close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на проведение контрольных замеров показателей качества электрической
энергии, поставляемой энергоустановки НПС «Нижнеудинская» и НПС
«Замзорская» филиала Иркутское РНУ ООО «Востокнефтепровод»
г. Братск
«____» ________________ 20____ г.
(__________________________________________),
в
лице
_______________________________, действующего на основании устава,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские
магистральные нефтепроводы» (ООО «Востокнефтепровод»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бронникова Виктора
Александровича, действующего на основании устава, с другой стороны, в
дальнейшем именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили
Договор о нижеследующем.
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Определение и толкование терминов.
В Договоре используются следующие термины:
1.1. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный
документ, составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение
Подрядчиком Работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.2. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик
обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех
дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных
Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ
третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
1.3. «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора
Сторонами.
1.4. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах от требований
нормативных документов к качеству и полноте работ.
1.5. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный
Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в
Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.
1.6. «Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ, не
указанные в настоящем договоре, выданные Подрядчику Заказчиком в письменной
форме.
1.7. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми
Приложениями и Дополнениями к нему.
1.8. «ЗИП» - запасные части и принадлежности, конструктивно входящие в
состав Объекта, используемые при выполнении работ по Договору.
1.9. «Материалы» - материалы и изделия, используемые при выполнении
работ по Договору.
1.10. «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих
полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ
государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических
нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными
правовыми актами единого государственного органа управления.
1.11. «Объект» - Иркутская область,
НПС «Замзорская», НПС
«Нижнеудинская» или ее составные части, на которых выполняются Работы и
услуги согласно условиям Договора.
1.12. «Персонал Подрядчика» – штатные работники Подрядчика или
физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для
выполнения Работ или их части.
1.13. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на
совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан
письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объема
предоставленных ему полномочий.
1.14. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору,
или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью
Договора.
1.15. «Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ по техническому
обслуживанию Объекта, согласно Техническому заданию (Приложение №1), в том
числе оказание консультаций по устранению всех возникающих неисправностей в
работе Объекте, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором,
проведение иных неразрывно связанных с предметом договора работ, в том числе и
в течение Гарантийного срока.
1.16. «Нормативные документы» - нормативные документы РФ,
ООО «Востокнефтепровод», ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и
правила, общие принципы или характеристики в отношении организации и
производства выполняемых Работ по техническому обслуживанию Объектов
системы ОАО «АК «Транснефть».
1.17. «Расходные материалы» – инструмент, инвентарь, иные расходные
материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за
исключением Материалов, конструктивно входящих в состав Объекта (ЗИП).
1.18. «Срок выполнения Работ» - период времени, указанный в п. 5.1
Договора.
1.19. «Срок выполнения Работ по Этапу Работ» - период времени с Даты
начала выполнения Работ по Этапу Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ по Этапу Работ.
1.20. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему
Этапу Работ.
1.21. Срок завершения Работ по Этапу Работ» - календарный день,
следующий за днем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных
работ по Этапу Работ.
1.22. «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления
Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору,
включающих обязательства Сторон в Гарантийный срок.
1.23. «Стоимость работ по Договору» - денежная сумма, оговоренная в ст. 3
Договора, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях,
определенных в ст. 4 Договора.
1.24. «Сторона» - Заказчик и/или Подрядчик.
1.25. «Субподрядчик» - любое лицо, привлеченное Подрядчиком для
выполнения любой части Работ по Договору.
1.26. Этап Работ – календарный месяц.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и
во множественном числе.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ и
услуг на оказание услуг по проведению замеров показателей качества
электрической энергии, поставляемой на энергоустановки НПС «Замзорская» и
НПС «Нижнеудинская» Иркутского РНУ ООО "Востокнефтепровод" в объеме
Технического задания (Приложение №1) к настоящему договору.
2.2. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ
по Договору выполнит за свой счёт и своими силами все Работы и услуги в объеме,
определенном в пункте 2.1 Договора.
Объект принадлежит Заказчику на праве собственности.
2.3.Получатели результатов работ по Договору указаны в статье 27.
2.4.В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные
соглашения к Договору в письменной форме.
Статья 3. Стоимость работ по Договору.
3.1. Общая стоимость работ по Договору, подлежащая оплате Подрядчику,
составляет _________________ (_________________) рублей _____ коп., в том
числе НДС (18%) в сумме ________________________________________.
3.2. Стоимость работ согласована в Протоколе согласования договорной цены
- Приложении №3. Стоимость работ по Этапам работ указана в Приложении №2.
Расчет стоимости выполнения работ или услуг приведен в Приложении №6.
3.3. Указанная в пункте 3.1 Стоимость Работ, определенных Договором,
может изменяться в случаях, предусмотренных в п. 16.1.
3.4. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Порядок и условия платежей
4.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20
рабочих дней, следующих за датой подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки
выполненных работ по соответствующему Этапу работ и предоставления
Заказчику оригинала счет-фактуры.
4.2. Датой платежа по настоящему Договору является дата поступления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика. При этом Стороны
самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
Статья 5. Сроки выполнения Работ
5.1. Подрядчик обязуется провести работы по Договору в период с 01.07.2013г.
по 31.07. 2013 г.
5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести
изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по
согласованию Сторон в письменной форме.
РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика
В счет Стоимости, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:
6.1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора,
указанными в п. 2.1 настоящего Договора, в соответствии с Приложением №1,
Нормативными документами, Эксплуатационными документами на обслуживаемое
оборудование, иными условиями Договора, а также требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от требований
Нормативных документов, в том числе не влияющие на технологию и качество
Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
6.2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых
профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ
и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъекта Российской Федерации.
6.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания
Договора назначает ответственных Представителей для координации и
согласования хода выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет
Заказчику официальное уведомление в письменной форме. В уведомлении должны
содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, полномочия и срок
их действия.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после подписания Договора,
представляет Заказчику список лиц с указанием всех разрешительных документов
и допусков по охране труда и электробезопасности. Лица, ответственные за
проведение работ повышенной опасности, перед фактическим допуском к работе
проходят проверку знаний норм и правил промышленной безопасности в комиссии
Заказчика.
6.4. Устраняет в течение срока, зафиксированного в акте, оформленном в
соответствии со статьей 18 Договора, своими силами и за свой счет все дефекты
(недостатки) в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия
Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
6.5. В течение Гарантийного срока несет ответственность за качество
выполненных работ. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента
выполнения работ.
6.6. До начала работ получает все необходимые согласования Заказчика и
компетентных органов власти и управления.
6.7. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в
целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения
окружающей среды, безопасности работающих.
Соблюдает на Объекте в течение всего срока действия Договора все
необходимые меры противопожарной, промышленной безопасности, охраны труда
и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и безопасности
дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ и
нормативными документами ОАО «АК «Транснефть», обеспечивает соблюдение
работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований
Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте
Заказчика.
6.8. В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненных Работах в
счет Стоимости Работ по Договору обязан приступить к их устранению, в том
числе и в нерабочее время, не позднее 3 (трёх) часов с момента уведомления
ответственного представителя Подрядчика на Объекте телефонограммой
Заказчика, регистрируемой Заказчиком в порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом Заказчика. Уведомление об обнаружении дефектов
(недостатков) в выполненных работах должно быть направлено Подрядчику также
в письменном виде.
6.9. Несет ответственность за сохранность оборудования и иного имущества,
переданных Заказчиком и оказавшихся во владении Подрядчика в связи с
исполнением Договора.
6.10. Обеспечивает проведение первичного инструктажа на рабочем месте с
регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».
6.11. Обязуется представить Заказчику информацию по форме Приложения №7 к
настоящему Договору о цепочке собственников Подрядчика, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы
Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию.
Изменения к представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и
лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением
подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять Заказчику по
форме Приложения №7 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента,
когда произошли данные изменения.
Статья 7. Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:
7.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке,
предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи,
предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
7.2. Обеспечивает проведение вводного инструктажа персонала Подрядчика
по месту производства Работ с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа».
7.3. Рассматривает представленные документы на получение допуска для
работы на Объекте. По результатам рассмотрения обязан оформить допуск на
работы на Объекте или мотивированный отказ.
7.4. Осуществляет контроль на Объекте за сроками и качеством работ, ведение
соответствующего учета.
7.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания
Договора назначает ответственных Представителей для координации и
согласования хода выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет
Подрядчику официальное уведомление в письменной форме. В уведомлении
должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, полномочия
и срок их действия.
7.6. Осуществляет приемку выполненных Работ.
7.7. Оказывает Подрядчику содействие в выполнении работ:
-обеспечивает круглосуточный доступ работников Подрядчика на Объекты для
устранения дефектов/недостатков;
-ознакомляет Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика,
которые необходимы для исполнения работ.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Статья 8. Оборудование.
8.1.Подрядчик своими силами и в счет стоимости работ по Договору доставляет
на Объект и хранит все оборудование, необходимое для выполнения Работ,
выполняет его ремонт и техническое обслуживание.
8.2.Оборудование должно быть в рабочем состоянии, пригодным для
предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ и
удовлетворять требованиям нормативных документов ОАО «АК «Транснефть».
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 9. Режим работы.
9.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ
устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на
обслуживаемых Объектах;

безусловного исполнения Технического задания Приложение №1;

доступности ответственных представителей Подрядчика для приема
телефонограмм в соответствии с п. 6.8 Договора.
Статья 10. Привлечение Субподрядчиков.
10.1.Подрядчик для выполнения любой части Работ по Договору имеет право
привлечь Субподрядчиков. Подрядчик в письменном виде информирует Заказчика
о привлеченных Субподрядчиках не позднее, чем за две недели до начала
производства работ.
10.2.Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки
выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.
Статья 11. Наряды-допуски.
11.1.Проведение огневых, газоопасных и повышенной опасности работ на
взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления нарядадопуска в установленном порядке.
11.2.Порядок
оформления
и
выдачи
наряда-допуска
определяется
соответствующими Нормативными документами.
Статья 12. Учетная документация.
12.1.Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее последнего
числа каждого текущего месяца, оригиналы первичной учетной документации.
12.2.Первичная учетная документация включает в себя:
 акт сдачи-приемки выполненных работ;
 счет-фактуру на выполненные работы (услуги);
 акт приема-передачи документации.
Статья 13. Контроль качества выполнения работ.
13.1.Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за
соблюдением в процессе выполнения Работ по техническому обслуживанию
требований, установленных в Нормативных документах.
13.2.Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения
качества.
13.3.Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ
требованиям законодательства и нормативных документов Заказчика.
13.4.Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять и
контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом
положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают
Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
Статья 14. Предотвращение повреждений и ущерба.
14.1.Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения
предотвращения нанесения ущерба своими действиями, техническими средствами
и персоналом Объектам, опознавательным знакам, близлежащим трубопроводам,
сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям.
14.2.Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных
во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих
трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий
дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного
окружающей среде, благоустройству, если этот вред нанесен в результате его
действий.
14.3.Подрядчик
гарантирует
освобождение
Заказчика
от
всех
документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны
третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или
ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей
стороны.
14.4.Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по
ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие в следствии
нарушении Подрядчиком правил производства работ.
Статья 15. Сдача-приемка выполненных Работ.
15.1.Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период (этап работ)
осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ. Форма акта сдачи приемки выполненных Работ приведена в Приложении №4.
15.2.Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы Акта сдачи-приемки
выполненных работ и счета-фактуры с сопроводительным письмом в срок не
позднее последнего числа текущего месяца.
15.3.В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от
Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан направить
Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ либо
мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае не
получения в вышеуказанный срок Подрядчиком подписанного акта сдачи-приемки
выполненных Работ или мотивированного отказа Заказчика от приемки, Работы
считаются принятыми Заказчиком по истечению срока на приемку и подлежат
оплате в соответствии с п. 4.1. Договора. В случае получения Подрядчиком отказа
от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные
Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки
Работ, и повторно направить Акт Заказчику в течение 3 дней от даты устранения
замечаний.
15.4.Приемка выполненных Работ производится в соответствии с действующим
законодательством и Нормативными документами.
15.5.Дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за каждый этап
определяет момент перехода к Заказчику рисков случайной гибели и/или
случайного повреждения результатов работ за соответствующий этап выполненных
работ.
РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 16. Внесение изменений в состав Работ.
16.1.Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить в техническое
задание (Приложение №1) изменения. Изменения технического задания и
соответствующее
изменение
стоимости
оформляется
дополнительным
соглашением к Договору.
Если возникает необходимость изменения объема работ, Подрядчиком
составляется расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который
согласуется Заказчиком. Данный расчет вместе с Актом, составленным в
соответствии с п.п. 17.4, 17.5 Договора, является основанием для формирования
дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение Стоимости работ по
настоящему Договору.
Статья 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить
Заказчика.
17.1.Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех)
календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний
при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе исполнения Работ и услуг;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят
годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают
невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.
17.2.Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение
со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1, в течение
трех рабочих дней не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг, Срок
завершения Работ, автоматически продлевается на соответствующее количество
дней задержки замены Материалов или изменения указаний.
17.3.Подрядчик:

не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте
17.1,

либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в
пункте 17.2;

либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание
Заказчика о прекращении Работ - не вправе при предъявлении к нему или им к
Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
17.4.Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения
дополнительных работ, что влечет за собой изменение Стоимости работ по
Договору, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и до начала
выполнения этих работ составить Акт на производство дополнительных работ или
на исключение ряда работ.
17.5.Акт на производство дополнительных работ должен быть подписан
Сторонами.
17.6.Подписанный Акт вместе с расчетом, оформленным в соответствии с п. 16.1
Договора,
является
основанием
для
подготовки
соответствующего
дополнительного
соглашения.
Подрядчик
приступает
к
выполнению
дополнительных работ после подписания дополнительного соглашения.
РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 18. Гарантии.
18.1.Качество выполненных Подрядчиком работ, а также расходных материалов
поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих
Нормативных
документов,
действующих
в
системе
магистрального
нефтепроводного транспорта ОАО «АК «Транснефть».
18.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в
соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и
проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом
Комиссии, сформированной согласно п. 18.6 настоящего Договора, и эксплуатация
была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку
остановки.
18.3.Если в соответствии с настоящим Договором результаты работ приняты
Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки
работ в целом.
18.4.Гарантия качества результата выполнения Работ предусмотренная
настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата Работы,
выполненные в рамках Договора.
18.5.Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа либо
неправильной эксплуатации или ненадлежащего обслуживания или ремонта
Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком
третьими лицами.
18.6.При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает
Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает
Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия
Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и
подписания Сторонами акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного
неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта,
действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в
одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты
вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с
даты отправления заявления по почте или факсу.
18.7.В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному
требованию Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных дефектах, своими
силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению
дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по
Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды
работ.
18.8.В случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными
дефектами в Работах, течение Срока гарантии приостанавливается и продолжает
отсчитываться с момента возобновления эксплуатации Объекта.
18.9.Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической
эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.
Статья 19. Ответственность Сторон и санкции.
19.1.За нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику
по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок
Работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
19.2.В случае просрочки оплаты выполненных Работ по этапу Заказчик
уплачивает Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от
просроченной суммы за каждый день просрочки.
19.3.За нарушение срока, указанного в п. 5.4, Подрядчик уплачивает Заказчику
по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ с дефектами
(недостатками) за каждый день просрочки до даты фактического выполнения
обязательств.
19.4.Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение
условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного
ущерба по настоящему Договору, проводится письменно путем направления
соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом
письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору
документом, определяющим дату получения (начисления) Сторонами доходов в
виде неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных
обязательств.
19.5.Заказчик имеет право при нарушении работником Подрядчика либо
Субподрядчика правил безопасного производства работ, создающих угрозу аварии,
инцидента или несчастного случая на опасном производственном объекте,
ограничить доступ виновному лицу на объект до устранения вышеуказанных
нарушений. Данные ограничения не могут являться основанием для невыполнения
условий п. 2.1 Договора. Заказчик в течение одного рабочего дня письменно
уведомляет Подрядчика об ограничении доступа на объект виновного лица.
19.6.В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы.
20.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения
настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
20.2.При наступлении обстоятельств, указанных в п. 20.1 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде
другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,
а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств
непреодолимой силы будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной
Палатой Российской Федерации.
20.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 20.1, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
20.4.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут
длиться более двух месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для
определения альтернативных способов исполнения Договора.
Статья 21. Урегулирование споров. Арбитраж.
21.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из
Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением
претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них
направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их
поступления.
21.2.При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с
применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном
суде по месту нахождения Заказчика.
Статья 22. Расторжение Договора.
22.1.Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
22.2.Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей
статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне за 20 (Двадцать) дней
до предполагаемой Даты расторжения Договора.
22.3.При расторжении Договора, результат работ передается Заказчику, который
оплачивает Подрядчику выполненные работы в соответствии с ценами по
Приложению № 3 к Договору.
Статья 23. Особые условия.
23.1.Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
23.2.Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за
собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть
письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к
Договору.
23.3.После подписания Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору,
теряют силу.
23.4.Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему
исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее
разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно
компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
23.5.Уступка прав требований может быть произведена только по письменному
согласованию другой Стороны.
Статья 24. Условия конфиденциальности.
24.1.Условия настоящего Договора считаются конфиденциальными и Стороны
обязуются не разглашать его условия как в течение срока его действия, так и в
последующие 3 (Три) года с момента прекращения его действия, за исключением
разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц,
указанных в п. 25.5 настоящего Договора.
24.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора
конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора,
размера и условий оплаты, а также иные получаемые Подрядчиком и Заказчиком
друг от друга в процессе исполнения Договора сведения и документы, за
исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы
или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо
стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
24.3. Одна Сторона не должна без предварительного письменного согласия
другой Стороны использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как
в целях реализации настоящего Договора.
24.4. Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна
обеспечить защиту этой информации от несанкционированного использования,
распространения и публикации.
24.5. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части
его условий в соответствии с законодательством судье, прокурору или следователю
в рамках находящихся на рассмотрении дел, налоговым органам, а также иным
органам, в соответствии с действующим законодательством.
Статья 25. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
25.1. Договор вступает в силу с 01.07.2013г. и действует до 31.07.2013г., но в
любом случае до полного исполнения обязательств по договору.
25.2. Договор составлен в двух экземплярах: один экз. - для Заказчика, другой
экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 26. Приложения к Договору.
Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
26.1. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
26.2. Перечень Приложений к Договору:
Приложение 1. Техническое задание
Приложение 2. Распределение стоимости работ по этапам.
Приложение 3. Протокол согласования договорной цены.
Приложение 4. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.
Приложение 5. Форма акта приема-передачи документации.
Приложение 6. Расчет стоимости выполнения работ или услуг.
Приложение 7. Информация о собственниках.
Статья 27. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ООО «Востокнефтепровод»
______________/ В.А. Бронников /
М.П.
______________/ ____________ /
М.П.
Приложение №1
к дог. №________________
от «___»________2013г.
Утверждаю
Главный инженер
ООО
«Востокнефтепровод»
____________ А.А.
Чердак
«____» ___________
2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение контрольных замеров показателей качества электрической энергии,
поставляемой на энергоустановки НПС «Нижнеудинская» и НПС «Замзорская»
филиала Иркутское РНУ ООО «Востокнефтепровод».
Цель услуг: Контроль
качества электрической энергии, поставляемой на
энергоустановки НПС «Нижнеудинская» и НПС «Замзорская» филиала Иркутское
РНУ ООО «Востокнефтепровод».
Объект: КРУ-6 кВ Нижнеудинской НПС (г. Нижнеудинск, Иркутская обл.), ОРУ110 кВ ПС 110/6 «Топорок», ЗРУ-6 кВ Замзорской НПС (п. Замзор, НУдинского района, Иркутской обл.)
Состав объекта:
Шкаф приборов контроля качества электрической энергии в КРУ-6 кВ
Нижнеудинской НПС.
Шкаф приборов контроля качества электрической энергии в ОПУ ПС-110/6
«Топорок», приборы контроля качества в шкафах АСТУЭ ЗРУ-6 кВ Замзорской
НПС.
Перечень услуг:
1.Контроль параметров питающей электрической сети в течение 7 суток в
соответствии с «Программой контроля качества электроэнергии по точкам
поставки НПС «Замзорская» и НПС «Нижнеудинская» потребителя ООО
«Востокнефтепровод»» по утвержденным методикам с оформлением протоколов и
анализом полученных данных.
2.Проведение анализа результатов измерений и определение источника
искажения КЭЭ. Описание влияния отклонений качества электроэнергии на работу
основного электротехнологического оборудования Нижнеудинской, Замзорской
НПС. (э/двигатели, КТП, устройства автоматики);
3.Выдача протоколов измерений параметров качества электроэнергии.
Предоставление отчетов с анализом проведенных измерений и разработкой
рекомендаций.
Способ выполнения работ - подрядный.
Срок выполнения работ – 01.07.2013 г. по 31.07.2013 г.
Срок представления отчета – предоставление отчетной документации указанной
в договоре в течение 7 дней после окончания работ.
Дополнительные требования: наличие аттестата аккредитации испытательной
лаборатории на право измерения параметров качества электроэнергии,
свидетельства о квалификации работников в области качества электроэнергии.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных и
методических документов.
Главный энергетик
Г.А. Чернов
Приложение №3
к договору №______________
от «____»________2013 г.
Протокол
согласования договорной цены
Мы,
нижеподписавшиеся,
____________в
лице______________,
действующие
на основании ________________с одной стороны, и,
от
ООО «Востокнефтепровод», в лице генерального директора Бронникова Виктора
Александровича,
действующего на основании Устава, удостоверяем, что
сторонами достигнуто соглашение на выполнение комплекса работ, указанных в
статье 2 настоящего Договора на сумму в размере:
__________ руб.___ коп. (__________________________________рубль)
тридцать пять копеек, в том числе НДС (18%) в сумме __________ рублей _____
копейки (_________ рублей ____ копейки).
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Приложение №4
к договору №___________
от «____»________2013 г.
ФОРМА АКТА
Сдачи-приемки выполненных работ
«____» ______________ 20__ г.
Заказчик: ________________________________________________________.
Подрядчик: ______________________________________________________.
Подрядчик, в лице __________________________________________, действующего
на основании ______________, с одной стороны, и Заказчик в лице
___________________________________, действующего на основании __________, с
другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по этапу выполнены в полном
объеме, согласно договора на оказание услуг №_________ от «__» __________ 20__г.
Объект: ____________________________________________________
Услуги выполнены в период с «__»___ 20__г. по «__» ___ 20__г.
Цена оказанных услуг по этапу составляет:
___________________________________________________________________, в том числе
НДС 18 % _______________________________________________.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у
Подрядчика, один у Заказчика.
Подрядчик
_______________________
_____________________
_________________/ ______________/
«__» __________ 20__г.
Форма акта согласована:
ЗАКАЗЧИК:
Заказчик
_______________________
_______________________
_________________/______________/
«__» __________ 20__г.
ПОДРЯДЧИК:
Приложение №5
к договору №___________
от «____»________2013 г.
ФОРМА АКТА
приема-передачи документации
№
п/п
Наименование документации
Заказчик
_______________________
_______________________
_________________/ ___________/
«__» __________ 20__г.
Обозначение
Подрядчик
_______________________
_____________________
_________________/ ______________ /
«__» __________ 20__г.
Форма акта согласована:
ЗАКАЗЧИК
Дата передачи
ПОДРЯДЧИК
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа