close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
Государственного казенного
учреждения "Управление
региональных автомобильных дорог
Республики Бурятия"
____________________В.А. Замкин
«_____» февраля 2012 г.
М.П.
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Республиканского
агентства по государственным
закупкам
__________________Е.К. Олзоев
«_____» февраля 2012 г.
М.П.
Документация об открытом аукционе в электронной форме на
выполнение работ по разработке проектной документации на
капитальный ремонт железобетонного моста через р. Буговек
на км 21+532 автомобильной дороги Монды-Орлик в
Тункинском районе Республики Бурятия
Согласовано:
Эксперт отдела правового обеспечения ГКУ
«Управление региональных автомобильных
дорог Республики Бурятия»
Разработана:
Главный специалист-эксперт отдела
размещения государственного заказа
Республиканского агентства по
государственным закупкам
___________________В.Ю. Яблонский
_______________О.Б. Гармаева
Согласовано:
Консультант отдела формирования
государственного заказа Республиканского
агентства по государственным закупкам
________________Д.Г. Поломошный
Согласовано:
Начальник отдела формирования
государственного заказа Республиканского
агентства по государственным закупкам
__________________ Б.Б. Санжин
Раздел
№
1
2
3
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Главой 3.1. Федерального
закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» в действующей редакции (далее по тексту - Закон).
Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью.
Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота).
Требования к содержанию и составу заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
Инструкция по ее заполнению
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной
форме.
Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко
читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований.
Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в
электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме
электронных документов.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа
должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника размещения заказа.
Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме должны
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям
документации об аукционе.
Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения
заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее чем
размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный
документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать
следующие сведения:
1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе в электронной форме;
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать
следующие документы и сведения:
1) - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
- номер контактного телефона,
- идентификационный номер налогоплательщика;
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и
если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечение исполнения
контракта являются крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении
сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в
4
любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую
части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.
Оператором электронной площадки при поступлении заявки втечение одного часа осуществляется
блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и присвоение порядкового номера.
Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:
1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени соответственно участника размещения заказа;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах
в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе,
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не
осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ;
3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны
(возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота);
4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;
5) истечение срока аккредитации (за три месяца до окончания срока аккредитации участника размещения
заказа).
Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной Оператор электронной
площадки уведомляет в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в открытом аукционе, об основаниях возврата с указанием положений Федерального закона № 94ФЗ, которые были нарушены.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи
заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со
дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной
форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе.
Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на
его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме, в случаях
предусмотренных Законом.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме
признается несостоявшимся.
Наименование Заказчика:
Государственное казенное учреждение "Управление региональных автомобильных дорог Республики
Бурятия" (далее по тексту Заказчик)
Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г., 11 "а"
Контактное лицо: Яблонский Виталий Юрьевич
Телефон, факс: 8 (3012) 55-20-09
Электронный адрес: [email protected]
Наименование Уполномоченного органа:
Республиканское агентство по государственным закупкам (далее по тексту Уполномоченный орган)
Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30
Контактное лицо: Гармаева ОюнаБаировна
Телефон: 8 (3012) 212444-118, факс: 8 (3012) 21-78-15
Электронный адрес: [email protected]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Предмет государственного контракта:
Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт железобетонного моста
через р. Буговек на км 21+532 автомобильной дороги Монды-Орлик в Тункинском районе Республики
Бурятия
Объем выполнения работ:
Согласно заданию (приложение № 1 к проекту государственного контракта).
Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ,
требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика
Требования к качеству выполняемых работ, к их техническим характеристикам, результатам
изложены в задании (приложение № 1 к проекту государственного контракта). Все работы выполняются с
соблюдением технологии и требований СНиП, ГОСТ, ОДН, СН и других норм. Работы должны
соответствовать заданию, строительным нормам и правилам, прочим нормативным документам,
регламентирующим производство проектных работ, согласно условиям государственного контракта без
недостатков и дефектов.
Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям законодательства РФ.
Контроль качества должен охватывать все виды выполняемых работ.
Требования к безопасности работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и
правилами безопасности работ, прочими нормативными документами.
Все выполняемые работы, предлагаемые Участниками размещения заказа, должны соответствовать
требованиям документации об аукционе, требованиям законодательства Российской Федерации и
Республики Бурятия, регламентирующих выполнение аналогичных работ.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на
всех участников размещения заказа.
Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме установлен в
размере 109368,00 рублей.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
10 часов 00 минут (местного времени) 13.02.2012 г.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме
14 февраля 2012 г.
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
17 февраля 2012 г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором
электронной площадки)
Источник финансирования заказа
Республиканский бюджет
Порядок формирования цены контракта
Цена контракта, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в
электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных законом. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной
государственным контрактом.
Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения
государственного контракта.
Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта с учетом расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также с
учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по государственному контракту.
Начальная (максимальная) цена контракта:
2187360,00 рублей
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с положениями статьи 19.1
Закона:
16
17
18
Согласно приложению №2 к документации об аукционе в электронной форме.
Сведения о валюте, используемой для формирования
цены контракта и расчетов с проектировщиком.
Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях).
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате
заключенного контракта.
Оплата в иностранной валюте не предусмотрена.
Обеспечение исполнения государственного контракта, размер, срок и порядок его предоставления
По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения
государственного контракта установлено в размере 218736,00 рублей.
Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком
или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта,
установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в
электронной форме самостоятельно.
Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является
бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
Срок предоставления обеспечения исполнения государственного контракта – на срок действия
контракта.
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта - документы, подтверждающие
обеспечения исполнения контракта передаются перед заключением контракта.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта стало
недействительным или стало ненадлежащим, проектировщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских
дней предоставить государственному заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения
государственного контракта.
Обеспечение исполнения Контракта возвращается проектировщику в течение пяти рабочих дней со дня
выполнения проектировщиком обязательств по Контракту.
В случае неисполнения проектировщиком условий Контракта обеспечение исполнения Контракта
Заказчиком не возвращается.
Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре поручительства должна быть указана сумма обеспечения исполнения государственного
контракта.
Договор поручительства должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем
указания на стороны государственного контракта, название предмета и ссылки на протокол комиссии как
основание заключения государственного контракта.
Срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного общего срока
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту и оканчиваться не
ранее даты подписания акта приемки-передачи поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по
государственным контрактам.
Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в
установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим
требованиям:
1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности,
должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее
чем в десять раз;
2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна
превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен
составлять более чем сто миллионов рублей;
3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не
менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна
составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя требованиям, установленным п.1,2,3 настоящего раздела определяется по данным
бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до
истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два
отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя
требованиям, установленным п.1,2,3 настоящего раздела определяется по данным бухгалтерской
отчетности за каждый отчетный год.
В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть
заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских
отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов
в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Закона и подтверждающих его
полномочия.
Договор поручительства должен содержать согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в государственный контракт, не освобождают от обязательств по соответствующему договору
поручительства.
Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии должна быть указана гарантируемая сумма заключаемого
государственного контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение
которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета
государственного контракта и ссылки на протокол комиссии как основание заключения государственного
контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего
срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту и оканчиваться
не ранее даты подписания акта приемки-передачи поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по
государственным контрактам.
Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией должна содержать
указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в государственный контракт, не освобождают от обязательств по соответствующей банковской
гарантии.
Залог денежных средств должен быть оформлен в соответствии с требованиями, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
При залоге денежных средств стороны заключают договор залога. В договоре залога должна быть указана
сумма обеспечения исполнения государственного контракта.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате/внесении денежных средств
(квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).
Срок действия договора залога должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту и оканчиваться не ранее даты
подписания акта приемки-передачи поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по
государственным контрактам.
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения исполнения государственного контракта, в
случае если Победителем будет выбрано обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных
средств:
Получатель: УФК по Республике Бурятия (ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог
Республики Бурятия»)
р/с 40302810200002000015
л/с 05022004020 в ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001
Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:
1. соблюдение срока выполнения работ;
2. соблюдение условий выполнения работ.
19
20
21
22
23
24
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ
В соответствии с проектом государственного контракта (Приложение №1 к документации об аукционе в
электронной форме).
Место выполнения работ:
км 21+532 автомобильной дороги Монды-Орлик в Тункинском районе Республики Бурятия; по месту
нахождения Проектировщика.
Срок выполнения работ:
С даты заключения государственного контракта по 20 сентября2012 г.
Условия выполнения работ:
Согласно проекту государственного контракта (Приложение № 1 к документации об аукционе в
электронной форме).
Форма, сроки, порядок оплаты:
В соответствии с проектом государственного контракта (Приложение №1 к документации об аукционе в
электронной форме).
Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Закона

соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в аукционе;

отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не
принято.

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Приложение №1
к документации об аукционе в электронной форме
ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт
железобетонного моста через р. Буговек на км 21+532 автомобильной дороги Монды-Орлик в
Тункинском районе Республики Бурятия
г. Улан-Удэ
№ ______
«__»_______2012 г.
Государственное казенное учреждение «Управление региональных автомобильных дорог
Республики Бурятия», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице руководителя Замкина Виктора
Анатольевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________, именуемое в дальнейшем
“Проектировщик”, в лице
____________________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, по результатам открытого аукциона в электронной форме, согласно протокола _____________№__
от ______________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательства на выполнение работ по
разработке проектной документации на капитальный ремонт железобетонного моста через р. Буговек на км
21+532 автомобильной дороги Монды-Орлик в Тункинском районе Республики Бурятия (далее «работы»),
всоответствии с заданием Заказчика (приложение № 1).
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к разработке проектной
документации отражаются в задании Заказчика и соответствуют нормативным документам - СНиП, ГОСТ,
ВСН, ОДН действующим в дорожной отрасли.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ составляет ________________________, с учетом НДС, согласно протоколу
_______________ от __________ №___ и утвержденной Заказчиком сметы (приложение № 2). Стоимость
работ, фиксированная на весь период выполнения работ.
2.2. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
2.3. Оплата выполненных работ производится в форме безналичного расчета, на основании
представленного счета-фактуры и подписанных обеими сторонами актов сдачи-приемки выполненных
работ КС-2 и справки КС-3. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 10 календарных дней
с момента представления счета-фактуры и подписания обеими сторонами актов сдачи-приемки
выполненных работ КС-2 и справки КС-3.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Обязанности Заказчика:
3.1.1. Обеспечивает финансирование работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.1.2. В установленные сроки принимает от Проектировщика проектную документацию.
Права Заказчика:
3.1.3. Осуществляет контроль за сроками
выполнения работ по разработке проектной
документации.
3.1.4. С привлечением необходимых специалистов проверяет ход и качество выполняемых работ,
предусмотренных контрактом, без вмешательства
в оперативно-хозяйственную деятельность
Проектировщика.
3.1.5. Привлекает Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику третьим
лицом, в связи с недостатками составленной проектной документации.
3.2. Обязанности Проектировщика:
3.2.1. Выполняет работы в сроки, в соответствии с п.8.1. настоящего контракта.
3.2.2. Составляет и согласовывает с Заказчиком смету в соответствии с Приложением № 2 к
Контракту.
3.2.3. Обеспечивает выполнение работ в соответствии с утвержденным заданием, действующими
ГОСТ, СНиП, ВСН, ОДН.
3.2.4. Если в процессе выполнения работ выяснится неполнота или недостоверность исходных
данных, Проектировщик обязан поставить об этом в известность Заказчика. После получения извещения об
этом Заказчик обязан в течение 10-ти дней рассмотреть вопрос о предоставлении исходных данных или
приостановлении работ.
3.2.5. Передает Заказчику готовую проектную документацию со всеми необходимыми
заключениями и согласованиями с землепользователями, заинтересованными государственными и
муниципальными органами, предусмотренными на стадии выполнения работ.
3.2.6. При обнаружении недостатков в проектной документации безвозмездно их устраняет в
установленные Заказчиком сроки, а также возмещает Заказчику причиненные убытки.
4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемка и оценка проектной документации осуществляется в соответствии требованиями
задания.
4.2. При завершении работ Проектировщик представляет Заказчику сопроводительные документы,
акт сдачи-приемки работ с приложением к нему проектной документации, предусмотренной заданием и
условиями настоящего контракта.
4.3. Заказчик в течение10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов,
указанных п. 4.2. настоящего контракта, обязан направить Проектировщику подписанный акт сдачиприемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
В случае не оформления акта сдачи-приемки без мотивированного отказа от приемки работ в
течение5 дней, работа считается принятой и подлежит оплате.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с
перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.5. Если в процессе выполнения работ по настоящему контракту выясняется неизбежность
получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ,
Проектировщик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3–х дневный срок
после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 5-ти дневный срок рассмотреть вопрос о
целесообразности и направлениях продолжения работ.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Проектировщик гарантирует качество разработанной им проектной документации в течение 36
месяцев.
5.2. Проектировщик за свой счет устраняет ошибки проектной документации и возмещает ущерб,
понесенный Заказчиком в процессе ремонта и эксплуатации автодорог и Объекта, вызванный неправильно
принятыми проектными решениями.
5.3. В случае выявления ошибки в проектной документации в ходе проведения ее экспертизы,
наличие дефектов фиксируется двусторонним актом Заказчика и Проектировщика.
5.4. В случае выявления ошибки в проектной документации в процессе ремонта и гарантийного срока,
наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика,
Проектировщика и
подрядной
строительной (эксплуатирующей) организацией.
5.5. При отказе одной из сторон от составления или подписания акта обнаружения дефектов и
недостатков Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт
по фиксированию дефектов и недостатков и дает надлежаще оформленное заключение об их характере, что
не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Бурятия по данному вопросу.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
составляет одну сотую, действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Проектировщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения работ Проектировщик безвозмездно устраняет недостатки в
работе в 5-дневный срок и возмещает Заказчику убытки, включая упущенную выгоду.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Проектировщик имеет право потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну
трехсотую, действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Проектировщика.
6.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательства по настоящему
Контракту или устранения выявленных нарушений.
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ.
7.1. Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданной ему по настоящему контракту
проектной документацией по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством.
8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
8.1.С даты заключения государственного контракта по 20 сентября2012 г.
8.2. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются
календарным графиком производства работ (Приложение №3 к Контракту).
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Расторжение Контракта осуществляется исключительно по соглашению сторон или по решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Если возникает необходимость корректировки проектной
документации, то стороны
устанавливают причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки документации
возникла по вине Проектировщика, то он выполняет работу по корректировке бесплатно. В противном
случае Проектировщик выполняет корректировку как дополнительную работу за дополнительную оплату.
10.2. Все споры по настоящему контракту стороны разрешают путем переговоров. В случае
невозможности достижения согласия путем переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд
Республики Бурятия.
10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.
Экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
10.4. Любые изменения или дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему
законодательству, оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой
частью.
10.5. Приложение №1, №2 является неотъемлемой частью настоящего контракта.
11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ЗАКАЗЧИК:
Государственное казенное учреждение «Управление региональных автомобильных
дорог Республики Бурятия»
670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Революции 1905 г. 11а,
тел. 55-19-00
ИНН 0326473725, КПП 032601001 Управление Федерального казначейства МФ РФ по РБ (л/сч.0302
200 4020), р/сч. 40201810700000000003 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Улан-Удэ, БИК 048142001
ПРОЕКТИРОВЩИК:
К настоящему контракту прилагаются:
1. Задание (приложение № 1);
2. Смета (приложение № 2).
3. Календарный график производства работ (приложение №3).
Заказчик:
Руководитель ГКУ «Управление региональных
автомобильных дорог Республики Бурятия»
_____________В.А. Замкин
Проектировщик:
Приложение № 1
к государственному контракту
от ___________2012 г. № ___
ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации на капитальный ремонт железобетонного моста через
р.Буговек на км 21+532 автомобильной дороги Монды-Орлик
в Тункинском районе Республики Бурятия
1.Основание для проектирования
2. Исходные данные для проектирования
3. Стадийность проектирования
4. Необходимость выделения пусковых
комплексов
5. Необходимость выполнения
изысканий
6. Основные технико-экономические
показатели объекта
6.1. Техническая категория
6.2. Длина моста, п.м
6.3. Габарит моста, м
6.4. Схема моста, м
6.5. Нормативные нагрузки
6.6. Материал опор и пролетного
строения
6.7. Тип дорожной одежды на подходах,
вид покрытия
7. Ориентировочный объем инвестиций
капитального ремонта
8. Год начала капитального ремонта
9. Особые условия проектирования
1.1. Программа дорожных работ на 2012 год.
1.2. Неудовлетворительное состояние моста.
Собирает в необходимом объеме Проектировщик
Проектная документация, рабочая документация
Не требуется
Выполнить в объеме, необходимом для обоснования и принятия технических
решений.
Уточняются в разрабатываемой проектной документации
IV
Уточняется проектом (существующего – 110,0 п.м)
Г-8+2х1,0
По расчету
Принять в соответствии с действующими нормативными документами
Капитального типа
Переходный, гравийное
В соответствии со сводным сметным расчетом, составленным
Проектировщиком в составе проектной документации
2013 г.
9.1. Согласовать предоставление земельных участков в срочное пользование
с землепользователями (при необходимости) с составлением акта
выбора и постановкой на кадастровый учет земельных участков.
Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении
проектной документации заказчиком в установленном им порядке,
представлять пояснения, документы и обоснования по требованию
экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у
заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не
противоречащие данному заданию.
Без
дополнительной
оплаты,
защитить
проектную
документацию в органах государственной экспертизы.
9.3. Дать рекомендации по применению материалов конструкций и
изделий, прошедших сертификацию соответствия в порядке,
установленном
Федеральным
законом
«О
техническом
регулировании».
10.1. Состав разделов проектной документации и требования к их
содержанию выполнить в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87.
10.2. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.11012009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
10.3. Проектные решения должны отвечать требованиям технических
документов, приведенных в Приложении 1.
10.4. Для разработки и обоснования проектных решений могут быть
использованы другие технические документы и результаты научно исследовательских разработок по письму Росавтодора от 13.01.2004 г.
№ ОС-28/172-ис.
10.5. В составе проектной документации разработать:
- рабочую документацию на весь период капитального
ремонта;
- раздел по отводу земель (установление границ земельных участков,
отчуждаемых для строительства объекта, вычисление их площади с
оформлением актов выбора земельных участков под строительство и
постановкой на кадастровый учет);
- проект рекультивации земель (при необходимости);
- раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- раздел организации и обеспечения безопасности движения на время
производства дорожных работ и после их проведения;
- разработать (при необходимости) проект производства геодезических
работ (СНиП 3.06.04-91, п. 2.3 – 2.4);
- конкурсную документацию.
10.6.Заверение Проектировщика о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, документами об
использовании земельного участка для строительства (в случае если
на
земельный
участок
не
распространяется
действие
градостроительного регламента или в отношении его не
устанавливается градостроительный регламент), техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по
обеспечению безопасной эксплуатации, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением
технических условий.
10.7. При использовании типовых проектов, их копии (используемые
листы) включать в состав проектно-сметной документации.
11.1. Продолжительность капитального ремонта принять на основе
проекта организации работ.
11.2. Предусмотреть обеспечение объекта электроэнергией от
передвижных электростанций.
11.3. Сметную стоимость капитального ремонта определить базисноиндексным методом по ФЕР-2001 г. (в редакции 2008 - 2009 г.г.) с
применением индексов, рекомендованных письмом Минстроя РБ от
02.06.11 г. № 009-000632-8. Сводный сметный расчет выполнить в
ценах 2001 г. и в текущих ценах на момент передачи на
рассмотрение проектной документации в органы государственной
экспертизы.
11.4. При разработке сметной документации использовать
9.2.
10. Требования к составу работ,
содержанию и оформлению проектной
документации
11.
Дополнительные требования
12.
Требования к сдаче
документации заказчику
проектной
13.
Срок
сдачи
проектной
документации заказчику
программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия
в порядке, установленном действующим законодательством.
11.5. В составе сводного сметного расчета включить затраты на:
- проведение авторского надзора;
- строительный контроль (технический надзор) в соответствии с письмом
Минрегионразвития РФ от 27 февраля 2009 г. №5247-СК/08;
- создание геодезической разбивочной основы;
- прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81-35.2004
«Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации».
11.6. Предусмотреть размещение, временный отвод и рекультивацию
площадок под вахтовый поселок для строителей, площадки для
временного складирования материалов.
11.7. Включить (при необходимости) следующие затраты:
- возмещение убытков собственникам земли, землевладельцам,
землепользователям, арендаторам за отвод земель в постоянное
бессрочное пользование, аренду и безвозмездное срочное пользование;
- компенсация за сносимые строения и садово-огородные насаждения;
- возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений;
- переустройство коммуникаций;
- затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог
и восстановление их после окончания строительства;
- предусмотреть затраты на содержание реконструируемых участков
дорог (при наличии объездных дорог - содержание объездных дорог),
обосновать расчетами;
- по выкупу земельных участков у их собственников;
- возмещение ущерба рыбным запасам.
11.8.В составе проектной документации выделить в отдельные книги:
- технический отчет по результатам инженерных изысканий;
- обоснование изъятия и предоставления земельных участков;
- рабочую документацию;
- конкурсную документацию;
- проект рекультивации земель;
- охрану окружающей среды;
- сметную документацию.
11.9.Проектировщик
осуществляет
все
необходимые
для
проектирования согласования с владельцами коммуникаций,
проходящих в зоне проведения работ (при необходимости).
12.1. Восстановить знаки, позволяющие вынести на местность ось
проектируемой дороги, искусственных сооружений, карьеры (ПГСМ),
строительные и другие вспомогательные площадки, репера высотных
отметок сдать заказчику по акту до окончания проектирования.
Знаки должны быть установлены вдоль границыучастка
строительных работ, быть четко обозначены для исключения
неумышленного
уничтожения,
позволять
однозначно
идентифицировать закрепляемый пункт.
12.2.Проектную документацию с положительным заключением
государственной экспертизы передать Заказчику в книгах:
- технический отчет о выполненных инженерных изысканиях – в 1 экземпляре;
- утверждаемая часть и рабочая документация - в 7 экземплярах;
- конкурсная документация - в 2-х экземплярах;
- сметная документация - в 3-х экземплярах.
Кроме того, передать 1 экз. в электронном виде в формате
использованной компьютерной программы.
20.09.12 г.
Приложение 1
к заданию на разработку проектной документации
№ Обозначение нормативного
п.п.
документа
Название нормативного документа
1. ГОСТ Р 8.000-2000
Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения
2. ГОСТ Р 8.563-96
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения
измерений
3. ГОСТ Р 8.568-97
Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация
испытательного оборудования. Основные положения
4. ГОСТ 12.0.003-74
Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные
факторы. Классификация
5. ГОСТ 12.1.004-91
Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие
требования
6. ГОСТ 12.1.010-76
Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования
7. ГОСТ 12.2.011-2003
Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные.
Общие требования безопасности
8. ГОСТ 12.1.013-78
Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность.
Общие требования
9. ГОСТ 17.0.0.01-76
Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования
природных ресурсов. Основные положения
10. ГОСТ Р 12.1.052-97
Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества
(материала). Основные положения
11. ГОСТ 17.1.1.01-77
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и
определения
12. ГОСТ 17.2.1.01-76
Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу
13. ГОСТ 17.4.2.01-81
Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния
14. ГОСТ 17.4.3.02-85
Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при
производстве земляных работ
15. ГОСТ 17.5.1.02-85
Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации
16. ГОСТ 17.5.3.05-84
Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию
17. ГОСТ 17.6.1.01-83
Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения
18. ГОСТ 17.8.1.01-86
Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения
19. ГОСТ 21.001-93
Система проектной документации для строительства. Общие положения
20. ГОСТ 310.1-76
Цементы. Методы испытаний. Общие положения
21. ГОСТ 310.2-76
Цементы. Методы определение тонкости помола
22. ГОСТ 310.3-76
Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и
равномерности изменения объема
23. ГОСТ 310.4-81
Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
24. ГОСТ 310.5-88
Цементы. Метод определения тепловыделения
25. ГОСТ 310.6-85
Цементы. Метод определения водоотделения
26. ГОСТ 965-89
Портландцементы белые. Технические условия
27. ГОСТ 969-91
Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия
28. ГОСТ 2517-85
Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
29. ГОСТ 3344-83
Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
30. ГОСТ 4333-87
Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в
открытом тигле
31. ГОСТ 5180-84
Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
32. ГОСТ 5686-94
Грунты. Методы полевых испытаний сваями
33. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть
1 Основные положения и определения
34. ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть
2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного
метода измерений
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть
3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений
35. ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
36. ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть
4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений
37. ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть
5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений
38. ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть
6 Использование значений точности на практике
39. ГОСТ 6139-2003
Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия
40. ГОСТ 6666-81
Камни бортовые из горных пород. Технические условия
41. ГОСТ 7473-94
Смеси бетонные. Технические условия
42. ГОСТ 8267-93
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические
условия
43. ГОСТ 8269.0-97
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного
производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
44. ГОСТ 8269.1-97
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного
производства для строительных работ. Методы химического анализа
45. ГОСТ 8735-88
Песок для строительных работ. Методы испытаний
46. ГОСТ 8736-93
Песок для строительных работ. Технические условия
47. ГОСТ Р ИСО 9001-2001
Системы менеджмента качества. Требования
48. ГОСТ 9128-2009
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические
условия
49. ГОСТ 9757-90
Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия
50. ГОСТ 10060.0-95
Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования
51. ГОСТ 10060.1-95
Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости
52. ГОСТ 10060.2-95
Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном
замораживании и оттаивании
53. ГОСТ 10060.3-95
Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости
54. ГОСТ 10060.4-95
Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения
морозостойкости
55. ГОСТ 10178-85
Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
56. ГОСТ 10180-90
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
57. ГОСТ 10181-2000
Смеси бетонные. Методы испытаний
58. ГОСТ Р 52290-2004
Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие
технические требования
59. ГОСТ 10832-91
Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
60. ГОСТ 11052-74
Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
61. ГОСТ 11501-78
Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы
62. ГОСТ 11503-74
Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости
63. ГОСТ 11504-73
Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из
жидких битумов
64. ГОСТ 11505-75
Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости
65. ГОСТ 11506-73
Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару
66. ГОСТ 11507-78
Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу
67. ГОСТ 11508-74
Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком
68. ГОСТ 12071-2000
Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
69. ГОСТ 12248-96
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и
деформируемости
70. ГОСТ 12536-79
Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и
микроагрегатного состава
71. ГОСТ 12730.0-78
Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности,
водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
72. ГОСТ 12730.1-78
Бетоны. Метод определения плотности
73. ГОСТ 12730.2-78
Бетоны. Метод определения влажности
74. ГОСТ 12730.3-78
Бетоны. Метод определения водопоглощения
75. ГОСТ 12730.4-78
Бетоны. Методы определения показателей пористости
76. ГОСТ 12730.5-84
Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
77. ГОСТ Р 52129-2003
Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.
Технические условия
78. ГОСТ 12801-98
Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного
строительства. Методы испытаний
79. ГОСТ 12852.0-77
Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний
80. ГОСТ 12852.5-77
Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости
81. ГОСТ 12852.6-77
Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности
82. ГОСТ 13015-2003
Изделия железобетонные для строительства. Общие технические требования.
Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
83. ГОСТ 13015-81
Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве
84. ГОСТ 13087-81
Бетоны. Методы определения истираемости
85. ГОСТ Р ИСО 14001-2007
Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по
применению
86. ГОСТ 15467-79
Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения
87. ГОСТ 16504-81
Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества
продукции. Основные термины и определения
88. ГОСТ 16557-78
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия
89.
ГОСТ Р ИСО/МЭК
Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
17025-2006
90. ГОСТ 17789-72
Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина
91. ГОСТ 18105-86
Бетоны. Правила контроля прочности
92. ГОСТ 18180-72
Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева
93. ГОСТ 19804-91
Сваи железобетонные. Технические условия
94. ГОСТ 19912-2001
Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием
95. ГОСТ 20054-82
Трубы бетонные безнапорные. Технические условия
96. ГОСТ 20276-99
Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и
деформируемости
97. ГОСТ 20522-96
Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
98. ГОСТ 20739-75
Битумы нефтяные. Метод определения растворимости
99. ГОСТ 22000-86
Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры
100.ГОСТ 22245-90
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
101.ГОСТ 22263-76
Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия
102.ГОСТ 22266-94
Цементы сульфатостойкие. Технические условия
103.ГОСТ 22688-77
Известь строительная. Методы испытаний
104.ГОСТ 22690-88
Бетоны. Определение прочности механическими метода
105.ГОСТ 22733-2002
Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности
106.ГОСТ 22783-77
Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие
107.ГОСТ 22856-89
Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
108.ГОСТ 23061-90
Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности
109.ГОСТ 23118-99
Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
110.ГОСТ 23161-78
Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности
111.ГОСТ 23278-78
Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости
ГОСТ Р 52289-2004
112.
Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств
113.ГОСТ 23558-94
114.ГОСТ 23732-79
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими
вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства.
Технические условия
Вода для бетонов и растворов. Технические условия
115.ГОСТ 23735-79
Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
116.ГОСТ 23740-79
Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ
117.ГОСТ 24143-80
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки
118.ГОСТ 24211-2008
Добавки для бетонов. Общие технические требования
119.ГОСТ 24316-80
Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении
120.ГОСТ 24452-80
Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и
коэффициента Пуассона
121.ГОСТ 24544-81
Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести
122.ГОСТ 24545-81
Бетоны. Методы испытаний на выносливость
123.ГОСТ 24547-81
Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и
железных дорог. Общие технические условия
124.ГОСТ 24640-91
Добавки для цементов. Классификация
125.ГОСТ 24846-81
Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений
126.ГОСТ 24847-81
Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания
127.ГОСТ 25100-95
Грунты. Классификация
128.ГОСТ 25192-82
Бетоны. Классификация. Общие технические требования
129.ГОСТ 25214-82
Бетон силикатный плотный. Технические условия
130.ГОСТ 25226-96
Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические
условия
131.ГОСТ 25246-82
Бетоны химически стойкие. Технические условия
132.ГОСТ 25358-82
Грунты. Метод полевого определения температуры
133.ГОСТ 25459-82
Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия
134.ГОСТ 25485-89
Бетоны ячеистые. Технические условия
135.ГОСТ 25584-90
Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации
136.ГОСТ 25592-91
Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
137.ГОСТ 25607-2009
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных
дорог и аэродромов. Технические условия
138.ГОСТ Р 52282-2004
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические
требования. Методы испытаний
139.ГОСТ 25818-91
Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.
140.ГОСТ 25820-2000
Бетоны легкие. Технические условия
141.ГОСТ 26134-84
Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости
142.ГОСТ 26262-84
Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания
143.ГОСТ 26263-84
Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов
144.ГОСТ 26589-94
Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
145.ГОСТ 26633-91
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
146.ГОСТ 26644-85
Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические
условия
147.ГОСТ 26804-86
Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия
148.ГОСТ 27005-86
Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
149.ГОСТ 27006-86
Бетоны. Правила подбора состава
150.ГОСТ 27217-87
Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного
пучения
151.ГОСТ 28570-90
Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
152.ГОСТ 28622-90
Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости
153.ГОСТ 29167-91
Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости
разрушения) при статическомнагружении
154.ГОСТ 30108-94
Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной
активности естественных радионуклидов
155.ГОСТ 30412-96
Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и
покрытий
156.ГОСТ 30413-96
Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса
автомобиля с дорожным покрытием
157.ГОСТ 30416-96
Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения
158.ГОСТ 30491-97
Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для
дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
159.ГОСТ 30515-97
Цементы. Общие технические условия
160.ГОСТ 30672-99
Грунты. Полевые испытания. Общие положения
161.ГОСТ 30693-2000
Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
162.ГОСТ 31015-2002
Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные
163.ГОСТ Р 50597-93
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
164.ГОСТ Р 50970-96
Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели
дорожные. Общие технические требования. Правила применения
165.ГОСТ Р 50971-96
Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила
применения
166.ГОСТ Р 51256-99
Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы
и основные параметры. Общие технические требования
167.ГОСТ Р 51582-2000
Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт
контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной
службы». Общие технические требования, правила применения
Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа
Стирол-бутадиен-стирол. Технические условия
168.ГОСТ Р 52056-2003
169.ГОСТ Р 52398-2005
Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования
170.ГОСТ Р 52399-2005
Геометрические параметры автомобильных дорог
171.ГОСТ Р 52575-2006
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки.
Технические требования
172.ГОСТ Р 52576-2006
Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки.
Методы испытаний
173.ГОСТ Р 52577-2006
Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров
геометрических элементов автомобильных дорог
174.ГОСТ Р 52748-2007
Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения
175.ОСТ 218.010-98
Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС.
Технические условия
176.СП 22.13330.2011 (СНиП
2.02.01-83*)
Основания зданий и сооружений
177.СНиП 2.02.03-85
Свайные фундаменты
178.СП 34.13330.2010 (СНиП
2.05.02-85*)
Автомобильные дороги
179.СП 35.13330.2011 (СНиП
2.05.03-84*)
Мосты и трубы
180.СНиП 3.01.01-85*
Организация строительного производства
181.СНиП 3.01.03-84
Геодезические работы в строительстве
182.СНиП 3.02.01-87
Земляные сооружения, основания и фундаменты
183.СНиП 3.06.03-85
Автомобильные дороги
184.СНиП 3.06.03-91
Мосты и трубы
185.СНиП 11-02-96
Инженерные изыскания для строительства, основные положения
186.СП 11-104-97
Инженерно-геодезические изыскания для строительства
187.СП 11-105-97
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Части I – IV.
188.
Методические указания по инженерно-геологическим изысканиям автомобильных
дорог и сооружений на них. Союздорпроект, Москва 1992г.
189.СНиП 22-02-2003
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических
процессов. Основные положения
190.СНиП 23-01-99
Строительная климатология
191.СНиП 32-04-97
Тоннели железнодорожные и автодорожные
192.СНиП 12-03-99
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
193.СНиП 12-04-2002
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
194.СНиП III-4-80*
Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве
195.ВСН 5-81
Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений
196.ВСН 7-89
Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий
197.ВСН 25-86
Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах
198.ВСН 37-84
Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных
работ
199.ВСН 55-69
Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением
земляного полотна автомобильных дорог
200.ВСН 123-77
Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и
песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими
201.ВСН 139-80
Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог
202.ВСН 165-85
Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).
203.ВСН 166-70
Технические указания по возведению земляного полотна автомобильных дорог из
переувлажненных грунтов.
204.ВСН 19-89
Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог
205.ВСН 8-89
Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог
206.ВСН 208-89
Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог
207.ОДН 218.3.039-2003
Укрепление обочин автомобильных дорог
208.ОДН 218.5.016-2002
Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги
209.ОДН 218.046-01
Проектирование нежестких дорожных одежд
210.ОДМ 218.3.001-2006
Методические рекомендации по применению полимерно-дисперсного армирования
асфальтобетонов с использованием резинового термоэластопласта (РТЭП)
211.ОДН 218.0.006-2002
Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог
212.ОДН 218.1.052-2002
Оценка прочности нежестких дорожных одежд
213.ОДМ 218.2.003-2007
Рекомендации по использованию полимерно-битумных вяжущих материалов на
основе блоксополимеров типа СБС при строительстве и реконструкции
автомобильных дорог
Метод определения трещиностойкостиполимерасфальтобетона при отрицательных
температурах
214.ОДМ 218.2.001-2007
215.ОДМ 218.2.002-2007
Метод определения эластичности асфальтовяжущего в полимерасфальтобетонных
смесях
216.ОДМ 218.2.004-2007
Рекомендации по определению устойчивости к старению и вязкости битумов
217.
218.Письмо Росавтодора от
27.01.2003 № ОС-28/339-ис
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации в дополнение к
Градостроительному кодексу
«О собственности проектируемых объектов»
219.Письмо Росавтодора от
«О внесении изменений и дополнений в техническую документацию»
23.03.2005 № ОС-28/1266-ис
220.Письмо Росавтодора от
«О расчетных нагрузках для дорожных одежд»
23.09.2005 № СП-28/5167-ис
221.Письмо Росавтодора от
14.11.2006 № 01-28/8017
«О внесении дополнений в задания на разработку предпроектной и проектной
документации»
222.Письмо Росавтодора от
20.10.2006 № 01-28/7393
«О разработке рабочей документации и авторском надзоре»
223.Письмо Росавтодора от
26.05.2006 № 01-28/3486
«О внедрении новых материалов и технологий»
224.Письмо Росавтодора от
«Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве
21.09.2005 № СП-28/5074-ис и реконструкции автомобильных дорог»
225.Письмо Росавтодора от
21.09.2005 № СП-28/5075
«О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным покрытием»
226.Письмо Росавтодора от
26.04.2005 № СП-28/1958
«О повышении качества устройства поверхностной обработки»
227.Постановление
Правительства РФ от
01.12.1998 № 1420
228.Постановление
Правительства РФ от
05.03.2007 № 145
229.Постановление
Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87
230.Постановление
Правительства РФ от
21.06.2010 г. № 468
«Об утверждении правил установления и использования придорожных полос
федеральных автомобильных дорог общего пользования» (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 02.02.2000 № 100, от 29.05.2006 № 334)
«Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий»
«О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (с
изменениями от 18.05.2009 г.)
« О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
Приложение № 2
к контракту от ______2011 г. № ___
Смета
№
п/п
Характеристика
сооружения или виды работ
№№ частей, глав, таблиц и пунктов,
указания к разделу или главе "Сборника
цен на проектные и изыскательские
работы для строительства "
Заказчик:
Руководитель ГКУ «Управление региональных
автомобильных дорог Республики Бурятия»
Расчет
стоимости или
(объем
строительномонтажных
работ)
Стоимость,
тыс. руб.
Проектировщик:
___________________________
_______________В.А. Замкин
Приложение № 3
к контакту от ______2012 г. № ___
Календарный график производства работ
№ п/п
Наименование работ
Ед.
изм.
Кол-во
2012год
месяцы
Заказчик:
Руководитель
ГКУ «Управление региональных автомобильных
Республики Бурятия»
_____________В.А.Замкин
Проектировщик:
дорог
________________________
Приложение № 2
к документации об аукционе в электронной форме
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Размещено в виде расчета начальной (максимальной) цены на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа