close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Договор № ______
г. Москва
__.__. 2012
ЗАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ВВЦ» (ЗАО «МВК
ВВЦ»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора Ефремова Александра
Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
одной стороны, и
(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая
форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя,
отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», действующий на основании ______________________(Лицензия №,
разрешение на допуск к работам и т.д.), в лице ___________________, действующего на
основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в
отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», законодательством Российской Федерации и города
Москвы, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса
котировок/аукциона/конкурса (протокол № _____________ от __.__.2012) заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению
печатной продукции выставки «Агроферма 2013» (далее – работы) в объеме, установленном
в Техническом задании (Приложение 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью), а
Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ___ ___ (Сумма прописью) руб. __ коп., в том числе
НДС - 18% ___ ___ (Сумма прописью) руб. __ коп. (далее – Цена Договора).
2.2. Оплата по Договору осуществляется платежными поручениями путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты
которого указаны в статье 14 Договора.
2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема
и срока выполнения работ и иных условий предусмотренных Договором.
2.5. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с
Договором, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком
предъявленного Подрядчиком счета на оплату стоимости работ, выставленного на основании
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки (Приложение 2 к Договору).
2.6. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента
списания денежных средств в размере стоимости работ с расчетного счета Заказчика,
указанного в статье 14 Договора.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Приложеним 1 к Договору.
3.2. Сроки выполнения работ по Договору определяются с момента заключения
Договора по 01.02.2013 включительно.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. В течение 3 (трех) дней с момента выполнения работ Подрядчик представляет
2
Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение 2 к Договору) подписанный Подрядчиком,
в 2 (Двух) экземплярах.
4.2. Не позднее 10-ти (Десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика
документов, указанных в п. 4.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты и
осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема,
качества требованиям, изложенным в Договоре, Техническом задании и направляет
Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (Один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо
запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ или
мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с
необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик
обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести
доработки за свой счет.
4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ
требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых
экспертов.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений
касательно результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить их Заказчику в
письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения такого запроса.
4.5. Подтверждением взаимного исполнения обязательств по Договору является
подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с Техническим заданием и Договором.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.5. Требовать от Подрядчика уплаты неустойки (штрафов, пеней) в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, путем
направления ему уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном
порядке.
5.1.6. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных
Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В случае необходимости, перед началом выполнения работ передать
Подрядчику, а после выполнения работ принять от Подрядчика по Акту комплект
документации требуемой для исполнения Договора.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в
ходе выполнения работ.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в
соответствии с Договором.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
работ в случае, указанном в п. 5.4.7 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и
порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при
необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и
Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки работ
3
за конкретные этапы Договора на основании представленных Подрядчиком отчетных
документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом
2.5 Договора.
5.3.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств
по Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками,
квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по содержанию работ, предусмотренных
в Техническом задании и Смете. При этом Подрядчик несет ответственность перед
Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора, объемов, сроков
выполнения работ по Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их
стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по
результатам выполнения работ в порядке, установленном Договором.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения
работ в рамках Договора.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. В случае необходимости, перед началом выполнения работ принять от
Заказчика, а после выполнения работ передать Заказчику по Акту комплект документации
требуемой для исполнения Договора.
5.4.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить
Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Принимать необходимые меры по соблюдению сотрудниками Подрядчика
режима конфиденциальности.
В случае выполнения работ на территории ВВЦ:
5.4.5. Выполнять правила внутреннего распорядка и соблюдать меры пожарной
безопасности установленные на территории Всероссийского выставочного центра
(http://www.vvcentre.ru) по Договору.
5.4.6. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке
работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.7. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или
прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в
установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех)
календарных дней после приостановления выполнения работ.
5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении
адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в
Договоре.
5.4.9.
Исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством и Договором.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества результата выполненных им работ
Техническому заданию (обязательным для Сторон строительным нормам и правилам).
6.2. Качество работ должно соответствовать Техническим регламентам,
установленными законодательством Российской Федерации и города Москвы, а в случае
отсутствия таковых, Государственным стандартам и Строительным нормам и правилам.
4
6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки выполненных и
оплаченных Подрядчику работ, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет и в сроки,
согласованные с Заказчиком. В случае если Подрядчик не устранил недостатки в сроки,
указанные Заказчиком, Заказчик проводит оценку стоимости устранения недостатков и
организует их устранение. Затраты по устранению недостатков полностью оплачивает
Подрядчик.
6.4. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Договору составляет
30 дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального
износа результата работ или его частей.
6.6. Подрядчик гарантирует достоверность сведений, представляемых Заказчику, а
также их соответствие законодательству Российской Федерации.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению любого из
этапов выполнения работ или работы в целом, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти)
банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить
Заказчику неустойку в размере 0,5 (пяти десятых) процента, но не более 30 (Тридцати)
процентов, от стоимости Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств по
выполнению соответствующего этапа выполнения работ, начиная со дня, следующего после
истечения установленного Календарным планом срока.
7.3. В случае нарушения объема выполненных работ на соответствующем этапе и/или
в целом, предусмотренного Техническим заданием, Сметой, Подрядчик обязан, в течение 5
(Пяти) банковских дней после получения от Заказчика уведомления о ненадлежащем
исполнении Подрядчиком обязательств, уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5 (пяти
десятых) процента, но не более 30 (Тридцати) процентов, от стоимости Договора, за каждый
день просрочки с момента направления Подрядчику такого уведомления до момента
исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе,
предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
7.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества на соответствующем этапе
и/или в целом, предусмотренного Техническим заданием, Сметой, Подрядчик обязан, в
течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Заказчика уведомления о
ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, уплатить Заказчику неустойку в
размере 0,5 (пяти десятых) процента, но не более 30 (Тридцати) процентов, от стоимости
Договора, за каждый день с момента направления Подрядчику такого уведомления до
момента устранения недостатков выполненных работ.
7.5. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.6. Подрядчик несет ответственность за несоответствие законодательству Российской
Федерации сведений и документов, представляемых Заказчику в рамках настоящего
Договора.
7.7. Денежные средства, подлежащие взысканию с Подрядчика за нарушение
договорных обязательств в соответствии с пп. 7.2 – 7.4 Договора перечисляются по
реквизитам, которые указаны в ст. 14 настоящего Договора, если иного неуказанно в
уведомлении Заказчика о взыскании неустойки.
7.8. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по
Договору.
5
7.9. Подрядчик несет полную ответственность и обеспечивает судебную защиту
интересов Заказчика в случае подачи третьими лицами претензий и/или исков о нарушении
авторских прав, патентов или иных исключительных прав на результаты выполнения работ
по Договору, а также возмещает в полном объеме Заказчику расходы, связанные с
указанными претензиями и/или исками, если таковые последуют.
Статья 8. Порядок расторжения Договора
8.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем, судебном порядке или по
соглашению сторон.
8.2. Заказчик вправе расторгнуть Договора в одностороннем внесудебном порядке в
случае:
8.2.1. Существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных
Календарным планом, более чем на 3 (Три) рабочих дня.
8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле
Договора.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любой момент при условии
оплаты Подрядчику фактически выполненных работ.
В случае наличия этапов выполнения работ Заказчик оплачивает только полностью
исполненные этапы.
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты его получения.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон,
Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждаются объем выполненных
Подрядчиком работ и взаимные обязательства Сторон.
8.6. При расторжении Договора Заказчик обязан:
8.6.1. Принять объем работ фактически выполненных Подрядчиком с надлежащим
качеством на момент расторжения Договора.
8.6.2. Совместно с Подрядчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента
оформления Акта сдачи-приемки работ произвести взаиморасчеты с учетом фактически
выполненных Подрядчиком объемов работ.
Статья 9. Обеспечение исполнения Договора
9.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору не требуется.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой
силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие
которых они не имеют возможности.
10.2. В случае наступления таких обстоятельств, стороны должны незамедлительно
уведомить друг друга об их наступлении и приложить все усилия к возобновлению
обязательств сразу после прекращения указанных обстоятельств.
10.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
представить подтверждающие документы, заверенные уполномоченным на то органом
исполнительной власти.
10.4. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы,
то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
6
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г.
Москвы.
Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора
12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон.
12.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем
подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
12.4. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами, если иного не предусмотрено
Дополнительным соглашением.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,
указанному в статье 14 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной
почты с последующим представлением оригинала, если Договором не предусмотрено иное.
В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик в однодневный срок в
письменном виде обязан сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета.
В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
13.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
13.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- приложение 1 «Техническое задание»;
- приложение 2 «Форма Акта сдачи-приемки работ».
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик:
Заказчик:
ЗАО «МВК ВВЦ»
ИНН 7717080154, КПП 772801001
117292, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д.
52/27 пом. Б
р/сч. 40702810538090005063 в СБЕРБАНК
РОССИИ ОАО, Московский банк
Сбербанка России
БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225
____________________
____________________
«___» _________ 2012 года
«___» _________ 2012 года
7
Приложение 1 к Договору
от __.__.2012 № ________
Техническое задание
на изготовление печатной продукции выставок
«Агроферма 2013»
Наименование
Тираж Цена, руб. за
Описание, характеристики товара
товара
еденицу
продукции
1. Формат 120х210 мм,
2. Обложка: 250 г/м, печать 4+4, глянцевая
Заполняется ламинация с лицевой стороны;
Каталог выставки 1000
по
«Агроферма-2013» штук
предложению 3. Внутренний блок 304 полосы, печать 4+4,
поставщика 115 г/м, глянцевая;
4. Метод скрепления блока печатной
продукции с обложкой – КБС.
Срок изготовления: не позднее 01 февраля 2013 года.
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
____________________
«___» _________ 2012 года
«___» _________ 2012 года
8
Приложение 2 к Договору
от __ __ 2012 № __________
Форма Акта сдачи-приемки работ
по Договору № ______ от __.__.2012
Город Москва
__.__.2012
ЗАО «МВК ВВЦ», в лице директора Ефремова Александра Дмитриевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _____, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Договором №_________ от __.__.2012 (далее - Договор)
Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных соответствует (не соответствует) требованиям
Договора: _______________.
3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены с __.__.2012
по __.__.2012, фактически выполнены с __.__.2012 по __.__.2012.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены): _____________.
5. Результаты выполненных работ по Договору:
«Сдал»
«Принял»
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
____________________
«___» _________ 2012 года
«___» _________ 2012 года
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа