close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГАУ ЯО «МФЦ»
_________________ А.Ю. Воронцов
«___» сентября 2014 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ № 37/14 ИЦ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Общие положения, требования к участникам и заявке.
Настоящая документация разработана для проведения процедуры открытого
одноэтапного Запроса предложений (далее – запрос предложений).
1.1. Заказчик: государственное автономное учреждение Ярославской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (ГАУ ЯО «МФЦ»).
1.2 Наименование продукции: Лот № 1 – Выполнение работ по капитальному
ремонту помещений непроизводственного назначения.
Лот № 2 – Выполнение работ по тепловой защите здания непроизводственного
назначения.
1.3. Место выполнения работ: Лоты № 1 и № 2 – Ярославская область, г. Ярославль,
пр-т Авиаторов, д.94, одноэтажное встроено-пристроенное нежилое здание.
1.4. Максимально допустимый срок исполнения договора: в соответствии с
техническим заданием по лоту.
1.5. Начальная (максимальная) цена:
Лот № 1 – 13 852 154 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи сто
пятьдесят четыре) рубля 17 копеек.
Лот № 2 – 2 002 228 (Два миллиона две тысячи двести двадцать восемь) рублей 32
копейки.
Порядок формирования цены договоров (лотов) – на основании сметных
расчетов. Цена включает в себя расходы на приобретение материалов, необходимых
для выполнения работ, расходы на уплату налогов и сборов, таможенных пошлин и
других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а так же и иные возможные расходы Подрядчика, связанные с исполнением
договора.
В случае, если Участник не является плательщиком НДС, он должен предоставить
копию документа, подтверждающего право Участника на освобождение от уплаты
НДС, с указанием положения Налогового кодекса РФ, являющегося основанием для
освобождения.
1.6. Форма, срок и порядок оплаты:
Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления денежных средств на
расчетный счет. Порядок оплаты – в соответствии с условиями проекта договора.
1.7. Место и время подачи заявок: город Ярославль, проспект Ленина дом. 14а, с
10:00 до 12:00 (время московское). Порядок подачи заявки указан в п.п. 1.11
документации.
1.8. Дата и время начала подачи заявок: 26.09.2014 г. 10:00 (время московское).
1.9. Дата и время окончания подачи заявок: 29.09.2014 г. 12:00 (время московское).
1.10. Рассмотрение заявок состоится: 29.09.2014 года в 14:30 (время московское) по
адресу: г. Ярославль, проспект Ленина дом. 14а, второй этаж.
1.11. Порядок подачи заявки: 26.09.2014 - войти в центральный вход, обратиться к
консультанту, назвать номер закупки вызвать через консультанта секретаря закупки
Будзиновскую Е.М.. 29.09.2014 - сообщить о прибытии через домофон на левом (из
положения лицом к зданию) входе в здание по номеру 4 (организационно правовой
отдел).
1.12. Дата и место подведения итогов: 01.10.2014 года в 17:00 (время московское) по
адресу: г. Ярославль, проспект Ленина дом. 14а, второй этаж.
1.13. Срок подписания договора: не позднее 03.10.2014 года.
1.14. Критерии оценки предложений (заявок) и участников запроса предложений:
в соответствии с разделом 3 документации запроса предложений. Порядок отбора
и оценки в соответствии с разделом 6 настоящей документации.
1.15. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не установлено.
1.16. Обеспечение исполнения договора: не установлено.
1.17. Закупочная комиссия:
Председатель – Ермолаев А.В.;
Заместитель председателя – Шувалова И.Р.;
Ответственный секретарь – Кегелес Г.Ю.;
Члены закупочной комиссии:
– Прохорова Е.И.;
– Судаков Д.А.;
- Бородина О. В..
К участию в запросе предложений допускаются лица, соответствующие
требованиям, предъявляемым к участникам запроса предложений, содержащимся в
настоящей документации и подавшие соответствующую требованиям настоящей
документации заявку на участие в Запросе предложений.
Настоящий Запрос предложений не является разновидностью торгов и не
подпадает под регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации. При проведении запроса предложений извещение о запросе
предложений вместе с документацией о запросе предложений является приглашением
поставщикам делать оферты в адрес Заказчика; заявка на участие в запросе
предложений является офертой потенциального участника запроса предложений. При
этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам Запроса
предложений.
Вне зависимости от результатов запроса предложений, принятых Заказчиком
решений в соответствии с настоящим Положением, Заказчик не несёт расходов и
рисков, связанных с подачей участниками запроса предложений своих заявок на
участие в запросе предложений.
2.
Требования к участникам Запроса предложений
Таблица № 1
п/п
Критерии отбора заявителей для
участия в запросе предложений
(распространяются на каждый
лот закупки)
2.1.
соответствовать требованиям,
устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской
Федерации к лицам,
осуществляющим оказание услуг
(выполнение работ, поставку
товаров), являющихся предметом
закупки;
Документы, подтверждающие
соответствие заявителя отборочному
критерию (представляются с
предложением (заявкой) по каждому лоту
закупки)
2.1.1. выписка или нотариальная копия
полученной не ранее, чем за 3 месяца до дня
приглашения к участию в закупочной
процедуре выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц); выписка либо
нотариальная копия выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей);
2.1.2. нотариально заверенная копия
свидетельства о государственной
регистрации;
2.1.3. нотариально заверенная копия устава
в действующей редакции со всеми
изменениями и дополнениями с отметкой
2.2.
не находиться в состоянии
проведения
ликвидации
юридического лица;
2.3.
не иметь в отношении себя
решения арбитражного суда о
признании - юридического лица
(индивидуального
предпринимателя,
физического
лица) банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2.4.
деятельность участника закупки
не должна быть приостановлена
в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации
об административных
правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке;
2.5.
не иметь задолженности по
начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные
налогового органа;
2.1.4. нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке на налоговый
учет;
2.1.5. заверенная печатью Участника копия
документа, подтверждающего полномочия
лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании, либо приказа о
назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника закупки и
лица, выступающего на стороне участника
закупки без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени
юридического лица действует иное лицо,
заявка на участие в Запросе предложений
должна содержать также соответствующую
доверенность, заверенную печатью и
подписанную руководителем юридического
лица или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В
случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в Запросе
предложений должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
2.2.1. справка за подписью руководителя
Участника в свободной форме, или выданная
соответствующим Арбитражным судом, о не
нахождении в состоянии проведения
ликвидации и отсутствии решения
арбитражного суда о признании банкротом
и открытии любой из процедур банкротства
2.4.1. справка (в свободной форме) за
подписью руководителя Участника о не
приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в закупке (либо выданная
соответствующим отделом управления
федеральной службы судебных приставов).
2.5.1. оригинал или заверенная заявителем
справка о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам (форма
Код по КПД 1160080, Код по КНД 1160081,
утвержденных приказом Федеральной
фонды
за
прошедший
календарный год, размер которой
превышает
двадцать
пять
процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности
за
последний
завершенный
отчетный период;
налоговой службы от 21 апреля 2014 г. №
ММВ-7-6/245@) на дату не ранее 1 числа
месяца объявления закупки, либо «баланс
расчетов» на дату не ранее 1 числа месяца
объявления закупки.
2.6.
не
состоять
в
реестре 2.6.1. проверяется закупочной комиссией с
недобросовестных поставщиков, использованием ресурсов официального
предусмотренном
статьей
5 сайта http://zakupki.gov.ru
Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
2.7.
не
состоять
в
реестре 2.7.1. проверяется закупочной комиссией с
недобросовестных поставщиков, использованием ресурсов официального
предусмотренном статьей 104 сайта http://zakupki.gov.ru
Федерального закона от 05 апреля
2013
года
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
2.8.
быть членом саморегулируемой
организации,
основанной
на
членстве лиц, осуществляющих
работы, которые влияют на
безопасность
капитального
строительства,
и
иметь
свидетельство о допуске на
выполнение
работ
по
капитальному ремонту объектов
капитального
строительства,
стоимость которых по одному
договору не меньше начальной
(максимальной)
цены
лотов
закупки
в
совокупности
(15 854 382,49 рублей);
иметь в штате 1 (одного)
специалиста, имеющего высшее
профессиональное образование в
строительстве, имеющего опыт
работы
по
строительным
специальностям не менее 10 лет
и,
занимающего
в
штате
Участника в течение не менее 6
(шести)
месяцев,
предшествующих дате подачи
предложения (заявки) на участие в
настоящем запросе предложений,
должность главного инженера;
2.9.
2.8.1. нотариально заверенная копия
свидетельства о допуске на выполнение
работ, предусмотренных Техническим
заданием к настоящей документации, с
правом заключения договоров по
осуществлению организации работ по
капитальному ремонту объектов
капитального строительства, стоимость
которых по одному договору не меньше
начальной (максимальной) лотов запроса
предложений в совокупности (15 854 382,49
рублей).
2.9.1. составленная по форме приложения №
4 к письму о подаче заявки «Справка о
штатном составе» и приложения,
установленные формой.
2.10.
иметь в штате 1 (одного)
специалиста, имеющего высшее
профессиональное образование в
строительстве, имеющего опыт
работы
по
строительным
специальностям не менее 5 лет и,
занимающего в штате Участника в
течение не менее 6 (шести)
месяцев, предшествующих дате
подачи предложения (заявки) на
участие в настоящем запросе
предложений,
любую
из
следующих
руководящих
должностей:
производитель
работ или мастер участка.
2.11.
иметь в штате:
- для Лота № 1 не менее, чем по
одному работнику, занимающему
должности:
асфальтобетонщик,
бетонщик, монтажник систем
вентиляции кондиционирования
воздуха, облицовщик – плиточник,
штукатур – маляр, кровельщик по
рулонным кровлям;
- для Лота № 2 не менее, чем по
одному работнику, занимающему
должности:
монтажник
строительных конструкций.
Участник, являющийся нерезидентом Российской Федерации должен
представить так же следующие документы, подтверждающие его соответствие
вышеуказанным требованиям:
- информацию об учредителях или акционерах компании;
- копию документа, подтверждающего избрание на должность единоличного
исполнительного органа организации;
- документы, перечисленные в настоящем пункте, либо аналогичные.
В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника
закупки, требования, установленные Заказчиком в настоящей документации,
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.
К участию в закупке не допускаются заявители не соответствующие хотя
бы одному из вышеуказанных требований и их предложения (заявки) подлежат
отклонению.
3. Оценочные критерии
Таблица № 2
п/п
Критерии оценки предложений
Документы, подтверждающие
(заявок) и участников запроса
соответствие участника и поданного
предложений (распространяются
им предложения оценочному
на каждый лот закупки)
критерию (представляются с
предложением (заявкой) по
каждому лоту закупки)
3.1.
Ra
«Опыт
выполнения 3.1.1. заверенные Участником копии
аналогичных работ» (значимость договоров, заключённых в 2012 –
критерия
70
%
(весовой 2014 годах и соответствующих им
коэффициент – 0,70);
- оценивается опыт проведения в
2012-2014 годах работ,
соответствующих указанным в
пункте 3.1.1. настоящего раздела
наименованиям по каждому лоту,
выражаемый в соотношении
стоимости выполненных работ в %
(процентах) к начальной
максимальной цене запроса
предложений по всем лотам
запроса предложений в
совокупности (15 854 382,49
рублей).
- в случае не предоставления
участником закупки
предусмотренных пунктом 3.1.1.
настоящего раздела документов
(договоров и соответствующих им
актов), его предложению (заявке) по
критерию «Опыт выполнения
аналогичных работ» по
соответствующему лоту
присваивается оценка 0 (ноль).
- к оценке принимаются не более 3
предусмотренных пунктом 3.1.1.
настоящего раздела комплектов
документов (договоров и
соответствующих им актов) по
каждому лоту. В случае
предоставления более 3
комплектов договоров и
соответствующих им актов по лоту,
все они не рассматриваются,
считаются не предоставленными и
к оценке по такому лоту не
принимаются.
- количество предусмотренных
пунктом 3.1.1. настоящего раздела
комплектов документов (договоров
и соответствующих им актов)
исчисляется по количеству
договоров.
- срок окончания каждого из
представляемых договоров,
предусмотренных пунктом 3.1.1.
настоящего раздела, должен
определяться из текста договора
или приложений к нему и не может
быть позднее даты подачи
предложения по каждому лоту
актов (по унифицированной форме №
КС – 2 утверждённой
постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года № 100, далее акт) о приёмке произведённых
работ следующих наименований:
- для лота № 1:
1.установка окон;
2. установка дверей;
3. устройство полов;
4. устройство потолков;
5. устройство перегородок;
6. устройство кровли;
7. отделка помещений;
8. водопровод и канализация;
9. отопление
10.
вентиляция и
кондиционирование воздуха;
11.
монтаж по системе охраннотревожной сигнализации;
12.
монтаж сетей связи;
13.
монтаж по системе пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре;
14.
монтаж электрооборудования;
15.
монолитный фундамент и
конструкции ограждения под
установки охлаждения воздуха;
16.
пусконаладочные работы на
вентиляцию и кондиционирование
воздуха «вхолостую»;
17.
пусконаладочные работы по
системе охранно-тревожной
сигнализации «вхолостую»;
18.
пусконаладочные работы по
системе пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре «вхолостую»;
19.
пусконаладочные работы
электрооборудования «вхолостую».
- для лота № 2:
1. наружная облицовка поверхности
стен в вертикальном исполнении по
металлическому каркасу (с его
устройством) фасадными панелями;
2. изоляция изделиями на битуме
холодных поверхностей стен и колонн
прямоугольных;
3. устройство козырьков крылец в
осях (1-2)А (1-2)Б.
закупки. При превышении срока
окончания действия договора, он и
приложенные к нему акты
считаются не представленными.
3.1.2. Rb - «Гарантийный срок результата Указывается в форме технического
работ» (значимость критерия 30 % предложения (раздел 8 настоящей
(весовой коэффициент –0,30);
документации, приложение № 2 к
письму о подаче Заявки на участие
Минимальный
срок
гарантии, в Запросе предложений № 36/14 ИЦ).
принимаемый к оценке –1 год (12
месяцев).
Максимальный
срок
гарантии,
принимаемый к оценке – 5 лет (60
месяцев).
4. Требования к оформлению документов подаваемых на участие в Запросе
предложений.
4.1.Предложения по лотам должны быть оформлены в виде бумажного документа по
форме заявки (раздел 8 настоящей документации) и быть действительными не
менее чем в течение 90 календарных дней с даты окончания подачи заявок.
4.2. К предложению (заявке) по каждому лоту должны быть приложены:
4.2.1. Техническое предложение;
4.2.2. Коммерческое предложение;
4.2.3. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным
настоящей документацией требованиям и критериям;
4.3.Участник запроса предложений (далее – Участник) должен соблюсти следующие
необходимые требования к порядку оформления и предоставления предложений
(заявок) по каждому лоту и приложений к ним:
4.3.1. Каждый документ должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя,
соответствующим требованиям п.п. 2.3.1.5. настоящей документации (далее —
уполномоченным лицом).
4.3.2. Должна быть проведена нумерация всех без исключения листов. Нумерация
страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные
конверты, не производится.
4.3.3. Предложения (заявки) и приложения к ним должны быть скомплектованы по
каждому лоту отдельно, прошиты, пронумерованы и скреплены печатью и
подписью уполномоченного лица. Перед подачей сшивки документов по
каждому лоту должны быть надежно упакованы в единый конверт (пакет,
ящик и т.п.). На упаковке должна быть нанесена надпись: «Открытый
одноэтапный Запросе предложений № 36/14 ИЦ».
Подача предложений в одной упаковке от разных заявителей не
допускается. Поданные таким образом предложения отклоняются без
рассмотрения.
4.3.4. На упаковке указывается следующая информация:
наименование и адрес Заказчика с указанием контактного лица – секретарь
закупочной комиссии Ермолаев А.В.;
предметы конкурентной процедуры по каждому содержащемуся в упаковке лоту
в соответствии с опубликованным извещением.
4.3.5. Заявители должны обеспечить доставку своих Заявок по адресу Заказчика не
позднее даты и времени, указанной в извещении о Запросе предложений. При
этом Заявителям рекомендуется предварительно позвонить и сообщить о своем
намерении. В случае направления Заявки через курьерскую службу
рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о
порядке доставки.
4.3.6. Участник имеет право подать только одно предложение (заявку) на участие в
запросе предложений в отношении каждого лота.
В случае подачи участником нескольких предложений по одному лоту
все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
Предмет предложений (заявок) по лотам на участие в Запросе
предложений должен соответствовать предметам, указанным в Документации о
запросе предложений (техническом задании);
4.3.7. Цена и аванс, предлагаемые Участником по лотам не должны превышать
цену и аванс по каждому лоту, указанные в Документации о запросе
предложений;
4.3.8. Изменить или отозвать предложение (заявку) на участие в Запросе
предложений допускается в срок не позднее даты и времени окончания подачи
предложений (заявок).
4.3.9. Запрос поданной ранее упаковки для внесения изменений в её содержимое
осуществляется путем направления заявления на имя председателя закупочной
комиссии. Письмо исполняется в свободной форме. В письме указывается
намерение лица, а так же №, дата и время подачи упаковки, в которую заявитель
намерен внести изменения. Так же прикладывается оригинал расписки о приёме
упаковки. Возврат упаковки для внесения изменений производится лично лицу,
её доставившему. После внесения изменений упаковка регистрируется как
вновь поданная.
4.3.10. Отзыв предложения (заявки) осуществляется путем направления письма на имя
председателя закупочной комиссии. Письмо исполняется в свободной форме. В
письме указывается намерение лица, а так же №, дата и время подачи заявки,
которую заявитель намерен отозвать. Заявка считается отозванной с момента
поступления письма в закупочную комиссию и возвращается в срок не позднее
30 календарных дней с даты подведения итогов. Возврат конверта (упаковки)
производится лично лицу, доставившему такой конверт (упаковку) при
непосредственном обращении к Заказчику и предоставлении оригинала
расписки о её получении.
Комиссия отклоняет предложение (заявку) на участие в Запросе
предложений, если она не удовлетворяет установленным в Документации о
запросе предложений требованиям в отношении участника Запроса
предложений, продукции, условий договора и/или оформления Заявки на
участие в Запросе предложений и приложений к ней.
5.
Порядок предоставления разъяснений
5.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме
Заказчику запрос о разъяснении положений документации о Запросе предложений. В
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан
направить в письменной форме или в форме электронного сообщения разъяснения
положений документации о Запросе предложений, если указанный запрос поступил к
Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до окончания подачи заявок на участие в
Запросе предложений.
5.2. В течение трех дней со дня получения разъяснения положений документации о
Запросе предложений, по запросу участника размещения заказа такое разъяснение
размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без
указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение
положений документации не должно изменять ее суть.
5.3. Любой участник размещения заказа вправе посредством электронной почты (на
адрес организатора закупок) запросить информацию, содержащуюся в Рабочей
документации. Заказчик направляет ответ на запрос в срок не позднее 1 (одного)
рабочего дня с момента получения запроса на адрес электронной почты, с которой
пришел запрос.
5.4. Разъяснения положений документации предоставляются
поступившие в период с даты размещения извещения.
на
запросы,
6. Порядок отбора и оценки Заявок на участие в Запросе предложений
6.1. Оценка









Заявок на участие в Запросе предложений осуществляется Закупочной
комиссией в соответствии с действующей редакцией положения о закупке
Заказчика.
6.2.Оценка Заявок на участие в Запросе предложений включает отборочную и
оценочную стадии.
6.3.Отборочная стадия.
6.3.1. Заказчиком проводится проверка информации об участниках размещения заказа,
в том числе осуществляется оценка правоспособности, платежеспособности и
деловой репутации заявителя.
6.3.2. В рамках отборочной стадии Заказчик проверяет:
правильность оформления Заявки на участие в Запросе предложений, в том числе
наличие всех необходимых документов, и их соответствие требованиям настоящей
Документации о Запросе предложений, срок ее действия;
общую правоспособность Участника;
соответствие предмета Заявки на участие в Запросе предложений предмету закупки,
указанному в настоящей Документации о запросе предложений (техническому заданию);
не превышение предложения о цене договора начальной (максимальной) цены;
не превышение предлагаемых сроков выполнения работ (оказания услуг), сроков
установленных в Извещении и настоящей Документации.
6.3.3. В рамках отборочной стадии, Заказчик может запросить у Участников
разъяснения Заявок на участие в Запросе предложений. При этом Заказчик не
вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие
содержание Заявки на участие в Запросе предложений, включая изменение цены
и/или сроков.
6.3.4. Заказчик с письменного согласия Участника может исправить очевидные
арифметические и грамматические ошибки. Если Участник не согласится с
исправлением очевидных ошибок, его Заявка на участие в Запросе предложений
может быть отклонена.
6.3.5. Заказчик вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия и
погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия,
предлагаемые Участником и на возможности Участника, связанные с
выполнением обязательств по Договору.
6.3.6. По результатам проведения отборочной стадии Заказчик вправе
отклонить Заявки на участие в Запросе предложений, в следующих случаях:
отсутствия документов соответствующего вида (формы), определенных Документацией
о запросе предложений, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике размещения заказа или о товарах (работах, услугах), на поставку
(выполнение/оказание) которых размещается заказ;
наличия в Заявке на участие в Запросе предложений предложения о цене договора
выше цены предмета Запроса предложений (договора) и/или аванса, превышающего
максимально допустимый размер, установленные Заказчиком и указанные в Извещении
о проведении Запроса предложений и Документации;
наличия сведений об участнике размещения заказа в реестрах недобросовестных
поставщиков;
несоответствие срока действия предложений (заявок), сроку указанному в
документации.
6.4. Оценочная стадия.
6.4.1. До этапа оценки заявок допускаются только те Заявки на участие в Запросе
предложений, которые не были отклонены в соответствии с п. 6.3.6.
6.4.2. Оценка Заявок на участие в Запросе предложений проводится в соответствии с
критериями и методикой оценки, установленными в настоящей документации с
учетом положений Положения о закупке товаров (работ, услуг) Заказчика.
6.4.3. В рамках оценочной стадии Заказчик оценивает и сопоставляет заявки на
участие в Запросе предложений и проводит их ранжирование по степени
предпочтительности, учитывая следующие критерии, их значимость и весовые
коэффициенты оценки:

Оценка заявки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»
- Ra производится следующим образом:
- оценка Ra рассчитывается делением получившейся бальной оценки,
определённой по таблице № 3 на максимальное значение баллов, соответствующее
словесному мнению «идеально» и равное 41, и умножением на сто.
Ra = Ai/41*100%
где: Ra - оценка i - й заявки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»;
Ai - балльная оценка предложения i того участника.
Таблица № 3
№ п.п.
опыт проведения в 2012-2014 годах работ,
соответствующих указанным в пункте 3.1.1.
раздела 3. наименованиям по каждому лоту,
выражаемый в соотношении стоимости
выполненных работ в % (процентах) к начальной
максимальной цене запроса предложений по всем
лотам запроса предложений в совокупности
(15 854 382,49 рублей).
Ai – балльная оценка
1
2
3
менее 100
от 100 до 120
от 120 до 140
0
1
2
4
от 140 до 160
3
5
от 160 до 180
4
6
от 180 до 200
5
7
от 200 до 220
6
8
от 220 до 240
7
9
от 240 до 260
8
10
от 260 до 280
9
11
от 280 до 300
10
12
от 300 до 320
11
13
от 320 до 340
12
14
от 340 до 360
13
15
от 360 до 380
14
16
17
от 380 до 400
от 400 до 420
15
16
18
от 420 до 440
17
19
от 440 до 460
18
20
от 460 до 480
19
21
от 480 до 500
20
22
23
от 500 до 520
от 520 до 540
21
22
24
25
26
от 540 до 560
от 560 до 580
от 580 до 600
23
24
25
27
от 600 до 620
26
28
от 620 до 640
27
29
от 640 до 660
28
30
от 660 до 680
29
31
32
от 680 до 800
от 800 до 820
30
31
34
35
от 820 до 840
от 840 до 860
32
33
36
от 860 до 880
34
37
от 880 до 900
35
38
от 900 до 920
36
39
40
от 920 до 940
от 940 до 960
37
38
41
42
43
от 960 до 980
от 980 до 1000
более 1000
39
40
41
Взвешенная оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»
вычисляется путём умножения оценки заявки по критерию на соответствующий
весовой коэффициент.

Оценка заявки по критерию «Срок гарантии» - Rb производится по формуле:
Rb 
i
B  Bmin
i
B
 100
min
где:
Rbi – оценка i – ой заявки по критерию «Срок гарантии»;
Bmin – минимально допустимое значение критерия, установленное в документации о
закупке;
Bi – значение, предложенное i-м участником.
Взвешенная оценка по критерию «Срок гарантии» вычисляется путём умножения
оценки заявки по критерию на соответствующий весовой коэффициент.
6.4.4. Заказчик вправе привлекать к оценке Заявок на участие в Запросе предложений
специалистов
профильных
структурных
подразделений
Заказчика,
Правительства
Ярославской
области,
сторонних
лиц,
обладающих
специальными знаниями по предмету закупки.
6.4.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными
документацией.
6.4.6. На основании результатов оценки и сопоставления каждой заявке присваивается
порядковый номер относительно других по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается
первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в конкурентной закупке, поступившей ранее других заявок,
содержащих такие условия.
6.4.7. Победителем конкурентной закупки признается участник, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурентной
закупке которого присвоен первый номер
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7. Подписание Договора.
Участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений, признанную
наилучшей, либо единственный участник, не позднее 2-х дней, с даты размещения
протокола рассмотрения и оценки предложений (заявок) по каждому лоту
отдельно или в совокупности на официальном сайте, должен представить
Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержащихся в
Документации о запросе предложений и его Заявке на участие в Запросе
предложений.
В случае, если Участник, представивший Заявку на участие в запросе
предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный настоящей
Документацией, не представил Заказчику подписанный договор, такой участник
признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.
Заказчик подписывает договор в течение 2-х рабочих дней с даты его получения
от Участника.
Проект Договора, входящий в состав Документации о Запросе предложений,
является обязательным для Участника, представившего Заявку на участие в
запросе предложений, признанную наилучшей.
8. Образцы форм документов
ЗАЯВКА
« ___» ________ 2014 г. № __________
Изучив Извещение № 36/14 ИЦ о проведении открытого одноэтапного Запроса
предложений опубликованное___.09.2014 года на официальном Интернет - сайте,
Документацию Запроса предложений, и принимая установленные в них требования и
условия Запроса предложений, в том числе все условия Договора, включенного в
документацию о запросе предложений,
__________________________________________________________________
(полное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений)
предлагает заключить Договор выполнения работ по капитальному ремонту
помещений непроизводственного назначения на условиях и в соответствии с
коммерческим и техническим предложениями, являющимися неотъемлемыми
приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом
Заявку на участие в Запросе предложений по лоту № ________________________
___________________________________________________________________________
на общую сумму: ____________________________________________________, в срок в
соответствии с техническим заданием.
(Цена включает в себя: ___________________________).
Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и
действует до «______»__________ 201__ года.
Настоящей Заявкой _______________________________________ декларирует, что
(полное наименование Участника Запроса предложений)
является / не является (указать нужное) субъектом малого или среднего
предпринимательства в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ. (необходимо
указать что заявитель является субъектом малого предпринимательства, либо является
субъектом среднего предпринимательства).
Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений дополняется следующими
документами, включая неотъемлемые приложения:
Приложение 1 Коммерческое предложение
на ___ листах;
Приложение 2
Техническое предложение
на ___ листах;
Приложение 3
Справка об опыте выполнения аналогичных работ
на ___ листах;
Приложение 4
Справка о штатном составе
на
Документы, подтверждающие правоспособность (в
том числе соответствие отборочным критериям) и
Приложение 5 квалификацию в соответствии с
требованиями Документации о Запросе
предложений
_________________________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата
листах;
на ___ листах;
Приложение № 1
к письму о подаче Заявки на участие
в Запросе предложений № 36/14 ИЦ
Коммерческое предложение
Стоимость работ: ___________________, в том числе:
№
п/п
Наименование работ
стоимость
(руб.)
Итого:
_________________________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата
Примечание, в таблице указывается так же сумма налога на добавленную стоимость и размер
непредвиденных затрат
Приложение № 2
к письму о подаче Заявки на участие
в Запросе предложений № 36/14 ИЦ
Техническое предложение
Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии произвести работы,
предусмотренные «Техническим заданием» (Приложение № _ ) на существенных
условиях «Проекта договора» (Приложение № _ ) к Документации запроса
предложений.
Положения
«Технического
задания»
(Приложение
№
_
),
«Проекта
договора» (Приложение № _ ) Документации запроса предложений нами изучены и
являются понятными по всем пунктам.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей Заявки на участие в Запросе предложений,
выполнить работы собственными силами (или с привлечением субподрядных
организаций) с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые
оговорены в Документации о Запросе предложений.
Предполагается, что данная форма будет подготовлена Участником в произвольной форме. Данное предложение
должно учитывать требования к выполнению работ и результатам, указанным в Приложении «Техническое
задание» к настоящей документации. К предложению может быть приложен примерный график производства
работ.
Срок выполнения работ: _________________________
Продолжительность гарантийного срока нормальной эксплуатации - ______ месяца
(ев) на весь объем выполненных работ
_________________________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата
Приложение № 3
к письму о подаче Заявки на участие
в Запросе предложений № 36/14 ИЦ
Справка
Об опыте выполнения аналогичных работ
За период с _______________ по _________________
_______________________________________________________________________
(наименование Участника (субподрядчика))
было выполнено аналогичных работ на сумму ______________________.
Приложения:
1
2
_________________________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата
К справке должны быть приложены копии договоров и актов (не более 5 комплектов)
по выполненным аналогичным работам в необходимый период.
Приложение № 4
к письму о подаче Заявки на участие
в Запросе предложений № 36/14 ИЦ
Справка
№
п.п.
Фамилия
Имя и
Отчество
сотрудника*
О штатном составе для лота № ___
Занимаемая
Образование**
Опыт работы по
должность
строительным
специальностям
(месяц, год)**
Приложения:
1
2
3
_________________________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата
Столбцы, отмеченные знаком «*» заполняются при наличии согласия физического
лица на обработку персональных данных в письменной форме (Форма в приложении №
5 к письму о подаче заявки документации). Участник должен предоставить согласие
на обработку персональных данных всех физических лиц, сведения о которых
содержатся в составе Заявки. Количество бланков Формы, прилагаемых Участником
к Заявке, должно соответствовать количеству физических лиц. Каждое физическое
лицо самостоятельно заполняет и подписывает Форму. При отсутствии согласия
сведения, внесённые в столбцы не учитываются.
Столбцы, отмеченные знаком «**» заполняются при предоставлении информации
о работниках, занимающих руководящие должности. По таким работникам в
качестве приложения к справке прикладываются копии документов об образовании и
трудовых книжек с отметкой о его работе у Участника на дату подачи заявки на
участие в настоящем запросе предложений (проставляется надпись: «работает по
настоящее время, дата подпись уполномоченного лица»).
Приложение № 5
к письму о подаче Заявки на участие
в Запросе предложений № 36/14 ИЦ
СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ СВОИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Запрос предложений № ___________________
Наименование
Участника_______________________________________________________________
______________________________________________
Я __________________________________________________________________
_______________________________________________________________
проживающий по адресу: _______________________________________________
______________________________________________________________
паспорт серии ___________ № ____________, выдан _________________________
____________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт / дата выдачи)
в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в
своем интересе выражаю ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» согласие на обработку своих
персональных данных.
Согласие вступает в силу со дня передачи мною в ГАУ ЯО «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» моих
персональных данных и действует до окончания срока действия Заявки на участие в
запросе предложений.
_____________/
«___»__________20__г.
Форма заполняется собственноручно физическим лицом
_________________
(подпись)
(Фамилия и инициалы)
Приложение № 1
к документации запроса предложений № 36/14ИЦ
ГАУ ЯО «МФЦ»
Обоснование начальной (максимальной) цены по Лоту № 1
Цель: определение цены договора на выполнение работ по капитальному ремонту
помещений непроизводственного назначения.
Способ определения цены: проведение проектно-сметных работ.
Цена определена Заказчиком на основании согласованного с ГАУ ЯО
«ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» сводного сметного расчета необходимых работ.
Сводный сметный расчет стоимости работ по капитальному ремонту помещений
непроизводственного назначения общей площадью 582,9 кв.м., расположенных по адресу: г.
Ярославль, проспект Авиаторов, 94
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Номер сметных
расчетов
Лок.см. 02-01
Лок.см. 02-02
Лок.см. 02-03
Лок.см. 02-04-01
Лок.см. 02-05-01
Лок.см.02-06
Лок.см. 02-07-01
8
9
Лок.см. 02-08-01
Лок.см.02-09
10
Лок.см.02-04-02
11
Лок.см.02-05-02
12
Лок.см. 02-07-02
13
Лок.см.02-08-02
14
15
МДС 81-35. 2004
п.4.96
16
17
18
МДС 81-35. 2004
п.4.100
Наименование работ
Архитектурные решения
Водопровод и канализация
Отопление
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Монтаж по системе охранно-тревожной сигнализации
Монтаж сетей связи
Монтаж по системе пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре
Монтаж электрооборудования
Монолитный фундамент и конструкции ограждения
под установки ОВ
ПНР на вентиляцию и кондиционирование воздуха
"вхолостую"
Пусконаладочные работы по системе охраннотревожной сигнализации "вхолостую"
Пусконаладочные работы по системе пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре "вхолостую"
Пусконаладочные работы электрооборудования
"вхолостую"
ИТОГО по объекту:
Сметная стоимость
(руб.)
6208110=
233999=
420464
2623286=
222593=
163134=
147698=
1291240=
32417=
25903=
71926=
32994=
35171=
11508935=
Непредвиденные затраты 2 %
230178=70
Итого по оъекту:
11739113=70
НДС 18%
2113040=47
ВСЕГО
13852154=17
Заказчиком принято решение организовать открытый одноэтапный запрос
предложений на выполнение работ согласно Техническому заданию с начальной
(максимальной) ценой 13 852 154 (Тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят две
тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 17 копеек.
Приложение № 2
к документации запроса предложений № 36/14 ИЦ
ГАУ ЯО «МФЦ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЛОТ № 1
государственное автономное учреждение Ярославской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
г. Ярославль
2014 год
1.
Заказчик
2.
Основание
3.
Наименование
работ
Место
выполнения
работ
4.
5.
6.
7.
Сроки
выполнения
работ
Виды
выполняемых
работ
в соответствии с
локальными
сметными
расчетами
Условия
выполнения
работ
государственное автономное учреждение
Ярославской
области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон №210-ФЗ от 27.07.2010 г., Постановление
правительства РФ от 22.12.2012 №1376
Капитальный ремонт помещений
г. Ярославль, проспект Авиаторов, 94. Одноэтажное
встроено-пристроенное
нежилое здание общая площадь
помещений
582,9 м2.
Не позднее 15.12.2014 года, в соответствии с графиком
производства работ
20. Архитектурные решения;
21. Водопровод и канализация;
22. Отопление
23. Вентиляция и кондиционирование воздуха;
24. Монтаж по системе охранно-тревожной сигнализации;
25. Монтаж сетей связи;
26. Монтаж по системе пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре;
27. Монтаж электрооборудования;
28. Монолитный фундамент и конструкции ограждения
под установки ОВ;
29. ПНР на вентиляцию и кондиционирование воздуха
«вхолостую»;
30. Пусконаладочные работы по системе охраннотревожной сигнализации «вхолостую»;
31. Пусконаладочные работы по системе пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре «вхолостую»;
32. Пусконаладочные
работы
электрооборудования
«вхолостую».
Подрядчик должен выполнить все работы в полном объеме,
предусмотренные всеми разделами рабочей документацией,
Сводным сметным расчетом стоимости строительства,
объектным сметным расчетом № 1 и локальными сметными
расчетами №№ 02-01, 02-02, 02-03, 02-04-01, 02-05-01,02-06,
02-07-01, 02-08-01, 02-09, 02-04-02, 02-05-02, 02-07-02, 02-0802, из своих материалов, своими силами и средствами, в
объеме и в сроки предусмотренными договором и
приложениями к нему.
Работы и материалы должны соответствовать требованиям
энергетической
эффективности,
предусмотренным
Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Подрядчик обязан:
-выполнить работы указанные в локальных сметных расчетах
(Копии
предоставляются
Заказчиком
в
порядке
предусмотренном
договором)
с
оформлением
исполнительной
документации.
Соблюдать
последовательность в технологическом цикле выполнения
работ;
- представить Заказчику в течение трех дней со дня
заключения договора подряда календарный график
выполнения работ для его согласования Заказчиком.
Календарный график выполнения работ должен отражать
технологически оконченные виды работ;
- порядок, последовательность, этапы выполнения работ
производить в соответствии с нормами и правилами для
данного вида работ и согласно утвержденного «Графика
выполнения работ»;
-с момента начала работ и до их завершения вести журнал
учета выполненных работ;
-своевременно, не позднее, чем за 48 часов письменно
информировать Заказчика о проведении скрытых работ и
составлять акты освидетельствования скрытых работ;
-устранять за свой счет, своими силами и в сроки, указанные
Заказчиком дефекты, обнаруженные в процессе производства
и/или приемки работ, а так же ущерб, нанесенный этими
дефектами имуществу Заказчика (третьих лиц);
-выполнение работ предъявлять Заказчику поэтапно с
оформлением актов освидетельствования скрытых работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после
приемки Заказчиком скрытых работ и подписания актов
освидетельствования скрытых работ;
-представить Заказчику копии сертификатов соответствия,
гигиенического
заключения,
сертификатов
пожарной
безопасности, технические паспорта или другие документы
удостоверяющих
качество материалов, оборудования и
комплектующих
изделий, конструкций и систем
применяемых для выполнения работ;
-ежедневно производить уборку и вывоз мусора с места
выполнения работ. Помещения или площади, используемые
для бытовых или хозяйственных нужд подрядчика, должны
содержаться в надлежащем состоянии, складирование и
хранение материальных ценностей подрядчика не должно
противоречить требованиям пожарной безопасности и
санитарным
нормам,
предъявляемым
к
объекту.
Складирование материалов или строительного мусора в
коридорах, у служебных и аварийных входов в помещения не
допускается и может быть временно не более 3 часов для
погрузочно-разгрузочных работ.
- после окончания работ и до их приемки вывезти
принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь,
инструменты, материалы и строительный мусор;
- обеспечить в ходе работ выполнение на объекте
необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности, рациональному использованию
территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений
и земли;
- изготовить и установить, информационно-наглядные
материалы, касающиеся сведений о Подрядчике, подрядчик
самостоятельно несет административную ответственность за
нарушения, выявленные контролирующими органами
государственной
власти,
в
случае
наложение
административного взыскания на Заказчика по вине
Подрядчика, Подрядчик возмещает ущерб Заказчика в
8.
Требования к
качеству
выполнения
работ
9.
Требования к
безопасности
выполнения
работ
течение 10 (Десяти) календарных дней.
-самостоятельно
обеспечивать
надлежащую
охрану
результата выполненных работ, инвентаря, инструментов,
материалов, оборудования и комплектующих, необходимых
для выполнения работ, имущества Заказчика, с момента
начала выполнения работ до подписания актов о приемке всех
работ по капитальному ремонту.
-авторский надзор за выполнением работ осуществляет
проектная организация, разработавшая проектно-сметную
документацию - ООО «Архитектон»
Выполнение работ, технология и методы их производства
должны осуществляться в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами (СНиП), правилами
устройства электроустановок (ПУЭ), государственными
стандартами и техническими условиями (ГОСТ), (ТУ),
санитарными
нормами
и
правилами
(СанПиН),
ведомственными строительными нормами (ВСН), сводами
правил (СП) и другими нормативными документами в
полном соответствии с условиями договора и приложениями
к нему.
Количество используемых материалов (товара), изделий,
оборудования указаны заказчиком в рабочей документации и
локальных сметных расчетах (сметная документация) не
принимается во внимание завод-изготовитель, указанный в
рабочей документации и в сметной документации. Все
используемые товарные знаки, марки, в документации по
умолчанию, сопровождаются словами «или эквивалент».
Указание в сметной документации на конкретного
производителя или поставщика материала, конкретной марки
материала, указывающей на конкретного производителя или
поставщика, использовано в качестве справочной и не
являются попыткой заказчика ограничить конкуренцию.
Качество материалов, оборудования и комплектующих
изделий, конструкций и систем, применяемых для
выполнения работ должно соответствовать государственным
стандартам и техническим условиям, и быть обеспечено
соответствующими
сертификатами,
техническими
паспортами и другими документами удостоверяющими их
качество. Не допускается использование материалов с
истекшим сроком годности, а так же со сроком годности
менее 50%. Подрядчик обязан представить Заказчику
товарные накладные (ТОРГ-12) на приобретенный материал,
оборудования,
комплектующих изделий, конструкций и
систем.
Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком применяемые
материалы по: качеству, цвету, фактуре.
Требования
лиц
(организаций),
осуществляющих
строительный и авторский надзор являются обязательными
для Подрядчика.
Организация работ и рабочих мест должна обеспечивать
безопасность труда работающих на всех этапах выполнения
работ. Подрядчик обязан соблюдать требования к
безопасности выполняемых работ и результатов работ в
соответствии с требованиями:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»
Часть 1. Общие требования.
10.
Порядок сдачи и
приемки
результатов работ
11.
Требования к
объему гарантий
качества
12.
Требования к
сроку гарантий
качества работ
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
Часть 2. Строительное производство».
-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и
сооружений».
Работы производить с соблюдением требований
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных
работ».
Все электромонтажные работы должны вестись в
соответствии с правилами устройства электроустановок
(ПУЭ).
Приемке подлежат все работы по договору, выполненные
Подрядчиком. Работа считается выполненной после
подписания
акта
о
приемке
выполненных
работ
(унифицированная форма
№ КС-2) подписанного представителями обеих сторон.
Стоимость выполненных работ подтверждается подписанием
справок о стоимости выполненных работ и затрат
(унифицированная форма № КС-3).
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в
случае обнаружения дефектов, в этом случае составляется акт,
в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок), сроки
их устранения. Подрядчиком и дата новой приемки.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты
(недоделки) своими силами и за свой счет в сроки, указанные
в акте.
Гарантии качества распространяются на все оборудование,
конструктивные
элементы
и
работы
выполненные
Подрядчиком по договору. Подрядчик отвечает за все
дефекты обнаруженные в пределах гарантийного срока и
возникшие по его вине (или по вине привлеченных им
субподрядчиков). Для составления Акта, фиксирующего
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее
3 рабочих дней со дня получения письменного извещения
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период с момента обнаружения Заказчиком
дефекта и до момента устранения.
Продолжительность
гарантийного
срока
нормальной
эксплуатации
- ______ месяца (ев) на весь объем
выполняемых Подрядчиком работ. Течение гарантийного
срока начинается с момента подписания сторонами акта
сдачи-приемки результата работ по ремонту объекта в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства. Течение гарантийного срока прерывается
на все время, на протяжении которого объект не мог
эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает
Подрядчик.
Приложение № 3
к документации запроса предложений № 36/14ИЦ
ГАУ ЯО «МФЦ»
Обоснование начальной (максимальной) цены по Лоту № 2
Цель: определение цены договора на выполнение работ по тепловой защите здания
непроизводственного назначения.
Способ определения цены: проведение проектно-сметных работ.
Цена определена Заказчиком на основании согласованного с ГАУ ЯО
«ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» сводного сметного расчета необходимых работ.
Сводный сметный расчет стоимости работ по тепловой защите здания непроизводственного
назначения, расположенного по адресу: г. Ярославль, пр-кт Авиаторов, 94
№
п/п
Номер сметных
расчетов
Наименование работ
Сметная стоимость
(руб.)
1
Лок.см. 02-01
Общестроительные работы
1632754=
2
Лок.см. 02-01-01
Устройство козырьков крылец в осях (1-2)А,
(1-2)Д
30779=
ИТОГО по оъекту:
1663533=
Непредвиденные затраты 2 %
33270=66
Итого по оъекту:
1696803=66
НДС 18%
305424=66
ВСЕГО по объекту
2002228=32
3
4
МДС 81-35. 2004
п.4.96
5
6
7
МДС 81-35. 2004
п.4.100
Заказчиком принято решение организовать открытый одноэтапный запрос
предложений на выполнение работ согласно Техническому заданию с начальной
(максимальной) ценой 2 002 228 (Два миллиона две тысячи двести двадцать восемь)
рублей 32 копейки.
Приложение № 4
к документации запроса предложений № 36/14 ИЦ
ГАУ ЯО «МФЦ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЕ ЗДАНИЯ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЛОТ № 2
государственное автономное учреждение Ярославской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
г. Ярославль
2014 год
1.
Заказчик
2.
Основание
3.
Наименование
работ
Место
выполнения
работ
4.
5.
6.
7.
Сроки
выполнения
работ
Виды
выполняемых
работ
в соответствии с
локальными
сметными
расчетами
Условия
выполнения
работ
государственное автономное учреждение
Ярославской
области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон №210-ФЗ от 27.07.2010 г., Постановление
правительства РФ от 22.12.2012 №1376
Тепловая защита здания
г. Ярославль, пр-т Авиаторов, 94. Здание одно этажное
встроено- пристроенное.
Площадь наружной облицовки
стен композитными панелями 639,22 м2. Высота здания 5,045
м.
Не позднее 15.12.2014 года, в соответствии с графиком
производства работ
1. Архитектурные решения
2. Устройство козырьков крылец в осях (1-2)А (1-2)Б
Подрядчик должен выполнить все работы в полном объеме,
предусмотренные всеми разделами рабочей документацией,
сводным сметным расчетом стоимости строительства и
локальным сметным расчетом № 02-01 и № 02-01-01 из своих
материалов, своими силами и средствами, в объеме и в сроки
предусмотренными договором и приложениями к нему.
Работы и материалы должны соответствовать требованиям
энергетической
эффективности,
предусмотренным
Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Подрядчик обязан:
-выполнить работы указанные в локальном сметном расчете
(Копия
предоставляются
Заказчиком
в
порядке
предусмотренном договором). Соблюдать последовательность
в технологическом цикле выполнения работ;
- представить Заказчику в течение трех дней со дня
заключения договора подряда календарный график
выполнения работ для его согласования Заказчиком.
Календарный график выполнения работ должен отражать
технологически оконченные виды работ;
- порядок, последовательность
выполнения работ
производить в соответствии с нормами и правилами для
данного вида работ и согласно утвержденного «Графика
выполнения работ»;
-с момента начала работ и до их завершения вести журнал
учета выполненных работ;
-своевременно, не позднее чем за 48 часов письменно
информировать Заказчика о проведении скрытых работ и
составлять акты освидетельствования скрытых работ;
8.
Требования к
качеству
выполнения
работ
-устранять за свой счет, своими силами и в сроки, указанные
Заказчиком дефекты, обнаруженные в процессе производства
и/или приемки работ, а так же ущерб, нанесенный этими
дефектами имуществу Заказчика (третьих лиц);
-выполнение работ предъявлять Заказчику с оформлением
актов освидетельствования скрытых работ. Приступать к
выполнению последующих работ только после приемки
Заказчиком
скрытых
работ
и
подписания
актов
освидетельствования скрытых работ;
-представить Заказчику копии сертификатов соответствия,
гигиенического
заключения,
сертификатов
пожарной
безопасности или другие документы удостоверяющих
качество материалов, комплектующих изделий, конструкций
применяемых для выполнения работ;
-ежедневно производить уборку и вывоз мусора с места
выполнения работ. Площади используемые для бытовых или
хозяйственных нужд подрядчика, должны содержаться в
надлежащем
состоянии, складирование и
хранение
материальных
ценностей
подрядчика
не
должно
противоречить требованиям пожарной безопасности и
санитарным нормам, предъявляемым к объекту.
- после окончания работ и до их приемки вывезти
принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь,
инструменты, материалы и строительный мусор;
- обеспечить в ходе работ выполнение на объекте
необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности, рациональному использованию
территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений
и земли;
- изготовить и установить, информационно-наглядные
материалы, касающиеся сведений о Подрядчике, подрядчик
самостоятельно несет административную ответственность за
нарушения, выявленные контролирующими органами
государственной
власти,
в
случае
наложение
административного взыскания на Заказчика по вине
Подрядчика, Подрядчик возмещает ущерб Заказчика в
течение 10 (Десяти) календарных дней.
-самостоятельно
обеспечивать
надлежащую
охрану
результата выполненных работ, инвентаря, инструментов,
материалов, конструкций и комплектующих, необходимых
для выполнения работ, имущества Заказчика, с момента
начала выполнения работ до подписания актов о приемке всех
работ по тепловой защите здания.
-авторский надзор за выполнением работ осуществляет
проектная организация, разработавшая проектно-сметную
документацию - ООО «Архитектон»
Выполнение работ, технология и методы их производства
должны осуществляться в соответствии с действующими
строительными
нормами
и
правилами
(СНиП),
государственными стандартами и техническими условиями
(ГОСТ), (ТУ), санитарными нормами и правилами (СанПиН),
ведомственными строительными нормами (ВСН), сводами
правил (СП) и другими нормативными документами в
полном соответствии с условиями договора и приложениями
к нему.
Количество используемых материалов (товара), изделий,
9.
Требования к
безопасности
выполнения
работ
10.
Порядок сдачи и
приемки
результатов работ
оборудования указаны заказчиком в рабочей документации и
локальных сметных расчетах (сметная документация) не
принимается во внимание завод-изготовитель, указанный в
рабочей документации и в сметной документации. Все
используемые товарные знаки, марки, в документации по
умолчанию, сопровождаются словами «или эквивалент».
Указание в сметной документации на конкретного
производителя или поставщика материала, конкретной марки
материала, указывающей на конкретного производителя или
поставщика, использовано в качестве справочной и не
являются попыткой заказчика ограничить конкуренцию.
Качество материалов и комплектующих изделий,
конструкций, применяемых для выполнения работ должно
соответствовать государственным стандартам и техническим
условиям,
и
быть
обеспечено
соответствующими
сертификатами и другими документами удостоверяющими их
качество. Не допускается использование материалов с
истекшим сроком годности, а так же со сроком годности
менее 50%. Подрядчик обязан представить Заказчику
товарные накладные (ТОРГ-12) на приобретенный материал,
комплектующие изделия и конструкции.
Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком применяемые
материалы по: качеству, цвету, фактуре.
Требования
лиц
(организаций),
осуществляющих
строительный и авторский надзор являются обязательными
для Подрядчика.
Организация работ и рабочих мест должна обеспечивать
безопасность труда работающих на всех этапах выполнения
работ. Подрядчик обязан соблюдать требования к
безопасности выполняемых работ и результатов работ в
соответствии с требованиями:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»
Часть 1. Общие требования.
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
Часть 2. Строительное производство».
-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и
сооружений».
Работы производить с соблюдением требований
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных
работ».
Приемке подлежат все работы по договору, выполненные
Подрядчиком. Работа считается выполненной после
подписания
акта
о
приемке
выполненных
работ
(унифицированная форма
№ КС-2) подписанного представителями обеих сторон.
Стоимость выполненных работ подтверждается подписанием
справок о стоимости выполненных работ и затрат
(унифицированная форма № КС-3).
Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в
случае обнаружения дефектов, в этом случае составляется акт,
в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок), сроки
их устранения. Подрядчиком и дата новой приемки.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты
(недоделки) своими силами и за свой счет в сроки, указанные
в акте.
11.
Требования к
объему гарантий
качества
12.
Требования к
сроку гарантий
качества работ
Гарантии качества распространяются на все конструктивные
элементы и работы выполненные Подрядчиком по договору.
Подрядчик отвечает за все дефекты обнаруженные в пределах
гарантийного срока и возникшие по его вине (или по вине
привлеченных им субподрядчиков). Для составления Акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения
Подрядчик
обязан
направить
своего
представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом
случае продлевается соответственно на период с момента
обнаружения Заказчиком дефекта и до момента устранения.
Продолжительность
гарантийного
срока
нормальной
эксплуатации
- ______ месяца (ев) на весь объем
выполняемых Подрядчиком работ. Течение гарантийного
срока начинается с момента подписания сторонами акта
сдачи-приемки результата работ по ремонту объекта в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства. Течение гарантийного срока прерывается
на все время, на протяжении которого объект не мог
эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает
Подрядчик.
Приложение № 5
к документации запроса предложений № 36/14 ИЦ
ГАУ ЯО «МФЦ»
ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
г. Ярославль
«__»_______ 2014 г.
Государственное
автономное
учреждение
Ярославской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (ГАУ ЯО «МФЦ»), в лице руководителя Воронцова Александра Юрьевича,
действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны, и
___________, в лице __________, действующего на основании _______
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора.
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки,
установленные п. 3.1 договора, выполнить следующие работы (Далее – работы):
_________________________________площадью ___________, по адресу: Ярославская
область, г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д.94. (Далее – Объект).
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему
договору, указаны в техническом задании (Приложение № __), локальных сметных
расчетах и Рабочей документации.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору с
использованием собственного оборудования и материалов.
1.4. Настоящий договор заключен на основании проведенного запроса
предложений в открытой форме в один этап.
2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость работ по договору составляет ___________ (_____) рублей ____
копеек, в том числе НДС 18% _________________________________.
2.2. Заказчик производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика на основании и выставленных счетов в следующем
порядке:
2.2.1. Аванс в размере 30% цены договора – ________ (________________________)
рублей в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора
и выставления Счета на оплату.
2.2.2. 25% цены договора в срок не позднее 30 календарных дней от даты начала
производства работ по графику, при условии соблюдения графика выполнения работ и
выставления надлежащим образом оформленного счета на оплату.
2.2.3. 25% цены договора в срок не позднее 50 календарных дней от даты начала
производства работ по графику, при условии соблюдения графика выполнения работ и
выставления надлежащим образом оформленного счета на оплату.
2.2.4. Окончательный расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы
производится Заказчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных
работ по всем этапам, предусмотренным графиком работ, на основании выставленного
счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания и выставления счета на
оплату.
2.3. Моментом оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Заказчик вправе задержать оплату любых работ, при выполнении которых
Подрядчик допустил дефекты, отклонения от Технической документации, СНиП, а
также условий настоящего договора, до их полного устранения Подрядчиком.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Работы, предусмотренные Техническим заданием, выполняются Подрядчиком в
срок не позднее _______ календарных дней с момента заключения договора, в
соответствии с графиком производства работ (Приложение №____ к настоящему
договору).
3.2. Работы по настоящему Договору, выполняются поэтапно. Сроки начала и
окончания этапов работ устанавливаются Графиком производства работ (Приложение
№____ к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью настоящего
договора.
3.3. Внесение изменений в График производства работ производится по взаимному
согласию Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
4. Обязательства и права Сторон по договору.
4.1. Обязательства Подрядчика:
4.1.1. выполнить работы по ________________________________площадью
_________ м2, расположенных по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, пр-т
Авиаторов, д.94, а также соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с Рабочей
документацией, строительными нормами и правилами;
4.1.3. в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания договора
представить
на
утверждение
Заказчиком
график
производства
работ,
предусматривающий этапы производства работ.
4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные
при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;
4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых
мероприятий по технике безопасности;
4.1.6. в случае привлечения субподрядчика (ов) к выполнению работ,
предусмотренных настоящим договором, в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента
подписания договора представить Заказчику заверенные таким субподрядчиком и
самим Подрядчиком копии документов на субподрядчика:
4.1.6.1. Устав;
4.1.6.2. Свидетельство о регистрации в качестве юридического лица;
4.1.6.3. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
4.1.6.4. Свидетельство о допуске к производству работ;
4.1.6.5. Выписка из ЕГРЮЛ;
4.1.6.6. Приказ о назначении руководителя.
4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний
Заказчика о способе выполнения работ,
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их
завершения в срок;
4.1.8. по требованию возместить расходы Заказчика на обеспечение Объекта
электроэнергией в период с начала производства работ и до 31.12.2014 года, согласно
установленным энергоснабжающей организации ценам, на основании показателей
приборов учета потребленной энергии и при условии выставления Заказчиком
надлежаще выставленного счета;
4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств;
4.1.10. сдать Заказчику результат выполненных работ в порядке и срок,
предусмотренные в настоящем договоре.
4.2. Обязательства Заказчика:
4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ по договору в
размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок
расчетов) настоящего договора;
4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе
5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);
4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика;
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. приостановить выполнение работ с письменным уведомлением Заказчика
в случае неисполнения последним обязательств, предусмотренных п. 2.2. настоящего
договора. В указанном случае сроки производства работ, предусмотренные Графиком
производства работ, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств
Заказчиком;
4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему
договору привлекать Субподрядчиков. В отношении Субподрядчиков Подрядчик
выполняет функции Заказчика. Невыполнение Субподрядчиком обязательств перед
Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего
Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов;
4.4.2. в любое время до сдачи ему Подрядчиком результата Работ отказаться от
исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены
пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения
об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, без возмещения Подрядчику
каких-либо расходов или убытков вызванных таким отказом. При этом Договор
считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком письменного уведомления
Заказчика.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.
5.1. Работы, по настоящему Договору, выполняются Подрядчиком и
принимаются Заказчиком по окончании всех работ на Объекте. Приемка выполненных
Работ осуществляется путем составления соответствующих актов по установленной
унифицированной форме (Формы № КС-2, КС-3), с предоставлением Заказчику всей
необходимой для приемки исполнительной документацией по выполненным Работам
5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика
исполнительной сметы (при необходимости), Акта о приемке выполненных Работ
(Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (Форма № КС-3),
Заказчик обязан рассмотреть их и подписать, либо направить Подрядчику
мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. При этом Стороны
договорились считать «рабочими» днями дни недели с понедельника по пятницу, не
включая праздничные дни. Подрядчик обязан устранить замечания, по которым был
получен отказ от приемки Работ, и повторно направить вышеуказанную документацию
Заказчику.
5.3. До приемки Объекта Заказчиком после производства всех работ,
предусмотренных Техническим заданием, обслуживание Объекта на период
строительства осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6. Ответственность Сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных
работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации
объекта, созданного на основе проекта.
6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по
требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а
также возместить Заказчику причиненные убытки.
6.4. В случае если по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
наступления конечного срока выполнения Работ по настоящему Договору Сторонами
не будет подписан Акт приемки всех работ по Объекту по вине Подрядчика, Заказчик
имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 % цены договора. Подрядчик
освобождается от указанной в настоящем пункте Договора ответственности только в
случае, если докажет, что нарушение срока окончания Работ вызвано действиями или
бездействием Заказчика.
6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ,
предусмотренных графиком более чем на 5 календарных дней, Заказчик взыскать с
Подрядчика штраф в размере 10 % цены договора за каждый случай нарушения срока,
при этом Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив
соответствующее письмо Подрядчику.
7. Разрешение споров.
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок
разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора.
7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении
обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои
права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию.
Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в
адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным
способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии
Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес
которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее
получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой
об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с
даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в
порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.
7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо несогласии с
ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в
Арбитражный суд Ярославской области.
7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного
порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в
Арбитражный суд Ярославской области.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской
Федерации.
8.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или
прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются
действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных
соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
8.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его
неотъемлемой частью.
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
Подрядчик:
Заказчик:
ГАУ ЯО «МФЦ»
Юридический адрес: Россия, 150003,
г. Ярославль, пр-т Ленина 14а
Почтовый адрес: Россия, 150003,
г. Ярославль, пр-т Ленина 14а
ИНН / КПП 7604157656 / 760601001
департамент финансов Ярославской
области (ГАУ ЯО «МФЦ», 956080018)
Отделение Ярославль г. Ярославль
Расчетный счет 40601810378883000001
БИК 047888001
тел. (4852) 78-55-02
Руководитель
________________/______________/
(М.П.)
___________________/ Воронцов А.Ю./
(М.П.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО
ЭТАЖА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ПЛАН ПЕРЕГОРОДОК ПЕРВОГО ЭТАЖА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 ФАСАДЫ
Организатор Запроса предложений _____________________ А.В. Ермолаев
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа