close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ИЗВЕЩЕНИЕ № 15/1
о продлении запроса предложений
на выполнение ремонтных работ
ОПС Ягодное Сараевского почтамта
УФПС Рязанской области-филиала
ФГУП «Почта России»
________________
1. Заказчик: УФПС Рязанской области – филиал ФГУП Почта России»
Почтовый и юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д.49
Телефон: (4912) 25-69-89
Факс: (4912) 25-24-92
Контактное лицо: Вилкова Лариса Алексеевна, тел. (4912) 25-69-89;
Е-mаil: [email protected], сайт: www.pochta.ryazan.ru «Торги»
2. Источник финансирования: собственные средства УФПС Рязанской
области – филиала ФГУП «Почта России»
3. Форма предложения: указана в приложении № 1.
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование выполняемых работ, оказываемых услуг;
Требуемые характеристики:
№
пп
Наименование работ и затрат
1
2
Единица Количеств
измерения
о
3
4
Демонтажные работы
1.
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (ДСП)
2.
Снятие обоев
3.
Снятие наличников
4.
Снятие дверных полотен
5.
6.
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в
откосах
Разборка обшивки из ДВП на входной двери металлической
7.
Снятие оконных переплетов остекленных
100 м2
стен
100 м2
очищаемой
поверхност
и
100 м
наличнико
в
100 м2
дверных
полотен
100
коробок
100 м2
стен
100 м2
оконных
переплетов
0.18
1.02
0.41
0.049
0.03
0.0157
0.146
2
1
9.
2
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в
откосах
ДЕМОНТАЖ решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
10.
Разборка покрытий полов из линолеума и релина
11.
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
12.
Разборка покрытий полов из фанеры в один слой
13.
ДЕМОНТАЖ подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля
14.
Разборка подшивки потолков досок
15.
Разборка потолков
8.
3
100
коробок
1т
конструкц
ий
100 м2
покрытия
100 м
плинтуса
100 м2
покрытия
100 м2
поверхност
и
облицовки
100 м2
подшивки
100 м2
4
0.04
0.04
0.6
0.546
0.6
0.5204
0.346
0.11
Проемы
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Обшивка двери плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (входная
металлическая)
100 м2
обшивки
стен (за
вычетом
проемов)
Установка блоков внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь 100 м2
проема до 3 м2 (тип финская, полнотелая, цвет белый с замком)
проемов
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
м2
Пакля пропитанная
кг
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
компл.
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
шт.
100 м
Установка и крепление наличников
коробок
блоков
100 м2
Очистка вручную поверхности металлических дверей от гари.
расчищенн
ой
поверхност
и
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических
100 м2
поверхностей (кроме крыш) за два раза ДВЕРИ металлические цвет светлоокрашивае
серый
мой
поверхност
и
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым
100 м2
пластиком или листами из синтетических материалов на клее (МЕЖДУ
облицовки
дверями входными), цвет белый.
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ
100 м2
профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема проемов
до 2 м2 двухстворчатых
Москитная сетка
м2
0.016
0.032
-2.848
-3.456
2
2
0.193
0.0491
0.0491
0.0125
0.0728
3.92
3
1
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
2
Монтаж решеток на окна, цвет белый (в клиентском зале и в комнате
почтальонов выполнить распашные решетки по 1шт)
3
1т
конструкц
ий
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т т
Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен, цвет 100 м2
светло-серый входная
проемов
Полотна дверные деревянные
м2
Ст-ть металической двери с 2-мя замками
шт
Установка дверных приборов доводчика к металлической двери в
100 шт.
клиентский зал
приборов
Пружины
компл.
Доводчик
шт.
4
0.04
0.04
0.017
-1.547
1
0.01
-1
1
Стены
36.
Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм
100 м2
обшивки
стен (за
вычетом
проемов)
0.18
Полы
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
100 м2
покрытия
Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками полов с 2-х 100 м2
сторон
протертой
поверхност
и
Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого, цвет серый, на клее 100 м2
<Бустилат>
покрытия
Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР- м2
ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
Линолеум полукоммерческий, ПВХ, толщиной 2,0 мм , цвет серый
м2
100 м
Устройство плинтусов поливинилхлоридных
плинтуса
100 м2
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
стяжки
Раствор готовый кладочный цементный марки 150
м3
Устройство покрытий из фанеры
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки
полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01 до ТОЛЩ. 40мм (К=4)
Раствор готовый кладочный цементный марки 150
т
100 м2
стяжки
м3
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки
т
полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов 100 м2
покрытия
Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
кг
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора 100 м2
в построечных условиях из плиток керамогранитных , цвет мокрый асфальт. покрытия
0.6
0.6
0.6
-61.2
61.2
0.546
0.0283
0.057732
0.101031
0.0283
0.014433
0.101031
0.0283
0.3679
0.0283
4
1
52.
53.
54.
2
Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные
методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным
рисунком толщиной 11 мм
Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные
методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным
рисунком толщиной 13 мм, (цвет мокрый асфальт)
Устройство плинтусов из плиток керамических
3
м2
4
-2.8866
м2
2.8866
100 м
плинтуса
0.052
Отделочные работы
55.
Подшивка потолков досками обшивки
56.
57.
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе
<КНАУФ> одноуровневых (П 113) СТРАХОВАЯ КЛАДОВАЯ
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, цвет
белый
58.
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля, цвет белый
59.
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, цвет белый.
60.
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и
ребристых труб отопления за 2 раза, цвет белый.
61.
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс"
любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для
обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины
Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно
распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ЛЮКС> для древесины
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при
толщине намета до 5 мм
62.
63.
64.
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен на всю
высоту, цвет светло-серый
65.
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и
гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными
100 м2
потолка
100 м2
потолка
100 м2
окрашивае
мой
поверхност
и
100 м2
поверхност
и
облицовки
100 м2
окрашивае
мой
поверхност
и
100 м2
окрашивае
мой
поверхност
и
100 м2
обрабатыв
аемой
поверхност
и
кг
100 м2
поверхност
и
100 м2
окрашивае
мой
поверхност
и
100 м2
оклеиваем
ой и
обиваемой
поверхност
и
0.35
0.08
0.08
0.492
0.142
0.117
0.69
31.74
0.1178
0.1178
1.2
5
1
66.
67.
68.
2
Обои высококачественные
Стеклообои TASSOGLAS, елочка
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (по обоям на
всю высоту, цвет светло-серый)
69.
Облицовка потолков пластиком по деревянному каркасу с относом 5 см с
установкой нащельников, белый цвет
70.
71.
Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
3
4
100 м2
-1.38
м2
138
100 м2
1.2
окрашивае
мой
поверхност
и
100 м2
0.0294
поверхност
и
облицовки
м2
-3.0282
0.003028
1000 м2
2
Фасад
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки 100 м2
в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
отремонти
рованной
поверхност
и стен
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и 100
др.) без водосточных труб, с полимерным покрытием.
м2фасада
(без
вычета
проемов)
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
т
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с
полимерным покрытием
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором с земли и лесов
п.м
0.00001
0.024
0.000744
6
100 м2
0.027
отремонти
рованной
поверхност
и
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
м3
-0.1188
Смесь штукатурная М 75, КНАУФ
кг
196.02
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная 100 м2
0.95
по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, цвет светлоокрашивае
серый.
мой
поверхност
и
Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней на сплошном
100 м
0.012
основании или с заделкой двух концов
ступеней
Ступени железобетонные лестничные
м3
-0.06504
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
т
3.85
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на т
3.85
расстояние 10 км. (класс груза 1)
Электроосвещение
84.
Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
100 шт.
0.08
6
1
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
2
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество
ламп в светильнике до 4
Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений
потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип
ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 6
Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами
для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
Светильники потолочные НПП
Смена розеток
Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С01-10/220У4
Розетка открытой проводки с заземлением
Смена выключателей
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
Выключатель двухклавишный для открытой проводки
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр
до 50 мм
Трубки защитные гофрированные
Разветвительная коробка УК-2
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6
мм2
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной
оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не
поддерживающего горение, ВВГнг 3х1,5 мм2
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель
двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной
оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не
поддерживающего горение, ВВГнг 3х1,5 мм2
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной
оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не
поддерживающего горение, ВВГнг 3х2,5 мм2
Короба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр до 25 мм
Короб электротехнический
Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
3
100 шт.
4
0.08
шт.
8
10 шт.
10 шт.
100 шт.
3.2
3.2
0.02
шт.
100 шт.
шт.
2
0.04
-4
шт.
100 шт.
шт.
шт.
100 м
4
0.01
-1
1
0.3
м
шт.
100 м
30
8
0.35
1000 м
0.0357
100 м
0.2
1000 м
0.0102
1000 м
0.0102
100 м
0.2
м
10 шт.
100 м
20
0.4
0.04
В предложении должны быть прописаны сроки гарантии на все
оказанные виды работ. Гарантийный период выполняемых работ, должен
составлять не менее 24 месяцев. Весь используемый для ремонта материал
должен иметь сертификаты Госстандарта (Ростеста) РФ на соответствие
требованиям качества и безопасности. При заявлении эквивалента
предоставить полные характеристики, подтверждающие соответствие
установленным требованиям
5. Место выполнения работ: 391887, с. Ягодное, Сараевского района
Рязанской области.
6. Сроки выполнения работ: до 18 июня 2012 года.
7
7. Сведения о включенных в цену товара расходах:
В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе
поставки товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов
и других обязательных платежей, расходы на доставку товара, расходы на
доставку строительных материалов.
8. Начальная цена договора без учета НДС:
429 330 (четыреста двадцать девять тысяч триста тридцать) рублей 00 коп.
9. Место и срок подачи предложений: Предложения подаются по адресу
Заказчика, административно-хозяйственный отдел (АХО) Вилковой Ларисе
Алексеевне.
Дата и время начала и окончания срока подачи предложений: с 09-00 час.
28.04.2012г. по 16-00 час. 05.05.2012г. (время московское). Предложение
подается претендентом Заказчику в письменной форме в срок, указанной в
извещение о проведении запроса предложений.
10. Срок и условия оплаты выполненных работ: Безналичный расчет.
Оплата будет производиться по факту выполненных работ и подписания акта
приемки выполненных работ.
11. Срок подписания победителем договора: Не ранее чем через пять дней
со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и
оценки предложений и не позднее чем через двадцать дней со дня
подписания указанного протокола.
12. Требования к претендентам: Отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
13. Запрашиваемые документы:
13.1. Заполненную анкету (Приложение № 2), заверенную печатью и
подписью претендента.
13.2. Наименование, характеристика поставляемых товаров, наименование
выполняемых работ, оказываемых услуг;
13.3. Согласие претендента исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса предложений;
13.4. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписку
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте извещения;
13.5. Копию устава со всеми изменениями либо копию действующей редакции
устава;
13.6. Копию свидетельства о регистрации юридического лица либо
индивидуального предпринимателя;
13.7. Копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
13.8. Копии лицензий, разрешений, сертификатов и т.п. в зависимости от
предмета закупки;
8
13.9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени претендента без доверенности (далее для целей
настоящей главы – руководитель). В случае если от имени претендента
действует иное лицо, предложение на участие в запросе предложений должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени
претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем
претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем претендента, предложение на участие в
запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица
14. В случае направления претендентом в комиссию по проведению запроса
предложений пакетов документов по нескольким запросам предложений,
допускается предоставление документов, указанных в пунктах 13.4-13.9
только по запросу предложений с ближайшей датой проведения, а для
остальных запросов предложений допускается направление вместо указанных
документов письма с указанием даты проведения и предмета запроса
предложений, на который был предоставлен полный пакет документов.
Полный пакет документов должен быть предоставлен не реже одного
раза в квартал.
15. Любой претендент (в том числе претендент, которому не направлялся
запрос предложений) вправе подать только одно предложение.
Внесение изменений в предложение не допускается.
16. Не рассматриваются и отклоняются предложения, если они не
соответствуют форме и требованиям, установленным в извещении или
предложенная в предложении цена товаров, работ, услуг превышает
максимальную цену, указанную в извещении.
В случае Вашего согласия принять участие в процедуре запроса
предложений, просим представить заявку по адресу Заказчика по прилагаемой
форме.
Приложение: 1 .Форма предложения.
2. Анкета претендента.
3. Проект договора.
Директор
Исп.
Л.П. Зыкина
9
Приложение №1
к Извещению о проведении запроса предложений
На бланке организации
Дата исх. Номер
УФПС Рязанской области –
филиал ФГУП «Почта
России»
Закупочной комиссии
по
проведению запроса
предложений
Предложение
на участие в запросе предложений
на _______________________________
1. Изучив запрос предложений, а также применимые к нему законодательство
и нормативно-правовые акты
___________________________________________________________________
___
(фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в
лице_______________________________________________________________
_________
(наименование должности, ФИО руководителя,
уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии принять участие в запросе предложений на условиях,
установленных в извещении запроса предложений, и направляет настоящее
предложение.
2.Мы согласны выполнить поставку товара с требованиями запроса
предложений и на условиях, которые мы представили в настоящем
предложении:
№
п/п
1
Наименование,
характеристика
Ед.
изм.
Колво
Цена с
НДС
(руб.)
Сумма
(руб.)
Срок
гарантии
10
ИТОГО:
3. Место проведения ремонтных работ: 391887 с. Ягодное, Сараевского
района Рязанской области
4. Сроки выполнения ремонтных работ: до 18 июня 2012г.
5. Цена договора указана с учетом затрат на перевозку, страхование, хранение,
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей и составляет _______ рублей, в том числе НДС ____________ руб.
6. Срок и условия оплаты за выполнение ремонтных работ: оплата
производится по факту выполнения ремонтных работ и при наличии
оформленных документов (актов выполненных работ КС-2, КС-3) в течение
10 - ти банковских дней.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательства подписать договор на выполнение ремонтных работ в
соответствии с требованиями извещения запроса предложений и условиями
наших предложений, в срок не ранее 5 дней и не более 20 дней со дня подписания
протокола рассмотрения и оценки предложений.
8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет
признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать
данный
договор на выполнение ремонтных работ в соответствии с
требованиями запроса предложений, документации и условиями нашего
предложения по цене.
9. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас
победителями запроса предложений или принятия решения о заключении с
нами договора в случае отказа от его подписания победителем запроса
предложений, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение
работ, являющихся предметом запроса предложений, сведения о
_____________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________
__________
(наименование, ФИО претендента)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного
характера
нами
уполномочен__________________________________________________
(контактная информация уполномоченного
лица).
Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать
указанному уполномоченному лицу.
11.
Юридический
и
фактический
адреса/место
жительства
_________________________________
11
телефон_____________, факс_________________, банковские реквизиты
участника____________
ИНН
__________________
КПП
____________________________
___________________________________________________________________
__________
12.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:_____________________________________________________________
__________
Мы признаем, что цены и другие условия, указанные нами в настоящем
предложении остаются неизменными в течение всего срока действия
договора.
Приложения:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписку
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте извещения;
- копия устава;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- копии лицензий, разрешений, сертификатов и т.п. в зависимости от
предмета торгов;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа;
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
претендента
_________________ /ФИО/
М.П.
12
Приложение № 2
к Извещению о проведении запроса предложений
Анкета претендента
№ Наименование заполняемого поля
п/п
1. Полное наименование
организации
2. Краткое наименование
организации
3. Организационно-правовая форма
(для юридического лица)
4. Адрес юридический (для
юридического лица)
5. Адрес почтовый (для
юридического лица)
6. Фамилия, имя, отчество,
паспортные данные (для
физического лица)
7. Сведения о месте жительства (для
физического лица)
8. ОГРН
9. ИНН/КПП (для юридического
лица)
10. Реквизиты уведомления о
постановке на учет в ИФНС
11. Вид системы налогообложения
12. Лицензирование деятельности
13. Перечень должностных лиц,
уполномоченных подписывать
счета-фактуры
14. Применение ставки НДС 10 % ( с
приложением документов,
подтверждающих право на
применение пониженной ставки
НДС)
Сведения о контрагенте
Примечан
ие
13
15. Применение освобождения от
НДС
16. Информация о контактном лице
претендента (ФИО, телефон)
М.п.
должность_________ФИО
14
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Рязань
«_____» ___________20__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора УФПС Рязанской
области – филиала ФГУП «Почта России» Зыкиной Людмилы Павловны,
действующей на основании Положения о филиале и доверенности №
1174/ЮД
от
10.01.2012г.,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
директора
____________________________________________________
действующего на основании ___________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением, собственными,
либо привлеченными силами и средствами, ремонтные работы в здании,
помещении,
расположенного
по
адресу:_______________________________________________________
(далее - Объект), в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к
настоящему договору) и проектно-сметной документацией (ПСД) в сроки
согласно настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить
обусловленную настоящим договором цену.
Статья 2. Стоимость работ и условия оплаты
2.1. Стоимость работ по настоящему договору согласно Локальной
смете (приложение № 2 к настоящему договору) составляет: ____________
рублей, включая НДС (18%) – ___________ рублей.
Цена договора включает все налоги, таможенные пошлины, сборы,
отчисления и другие платежи, установленные законодательством Российской
Федерации.
2.2. Цена договора также включает следующие издержки:
- затраты на очистку строительной площадки от образующихся отходов;
- затраты за транспортировку отходов;
- затраты за сдачу отходов специализированным организациям.
2.3. За выполненные демонтажные работы Подрядчиком сторонами
подписывается промежуточный Акт о приемке выполненных работ по форме
№ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3
и Акта рабочей комиссии о приемке выполненных работ. На основании
15
выставленного Подрядчиком счета, актов в течение 5 (пяти) рабочих дней
Заказчик перечисляет денежные средства на счет Подрядчика за выполненные
работы.
2.4. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы по
настоящему договору производится на основании справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной Подрядчиком на
основании и в соответствии с предоставляемыми актами о приемке
выполненных работ (форма КС-2), товарной накладной на оборудование
ТОРГ-12, актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) подписанных
Сторонами, справки согласно форме, указанной в приложении №3 к
настоящему договору, счета, счета-фактуры, за минусом штрафов, пеней,
неустоек, если таковые имели место и с учетом ранее выплаченного аванса,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на
основании выставленного Подрядчиком счета, в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты подписания вышеуказанных документов.
2.5. Заказчик обеспечивает рассмотрение
и подписание
предоставленных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки
о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), товарной накладной
на оборудование ТОРГ-12 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их
получения или возвращает их с мотивированным отказом или замечаниями
Подрядчику. Дата получения определяется по дате, указанной на уведомлении
о вручении.
2.6 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
2.7. При возникновении необходимости изменения видов работ на
общую сумму не более 10% от суммы настоящего договора, при условии, что
общая стоимость работ по настоящему договору не меняется, изменения в
настоящий договор не вносятся, а факт выполнения работ подтверждается
актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанными
Сторонами в установленном порядке. Изменение видов работ допускается с
предварительного письменного согласия Заказчика.
Статья 3. Права и Обязанности сторон
3.1. В рамках выполнения работ по настоящему договору Подрядчик
обязан:
3.1.1. Назначить полномочных представителей для решения
оперативных вопросов.
3.1.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством в сроки,
предусмотренные настоящим договором в соответствии с Техническим
заданием (приложение № 1 к настоящему договору) согласно проектносметной документации.
3.1.3. Поставить на Объект необходимые материалы и инженерное
оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и инструмент,
16
предоставить весь персонал, а также все прочие вещи временного и
постоянного характера, необходимые для выполнения договорных
обязательств, и выполнить все работы, предусмотренные настоящим
договором, чтобы завершить ремонтные работы Объекта функционально,
надежно и полностью.
3.1.4. Выполнять работы в соответствии с Локальной сметой
(приложение № 2 к настоящему договору), Техническим заданием
(приложение № 1 к настоящему договору), строительными нормами и
правилами и условиями настоящего договора.
3.1.5. Выполнить все условия настоящего договора.
3.1.6. Оформить акт-допуск на производство ремонтно-строительных и
монтажных работ на территории Заказчика.
3.1.7. Подрядчик может заключать договоры субподряда только с
предварительного разрешения Заказчиком, но не может передавать
субподрядчикам все работы по договору. Подрядчик несет ответственность
перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по
настоящему договору субподрядчиками.
3.1.8. Провести техническое обучение персонала Заказчика по работе и
техобслуживанию инженерных систем и смонтированного технологического
оборудования.
3.1.9. Провести все необходимые пусконаладочные работы, испытания,
исследования и замеры, в том числе предусмотренные ГОСТ 25902-83 и
ГОСТ 24146-89.
3.1.10. Незамедлительно уведомлять Заказчика о всех ошибках,
упущениях, недостатках в проектно-сметной документации, которые он
обнаружит в процессе выполнения работ.
3.1.11.
Передать
Заказчику
исполнительную
техническую
документацию: сертификаты на строительные материалы и изделия,
технические паспорта на установленное оборудование, руководства по его
эксплуатации и техническому обслуживанию, а также акты на скрытые
работы с приложением 2-3 фотографий, акты на монтаж инженерного
оборудования, технические отчеты на испытание инженерного оборудования,
в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента фактического окончания работ.
3.1.12. Нести ответственность за качество используемых материалов.
3.1.13. Осуществлять гарантийные обязательства по настоящему
договору. Наличие дефектов выполненных работ и сроки их устранения
фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика, оформленным в
произвольной форме. В любом случае, вне зависимости от каких-либо
положений настоящего Договора, Подрядчик обязан устранить такие
недостатки и/или дефекты за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
Максимальный срок устранения недостатков не может быть более 10 рабочих
дней. Указанные гарантии не распространяются на случаи нарушения правил
технической эксплуатации Объекта и повреждения Объекта третьими лицами.
17
3.1.14. Вести общий журнал
работ, в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение
во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик еженедельно
проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и/или
излагает свое мнение. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к
устранению недостатков, указанных Заказчиком.
3.1.15. Вести журнал по технике безопасности, оформлять акты на
скрытые работы.
3.1.16. По окончании фактического выполнения работ возместить
Заказчику расходы за потребление электроэнергии, воды, тепла в
соответствии с показаниями счетчиков, отраженные в акте учета потребления,
составленном в произвольной форме и подписанном сторонами в течение 5
(пяти) банковских дней с момента выставления счетов Заказчиком
Подрядчику.
3.1.17. Одновременно с отчетными документами согласно п.2.4.
передать Заказчику Спецификацию на оборудование.
3.1.18. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию о
стоимости примененных строительных материалов и оборудования (прайслисты, счета-фактуры и прочее).
3.2. В рамках осуществления производства работ Подрядчик имеет
право в одностороннем порядке приостановить производство работ с
составлением соответствующего акта и предоставления его Заказчику в день
составления акта в случаях:
3.2.1. Непредставления Заказчиком Подрядчику доступа к месту
производства работ.
3.2.2 В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора
передать объект Подрядчику для начала работ по акту произвольной формы.
3.2.3 Комиссия филиала совместно с Подрядчиком определяет объемы
выполненных Работ и подписывает в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента представления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ по
форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме
№ КС-3, при условии исполнения Подрядчиком всех его обязательств по
Договору, которые должны быть исполнены на момент подписания Акта. В
случае если Заказчик в установленный договором срок не подписал Акт о
приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и Акт Рабочей комиссии о
приемке объекта в эксплуатацию, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения им вышеуказанных документов (подписанных Подрядчиком)
Заказчик направляет Подрядчику Акт о выявленных недостатках и претензию
с содержанием мотивированного отказа. Акт о выявленных недостатках
составляется в письменной форме и должен содержать четкое описание
обнаруженных недостатков в результате выполненной работы, а также срок
для их устранения.
18
3.2.4. Заказчик осуществляет технический надзор за выполнением
работ на основе критериев качества, приведенных в СНиП, технических
требований и стандартных требований к оформлению и оборудованию
отделений почтовой связи (объектов).
Статья 4. Представительство
4.1. Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания
настоящего договора предоставляют друг другу в письменной форме список
лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика, с приложением копий
доверенностей,
оформленных
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.2. Подрядчик назначает своих представителей, которые от его имени
будут осуществлять технический и производственный контроль качества
осуществляемых работ, а также принимать оперативные решения по всем
вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля за ходом
работ.
4.3. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени
будут решать все вопросы, связанные с осуществлением работ и техническим
надзором, контролем за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком
ремонтно-строительных и монтажных работ, соблюдением сроков их
выполнения, качеством поставляемых материалов и оборудования, включая
входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов
и оборудования, операционный контроль строительных процессов и
приемочный контроль работ.
Статья 5. Сроки выполнения работ и срок действия договора
5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом
1.1. настоящего договора, в сроки, установленные настоящим договором.
Датой начала действия договора является дата его подписания.
Дата начала производства работ – в течение 5 (пяти) календарных дней
с даты подписания настоящего договора.
Договор действует до полного исполнения сторонами всех обязательств
по настоящему договору.
5.2. Подрядчик может сдать работы досрочно, а Заказчик их принять и
оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.
5.3. Сроки исполнения работ могут быть изменены дополнительным
соглашением сторон в случаях:
при
возникновении
необходимости
осуществления
дополнительных работ, не предусмотренных Локальной сметой (приложение
№ 2 к настоящему договору) и Техническим заданием (приложение № 1 к
настоящему договору);
- при изменении (увеличении) объемов работ в такой степени, что
соблюдение
Подрядчиком сроков, ранее установленных настоящим
договором, невозможно;
- в случае простоя Подрядчика по вине Заказчика.
19
5.4. Все сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются в
календарных днях, если иное не оговорено непосредственно при
установлении срока.
5.5. Изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным
соглашением к данному договору.
Статья 6. Дополнительные работы
6.1. Подрядчик не должен вносить какие-либо изменения в виды и
объемы работ без согласования с Заказчиком.
6.2. При необходимости изменения вида и объема работ Подрядчик
направляет письменное обращение Заказчику с указанием:
- увеличения или сокращения объемов некоторой указанной работы;
- исключения некоторых указанных работ;
- изменения характера, качества или вида некоторых указанных работ;
- выполнения дополнительной работы.
При этом изменения не должны увеличивать стоимость работ.
6.3. В случае появления дополнительных работ, ведущих к изменению
сроков исполнения Подрядчиком настоящего договора, сроки исполнения
настоящего договора изменяются в соответствии с длительностью
дополнительных работ в случае невозможности их проведения во время
производства основных работ. При этом общая стоимость работ по договору
не меняется. Необходимые коррективы вносятся путем подписания
дополнительного соглашения.
Статья 7. Качество работ
7.1. Основные строительные материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, а санитарно-техническое, технологическое и
электрооборудование - также технические паспорта и руководства по его
эксплуатации и техническому обслуживанию.
7.2. Работы должны соответствовать требованиям проектно-сметной
документации, действующим Строительным нормам и правилам (СНиП),
правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и другими строительным
нормам.
7.3. Заказчик вправе осуществлять проверку качества работ в любое
время, силами своих представителей, не препятствуя проведению
Подрядчиком работ. При этом количество проверок и сроки их проведения с
Подрядчиком не согласовываются.
7.4. При обнаружении недостатков исполнения Подрядчиком
настоящего договора или нарушения качества работ Представитель Заказчика
оформляет и направляет Подрядчику акт-предписание произвольной формы.
Подрядчик вправе представить Заказчику мотивированные возражения по
составленному акту-предписанию. В соответствии с актом Подрядчик обязан
20
за свой счет устранить выявленные недостатки до указанного в актепредписании срока.
7.5. Подрядчик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком
данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая
соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ,
сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его одобрение
на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил
использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия
стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за
свой счет и своими силами произвести их замену.
7.6. Поставленное в рамках договора оборудование должно
соответствовать указанным в технических описаниях стандартам. Если
соответствующий стандарт не задан, то действуют нормы страныизготовителя оборудования, которые, однако, не должны быть хуже норм,
применяемых в России.
7.7. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и
оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ.
Подрядчик обязан обеспечить помощь и предоставить рабочую силу,
приспособления и инструменты, обычно требующиеся для обследования,
измерения и испытаний любых материалов и оборудования, а также
предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и
требованиями Заказчика.
Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены
Подрядчиком за его счет.
7.8. Подрядчик обязан как можно раньше предупредить Заказчика о
вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые
могут негативно повлиять на качество работ, привести к повышению цены
договора или задержке выполнения работ. Заказчик может потребовать, чтобы
Подрядчик представил прогноз ожидаемого в будущем воздействия какоголибо обстоятельства или события на условия исполнения договора и дату
завершения. Такая оценка должна быть представлена Подрядчиком, по
возможности, в максимально сжатые сроки.
Статья 8. Скрытые работы
8.1. Все скрытые работы принимаются Заказчиком до их закрытия на
основании подписанного сторонами акта на скрытые работы. Подрядчик
приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта
приемки данных работ в соответствии с формой, предусмотренной
руководящим документом РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования,
предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения».
21
Статья 9. Место проведения работ
9.1. Объект передается от Заказчика Подрядчику путем оформления
акта приема-передачи Объекта (приложение № 4 к настоящему договору).
9.2. Объект передается в течение 5 (пяти) календарных дней после
подписания договора.
9.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на месте
проведения работ (Объекте) в соответствии со сроками указаниями в
настоящем договоре.
9.4. Подрядчик обеспечивает на Объекте проведение необходимых
мероприятий по технике безопасности ведения работ, охране окружающей
среды, соблюдению правил санитарии, учитывая специфику действующего
предприятия, и все мероприятия по обеспечению общественного порядка и
доступу к другим помещениям.
9.5. Подрядчик обеспечивает сохранность строительных материалов и
оборудования на Объекте, несет ответственность за ущерб, причиненный
имуществу Заказчика, по его вине или вине субподрядчиков.
9.6. Подрядчик обеспечивает содержание в чистоте и порядке места
проведения работ, осуществляет ежедневную уборку от строительного
мусора и бытовых отходов.
9.7. Подрядчик соблюдает установленные на Объекте режимные
требования: пропускной режим, ограничения по времени доступа и др.
9.8. Заказчик имеет право на возражение относительно присутствия
любого лица из персонала Подрядчика на Объекте и может потребовать от
Подрядчика немедленного удаления с Объекта любого лица, которое, по
мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность
или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.
9.9. Подрядчик самостоятельно решает вопросы, возникающие с местными
органами самоуправления и надзорными органами, в ходе производства работ.
9.10. Подрядчик самостоятельно согласовывает с местными
эксплуатационными организациями вопросы, связанные с временным
отключением инженерных сетей.
9.11. Подрядчик соблюдает требование пожарной безопасности.
9.12. Подрядчик несет полную ответственность за действия своего
персонала и персонала субподрядчиков в соответствии с законодательством
РФ.
9.13.
Подрядчик
несет
ответственность
за
соблюдением
законодательства РФ и порядка миграции и регистрации иностранных
граждан в отношении своего персонала.
9.14. Подрядчик обязан не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней
после завершения работ вывезти с места проведения работ (Объекта)
Заказчика непригодные для вторичного использования строительные отходы
и мусор для последующей их сдачи специализированным организациям,
имеющим лицензию на прием, переработку или размещение отходов.
22
9.15.
В
случае
наличия материалов,
пригодных
для
вторичного использования, комиссией, состоящей из представителей
Заказчика и Подрядчика, составляется акт о пригодности для вторичного
использования материалов М-35 формы, который в последующем передается
Заказчику.
9.16. Заказчик предоставляет Подрядчику необходимое количество воды
и электроэнергии.
9.17. Заказчик обеспечивает доступ персонала Подрядчика на Объект.
9.18. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа
ко всем видам работ на Объекте в течение всего периода их выполнения и в
любое время производства работ.
Статья 10. Ответственность сторон и риски
10.1. Сторона, нанесшая при исполнении договора другой стороне или
третьим лицам убытки, обязана их возместить в полном объеме. Уплата
штрафов, пеней не освобождает стороны от исполнения обязательств по
возмещению убытков.
10.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков,
предусмотренных настоящим договором, в том числе в случае привлечения к
выполнению работ субподрядчиков:
10.2.1. В случае нарушения сроков окончания и сдачи Заказчику какоголибо вида работ, предусмотренных настоящим договором. Подрядчик
обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% от полной стоимости
работ по договору за каждый день просрочки.
10.3. В случае утраты, повреждения имущества, оборудования
Заказчика по вине Подрядчика с невозможностью его дальнейшего
использования по назначению в связи с утратой, потерей функции или
утратой товарного вида, Заказчик по своему выбору либо обязывает
Подрядчика возместить стоимость утраченного имущества, либо в
одностороннем порядке уменьшает очередные выплаты Подрядчику на сумму
стоимости имущества вплоть до полной компенсации стоимости
поврежденного либо утраченного имущества, определяемого в текущих ценах
данного имущества, но не ниже стоимости, по которой Заказчиком указанное
имущество приобреталось.
10.4. Подрядчик несет ответственность за некачественное исполнение
отдельных работ:
10.4.1. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с дефектами,
недостатками, отступлениями от требований к качеству работ, не в
соответствии с проектно-сметной документацией и т.п., Заказчик вправе по
своему выбору:
- Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в
разумный согласованный Сторонами срок, с компенсацией затрат Заказчика,
связанных с повторным инспектированием и приемкой им работ, при этом
общий срок исполнения договора не пролонгируется.
23
- Потребовать от Подрядчика соразмерного
уменьшения
установленной цены за ненадлежащее выполнение работ.
- Собственными или привлеченными силами ликвидировать
выявленные недостатки, приобрести необходимые материалы, конструкции и
системы для повторного выполнения работ с отнесением затрат на счет
Подрядчика.
10.4.2. Если недостатки работ не были устранены Подрядчиком в
указанный срок либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков, а
Подрядчик обязан их возместить.
10.4.3. В случае неустранения Подрядчиком указанных Заказчиком
дефектов, недостатков по качеству работ в срок, установленный Заказчиком,
последний вправе приостановить оплату работ до исправления указанных
недостатков, дефектов, а также потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в
размере 0,1% от стоимости дефектов за каждый день просрочки. Штраф
начинает исчисляться с момента получения письменной претензии. Момент
получения претензии определяется по дате, зафиксированной на втором
экземпляре претензии, остающемся у выставившей ее Стороны, либо по дате
вручения, указанной на почтовом уведомлении о вручении.
10.4.4. В случае, если Подрядчик не устраняет допущенные дефекты в
выполненных работах в оговоренные сроки и продолжает работы, Заказчик
вправе специальным распоряжением приостановить работы до момента
исправления
дефектов,
недостатков.
При
этом
общий
срок
продолжительности работ не увеличивается.
10.4.5. Виды недостатков, дефектов описываются сторонами в акте о
выявлении недостатков произвольной формы, а их стоимость рассчитывается
путем составления сметы в федеральных единичных расценках ФЕР-2001,
утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от
17.11.2008 № 253, с пересчетом в цены текущего периода путем применения
соответствующих
коэффициентов,
устанавливаемых
Министерством
регионального развития РФ. При определении сметной стоимости
оборудования, материалов и изделий, не учтенных ценниками, их стоимость
может определяться по фактической цене.
10.5. Подрядчик несет ответственность за нанесение ущерба третьим
лицам
10.5.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения
работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком в полном размере.
Ущерб оценивается путем составления акта трехсторонней комиссией, в
которую входят представители Заказчика, Подрядчика и третьего лица, и
составлением сметы на устранение ущерба.
10.6. Подрядчик несет ответственность за неисполнение договора
Заказчик вправе расторгнуть договор за неоднократное (два раза и
более) нарушение Подрядчиком исполнения договора и потребовать от
Подрядчика возмещения убытков в полном объеме. Нарушение Подрядчиком
исполнения договора фиксируется письменным уведомлением, подписанным
24
уполномоченным
представителем Заказчика и направленным в адрес
Подрядчика заказным почтовым отправлением.
10.7. Подрядчик несет ответственность за правильную организацию
производства работ. В случае если Подрядчиком произведено закрытие
скрытых работ, ответственных конструкций и систем без предварительного
предъявления их Заказчику для промежуточной приемки работ и конструкций
и результатов испытания систем, Заказчик вправе потребовать вскрыть любую
часть работ и повторно провести испытание систем за счет Подрядчика для
приемки их Заказчиком с отнесением расходов на счет Подрядчика.
10.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по
платежам, предусмотренных п. 2 настоящего договора, Подрядчик вправе
потребовать уплату неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая
процента). Неустойка (пеня) начинает исчисляться с третьего дня после
момента получения Заказчиком письменной претензии Подрядчика. Момент
получения претензии определяется по дате, зафиксированной на втором
экземпляре претензии, остающемся у Подрядчика, либо по дате подписания
Заказчиком почтового уведомления о вручении. Заказчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Подрядчика.
Заказчик не отвечает за задержки платежей, возникающие по вине
банковских учреждений, осуществляющих выплаты и перевод средств
Подрядчику.
10.9. Общая сумма всех штрафов и пени, начисляемых Сторонами, не
может превышать 25 (двадцати пяти) % от цены настоящего договора.
10.10. Все разногласия и претензии в части применения мер
имущественной ответственности не дают сторонам права на прекращение
выполняемых ими в соответствии с настоящим договором обязательств до
принятия окончательного решения по возникшим спорам (разногласиям).
Статья 11. Сроки действия договора
11.1
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и
заканчивает свое действие после выполнения сторонами своих обязательств,
взятых по договору.
11.2 Срок выполнения работ по настоящему договору:
Начало: «___» _______________2012г.
Окончание: «___» ____________ 2012г.
11.3 До завершения сторонами исполнения своих обязательств,
вытекающих из настоящего договора, соответствующие условиям договора
сохраняют свою силу.
25
Статья 12. Расторжение договора
12.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от настоящего договора, уплатив Подрядчику стоимость
приобретенных материалов и часть установленной цены пропорционально части
работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения настоящего договора. Убытки Подрядчика в данном случае с
Заказчика не взыскиваются. Материалы, оплаченные в порядке, установленном
данным пунктом, переходят в собственность Заказчика.
Статья 13. Порядок расторжения договора
13.1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о желании
расторгнуть договор с указанием причины, уведомив об этом Подрядчика не
позднее, чем за 10 календарных дней до даты расторжения Договора.
13.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления
Подрядчик
осуществляет сдачу надлежаще выполненного объема работ, материалов,
конструкций, оборудования.
13.3. Подрядчик освобождает Объект от своего имущества и
строительного мусора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
уведомления о расторжении договора.
13.4. После подписания акта о приемке выполненных работ и справки о
стоимости выполненных работ и затрат Заказчик и Подрядчик в
четырнадцатидневный срок осуществляют взаиморасчеты на основании Акта
сверки взаиморасчетов, подписанного Сторонами на дату расторжения
договора.
Статья 14. Разрешение разногласий и споров
14.1. Правоотношения между Сторонами по настоящему договору
регулируются законодательством Российской Федерации.
14.2. В случае, если между Сторонами в процессе реализации
настоящего договора или в связи с ним возникнут разногласия (споры),
Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся
возможности
для
разрешения
такого
спора
путем
дружеских
переговоров. При недостижении соглашения по разногласию (спору), такой
спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.
Статья 15. Приемка выполненных работ
15.1. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) составляется
Подрядчиком по проектно-сметной документации (ПСД), полученной им в
соответствии с п. 3.3.1.
26
15.2. Подрядчик письменно, за 2 (два) рабочих дня до начала приемки,
извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и
скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами
промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования
скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ
только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал
работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено
без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или
информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой
счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
15.3. В случае, если на любых стадиях выполнения работ будут
обнаружены некачественно выполненные работы, Заказчик составляет акт
произвольной формы, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения
цены Договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их
надлежащего качества и сдачи Заказчику.
15.4. Приемка выполненных работ по Объекту осуществляется путем
подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), справки согласно
форме, указанной в приложении № 3 к настоящему договору, и товарной
накладной на оборудование ТОРГ-12.
15.5. В течение 3-х (трех) рабочих дней с момента фактического
выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязуется направить
Заказчику 2 экземпляра подписанных со своей Стороны: акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3), справки по форме, указанной в приложении № 3
к договору, и товарной накладной на оборудование ТОРГ-12.
15.6. Заказчик принимает работы в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения документов, указанных в п.14.5. настоящего Договора путем
их подписания, и возвращает Подрядчику по одному экземпляру документов
или направляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
15.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ
Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения за счет Подрядчика.
15.8. В случае, если в течение срока, указанного в п. 14.6. настоящего
договора, подписанные документы или мотивированный отказ Заказчика от
приемки работ не поступил, работы
будут считаться принятыми и
выполненными.
15.9. В случае выявленных недостатков Подрядчик обязан исправить их
в означенный Заказчиком срок, при этом Заказчик вправе не оплачивать
оставшуюся сумму работ до исправления выявленных недостатков.
15.10. Счет-фактура предоставляется Подрядчиком в срок,
установленный действующим законодательством РФ.
15.11. По завершении всех работ по реконструкции Подрядчиком в
течение 3 (трех) рабочих дней в 2-х экземплярах оформляется акт о приемесдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
27
объектов основных средств (форма ОС-3) и направляется Заказчику для
подписания.
15.12. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
акта, указанного в п.14.11. настоящего Договора подписывает его, и
возвращает Подрядчику один экземпляр акта или направляет мотивированный
отказ от подписания, устранение которого осуществляется Подрядчиком в
соответствии с п.14.7. и 14.9. настоящего Договора.
Статья 16. Гарантийный срок
16.1. Подрядчик должен гарантировать:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций,
оборудования и изделий, соответствие их государственным стандартам и
техническим условиям, обеспеченность их соответствующими
сертификатами, техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии проектной
документацией и действующими Строительными нормами и правилами;
- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и
оборудования при эксплуатации объекта;
- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный
период.
16.2. Стороны установили гарантийный срок на все выполненные по
настоящему договору работы в течение 2-х лет с даты подписания актов о
приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств (форма ОС-3).
Статья 17. Форс-мажор
17.1. Исключительными рисками (форс-мажорными обстоятельствами)
являются: война, боевые действия, вторжение, враждебные действия,
восстания, революция, мятеж или акты военного или противоправного
переворота, гражданская война либо, если это относится не только к
сотрудникам Подрядчика или его субподрядчика, не ограничивается ими и не
возникало вследствие руководства работами на строительстве сооружения,
мятежи, эксцессы, беспорядки, волнения или ионизирующие излучения, либо
радиоактивное заражение, вызванное ядерным расщепляющимся материалом
или радиоактивными отходами от сжигания расщепляющихся материалов,
ударные волны, возникающие вследствие полетов самолетов или иных
летательных аппаратов с околозвуковыми или сверхзвуковыми скоростями,
либо влиянием природных сил, которые не могли быть предвидены
Подрядчиком и против которых он не мог предпринять никаких
превентивных мер.
28
17.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии
выполнить
свои
обязательства по договору вследствие наступления форс-мажорных
обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.
Статья 18. Заключительные положения
18.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
18.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
18.3. Все уведомления, сообщения, распоряжения должны направляться
в письменной форме. Сообщения будут считаться переданными надлежащим
образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, факсу или
доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением
под расписку соответствующими уполномоченными лицами.
18.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
18.5. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие
по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть
решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего
договора или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу
несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена
по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
Статья 19 Антикоррупционная оговорка
19.1. «При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилированные лица. Работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
29
19.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти дней с даты
направления письменного уведомления.
19.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться
от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой
Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения».
Статья 20. Приложения к договору
Приложение № 1 «Техническое задание»
Приложение № 2 «Локальная смета»
Приложение № 3 «Справка»
Приложение № 4 «Акт приема-передачи Объекта»
Статья 19. Местонахождение, адреса и банковские реквизиты
Сторон
«ЗАКАЗЧИК»
ФГУП «Почта России»
Адрес: индекс 131000, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.37.
УФПС Рязанской области – филиал
ФГУП «Почта России»
Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул.
Почтовая, д.49
ИНН – 7724261610, КПП – 623402001
30
Р/с 40502810600000001496 в ОАО
АКБ «Связь-Банк» г. Москва
БИК – 044525848
К/с 30101810900000000848
Директор филиала ___________________________________ Л.П. Зыкина
31
Приложение № 1
к договору подряда №
_______
от «___» __________20__
г.
__________________________________образец____________________________
________
УТВЕРЖДАЮ:
Директор УФПС Рязанской
области – филиала ФГУП
«Почта России»
_________________Л.П. Зыкина
«___»_________20___г.
Техническое задание
на ремонтные работы
Наименование работ
Ед. изм.
2
3
1
Колво
4
СОГЛАСОВАНО:
Директор________________
________________________
_______________ /
/
____________________________________________________________________
____________
Директор УФПС Рязанской области
______________ Л.П. Зыкина
/
________________ /
32
мп
«___»
мп
____________
20
г.
«___»
____________
20
г.
33
34
Приложение № 1
к Договору поставки
от «__»_______ ____ г.
№ ________
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Кол-во
Стоимость
Цена
Сумма
Цена
Продукции
Продукции
Сумма
№ Наименовани Ассортимен
Продукции НДС Продукци
,
,
НДС (__%),
п/п е Продукции т Продукции
, без НДС, (__%), и в т.ч.
шт.
без НДС,
руб.
руб.
руб. НДС, руб.
руб.
Стоимость
Продукции,
в т.ч. НДС, руб.
Общая стоимость Продукции: _________ (______________________) руб., в том числе НДС (___%) _________
(_____________________) руб.
Комплектность
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Продукции:
35
Документы, подлежащие передаче Покупателю:
№ Наименование
Количество
Язык составления и форма документа
(оригинал, копия и т.д.)
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
________________/Ф.И.О./
________________/Ф.И.О./
«____»___________ 20__г.
«____»___________ 20__г.
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
________________/Ф.И.О./
________________/Ф.И.О./
«____»___________ 20__г.
«____»___________ 20__г.
36
Приложение № 2
к Договору поставки
от «___»__________ ____ г.
№ _______
ГРАФИК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
№
Наименовани Место передачи
е Покупателя
Продукции
(город/ж/д
станция)
Наименов
Срок
Кол-во Стоим
ание
Поставки Проду ость
Продукци Продукци кции, Проду
и
и
шт.
кции,
без
НДС,
руб.
Сумма
НДС
(__%),
руб.
Стоимость
Продукции,
в т.ч. НДС, руб.
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
________________/Ф.И.О./
________________/Ф.И.О./
«____»___________ 20__г.
«____»___________ 20__г.
37
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
________________/Ф.И.О./
«____»___________ 20__г.
________________/Ф.И.О./
«____»___________ 20__г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа