close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального
директора по экономике —
главный бухгалтер
ФГУП РЧЦ ДФО
___________ А.Л. Овчинникова
«___» _________ 2012 года
Извещение о запросе котировок № 29
на выполнение строительно-монтажных работ
для нужд ФГУП РЧЦ ДФО
Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр
Дальневосточного федерального округа» с 08 июня 2012 года проводит запрос котировок на
выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с рабочим проектом работы по
развертыванию стационарного комплекса пеленгования источников радиоизлучений измерительного
типа «Барс–МПИ2».
Юридический адрес: 680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр. Иртышский, 17.
Фактический адрес: 680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр. Иртышский, 17.
Телефоны/факс: (4212) 74-40-00
Адрес электронной почты: [email protected]
Место размещения извещения и документации в сети интернет:
http://www.rfs-rf.ru/dfo/zakupki/index.htm
Контактное лицо: Танаев Иван Васильевич
Контактный телефон: (4212) 74-40-00 (д.207)
Наименование и количество оказываемых услуг (работ):
Согласно рабочему проекту работы по развертыванию стационарного комплекса
пеленгования источников радиоизлучений измерительного типа «Барс–МПИ2» и проекта договора.
Место оказания услуг:
Приморский край г. Владивосток, ул. Борисенко, № 100б.
Сроки оказания услуг:
До 30 июня 2012 года.
Согласно условия проекта договора.
Начальная (максимальная) сумма договора – 238130 (Двести тридцать восемь тысяч
сто тридцать) рублей 00 копеек.
В цену включены: затраты на материалы и работы, уплата налогов, таможенных пошлин,
сборов и других обязательных платежей.
Место, дата начала и окончания подачи котировочных заявок:
680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр. Иртышский, 17.(каб. 211)
с 9-00 09 июня 2012 г. до 17-00 (время местное) 14 июня 2012 года.
Котировочная заявка подается в письменном виде или электронном виде (на адрес
электронной почты указанный выше), согласно Приложению № 1.
Срок и условия оплаты:
Оплата осуществляется по безналичному расчету, согласно условиям проекта договора
проекта.
Срок подписания договора: до 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и
оценки котировочной заявки.
Дополнительные требования:
1. Заказчиком установлено требование об отсутствии участника закупки в реестре
недобросовестных поставщиков.
2. Наличие у участника закупки свидетельства СРО
Котировочная заявка подается участником закупки заказчику в письменной форме или в
виде электронного документа. Котировочная заявка, представленная участником закупки, в
письменной форме должна быть подписана собственноручной подписью исполнительного органа
участника закупки (руководителя организации, индивидуального предпринимателя) и скреплена
оригиналом печати участника закупки (юридических лиц). Или подписана собственноручной
подписью доверенного лица, уполномоченного предоставлять интересы участника закупки, в
связи с чем к котировочной заявке должна прилагаться доверенность на представление
интересов участника закупки.
Заявка в форме электронного документа должна содержать электронно-цифровую
подпись уполномоченного лица участника, заверенную электронно-цифровой подписью
удостоверяющего центра, внесенной в Единый государственный реестр в соответствии с
требованиями ст. 10 Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи» (при этом важно чтобы был подписан сам файл Заявки, а не электронное письмо).
Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна по содержанию
соответствовать заявке, подаваемой в письменной форме. Электронный документ должен быть
представлен в формате rtf (Rich Text Format) или MS Word Document (doc).
Приложение:
1. Форма котировочной заявки (котировка цен).
2. Проект договора.
3. Рабочий проект и локальный сметный расчет. (5 файлов)
В комиссию по закупке товаров, работ и услуг ФГУП РЧЦ ДФО
Приложение № 1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
по запросу котировок, размещенному . . 2012 г. на официальном сайте http://www.rfs-rf.ru
«____» _____________2012г.
Изучив в полном объеме направленный Вами запрос котировок, получение которого
настоящим удостоверяется, и, не имея претензий по его содержанию,
________________________________________________________________________________
(полное наименование участника закупки)
________________________________________________________________________________
(ИНН, КПП, юридический и почтовый адрес участника закупки, телефон)
________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты участника размещения)
согласен заключить договор на строительно-монтажные работы в соответствии с
рабочим проектом работы по развертыванию стационарного комплекса пеленгования источников
радиоизлучений измерительного типа «Барс–МПИ2» для нужд ФГУП РЧЦ ДФО и предлагает
следующие существенные условия сделки:
1. Общая сумма включает: затраты на материалы и работы, уплата налогов, таможенных
пошлин, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. НДС и составляет,
__________________________________________________________________________________
(сумма цифрами)
_________________________________________________________________руб.___ коп.
(сумма прописью)
в соответствии с таблицей цен, являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.
Таблица цен
№
п/п
Наименование услуги (работ)
Предлагаемая
общая стоимость
услуг
с НДС, руб.
2. Место выполнения работ:
Приморский край г. Владивосток, ул. Борисенко, № 100б.
3. Срок оказания услуг:
Согласно условиям проекта договора извещения о запросе котировок № 24 ФГУП РЧЦ
ДФО.
4. Срок и условия оплаты:
Оплата осуществляется по безналичному расчету, согласно проекта договора.
5. Свидетельство СРО № ___________________________
Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на
оказание услуг, включенные в стоимость товара, то данные услуги будут в любом случае
выполнены в полном соответствии с Техническими требованиями в пределах предлагаемой нами
стоимости Договора.
Мы извещены о включении сведений о ________________________________________
(наименование организации – Участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения Договора.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
_______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, телефон работника организации – Участника закупки)
В случае если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательства
заключить с ФГУП РЧЦ ДФО договор на условиях, указанных в настоящей котировочной заявке
и извещении о проведении запроса котировок в течение 5 дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок.
_______________________________________________________________________________
(должность руководителя, Ф.И.О. руководителя, подпись руководителя)
М.П.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №_____________
на выполнение строительно-монтажных работ.
г. Владивосток
«__» _____ 2012 г.
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Радиочастотный
центр
Дальневосточного федерального округа» (ФГУП РЧЦ ДФО), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Генерального директора Худякова Владимира Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с рабочим проектом работы по
развертыванию стационарного комплекса пеленгования источников радиоизлучений измерительного типа
«Барс–МПИ2» (далее именуемый объект) на территории Заказчика по адресу: г. Владивосток, ул.
Борисенко, № 100б, и сдать Заказчику результаты работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные работы. Результатом работ является объект, прошедший испытания, подтвержденные
протоколами измерений. Стороны определили, что актом приемки результата работ будет акт формы КС2 и справка КС-3.
1.2. При выполнении работ Исполнитель руководствуется условиями настоящего договора,
рабочим проектом, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными
документами, действующими на территории РФ, требованиями органов государственного надзора.
1.3. Исполнитель обязуется завершить работы и сдать Заказчику готовый к эксплуатации объект,
соответствующий требованиям рабочего проекта, с приложением всей, надлежащим образом
оформленной, исполнительной документации.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору.
2.1.1. Начало работ – не позднее 2 (двух) дней, с даты поступления авансового платежа на
расчетный счет Исполнителя.
2.1.2. Окончание работ – до 30 июня 2012 года.
2.2. Работы должны быть выполнены Исполнителем и сданы Заказчику в срок, указанный в
п.
2.1.2., настоящего договора. Сроки начала и окончания работ являются исходными для
определения имущественных санкций в случае их нарушения.
2.3. Изменение сроков выполнения работ не допускается.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Цена договора определяется утвержденной и согласованной сторонами сметой (Приложение №
1), и составляет __________ (___________________________) рублей ____________ копеек, в том числе
НДС__________ (___________________________) рублей ____________ копеек в соответствии с
действующим законодательством РФ. Цена договора включает стоимость работ и стоимость материалов.
Цена Договора является твердой и не подлежит каким-либо изменениям.
В случае возникновения необходимости выполнения работ, не учтенных настоящим договором,
составляется смета на дополнительные работы с заключением дополнительного соглашения в письменной
форме.
3.2. Заказчик осуществляет оплату в следующем порядке:
3.2.1. Авансовый платеж 50%, в сумме: ____________________ в том числе НДС – 18%
______________________ перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских
дней с даты подписания договора.
3.2.2. Окончательный расчет 50%, что составляет ___________________________________, в том
числе НДС 18%__________________________________________, перечисляется на расчетный счет
Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания акт формы КС-2 и справка КС-3 о
стоимости выполненных работ по форме КС-3.
4. Обязательства сторон
4.1. Обязательства Исполнителя.
4.1.1 Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим договором и сдать результаты работ Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять
эксплуатацию объекта.
4.1.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектом, строительными нормами и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение
гарантийного срока;
- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды,
правил пожарной безопасности, а в случае неисполнения настоящего пункта
– нести ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим
законодательством.
4.1.3. Использовать материалы, оборудование и комплектующие изделия, соответствующие
спецификациям выданного проекта, государственным стандартам, техническим условиям и имеющие
соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.
4.1.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить
выполнение работ при обнаружении:
- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих пригодности результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
- возможного возникновения чрезвычайной ситуации при выполнении работ.
4.1.5. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной
защиты (если таковое требуется).
4.1.6. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при
производстве работ.
4.1.7. Нести ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, в ходе
выполнения работ по настоящему договору.
4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика.
4.2.1. В трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора передать с
сопроводительным письмом Исполнителю один экземпляр проектной документации на развертывание
стационарного комплекса пеленгования источников радиоизлучений измерительного типа «Барс–МПИ2».
4.2.2. Не позднее 2 (двух) дней до начала производства работ передать Исполнителю разрешение на
доступ к работам и оформить акт-допуск на период производства работ.
4.2.3. Произвести приемку и оплату надлежаще выполненных Исполнителем работ, в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
5. Сдача и приемка работ
5.1. Технический надзор и контроль качества работ на объекте, осуществляет ____________.
5.2. Уполномоченным представителем со стороны Исполнителя, на подписание акта о приемке
выполненных работ является ___________________________________.
5.3. Исполнитель в однодневный срок, с момента окончания работ, письменно извещает Заказчика о
готовности результата работ к приемке и направляет Заказчику следующие документы:
- акты выполненных работ;
- сертификаты, технические паспорта на используемые материалы и оборудование, протоколы
измерений.
5.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Исполнителя документов,
указанных в п.5.3., ознакамливается с ними и при наличии замечаний возвращает их на доработку.
Исполнитель обязан устранить указанные Заказчиком недостатки в двухдневный срок с момента их
получения.
5.5. Приемка результатов работ по настоящему договору производится по акту выполненных работ
формы КС-2. При наличии замечаний Заказчик (или его представитель по доверенности) в акте приемки
делает оговорку о недостатках, перечень выявленных недостатков работ и сроки их устранения. В этом
случае результат работ считается не принятым.
5.6 Устранение указанных в акте недостатков осуществляется Исполнителем за его счет. После
устранения указанных в акте недостатков выполненных работ Стороны подписывают новый акт приемки
результатов работ формы КС-2 и справку КС-3. При отказе или уклонении Исполнителя от устранения
недостатков работ, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц с последующим
выставлением затрат в адрес Исполнителя
5.7. Датой сдачи работ Заказчику считается дата подписания последнего акта приемки результата
выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3).
5.8. Исполнитель вправе досрочно сдать выполненную им работу Заказчику.
5.9. При сдаче работы Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о
возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
6. Гарантии качества
6.1. Гарантии качества распространяются на все составляющие результата работы,
выполненные Исполнителем по настоящему договору.
6.2. Гарантийный срок использования результата работ устанавливается 12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.
6.3. Если в период гарантийной срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине
Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения
Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного
извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения дефектов. При отказе или уклонении Исполнителя от устранения дефектов, допущенных по его
вине, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности у Исполнителя устранить дефекты в
заявленные сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц с последующим
выставлением затрат в адрес Исполнителя.
6.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт. В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику все расходы,
связанные с устранением обнаруженных дефектов.
10. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение
обязательств по Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением
или ненадлежащим исполнением. Обязательство по уплате финансовых санкций возникают либо с
момента их письменного признания должником в добровольном порядке, либо по решению суда.
7.2. Заказчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Исполнителю:
- за задержку начала приемки выполненных работ – неустойку (пеню) в размере 0,1% от
договорной цены за каждый день просрочки со дня, следующего за днем истечения срока,
предусмотренного
п. 2.1.2. настоящего договора, но не более 10% от договорной стоимости;
- за задержку расчетов за выполненные работы - неустойку (пеню) в размере 0,1% от своевременно
не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период
просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной
суммы.
7.3. Исполнитель в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение срока окончания работ по вине Исполнителя на срок до 10 дней - неустойку (пеню)
в размере 0,1% от договорной стоимости за каждый день просрочки. При задержке сдачи выполненных
работ свыше 10 дней, Исполнитель уплачивает неустойку (пеню) в размере 0.2 % договорной стоимости за
каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
- за задержку устранения дефектов в работах, выявленных, в том числе и в период гарантийного
срока, против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Исполнителя - односторонним
актом – неустойку (пеню) в размере 0,1 % от договорной стоимости за каждый день просрочки;
7.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения
обязательств.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, иных
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка
уполномоченного органа. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна письменно
известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств в максимально короткий
срок, но не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления (прекращения) обстоятельств (если
сами действия таких обстоятельств не препятствуют такому извещению). Сторона, которая не исполнила
своей обязанности об извещении наступления обстоятельств непреодолимой силы, теряет право ссылаться
на эти обстоятельства в дальнейшем.
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия,
вызванные этими обстоятельствами.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1
(одного) месяца, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения
производства работ.
8.4. Если Стороны не смогут договориться в течение 1 (одной) недели, тогда каждая из
Сторон вправе затребовать расторжение договора.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются
путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней со дня
получения претензии.
9.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Приморского края.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренная настоящим договором, считается действительной, если она совершена Сторонами в
письменной форме, кроме изменения договорной цены и сроков выполнения работ.
11.3. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются условиями
настоящего договора и нормами законодательства Российской Федерации.
11.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
11.5. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего договора документы могут быть
направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с
обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных
экземпляров.
11.6. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
11.7.Приложения к настоящему Договору:
- Приложение № 1. Смета на строительно-монтажные работы.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
ФГУП РЧЦ ДФО
Юридический, почтовый адрес:
680006, г.Хабаровск, проезд Иртышский, 17
Тел/факс. (4212) 74-40-00
ИНН 2721084579/272101001
Р/сч. 40502810770000100063 в Дальневосточном
банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
К/сч. 30101810600000000608, БИК 040813608
ОКПО 55939325
Генеральный директор ФГУП РЧЦ ДФО
______________________ Худяков В.Г.
м.п.
м.п.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа