close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Извещение о проведении запроса котировок цен
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу
аварийных деревьев по адресам: СПб, Новгородская ул., д.25-27;
Моисеенко ул., д.6; д.16; 12-14; 25/24;
«19» октября 2010г
Уважаемые господа!
1. Заказчик: Администрация муниципального образования Смольнинское, СПб,
Суворовский пр.д.60, тел./факс 274-54-06/274-17-98, e-mail: [email protected] приглашает
Вас принять участие в запросе котировок на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по сносу аварийных деревьев по адресам: СПб, Новгородская ул., д.25-27;
Моисеенко ул., д.6; д.16; 12-14; 25/24;
2. Источник финансирования заказа: бюджет МО Смольнинское на 2010 год.
3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка, поданная заказчику в форме
бумажного документа, должна быть подписана и скреплена соответствующей печатью.
(Приложение №1 к настоящему Извещению).
4. Наименование и объем выполняемых работ. (Приложение №2 к настоящему
Извещению).
5. Место выполнения работ: СПб, Новгородская ул., д.25-27; Моисеенко ул., д.6; д.16; 1214; 25/24;
6. Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта до 15 декабря 2010 года.
7. Начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком согласно сметной
документации: 492 000 руб. (четыреста девяносто две тысячи рублей 00коп.)
8. Структура цены: цена контракта должна быть указана с учетом затрат на уплату налогов,
сборов и других обязательных платежей. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих
обязательств, исполнитель несет за свой счет.
9. Место подачи котировочных заявок: СПб, Суворовский пр., д.60, Администрация МО
Смольнинское (ком.13).
Срок подачи котировочных заявок: в случае Вашего согласия принять участие в
выполнении работ, просим предоставить котировочную заявку (котировку цен), подготовленную в
точном соответствии с приложенной формой (Приложение №1), с 20 октября 2010 г по 29 октября
2010 г в рабочие дни с 10-00 до 16-00 ч., обед с 13-00 до 14-00 ч.
10. Срок и условия оплаты выполнения работ: по мере поступления финансирования, по
представленному исполнителем счету через Казначейство по безналичному расчету из бюджета
МО Смольнинское.
11. Срок подписания победителем муниципального контракта: с 9 ноября 2010г по
11 ноября 2010г
12. Требования к участникам размещения заказа:
- отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков;
Приложение №1 Форма котировочной заявки.
Приложение №2 Техническое задание.
Приложение №3 Проект муниципального контракта.
Глава Администрации МО Смольнинское
____________ В.И. Секушин
Приложение №1
к извещению о проведении запроса котировок
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____» ______________20___г
Кому:________________________________________________________________________
Сведения об участнике размещения заказа:
Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физических лиц):__________________________________________,
Тел./факс с указанием кода города:_______________________________________________
адрес электронной почты (в случае его наличия)______________________________
банковские реквизиты____________________________________________________
ИНН, КПП участника размещения заказа____________________________________
Находятся ли сведения об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных
поставщиков? (ДА/НЕТ)________________________________________
Изучив направленный вами запрос котировки цен (извещение) от «19» октября 2010г., мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по сносу аварийных деревьев по адресам:
СПб, Новгородская ул., д.25-27; Моисеенко ул., д.6; д.16; 12-14; 25/24; в соответствии с
техническим заданием (Приложение №2).
Цена
муниципального
контракта
составляет
______________
руб.
(_______________________ руб.), в том числе НДС 18%___________руб. (___________ руб.)
Цена, указанная в нашей заявке, включает в себя стоимость налогов, сборов и других
обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении муниципального
контракта, а также расходы и доставку материалов.
Мы, ___________________ берем на себя обязательства исполнить условия
(наименование организации)
муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и выполнить
работы в соответствии с утвержденными требованиями согласно техническому заданию.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать муниципальный контракт с Заказчиком на выполнение работ по сносу
аварийных деревьев по адресам: СПб, Новгородская ул., д.25-27; Моисеенко ул., д.6; д.16; 12-14;
25/24;
Мы извещены о возможности включении сведений о _________________________________
(наименование организации-участника размещения заказа)
в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального
контракта.
Руководитель организации
____________________________
(подпись)
______________
(Ф.И.О.)
Приложение №2
к извещению о проведении запроса котировок
Утверждаю
Глава Администрации МО
Смольнинское
______________Секушин В.И.
«____»____________2010г.
Техническое задание
на снос аварийных деревьев по адресам: СПб, Новгородская ул., д.25-27;
Моисеенко ул., д.6; д.16; 12-14; 25/24;
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование работ
Ед. изм.
Объем
Снос аварийных деревьев без корчевки пня при
диаметре ствола от 10-30см.
Снос аварийных деревьев без корчевки пня при
диаметре ствола от 30-50см.
Снос аварийных деревьев без корчевки пня при
диаметре ствола от 50-70см.
Снос аварийных деревьев без корчевки пня при
диаметре ствола от 110-130см.
Снос аварийных деревьев без корчевки пня при
диаметре ствола от 70-90см.
Снос аварийных кустов акации с земли при высоте
5м
Омоложение деревьев Тополь на высоту 5мп.
При диаметре ствола от 50 см.
Омоложение деревьев Тополь на высоту 5мп.
При диаметре ствола до 50 см.
Уборка срезанных ветвей, стволов и мусора с
вывозом на свалку
Шт.
2
Шт.
2
Шт.
20
Шт.
1
Шт.
1
Шт.
8
Шт.
3
Шт.
2
Подрядчик самостоятельно оформляет порубочные билеты.
Срок исполнения до 15.12.2010 год.
На сумму: 492 т. р.
Составление сметной документации на выполнение работ составить базисно-индексном
методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001СПб.) и Государственных
элементных сметных норм. Перед началом работ предоставить сметную документацию на
утверждение заказчику.
При производстве работ необходимо соблюдать требования
действующего законодательства и иных нормативных актов об охране окружающей среды и
выполнять необходимые мероприятия по техники безопасности, а также соблюдению норм
пожарной безопасности, санитарные и экологические требования, предъявляемые к выполняемым
работам .
Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и Заказчика по
окончании работ с оформлением акта. Подрядчик предъявляет Заказчику отчёты о выполненных
работах в виде актов по Форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по
Форме КС-3, счетов-фактур.
Составил:
Л.В. Ситникова
Приложение№3
к извещению о проведении запроса котировок
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ____
г. Санкт-Петербург
"___"____ _____ ___ г.
Администрация муниципального образования Смольнинское, именуемое в дальнейшем " Заказчик", в
лице Секушина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________ (для юридических лиц указывается: полное наименование, организационноправовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя,
отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП); для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и
каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного
законодательства Российской Федерации и ___________, на основании результатов размещения
муниципального заказа путем _________________ (протокол N ____________ от "___"_________ ____ г.)
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - "Контракт") о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1.
Исполнитель
обязуется
по
заданию
Заказчика
выполнить
работы
__________________________________________________________________________
в
объемах,
указанных в Сметной документации (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющееся его
неотъемлемой частью (далее - "Сметная документация"), а Заказчик обязуется принять результат работ и
оплатить их в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Контрактом.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг (работ) по настоящему Контракту составляет _____ (____) рублей __
копеек, в том числе НДС - ____%, ______ (______) рублей ____ (______) копеек (далее - "Цена Контракта").
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.3.
Заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим
Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого
указаны в статье 12 настоящего Контракта, за счет средств бюджета на основании надлежаще
оформленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ по мере поступления
финансовых средств.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента
списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика,
указанного в статье 12 настоящего Контракта.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта до «___»_________2010г
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно
уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в
п. 4.1 Контракта, Исполнитель представляет
Заказчику Акт сдачи-приемки работ, подписанный
Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2
Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по
настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в
настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1
(один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно
результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа
Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков
и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном
Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнитель работ требованиям,
установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов
работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем
выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех)
рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных
работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и
необходимых доработок, устранить полученные от
Заказчика замечания, недостатки, произвести
доработки и передать Заказчику повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ в 2
(двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.6. Повторный акт оформляется в сроки, предусмотренные п.4.3 Контракта.
4.7. Подписанный заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки работ и предъявленный
Исполнителем заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю
выполненных работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим
Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной
документацией и настоящим Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения
работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с
настоящим Контрактом.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ в случае,
указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке
продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости
корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается заказчиком и Исполнителем совместно и
оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках
настоящего Контракта.
5.3.2. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную
документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в
течение гарантийного срока за свой счет.
5.4.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика в случае обнаружения не зависящих от
Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность
результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим
Контрактом срок..
5.4.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего
транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
5.4.6. Обеспечить сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной
площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе
после сдачи объекта в эксплуатацию.
5.4.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством
используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на
объект, предоставлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную
документации.
5.4.8. По требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем
восстановить ее, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был
информирован об этом, либо информирован с опозданием.
5.4.9 Вести работу по настоящему контракту при наличии действующих лицензий и иных
разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами
5.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и
Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями,
указанными в пункте 5.4.2 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет __
(_________________________) месяц___ с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ
______________________________________________.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в
случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные
Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. За несвоевременное начало и окончание работ по вине Исполнителя он выплачивает Заказчику
пени в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательств,
7.4. В случае 7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Исполнитель уплачивает
Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ.
7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать
возмещения убытков в следующих случаях:
7.6.. Исполнитель не приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, или
выполняет работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному пунктом
3.1. становится явно невозможным.
7.6.1. Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки выполняемых работ,
выявленных Заказчиком во время выполнения работ, в течение 10 (пдесять) дней со дня предъявления
такого требования.
7.6.2. Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки результата работ в
срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков (п. 4.5 Контракта).
7.6.3. Результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки.
7.6.4. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
7.6.5. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом,
более чем на __ (_____) рабочих дней.
7.6.6. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
7.7. При расторжении Контракта заказчик обязан:
7.7.1. Принять фактически выполненные Исполнителем на момент расторжения настоящего
Контракта работы надлежащего качества.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных
природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов
(военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли
после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были
не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую
Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего
продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов,
сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта,
либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 2
(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем
согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем
переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в
Арбитражном суде города Санкт- Петербурга и Ленинградской обл.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда
Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами,
10.2. Контракт действует до "___"_________ ___ г.
10.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами
дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12
настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением
оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4 Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение N 1 - Сметная документация;
Статья 12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Администрация муниципального образования
Смольнинское
191124, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д.60
тел.274-54-06, факс 274-17-98
ИНН 7825453050
КПП 784201001
ОКАТО 40298564000
Отделение по Центральному району Управления
Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу
Л/С №03723002700
Р/С №40 204 810 1 000 000 002 25
в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
БИК 044030001
Подрядчик:
Глава Администрации МО Смольнинское
___________________ В.И.Секушин
________________
(подпись)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа