close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
ООО «Востокнефтепровод»
______________ (В.А. Шилин)
«_____»________________2013 г.
Документация о закупке
по лоту № У03615.01.25.13
Вид деятельности /вид
Программы
Заказ / объект
Статья БДР
Статья БДС
«Выполнение работ по оформлению прав на земельные
участки под строительство объекта «Восточная Сибирь – Тихий
океан» Участок ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 58 млн.
т/год. Расширение резервуарного парка НПС №21»
_Инвестиционная программа____________
______________________________________
________________________________________
________________________________________
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОЗК
__________(Шуханов С.Г.)
«_____»____________20___ г.
Начальник отдела экономической безопасности
службы безопасности
__________(Дешевцов Н.Н.)
«_____»____________20___ г.
Начальник СППТ
__________(Овчинников К.Ю.)
«_____»____________20___ г.
2013 г.
Содержание
1. Извещение о закупке по лоту № У-03615.01.25.13 «Выполнение работ по
оформлению прав на земельные участки под строительство объекта «Восточная
Сибирь – Тихий океан» Участок ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 58 млн.
т/год. Расширение резервуарного парка НПС №21»
2. Техническая часть документации о закупке
2.1Техническое задание
2.2Типовой контракт
2.3 Лист согласования
3. Инструкция для Участника закупки по подготовке заявки на участие в закупке
(конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок) на выполнение работ,
оказание услуг ООО «Востокнефтепровод»
Извещение о закупке ООО «Востокнефтепровод» по лоту
№ У-03615.01.25.13 «Выполнение работ по оформлению прав на земельные участки под
строительство объекта «Восточная Сибирь – Тихий океан» Участок ГНПС «Тайшет» - НПС
«Сковородино» до 58 млн. т/год. Расширение резервуарного парка НПС №21»
Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские
магистральные нефтепроводы» («Востокнефтепровод»), место нахождения (почтовый адрес):
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,14 адрес электронной почты:
[email protected], номер контактного телефона заказчика) 8 (3953) 332-540, 8 (3953)
332-567 (далее – Заказчик) по лоту № У-03615.01.25.13 «Выполнение работ по оформлению
прав на земельные участки под строительство объекта «Восточная Сибирь – Тихий океан»
Участок ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 58 млн. т/год. Расширение резервуарного
парка НПС №21» осуществляет закупку:
1. Способ закупки:
Открытый запрос котировок
2. Номер и наименование лота:
№ У-03615.01.25.13 «Выполнение работ по оформлению прав на земельные участки под
строительство объекта «Восточная Сибирь – Тихий океан» Участок ГНПС «Тайшет» - НПС
«Сковородино» до 58 млн. т/год. Расширение резервуарного парка НПС №21»
Без ПКО
3. Наличие предварительного
квалификационного отбора (ПКО):
4. Информация об организаторе закупки:
- полное наименование:
- сокращенное наименование:
- адрес проведения процедур по закупке:
Общество с ограниченной ответственностью
«Восточно-Сибирские магистральные
нефтепроводы»
ООО «Востокнефтепровод»
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул.
Олимпийская,14
8 (3953) 332-540
8 (3953) 300-703
- контактный телефон:
- факс:
- адрес сайта для размещения информации www.vostoknefteprovod.ru
о закупке:
- адрес электронной почты:
[email protected]
5. Информация о заказчике:
- полное наименование:
- сокращенное наименование:
- адрес местонахождения:
- почтовый адрес:
- адрес электронной почты:
- контактный телефон:
Общество с ограниченной ответственностью
«Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы»
ООО «Востокнефтепровод»
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,14
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,14
[email protected]
8 (3953) 332-540
6. Информация о предмете договора:
ОКДП
ОКВЭД
Наименование товаров, работ, услуг ЕИ
Кол-во Доп.сведения
УСЛ 0141050 74.20.36 Землеустройство
1
Услуга
7. Место выполнения работ (оказания услуг), поставки товара: Республика Саха (Якутия)
8. Начальная (максимальная) цена
договора (лота):
170 004,45 руб. (Сто семьдесят тысяч четыре рубля
45 коп.) без учета НДС (18
9. Срок подачи организациями материалов
на ПКО (при наличии)
Не требуется
10. Срок предоставления документации о
закупке
до 10-00 ч. (время Иркутское) 11.07.2013
11. Место предоставления документации о
закупке
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул.
Олимпийская,14
12. Порядок предоставления документации
о закупке
В соответствии с инструкцией участника закупки
13. Размер платы за предоставление
документации о закупке
Не требуется
14. Порядок внесения платы за
предоставление документации о закупке
Не требуется
15. Место вскрытия конвертов с заявками
на участие в закупке
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул.
Олимпийская,14
16. Дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в закупке
16-00 ч. (время Иркутское) 11.07.2013
17. Место рассмотрения заявок на участие
в закупке и подведения итогов закупки
665734, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул.
Олимпийская,14
18. Дата рассмотрения заявок на участие
в закупке и подведения итогов закупки
19.Право Организатора закупки изменять
условия закупки, в том числе и отказа от ее
проведения
18.07.2013
В любое время, уведомив потенциальных
участников через сайтs www.zakupki.gov.ru,
www.vostoknefteprovod.ru
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
ООО «Востокнефтепровод»
______________ (В.А. Шилин)
«_____»________________2013 г.
Техническая часть документации о закупке
по лоту № У-03615.01.25.13 «Выполнение работ по оформлению прав на
земельные участки под строительство объекта «Восточная Сибирь – Тихий
океан» Участок ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 58 млн. т/год.
Расширение резервуарного парка НПС №21»
г. Братск
Техническое задание на выполнение работ по оформлению прав на земельные участки под
строительство объекта «Восточная Сибирь – Тихий океан» Участок ГНПС «Тайшет» - НПС
«Сковородино» до 58 млн. т/год. Расширение резервуарного парка НПС №21
1. Наименование объекта
«Восточная Сибирь – Тихий океан» Участок ГНПС
«Тайшет» - НПС «Сковородино» до 58 млн. т/год.
Расширение резервуарного парка НПС №21
строительно-монтажные работы
- Амурская область, Сковородинский район
2. Цель отвода земельных участков
3. Наименование субъектов РФ и
муниципальных образований на
территории которых предполагается
производство инженерных изысканий
(строительно-монтажные работы /
эксплуатация объекта)
4. Вид работ с указанием сроков
• Межевание объектов землеустройства
проведения
(19.07.2013 – 12.08.2013);
• Проведение натурно-технического обследования
с оформлением акта натурно-технического
обследования лесного участка (22.07.2013 –
12.08.2013);
• Заключение договоров аренды на период
строительства (12.08.2013 – 05.09.2013);
•Получение и утверждение градостроительного
плана земельного участка в органах
исполнительной власти субъектов РФ (05.09.2013 –
01.10.2013)
• Разработка проекта освоения лесов с
заполнением и подачей лесной декларации в
уполномоченный орган, предоставивший лесной
участок в пользование (на период строительства)
(01.10.2013 – 30.10.2013).
Сроки проведения работ:
Начало работ – 19.07.13г.
Окончание работ – 30.10.13г.
5. Категории земель, на которых
предполагается производство
инженерных изысканий (строительномонтажные работы/эксплуатация
объектов) по каждому
муниципальному образованию в
отдельности с указанием
площади/протяженности
6. Масштаб оформления графической
части документации при выполнении
тех или иных работ по отводу
земельных участков.
Государственный лесной фонд:
площадь ЗУ – 30836 кв.м.
1:25000
7. Перечень материалов
предоставляемых Заказчику по
результатам выполнения работ по
отводу земель.






8. Технические условия *
* (технические условия
устанавливаются на основании
состава работ)
Межевые планы
Акты натурного технического обследования
лесных участков
Приказы о предоставлении земельных и
лесных участков в аренду
Договоры аренды земельных и лесных
участков
Проекты освоения лесов, прошедшие
государственную экспертизу
Проекты лесных деклараций
Работы выполняются в соответствии с
требованиями следующих нормативно-технических
документов:
 Техническое задание;
 Земельный кодекс Российской Федерации от
25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от
17.07.2009, с изм. от 24.07.2009);
 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ
(ред. от 17.07.2009) "О государственном
кадастре недвижимости" (принят ГД ФС РФ
04.07.2007)
 Лесной кодекс Российской Федерации от
04.12.2006 N 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ
08.11.2006) (ред. от 17.07.2009, с изм. от
24.07.2009)
 Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 17.07.2009)
 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ
(ред. от 17.07.2009) "О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" (принят ГД ФС РФ
17.06.1997)
 Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ
(ред. от 23.07.2008) "О землеустройстве"
(принят ГД ФС РФ 24.05.2001)
 Правила по технике безопасности на
топографо-геодезических работах. ПТБ-88
(утв. коллегией ГУГК СССР 09.02.1989 №
2/21)
 Приказ Минэкономразвития РФ от
24.11.2008 N 412 "Об утверждении формы
межевого плана и требований к его
подготовке, примерной формы извещения о
проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных
участков" (вместе с "Требованиями к
подготовке межевого плана")
(Зарегистрировано в Минюсте РФ
15.12.2008 N 12857)
 Приказ МСХ России от 8 февраля 2010 г. №
32 "Об утверждении состава проекта
освоения лесов и порядка его разработки"
 Приказ МПР РФ от 14 мая 2007 г. № 125
"Об утверждении порядка государственной
или муниципальной экспертизы проекта
освоения лесов"
Расчет стоимости выполнить в соответствии с техническим заданием. При составлении
расчета стоимости по видам работ (локальные сметы) применяются:
 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление
проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и
мониторинга земель, утвержденный Приказом Комитета Российской Федерации по
земельным ресурсам и землеустройству от 28.12.1995 № 70 (далее - ОНЗТ);
 Дополнения к Сборнику цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на
изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного
кадастра и мониторинга земель, утвержденные Приказом Комитета Российской
Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 10.04.1997 № 25 (далее –
Дополнения к ОНЗТ);
 Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерногеодезические изыскания, 2004 утвержденный Постановлением Госстроя России от
23.12.2003 № 213 (далее – СБЦ на инженерные изыскания);
 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное
планирование и планировка территории», утвержденный Приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 (далее – СБЦ на
проектные работы);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 138 «О
размере платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра и
порядке ее взимания» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации
№ 138);
 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.07.2010
№ 343 «О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, и размерах такой платы» (с
изменениями и дополнениями) (далее - Приказ № 343);
 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.12.2010
№ 650 «О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений,
содержащихся в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание
односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, и размерах такой
платы» (с изменениями и дополнениями) (далее - Приказ № 650);
 Данные Информационно-издательского центра «Статистика России» - при составлении
смет по себестоимости на основании трудозатрат и уровню рентабельности
(Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства) – в случаях определения стоимости работ по
себестоимости на основании трудозатрат и уровню рентабельности организации;
 Приказ Росземкадастра от 10.01.2003 № НК/25 «О повышающих коэффициентах на
2003 год к ценам «Сборника цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на
изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного
кадастра и мониторинга земель»;
 Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 11.11.2003 № 337 «Об
установлении коэффициента-дефлятора на 2004 »;
 Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 09.11.2004 № 298 «Об
установлении коэффициента-дефлятора на 2005 »;
 Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 03.11.2005 № 284 «Об
установлении коэффициента-дефлятора на 2006 »;
 Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 03.11.2006 № 359 «Об
установлении коэффициента-дефлятора на 2007 »;
 Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 19.11.2007 № 401 «Об
установлении коэффициента-дефлятора на 2008 ».
Согласованно:
Начальник отдела земельного кадастра
С.Г. Шуханов
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ №__________
от «____» __________ 20__ года
на выполнение работ и услуг
Лот №____ (при наличии)
Подрядчик: _______________
20__ год
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11
СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов
11
СТАТЬЯ 2. Предмет Контракта 12
СТАТЬЯ 3. Контрактная цена 13
СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей
13
СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ, услуг
14
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 14
СТАТЬЯ 6. Принятие Подрядчиком условий Контракта
14
СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика 15
СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика 9
РАЗДЕЛ III. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
18
СТАТЬЯ 9. Исходные данные 18
РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ.
18
СТАТЬЯ 10.
Режим работы
18
СТАТЬЯ 11.
Привлечение Субподрядчиков
10
СТАТЬЯ 12.
Учетная документация
19
СТАТЬЯ 13.
Контроль качества выполнения Работ, услуг
19
СТАТЬЯ 14.
Предотвращение ущерба 19
СТАТЬЯ 15.
Сдача-приемка
19
РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ 20
СТАТЬЯ 16.
Внесение изменений в Исходные данные и/или Техническое задание
20
СТАТЬЯ 17.
Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
21
РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА 21
СТАТЬЯ 18.
Банковские Гарантии, предоставляемые Подрядчиком
21
СТАТЬЯ 19.
Обязательства Подрядчика в Гарантийный период
23
СТАТЬЯ 20.
Ответственность Сторон и санкции
23
СТАТЬЯ 21.
Условия конфиденциальности
25
СТАТЬЯ 22.
Форс-мажорные обстоятельства 25
СТАТЬЯ 23.
Урегулирование споров. Арбитраж
26
СТАТЬЯ 24.
Расторжение Контракта 26
СТАТЬЯ 25.
Особые условия
27
СТАТЬЯ 26.
Приложения к Контракту 28
СТАТЬЯ 27.
Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта
28
СТАТЬЯ 28.
Реквизиты Сторон 29
г. ____________________
Дата подписания «____» __________ 20__ г.
__________________________________________________________________, в лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны,
и
__________________________________________________________,
в
лице
__________________________, действующего на основании ___________, именуемое в
дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны,
совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов
В Контракте используются следующие термины:
1.1.
«Акт сдачи-приемки работ, услуг» – подписанный
Сторонами документ о завершении Работ, услуг в объеме согласно Исходным
данным, Техническому заданию (Приложение 1) и условиям Контракта по форме,
соответствующей требованиям законодательства РФ, действующим на момент
подписания Контракта;
1.2.
«Дополнение» или «Дополнительное соглашение» подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения,
вносимые в Контракт, и составляющий неотъемлемую часть Контракта;
1.3.
«Дополнительные работы» – дополнительные объемы
работ, услуг по дополнительным Исходным данным, Техническому заданию,
утвержденным Заказчиком;
1.4.
«Документация» – документы, разработанные и/или
полученные Подрядчиком в результате выполнения Работ, услуг и передаваемые
Заказчику в соответствии с Исходными данными, Техническим заданием
(Приложение 1) и условиям Контракта, оформленные в соответствии с
действующим законодательством;
1.5.
«Исходные данные» - материалы отвода земель (МОЗ),
а также другая документация, в объеме, необходимом для производства Работ,
услуг, предоставленная Заказчиком;
1.6.
«Контракт» - настоящий Контракт,
Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему;
заключенный
1.7.
«Контрактная цена» - денежная сумма, оговоренная в
статье 3 Контракта, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее
выполнение им обязательств по Контракту в порядке и на условиях, определенных
в статье 4 Контракта;
1.8.
«Межевание объектов землеустройства» - представляет
собой работы по установлению на местности границ земельных участков с
закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат или
составлению иного описания местонахождения границ объекта землеустройства с
изготовлением карты (плана) объекта землеустройства;
1.9.
«Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в
пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ
государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических
нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными
правовыми актами единого государственного органа управления;
1.10.
«Недоделки/упущения» - любые отступления в Работах,
услугах по сравнению с Исходными данными, Техническим заданием (Приложение
1) и условиями Контракта, в том числе с изложенными требованиями к качеству
Работ, услуг;
1.11.
«Одобрение» - подтверждение в письменной форме,
сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;
1.12.
«Ошибка» - техническая, кадастровая ошибка
допущенная при выполнении Работ, услуг;
1.13.
«Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники
Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной
основе для выполнения Работ, услуг или их части;
1.14.
«Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное
Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Контрактом.
Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего
Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
1.15.
«Приложение» - документ, указанный в перечне
приложений к Контракту, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся
неотъемлемой частью Контракта;
1.16.
«Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ и услуг по
земельным участкам, выполняемые Подрядчиком в соответствии с Исходными
данными, Техническим заданием (Приложение 1) и условиями Контракта;
1.17.
«Регламенты Заказчика» - нормативные документы
ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или
характеристики выполняемых работ, услуг;
1.18.
«Срок выполнения Работ» - период времени для
выполнения работ, установленный Контрактом;
1.19.
«Срок действия Контракта» - период времени с Даты
вступления Контракта в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по
Контракту, включающих обязательства Сторон в Гарантийный период;
1.20.
«Сторона» - Заказчик и/или Подрядчик;
1.21.
«Субподрядчик» - любая организация, привлеченная
Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения
любой части Работ, услуг по Контракту;
1.22.
«Техническое задание» - задание на выполнение работ
и услуг, выдаваемое Заказчиком Подрядчику и являющееся Приложением к
Контракту (Приложение 1);
1.23.
«Этап» - совокупность операций, приводящих к
получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта),
определяемого качественно.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во
множественном числе.
СТАТЬЯ 2.
Предмет Контракта
2.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
выполнение Работ и услуг, состав которых определен в Техническом задании
(Приложение 1).
2.2.
Подрядчик в установленные Контрактом сроки и в
пределах Контрактной цены выполнит за свой риск, своими силами все Работы и
услуги в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.
2.3.
В случае необходимости Стороны вправе заключить
Дополнительное соглашение к Контракту, в котором согласуют необходимые
дополнительные условия выполнения Работ и услуг.
СТАТЬЯ 3. Контрактная цена
3.1.
Контрактная цена Работ и услуг, подлежащая оплате
Подрядчику, составляет ______________________ руб. (Сумма прописью 00
копеек), в том числе НДС (18%) в сумме ______________________ руб. (Сумма
прописью 00 копеек) в соответствии с протоколом согласования контрактной цены
(Приложение 2).
3.2.
Указанная в пункте 3.1. цена Работ и услуг,
определенных Контрактом, изменению не подлежит (за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 3.3. и/или Статье 16 Контракта).
3.3.
Если после вступления настоящего Контракта в силу
будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это
обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика,
Контрактная цена может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем
Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Контракту.
3.4.
Подрядчик является самостоятельным плательщиком
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 4.
Порядок и условия платежей
4.1. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней после предоставления Подрядчиком
безусловных и безотзывных банковских гарантий в соответствии со Статьей 18 и оригинала
Счета на выплату аванса, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 10% (Десять
процентов) от Контрактной цены, что составляет ______________________ руб. (Сумма
прописью 00 копеек), в том числе НДС (18%) в сумме ______________________ руб. (Сумма
прописью 00 копеек).
Подрядчик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных
дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящего
выполнения работ / оказания услуг по форме, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации, с указанием реквизитов платежно-расчетного
документа в строке 5 счета-фактуры.
Сумма аванса зачитывается Сторонами равными частями ежемесячно в
соответствии с графиком удержания авансовых сумм, указанных в Графике
финансирования (Приложение 3), и соответствующие платежи осуществляются Заказчиком
в пользу Подрядчика уменьшенными на сумму авансовых платежей.
4.2. Оплата Заказчиком этапов выполненных Работ производится в пределах
лимитов финансирования, установленных в Графике финансирования работ (Приложение
3).
4.3. Опережение исполнения графика производства Работ и услуг не влечет за
собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема
финансирования, установленного Графиком финансирования работ (Приложение 3) в
отчетном месяце.
4.4. Оплата выполненных согласно Графику выполнения работ (Приложение 4) и
принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих
дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета и
соглашения о зачете авансовых платежей (Приложение 13), оформленного Подрядчиком
на основании Акта сдачи-приемки работ, услуг (Приложение 8) и счет-фактуры при условии
предоставления Подрядчиком банковских гарантий в соответствии со ст. 18. Контракта,
при этом Акт должен быть принят (подписан) полномочным Представителем Заказчика.
4.5. Подрядчик не позднее 5 календарных дней передает Заказчику счет на оплату
выполненных работ, в котором отражает стоимость выполненных работ, сумму зачтенного
в счет оплаты стоимости выполненных работ авансового платежа с указанием реквизитов
соответствующего расчетно-платежного документа, а также сумму, полагающуюся к доплате
за выполненные работы.
По выполненным работам Стороны не позднее 5 календарных дней со дня
выполнения работ составляют Соглашение о зачтенных в счет конкретных этапов работ
суммах авансовых платежей с указанием конкретных сумм авансовых платежей (в т.ч.
реквизиты платежно-расчетных документов на перечисление авансовых платежей),
которые были засчитаны в счет оплаты соответствующего выполнения работ, реквизитов
договора, первичного учетного документа, которым было оформлено выполнение работ,
стоимости выполненных работ. Форма указанного соглашения является приложением №
13 к контракту.
Заказчик оплачивает последний платёж в размере 5% от Контрактной цены за
выполненные работы в течение 30 дней с момента приемки Заказчиком Работ и услуг,
установленных в Техническом задании (Приложение 1).
Датой платежа по настоящему Контракту является дата отметки банка на
платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны
самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс (за
невыполненные Подрядчиком и/или не принятые Заказчиком объемы работ) в течение 20
(Двадцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком в соответствии со ст.24
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке, либо
с даты расторжения Контракта по Соглашению Сторон, либо по иным основаниям.
4.7. Заказчик в расчетно-платежном документе на оплату выполненных работ
указывает точные реквизиты счета Подрядчика на оплату выполненных работ.
СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ, услуг
5.1.
Работы, услуги, предусмотренные
Контрактом и
выполняемые Подрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ
(Приложение 4), должны быть полностью завершены не позднее
________________________ 20____ года.
5.2.
Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и
услуг не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока
выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в Статьях 16, 17 и 22
Контракта.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
СТАТЬЯ 6.
Принятие Подрядчиком условий Контракта
Подрядчик подтверждает, что:
6.1.
Подрядчик несет полную ответственность за
выполнение Работ, услуг по Контракту в соответствии с действующими в
Российской Федерации нормативно-правовыми актами.
6.2.
Подрядчик
тщательно
изучил
и
проверил
документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с
выполнением Работ, услуг, и принимает на себя все расходы, риск и трудности
выполнения Работ.
6.3.
Никакая другая работа Подрядчика не является
приоритетной в ущерб Работам по Контракту.
СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика
В рамках Контрактной цены, указанной в Статье 3 Контракта, Подрядчик:
7.1.
Выполняет все Работы и услуги, являющиеся
предметом Контракта, в соответствии с Исходными данными, Техническим
заданием (Приложение 1), Графиком выполнения работ (Приложение 4), Графиком
финансирования (Приложение 3), иными условиями Контракта, а также
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые
отклонения от Исходных данных, Технического задания (Приложение 1) и условий
Контракта, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, услуг,
Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.
7.2.
Своими силами и средствами обеспечивает получение
всех необходимых, разрешений на право производства Работ и услуг, требуемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с
использованием иностранной рабочей силы.
7.3.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой
вступления Контракта в силу, назначает ответственных Представителей для
координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, услуг, о чем
направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны
содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок
полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении
Представителей.
7.4.
Начинает производство Работ и услуг на объекте не
позднее 5 календарных дней после подписания Контракта с Заказчиком,
письменно уведомив о начале Работ Заказчика.
7.5.
Ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа
текущего месяца разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Помесячный
график выполнения работ, услуг (Приложение 5) на следующий месяц.
7.6.
Стороны по состоянию на последний день каждого
месяца проводят сверку расчетов. При этом соответствующие акты сверки
составляются с отдельным указанием задолженности Подрядчика по полученным,
но не зачтенным в счет выполненных работ авансом, а также с отдельным
указанием задолженности Заказчика за выполненные, но не оплаченные работы.
7.7.
Представляет
полномочному
Представителю
Заказчика:
7.6.1. Еженедельно по вторникам и четвергам до 18:00 (______ времени)
отчеты о ходе выполнения Работ, услуг по формам, согласованным
дополнительно с Заказчиком, подписанные ответственным представителем в
письменном и электронном виде;
7.6.2. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные
данные о ходе Работ, услуг, в том числе привлеченных технических и людских
ресурсов, и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком
Работ, услуг;
7.8.
В течение срока действия Контракта собственными
силами и за свой счет устраняет все разногласия с органами исполнительной
власти и/или надзорных органов,
владельцами и пользователями земель,
заинтересованными лицами, если это является упущением и/или некачественным
выполнением Работ, услуг Подрядчика.
7.9.
В счет Контрактной цены, своими
средствами обеспечивает размещение Персонала Подрядчика.
силами
и
7.10.
В период выполнения Работ, услуг, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации ведет
документацию по выполняемым Работам, услугам. Копию комплекта документов
на предъявляемые к приемке Работы, услуги предоставляется Заказчику
одновременно с Актами сдачи-приемки выполненных Работ, услуг.
7.11.
В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
даты завершения Работ, услуг в полном объеме и в соответствии с Исходными
данными, Техническим заданием (Приложение 1) направляет Заказчику
письменное уведомление о завершении Работ, услуг.
7.12.
Устраняет
в
течение
срока,
установленного
Заказчиком, своими силами и за свой счет все недоделки/упущения в результатах
выполненных им Работ, услуг, выявленные в течение Срока действия Контракта и
являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств по Контракту.
7.13.
Несет полную ответственность перед Заказчиком и
принимает на себя все санкции к Заказчику при выявленных отступлениях от
Исходных данных и Технических условий (Приложение 1), допущенных
Подрядчиком при исполнении настоящего Контракта.
От имени Заказчика в случае необходимости осуществляет подачу документов
на государственную регистрацию перехода к Заказчику права собственности на все
оформленные Подрядчиком земельные участки, договоров аренды, субаренды, сервитутов,
на получение документов, прошедших государственную регистрацию.
7.14.
Обеспечивает своевременное ведение и хранение
документации по выполняемым Работам, услугам, а также предоставляет по
первому требованию Заказчику, надзорным организациям для контроля всю
текущую документацию, в том числе все необходимые документы, которые могут
быть затребованы ими при выполнении Подрядчиком своих обязанностей.
7.15.
Предоставляет
Заказчику
документацию
по
выполненным работам, услугам в количестве 5 (Пяти) экземпляров, три оригинала
и две копии, за 5 (Пять) рабочих дней до завершения Работ, услуг.
7.16.
Берет на себя обязательства по обеспечению и
контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных
условий труда, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный,
опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.
Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ,
услуг от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными
актами Подрядчика и ОАО «АК «Транснефть» по всем вопросам, связанным с охраной труда.
7.17.
Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых
внеплановых событиях и происшествиях, связанных с исполнением Контракта,
включая, но не ограничиваясь:

хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех)
часов);

арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на
платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти
и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и
взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Контракту (в течение 24
(Двадцати четырех) часов);

иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации и т.п.
(в течение 24 (Двадцати четырех) часов).
7.18.
Устраняет по требованию Заказчика и за его счет
недоделки/упущения, за которые Подрядчик не несет ответственности.
7.19.
Для выполнения обязанностей по настоящему
Контракту Подрядчик вправе привлекать иных лиц по согласованию с Заказчиком.
7.20.
Подрядчиком предоставлена Заказчику информация
по
форме
приложения
№ 12 к настоящему Контракту о цепочке собственников Подрядчика, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика,
с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в
представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах,
входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением
подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять Заказчику по
форме приложения № 12 к настоящему договору не позднее 3 календарных дней
с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения
настоящего Контракта, если изменения в ней произошли до заключения
настоящего Контракта.
7.21.
Если какие-либо поля формы приложения № 12 к
настоящему Контракту (кроме поля: «Номер и дата заключения договора») не
заполнены
соответствующими
сведениями,
информация
считается
представленной ненадлежащим образом.
7.22.
Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком
предоставленной Подрядчиком информации по форме приложения № 12 к
настоящему Контракту, включая содержащиеся в ней персональные данные,
путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет
Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы
указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме
приложения № 12 к настоящему Контракту, обязуется выполнить все требования
законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что
необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это
предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены).
СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика
По Контракту Заказчик:
8.1.
Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ,
услуг в порядке, предусмотренном Статьей 4 Контракта, а также производит иные
платежи, предусмотренные Контрактом и/или Дополнительными соглашениями к
нему.
8.2.
Обеспечивает получение и передачу Подрядчику
необходимых документов указанных в Техническом задании (Приложение 1).
8.3.
Передает
Подрядчику
Исходные
соответствии с Графиком выдачи Исходных данных (Приложение 6).
данные
в
8.4.
Осуществляет контроль за сроками и качеством Работ,
услуг, ведение соответствующего учета.
8.5.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой
вступления Контракта в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика, а
также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях.
услуг.
Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ,
8.6.
РАЗДЕЛ III. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
СТАТЬЯ 9.
Исходные данные
9.1.
Заказчик передает Подрядчику 1 (Один) экземпляр
Исходных данных, согласно Графику выдачи Исходных данных (Приложение 6).
9.2.
Подрядчик признает, что любые данные, включая
Исходные данные, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для
выполнения Работ, услуг подробностей. Ошибки и пропуски в Исходных данных,
которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с
собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, не
должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, услуг и не могут
служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срока завершения
выполненных им Работ, услуг.
9.3.
В случае выявления Подрядчиком противоречий,
ошибок, пропусков или расхождений в Исходных данных, Подрядчик должен
совершить действия в соответствии со Статьей 17 Контракта.
9.4.
Подрядчик признает, что все Исходные данные,
переданные ему Заказчиком, являются конфиденциальной информацией и не
могут быть переданы или опубликованы им без предварительного письменного
согласия Заказчика.
РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ.
СТАТЬЯ 10. Режим работы
10.1.
Режим
работы
Персонала
Подрядчика
при
производстве Работ, услуг устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с
учетом безусловного исполнения Графика выполнения работ (Приложение 4) и
получения согласования (разрешения) Заказчика на работу в выходные и
праздничные дни на территории предприятий Заказчика.
СТАТЬЯ 11. Привлечение Субподрядчиков
11.1.
Подрядчик представляет на согласование Заказчику
Список субподрядчиков (Приложение 7) с указанием выполняемых ими Работ,
услуг.
В период производства Работ, услуг Подрядчик обязан предварительно
письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно
привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.
11.2.
Подрядчик несет в полном объеме ответственность за
выполнение условий Контракта привлеченными им Субподрядчиками.
СТАТЬЯ 12. Учетная документация
12.1.
Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не
позднее 25 числа каждого месяца, учетную документацию в порядке и объеме,
установленном Заказчиком.
12.2.
Учетная документация включает в себя:
- акт сдачи-приемки работ, услуг (по форме Приложения 8);
- счет и счет-фактуру на выполненные работы (услуги).
12.3.
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика
представления дополнительной документации, предварительно за 10 (десять) дней
передав Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно
уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять
дополнительно требуемую Заказчиком документацию.
СТАТЬЯ 13. Контроль качества выполнения Работ, услуг
13.1.
Подрядчик
обеспечивает собственными силами
проведение контроля качества всех видов Работ, услуг по документированным
процедурам, выполняемым по Контракту, в соответствии с нормами и правилами
Российской Федерации.
13.2.
Подрядчик обязан осуществлять контроль за
соблюдением в процессе выполнения Работ, услуг требований, установленных
действующим законодательством РФ и регламентами ОАО «АК «Транснефть».
13.3.
Подрядчик
обязан
обеспечить
устранение
выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других
контролирующих органов нарушений и своевременно представлять отчет об их
устранении.
13.4.
Подрядчик
должен
обеспечить
соответствие
выполненных Работ, услуг требованиям действующего законодательства,
Техническому заданию (Приложение 1) и Исходным данным.
13.5.
Подрядчик предоставляет Заказчику возможность
проверять ход выполнения Работ, услуг, квалификацию специалистов, состав и
содержание выполняемых Работ, услуг и оформляемых при этом документов. При
этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают
Подрядчика от каких-либо обязательств по Контракту.
СТАТЬЯ 14. Предотвращение ущерба
14.1.
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от
всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны
третьих лиц, организаций, органов власти и местного самоуправления, которые
могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения
Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту при выполнении Работ
и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков,
издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
СТАТЬЯ 15. Сдача-приемка
15.1. Сдача-приемка выполненных Работ, услуг, осуществляется за отчетный
период по Акту сдачи-приемки работ, услуг (Приложение 8). При этом отчетным
периодом является период, начинающийся с 26 числа месяца, предыдущего
месяцу приемки, и заканчивающийся 25 числа месяца приемки.
Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру на выполненные работы не позднее
пяти календарных дней, считая со дня выполнения работ. В счет-фактуре, помимо указания
реквизитов платежно-расчетного документа в строке 5 счета-фактуры на соответствующий
авансовый платеж, дополнительно указывается сумма зачтенного в счет оплаты стоимости
выполненных работ авансового платежа. Сумма зачтенного авансового платежа может
быть указана как в строке 5 счета-фактуры, так и отдельной таблицей, справочно, в
качестве дополнительного реквизита счета-фактуры.
Оригинал Акт сдачи-приемки работ, услуг, счет и счет-фактуру Подрядчик
предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (Двадцать
пятого) числа текущего месяца.
15.2.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой
получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки работ, услуг, Заказчик обязан
направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ, услуг, либо
мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ, услуг. В
случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, услуг,
последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по
которым был получен отказ от приемки Работ, услуг и повторно направить Акт
Заказчику.
15.3.
Приемка Работ, услуг производится в соответствии с
действующим законодательством, Регламентами Заказчика.
15.4.
Дата подписания Акта сдачи-приемки работ, услуг
Заказчиком является Датой завершения Работ, услуг.
РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 16. Внесение изменений в Исходные данные и/или Техническое
задание
16.1.
Заказчик
вправе
вносить
в
установленном
Регламентами Заказчика порядке изменения в Исходные данные и/или
Техническое задание (Приложение 1), которые являются обязательными для
Подрядчика.
16.2.
Если в результате внесенных изменений в Исходные
данные и/или Техническое задание (Приложение 1) возникает необходимость
проведения Дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных
Работ и услуг, за исключением случаев изменения объема работ в связи с
введением в действие законодательных и подзаконных актов, Подрядчик
составляет расчет стоимости Дополнительных работ, который передает Заказчику
на утверждение. Если такой расчет увеличивает Контрактную цену и/или срок
завершения Работ, услуг Подрядчик приступает к их выполнению только после
подписания Заказчиком соответствующего Дополнительного соглашения.
16.3.
Если при внесении изменений в Исходные данные
и/или Техническое задание (Приложение 1) объем выполняемых Подрядчиком
Работ и услуг будет уменьшен, Контрактная цена Работ подлежит
пропорциональному уменьшению с оформлением Сторонами соответствующего
Дополнительного соглашения.
16.4.
Подрядчик не вправе отказаться от выполнения
дополнительных Работ и услуг, возникших в результате внесения изменений в
Исходные данные и/или Техническое задание (Приложение 1).
СТАТЬЯ 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить
Заказчика
17.1.
Подрядчик
обязан
письменно
предупредить
Заказчика в течение 3 (Трех)
календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при
обнаружении:
 непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком
Исходных данных;
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний
о способе исполнения Работ и услуг;
 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые влекут не выполнение
Работ и услуг, либо создают невозможность их завершения в срок, определенный
Графиком выполнения Работ.
17.2.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и
обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах,
указанных в пункте 17.1, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения
предупреждения не заменит непригодные или недоброкачественные Исходные
данные, не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет
других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности,
Подрядчик вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ, услуг.
17.3.
Подрядчик:
не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1;
либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте


17.2.;
 либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о
прекращении работы;
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ, услуг.
РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
СТАТЬЯ 18. Банковские Гарантии, предоставляемые Подрядчиком
18.1. Не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта
Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию в
обеспечение возврата аванса (Приложение 9) банка-гаранта, указанного в пункте 18.4.
Контракта, на сумму в размере 10% (Десять) процентов от Контрактной цены. Срок
действия банковской гарантии в обеспечение возврата аванса должен превышать на 45
(сорок пять) календарных дней последнюю дату зачета общей суммы выданного аванса по
Графику финансирования (Приложение 3).
18.2. Не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта
Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию выполнения
условий Контракта (Приложение 10) банка-гаранта, указанного в пункте 18.4. Контракта,
на сумму в размере 10 (Десять) процентов от Контрактной цены. Срок действия
банковской гарантии исполнения условий Контракта должен превышать Срок выполнения
Работ, услуг по Контракту или по Дополнительному соглашению к Контракту на 90
(Девяносто) календарных дней.
18.3. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней после подписания последнего Акта
сдачи-приемки Работ, услуг Подрядчик обязан представить безусловную и безотзывную
банковскую гарантию выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период
(Приложение 11) банка-гаранта, указанного в пункте 18.4. Контракта, на сумму в размере
5% (Пять) процентов от Контрактной цены. Срок действия банковской гарантии выполнения
обязательств Подрядчика в Гарантийный период должен превышать Гарантийный период
на 30 (тридцать) календарных дней.
18.4. Подрядчик предоставляет банковские гарантии одного из банков-гарантов (либо
их региональных филиалов, действующих от имени банка), указанных в Приложении 1А.
18.5. При изменении сроков выполнения Работ, услуг, объема Работ, услуг или
Контрактной цены, Подрядчик предоставляет Заказчику новые банковские гарантии
вышеназванных банков-гарантов, учитывающие вышеуказанные изменения, в течение 20
(Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения к
ранее заключенному Контракту. Все расходы на оформление новых банковских гарантий
несет Подрядчик.
18.6. Заказчик возвращает Подрядчику оригиналы выданных ему безусловных и
безотзывных банковских гарантий выполнения условий Контракта и обеспечения возврата
аванса, включая оригиналы банковских гарантий, выданных в связи с изменением сроков
выполнения Работ и услуг, объема Работ или Контрактной цены после получения от
Подрядчика банковской гарантии, указанной в п. 18.3. Контракта.
18.7. Заказчик возвращает Подрядчику оригиналы выданных ему безусловных и
безотзывных банковских гарантий выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный
период после завершения гарантийного периода, указанного в ст. 19. Контракта.
СТАТЬЯ 19. Обязанности Подрядчика в Гарантийный период
19.1. Продолжительность гарантийного периода для работ, услуг, выполненных по
настоящему Контракту, составляет 2 (два) года от даты утверждения Акта сдачи-приемки
Работ, услуг (Приложение 8). Если в соответствии с настоящим Контрактом результаты
Работ, услуг Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение срока исковой давности
начинается со дня приемки работ.
19.2. Гарантии качества результата выполнения Работ, услуг, предусмотренные
настоящим Контрактом, распространяется на все составляющие результатов работ, услуг,
выполненных в рамках Контракта.
19.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение действующего законодательства
и выявленные ошибки, если не докажет, что они произошли вследствие изменения
законодательства.
19.4. Качество выполненных Подрядчиком Работ, услуг должно соответствовать
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требования
настоящего Контракта.
19.5. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному
требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет
выполнить все работы по исправлению недоделок, упущений, ошибок, являющихся
следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае
необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ, услуг.
19.6. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Контракту Заказчику предоставлены требования исполнительных органов
государственной власти и местного самоуправления, собственников, землепользователей,
землевладельцев земельных участков о нарушении действующего законодательства, а
также необходимости устранения ошибки, то Гарантийный период продлевается на срок,
равный сроку устранения указанных недостатков.
19.7. Срок гарантии в отношении устраненных нарушений начинает отсчитываться
вновь с даты исправления таких нарушений.
19.8. При обнаружении ошибок в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию
для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об
обнаружении ошибок или требований законодательства с указанием сроков прибытия
Представителей Подрядчика и подписания Акта о выявленных нарушениях, где
фиксируется характер нарушения, дата его обнаружения и предполагаемая дата его
устранения. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их
отказа от подписания Акта о выявленных нарушениях, действительным считается Акт,
подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
19.9. После устранения Подрядчиком нарушений, отмеченных в Акте о выявленных
нарушениях, составляется Акт устранения нарушений.
19.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных нарушениях,
не устранит указанные в Акте нарушения, Заказчик вправе применить к Подрядчику
штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантиям Подрядчика
Заказчик вправе устранить нарушения собственными силами или силами привлеченных
лиц за счет гарантийной суммы, оговоренной в банковской гарантии, указанной в п. 18.3.
настоящего Контракта. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты
предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению
нарушений на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
СТАТЬЯ 20. Ответственность Сторон и санкции
20.1. Ответственность Подрядчика:
20.1.1. В случае если Подрядчик допустил срыв согласованного Заказчиком
Помесячного графика производства работ (Приложение 5), Подрядчик обязан уплатить
Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от
Контрактной стоимости работы/этапа, по которой допущен срыв Графика производства
работ за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Две целых пять десятых процента) от
Контрактной стоимости работы/этапа, по которой допущен срыв Графика производства
работ.
Если вследствие допущенного отставания Подрядчик допустит отставание в
последующем (их) месяце (ах), неустойка в размере, указанном выше, должна быть
уплачена по каждому месяцу отдельно.
При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения при
выполнении работ, услуг в текущем месяце, является Акт, составленный Заказчиком.
20.1.2.
В случае, если Подрядчик не предоставил Представителю Заказчика в
соответствии с пунктом 7.5. Контракта Помесячный график выполнения работ, услуг
(Приложение 5) на следующий месяц и/или еженедельно представляемые отчеты о ходе
выполнения Работ, услуг в соответствии с пунктом 7.6.1 по формам, согласованным в
Заказчиком, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых
пять сотых процента) от стоимости Контракта за каждый день просрочки, но не более 2,5%
(Две целых пять десятых процента) от Контрактной цены.
20.1.3. В случае привлечения для выполнения Работ, услуг субподрядчиков, не
согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 11.1. настоящего
Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2,5% (Две целых пять
десятых процента) от Контрактной цены.
20.1.4. В случае задержки Подрядчиком срока завершения Работ, услуг в
соответствии с Графиком выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику
неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от Контрактной цены за
каждый день просрочки, но не более 2,5% (Две целых пять десятых процента) от
Контрактной цены.
20.1.5.
За задержку более чем на 3 (Три) календарных дня сроков устранения,
указанных в предписаниях Представителя Заказчика недоделок/упущений в выполненных
Подрядчиком Работах, услугах, выявленных в течение Срока действия Контракта или
Гарантийного периода, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05%
(Ноль целых пять сотых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки, но не
более 2,5% (Две целых пять десятых процента) от Контрактной цены. При этом неустойка
рассчитывается начиная с даты окончания согласованного Сторонами срока для
устранения недоделок/упущений до даты их фактического устранения.
20.1.6.
В случае, если Заказчик откажется от исполнения Контракта в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 24.1., Подрядчик
обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 5% (Пять) процентов от Контрактной цены.
В случае уплаты Подрядчиком иных видов неустойки размер неустойки по
данному пункту должен быть уменьшен на сумму взысканных Заказчиком неустоек.
20.1.7.
Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ
ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в Исходных данных, Техническом задании (Приложение 1).
20.1.8.
В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком
своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом,
Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в
полном объеме.
20.1.9. В случае задержки предоставления Подрядчиком оформленных банковских
гарантий выполнения условий Контракта более чем на 10 (Десять) рабочих дней от дат,
установленных в ст. 18 Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05%
(Ноль целых пять сотых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки, но не
более 2,5% (Две целых пять десятых процента) от Контрактной цены.
20.1.10. В случае непредоставления или не своевременного предоставления
Заказчику в соответствии с пунктом 15.1 Акта сдачи-приемки работ, услуг в комплекте с
оформленной в установленном порядке документацией Подрядчик обязан уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости
месячного задания за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Две целых пять десятых
процента) от Контрактной цены.
20.1.11. В случае отказа в государственной регистрации перехода права
собственности, договора (аренды, субаренды, безвозмездного пользования, сервитута и
др.), документы, на регистрацию которых были сданы Подрядчиком, по причинам, за
которые Заказчик не несет ответственность, Заказчик имеет право потребовать от
Подрядчика выплаты штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из
расчета 10% от Контрактной цены за каждый факт отказа в государственной регистрации.
20.1.12. В случае приостановления государственной регистрации перехода права
собственности, договора (аренды, безвозмездного пользования, сервитута и др.),
документы на регистрацию которых были сданы Подрядчиком, по причинам, за которые
Заказчик не несет ответственность, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика
выплаты пени, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,01% от
Контрактной цены за каждый день приостановления государственной регистрации до
момента возобновления государственной регистрации либо до вынесения решения об
отказе в государственной регистрации.
20.1.13. В случае нарушения срока возврата аванса установленного в п. 4.5
Контракта Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить ему пеню в размере
0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы невозвращенного в срок аванса за
каждый день просрочки.
20.1.14. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления надлежаще
оформленных счетов-фактур, указанных в ст. 4 настоящего Контракта, Заказчик вправе
предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ,
оказания услуг, передачи имущественных прав за каждый день просрочки.
20.2. Ответственность Заказчика:
20.2.1. В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.4
Контракта, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии
выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, обязан по требованию
Подрядчика уплатить ему пеню в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от
суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 2,5%
(Две целых пять десятых процента) от части Контрактной цены, соответствующей сумме
задержанного/просроченного платежа.
20.3. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом,
оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств.
Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить
эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим
исполнением обязательств убытки.
20.4. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение
условий Контракта, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Контракту,
производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об
их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является
документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней
и/или иных санкций за нарушение условий контрактных обязательств.
Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от
исполнения принятых по Контракту обязательств.
20.5.
В остальном, что не предусмотрено Контрактом,
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим
законодательством.
СТАТЬЯ 21. Условия конфиденциальности
21.1.
Условия Контракта являются конфиденциальными и
Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия,
так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за
исключением разглашения его условий по обоснованным и законным
требованиям лиц, указанных в пункте 21.3 настоящего Контракта.
21.2.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон,
то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг
от друга в процессе исполнения Контракта сведения, за исключением тех,
которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или
распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали
или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика
использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации
Контракта.
21.3.
Не считается разглашением условий
Контракта
сообщение части его условий Субподрядным организациям, государственным
органам власти, органам местного самоуправления, а также иным органам и
организациям, в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 22. Форс-мажорные обстоятельства
22.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное
или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное
неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств
(обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар,
наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия,
массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны
производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления
форс-мажорных обстоятельств.
22.2.
Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных
обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую
Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через
3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное
уведомление
о
наступлении
форс-мажорных
обстоятельств
лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено ТорговоПромышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или
иным компетентным органом власти.
22.3.
Срок
действия
Контракта
автоматически
продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.
22.4.
Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут
длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью
принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту
либо о расторжении Контракта.
СТАТЬЯ 23. Урегулирование споров. Арбитраж
23.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из
Контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением
претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них
направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их
поступления.
23.2. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных
требований Заказчика в рамках настоящего Контракта, либо не предоставления
Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную
претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты
за выполняемые работы.
23.3. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с
применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по
месту нахождения Заказчика.
СТАТЬЯ 24. Расторжение Контракта
24.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке,
уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
24.1.1. Когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения Работ, услуг,
установленных Графиком выполнения работ (Приложение 4);
24.1.2. Когда Подрядчик:
 допускает задержку начала выполнения Работ, услуг более чем на 15 (Пятнадцать)
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
 допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком
отступлений от условий Контракта, ухудшающих результаты Работ, услуг (брак в работе,
некачественные документы/материалы Подрядчика); и/или
 допускает два и более случая нарушения сроков выполнения Работ, услуг
установленных Помесячным графиком выполнения Работ (Приложение 5); и/или
 допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком
недостатков в Работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного
Контрактом использования; и/или
 лишается согласно действующему законодательству права на выполнение Работ и
услуг; и/или
 не предоставляет в согласованный срок банковские гарантии, оговоренные в
Статье 18 Контракта; и/или
24.1.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
24.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
24.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, оговоренным в пункте 24.1., вручается Подрядчику за 20 (Двадцать)
календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Контракта. К
уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства,
являющиеся основанием для отказа от исполнения контракта (акты о срыве сроков,
некачественном выполнении работ, услуг и т.д., подписанные представителем Заказчика).
В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Контракта,
обязан прекратить выполнение Работ и услуг, передать Заказчику выполненные на момент
расторжения Контракта результаты Работ и услуг, Исходные данные, Техническое задание
(Приложение 1) и оформленную документацию, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику
часть Контрактной цены, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к
Контракту.
24.4. Оплата Работ, услуг, выполненных Подрядчиком после вручения ему
уведомления согласно п. 24.3. Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 24.1., а
также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
24.5. В случае если до Даты одностороннего расторжения Контракта Подрядчик не
передал Заказчику результаты Работ, услуг, Исходные данные, Техническое задание
(Приложение 1) и оформленную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять
и определить стоимость выполненных Работ и услуг.
24.6. Заказчик, отказавшийся от исполнения Контракта по основаниям, указанным в
пункте 24.1., вправе с Даты одностороннего расторжения Контракта привлечь для
завершения Работ по Контракту нового Подрядчика.
24.7. Если указанные в п. 7.19 настоящего Контракта информация и документы не
были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Контракта без возмещения Подрядчику убытков, заявив
о таком отказе за 5 календарных дней, по истечении которых Контракт считается
расторгнутым. При этом, все исполненное по Контракту, а если это невозможно - стоимость
исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Контрактом встречное
предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Контракта.
СТАТЬЯ 25. Особые условия
25.1. Все изменения и Дополнения к Контракту считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
25.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой
новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно
подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Контракту.
25.3. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную,
историческую, и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в
соответствии с действующим законодательством.
25.4. Если при выполнении Работ, услуг обнаруживаются препятствия к надлежащему
исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные
меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный
ущерб другой Стороне.
25.5. Заказчик имеет право переуступить все свои права и обязанности по
настоящему Контракту без получения согласия Подрядчика, который должен быть
уведомлен о факте такой переуступки в течение 10 (рабочих) дней.
25.6. Условия, изложенные в пунктах 7.19;7.20;7.21;24.7, являются существенными.
СТАТЬЯ 26. Приложения к Контракту
26.1. Все Приложения Контракта являются его неотъемлемыми частями.
26.2. Контракт и его Приложения являются взаимодополняющими.
26.3. Перечень Приложений к Контракту:
Приложение 1.
Техническое задание;
Приложение
Перечень банков гарантов, гарантии которых
приниматься организациями системы «Транснефть»;
1А.
должны
Приложение 2.
Протокол согласования контрактной цены;
Приложение 3.
График финансирования;
Приложение 4.
График выполнения работ, услуг;
Приложение 5.
Помесячный график выполнения работ, услуг (Примерная
форма);
Приложение 6.
График выдачи Исходных данных;
Приложение 7.
Список субподрядчиков;
Приложение 8.
Акт сдачи-приемки работ, услуг (Примерная форма);
Приложение 9.
Гарантия в обеспечение возврата аванса;
Приложение 10. Гарантия исполнения условий Контракта;
Приложение 11. Гарантия выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный
период.
Приложение 12. Форма предоставления сведений о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных
собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а
также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента
СТАТЬЯ 27. Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта
27.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
27.2. Контракт утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по
Контракту.
Статья I.
27.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья II.
Статья III.
СТАТЬЯ 28. Реквизиты Сторон
«ЗАКАЗЧИК»
Наименование организации: _____________________
Юридический адрес: ___________________________
Почтовый адрес: ___________________________
Тел: _______________
Факс: ________________
Электронная почта: ________________
Банковские реквизиты:
Р/с ____________________ в _____________________
К/с ____________________ в ____________________
БИК ___________,
ИНН ___________,
КПП _____________
ОГРН ______________
«ПОДРЯДЧИК»
Наименование организации: _____________________
Юридический адрес: ___________________________
Почтовый адрес: ___________________________
Тел: _______________
Факс: ________________
Электронная почта: ________________
Банковские реквизиты:
Р/с ____________________ в _____________________
К/с ____________________ в ____________________
БИК ___________,
ИНН ___________,
КПП _____________
ОГРН ______________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика:__________________________/_______________/.
От Подрядчика:__________________________/_______________/.
Инструкция для Участника закупки по подготовке заявки на участие в закупке
(конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок) на выполнение
работ, оказание услуг ООО «Востокнефтепровод»
1. Общие положения
1.1 Предмет закупки
1.1.1 Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение полного комплекса
работ и услуг, включая поставку материалов и оборудования согласно разделительной ведомости
поставки между Заказчиком и Подрядчиком, включая испытания, сдачу объектов в эксплуатацию и
исполнение обязательств в гарантийный период, по объектам лота.
Подробное описание предмета закупки, характеристика района выполнения работ (оказания услуг),
объемы работ, услуг, спецификации материалов и оборудования приведены в Технической части
документации о закупке.
1.2 Условия финансирования
1.2.1 Финансирование работ (услуг) осуществляет Заказчик.
2. Условия и порядок проведения конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок)
2.1. Подготовка проведения конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок).
2.1.1. Организатор закупки вправе до вскрытия заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), провести конференции с Участниками закупки, на которых доводятся
разъяснения условий проведения конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок),
требований документации о закупке. К участию в конференции приглашаются все Участники закупки,
получившие к этому моменту документацию о закупке.
2.2. Дата, время и место представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок)
2.2.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), подписанная
уполномоченным лицом Участника закупки, должна быть представлена до истечения срока,
указанного в извещении о закупке.
Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), в
запечатанном виде должна быть представлена посыльным с сопроводительным письмом и доверенностью на
право представления заявки. В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех
документов заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
Коммерческая часть заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
предоставляется в запечатанном конверте. Конверт должен быть опечатан печатью организации.
2.2.2. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), полученная
после установленного срока их предоставления, возвращается Участникам закупки (в
нераспечатанном виде). В случае отправки предложения по почте Участник закупки принимает на
себя ответственность за представление заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) в срок, указанный в подпункте 2.2.1.
2.3. Продление срока представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок).
2.3.1. Продление срока представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) может быть осуществлено по усмотрению Заказчика. Участник закупки,
представивший и зарегистрировавший свою заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) к моменту извещения о продлении срока представления заявок, имеет право до
истечения нового срока вносить изменения в свою заявку на участие в конкурсе (аукционе).
2.4 Плата за предоставление документации о закупке
2.4.1 Заказчик устанавливает плату за предоставление документации о закупке. Размер платы за
предоставление документации о закупке предусматривается в извещении о проведении закупки, либо в
приглашении.
2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе)
2.5.1.Участник закупки может представить в качестве обеспечения своей заявки на участие в
конкурсе (аукционе) документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
(аукционе)). Денежная сумма подлежит перечислению организатору закупки не позднее срока представления
заявки. В графе «назначение платежа» платежном поручении указывается: «Для обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе) по лоту № (наименование лота).
2.5.2 В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
(аукционе), Организатор закупки предоставляет участнику конкурса (аукциона) форму «Подтверждение
согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в конкурсе» (форма 2.1). Каждый Участник закупки,
подающий заявку на участие в конкурсе (аукционе), подписывает и заверяет печатью форму «Подтверждение
согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе)».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе) применяется для обеспечения исполнения
обязанности Участника закупки по заключению договора, по предоставлению откорректированного по
результатам второго этапа конкурса заявки, по предоставлению банковской гарантии исполнения условий
договора, по отзыву своей заявки на участие в закупке.
2.5.3. Размер обеспечения определяется в зависимости от цены заявки на участие в конкурсе
(аукционе) согласно приведенной ниже таблице.
Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе) без учета НДС,
Размер обеспечения, руб.
млн. руб.
Свыше 1,0 до 10,0 включительно
30 000
Свыше 10,0 до 30,0 включительно
150 000
Свыше 30,0
250 000
2.5.4. Сумма обеспечения может быть удержана в следующих случаях:
- Участник закупки отзовет свою заявку на участие в закупке в течение 60 дней с даты,
определенной для вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке;
- Участник закупки, уведомленный о признании его победителем закупки в течение срока действия
заявки на участие в конкурсе, откажется подписать договор, в отношении которого объявлен конкурс
(аукцион);
- Участник закупки не представляет в течение 2 рабочих дней откорректированную по результатам
пошагового понижения стоимости заявку на участие в конкурсе (аукционе);
- Участник закупки не представит банковскую гарантию исполнения условий договора в срок,
предусмотренный договором, в отношении которого объявлена закупка.
2.5.7 Организатор закупки осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в закупке
Участникам закупки, не признанным Победителями закупки по итогам проведения закупки, в течение 10
рабочих дней с даты поступления соответствующего письменного обращения Участника;
2.5.8 Организатор закупки осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в закупке
Победителю закупки не ранее чем через 10 рабочих дней с даты подписания Победителем договора, на
основании соответствующего письменного обращения Победителя
2.6. Представление и прием заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
2.6.1 Участник закупки может представить только одну заявку на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) либо самостоятельно, либо в составе коллективной заявки.
Участник закупки, представивший больше одной заявки, отстраняется от участия в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) по всем заявкам.
2.6.2 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) с
комплектом документов, подготовленным в соответствии с требованиями настоящей инструкции, должна быть
представлена до истечения срока и по адресу, указанному в извещении.
2.6.3 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) должна
быть предоставлена посыльным либо по почте с сопроводительным письмом. В приложении к
сопроводительному письму следует указать перечень всех предоставляемых документов.
В случае предоставлении заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) посыльным необходимо при себе иметь доверенность на право ее предоставления.
2.6.4 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок),
полученные после установленного срока их предоставления, возвращаются Участникам закупки (в
нераспечатанном виде).
В случае отправки Заявки на участие в конкурсе по почте Участник закупки принимает на себя
ответственность за ее предоставление в срок, указанный в Извещении.
2.7. Дата и место вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.7.1 Процедура вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок) состоится во время и по адресу, указанному в
извещении. В случае изменения времени и места проведения процедуры вскрытия конвертов Участники
закупки извещаются (письменно) дополнительно.
2.7.2 На процедуре вскрытия конвертов могут присутствовать не более двух представителей от
каждого из Участников закупки, при условии предъявления доверенности от организации на право
присутствия на процедуре вскрытия.
2.8 Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе или внесения изменений
2.8.1 Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок), вправе изменить или отозвать поданную им заявку на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией
конвертов с заявками на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) (времени,
указанном в извещении о закупке).
2.9 Представление коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
2.9.1 В случае представления коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) от объединений юридических лиц с указанием лидера ответственность по
всем обязательствам и рискам, возникающим в процессе конкурса (аукциона, запроса предложений,
запросакотировок), несет лидер, представляющий заявку на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок).
2.9.2 К коллективной заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) прилагается Соглашение между участниками с распределением видов и объемов работ, услуг по
исполнителям и указанием одного из участников Соглашения в качестве полномочного представителя
(лидера) для заключения и реализации договора.
2.9.3 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) от
объединений юридических лиц, в которых не указаны конкретные исполнители работ, услуг, к рассмотрению
не принимаются.
2.10. Срок действия заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок)
2.10.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) должна
быть действительна в течение 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками, указанной в
извещении о закупке на официальном сайте.
Если срок представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) продлевается, и Участник закупки представляет свою заявку на участие в конкурсе (аукционе,
запросе предложений, запросе котировок) в течение продленного срока, то заявка должна быть
действительна в течение 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок), указанной в извещении о закупке на официальном
сайте об изменении срока предоставления заявки.
2.11. Право собственности на документацию и конфиденциальность
2.11.1 Все представленные заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) и включенные в них документы после их рассмотрения не возвращаются Участникам закупки за
исключением обеспечения, указанного в пункте 2.4
2.11.2 Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того, представляют
они заявку на участие конкурсе или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом.
2.11.3 Заказчик, Организатор закупки и Конкурсная комиссия обязаны соблюдать
конфиденциальность информации, содержащейся в заявке на участие в конкурсе Участника закупки.
2.11.4 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
возвращаются Участнику закупки (в нераспечатанном виде) в случае отзыва заявки Участником закупки до
истечения срока представления заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок).
2.12 Внесение изменений в документацию о закупке
2.12.1. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения
положений такой документации размещаются Заказчиком, Организатором закупки на официальном сайте не
позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления
указанных разъяснений. В случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены
позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15
дней.
2.12 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок)
2.12.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям документации
о закупке и принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок).
2.12.2 С целью обеспечения качественного выполнения работ, оказания услуг устанавливаются
следующие требования к Участникам закупки:
- Участник закупки должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном
порядке;
- в отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он
не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто
конкурсное производство;
- деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги, для выполнения
которых он привлекается;
- обладание Участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если, в связи с исполнением договора, Заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;
- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период:
- отсутствие у Участника закупки просроченной задолженности перед организациями системы
«Транснефть», неисполненных обязательств, срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев,
неисполненных судебных решений;
- в отношении Участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены
уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к
предмету закупки;
- Участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный персонал, способный
оказать услуги, выполнить работы в объеме, предусмотренном документацией о закупке;
- Участник закупки должен иметь в собственности (либо частично в аренде) достаточную для
выполнения работ, услуг технику и оборудование;
- отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется ФАС
России.
2.12.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) Конкурсная комиссия не допускает к дальнейшему участию в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) Участников закупки в случае:
- не предоставления установленных документацией о закупке документов;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) требованиям документации о закупке;
- несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.12.2 настоящей инструкции;
- установления недостоверности сведений, предоставленных Участниками закупки;
- превышение начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в том числе попозиционное;
- непредоставления информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров
(в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.
2.12.4 Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее
просроченную задолженность перед организациями системы «Транснефть», неисполненные обязательства,
срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев, не исполненные судебные решения.
2.12.5 Конкурсная комиссия имеет право потребовать от Участника закупки письменных
разъяснений по представленной заявке, дополнительных сведений и других документов. При отсутствии
ответов от Участника закупки. Конкурсная комиссия имеет право принять решение на основании имеющихся
документов.
Разъяснения, дополнительные сведения и другие документы не должны изменять условия
представленной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
2.12.6 Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Заказчик.
Организатор закупки вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в закупке
производственных возможностей Участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с
оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов конкурса (аукциона, запроса
предложений, запроса котировок).
2.13. Оценка заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
2.13.1 Оценка заявок Участников закупки в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) осуществляются в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в документации о
закупке.
2.14 Право Конкурсной комиссии
2.14.1 Конкурсная комиссия оставляет за собой право выбрать победителем любого Участника
закупки, предложившего лучшие условия выполнения работ, услуг по совокупности критериев, указанных в
документации о закупке.
2.14.2. В случае, если все участники закупки участвующие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) превысили начальную (максимальную) цену договора (цену лота)
Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки и провести повторный конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок).
2.14.3 В случае несоответствия заявок на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) Участников закупки требованиям документации о закупке только в части превышения
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) Организатор закупки вправе принять решение о
допуске Участника закупки к процедуре пошагового понижения стоимости (при проведении конкурса,
аукциона).
2.14.4
При выборе подрядных организаций, исполнителей работ, услуг путем проведения
конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок) предпочтение отдается Участникам закупки,
зарегистрированным на территории Российской Федерации, либо иностранным компаниям, заявившим
наибольший уровень участия российских предприятий в качестве субподрядчиков.
2.15.Действия по итогам конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок)
2.15.1 В течение двух рабочих дней после утверждения результатов конкурса (аукциона, запроса
предложений, запроса котировок), Конкурсная комиссия направляет Победителю закупки письменное
уведомление о признании его Победителем закупки с приглашением к заключению договора на условиях,
содержащихся в документации о закупке и его заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) и направляет уведомления остальным Участникам закупки.
2.15.2 В случае не подписания Победителем закупки договора в срок, установленный в извещении
о закупке, Победителем признается следующий Участник закупки или конкурса (аукциона, запроса
предложений, запроса котировок) признается несостоявшимся.
2.15.3 После проведения 2-го этапа конкурса (аукциона) Победитель закупки обязан не позднее 2х рабочих дней с момента принятия решения по результатам конкурса (аукциона) предоставить в Конкурсную
комиссию откорректированную заявку на участие в конкурсе (аукционе) по результатам пошагового
понижения стоимости.
3. Требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
3.1. Язык и денежные единицы заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
3.1.1 Все документы, имеющие отношение к заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), и вся переписка по конкурсу (аукциону, запросу предложений,
запросу котировок) ведется на русском языке.
3.1.2 Все денежные расчеты должны быть представлены в рублях Российской Федерации или
пересчитаны в рубли РФ по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на
день оформления.
3.2. Требования к оформлению и подписанию заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок)
3.2.1 Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) состоит из
двух частей: Коммерческой и Квалификационно-технической. Каждая часть заявки должна быть представлена
в одном экземпляре: «оригинал».
3.2.2. Документы каждой части заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени Участника закупки (в
случае подписи заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не
первым лицом - представить заверенную копию или оригинал доверенности на право подписи заявки на
участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), пронумерованы, сброшюрованы,
вложены в отдельные конверты (всего два конверта) и сопровождены описью представленных документов с
указанием номеров страниц. При этом конверт с Коммерческой частью заявки на участие в конкурсе должен
быть запечатан и опечатан печатью организации.
Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного
копирования при оформлении документов заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) не допускается.
Все конверты должны быть соответственно подписаны.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (КОНКУРСЕ (АУКЦИОНЕ, ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК)
ООО ВОСТОКНЕФТЕПРОВОД»
/наименование Заказчика/
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ДАТЫ, УКАЗАННОЙ В ИЗВЕЩЕНИИ О ЗАКУПКЕ ПО ЛОТУ
Лот №. «
/№ лота и название, как указано в извещении// Наименование части Заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
Коммерческая или Квалификационно-техническая часть «Оригинал»
Участник закупки:
(полное название организации)
(адрес, телефон, факс, e-mail).
3.2.3 Все внутренние конверты запечатываются во внешний конверт, на котором должна
содержаться следующая надпись:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (КОНКУРСЕ (АУКЦИОНЕ, ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК)
ООО ВОСТОКНЕФТЕПРОВОД»»
/наименование Заказчика/
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ДАТЫ, УКАЗАННОЙ В ИЗВЕЩЕНИИ О ЗАКУПКЕ ПО ЛОТУ
Лот №. «
/№ лота и название, как указано в извещении/
Участник закупки:
(полное название организации)
(адрес, телефон, факс, e-mail).
3.2.4 Заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не
должны содержать никаких противоречащих требованиям документации о закупке положений в отношении
объемов работ, услуг, условий, основных конструктивных решений и технологических требований,
предусмотренного срока выполнения работ, оказания услуг, а также указанной цены заявки.
3.2.5 Таблицы и формы в составе заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок) должны быть заполнены по всем графам.
3.2.6 При подготовке заявки на участие в конкурсе (аукционе) колонтитулы и примечания к
формам Инструкции удаляются. Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена.
В формы, которые Участник закупки не применяет, должна быть внесена запись: "Форма не применяется по
причине".
3.2.7 Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в конкурсе
(аукционе, запросе предложений, запросе котировок), несет Участник закупки.
3.3. Документы, составляющие заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
3.3.1.
Коммерческая часть:
- заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) - по форме 1;
- приложение 1 к форме 1 (в случаях, если Лот состоит из нескольких объектов) - используется при
оформлении заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- подтверждение согласия с условиями договора - по форме 2 используется при оформлении
заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе)
(перечисленных денежных средств на расчетный счет ООО «Востокнефтепровод») – по форме 2а;
- график выполнения работ, услуг - по форме 3 используется при оформлении заявки на участие в
конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок);
- расчет цены заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) по форме 4;
3.3.2.
Квалификационно-техническая часть:
- соглашение между участниками коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок) (в случае подачи коллективной заявки на участие в конкурсе);
- договор (Протокол. Соглашение) о намерениях между Подрядчиком и привлекаемыми
субподрядчиками;
3.3.3 При осуществлении закупки путем проведения запроса предложений (запроса котировок) в
составе документов предоставляются следующая информация и формы:
- общие данные Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения) - по форме 5;
- заверенные Участником закупки копии учредительных документов организации (устав,
свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
решение о назначении руководителя, приказ о вступлении в должность руководителя, приказ о назначении
главного бухгалтера с подписью назначаемого сотрудника, карточка с образцами подписи и печати, договор
об учреждении (при наличии));
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за три
месяца до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений в соответствии с
извещением/приглашением, а также копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных
предпринимателей).
- перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам) на право
осуществления деятельности (форма 6) и Перечень разрешительных документов на право выполнения работ,
являющихся предметом закупки Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения) (форма 6а);
- ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам) на право выполнения работ,
являющихся предметом закупки, сертификаты, свидетельства Участников закупки и субподрядчиков (в случае
их привлечения);
- сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за три
предшествующих ему календарных года - по форме 7;
- копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего года и за три
предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой инспекцией;
- оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав кредиторской
задолженности на конец прошедшего календарного года или иная расшифровка кредиторской задолженности
по видам задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода и на конец прошедшего
календарного года.
- - справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у Участника закупки просроченной
задолженности по налогам и сборам по состоянию на последнюю отчетную дату;
- документы, подтверждающие, что у Участника закупки отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер который превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период (письменное подтверждение Участника закупки);
- опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объему работ, услуг за последние три
года по форме 8, с обязательным приложением отзывов Заказчиков;
- сведения о персонале, имеющимся в организации в т.ч. предполагаемом для выполнения работ,
услуг по предмету закупки – по форме 9;
- перечень, машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации, в т.ч.
предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки – по форме 10;
- список субподрядчиков (в случае их привлечения) - по форме 11;
- договор (Протокол, Соглашение) о намерениях между Подрядчиком и привлекаемыми
субподрядчиками;
- ведомость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (на бумажном носителе, а
также на электронном носителе (в формате разработки)) – по форме 12;
- сведения о материально-техническом обеспечении служб контроля качества выполняемых
работ, включая лаборатории – по форме 13;
- сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах ОАО «АК «Транснефть»
и организаций системы «Транснефть» - по форме 14;
- перечень документов по охране труда и охране окружающей среды – по форме 15;
- документы, подтверждающие, что в отношении Участника закупки не проводится процедура
банкротства (справка из Арбитражного суда), Участник закупки не находится в процессе ликвидации (выписка
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в отношении Участника закупки не назначено административное приостановление
деятельности (справка из федеральной службы судебных приставов) или письменное подтверждение
Участника закупки по всем рассматриваемым случаям, дата выдачи которого не превышает 30 суток с даты
приема заявки на участие в запросе предложений;
- документы, подтверждающие, что у Участника закупки отсутствует задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период (письменное подтверждение Участника закупки);
- сведения
в отношении
всей
цепочки
собственников,
включая бенефициаров
(в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы
контрагента - по форме 16;
- документы, подтверждающие информацию в отношении всей цепочки собственников
Участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о
лицах, входящих в исполнительные органы контрагента: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и иные документы;
- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных – по форме 17.
3.4. Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
3.4.1 Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
должна включать все затраты Участника закупки, связанные с обязательствами по выполнению всех видов
работ и услуг по предмету конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), а также уплату всех
налогов, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе НДС.
3.4.2 Цена заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
определяется в ценах, планируемых на период действия договора в соответствии с условиями закупки и
указывается с точностью до копеек. Расчет цены выполняется по форме 4.
3.4.3 Стоимость работ, услуг рассчитывается отдельно по каждому объекту, входящему в состав
Лота, с учетом всех подготовительных и других работ. В итоговую стоимость работ, услуг по каждому объекту
должны войти, с учетом предмета лота, затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и
затраты, а также все налоги и пошлины.
3.4.4 Перечень и объемы работ, услуг, основные и прочие затраты в обязательном порядке
принимаются Участником закупки в соответствии с выданным в составе документации о закупке Графиком
выполнения работ (форма 3), услуг Заказчика и уточняются с учетом опыта выполнения аналогичных работ,
услуг.
3.4.5 При расчете цены необходимо предусматривать следующее:
-использование местных строительных материалов по ценам, действующим на текущий момент
времени и представленным потенциальными поставщиками, с выделением транспортных и заготовительноскладских расходов;
-принятый уровень ставки работников (руб./час) с учетом дополнительных выплат. Полная ставка
возмещения оплаты труда должна включать в себя также отчисления на социальное страхование;
-при определении стоимости одного машино-часа должны быть учтены действующие нормы
амортизации при эксплуатации технических средств, расход горюче-смазочных материалов, затраты на
текущий ремонт и замену или восстановление быстроизнашивающихся частей и т. д;
- другие сведения, приведенные в примечаниях к форме 4.
3.5. Разъяснения по заполнению заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений,
запросе котировок)
3.5.1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) - по
форме 1
Заявка подается от имени организации, приславшей уведомление о намерении участвовать в
заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) - по форме 1. В форме
указывается полное наименование организации, юридический адрес, номер и наименование лота (в полном
соответствии с извещением о закупке на официальном сайте).
3.5.2.Подтверждение согласия с условиями договора (форма 2) Участник закупки должен
подтвердить согласие с Общими условиями договора.
3.5.3 Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе)
(Форма 2.1)
3.5.4 График выполнения работ, услуг (форма 3)
Наименования работ, услуг, единицы измерения и физические объемы заполняются в строгом
соответствии с выданным в составе заявки на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) графиком выполнения работ, услуг, утвержденным Заказчиком. Указывается продолжительность
выполнения всех видов работ, услуг, включая поставку материалов и оборудования.
3.5.5 Расчет цены заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе
котировок) (форма 4) Порядок определения цены приведен в разделе 3.4.
3.5.6 Анкета участника (субагента) (форма 5)
Указывается полное наименование организации, ее почтовый и местонахождения фактический
адреса, e-mail, Web-сайт, банковские реквизиты, номер документа о регистрации и дата выдачи, размер
уставного капитала, основной вид деятельности, распределение собственности (акций).
Форма 5 заполняется также по каждому субподрядчику, а в случае подачи коллективной заявки - по
каждому участнику коллективной заявки.
3.5.7 Перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам) на право
осуществления деятельности (форма 6) и перечень разрешительных документов на право выполнения работ,
являющихся предметом конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок) Участника закупки и
субподрядчиков (в случае их привлечения) (форма 6а)
Представляются сведения об имеющихся свидетельствах о допуске к работам с указанием их
регистрационных номеров, свидетельств и сертификатов в соответствии с требованиями, предъявляемыми
законом и требованиями к подрядным организациям ОАО «АК «Транснефть», видов деятельности, сроков
действия, разрешенных территорий деятельности.
Форма 6 заполняется также по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику.
Форма 6а - заполняется по каждому объекту, входящему в состав лота. В случае наличия сертификата
соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и/или МС ИСО 9001 прилагается копия.
Приложение к форме 7
Ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам) на право выполнения работ, услуг,
являющихся предметом в конкурса (аукциона, запроса предложений, запроса котировок), свидетельств и
сертификатов в соответствии с требованиями закона и требованиями, предъявляемыми к подрядным
организациям ОАО «АК «Транснефть». Участника закупки, субподрядчиков и участников коллективной заявки.
В случае привлечения субподрядных организаций Участник закупки должен иметь разрешение на
осуществление функций Генерального подрядчика. Субподрядные организации должны иметь свидетельства о
допуске к видам работам, заявленным в Форме 11.
Перечень лицензий (с указанием необходимых видов деятельности), свидетельств, сертификатов,
требующихся для выполнения работ, услуг на объектах, являющихся предметом в конкурса (аукциона,
запроса предложений, запроса котировок)
Все генподрядные и субподрядные организации в системе ОАО «АК «Транснефть», в соответствии с
видом выполняемых СМР или предоставляемых услуг, должны иметь действующие разрешительные
документы из следующего перечня:
1. Свидетельство о допуске саморегулируемой организации (СРО) на виды работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Основание: «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
В обязательном порядке требуется в свидетельстве СРО отметка о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов (не требуется только в том случае, если объект
строительства не относится к объектам магистральных трубопроводов и не находится на их территории).
2. Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Требуется при производстве работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.
Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Лицензия должна иметь Приложение на разрешенные виды деятельности, в котором в обязательном
порядке должны быть отражены виды работ, выполняемые по объекту строительства.
3. Подтверждение наличия лабораторий.
3.1. Свидетельство об аттестации Лаборатории Неразрушающего Контроля (далее - «ЛНК»)
Независимого органа по аттестации Системы экспертизы промышленной безопасности.
Требуется в следующем случае: производство работ по осуществлению неразрушающего контроля.
Свидетельство должно иметь Приложение, в котором в обязательном порядке должно быть отражено:
перечень объектов, на которых разрешено проведение НК;
применяемые виды и методы неразрушающего контроля.
Основание: Постановление Госгортехнадзора РФ «Об утверждении Правил аттестации и основных
требований к лабораториям неразрушающего контроля» от 02.06.2000 № 29 (Зарегистрировано в Минюсте
РФ от 25.07.2000 № 2324).
В соответствии с пунктом 1.7 ОР-25.160.40-КТН-002-09 аттестация ЛНК, допускаемых к работам на
объектах ОАО «АК «Транснефть» проводится НОАЛ ОАО ЦТД «Диаскан».
3.2. Электролаборатория. Свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации
электролаборатории.
Требуется в следующем случае: производство работ по наладке, диагностике, испытании и т.д.
электротехнического оборудования и электросетей.
Основание: Приказ Ростехнадзора от 02.12.2009 N 996 «Об утверждении Положения об Управлении
энергетического надзора».
4. Свидетельства аттестации Национального аттестационного комитета по сварочному производству
(НАКС).
Требуются в следующем случае: производство сварочных работ при изготовлении, монтаже, ремонте
и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.
Основание: Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
В соответствии с РД-03.120.10-КТН-001-11 установлены дополнительные требования к
аттестационным центрам, осуществляющим аттестацию сварочного производства на объектах ОАО «АК
«Транснефть».
4.1.
Свидетельство
Национального
аттестационного
комитета
по
сварочному
производству (НАКС): об аттестации сварочных технологий (РД 03-615-03. постановление
Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 103).
Применяемые на объекте строительства технологии сварки (наплавки) в обязательном порядке
должны соответствовать области распространения свидетельства (группе технических устройств, способам
сварки (наплавки).
4.2. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочномупроизводству (НАКС) об
аттестации сварочного оборудования, применяемого на объекте строительств (РД 03-614-03, постановление
Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 102).
4.3. Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об
аттестации сварочных материалов, применяемых при производстве сварочно-монтажных работ (РД 03-61303, постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 101).
5. Разрешение Ростехнадзора на применение взрывчатых материалов.
Требуется в следующем случае: производство буровзрывных работ с применением взрывчатых
материалов.
Основание: Постановление Госгортехнадзора РФ от 28.04.2003 № 28 «Об утверждении Положения о
порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и
проведение взрывных работ» (РД 13-537-03).
6. Лицензия на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами (утилизация,
складирование, перемещение твердых бытовых и промышленных отходов).
Требуется в следующем случае: производство работ по утилизации, складированию и перемещению
твердых бытовых и промышленных отходов (при демонтаже ЖБР, линейной части МН, и т.п.).
В случае выполнения специальных работ могут потребоваться дополнительные разрешительные
документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Все разрешительные документы должны иметь сроки действия в соответствии со сроками
выполнения работ, услуг по объектам строительства.
Перечень аттестационных центров по аттестации сварочных технологий и сварочного оборудования
Аттестационный
«Транснефть»
учебный
центр
АУЦ
ОАО
АУЦ ОАО «Сибнефтепровод» (г.Тюмень)
АУЦ
ОАО
«Магистральные
Центральной Сибири» (г. Томск)
нефтепроводы
АУЦ
ОАО
«Транссибирские
трубопроводы»
магистральные
АУЦ
ОАО
«Урало-Сибирские
нефтепроводы» (г. Уфа)
магистральные
АУЦ
ОАО
«Северо-западные
нефтепроводы» (г. Казань)
магистральные
АУЦ
ОАО
«Верхневолжские
магистральные
нефтепроводы» (г. Нижний Новгород)
АУЦ
ОАО
«Приволжские
нефтепроводы» (г. Самара)
магистральные
АУЦ ОАО «Магистральные трубопроводы «Дружба» (г.
Брянск)
АУЦ ОАО «Черномортранснефть» г. Новороссийск
АУЦ ОАО «Северные магистральные
нефтепроводы»
АУЦ «Балтнефтепровод»
(г. С.Петербург)
Наименование Аттестационного центра САСа
СУР-11АЦ. Головной аттестационный центр НАКС
Тюменского региона (г. Тюмень)
СУР-ЗАЦ
Сургутский аттестационный центр по сварочному
производству (г. Сургут)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов» ВНИИСТ (г. Москва)
ЗСР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Западно-Сибирского
региона НАКС (г. Томск)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ (г. Москва)
ЗСР=-2АЦ
ЗАО
«Центр
технической
безопасности и
диагностики «»Полисервис»( г. Омск)
ЗСР-1АЦ
ООО «Омский аттестационный центр»
(г. Омск)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ (г. Москва)
БР-ГАЦ
Головной аттестационный центр НАКС республики
Башкортостан (г. Уфа)
ПР-ГАЦ
Головной
аттестационный
центр
КГТУ-КАИ
Приволжского региона НАКС (г. Казань)
МР-7АЦ «Аттестационный
центр «Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ» (г. Москва)
ВВР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Верхнее-Волжского
региона НАКС. (г. Нижний Новгород)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр
«Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ ( г. Москва)
СВР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Средне-Волжского
региона НАКС (г. Тольятти)
МР-ЗАЦ
Аттестационный центр по сварочному производству
Брянской области (г. Брянск)
ЦР ГАЦ
Головной аттестационный центр Центрального
региона НАКС (г. Воронеж)
МР-7АЦ «Аттестационный
центр «Сварка
трубопроводов»» ВНИИСТ (г. Москва)
ЮР-ГАЦ
Головной аттестационный центр Южного региона
НАКС (г. Ростов-на-Дону)
СЗР-ГАЦ
«Региональный Северо-западный Межотраслевой
Аттестационный центр НАКС» (г. С.Петербург)
МР-7АЦ
«Аттестационный
центр «Сварка
трубопроводов» ВНИИСТ (г. Москва)
Перечень аттестационных центром САСа, которым поручается проведение аттестации сварочных
технологий и сварочного оборудования, применяемых на объектах ОСТ:
4. АЦСТ-4 ООО «Научно-производственное предприятие Северо-кавказский учебно-научный центр».
344010. г. Ростов-на-Дону пр. Нагибина, З.стр.А:
5. АЦСТ-5 Аттестационный центр «Сварка-Тех-Сервис», 450071. Россия.Башкортостан, г. Уфа, 71. ул.
Лесотехникума, 92/3;
6. АЦСТ-7 АНО «Региональный Северо-западный межотраслевой аттестационный центр», 195251, г.
С-Петербург, ул. Политехническая,29 Хим. корп., к.50;
7. АЦСТ-9 Головной аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского региона
НАКС», 445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14;
8. АЦСТ-11 Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», 628400, г. Сургут 8-й
промузел;
9. АЦСТ-16 ЗАО «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис». 644105, г. Омск, ул.
Пристанционная, 17;
10. АЦСТ-17 ООО «Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона», 603050, Н.Новгород,
ул. Алексеевская,26;
11. АЦСТ-19 ООО Аттестационный центр «Сплав». 153007, г. Иваново, ул. Фрунзе,31;
12. АЦСТ-24 Аттестационный центр «Центр ДиС-Сварка Приволжского региона», 420088. г. Казань, ул.
2-я Азинская, 7а;
13. АЦСТ -26 Аттестационный центр «Сварка Трубопроводов». 105058. Москва. Окружной пр-д, 19;
14. АЦСТ -27 «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона НАКС». 660014, г.
Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 31;
15. АЦСТ048 «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона НАКС», 634028, г. Томск,
ул. Савиных,7;
16. АЦСТ-57 ООО НПЦ «Сварка и контроль», 243400, Брянская обл., г. Почел, ул. Брянская, 100;
17. АЦСО-1 АНО «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования, технологий и
материалов Приволжского региона», 420087, г. Казань, ул. Родина, 18а;
18. АЦСО-4 ООО «Научно-производственное предприятие Северо-кавказский учебно-научный центр»,
344010. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина,3 стр.А;
19. АЦСО-5 Аттестационный центр «Сватка-Тех-Сервис», 450071. г.Уфа,71, ул. Лесотехникума,92/3;
20. АЦСО-8 «Головной аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского региона
НАКС», 445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14;
21. АЦСО-10 Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», 628400, г. Сургут, 8й промузел, ЗАО «Сургутнефтехиммонтаж»;
22. АЦСО-13 ЗАО «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис»», 644105, г. Омск, ул.
Пристанционная, 17;
23. АЦСО-14 ООО «Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона», 603050 г. Н.
Новгород, ул. Алексеевская,26;
24. АЦСО-16 АНО «Региональный Северо-западный межотраслевой аттестационный центр», 195251 г.
Санкт-Петербург, ул. Политехническая,29 Хим. корп., к.50;
25. АЦСО-17 ООО Аттестационный центр «Сплав», 153007 г. Иваново, ул. Фрцунзе,31;
26. АЦСО-21 Аттестационный центр «Сварка трубопроводов», 105058, г. Москва, Окружной пр-д, 19;
27. АЦСО-22 «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона НАКС», 660014, г.
Красноярск, пр. Красноярский рабочий.31;
28. АЦСО-38 «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона НАКС», 634028 г. Томск,
ул. Савиных,7;
29. АЦСО -47 ООО НПЦ «Сварка и контроль», 243400 Брянская обл., г. Почел, ул. Брянская, 100.
3.5.8 Сведения о финансовом состоянии за последний отчетный период текущего года и за три
предшествующих ему календарных года (форма 7)
Представляются сведения о финансовом состоянии Участника закупки за последний отчетный
период текущего года и за три предшествующих ему календарных года с указанием внеоборотных и
оборотных активов, собственного капитала и краткосрочных обязательств (по статьям баланса), а также
годового объема выполненных работ и объема работ, выполненных собственными силами, в тыс. руб.
Форма 7 заполняется также по каждому Участнику коллективной заявки и субподрядчику,
привлекаемому для выполнения работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на
участие в конкурсе Участника закупки.
Приложение к форме 7
Представляются копии бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
текущего года и за три предшествующих ему календарных года с подтверждением об их получении налоговой
инспекцией.
3.5.9 Опыт выполнения работ, услуг аналогичных по характеру и объекту работ, услуг за последние
три года (форма 8)
Представляются сведения о работах (услугах), выполненных Участником закупки за последние 3
года по работам, аналогичным по характеру и объему работ, услуг предмету конкурса (аукциона, запроса
предложений, запроса котировок), сведения о текущей загрузке. В форме необходимо указать наименование
объекта, параметры объекта, наименование заказчика, период выполнения работ, услуг; объем работ (услуг)
по проекту в тыс. руб. особые условия выполнения работ, услуг.
3.5.10
Сведения о персонале, имеющемся в организации, в т.ч. предполагаемом для
выполнения работ, услуг по предмету закупки (форма 9)
Представляются сведения о численности и квалификации инженерно-технического персонала
Участника закупки, в том числе руководителей и специалистов по направлениям и профессиям, с указанием
общей численности персонала, имеющегося в организации.
Представляются сведения о численности рабочего персонала Участника закупки, предполагаемого
для выполнения работ, услуг по заявленному Лоту с указанием разряда (класса).
Форма 9 заполняется по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику, привлекаемому
для выполнения работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на участие в
конкурсе.
3.5.11
Перечень машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации, в т.ч.
предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки (форма 10)
Представляются сведения об имеющихся в организации основных машинах и механизмах.
Представляются сведения по основным строительным машинам и оборудованию Участника
закупки, предполагаемым для выполнения работ, услуг по заявленному Лоту, с указанием типа, марки, года
выпуска, технических характеристик, состояния, права владения. Если строительные машины и оборудование
арендованы, то прилагается ксерокопия договора на аренду техники.
Форма 10 заполняется по каждой единице технике построчно.
Форма 10 заполняется по каждому участнику коллективной заявки и субподрядчику, привлекаемому
для выполнения работ, если стоимость работ составляет более 30% от общей цены заявки на участие в
конкурсе.
3.5.12
Список субподрядчиков (форма 11)
Представляется перечень привлекаемых субподрядных организаций с указанием видов и стоимости
работ, услуг в % от цены заявки на участие в конкурсе. К перечню в обязательном порядке прилагается
Договор (Протокол, Соглашение) о намерениях, подписанный Подрядчиком и привлекаемым (и)
субподрядчиком (ками). Если привлечение субподрядчиков не предполагается, в форму следует внести
запись: «Субподрядчики не привлекаются».
3.5.13
Ведомость материалов и оборудования, поставляемых подрядчиком (Форма 12).
При подготовке заявки в случае отсутствия материалов и оборудования, поставляемых
Подрядчиком, отсутствия необходимости привлечения лабораторий, должны быть внесены, соответственно,
записи «Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком отсутствуют», «Лаборатории не
привлекаются» (форма 14).
Заполняется пообъектно в соответствии со спецификациями, представленными в Технической части
заявки на участие в в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок). В случае отсутствия в
Технической части документации о закупке ведомости материалов и оборудования, поставляемых
Заказчиком, всю поставку берет на себя Подрядчик.
В случае отсутствия поставки подрядчика, в форму следует внести запись: «Поставка подрядчика
отсутствует».
Заказчик обязуется поставить только те материалы и оборудование, которые предусмотрены в
«Графике материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком» в сроки, указанные в этом «Графике». В
случае если «График поставки материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком» не предусматривает
поставки материалов и оборудования Заказчиком, то необходимые материалы и оборудование
приобретаются и поставляются на объект Подрядчиком.
3.5.14
Сведения о материально- техническом обеспечении служб контроля качества
выполняемых работ, включая лаборатории (форма 13)
Предоставляются:
- перечень применяемых лабораторий, оборудования и приборных комплексов, их технические
характеристики и количество;
- информация по составу и квалификации персонала лаборатории неразрушающего контроля;
- ксерокопии документов по аккредитации или аттестации лабораторий и персонала.
Форма 13 заполняется по каждому субподрядчику, в случае привлечения его служб для контроля
качества выполняемых работ.
3.5.15
Сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах
организаций системы «Транснефть» и инвестиционных проектах ОАО «АК «Транснефть» (форма 14).
Представляется перечень претензий (в случае наличия таковых). Если претензии отсутствуют, в
форму следует внести запись: "Претензии не выставлялись".
3.5.16
Перечень документов по охране труда и охране окружающей среды в соответствии
(Формой 15).
3.5.17
Информация о цепочке собственников претендента (Форма 16).
Предоставляется информация в соответствии с Примечаниями к форме. Документы,
подтверждающие информацию в отношении всей цепочки собственников Участника закупки, включая
бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц), а также о лицах, входящих в
исполнительные органы контрагента: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и иные документы.
3.5.18
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (Форма
17).
Форма 1. Заявка на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
Председателю Конкурсной комиссии
ООО «Востокнефтепровод»/
филиала ООО «Востокнефтепровод»
Изучив документацию о закупке,(полное наименование, юридический адрес Участника закупки)
предлагает выполнить полный комплекс работ, услуг по предмету конкурса (аукциона) по Лоту №
«
»«
»
наименование лота согласно извещению/
/наименование Заказчика
в соответствии с техническим заданием (проектной документацией) за сумму, указанную в форме 4,
являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе
предложений, запросе котировок), с учетом всех налогов пошлин и сборов и в сроки в соответствии с
графиком выполнения работ, услуг (форма 3), являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки на
участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок).
Мы обязуемся в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок) не отзывать свою заявку на
участие в конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок), в течение этого срока заявка
остается в силе и в любой момент может начать реализовываться.
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
Приложение 1 к Форме 1
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование объекта
Сроки окончания работ, услуг
Стоимость объекта, руб.
Итого по лоту без учета НДС
НДС
Итого по лоту (с учетом НДС):
(дата)
(подпись уполномоченного представителя, печать)
(ФИО и должность подписавшего)
Форма 2. Подтверждение согласия с условиями договора
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также условия
выполнения работ (оказания услуг) по объекту (ам), входящему (им) в состав Лота
№________ «________________», и подготовил свою заявку на участие в закупке в
соответствии с условиями, указанными в документации о закупке, без каких-либо оговорок.
Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в документацию
о закупке и в случае признания Победителем закупки обязуется заключить договор на
выполнение работ (оказание услуг) по Лоту №________ «______________» в соответствии с
условиями договора, указанными в документации о закупке, и договорной ценой,
указанной в заявке на участие в закупке.
____________________________ ______________________ ______________________
(наименование должности)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
«______» _____________ 20____г.
Форма 2.1. Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе)
(перечисленных денежных средств на расчетный счет ООО «Востокнефтепровод»)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Участник
закупки
ознакомился
и
изучил
документацию
о
закупке
по
лоту
№ ______________ « __________________________________ ».
Участник закупки согласен с тем, что денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе (аукционе), не возвращаются в случае если:
Участник закупки отзовет свою заявку на участие в закупке в течение 60 дней с даты,
-
определенной для вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке;
-
Участник закупки, уведомленный о признании его победителем закупки в течение срока действия
заявки на участие в конкурсе, откажется подписать договор, в отношении которого объявлен конкурс
(аукцион);
-
Участник закупки не представляет в течение 2 рабочих дней откорректированную по результатам
пошагового понижения стоимости заявку на участие в конкурсе (аукционе);
- Участник закупки не представит банковскую гарантию исполнения условий договора в срок,
предусмотренный договором, в отношении которого объявлена закупка.
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность
)
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
ООО «Востокнефтепровод»
СТО-03.100.50-ВСМН-023
Форма 3 График выполнения работ, услуг
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование
работ, услуг
ед. физ.
изм объем
ы
сроки
производства
работ
начало Окончание
20 __ год
январь
февраль март
апрель
май
Заполняется в строгом соответствии с графиком производства работ, услуг, утвержденным Заказчиком
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
июнь
июль
август
сентябрь. октябрь ноябрь
декабрь
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
ООО «Востокнефтепровод»
СТО-03.100.50-ВСМН-023
Форма 4 Расчет цены заявки на участие конкурсе (аукционе, запросе предложений, запросе котировок)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование
работ и затрат
Единица
измерения
Количество
1
Объект:_____
Наименование
работ
в
соответствии
с
графиком
Заказчика
Стоимость
оборудования
поставки
подрядчика
ВСЕГО
ПО
ОБЪЕКТУ ___:
НДС:
ИТОГО по объекту
№ ____
Объект:_____
Наименование
работ
в
соответствии
с
графиком
Заказчика
Стоимость
оборудования
поставки
подрядчика
ВСЕГО
ПО
2
3
Стоимость
материалов
и
конструкций,
поставки
подрядчика),
руб.
4
Трудозатраты
на
строительство,
чел/ч
Оплата
труда
рабочих,
руб.
Время
работы
машин,
маш./ч
Затраты
на
эксплуатацию машин,
руб.
Всего В т.ч. зарплата
механизаторов
Накладные
расходы,
руб.
Сметная
прибыль,
руб.
Стоимость
работ,
всего,
руб.
5
6
7
8
10
11
12
9
ООО «Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50-ВСМН-023
ОБЪЕКТУ ___:
НДС:
ИТОГО по объекту
№ ____
ИТОГО по Лоту,
включая НДС
Все затраты на временные здания и сооружении, прочие работы и затраты, налоги и пошлины учтены в итоговой стоимости работ по лоту и дополнительно
выставляться не будут.
Примечания к Форме 4
1.* Стоимость работ рассчитывается отдельно по каждому объекту, входящему в состав Лота, с учетом всех подготовительных и других работ. Перечень
работ, основных и прочих затрат, заполняется Участником закупки в соответствии с графиком выполнения работ, услуг Заказчика и проектной
документации. В итоговую стоимость работ по каждому объекту должны войти затраты на временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, а
также все налоги и пошлины.
2.Объемы работ принимаются Участником закупки в соответствии с технической частью документации о закупке и графиком выполнения работ, услуг
Заказчика, выданного в составе документации о закупке.
3. Затраты на мобилизацию и демобилизацию включаются в строку "Перебазирование строительно-монтажных организаций" раздела 5 "Прочие работы и
затраты".
4. Графа 4 "Стоимость материалов и оборудования (поставки Подрядчика)" - включает стоимость материалов с учетом транспортных расходов.
5. Графа 6 "Оплата труда" - включает затраты на основную и дополнительную заработную плату рабочих, выполняющих соответствующие работы.
Распределение оплаты труда по видам работ производится путем умножения трудозатрат (чел/час.) на среднюю базовую тарифную ставку.
6. Графы 8 и 9 "Затраты на эксплуатацию машин" включают амортизационные отчисления, затраты на восстановление быстроизнашивающихся частей, на
все виды ремонта, техническое обслуживание, горюче-смазочные материалы и зарплату механизаторов.
7. Графа 10 "Накладные расходы". Накладные расходы исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс графа 9) в соответствии с "Методическими указаниями по
определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-33.2004 (МДС 81-34.2004) по видам работ и с учетом действующих на момент
составления нормативных документов.
8. Графа 11 "Сметная прибыль". Сметная прибыль в строительстве исчисляются от ФОТ (графа 6 плюс графа 9) в соответствии с методическими указаниями
по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 по видам работ и с учетом действующих на момент составления нормативных
документов.
(дата)
(подпись, печать)
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50ВСМН-023
Форма 5. Анкета участника (субподрядчика)
1. Общие сведения о компании-клиенте и руководстве:
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
ИНН
БИК
КПП
ОКОНХ
Адрес местонахождения в
соответствии с учредительными
документами
Фактический адрес
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Филиалы: (наименование,
адрес)
Дочерние и юридически
зависимые предприятия
(наименование, адрес)
Уставный капитал:
Распределение собственности
(акций):
% юридические лица (указать
наименование)
физические лица
госсобственность
Телефоны
Факс
WWW
E-mail
ФИО руководителя (полн.)
ФИО главного бухгалтера
(полн.)
ФИО (полн.)
Должность
Контактное лицо
Телефон
Факс
E-mail
Дата регистрации
ОКПО
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50ВСМН-023
Организационноправовая форма
предприятия
Орган государственной
регистрации
Дата и номер лицензии,
наименование
выдавшего ее органа
Данные о лицах,
имеющих право подписи
Руководитель
Должность__________________________________
ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт____________________________________
Главный бухгалтер
ФИО_______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт____________________________________
Должность_________________________________
ФИО______________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________
Паспорт: серия________ номер_____________
Выдан «_______»________________ _________г.
Кем выдан
паспорт____________________________________
Заместители
2. История компании и производственная деятельность:
Год создания
Общее описание хозяйственной
деятельности компании (виды деятельности)
Наличие лицензий (наименование, №, срок
действия)
Постоянный штат (кол-во чел.)/
в т.ч. администрация
3. Сведения о финансовом состоянии и имуществе компании:
1.1.1.1
Чистые активы, тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности за
предшествующий год
Обеспеченность собственными средствами
в предшествующем году, тыс. руб.
П р и м е ч а н и е - Участник гарантирует достоверность представленных данных.
Организатор конкурса (аукциона) имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.
«____»______________201_г.
_____________________
(подпись, печать)
_____________________
(ФИО, должность)
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50ВСМН-023
Форма 6. Перечень разрешительной документации (свидетельств о допуске к работам) на право
осуществления деятельности
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Регистрационный
номер лицензии
1
Орган,
выдавший
лицензию
2
Вид деятельности
3
Сведения о наличии сертификата ГОСТ Р ИСО Номер,
9001 и/или МС ИСО 9001
выдачи
(дата)
Срок действия
4
дата
Разрешенные
территории
деятельности
5
Сертификация в стадии
оформления
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечания.
1
2
Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в конкурсе и субподрядчику,
привлекаемому для выполнения работ, услуг
К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам), свидетельств и
сертификатов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подрядным организациям ОАО «АК
«Транснефть» Участника закупки, субподрядчиков и участников коллективной заявки.
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50ВСМН-023
Форма 6а. Перечень разрешительных документов на право выполнения работ, являющихся предметом
конкурса (аукциона) Участника закупки и субподрядчиков (в случае их привлечения)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Вид работ по
проекту
1
Необходимость
лицензий
(свидетельств о
допуске к
работам),
разрешений
сертификатов, и
другой разрешительной
документации по
виду работ (+/-)
2
Наличие лицензий
(свидетельств о
допуске к работам),
разрешений
Срок действия
сертификатов, и
другой
разрешительной
документации по виду
работ, (+/-)
Разрешенные
территории
деятельности
3
5
4
Примечания.
1 Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в конкурсе и субподрядчику,
привлекаемому для выполнения работ по каждому объекту, входящему в состав лота.
2 К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий (свидетельств о допуске к работам), свидетельств и
сертификатов и других разрешительных документов, необходимых для выполнения работ по данному объекту.
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50ВСМН-023
Форма 7. Сведения о финансовом состоянии за последние три года и последний отчетный период текущего
года
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
№
строк
баланса
Показатель
Наименование показателей
1
2
20__ г.
20__ г.
20__ г.
3
4
5
Отчетный период
текущего года
6
Годовой объем выполненных
работ (оказанных услуг)
190
290
490
590
690
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
(610 + 620 Краткосрочные обязательства
+ 660)
(заемные средства +
кредиторская задолженность +
прочие краткосрочные пассивы)
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. К форме должны быть приложены ксерокопии бухгалтерского баланса (форма №1
по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) за 20__,20__,20__
год, подтвержденные налоговой инспекцией.
2. Если в организации ведется учет по упрощенной системе налогообложения, то
прилагаются налоговые декларации за 200_,200_,200_ год, подтвержденные
налоговой инспекцией.
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50ВСМН-023
Форма 8. Опыт работы за последние 3 года
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование выполненных работ
(оказанных услуг), реализованных
проектов по тематике,
соответствующей предмету конкурса
(аукциона)
Заказчик
(наименование
организации)
1
2
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Период
выполнения работ
(оказания услуг),
Объем выполненных
реализации
работ (оказанных услуг),
проектов,
тыс. руб.
осуществления
поставок
3
4
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50ВСМН-023
Форма 9. Сведения об имеющемся персонале, в т.ч. предполагаемом для выполнения работ (оказания услуг)
по предмету конкурса (аукциона)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Общая
численность
персонала,
чел.
Категории персонала
1
2
В т.ч. предполагаемый для выполнения работ
(оказания услуг) по предмету конкурса
(аукциона)
Численность,
чел
Опыт работ в
должности, лет
(мес.)
Разряд
(класс)
3
4
5
Инженерно-технический персонал,
всего
в т.ч.:
Руководители (расписать руководящий
состав)
Начальники отделов и служб
(расписать начальников отделов и
служб)
Специалисты по направлениям
деятельности всего,
В том числе (указать специалистов или
иных сотрудников в целом по отделам
и/или службам):
ИТОГО:
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
В т.ч. занятого на
других объектах в
период
выполнения работ
(оказания услуг)
по предмету
конкурса
(аукциона), чел.
6
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50ВСМН-023
Форма 10. Перечень машин, механизмов и оборудования, имеющихся в организации и в т.ч.
предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Всего, В т.ч. предполагаемые для
Наименование,
Год
Основная
шт. выполнения работ по предмету
тип, марка
№
закупки,
вып техническая
п/п
уска характеристика
1
2
3
4
5
Машины для подготовительных и земляных работ
Состояние
Количество по
предмету закупки, шт.
6
7
В т.ч. занятые на других
объектах в период
выполнения работ по
предмету закупки
8
ИТОГО:
Грузоподъемные машины и механизмы
ИТОГО:
Сварочное оборудование
ИТОГО:
Машины и оборудование для производства очистных, изоляционных и специальных работ
ИТОГО:
Машины и оборудование для производства общестроительных работ
ИТОГО:
Транспортные средства
ИТОГО:
Специальные машины и оборудование для прокладки кабелей связи
ИТОГО:
Специальные машины и оборудование для строительства ВЛ и сооружений ЭХЗ
ИТОГО:
Оборудование и приборы, применяемые для пусконаладочных работ
ИТОГО:
Прочее оборудование
ИТОГО:
Всего единиц техники
__________________ дата ________________ (подпись, печать) _________________________________ (Ф.И.О.,
должность)
Примечание: 1. Заполняется по каждой единице техники построчно.
2. Заполняется по каждому участнику коллективной заявки на участие в конкурсе (аукционе),
субподрядчику, привлекаемому для выполнения работ, услуг, составляющих более 30% от
стоимости работ (услуг)
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50ВСМН-023
Форма 11. Список субподрядчиков (соисполнителей)
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Адрес места
нахождения,
Наименование субподрядной
юридический
№ п.п. организации (организацииадрес
соисполнителя)
субподрядчика
(соисполнителя)
Вид работ,
выполняемых
субподрядчиком
(соисполнителем)
1
4
2
3
Стоимость
Работ, выполняемых
субподрядчиком
(соисполнителем),
в % от цены заявки
на участие в
закупке
5
Примечание:
К форме в обязательном порядке прилагается Договор (Протокол, Соглашение) о намерениях, подписанный
Подрядчиком (исполнителем) и привлекаемым (ми) субподрядчиком (ами) (соисполнителем (ями)).
(дата)
(подпись, печать)
(ФИО. должность)
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50ВСМН-023
Форма 12. Ведомость материалов и оборудования, поставляемых подрядчиком, исполнителем
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Тип, марка,
Наименование материалов и
характеЕд. изм.
оборудования
ристика
1
2
3
Объем
поставляемой
продукции
4
Стоимость
франко-площадка
ед.,
всего, руб.
руб.
5
6
Объект №
Материалы
Оборудование
ИТОГО по Объекту, без
НДС:
Объект №
Материалы
Оборудование
ИТОГО по Объекту. без НДС:
Примечание:
При отсутствии материалов поставки Подрядчика делается пометка: «Материалы и оборудование,
поставляемые Подрядчиком отсутствуют», «Лаборатории не привлекаются»
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Поставщик
7
ООО «Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50-ВСМН-023
УЧАСТНИК ЗАКУПКИ ________________________________________
ФОРМА 13. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЛУЖБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ ЛАБОРАТОРИИ
ЗП №__«_____________________» «_________________________________________»
/НАИМЕНОВАНИЕ ЗП СОГЛАСНО ИЗВЕЩЕНИЮ/
/НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА/
№ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И ЛАБОРАТОРИИ*,
П/П ТИП, МАРКА
ГОД ВЫПУСКА
1
3
2
(ДАТА)
(ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ)
(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ)
Примечание: 1.Форма заполняется по каждой единице оборудования (лаборатории) построчно.
2. Форма заполняется также по каждому субподрядчику, в случае
привлечения его служб для контроля качества выполняемых работ.
3. При наличии сертификата прилагается ксерокопия.
*- указать номер документов по аккредитации или аттестации лаборатории.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4
ВСЕГО, ЕДИНИЦ
5
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
СТО-03.100.50ВСМН-023
Форма 14. Сведения о претензиях в результате выполнения работ, услуг на объектах организаций системы
«Транснефть»
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
Наименование объекта,
№ п/п (ОАО, ООО «ОСТ»)
1
2
(дата)
Год, в котором
выставлена
претензия
3
Краткое
содержание
претензии
4
Удовлетворена/не
удовлетворена
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
5
ООО
«Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
Форма 15. Перечень документов по охране труда и охране окружающей среды
Участник ________________________________________
Лот № _________ «______________________________»
1.
2.
3.
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
СТО-03.100.50ВСМН-023
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
ООО «Востокнефтепровод»
СТО-03.100.50-ВСМН-023
Форма 16 Информация о цепочке собственников претендента
Наименование контрагента
ОАО "АБЦ"
ИНН
777777777
ОГРН
55555555555
КОД ОКВЭД
45.ХХХХХ
Фамилия, имя, отчество руководителя
Петров Петр Петрович
Серия и номер документа, удостоверяющего
1010101010
личность руководителя
N
п/п*
1
2
2.1
2.2
2.2.
1
2.2.
2
2.2.
3
2.2.
4
3
ИНН
ОГРН
1231333
1
1234567
8
1234567
8
1234111
1
1235555
7
1234156
7
3455679
2
5673022
3
1231231
2
123132123
3
123456791
0
123456588
9
234526357
4
635497854
6
352738495
8
654332875
4
332425637
4
147147147
1
Наименование/ФИО
Адрес регистрации
Серия и номер
документа,
удостоверяющего
его личность (для
физического лица)
Иванов Иван Иванович
Москва, ул. Арбат д.1, кв.1.
4545454545
ЗАО "ЭЮЯ"
Захаров Захар Захарович
ОАО "КЛМ"
Тарасов Тарас Тарасович
Васильев Василий Васильевич
Прохоров Прохор Прокопьевич
Кириллов Кирилл Кириллович
Сидоров Сидор Сидорович
Москва, ул. Московская
кв.1.
Москва, ул. Московская
кв.1.
Москва, ул. Московская
кв.2.
Москва, ул. Московская
кв.3.
Москва, ул. Московская
кв.3.
Москва, ул. Московская
кв.4.
Москва, ул. Московская
кв.5.
д.1,
д.1,
д.1,
д.1,
д.1,
Москва, ул. Тверская д.1, кв.1.
Участник
Участник
4504586548
д.1,
д.1,
Руководитель
/ участник/
акционер/
бенефициар
Руководитель
Участник
4504586548
Руководитель
4501258456
Акционер
7700545684
Акционер
4505525252
Акционер
2525252525
Акционер
Информация о
подтверждающих
документах
(Наименование,
реквизиты и т.д.)
Учредительный
договор от 21.11.2008
Учредительный
договор от 21.11.2009
Учредительный
договор от 21.11.2010
Учредительный
договор от 21.11.2011
Устав, приказ №1 от
01.01.2001
Выписка из реестра от
26.12.2011
Выписка из реестра от
26.12.2012
Выписка из реестра от
26.12.2013
Учредительный
договор от 21.11.2008
Примечание:
1, 2, и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)
2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня) и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 2.2.2)
Приведенные в таблице сведения являются условными и указаны в качестве примера.
(дата)
(подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
ООО «Востокнефтепровод»
Порядок взаимодействия структурных подразделений
ООО «Востокнефтепровод» при закупке работ и услуг
Форма 17
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество,
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа,
_______________________________________________________________________________________________________,
наименование органа, выдавшего документ
зарегистрирован (а) по адресу: _____________________________________________________,
действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения прозрачности финансовохозяйственной деятельности компаний с государственным участием, в том числе исключения
случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с занимаемой должностью, и
раскрытия контрагентами компаний с государственным участием информации в отношении всей
цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением
соответствующими документами обеспечения, даю свое согласие:
ООО «Востокнефтепровод» (665734, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул.
Олимпийская, д.14), филиалы ООО «Востокнефтепровод»;
ОАО «АК «Транснефть» (119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.57);
Федеральная налоговая служба (ФНС России) (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д.23);
Федеральной службе по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) (место
нахождения: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр. 1);
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) (107996, Москва, ул.
Щепкина, д.42)
на обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение)
моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- сведения о месте регистрации и проживания;
- ИНН;
- сведения о месте работы;
- должность;
- серия, номер документа, удостоверяющего личность;
а также на их передачу между указанными лицам и последующую обработку указанными
лицами.
Обработка осуществляется как с использованием автоматизированной информационной
системы, так и без использования таковой.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты написания.
Отзыв Согласия может быть произведен путем направления соответствующего письменного
заявления в __________________________________________________________________________;
(наименование, местонахождение)
_______________________/__________________/
(подпись)
«___»__________________ 20___ г.
(Ф.И.О.)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа