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на
заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия
поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации
(в соответствии с закупочной документацией включается в случае заключения Договора по
результатам закупочных процедур), по программе и методике испытаний Подрядчика,
согласованной с Заказчиком;
исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ,
предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой
документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за
производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых
при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной
приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях
смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная
строительными нормами и правилами;
закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной
процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их
проведения;
календарный план строительства (реконструкции) объекта - приложение № 3, являющееся
его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и
оказания услуг и стоимости работ;
консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с
необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта
незавершенного строительства;
материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору
материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;
объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при
реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной
регистрации прав на объект в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;
1
Согласно пункту 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения
юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация
юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного
органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица,
имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
15
обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических
регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а
также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик
обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны
окружающей среды;
Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика)2;
поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком (указывается в случаях, когда
Договором предусмотрены соответствующие обязательства Заказчика) закупки и доставки на
объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по
настоящему Договору;
предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания
оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском
оборудования;
пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время
которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного
оборудования;
поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и (или)
Заказчиком (указывается в случаях, когда Договором предусмотрены соответствующие
обязательства Заказчика) поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления
работ по настоящему Договору;
работы - проектно-изыскательские работы, общестроительные, монтажные и пусконаладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями
настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов.
Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления
доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы,
страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки
поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи
объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности
Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;
субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и
оказания услуг в рамках настоящего Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения
всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;
скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество
и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;
цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за
полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2. Предмет и объем Договора
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить
работы по (указать нужное) строительству, реконструкции, комплексному техническому
перевооружению и реконструкции объекта (наименование и место нахождения объекта
строительства по титулу инвестиционной программы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены
календарным
планом
строительства
объекта
2
Согласно п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица
определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица
осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.
16
(приложение № 3). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы
работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.
2.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.2, на основании Свидетельства о
допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО).
2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области
энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям,
инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер),
действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете,
утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре,
требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать,
согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в
отношении создаваемого результата работ.
Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию,
подтвержденный актом ввода в эксплуатацию.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию
выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и
сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.
3.2. Срок начала работ по Договору __________ г. - в соответствии с календарным планом
строительства объекта.
Срок завершения работ - не позднее _______ г.
Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком
акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14
после проведения пусковых испытаний.
4. Обязательства Подрядчика
4.1.1.
4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.2.
Собственными силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору
в соответствии с техническим заданием (приложение № 7 к Договору) и иными исходными
данными на проектирование в полном объеме в соответствии с календарным планом (приложение
№ 3 к Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ и в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением
подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.1.3.
Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с
инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и
иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.4.
Перед приемкой проектно-изыскательских работ Заказчиком обеспечить
получение в уполномоченных органах государственной власти и в органах, аккредитованных в ФГУ
«Энергобезопасность», получение положительного заключения экспертизы.
4.1.5.
Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям
согласующих организаций и экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или)
выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую
документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно
установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.
Проведение повторной экспертизы в органах, аккредитованных в ФГУ «Энергобезопасность»,
осуществляется Подрядчиком за свой счет.
4.1.6.
Производить работы в полном соответствии с проектной документацией,
утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.
4.1.7.
Перед приемкой Объекта Заказчиком обеспечить совместно с Заказчиком
17
получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод его в
эксплуатацию.
4.1.8.
Производить работы в полном соответствии с проектной документацией,
утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.
4.1.9.
При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с
использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов
интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений,
требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
4.1.10.
Поставить на приобъектный склад (склад расположен_____) материалы и
оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с
обязательствами, предусмотренными разделом 9.
Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов,
конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. Вести и
предоставлять по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней журнал бетонных работ,
осуществлять контроль соответствия марок бетона, заявленных в проектной документации.
Контроль качества ответственных бетонных и железобетонных конструкций (монолитных
фундаментов, колонн, ригелей, перекрытий и др.) производить с привлечением независимых
лабораторий и специалистов.
После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.
Подрядчик обязан возвратить Заказчику остаток материалов, предоставленных Заказчиком,
либо с согласия последнего уменьшить цену работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика
неиспользованного материала (указывается в случае включения в Договор обязательств Подрядчика
по поставке).
До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на
перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить
транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных
полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
4.1.11.
Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения,
необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по
настоящему Договору.
Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период
выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в
соответствии с проектной документацией.
4.1.12.
Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о
безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать
разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во
избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и
наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки,
средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для
использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.
4.1.13.
Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством
Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за
ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и
ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием
производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные
стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали
показателей, установленных законодательством Российской Федерации.
Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения
ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим
коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного
окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы
по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей
среды и т.п.
Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам
расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о
18
произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных
случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в
соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда,
пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика),
принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам
проверок Заказчика.
4.1.14.
Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на
использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ
(доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить
содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
4.1.15.
Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в
эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое
имущество.
4.1.16.
Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в
эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и
оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором (указывается в
случае, если данная обязанность не возложена на Заказчика).
4.1.17.
Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную
документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.
4.1.18.
На условиях, предусмотренных разделом 17, заключить договор комплексного
страхования строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам
при проведении строительно-монтажных работ на объекте в срок не позднее 30 (тридцати)
календарных дней со дня заключения настоящего Договора и представить Заказчику нотариально
заверенную копию договора страхования или копию страхового полиса (иного документа,
подтверждающего в соответствии с требованиями статьи 940 Гражданского кодекса Российской
Федерации заключение договора страхования).
4.1.19.
Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе выполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости
выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после
незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные
на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого
ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.
4.1.20. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование
(на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по
утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом
строительства объекта.
4.1.21. Выполнить в полном объеме в се свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего Договора.
4.1.22. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая
стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора без учета стоимости
материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком. Подрядчик обязан согласовать с
Заказчиком подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора
субподряда,
устанавливающие
сроки
выполнения
работ
субподрядчиком,
а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.
4.1.23. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору
по основаниям, указанным в разделе 21, Подрядчик обязуется в течение 60 дней со дня направления
уведомления
об
отказе
19
от
исполнения
Договора
вернуть
Заказчику
сумму
авансовых
платежей
за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ.
4.1.24. В случае если до завершения выполнения этапа работ по Договору Заказчик
обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал
производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков,
Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.
4.1.25. Подрядчик обязан до перечисления Заказчиком каждого из авансов представить
Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательства по возврату данного аванса
безотзывную и безусловную банковскую гарантию в соответствии с разделом 22 настоящего
Договора.
4.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать
иных лиц (субподрядчиков).
Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих
обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в приложении № 5.
Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками,
информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого
субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным
обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед
Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную
ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.
4.3. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного
изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации
(указывается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур). Подрядчик
подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными
Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и
стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.4. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни
частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного
письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за
результат выполненных работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами.
4.5. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия
Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него
информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.
4.6. Подрядчик обязуется в срок до_____________ предоставить Заказчику информацию
согласно Приложения № 8 «Перечень информации», с приложением сканер-копий
подтверждающих документов (учредительные документы контрагента, выписка из ЕГРЮЛ,
выписка из реестра акционеров, паспортные данные и т.д.) и письменное согласие на обработку
персональных данных лица, указанного в предоставляемой информации в соответствии с формой
Приложения №9 «Форма согласия на обработку персональных данных».
В случае каких-либо изменений сведений, Подрядчик обязуется предоставить информацию
об указанных изменениях в соответствии с приложением № 8 «Перечень информации» в течение 7
(семи) календарных дней с момента возникновения таковых.
5. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Представить Подрядчику до ____ документацию по объекту ___.
5.2. Передать Подрядчику до _____ по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на
период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку.
5.3. Обеспечить охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов
и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором до даты
передачи Подрядчику (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на
Подрядчика).
5.4. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах
государственной власти всех необходимых допусков и разрешений (указывается в случае, если
20
данная обязанность не возложена на Подрядчика).
5.5. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.
5.6. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,
предусмотренном в разделах 7 и 11.
5.7. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему
Договору вправе:
заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством
выполняемых работ с инженерными организациями;
привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для
проверки соответствия ей выполняемых работ;
организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему
Договору;
периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом
Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на
рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны
труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.
5.8. Поставить на строительную площадку необходимые материалы и оборудование, а также
осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами,
предусмотренными разделами 9, 10 (указывается в случаях, когда на Заказчика возлагаются
обязанности по поставке материалов и оборудования).
5.9. В течение 2 дней с момента заключения Договора назначить ответственного за
получение данных, согласно п.4.6, по собственникам.
5.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего Договора.
6. Цена Договора
6.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и
в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1), которая
составляет ____ (указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____ (указать прописью)
рублей.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _____(указать прописью) рублей.
6.2. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения
Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и
оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с
последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов,
подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.
6.3. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии
внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору
заключается дополнительное соглашение.
6.4. Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить
выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе
прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы,
оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев,
когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены
Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
6.5. Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ и услуг,
если фактические расходы Подрядчика на выполнение работ (обеспечение материалами и
оборудованием) оказались меньше, чем в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг,
подготовленной при определении цены Договора. При этом уменьшение фактических расходов
21
Подрядчика должно быть обусловлено сокращением стоимости самих материалов и/или
оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса.
6.6. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением
курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного
оборудования и/или материалов.
7. Оплата работ и взаиморасчеты
7.1. Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере до
15% от стоимости проектно- изыскательских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но
не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на
возврат аванса.
Платежи, покрывающие расходы Подрядчика по страхованию объекта, выплачиваются
одновременно с авансовым платежом.
7.2. Текущие платежи по проектно- изыскательским работам выплачиваются Заказчиком в
размере 65% от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, в течение 20 (двадцати)
рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ.
Окончательные Платежи по проектно- изыскательским работам в размере 20% от стоимости
общего объема работ выплачиваются Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после
получения Подрядчиком положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации
и предоставления его Заказчику.
Текущие платежи по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам выплачиваются
Заказчиком в размере 80% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачиприемки выполненных работ и получения счетов-фактур.
Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных
работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пусконаладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.
7.2. Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику
авансы для закупки им оборудования в размере до 30% от стоимости данного оборудования.
Заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в соответствии с Графиком финансирования
поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции) приложение № 2, но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной
банковской гарантии на возврат аванса.
Заказчик уплачивает Подрядчику 65% от стоимости доставленного на объект оборудования
по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит
оплату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня доставки оборудования, на основании
предоставленных Подрядчиком документов: счета на оплату, счета-фактуры, товарной накладной
по форме ТОРГ-12.
Заказчик уплачивает Подрядчику платежи в размере 5% от стоимости смонтированного
оборудования в течение 30 (тридцати) рабочих дней после завершения пусконаладочных работ.
7.3. Погашение аванса производится путем ежемесячного удержания авансового платежа из
суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости
выполненных работ до полного погашения аванса.
7.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком
финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству
(реконструкции) - Приложение №2, путем перечисления денежных средств, в рублях на банковский
счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.
7.5. Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.
7.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных
соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
7.7. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
22
8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и
работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по
причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы,
работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать
шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине
Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки
либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.
При выявлении дефекта Подрядчик должен:
обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного)
часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;
выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и
представить Заказчику соответствующее заключение в течение _________.
Устранение дефектов устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП,
коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня выявления дефекта (включается при наличии в предмете Договора одного из
указанных видов оборудования).
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня
получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали
основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой
экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с
Заказчиком сроки.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации
Заказчиком или третьими лицами.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой
им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты
возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
9. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием
9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку,
транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов и оборудования
(приложение № 4), необходимых для объекта до сдачи объекта по акту приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС- 14. Подрядчик обязан за свой счет
обеспечить поставку всего импортного оборудования и материалов Подрядчика в пункт(ы)
назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все
необходимые таможенные пошлины и сборы.
В случаях, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке, в
Договоре указывается следующее:
Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования
согласно Сводной ведомости и сроков поставки основного электрооборудования по строительству
(реконструкции) объекта (приложение № 4);
Заказчик принимает на себя обязательство по поставке следующих строительных
материалов и оборудования (приложение № 4).
9.2. Поставка материалов и оборудования производится на приобъектный склад (склад
расположен _____) согласно приложению № 3. Датой поставки материалов и оборудования
считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования.
23
9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка,
складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика (Сторона настоящего Договора, на
которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования, указывается
в случае, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке).
9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и
оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а
также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть
представлены Подрядчику поставщиками (Заказчиком в отношении материалов и оборудования,
поставку которых он обеспечивает) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала
производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и
поставщиками импортного товара (материал и оборудование) Заказчик имеет право потребовать
представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в
отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления
указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки
данного товара.
Все поставляемое оборудование должно быть новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не
восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, комплектным и
соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам.
9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и
соответствовать следующим техническим требованиям: ________. Данные технические требования
должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида
оборудования, а в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры требованиям, содержащимся в технической части закупочной документации.
При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку
аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.
9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на
приобъектный склад (склад расположен ______) или строительную площадку, несет Подрядчик.
Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки
на приобъектный склад (склад расположен _____) или строительную площадку несет Сторона, на
которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.
9.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о
готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад (склад
расположен_______).
В случае, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке,
указывается следующее:
Сторона, обеспечивающая поставку материалов и оборудования, предупреждает другую
Сторону за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и
оборудования на приобъектный склад (склад расположен________).
9.8. В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования Подрядчик
после передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и
посылает Заказчику по почте один комплект следующих документов:
три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов
согласования (ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, с
указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и
скрепленные печатью Подрядчика;
извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;
один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого
упаковочного места;
один
оригинал
и
три
копии
гарантийного
сертификата,
выданного
производителем/Подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в технических
спецификациях;
заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в
технических спецификациях (если необходимо);
сертификат качества завода-изготовителя;
24
разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.
9.9. Документы, указанные в пункте 9.8, должны быть получены Заказчиком по крайней
мере за одну неделю до прибытия товаров в порт или пункт назначения.
Один комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая
документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет
помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку
«Technical Documentation is here»/ «Техническая документация здесь».
Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в
отдельный водонепроницаемый ящик.
9.10. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и
оборудования на приобъектный склад (склад расположен_________) присутствие представителя
Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно.
Приемка оборудования на приобъектный склад (склад расположен ____) осуществляется в
соответствии с актом, составляемым по форме ОС-14.
Передача оборудования с приобъектного склада (склад расположен____) для использования
при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по
форме ОС-15.
После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в
монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой
из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования.
(Указывается в случае, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке).
9.11. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков / некомплектности
материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в
процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки /
некомплектность) незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика (другую
Сторону).
При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования
уполномоченными представителями Сторон составляется акт.
9.12. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную
площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке
оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.
Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или
Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе
объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а
Подрядчик обязан:
приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;
устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;
компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен
непригодного.
9.13. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности
Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.
10. Порядок осуществления работ
10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма № КС-6), в котором отражается
весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А), в котором
отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и
единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и
в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или
записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам №КС-6 и
№КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и
25
согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства
работ по настоящему Договору.
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ
замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться
Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без
подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую
часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а
затем восстановить ее.
10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих
представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять
приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также
производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования
условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в
любое время в течение всего периода осуществления работ.
10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его
мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если
данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или
изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.
Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
исключить любую работу;
изменить характер или качество, или вид любой части работы;
выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения
комплексной реконструкции объекта.
10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не
допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании
Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по
отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и
соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий,
уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов
основания фундаментов зданий и сооружений объекта.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику
(по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков,
устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и
сохраняемых до его окончания.
10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на
строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках
подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.
10.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных
(подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и
оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными
силами и в счет цены Договора:
обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим
вывозом на специализированные полигоны;
производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов,
размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту
строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по
производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения
цены Договора.
26
11. Приемка и выполнение работ
11.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно
(помесячно/поквартально) в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору с
оформлением
актов
выполненных
работ
по
форме
№ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных
постановлением
Госкомстата
России
от
11
ноября
1999
г.
№ 100. Акты выполненных работ составляются на основании данных Журнала учета выполненных
работ (форма № КС-6а) в соответствии с локальными сметами, утвержденными Заказчиком, в
пределах цены Договора.
11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в
соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки
ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
11.3. Подрядчик обязан ежемесячно представлять формы №КС-2, №КС-3 Заказчику не
позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.
11.4. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно
известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику
акты о приемке выполненных работ по Договору (№ КС-2, № КС-3), Справки о стоимости
выполненных работ (№КС-3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих
систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию,
свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ
представителями всех заинтересованных организаций.
11.5. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт
о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым
унифицированным формам №КС-2, №КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7
(семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.
В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
11.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком
скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде
заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной
приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем,
гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до начала проведения этой приемки.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной
приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на
соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится
к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и
ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика
не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет
обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика,
согласно его указанию, а затем восстановить ее.
11.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем
подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования
конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на
герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
11.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для
осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить
штрафные санкции согласно разделу 18.
11.9. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования
(трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика.
Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
11.10. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего этапа работ только
после письменного разрешения Заказчика.
27
11.11. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии
утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в
установленном Заказчиком порядке.
11.12. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки,
Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный
срок устранить выявленные недостатки.
11.13. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для
исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов
за счет Подрядчика.
11.14. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки
выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают
требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные
работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на
стоимость устранения выявленных недостатков (указывается, если не определены этапы работ).
12. Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ)
12.1. Заводские приемо-сдаточные испытания электротехнического оборудования (в том
числе систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, связи и т.п.) осуществляются с участием представителей
Заказчика.
12.2. Подрядчик направляет Заказчику программу и методику приемо-сдаточных испытаний
для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) рабочих дней до начала приемо-сдаточных
испытаний. Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть эти документы. В случае
возникновения разногласий по программе и методике приемо-сдаточных испытаний составляется и
подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены
Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.
12.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности продукции к проведению
ПСИ на заводе не позже, чем за 30 (тридцать) календарных дней до их начала. Заказчик в течение 3
(трех) рабочих дней после получения уведомления об испытаниях сообщает данные своих
представителей, которые будут принимать участие в испытаниях.
Результаты ПСИ оформляются протоколами. Делегированные представители Заказчика
имеют полномочия подписать протоколы ПСИ.
12.4. Заводские ПСИ оборудования (в соответствии с заданием заводу) осуществляются на
заводе-изготовителе по программе и методике, согласованным Подрядчиком с Заказчиком.
13. Обучение персонала Заказчика
(включается в Договор при необходимости)
13.1. Обучение персонала Заказчика осуществляется Подрядчиком.
13.2. В цену настоящего Договора входят расходы, связанные с организацией обучения и
обеспечением участия специалистов в приемо-сдаточных испытаниях независимо от места их
проведения, а также стоимость страховки, проживания, питания, проезда специалистов Заказчика во
время их обучения и приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе.
14. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания
14.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с
разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в
соответствии с техническими требованиями Закупочной документации (указывается в случае
заключения Договора по результатам закупочной процедуры).
14.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.
14.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемосдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.
15. Право собственности
28
15.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или
повреждения объекта переходят к Заказчику) после государственной регистрации права
собственности на объект (указывается в случае, когда объект относится к недвижимому
имуществу).
15.2. Право собственности на часть объекта возникает у Заказчика (риск случайной гибели
или повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта ввода в эксплуатацию
(указывается в случае комплексного технического перевооружения и реконструкции объекта, а
также когда объект относится к движимому имуществу).
15.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет
Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором
не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в
эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении
оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
15.4. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта,
оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14, после чего
ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.
15.5. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту
вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14, а также за любой вред или
повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией по форме №КС-14, но явившиеся следствием ранее случившегося
события, за которое Подрядчик нес ответственность.
15.6. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный
объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного
разрешения Заказчика.
16. Права на результаты интеллектуальной деятельности
В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу
Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в
объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая
подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и
сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае
досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.
17. Страхование объекта
17.1. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика и с согласованной им же страховой
организацией заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или
случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого
при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при
проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - договор страхования). Затраты на
страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1 процента от
полной стоимости работ по договору подряда, определенной по набору глав 1 - 8 сводного сметного
расчета. Договор страхования подписывается Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех)
подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Заказчика.
17.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим
требованиям:
зарегистрирована на территории Российской Федерации;
o
размер оплаченного уставного капитала составляет не менее
500 млн. рублей;
o
опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;
o
размер собственного капитала - не менее 1000 млн. рублей;
29
o
отсутствие неисполненных предписаний органа страхового
надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или
реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
o
ведение отчетности по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО);
o
текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством
«Эксперт РА» - не ниже «А++» или рейтинг финансовой устойчивости, присвоенный агентством
«Fitch Ratings» - не ниже «BBB-», агентством «Moody’s Investors Service» - не ниже «Baa»;
агентством «Standart&Poor’s» - не ниже «BBB-»;
o
наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании
рисков предприятий российской электроэнергетики;
o
наличие лицензии на право проведения страхования
строительно-монтажных рисков;
наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью
не менее суммы в рублях, эквивалентной 50 млн. долларов США;
наличие аккредитации ОАО «Холдинг МРСК», в случае утверждения ОАО «Холдинг
МРСК» перечня аккредитованных страховых компаний для осуществления страхования в рамках
договоров подряда, заключаемых дочерними и зависимыми обществами ОАО «Холдинг МРСК».
17.3. Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате
воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора,
в том числе, но не ограничиваясь следующим:
пожар, взрыв, удар молнии, падение летательных аппаратов;
стихийные бедствия - буря, град, землетрясение, сель, сход снежных лавин, наводнение,
обвал;
просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение застрахованного
имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;
авария инженерных сетей - водопровода, канализации, теплоснабжения;
ошибка при монтаже;
обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими
частями.
17.4. Страховое покрытие при страховании строительно-монтажных работ должно
обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи:
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованному объекту, включая
постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным материалам,
строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за
исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться
Подрядчиком на других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за
пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.
17.5. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и
расходы, которые Подрядчик может понести в связи:
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным объектам
(имуществу) на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц) и
строительным объектам, принятым Заказчиком;
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным
машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных
строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);
с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская
ответственность перед третьими лицами);
с послепусковыми гарантийными обязательствами Подрядчика, включая затраты на
устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.
30
17.6. Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено
возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба,
а именно:
затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и
удаление строительного мусора;
затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других
специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба;
дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в
сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также
транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.
17.7. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом
следующих требований:
страховая сумма по подрядным работам должна быть равной полной стоимости работ,
определённой Договором, включая стоимость материалов и оборудования, оплату труда, расходы
по перевозке, таможенные пошлины, сборы;
страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной
площадке должна быть равной новой восстановительной стоимости оборудования машин и
оборудования;
страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в
непосредственной близости от нее может устанавливаться в размере, равном новой
восстановительной стоимости имущества;
страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением
последствий материального ущерба, устанавливаются соглашением Сторон, договора страхования
но не более 2% от полной стоимости работ, определенной Договором;
выплата производится «по первому риску»;
страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами назначается по
соглашению сторон договора страхования, но не более 15% от полной стоимости работ,
определенной Договором.
17.8. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения подрядных Работ от
момента начала производства работ до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию
послепусковых гарантийных обязательств период страхования должен составлять 12 (двенадцать)
месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.
17.9. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять
необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
18. Имущественная ответственность
18.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за
выполненные работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,02 % от стоимости подлежащих
оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки
работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
18.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ (поставки материалов и
оборудования) - пени в размере 1% от стоимости этапа работ (непоставленных материалов и
оборудования, неоказанных услуг) за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательства;
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в
размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательства;
за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах,
сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов,
- пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных
дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;
31
в случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов
и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в
трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему
имущества - пени в размере 0,2% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до
фактического исполнения обязательства.
18.3. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части)
Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму
перечисленного авансового платежа, а также пени в 0,15% от суммы аванса за каждый день
нахождения авансового платежа у Подрядчика.
18.4. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию
из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в
течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик
уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной
даты ввода объекта в эксплуатацию.
18.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим
Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление
срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за
просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все
необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут
дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением
обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении
сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.
18.6. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20
(двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.
18.7. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств
по настоящему Договору.
18.8. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности
компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных
обязательств.
18.9. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно
выставленного счета.
19. Обстоятельства непреодолимой силы
19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
19.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую
Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих
исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае
невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах
непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо,
содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на
выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
19.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания
становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения
настоящего Договора.
19.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном
32
настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
19.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и
непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого
атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими
опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти,
гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению
настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств
непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
19.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
19.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух)
месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения
настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть
приняты и оплачены.
20. Разрешение споров между Сторонами
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при
Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций
«ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового
заявления.
Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и
оспариванию не подлежат.
21. Изменение, прекращение и расторжение Договора
21.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным
соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
21.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том
числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ,
согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на
внесение изменений в настоящий Договор.
21.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные
в пункте 21.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с
просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или
иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик
представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями
Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны
быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов,
изменение цены Договора (если таковое имеется).
33
Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик
уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет
запрос (его часть) с указанием конкретной причины.
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
21.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение
Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к
дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия
изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ
могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным
соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
21.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон в
случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик
обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в
течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.
Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на
это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о
выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и
стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в
соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим
образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
21.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных разделом 18 настоящего
Договора всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих
дней до даты предполагаемого отказа в случае:
задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не
зависящим от Заказчика;
неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных
работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем
на 30 (тридцать) рабочих дней;
аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в
саморегулируемой организации (СРО);
получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком,
отрицательного акта приемки (экспертного заключения);
непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств в соответствии с разделом
22;
не предоставления указанной в п.4.6 информации, или предоставления
недостоверной информации.
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
21.7. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему
усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15
(пятнадцать) календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления или даты
возвращения Заказчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчика (раздел 22), в
зависимости от того, которая из них наступит позже.
С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до
даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и
услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и
исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки
собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ,
проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования
для целей проведения таких работ.
34
21.8. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство
объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики
вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и
другую документацию, разработанную Подрядчиком.
21.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего
Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до
установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков
и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика
компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат,
связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате
Подрядчику.
21.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по
причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней;
21.11. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений
Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по
отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола
Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за
исключением обязательств о конфиденциальности.
22. Обеспечение обязательств Подрядчика
Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно
обеспечиваться безотзывной и безусловной банковской гарантией на возврат Подрядчиком
авансовых платежей (приложение № 6), сумма которой не может составлять менее 100 % от суммы
соответствующего аванса. При этом сумма гарантии может уменьшаться в объеме погашаемого в
соответствии с п. 7.3 аванса по мере исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
Сумма гарантии должна быть выражена в российских рублях.
Срок действия гарантии – до даты полного окончания Подрядчиком работ по этапу
(подэтапу) / до даты доставки оборудования к месту проведения работ, что подтверждается
соответствующими документами, подписанными Заказчиком.
Срок платежа по банковской гарантии в пользу Заказчика должен быть установлен не
позднее 10 (десяти) календарных дней после представления Заказчиком гаранту требования на
сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме с приложением указанных в
гарантии документов. В требовании бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение
принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.
Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть
представлена и вступить в силу до момента перечисления авансового платежа.
Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат Подрядчиком авансовых
платежей должна быть выдана банком, собственный капитал которого составляет не менее 5 млрд.
рублей.
23. Конфиденциальность
23.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу
юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением
настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена
в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или
коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.
Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и соглашений
(протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.
Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения
является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую
действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам,
и к ней нет свободного доступа на законном основании.
35
23.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при
условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом
Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о
конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет
ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.
23.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с
условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой
Стороны.
23.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении
конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия
настоящего Договора.
23.5. Требования пункта 23.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной
информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом
объем и характер предоставляемой информации.
23.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 23,
подлежит полному возмещению виновной Стороной.
24. Толкование
24.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая
документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском
языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
24.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки
подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и
переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
24.3. При реализации условий Договора (при противоречиях, невключении в Договор
необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:
настоящий Договор;
протокол о результатах закупки;
извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со
всеми дополнениями и разъяснениями;
предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;
протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по
условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).
25. Целостность Договора
Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика
(указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры) представляют
собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего
Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и
устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.
26. Особые условия. Заключительные положения
26.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
26.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса,
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом
получателю по его юридическому адресу.
36
При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением
настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь
полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с
момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Сторонойотправителем
в
адрес
Стороны-получателя
почтой,
либо
вручен
(из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
26.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 28, Стороны обязуются
сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
26.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами
законодательства Российской Федерации.
26.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
26.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения
Сторонами
взятых
на
себя
обязательств
(в том числе гарантийных).
26.7. Совершено в г. ___________ «__» ___________20__ г. в двух экземплярах, обладающих
равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
27. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
1. Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг.
2. График финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по
строительству (реконструкции).
3. Календарный план строительства (реконструкции) объекта.
4. Сводная ведомость и сроки поставки основного электрооборудования по строительству
(реконструкции) объекта.
5. Список субподрядных организаций.
6. Банковская гарантия на возврат аванса (ОБРАЗЕЦ).
7. Техническое задание.
8. Перечень информации.
o
9. Форма согласия на обработку персональных данных.
28. Реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Юридический адрес: 603950,
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
Плательщик (Грузополучатель и его адрес):
Филиал «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99
ИНН/КПП 5260200603/997450001
КПП 710702001 – для оформления счетов-фактур
Р.сч. 40702810800012802002
Кор. сч. 30101810700000000764
БАНК: Филиал «Газпромбанк» (ОАО)
в г. Нижнем Новгороде
БИК 042202764
Подрядчик:
____________________________, ИНН ________________КПП__________________.
Адрес по учредительным документам:_________, фактический адрес: ____________,
Тел.:_____________________________Факс:__________________________________.
р/с _____________________________в _______________________________________;
37
к/с __________________________________________БИК ______________________.
ОКПО______________________________, ОКОНХ____________________________.
Подписи и печати Сторон:
Заказчик
Подрядчик
Приложение № 1
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
стоимости поставок, работ и услуг
по строительству (реконструкции) ________________
(наименование объекта)
№
1.
1.1.
1.2.
2.
В ценах на день подачи конкурсной заявки: «___»___________________20__ г.
(тыс. рублей)
Стоимость без НДС
Наименование затрат
ОборуСМР
Прочие
Всего
дование
Глава 1. Подготовка территории строительства
Вертикальная планировка
……..
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1. ОРУ (КРУЭ) 220 кВ
2.1.1. …….
38
2.2.
ОРУ (КРУЭ) 110 кВ
2.2.1. ………….
2.3. ОРУ (ЗРУ) 35 кВ
2.3.1. …..
2.4. ЗРУ 10 кВ
…
Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ
…
РЗА и ПА
…
Создание АСУ ТП ПС
….
АИИС КУЭ
…
Кабельное хозяйство (прокладка силовых и контрольных
кабелей)
….
Заземление (наружный контур ПС)
2.n
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
Собственные нужды ПС: тр-ры 10 кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4
кВ, РЩ
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего
назначения
………
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
………
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
…….
Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и
канализации
……..
Стоимость без НДС
№
Наименование затрат
СМР
7.
7.1.
8.
9.
Оборуд
Прочие
ование
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
……
Глава 8. Временные здания и сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты (при необходимости
допускается разбивать по вышеуказанным главам)
Итого общая стоимость без НДС
НДС
Всего общая стоимость с НДС
Заказчик:
Подрядчик:
Всего
Приложение № 2
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
ГРАФИК
финансирования поставок, работ и услуг и освоения капитальных
вложений по строительству (реконструкции) __________________
(наименование объекта)
Начало выполнения работ: «___»____________ 20__ г.
Окончание выполнения работ: «___»_________ 20__ г.
Заказчик: ……………………..
Подрядчик: …………………..
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
Наименование работ (этапа)
Глава1. Подготовка территории
строительства
Вертикальная планировка
……
Глава 2. Основные объекты
строительства
ОРУ (КРУЭ) 220 кВ
…….
ОРУ (КРУЭ) 110 кВ
………….
ОРУ (ЗРУ) 35 кВ
…..
2.4.
ЗРУ 10 кВ
…
Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ
….
РЗА и ПА
Стоимость
работ (этапа)
Сроки
выполнения
работ
(тыс. рублей)
План финансирования и освоения КВЛ с разбивкой по
месяцам и этапам cо дня подписания Договора
01/этап
02/этап
03/этап
…
40
№
п/п
Наименование работ (этапа)
….
АСУ ТП ПС
….
АИИС КУЭ
Кабельное хозяйство (прокладка
силовых и контрольных кабелей)
Заземление (наружный контур ПС)
СМР Собственные нужды: тр-ры 10
кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4 кВ, РЩ
В том числе оборудование:
….
….
2.n
2.n.1.
Стоимость основного оборудования
2.n.2.
Стоимость оборудования РЗА
….
….
Всего, оборудование без НДС
НДС
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
Всего, оборудование с НДС
Глава 3. Объекты подсобного и
обслуживающего назначения
…..
Глава 4. Объекты энергетического
хозяйства
…..
Глава 5. Объекты транспортного
хозяйства и связи
….
Глава 6. Наружные сети и сооруж.
водопровода и канализации
…..
Глава
7.
Благоустройство
и
озеленение территории
Стоимость
работ (этапа)
Сроки
выполнения
работ
План финансирования и освоения КВЛ с разбивкой по
месяцам и этапам cо дня подписания Договора
01/этап
02/этап
03/этап
…
41
№
п/п
7.1.
8.
9.
….
Стоимость
работ (этапа)
Наименование работ (этапа)
…..
Глава 8. Временные здания
сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
Сроки
выполнения
работ
План финансирования и освоения КВЛ с разбивкой по
месяцам и этапам cо дня подписания Договора
01/этап
02/этап
03/этап
…
и
Итого по объекту: объем капитальных
вложений по месяцам без НДС
НДС
Итого по объекту: объем капитальных
вложений по месяцам с НДС
Авансовые платежи
Авансовый платёж в размере 15% от
строительно-монтажных работ (с
НДС)
Авансовый платёж в размере 30% от
стоимости оборудования (с НДС)
Авансовый платёж в размере 65% от
стоимости доставленного
оборудования
ИТОГО финансирование по месяцам без
НДС
НДС
ИТОГО финансирование по месяцам с НДС
Заказчик:
Подрядчик:
42
Приложение № 3
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
строительства (реконструкции) ____________________
(наименование объекта)
Начало выполнения работ: «___»____________ 20__ г.
Окончание выполнения работ: «___»_________ 20__г.
Заказчик: ……………………..
Подрядчик: …………………..
№
п/п
Наименование работ (этапа)
2.1.
Глава1. Подготовка территории
строительства
Глава 2. Основные объекты
строительства
ОРУ (КРУЭ) 220 кВ
2.2.
ОРУ (КРУЭ) 110 кВ
2.3.
ОРУ (ЗРУ) 35 кВ
2.4.
ЗРУ 10 кВ
…
Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ
…
РЗА и ПА
…
АСУ ТП ПС
…
АИИС КУЭ
Кабельное хозяйство (прокладка
силовых и контрольных кабелей)
1.
2.
….
Стоимость
работ
(этапа)
Объем
работ
Сроки
выполнения
работ
(тыс. рублей)
План освоения капитальных вложений с разбивкой
по месяцам в соответствии с Договором
01/этап
02/этап
03/этап
…
43
№
п/п
….
….
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Стоимость
работ
(этапа)
Наименование работ (этапа)
Заземление (наружный контур ПС)
СМР Собственные нужды: тр-ры
кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4 кВ, РЩ
Глава 3. Объекты подсобного
обслуживающего назначения
Глава 4. Объекты энергетического
хозяйства
Глава 5. Объекты транспортного
хозяйства и связи
Глава 6. Наружные сети и
сооружения водопровода и
канализации
Глава
7.
Благоустройство
озеленение территории
Глава 8. Временные здания
сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
ИТОГО по месяцам объем
капитальных вложений без НДС
НДС
ИТОГО по месяцам объем
капитальных вложений с НДС
Заказчик:
Объем
работ
Сроки
выполнения
работ
План освоения капитальных вложений с разбивкой
по месяцам в соответствии с Договором
01/этап
02/этап
03/этап
…
10
и
и
и
Подрядчик:
44
Приложение № 4
к Договору
от «____»_________ 20 __ г.
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
и сроки поставки основного электрооборудования
для строительства (реконструкции) ____________________
(наименование объекта)
Заказчик: ……………………..
Подрядчик: …………………..
№
п/п
Наименование оборудования
Единица измерения
Количество
Стоимость
(тыс. рублей)
Итого: стоимость оборудования
Заказчик:
Подрядчик:
Год, месяц поставки
45
Приложение № 5
к Договору №___
от "____"_________ 20__ г.
СПИСОК
субподрядных организаций
Заказчик:
Подрядчик:
.
№
п/п
Наименование организации
_______________
(должность)
Заказчик:
Состав выполняемых работ и сумма договора
субподряда (тыс. рублей)
____________________
(подпись, М.П.)
___________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего)
Подрядчик:
46
Приложение № 6
к Договору №___
от "____"_________ 20__ г.
(ОБРАЗЕЦ)
Банковская гарантия
на возврат Подрядчиком авансовых платежей по Договору
__________ город _____, ___ дата________
____ (полное наименование банка) _______, _______(сокращенное наименование
банка) ______, _____ (реквизиты банка, лицензия Банка России № _____ от ________)
_____, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует исполнение ____
(полное наименование подрядчика) _______, _______(сокращенное наименование
подрядчика) ______, _____ (реквизиты подрядчика, адрес местонахождения:) _____,
именуемое в дальнейшем «Принципал», принятых на себя обязательств по выполнению
строительно-монтажных работ по объекту «________ наименование объекта ________» на
основании договора подряда № __________ от ________ года, далее по тексту «договор»,
заключенному между Принципалом и _______________________, именуемый в
дальнейшем «Бенефициар». В случае неисполнения Принципалом обязанности выполнить
соответствующие работы согласно договору, Гарант безусловно обязуется оплатить
Бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем _________ руб. (_________
сумма прописью _______), по представлению Бенефициаром письменного требования,
подписанного уполномоченным лицом Бенефициара, без условия требования от
Принципала подтверждения наличия такого требования на определенную в нем сумму.
Гарант обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения надлежащим
образом оформленного письменного требования Бенефициара с приложенными
документами рассмотреть требование Бенефициара и перечислить на счет, указанный
Бенефициаром, сумму, подлежащую выплате.
К требованию Бенефициара должны быть приложены настоящая гарантия,
документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Бенефициара и
неисполнение Принципалом своего обязательства по договору.
Настоящая гарантия является безотзывной и безусловной, вступает в силу с «____»
______ 20____ года и действует до «____» ___________ 20___ года включительно.
ПОДПИСЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ,
ПЕЧАТЬ
Подпись гл. бухгалтера
Наименование банка, адрес
_____ дата_____
Подрядчик
с формой ознакомлен
_________________
М.П.
47
Приложение № 7
к Договору № __
от "___"_______20__г.
Перечень информации
Наименование организации, представившей информацию
Наименование контрагента
№
п.п
.
ИНН
Договор
ОГРН Наименова Код
ФИО
Серия и
№
Предме Цена, Срок Иные
ние
ОКВЭ руководи номер договора,
т
млн.ру действ сущест
краткое
Д
теля
документ
дата
догово
б. с
ия
венные
а,
ра
НДС догово услови
удостовер
ра
я
яющего
догово
личность
ра
руководи
теля
Заказчик:
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
№
ИНН ОГРН Наименование Адрес
Серия Руководитель/уч Информация
о
/ФИО
регистрац
и
астник/акционер
подтверждаю
ии
номер
/бенефициар
щих
докуме
документах
нта,
(наименовани
удостов
е, реквизиты и
еряющ
т.д.)
его
личнос
ть (для
физ.ли
ц)
Подрядчик:
48
Приложение № 8
к Договору №___
от "____"_________ 20__ г.
ФОРМА
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
ФИО полностью
___________________________________________________________________________________________
Должность
__________________________________________________________________________
паспортные данные (серия и номер документа удостоверяющего его личность)
____________________________________________________________________________,
даю согласие Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» (далее - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), юридический адрес:
603950 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33 с участием Общества с ограниченной
ответственностью «Сенал», юридический адрес: 603086 г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная,
14а, оф. 313; Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных
сетевых компаний», юридический адрес: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, на
обработку в документальной и (или) электронной форме, на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006
N 152-ФЗ, нижеследующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; серия и номер
документа, удостоверяющего личность работника (учредителя, участника).
Цель обработки персональных данных: выполнение поручения Председателя
Правительства РФ В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 «О раскрытии контрагентами
информации о собственниках» - сбор и предоставление информации в Открытое акционерное
общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» о полной цепочке
собственников, включая конечных бенефициаров по заключенным/действующим в ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» договорам для её последующей передачи третьей стороне: Минэнерго
России, ФНС России, Росфинмониторинг и т.д.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со
дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручения
Председателя Правительства РФ; либо до истечения сроков хранения предоставленной
информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
отзыва настоящего согласия.
Способ отзыва настоящего согласия: направление соответствующего письма об отзыве по
следующему адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33.
Подпись субъекта персональных данных: ___________________________.
Заказчик:
Подрядчик:
49
к запросу цен №
Приложение №3
от 07.06.12 г.
ТРЕБОВАНИЯ
по составлению сметной документации
при формировании коммерческих предложений
для участия в конкурсных торгах по объектам инвестиционной программы
с целью заключения договора
1.
Общие положения
1.1.
Настоящие Требования определяют единые подходы к составлению сметной
документации при формировании коммерческих предложений для участия в конкурсных торгах с
целью заключения договора на новое строительство, расширение действующих предприятий,
реконструкцию (переустройство), тех.перевооружение действующих энергетических объектов
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее Общество (Заказчик)).
1.2. Настоящие Требования распространяются на структурные подразделения Общества
(исполнительный аппарат, филиалы), выполняющие функции исполнения инвестиционной
программы Общества.
1.3. Ответственность и контроль по исполнению настоящих Требований возлагается на
структурные подразделения Общества, а именно на Управление (отдел) капитального
строительства филиалов Общества. Каждый документ (сметная документация, документация по
исполнению договорных обязательств) должен быть подписан ответственным лицом Управления
(отдела) капитального строительства филиалов Общества с расшифровкой ФИО и указанием
контактного телефона.
1.4 . Участник конкурсных торгов на основании «Положения о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
в составе коммерческого предложения должен представлять сметную документацию,
обосновывающую стоимость работ, услуг строго в соответствии с настоящими Требованиями.
2.
Термины, понятия и определения
2.1. Новое
строительство в электрических сетях - строительство объектов
электрических
сетей
(линий
электропередачи,
подстанций,
распределительных
и
переключательных
пунктов,
технологически
необходимых
зданий,
коммуникаций,
вспомогательных сооружений, ремонтно-производственных баз, жилого фонда 3) в целях создания
новых производственных мощностей, осуществляемое на вновь отведенных земельных участках
3
служебного: проектом могут быть предусмотрены также средства на жилье общего назначения.
50
до
завершения
строительства
всех предусмотренных проектом очередей и ввода в
действие всего электросетевого объекта на полную мощность.
К новому строительству относится также строительство на новой площадке
электросетевого объекта взамен ликвидируемого, дальнейшая эксплуатация которого по
техническим, экономическим или экологическим условиям признана нецелесообразной.
2.2. Расширение в электрических сетях - строительство отдельных частей
электросетевых объектов (распределительных устройств, ячеек распределительных устройств,
зданий, сооружений, секций зданий для расширения закрытых распределительных устройств,
компрессорных, аккумуляторных и др.) на территории действующих объектов электрических
сетей или примыкающих к ним площадок, не предусмотренных первоначальным проектом, в
целях создания дополнительных мощностей, вызванного ростом нагрузок.
Расширение сопровождается меньшими удельными затратами и осуществляется в более
короткие сроки по сравнению с получением аналогичных результатов путем нового
строительства.
Если в процессе эксплуатации выявилась необходимость и экономическая
целесообразность одновременно с расширением объекта электрических сетей осуществить
реконструкцию или техническое перевооружение отдельных частей объекта основного,
подсобного и обслуживающего назначения, соответствующие работы и затраты включаются в
состав проекта расширения объекта.
2.3.
Реконструкция в электрических сетях - комплекс работ на действующих объектах
электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распределительных и
переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, коммуникациях,
вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах, служебном жилом фонде) по
их переустройству (строительству взамен) в целях повышения технического уровня, улучшения
технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны окружающей среды.
Реконструкции подлежат объекты электрических сетей, как правило, имеющие
неудовлетворительное состояние строительных конструкций и сооружений вследствие выработки
нормативного срока службы, в силу различных стихийных природных явлений, не
соответствующее требованиям санитарных норм и экологии.
При необходимости расширения, технического перевооружения реконструируемого объекта
соответствующие работы и затраты включаются в состав проекта реконструкции объекта.
2.4. Техническое перевооружение в электрических сетях - это комплекс работ на
действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях,
распределительных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях,
коммуникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах) по
повышению их технико-экономического уровня, состоящий в замене морально и физически
устаревшего оборудования и конструкций новыми, более совершенными, механизации работ и
внедрении автоматизированных систем управления и контроля и других современных средств
управления производственным процессом, совершенствовании подсобного и вспомогательного
хозяйства объекта при сохранении основных строительных решений в пределах ранее выделенных
земельных участков.
2.5. Объект строительства - отдельно стоящее здание или сооружение со всеми
относящимися к нему обустройствами, оборудованием, мебелью, инвентарем, подсобными и
вспомогательными устройствами, а также при необходимости с прилегающими к нему
инженерными сетями и общеплощадочными работами.
Если на строительной площадке по проекту возводится только один объект основного
назначения, без строительства подсобных и вспомогательных объектов, то понятие «Объект»
может совпадать с понятием «Стройка».
2.6. Пусковой комплекс - несколько объектов (или их частей) основного
производственного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского
хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройств и других
объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию
51
обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг,
предусмотренных
проектом,
и
нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам.
2.7. Очередь строительства - часть строительства, состоящая из группы зданий,
сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или
оказание услуг, предусмотренных проектом. Очередь строительства может состоять из одного или
нескольких пусковых комплексов.
2.8. Общество (Заказчик) – ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
2.9. Заказчик - лицо, для которого строится, реконструируется или оснащается объект
торгов.
2.10. Тендерная документация - комплект документов, содержащих исходную
информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объектов
строительства и предметов торгов, а также об условиях и процедуре торгов.
2.11. Претендент - лицо, решившее принять участие в торгах до момента регистрации
оферты.
2.12. Оферта - предложение заключить контракт в отношении конкретного предмета
торгов на условиях, определяемых в тендерной документации.
2.13. Оферент - претендент, приславший тендерное предложение (оферту),
подкрепленное банковской гарантией, содержащее согласие оферента участвовать в торгах на
условиях, изложенных в тендерной документации.
2.14. Подрядчик - строительная организация, выполняющая работы по договору с
предприятием-застройщиком.
2.15. Субподрядчик - предприятие, привлекаемое подрядчиком к участию в сооружении
объекта.
2.16. Проектно-сметная документация - нормативно установленный перечень
документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его
сущность, позволяющих осуществить проект.
2.17. Методика – МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной
продукции на территории РФ», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя
РФ от 05.03.2004 года № 15/1.
2.18. Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм,
расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники.
2.19. Сметная норма - совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства,
времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.),
установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ.
2.20. Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для осуществления
строительства в соответствии с проектными материалами.
2.21. Сметная документация – документация, состоящая из локальных смет, локальных
сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные
виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводок затрат и др.
2.22. Расчет (сметная документация, калькуляция издержек производства)
Претендента (Подрядчика) – комплект документов, предназначенных для обоснования
Претендентом (Подрядчиком) своих предложений по цене на строительную продукцию, в котором
приводится стоимость работ и затрат, предлагаемых Претендентом (Подрядчиком) к исполнению
в соответствии с заключаемым договором подряда.
2.23. Базисный (постоянный) уровень стоимости - стоимость, определяемая на основе
сметных цен, зафиксированных на какую-то принятую дату.
2.24. Текущий уровень стоимости - это стоимость, определяемая на основе цен,
действующих на дату проведения переговоров или объявления торгов.
2.25. Прогнозный уровень стоимости - стоимость, определяемая на основе цен, которые
прогнозируются на будущий период в строгой увязке со сроками строительства, планируемым
распределением объемов работ по этапам (кварталам и месяцам).
2.26. Индексы стоимости (цен, затрат) в строительстве - отношения текущих
(прогнозных) стоимостных показателей к базисным стоимостным показателям на сопоставимые
52
по номенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно-технологические модели
строительной продукции, а также ее отдельных калькуляционных составляющих.
2.27. Региональные центры по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) организации, созданные в республиках, в краях, в областях, входящих в состав Российской
Федерации, для проведения политики ценообразования в условиях рыночных отношений,
включая информационное обеспечение участников инвестиционного процесса данными о
текущем изменении цен на строительную продукцию.
3.
Перечень основных сметных нормативов и их применение
3.1. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться
основными нормативными документами:
- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на
территории РФ», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от
05.03.2004 года № 15/1;
- МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на
строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001)», утвержденным и
введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 09.10.2003 года № 180;
- МДС 81-37.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж
оборудования (ФЕРм-2001)», утвержденным и введенным в действие Постановлением
Госстроя РФ от 09.08.2002 года № 105;
- МДС 81-38-2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на
ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001)», утвержденным и введенным в действие
Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 года № 37;
- МДС 81-40.2006 «Указания по применению федеральных единичных расценок на
пусконаладочные работы (ФЕРп-2001)», утвержденным и введенным в действие
Постановлением Госстроя РФ от 01.09.2003 года № 160;
- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов
в строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ
от 12.01.2004 года № 6;
- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в
строительстве», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от
28.02.2001 года № 15;
- ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и
сооружений», утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от
07.05.2001 года № 45;
- ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве
строительно-монтажных работ в зимнее время», рекомендованным к применению
Письмом Росстроя от 28.03.2007 года № СК-1221/02;
- Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы,
утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 17.11.2008 года №
253, с учетом внесенных изменений Приказом Министерства регионального развития РФ
от 27.02.2010 года №81;
53
- Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования, утвержденные Приказом
Министерства регионального развития РФ от 04.08.2009 года № 321, с учетом внесенных
изменений Приказом Министерства регионального развития РФ от 04.03.2010 года №95;
- Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы, утвержденные Приказом
Министерства регионального развития РФ от 04.08.2009 года № 321, с учетом внесенных
изменений Приказом Министерства регионального развития РФ от 04.03.2010 года №95;
- Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и
автотранспортных средств (ФСЭМ-2001), утвержденных Приказом Министерства
регионального развития РФ от 28.07.2009 года №307, с учетом внесенных изменений
Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.02.2010 года №80;
- Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в
строительстве (ФССЦ-2001), утвержденных Приказом Министерства регионального
развития РФ от 28.07.2009 года №308, с учетом внесенных изменений Приказом
Министерства регионального развития РФ от 04.03.2010 года №94;
- Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в
строительстве, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от
29.12.2009 года № 620;
- Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для
строительства, введенных Письмом Госстроя России от 31.03.2004 года № НЗ-2078/10;
- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты энергетики»,
утвержденный Приказом Росстроя от 20.04.2007 года № 110, Постановлением Минстроя
России о введении в действие от 25.11.1996 года № 18-82;
- Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1 «Электроэнергетика»,
утвержденный Приказом Росстроя от 20.04.2007 года № 110, Письмом Госстроя СССР о
введении в действие от 17.02.1987 года № АЧ-763-6/5;
- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи»,
утвержденный Приказом Росстроя от 20.04.2007 года № 110, Постановлением Госстроя
России о введении в действие от 07.03.1996 года № 18-18;
- Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений,
введенный Письмом Госстроя России о введении в действие от 16.06.1998 года № 9-1017/33;
- Справочник базовых цен на разработку технической документации на
автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП),
введенный Письмом Минстроя России о введении в действие от 27.01.1997 года № 9-4/8;
- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Системы
противопожарной и охранной защиты», утвержденных Приказом Росстроя от 20.04.2007
года № 110, Письмом Госстроя о введении в действие от 28.09.1999 года № НЗ-3287/10;
- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерногеодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений»,
введенных Письмом Росстроя от 24.05.2006 года № СК-1976/02;
- Справочник базовых цен на инженерно-геологические
инженерно-экологические
изыскания для строительства, введенных Письмом Госстроя России от 22.06.1998 года №
9-4/84;
54
Справочник
базовых
цен
на инженерные изыскания для строительства
«Инженерно-геодезические изыскания», утвержденных Постановлением Госстроя России
от 23.12.2003 года № 213;
3.2. При необходимости определения стоимости проектных работ объектов жилищногражданского назначения, линейных объектов строительства (водоснабжения, канализации,
транспорта, связи), сооружений, входящих в комплекс строительства объекта, а также
инженерных изыскательских работ по работам и объектам, не являющихся основным объектом
строительства энергетической отрасли и неоглашенных в вышеназванном списке, допускается
применение документов в области сметного нормирования и ценообразования согласно Приказу
Росстроя от 20.04.2007 года № 110 и Приказу Росстроя от 30.04.2008 года № 143, вошедших в
реестр государственных сметных нормативов Министерства регионального развития РФ от
01.08.2010 года.
3.3. При определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
допустимо применение следующих нормативных документов в области сметного нормирования:
- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики,
утвержденный Приказом РАО "ЕЭС России" от 10.02.2003г. № 39;
- Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства, разработанного
Всесоюзным Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским
институтом энергетическим систем и электрическим сетей «Энергосетьпроект» и
введенного в действие Министерством энергетики и электрофикации СССР Протоколом
№ 53 от 16.10.1990 года;
- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.014-2008 «Укрупненные
показатели стоимости сооружения (реконструкции) подстанций 35-750 кВ и линий
электропередачи напряжением 6,10-750 кВ, утвержденного Советом директоров ОАО
«ФСК ЕЭС» Протоколом № 56 от 05.03.2008 года и введенным в действие Приказом ОАО
«ФСК ЕЭС» № 144 от 18.04.2008 года.
3.5. Другие нормативные документы в области сметного нормирования, не вошедшие в
вышеперечисленный список, допускается применять для определения сметной стоимости
объектов капитального строительства только после согласования их со структурным
подразделением филиала Общества.
3.6. При применении нормативных документов в области сметного нормирования
необходимо дополнительно руководствоваться разъяснениями ФГУ «Федеральный центр
ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» и Министерства
регионального развития РФ (письма, приказы, постановления).
-
4.
Общие положения к порядку формирования оферт Претендентами для участия
в подрядных торгах по объектам капитального строительства Общества с целью
заключения договора подряда с «твердой» ценой
4.1. Материалами, предоставляемыми Заказчиком на конкурс, является:
- сметная документация по объекту капитального строительства, учитывающая только те
виды работ и услуг, которые предполагаются к передаче для выполнения отдельному
Подрядчику (исполнителю), составленная в базисном (по состоянию на 01.01.2000 года) уровне
цен, содержащая:
55
a. сводный сметный расчет стоимости строительства по итогам глав 1-8;
b. локальные сметы (локальные сметные расчеты).
4.2. Начальная (максимальная) цена договора для проведения переговоров или
проведения торгов определяется только на виды работ и затрат, предполагаемые к передаче для
выполнения отдельному Подрядчику.
4.3. В целях формирования предложения предмета торгов по форме «твердой» цены
Претендентами необходимо определить цену предложения с помощью расчетов (сметной
документации, расчетов, калькуляций издержек Претендента).
4.4. Указанные расчеты должны включать все реально возможные издержки при
реализации предмета торгов и строго соответствовать проектной документации, установленным
срокам и календарному графику строительства и другим показателям технической части
тендерной документации.
4.5. При обосновании Претендентом своего предложения по форме «твердой» цены её
величину необходимо рассчитывать в строгой увязке со сроками строительства, планируемым
распределением объемов работ по этапам (кварталам и месяцам), определенных в проектной
документации, и прогнозируемыми значениями индексов цен (для объектов, продолжительность
которых более 1 года).
4.6. Претендент в составе своего предложения предмета торгов должен указать
предполагаемую им цену договора с указанием стоимости этапов выполнения работ.
5.
Формирование предложения по цене Претендента для участия в подрядных
торгах по объектам капитального строительства Общества с целью заключения договора
подряда с «твердой» ценой на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных
работ при наличии предварительно разработанной рабочей документации, проектносметной документации
5.1. Документами, обосновывающим цену договора для проведения переговоров или
проведения торгов, определенной только на виды работ и затрат, предполагаемые к передаче для
выполнения отдельному Подрядчику, является сметная документация.
5.2. Сметная документация, а именно, сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости
строительства, объектные сметы, локальные сметы, локальный сметный расчет на
пусконаладочные работы, ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в
пусковой комплекс, ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей
природной среды, оформляется по рекомендуемым Госстроем РФ формам, согласно Приложению
№ 2 МДС 81-35.2004, а именно, соответственно по Образцу №2, №1, №3, №4, №1пн, №6, №7).
5.3. Сметные расчеты на отдельные виды затрат, необходимые для определения
сметного лимита, если эти виды затрат не учтены в сметных нормативах, составляются
аналогично составлению локальных сметных расчетов. При этом оформляются по образцу
локальных смет (локальных сметных расчетов).
5.4. При составлении смет должен быть применен базисно-индексный метод
определения стоимости строительства в уровне цен 2000 года.
5.5. Применение сметно-нормативной базы должно соответствовать требованиям
Раздела 3 настоящих Требований.
56
5.6. Сметная
документация, представляемая Подрядчиком, должна быть
составлена в двух уровнях цен:
- в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2000
года, согласно перечню Раздела 3 настоящих Требований.
- в текущем уровне цен, действующих на дату проведения переговоров или объявления
торгов, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий с помощью
индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001
года с использованием:
- индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ:
a.
при применении базисного уровня цен на основе
ФЕР - индексов,
рекомендуемых
органами власти субъектов РФ;
b.
при применении базисного уровня цен на основе
ТЕР - индексов,
рекомендуемых
органами власти субъектов РФ;
c. при отсутствии индексов к ФЕР органов власти субъектов РФ, или утвержденной
базы ТЕР,
применять
индексы,
рекомендуемые
Министерством
регионального
развития на основе базы ФЕР;
- индексов изменения сметной стоимости оборудования – индексов,
рекомендуемых Министерством регионального развития для отрасли народного
хозяйства и промышленности «Электроэнергетика», рекомендуемых
Министерством регионального развития;
- индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат для отрасли
народного хозяйства и промышленности «Электроэнергетика», рекомендуемых
Министерством регионального развития.
В рамках одного договора допускается применение только одной сметно-нормативной
базы.
5.7. С целью определения стоимости строительства в строгой увязке со сроками
строительства, определенными в проектной документации, для объектов, продолжительность
строительства которых более 1 года, применять дефлятор (без НДС) на продукцию,
произведенную для внутреннего рынка и на экспорт, для отрасли «Строительство» на основании
прогноза Министерства экономического развития РФ.
5.8. В сводный сметный расчет стоимости строительства, учитывая виды работ и затрат,
предполагаемые к передаче для выполнения отдельному Подрядчику, допустимо включать
следующие Главы, в том случае, если часть работ и затрат не возлагает на себя Заказчик:
Глава 1. Подготовка территории строительства
Глава 2. Основные объекты строительства
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и
газоснабжения
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Глава 8. Временные здания и сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
5.9. В главу 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета
стоимости строительства включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и
57
освоением застраиваемой территории. Перечень данных работ и затрат определен п.4.78 МДС
81-35.2004.
Рекомендации по определению размера отдельных видов затрат, учитываемых в Главе 1,
приведено в приложении № 6 МДС 81-35.2004.
Порядок определения и обоснования стоимости основных данных работ и затрат изложен в
Приложении № 8 МДС 81-35.2004.
5.10. В главу 2 «Основные объекты строительства» сводного сметного расчета
стоимости строительства включается сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ
основного производственного назначения.
5.11. В главах 3-7 сводного сметного расчета стоимости строительства включаются
объекты, перечень которых соответствует наименованиям глав.
5.12. В главу 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета
стоимости строительства включаются средства на строительство и разборку титульных временных
зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период строительства
производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений,
необходимых для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников
строительства). Рекомендуемый перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным
зданиям и сооружениям, приведен в приложении № 7 к МДС 81-35.2004 и в приложении № 2 ГСН
81-05-01-2001.
Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений, должен
быть определен по норме в соответствии с ГСН 81-05-01-2001. Необходимый набор титульных
временных зданий и сооружений отражается в проекте организации строительства (ПОС).
5.13. В главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости
строительства необходимо включать средства на основные виды прочих работ и затрат в текущем
уровне цен с использованием приложения № 8 МДС 81-35.2004. Для специфических условий
строительства в главе 9 могут учитываться другие виды прочих затрат.
5.13.1. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в
зимнее время.
Принимаются по среднегодовой норме в зависимости от температурной зоны согласно ГСН
81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительномонтажных работ в зимнее время», таблицы 4 «Сметные нормы дополнительных затрат по видам
строительства» в процентах от сметной стоимости СМР по итогу Глав 1-8 сводного сметного
расчета стоимости строительства.
При составлении сметной документации на объекты капитального строительства,
строительство которых предусматривается осуществлять только в летний период нормы
дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время не
применяются.
В связи с тем, что согласно Раздела 1 «Техническая часть» п.2 ГСН 81-05-02-2007, в норме
дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время не
учтены некоторые виды затрат, допускается при определении сметной стоимости строительства
включать затраты на:
- на временное отопление зданий вне пределов отопительного периода, установленного
местными административными органами исполнительной власти для устранения повышенной
влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и
других специальных работ в соответствии с требованиями технических условий. Указанные
58
затраты следует определять в порядке, предусмотренном Разделом 3 ГСН 81-05-022007, с учетом необходимого срока временного отопления на основе расчета, выполненного
проектной организацией;
- по очистке от снега находящихся в ведении строительства подъездных безрельсовых
дорог от магистралей к строительным площадкам, а также по первоначальной очистке от снега
площади застройки объектов строительства (с учетом организации рабочей зоны), начинаемых в
зимний период. Указанные затраты определяются по расчету в соответствии с проектом;
- по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явлениями – метель, буран, пурга) в сельских местностях, расположенных в пределах IV
температурной зоны (Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Кировская область,
Нижегородская область). Лимит затрат рассчитывается в процентах от сметной стоимости СМР по
итогу Глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства в размере до 0,3% согласно
таблице 2 ГСН 81-05-02-2007.
Затраты, связанные с воздействием ветров скоростью более 10 м/с в зимний период,
принимаются в качестве доплаты к сумме дополнительных затрат, исчисленных по сметным
нормам ГСН 81-05-02-2007 в виде коэффициентов в зависимости от количества ветреных дней в
зимний период согласно п.9 «Общих положений» ГСН 81-05-02-2007 при наличии справки
местных органов гидрометеорологической службы.
5.13.2. Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и
восстановление их после окончания строительства
Определяются локальной сметой (локальным сметным расчетом) на основе проекта
организации строительства (ПОС) в соответствии с проектными объемами работ по расценках
сборника ФЕР 27, раздел 12 «Автомобильные дороги» (ТЕР 27, раздел 12 «Автомобильные дороги
– при соблюдении требований Раздела 3 настоящих Требований).
5.13.3. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных
или монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных
маршрутов городского пассажирского транспорта
Определяются расчетами на основе проекта организации строительства (ПОС) с учетом
обосновывающих данных транспортных предприятий.
5.13.4. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения
строительных, монтажных и специальных строительных работ
Определяются расчетами на основании проекта организации строительства (ПОС), с
оплатой суточных не более 100 руб. в сутки на человека и оплатой проживания не более 550
рублей в сутки на человека при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы, а в
отсутствии документов 12 руб. в сутки, согласно Постановлению РФ № 729 от 02.10.2002г.
Если перевозка работников осуществляется собственным или арендованным транспортом
строительной организации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а
учитываются в стоимости работ, согласно п.5.1.14.3 настоящих Требований.
5.13.5. Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному
страхованию работников и имущества, в том числе страховых рисков
Затраты на страхование включаются в размере, не превышающем 1 процента от полной
стоимости работ по договору подряда, определенной по набору Глав 1-8 сводного сметного
расчета стоимости строительства.
5.13.6. Затраты на проведение пусконаладочных работ
59
В Главу 9 сводного сметного расчета включаются
затраты
на
проведение
пусконаладочных работ «вхолостую», как расходы капитального характера.
Лимит средств на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» предусматривается
проектной организацией в размере, согласованной с Заказчиком на основании объектов-аналогов,
укрупненных сметных нормативов, других данных Заказчика. Или сметная стоимость
пусконаладочных работ «вхолостую» определяется на основании локальных смет (локальных
сметных расчетов), составленных проектной или пусконаладочной организацией.
Затраты на пусконаладочные работы «под нагрузкой», как расходы некапитального
характера, относятся по объектам производственного назначения к основной деятельности
эксплуатирующей организации (предприятия) с включением в себестоимость продукции.
При отнесении затрат на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под
нагрузкой» необходимо руководствоваться структурой полного комплекса пусконаладочных
работ согласно МДС 81-35.2004 и таблицы 4 МДС 81-40.2006 в зависимости от № сборников.
5.14. Не принимаются и не оплачиваются Обществом следующие виды прочих затрат,
включаемых в Главу 9:
- затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (за исключением вахтовой
надбавки к тарифной ставке, учитываемой в локальных сметах);
- затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов
и других контингентов (организованный набор рабочих);
- затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной
стройки на другую;
- затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов;
- средства на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров);
- затраты на содержание горноспасательной службы.
5.15. В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на
непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат,
потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных
решений, или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в
утвержденном проекте.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога Глав 1 – 12
сводного сметного расчета стоимости строительства в размере, рекомендуемом п. 4.96 МДС 8135.2004:
- не более 2% для объектов социальной сферы;
- не более 3% для объектов производственного назначения
и показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8 сводного сметного расчета
стоимости строительства.
5.16. За итогом сводного сметного расчета необходимо указать сумму налога на
добавленную стоимость (НДС).
Сумма средств по уплате НДС принимается в размере, устанавливаемом законодательством
РФ, от итоговых данных по сводному сметному расчету на строительство и показывается
отдельной строкой (в графах 4-8 сводного сметного расчета стоимости строительства). В тех
случаях, когда по отдельным видам объектов строительства законодательством РФ установлены
льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для
возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС
поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг. Размер этих
60
средств определяется расчетом в зависимости от структуры строительно-монтажных работ и
прикладывается отдельным расчетом к сводному сметному расчету.
5.17. В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся (в графах 4-8)
следующие итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов - по каждому разделу), по сумме
глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные
работы и затраты – «Всего по сводному сметному расчету».
5.18. В сводный сметный расчет включаются отдельными строками итоги по всем
объектным сметам без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным расчетам на
отдельные виды затрат. В позициях сводного сметного расчета стоимости строительства
предприятий, зданий и сооружений указывается ссылка на номер указанных сметных документов.
Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам,
обозначающим сметную стоимость «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования,
мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общая сметная стоимость».
5.19. Объектные сметы необходимо составлять на объекты в целом путем суммирования
данных локальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной
стоимости «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря»,
«прочих затрат».
С целью определения полной стоимости объекта необходимо в конце объектной сметы к
стоимости строительных и монтажных работ дополнительно включать средства на покрытие
лимитированных затрат, в том числе:
- стоимость временных зданий и сооружений;
- на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, и другие затраты, включаемые в
сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе Главы 9
«Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства;
- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном
сметном расчете, с учетом размера, согласованного заказчиком и подрядчиком для включения в
состав твердой договорной цены на строительную продукцию.
В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локальной смете, объектная
смета не составляется. При этом роль объектной сметы выполняет локальная смета, в конце
которой включаются средства на покрытие лимитированных затрат в том же порядке, что и для
объектных смет. При совпадении понятий объекта и стройки в сводный сметный расчет стоимости
строительства включаются также данные из локальных смет.
При составлении на один и тот же вид работ двух или более локальных смет эти сметы
объединяются в объектную смету в одну строку под общим названием.
В объектной смете построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1
м3 объема, 1 м2 площади зданий и сооружений, 1 м протяженности сетей и т.п.
5.20. В локальных сметах производится группировка данных в разделы по отдельным
конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с
технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных
видов строительства.
5.21. При составлении локальных смет используются расценки из соответствующих
сборников согласно требованиям Раздела 3 настоящих Требований, при этом в каждой позиции
локальной сметы указывается шифр нормы, состоящий из номера сборника (два знака), номера
раздела (два знака), порядкового номера таблицы в данном разделе (три знака) и порядкового
номера нормы в данной таблице (один - два знака).
61
5.22. При составлении локальных смет учитываются условия производства работ и
усложняющие факторы в соответствии с Приложением № 3 МДС 81-36.2004, Приложением № 3
МДС 81-37.2004, Приложением № 3 МДС 81-38.2004, Таблицей № 2 МДС 81-40.2006 и
рекомендаций, приведенных в текстовых частях МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 8137.2004, МДС 81-38.2004, МДС 81-40.2006.
5.23. Применение в локальных сметах коэффициентов, учитывающих условия
производства работ и усложняющие факторы, должны быть обоснованы проектом организации
строительства (ПОС), или проектом производства работ (ППР) и согласованы с Заказчиком.
5.24. При ссылках в локальных сметах на техническую часть или вводные указания
сборников расценок или другие нормативные документы в графе «шифр, номера нормативов и
коды ресурсов» после номера сборника и расценки указывается начальными буквами ТЧ или ВУ и
номер соответствующего пункта, например: ТЧ-5 или ВУ-4, а при учете в позициях локальных
смет коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы, в
графе 2 локальных смет (локальных сметных расчетах) указывается величина этого коэффициента,
а также сокращенное наименование и пункт нормативного документа.
5.25. Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,
аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по
соответствующим сборникам согласно требованиям Раздела 3 настоящих Требований на
строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ФЕР 46 «Работы
при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат
труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты
допускается применять совместно с коэффициентами, учитывающих условия производства работ
и усложняющие факторы, за исключением коэффициентов на демонтаж.
5.26. Накладные расходы в локальной смете определяются от фонда оплаты труда (ФОТ)
согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных
расходов в строительстве» на основе нормативов накладных расходов по видам строительных,
ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, применяемых при составлении
локальных смет.
5.27. Сметная прибыль в локальной смете определяется от фонда оплаты труда (ФОТ)
рабочих согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной
прибыли в строительстве» на основе нормативов по видам строительных и монтажных работ,
применяемых при составлении локальных смет.
5.28. Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных
смет производиться за итогом прямых затрат, при формировании по разделам – в конце каждого
раздела, в целом по локальной смете.
5.29. Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в номенклатуре сборников
сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен 2000 года, должна быть
принята в текущем уровне цен (без НДС) – по фактической стоимости материалов, изделий и
конструкций с учетом всех расходов (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых
организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные из условия перевозки грузов,
погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой
материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций
поставщиков до приобъектного склада строительства. Перевод текущих цен в базисные
осуществлять в соответствии с выбранным методом пересчета базисного уровня цен в текущий в
итогах сметы согласно п.5.6.
62
В графе 2 локальных смет (локальных сметных расчетах) необходимо указать ссылку
на прайс-лист компании-поставщика (организации-производителя продукции), наименование
компании-поставщика (организации-производителя продукции) и дату выпуска прайс-листа.
Транспортно-заготовительские расходы принимать в размере 8% сметной стоимости
материалов (если данные расходы не учтены непосредственно в отпускной цене).
5.30. Материалы и изделия производственно-технического назначения, не учтенные в
единичных расценках и не включенные в перечни неучтенных материалов в составе технических
частей, вводных указаний или приложений к сборникам федеральных (территориальных)
единичных расценок на монтаж оборудования, следует относить к оборудованию.
5.31. Подосновой для определения стоимости оборудования в сметной документации на
строительство рассматриваются цены, по которым оно приобретено у компаний-поставщиков.
В графе 2 локальных смет необходимо указать ссылку на прайс-лист компании-поставщика
(организации-производителя продукции), наименование компании-поставщика (организациипроизводителя продукции) и дату выпуска прайс-листа.
При проведении реконструкции и технического перевооружения действующих объектов
потребность в оборудовании может удовлетворяться за счет пригодного для эксплуатации
демонтированного оборудования.
Транспортно-заготовительские расходы по оборудованию принимать в размере не более 3%
от цены по прайс-листу компании-поставщика (организации-производителя продукции). При этом
учитывать особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов.
К стоимости оборудования могут относиться затраты на шеф-монтаж, доизготовление и
предмонтажная ревизия оборудования, а также проектирование индивидуального оборудования,
изготовление специальной оснастки для монтажа оборудования.
Стоимость шефмонтажа определяется соответствующими расценками или расчетом и
учитывает все расходы, связанные с его проведением.
Стоимость доизготовления и предмонтажной ревизии оборудования, а также
проектирования индивидуального оборудования, изготовления специальной оснастки для монтажа
оборудования определяется сметным расчетом.
5.32. Сметные цены на железнодорожные перевозки определяются на основании
действующей системы тарифов на эти перевозки, приведенных в тарифном руководстве
Министерства путей сообщения РФ, а также системы индексов к указанным тарифам.
5.33. Сметные цены на водные (речные, морские) перевозки определяются на основании
действующих тарифов на перевозки грузов и буксировку водным (речным, морским) транспортом,
определенными соответствующими пароходствами.
6.
Формирование предложения по цене Претендента для участия в подрядных
торгах по объектам капитального строительства Общества с целью заключения договора
подряда на выполнение проектно-изыскательских работ
6.1. Документом, обосновывающим цену договора для проведения переговоров или
проведения торгов, определенной только на виды работ и затрат, предполагаемые к передаче для
выполнения отдельному Подрядчику, является сметная документация:
- смета на проектные и изыскательские работы;
- сметы на проектные (изыскательские) работы;
63
- сводная ведомость стоимости работ, выполненную по форме Приложения № 2 к
типовой форме договора на выполнение проектных и изыскательских работ.
6.2. Сметная документация, а именно, смета на проектные и изыскательские работы,
сметы на проектные (изыскательские) работы, оформляется по рекомендуемым Госстроем РФ
формам, согласно Приложению № 2 МДС 81-35.2004, а именно, соответственно по Образцу №1пс,
№2п или №3п).
6.3. Стоимость проектных и изыскательских работ для строительства определяется на
основе справочников базовых цен в соответствии с требованиями Раздела 3 настоящих
Требований.
6.4. Необходимость авторского надзора проектных организаций за строительством
зависит от сложности объекта и указывается в договоре. Средства на проведение авторского
надзора учитываются в размере не более 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в Главах
1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства.
Необходимость проведения авторского надзора определяется Заказчиком после
согласования со структурным подразделением филиала Общества.
6.5. Стоимость экспертизы проектной документации определяется по нормативам от
стоимости проектных и изыскательских работ в базисном уровне цен (1991 года, 1995 года, 2001
года), в текущем уровне цен, действующих на дату проведения переговоров или объявления
торгов.
Стоимость работ на проведение государственной экспертизы определяется в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 года № 145.
Затраты на ведомственную экспертизу включаются в Главу 1 «Подготовка территории
строительства» сводного сметного расчета стоимости строительства.
6.6. Сметы на проектные и изыскательские работы должны быть составлены в двух
уровнях цен:
- в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 1991
года, 1995 года, 2001 года согласно перечню Раздела 3 настоящих Требований.
- в текущем уровне цен, действующих на дату проведения переговоров или объявления
торгов, с применением метода пересчета базисного уровня цен в текущий уровень цен с помощью
индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, рекомендуемых
Министерством регионального развития РФ:
a.- индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к
справочникам базовых цен на проектные работы:
- к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года;
- к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года.
b.- индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к
справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
- к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года;
- к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 года.
6.7
Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации необходимо
построчные и итоговые цифры округлять до целых рублей.
7.
Формирование предложения по цене Претендента для участия в подрядных
торгах по объектам капитального строительства Общества с целью заключения договора
64
подряда на выполнение комплекса проектнопуско-наладочных работ с «твердой» ценой
изыскательских, строительно-монтажных и
7.1. Документом, обосновывающим цену договора для проведения переговоров или
проведения торгов, определенной только на виды работ и затрат, предполагаемые к передаче для
выполнения отдельному Подрядчику, является сметная документация:
- сводка затрат (при необходимости);
- укрупненный расчет стоимости строительства;
- объектные расчеты стоимости по отдельным зданиям и сооружениям;
- локальные расчеты стоимости по отдельным работам и затратам;
- смета на проектные и изыскательские работы;
- сметы на проектные (изыскательские) работы;
- сметные расчеты на отдельные виды затрат;
- сводная таблица стоимости поставок, работ и услуг по строительству (реконструкции),
выполненной по форме Приложения № 1 к типовой форме договора на выполнение
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
7.2. Сметная документация, а именно, сводка затрат, укрупненный расчет стоимости
строительства, объектные расчеты стоимости по отдельным зданиям и сооружениям, локальные
расчеты стоимости по отдельным работам и затратам, смета на проектные и изыскательские
работы, сметы на проектные (изыскательские) работы, оформляется по рекомендуемым Госстроем
РФ формам, согласно Приложению № 2 МДС 81-35.2004, а именно, соответственно по Образцу
№2, №1, №3, №4, №1пс, №2п или №3п).
Сметные расчеты на отдельные виды затрат, необходимые для определения сметного
лимита, если эти виды затрат не учтены в сметных нормативах, составляются аналогично
составлению локальных сметных расчетов. При этом оформляются по образцу локальных смет
(локальных сметных расчетов).
7.3. Сметная документация должна быть составлена с использованием укрупненных
сметных нормативов (показателей), а также стоимостных показателей по объектам-аналогам.
При использовании укрупненных сметных нормативов (показателей) применение сметнонормативной базы должно соответствовать требованиям Раздела 3 настоящих Требований.
При использовании показателей по объектам-аналогам – единица измерения, к которой
приводится стоимость объекта-аналога, должна наиболее достоверно отражать конструктивные и
объемно-планировочные особенности объекта.
Выбор аналога осуществляется на основе строящихся или построенных объектов, сметы
которых составлены по рабочим чертежам. При выборе аналога должно обеспечиваться
максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объекта-аналога по
производственно-технологическому или функциональному назначению и по конструктивнопланировочной схеме. С этой целью анализируется сходство объекта-аналога с будущим
объектом, вносятся в стоимостные показатели объекта-аналога требуемые коррективы в
зависимости от изменения конструктивных и объемно-планировочных решений, учитываются
особенности, зависящие от намечаемого технологического процесса, а также отдельно делаются
поправки по уровню стоимости для района строительства.
Стоимость оборудования определяется на основе данных объектов-аналогов. При
отсутствии аналогов для впервые применяемой технологии производства стоимость основного
технологического оборудования определяется в индивидуальном порядке.
65
За итогом каждого расчета стоимости и в целом
укрупненного расчета стоимости
строительства включаются затраты в соответствии с выбранным методом расчета и
применяемыми нормативами (в том числе НДС).
7.4. Сметная документация должна быть составлена в двух уровнях цен:
- в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен
согласно требованиям Раздела 3 настоящих Требований.
- в текущем уровне цен на дату проведения переговоров или объявления торгов в
соответствии с п.п. 5.6, 6.6.
7.5. Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации необходимо
привести следующим образом:
- в локальных расчетах стоимости по отдельным работам и затратам построчные и
итоговые цифры округляются до целых рублей;
- в объектных расчетах стоимости по отдельным зданиям и сооружениям итоговые цифры
из локальных расчетов стоимости по отдельным работам и затратам показываются в
тысячах рублей (в текущем уровне цен) с округлением до двух знаков после запятой;
- в укрупненных сметных расчетах стоимости строительства (сводках затрат) итоговые
суммы из объектных расчетов стоимости по отдельным зданиям и сооружениям
показываются в тысячах рублях с округлением до двух знаков после запятой.
Аналогично приводятся результаты вычислений и итоговые данные в расчетах стоимости
строительства.
7.6. Формирование предложения по цене Претендента на выполнение проектноизыскательских работ, проведение авторского надзора проектных организаций за строительством,
экспертиза предпроектной и проектной документации должно соответствовать указаниям
Раздела 6 настоящих Требований.
66
Образцы основных форм документов,
Письмо о подаче оферты (форма 1)
включаемых в Конкурентное предложение
Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении запроса цен, опубликованное [указывается источник и дата
публикации], и Документацию по запросу цен, и принимая установленные в них требования и условия
запроса цен,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение работ:
[указывается наименование лота]
________________________________________________________________________
(краткое описание поставляемой продукции)
на условиях и в соответствии с Коммерческим предложением, являющимся неотъемлемыми приложением
к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Итоговая стоимость предложения без НДС, руб.
___________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
кроме того НДС, руб.
___________________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
итого с НДС, руб.
___________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________
года.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1. — на ____ листах;
2. — на ____ листах;
3. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____
листах.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
67
Инструкции по заполнению
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер
в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и
юридический адрес.
Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии с
Коммерческим предложением.
Цену цифрами
следует
указывать
в
формате
ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например:
«1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб.
восемьдесят девять коп.)».
Участник должен указать срок действия Предложения.
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты
документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.
68
Техническое предложение (форма 2)
Форма Технического предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Требование заказчика
Предложение участника
(Здесь Участник приводит свое техническое предложение, опираясь на
проект Технического задания в соответствии с требованиями разделов
2 и 3).
Формулировка «полностью согласны с предложенным Техническим
заданием не допустима»
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное
техническое предложение.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий
Договора.
Техническое предложение будет служить основой для подготовки к Договору. В этой связи в целях
снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное
предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями
включить в Договор.
69
Коммерческое предложение (форма 3)
Форма коммерческого предложения
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Коммерческое предложение
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица-1. Расчет стоимости выполнения работ (Сводная таблица стоимости работ)
№№
Наименование работ
Стоимость в
п/п
Текущих ценах
руб.
1.
Стоимость работ
ВСЕГО
В том числе:
1.1
Стоимость работ
1.2
Стоимость материалов
2.
Прочие расходы
ВСЕГО
В том числе:
2.1
Командировочные расходы
2.2
Перевозка рабочих
2.3
И т.д.
2.4
…..
3
Итого
4
НДС
5
Всего с НДС (общая стоимость предложения)
Таблица-2. Прочие коммерческие условия выполнения работ
№ п/п
…
Наименование
Значение
Срок начала выполнения работ
{требование к заполнению обязательно}
Срок окончания выполнения
работ
{требование к заполнению обязательно}
Условия оплаты
{требование к заполнению обязательно}
Гарантийные обязательства
{требование к заполнению
обязательно}
и т.д.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное
коммерческое предложение.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
При заполнении пунктов таблицы №1 участники обязаны предоставить расшифровку данных затрат.
70
При заполнении пунктов таблицы 2.1, 2.2…. 2.4 участник может указать любые прочие затраты,
необходимые по его мнению, для производства данных работ (в соответствии с нормативными
документами по сметному ценообразованию)
Общая стоимость предложения в текущих ценах в рублях в Сводной таблице стоимости работ должна
соответствовать общей сумме в письме подачи оферты (форма 1)
В таблице №2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника.
71
Протокол разногласий по проекту Договора
(форма 4)
Форма Протокола разногласий по проекту Договора
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: _________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
п/п
№ пункта проекта
Договора (раздел …)
Исходные
формулировки
Предложения
Участника
Примечания,
обоснование
1.
2.
3.
…
«Желательные» условия Договора
№ п/п
№ пункта
проекта Договора
(раздел …)
Исходные
формулировки
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец форм ы
Предложения
Участника
Примечания,
обоснование
72
Инструкции по заполнению Протокола
разногласий по проекту Договора
Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное
техническое предложение.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению
проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем
случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».
В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен
представить в составе своего предложения данный протокол разногласий. В подготовленном
протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для
него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае
непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются
предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но
отклонение которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в
случае признания его Победителем.
Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и
дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае,
если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать
Договор на условиях, изложенных в настоящей документации и предложении Победителя.
В любом случае Участник должен иметь в виду что:
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых
Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое предложение будет отклонено
независимо от содержания технико-коммерческих предложений;
в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному
Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права
обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для
достижения соглашения в отношении изменения этих условий.
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа