close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП РЧЦ ДФО
__________ /В.Г. Худяков/
«____» _________ 2012 г.
Извещение о запросе котировок № 35
на выполнение работ
для нужд ФГУП РЧЦ ДФО
Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр
Дальневосточного федерального округа» с 31 июля 2012 года проводит запрос котировок на
выполнение работ по установке снегозадержателей на кровле здания, а также изготовлению,
окраске и установке металлического ограждения антенной площадки на кровле здания филиала
ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю, расположенного по адресу: г. Петропавловск —
Камчатский, ул. Колхозная, д. 15.
Юридический адрес: 680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр. Иртышский, 17.
Фактический адрес: 680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр. Иртышский, 17.
Телефоны/факс: (4212) 74-40-00
Адрес электронной почты: [email protected]
Место размещения извещения и документации в сети интернет:
http://www.rfs-rf.ru/dfo/zakupki/index.htm
Контактное лицо: Танаев Иван Васильевич
Контактный телефон: (4212) 74-40-00 (д.207)
Наименование и количество выполняемых работ:
Согласно Технического задания, актов о выявленных дефектах (помещения) и проекта
договора.
Место выполнения работ:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Колхозная, д. 15.
Сроки выполнения работ:
До 30 сентября 2012 года.
Согласно условия проекта договора.
Начальная (максимальная) сумма договора – 70600 (Семьдесят тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек.
В цену включены: затраты на материалы, оборудование и работы, уплата налогов,
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
В цену не включены: снегозадержатель, крепления для снегозадержателя. Данные
материалы будут предоставлены заказчиком.
Место, дата начала и окончания подачи котировочных заявок:
680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр. Иртышский, 17.(каб. 211)
с 9-00 01 августа 2012 г. до 17-00 (время местное) 08 августа 2012 года.
Котировочная заявка подается в письменном виде или электронном виде (на адрес
электронной почты указанный выше), согласно Приложению № 1.
Срок и условия оплаты:
Оплата осуществляется по безналичному расчету, согласно условиям проекта договора.
Срок подписания договора: до 30 дней со дня подписания протокола рассмотрения и
оценки котировочной заявки.
Дополнительные требования:
1. Заказчиком установлено требование об отсутствии участника закупки в реестре
недобросовестных поставщиков.
Котировочная заявка подается участником закупки заказчику в письменной форме или в
виде электронного документа. Котировочная заявка, представленная участником закупки, в
письменной форме должна быть подписана собственноручной подписью исполнительного органа
участника закупки (руководителя организации, индивидуального предпринимателя) и скреплена
оригиналом печати участника закупки (юридических лиц). Или подписана собственноручной
подписью доверенного лица, уполномоченного предоставлять интересы участника закупки, в
связи с чем к котировочной заявке должна прилагаться доверенность на представление
интересов участника закупки.
Заявка в форме электронного документа должна содержать электронно-цифровую
подпись уполномоченного лица участника, заверенную квалифицированной электронной подписью
удостоверяющего центра, внесенной в Единый реестр головного удостоверяющего центра
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере использования
электронной подписи в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона РФ от
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об электронной подписи» (при этом важно, чтобы был подписан сам файл
Заявки, а не электронное письмо).
Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна по содержанию соответствовать
заявке, подаваемой в письменной форме. Электронный документ должен быть представлен в
формате rtf (Rich Text Format) или MS Word Document (doc).
Приложение:
1. Форма котировочной заявки (котировка цен).
2. Проект договора и техническое задание.
3. Акты о выявленных дефектах (помещения).
В комиссию по закупке товаров, работ и услуг ФГУП РЧЦ ДФО
Приложение № 1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
по запросу котировок, размещенному . . 2012 г. на официальном сайте http://www.rfs-rf.ru
«____» _____________2012г.
Изучив в полном объеме направленный Вами запрос котировок, получение которого
настоящим удостоверяется, и, не имея претензий по его содержанию,
________________________________________________________________________________
(полное наименование участника закупки)
________________________________________________________________________________
(ИНН, КПП, юридический и почтовый адрес участника закупки, телефон)
________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты участника размещения)
согласен заключить договор подряда на выполнение работ по установке
снегозадержателей на кровле здания, а также
изготовлению, окраске и установке
металлического ограждения антенной площадки на кровле здания в соответствии с заданием на
выполнение работ , актами о выявленных дефектах (помещения) и предлагает следующие
существенные условия сделки:
1. Общая сумма включает: затраты на материалы, оборудование и работы, уплату
налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. НДС и составляет,
____________________________________________________________________________________
(сумма цифрами)
_________________________________________________________________________руб.___ коп.
(сумма прописью)
в соответствии с таблицей цен, являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.
Таблица цен
№
п/п
Наименование работ
Предлагаемая
общая стоимость
работ
с НДС, руб.
Выполнение работ по установке снегозадержателей на кровле здания, а
также изготовлению, окраске и установке металлического ограждения
антенной площадки на кровле здания в соответствии с заданием на
выполнение работ , актами о выявленных дефектах (помещения)
2. Место выполнения работ:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Колхозная, д. 15.
3. Срок выполнения работ: ____________
4. Срок и условия оплаты:
Оплата осуществляется по безналичному расчету, согласно проекта договора.
5. Свидетельство СРО № ___________________________ (если есть)
Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на
выполнение работ, включенные в стоимость товара, то данные работы будут в любом случае
выполнены в полном объеме в соответствии с Техническими требованиями в пределах
предлагаемой нами стоимости Договора.
Мы извещены о включении сведений о ________________________________________
(наименование организации – Участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения Договора.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
_______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, телефон работника организации – Участника закупки)
В случае если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательства
заключить с ФГУП РЧЦ ДФО договор на условиях, указанных в настоящей котировочной заявке
и извещении о проведении запроса котировок в течение 30 дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок.
_______________________________________________________________________________
(должность руководителя, Ф.И.О. руководителя, подпись руководителя)
М.П.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
«___»_______ 2012 г.
г. Хабаровск
Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр
Дальневосточного федерального округа» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
заместителя генерального директора Игоря Александровича Руднева, действующего на
основании Доверенности от 17.01.2012 № Д-23, и ___________________________________,
именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» победитель ___________________ № __ (протокол от «____»
_____ 2012г. № __), в лице ____________________ действующего на основании
_____________________, договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик в соответствие с заданием Заказчика обязуется
произвести следующие работы:
- установить снегозадержатели на кровле здания филиала ФГУП РЧЦ ДФО по
Камчатскому краю, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Колхозная, д.
15 (далее – Объект). Работы производятся из материала заказчика.
- изготовить, окрасить и установить металлическое ограждение антенной площадки на
кровле здания филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю, расположенного по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Колхозная, д. 15
(далее – Объект). Работы выполняются
иждивением Подрядчика.
Сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить
его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются в объеме согласно
заданию Заказчика (Приложение № 1) и Сметного расчета (приложение № 2), являющимися
неотъемлемой частью данного договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Подрядчик обязуется:
2.1.1. Качественно выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с
утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами и сдать указанные
работы Заказчику.
2.1.2. Обеспечить безопасные условия при производстве работ, соблюдение
противопожарных мероприятий и законодательства по охране труда, охране окружающей среды,
зеленых насаждений и земли.
2.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.
2.1.4. После завершения работ, предоставить Заказчику копии документов,
подтверждающих стоимость строительных материалов.
2.1.5. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с
использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов
интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений,
требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
2.1.6. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования
для целей
выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.7. Обеспечить содержание и уборку в местах проведения работ на объекте Заказчика и
прилегающей к ней территории.
2.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приема передачи выполненных
работ с территории Заказчика свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
2.1.9. Незамедлительно, письменно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе выполнения работы;
- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или
прочности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости
выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после
незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры,
направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию
причиняемого ущерба Объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.
2.1.10. Представить сертификаты соответствия, удостоверяющие качество материалов
используемых при выполнении работ.
2.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании
должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации. Подрядчик
подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными
Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и
стоимости успешного выполнения работ по объекту.
2.3. Подрядчик имеет право:
2.3.1. Привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим
договором и отвечать за действия субподрядчика как за свои собственные.
2.3.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору
по основаниям, указанным в разделе 11.6 настоящего Договора Подрядчик обязуется в течение 60
дней со дня направления уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора вернуть
Заказчику сумму авансового платежа.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Обеспечить беспрепятственный доступ на объект для выполнения работ по договору
с оформлением акта-допуска на период производства работ.
2.4.4. Принять результат и произвести оплату выполненных работ согласно разделам 4 и 6
настоящего договора.
2.4.5. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
2.4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего Договора.
3. Цена Договора
3.1. Цена Договора в соответствии со Сметным расчетом № 1 составляет __________
(_________________) рублей, 00 коп, в том числе НДС 18 % - ______________ (_______________)
рублей _______ коп.
3.2. В цену Договора входят стоимость всех материалов, оборудования, работ.
3.3. Цена договора окончательная и изменению не подлежит. Решения и изменения по
результатам разработки рабочей документации, изменения цен материалов, оборудования и работ
не являются основанием для корректировки цены договора, кроме случаев, когда в Задание по
инициативе Заказчика вносятся дополнительные условия.
В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.4. Окончательный расчет производится за фактические выполненные объемы работ.
4. Оплата работ и взаиморасчеты
4.1. Авансовый платеж в размере 50 % цены Договора выплачивается Заказчиком в
течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания договора, на основании выставленного
Подрядчиком счета на предоплату.
4.2. Окончательный платеж в размере 50 % цены выплачивается Заказчиком в течение 20
(Двадцати) банковских дней, на основании выставленного Подрядчиком счета, с момента
подписания Акта сдачи-приемки работ (форма № КС – 2), Справки стоимости выполненных
работ (Форма № КС-3 ) и представленного счета-фактуры.
4.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем
перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем
Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета
Заказчика.
4.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные
соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не оплачиваются.
4.5. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими органами государственного
контроля (надзора) нарушений и отклонений в работах по настоящему Договору от Задания
Заказчика, норм законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм и правил,
государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и
строительства, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной
безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике
безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не
оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом
Подрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных разделом 8
Договора.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Работы, предусмотренные настоящим договором должны быть выполнены в
следующие сроки:
начало выполнения работ – не позднее «__»_______2012 года
окончание выполнения работ – не позднее «__»________2012 года.
6. Приемка и выполнение работ
6.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании выполнения работ.
6.2. Заказчик, или его представитель, действующий на основании доверенности,
приступает к приемке результата выполненных работ в течение 5 (пяти) дней со дня получения
извещения о готовности Подрядчика к сдаче результата работ.
6.3. Приемка результатов выполненных работ по настоящему Договору подтверждается
подписанием Акта сдачи-приемки работ (Форма № КС-2) и Справки стоимости выполненных
работ (Форма № КС-3).
6.4. В случае, если Заказчиком при приемке результата работ будут обнаружены
недостатки, то они фиксируются в Акте выявленных недостатков, по которому Подрядчик за свой
счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение указанного в Акте
выявленных недостатков срока устранить обнаруженные недостатки.
После устранения недостатков, Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче
результата работ, а Заказчик, или его представитель, действующий на основании доверенности,
приступает к приемке результата выполненных работ в течение 5 (пяти) дней со дня получения
извещения о готовности Подрядчика к сдаче результата работ.
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ привлечь другую организацию, и потребовать от Подрядчика
возмещения понесенных необходимых расходов, на основании представленных Заказчиком
документов.
При этом, на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от
уплаты штрафных санкций в соответствии с ч. 1, 2, п. 8.3. настоящего Договора.
7. Гарантии
7.1 На выполненный результат работ устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет со
дня подписания сторонами Акта сдачи - приемки работ (Форма № КС-2).
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранять за свой счет и
согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя
не позднее 3 (трёх) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок,
в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, гарантийный срок
продлевается на период их устранения.
7.4 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны третьих лиц или неправильной эксплуатации Заказчиком.
8. Ответственность сторон
8.1. Каждая из сторон несет ответственность перед другой стороной и возмещает ущерб,
причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору в
соответствии с существующим законодательством РФ.
8.2. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
- за нарушение сроков расчетов в соответствии с п.п. 4.1 и 4.2 настоящего Договора
- пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки,
- за необоснованную просрочку приемки результатов выполненных Подрядчиком
работ - неустойку в размере 0,1 % от стоимости предъявленных к приемке результатов работ за
каждые 10 дней просрочки.
8.3. Подрядчик при нарушении договорных обязательств, уплачивает Заказчику:
- за окончание работ после установленного срока работ по договору - пени в
размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;
- за несвоевременное освобождение рабочей площадки от принадлежащего ему
имущества - пени в размере 0,1% цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического
исполнения обязательства;
- за задержку в срок, предусмотренный Договором или дополнительным соглашением,
устранения дефектов в работах - пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день
просрочки (уплата неустойки не лишает в данном случае Заказчика права требовать уплаты
Подрядчиком процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).
8.4. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по настоящему Договору - в течение
20 (двадцати) рабочих дней со дня получения письменной претензии.
8.5. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
8.6. Во время проведения работ на объекте Подрядчик своевременно и за свой счёт
уплачивает (возмещает) штрафы, наложенные соответствующими органами государственного
контроля (надзора), а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушения норм
законодательства РФ, технических регламентов, государственных стандартов и иных документов,
включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности,
охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности,
экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика и
привлечённых им субподрядчиков.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего
продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых
сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится
неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения
Договора.
9.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном
настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и
непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого
атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими
опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти,
гражданская война;
г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к
исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не
являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается
соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
9.5. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух)
месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения
настоящего Договора.
10. Разрешение споров между Сторонами
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами
по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет
Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком
условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
10.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном
порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения Подрядчиком.
10.4. В случае не урегулирования претензии Заказчика в части штрафных санкций в
течение 20 (двадцати) дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика, Заказчик вправе
в одностороннем порядке при расчете за выполненные работы на основании Акта сдачи-приемки
работ уменьшить сумму окончательного платежа на сумму штрафных санкций.
10.5. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в
претензионном порядке, такие споры разногласия и требования, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
11. Изменение, прекращение и расторжение Договора
11.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному
согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том
числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ,
согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на
внесение изменений в Договор.
11.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют
указанные в п. 17.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном
виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного
срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик
представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями
Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны
быть выполнены в связи с изменением, срок их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов,
изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется).
Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик
уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо
отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
11.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение
Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к
дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия
изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ,
могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены
дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью
настоящего Договора.
11.5. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих
обязательств по настоящему Договору, и по мнению Подрядчика это может привести к задержке
выполнения работ Договору в целом, то Подрядчик вправе письменно обратиться к Заказчику с
предложением о корректировке сроков выполнения работ с обоснованием целесообразности и
необходимости такой корректировки. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан
рассмотреть поступившее предложение и дать ответ.
В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на
просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока
выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по
Договору или уменьшения их размера.
11.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем
направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа и
уплатив Подрядчику цену за фактически выполненную им работу, в случаях:
- задержки Подрядчиком начала или окончания работ, более чем на 10 (десять)
рабочих дней по причинам, независящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более
чем на 10 (десять) рабочих дней дней;
- аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, других
актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках
законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- не устранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении
и/или предписании Заказчика и -/или соответствующих органов государственного контроля
(надзора), нарушений и отклонений в работах по настоящему Договору от проектной
документации, норм законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм и
правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области
проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области
противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по
технике безопасности, экологической и санитарной безопасности.
11.7. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в п. 11.6 настоящего
Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с
расторжением настоящего Договора.
11.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 (десять) дней до даты
предполагаемого отказа в случаях:
 возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
 остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, независящим от Подрядчика, на
срок, превышающий 30 (тридцать) дней, за исключением случаев консервации Объекта.
11.9. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора по
основаниям, указанным в п.п. 11.6 и 11.8 настоящего Договора, Заказчик не позднее 5 (пяти) дней
с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора вправе создать Комиссию по приемке выполненных (но не принятых Заказчиком) на
дату расторжения договора работ.
Состав комиссии утверждается Заказчиком и Заказчик в присутствии уполномоченных
представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг,
доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных
расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. Акт приемки выполненных работ по
итогам работы Комиссии подписывается уполномоченными представителями сторон в течение 3
(трех) рабочих дней с даты проведения приемки выполненных работ. Гарантийный срок на
выполненные и принятые по результатам работы Комиссии Заказчиком работы действует в
течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.
При расторжении договора по основаниям, указанным в п.п. 11.6 и 11.8 настоящего
Договора обязательства сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных
обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ.
11.10. По истечении гарантийного срока на выполненные работы, услуги, оборудование,
материалы, по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать
двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом
протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг
друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору.
12. Конфиденциальность
12.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам предоставляемую друг другу
юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением
настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее
поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является
служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна
раскрываться.
12.2. Стороны обязуются:
- обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к
информации третьих лиц;
- не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так
и частично.
12.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков)
при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом
Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц, как за свои собственные.
12.4. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с
условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой
Стороны.
12.5. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении
конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия
настоящего Договора.
13. Целостность Договора
13.1. Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение
между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю
переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету,
имевшие место до дня подписания настоящего Договора.
14. Особые условия. Заключительные положения
14.1. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия одной из Сторон
переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.
14.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14.3. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме в
виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным
письмом получателю по адресу его места нахождения. Уведомление считается данным в день
отправления электронного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления
письма по почте.
14.4. Во всем остальном что не урегулировано условиями настоящего Договора Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
14.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой
частью.
14.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному для каждой из Сторон.
15. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
Приложения к настоящему Договору указаны в Таблице 1., являющиеся его неотъемлемой
частью,
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование документа
Задание заказчика на
Сметный расчет № 1
л.
в
экз
23. Реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»:
Заместитель генерального директора
ФГУП РЧЦ ДФО
___________________И.А. Руднев
«Подрядчик»:
________________/_______/
Приложение № 1
к договору подряда №
г. Хабаровск
«
»
2012
Задание
на выполнение работ по установке снегозадержателей, изготовлению, окраске
и установке металлического ограждения антенной площадки на кровле здания
филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю, расположенного по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Колхозная, д. 15
№
п/п
Наименование работ
1
Установка снегозадержателей
на кровле здания
2
Изготовление, окраска и
установка металлического
ограждения антенной
площадки на кровле здания
«Подрядчик»:
Единица
измерений
Количество
м.п
80
Работы производятся из
материала заказчика
100
Ограждение изготовить Побразной формы 2.5Х1.5Х
1.5 м., высотой 1.5 м из
уголка 40Х40Х4 мм. Работы
производятся из материала
подрядчика.
кг
Примечание
«Заказчик»:
Заместитель генерального директора
ФГУП РЧЦ ДФО
___________________И.А. Руднев
________________/_______/
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа