close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
(ФГУП РЧЦ ДФО)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП РЧЦ ДФО
_______________ В.Г. Худяков
«___» _________ 2012 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
для проведения открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений и подпорной стены
административного здания филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю
г. Хабаровск - 2012
2
ЧАСТЬ I. АУКЦИОН
РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в
Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе
направить на адрес электронной площадки, запрос о разъяснении положений документации об
аукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем
три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.
На сайте электронной площадки будут размещаться все разъяснения, касающиеся
положений настоящей документации об аукционе, все изменения документации об аукционе в
случае возникновения таковых, а также извещение об отмене аукциона, в случае принятия
Заказчиком решения об отмене аукциона.
Заявку на участие в аукционе могут подать любые участники закупки, аккредитованные на
электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона. Для осуществления
аккредитации участник закупки должен обратиться к Оператору электронной площадке,
указанной в Информационной карте аукциона.
3
РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.
Правовое регулирование
1.1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2012 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов,
регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
связанные с размещением заказов, а также установленными оператором площадки регламентами.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации или
установленными оператором площадки регламентами, проведение аукциона регулируется
настоящей документацией об аукционе.
1.2.
Заказчик, Специализированная организация
1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион,
предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с
процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.3.
Предмет аукциона. Начальная (максимальная) цена договора. Место и сроки
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
1.3.1. Заказчик выбирает Поставщика товаров (Исполнителя работ/услуг), информация о
которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в настоящей документации об аукционе, в том числе в проекте
договора (Часть II).
1.3.2. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте
аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам проведения
аукциона.
1.3.3. Победитель аукциона должен поставить товар (выполнить работы, оказать услуги)
по адресам и в сроки, указанные в Информационной карте аукциона.
1.4.
Правоспособность и требования к Участникам закупки
1.4.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, если иное не указано в Информационной карте аукциона, получившие
аккредитацию на электронной площадке, срок истечения которой составляет более трех месяцев, а
также при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в
аукционе, указанный в Информационной карте аукциона.
1.4.2. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1.4.2.1. Устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся
предметом аукциона:
а)
наличие действующих лицензий или допусков саморегулируемых организаций на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона (в случае
если вид деятельности, являющийся предметом аукциона подлежит лицензированию);
б)
соответствие предмету аукциона видов деятельности Участника (для юридических
4
лиц – определенных на основании его учредительных документов);
в)
соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте
аукциона.
1.4.2.2. Непроведение ликвидации Участника закупки – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.4.2.3. Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки
на участие в аукционе;
1.4.2.4. Отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости
активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию, в
случае, если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
аукционе не принято.
1.4.3. При размещении заказа путем проведения аукциона Заказчик вправе установить
дополнительные требования к Участникам закупки, которые указаны в Информационной карте
аукциона:
1.4.3.1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках
закупки;
1.4.3.2. Обладание участниками закупки исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки на создание
произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных).
1.4.4. Юридические и физические лица, которые были привлечены Заказчиком для
оказания услуг по организации аукциона в отношении названого выше договора, а также их
дочерние структуры не являются правомочными по участию в аукционе. Если Заказчиком будет
выявлено участие такой организации, физического лица, то такая заявка будет отклонена.
1.4.5. Участник закупки, который может оказывать влияние на деятельность
Специализированной организации, также не может подать заявку на участие в аукционе.
1.5.
Порядок оплаты договора
1.5.1. Оплата заказа производится в порядке, предусмотренном проектом договора
(Часть II) и Информационной картой аукциона.
1.6.
Расходы на участие в аукционе
1.6.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими
расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.
1.7. Привлечение соисполнителей
1.7.1. Участник закупки может для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
по предмету аукциона привлечь субпоставщиков (субподрядчиков/соисполнителей) в случае, если
это допускается в Информационной карте аукциона.
СТАТЬЯ 2.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.1.
Содержание документации об аукционе
2.1.1. Документация об аукционе включает в себя следующие Разделы, а также
изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела:
Часть I
Аукцион
Раздел I.1
Приглашение к участию в аукционе
5
Раздел I.2
Общие условия проведения аукциона
Раздел I.3
Информационная карта аукциона
Часть II
Проект договора
Часть III
Техническая часть
2.1.2. Участник закупки изучает документацию об аукционе, включая изменения,
разъяснения к документации об аукционе.
2.1.3. В случае неполного предоставления информации, запрашиваемой в документации
об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем
требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в
аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2.
Разъяснение документации об аукционе
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, Комиссии,
Специализированной организации, Оператора электронной площадки с Участником закупки не
допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия
для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае
нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Разъяснения положений
документации об аукционе Заказчик может давать через Специализированную организацию в
порядке установленном в пункте 2.2.3. настоящего Раздела.
2.2.2. Участник закупки получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе
направить на адрес электронной площадки, запрос о разъяснении положений документации об
аукционе. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем три запроса о
разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.
2.2.3. Оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. В течение трех
дней со дня поступления запроса Заказчик (Специализированная организация), размещает
разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания
участника закупки, от которого поступил запрос, на сайте электронной площадки при условии, что
указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок
на участие в аукционе.
Разъяснение положений документации об аукционе не изменяет ее сути.
2.3.
Изменения документации об аукционе
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника
закупки вправе внести изменения в документацию об аукционе.
Изменение предмета аукциона не допускаются.
2.3.2. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в
документацию об аукционе такие изменения размещаются на сайте электронной площадки
Заказчиком, Специализированной организацией в порядке, установленном для размещения
извещения о проведении аукциона.
2.3.3. Чтобы предоставить Участникам закупки разумное время для учета таких
изменений при подготовке своих заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в
аукционе будет продлен так, чтобы со дня размещения на сайте электронной площадки внесенных
изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.4.
Изменения извещения о проведении аукциона
2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника
закупки вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона.
Изменение предмета аукциона не допускаются.
2.4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона, такие изменения размещаются на сайте электронной площадки
Заказчиком, Специализированной организацией.
2.4.3. Чтобы предоставить Участникам закупки разумное время для учета таких
6
изменений при подготовке своих заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в
аукционе будет продлен так, чтобы со дня размещения на сайте электронной площадки внесенных
изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.5.
Отказ от проведения аукциона
2.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона и заключение договора в
любое время, в независимости от выбранного способа закупки и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на сайте электронной
площадки Заказчиком, Специализированной организацией в течение 3 (трех) дней со дня принятия
решения об отказе от проведения аукциона.
СТАТЬЯ 3.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
3.1.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником закупки, а также
запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.
3.1.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные Участником закупки в
составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что
к ним будет прилагаться точный перевод необходимых Разделов на русский язык.
3.1.3
Участник закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие
перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может
привести к неправильному пониманию Комиссией представленных документов, в связи с чем
такой Участник закупки может быть не допущен к участию в аукционе.
3.2.
Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в
аукционе и инструкцию по ее заполнению
3.2.1. Для участия в аукционе Участник закупки, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе.
3.2.2. Заявка состоит из двух частей и содержит сведения и документы, указанные в пп.
3.2.3. и п. 3.2.4. настоящего Раздела документации об аукционе.
3.2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанные
в одном из следующих подпунктов сведения:
1) при размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки
предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации
об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные
показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности (если эквивалентность
допускается Заказчиком), установленным документацией об аукционе, если участник закупки
предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в
документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на
товарный знак;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об
аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии
отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак;
2) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, при условии закупки на выполнение работ,
оказание услуг;
3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания
которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пунктом 3.2.3. настоящего Раздела, в том числе
означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в
документации об аукционе, или согласие, предусмотренное подпунктом 2 пунктом 3.2.3.
7
настоящего Раздела, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и
конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным документацией об аукционе, если участник закупки предлагает для использования
товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при
условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого
товара;
б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пунктом 3.2.3. настоящего Раздела, а также
конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе,
и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии
отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.
Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
3.2.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы
и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом
аукциона, если такие требования установлены в Информационной карте аукциона;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию об
обладании участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено заказчиком,
уполномоченным органом;
4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия
акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик
являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным
органом в Информационной карте аукциона установлено требование, предусмотренное пунктом
1.4.3.3 настоящего Раздела;
5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено в
Информационной карте аукциона - Свидетельство СРО предоставляется по усмотрению
участника закупки;
6) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица установлено требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки и для участника закупки поставка товаров (выполнение работ,
оказание услуг), являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора, если такое
требование установлено Заказчиком, является крупной сделкой). Предоставление указанного
решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает
максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении
сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.
7) Другие документы по усмотрению Заказчика указанные в Информационной карте
аукциона
3.2.5. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких
документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товаре, работах, услугах, на
поставку которых размещается заказ, является риском участника закупки, подавшего такую
заявку, и является основанием для не допуска участника закупки к участию в аукционе.
8
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, такой участник
может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до
заключения договора.
3.2.6. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
участником закупки, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени участника закупки.
3.2.7. При описании условий и предложений Участниками должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
3.2.8. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать
двусмысленных толкований.
3.3.
Предложения Участников аукциона по цене договора
3.3.1. Участник закупки, направляя заявку на участие в аукционе, в электронной форме
заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся
предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену
договора, указанную в пункте 1.3.2. настоящего Раздела.
3.3.2. Участник аукциона делает предложение по цене договора непосредственно во
время процедуры аукциона в форме и в порядке, которые определены процедурой проведения
аукциона, в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Раздела.
3.3.3. Порядок формирования цены договора указан в Информационной карте
аукциона.
3.3.4. Расходы Участника аукциона, не включенные в цену договора, не подлежат оплате
Заказчиком.
3.3.5. Предложение о цене договора указывается Участником аукциона в рублях, если
иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.
3.3.6. В случае использования иностранной валюты для формирования цены договора,
для расчетов с Поставщиками (Подрядчиками/Исполнителями) применяется официальный курс
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком
Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой аукциона.
3.4. Требования к описанию товаров
3.4.1. Описание товаров, предлагаемых Участником закупки для поставки или
использования в случаях установленных пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, производится в
соответствии с требованиями и по полному перечню показателей, установленными в Техническом
задании (Часть III настоящей документации об аукционе) и должно содержать указание на
товарный знак таких товаров. Описание товаров, предлагаемых Участником закупки для поставки
или использования, не должно допускать двойного толкования и употребления словосочетания
«или эквивалент».
3.4.2. В случае невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых
для поставки или использования Участником закупки, Техническому заданию (Часть III
настоящей документации об аукционе), заявка на участие в электронном аукционе признается
несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ в допуске
в соответствии с пунктом 5.1.4. настоящего Раздела.
СТАТЬЯ 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1.
Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
4.1.1. Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме.
4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на
которой будет проводиться аукцион до окончания срока подачи заявок, указанном в
Информационной карте аукциона.
9
4.1.3. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на участие
в аукционе.
4.1.4. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов, в соответствии с п. 3.2.2.
настоящего Раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть
подписаны ЭЦП уполномоченного представителя участника закупки.
4.1.5. С момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки
осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия
в аукционе участника закупки, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присваивает ей порядковый номер и
направляет подтверждение о получении указанной заявки в форме электронного документа
участнику закупки, подавшему такую заявку на участие в аукционе с указанием присвоенного ей
порядкового номера.
4.1.6. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику закупки
в случаях:
а) предоставления заявки на участие в аукционе участником закупки, не соответствующему
требованию, указанному в пункте 1.4.1 настоящего Раздела документации об аукционе;
б) предоставления заявки на участие в аукционе, не соответствующей требованию,
указанному в пункте 3.2.6 настоящего Раздела документации об аукционе;
в) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в аукционе при
условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае указанному
участнику возвращаются все поданные им заявки в отношении предмета настоящего аукциона.
г) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи
заявок, указанным в Информационной карте аукциона.
4.1.7. Заказчик может продлить срок подачи заявок на участие в аукционе, внеся
изменение в документацию об аукционе в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. В этом
случае все права и обязательства Заказчика, Комиссии, Оператора электронной площадки и
Участников закупки, связанные с первоначальным сроком подачи, в дальнейшем будут
увязываться с продленным сроком получения заявок на участие в аукционе.
4.2.
Отзыв заявок на участие в аукционе
4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку
на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной
карте, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
4.3.
Обеспечение заявки на участие в аукционе
4.3.1. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете
участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах,
денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в
размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный
настоящей документацией.
4.3.2. Направление участником закупки заявки на участие в аукционе является поручением
о блокировании операций по счету такого участника закупки, открытому для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
4.3.3. При аккредитации каждому участнику закупки оператором электронной площадки в
рамках специального счета оператора электронной площадки, открытого в кредитной организации
(Банк), открывается лицевой счет для проведения операций по обеспечению участия в аукционах,
проводимых на данной электронной площадке.
4.3.4. Участник закупки перечисляет денежные средства безналичным банковским
переводом на специальный счет оператора электронной площадки, которые в течение одного
рабочего дня зачисляются на лицевой счет участника закупки для проведения операций по
10
обеспечению участия в аукционах. Сумма перечисляемых денежных средств не ограничивается и
равнозначно используется в части обеспечения в различных аукционах.
4.3.5. В момент подачи участником закупки заявки на участие в аукционе денежные
средства на счете блокируются в указанном в Информационной карте размере обеспечения
заявки на участие в аукционе. Понятие «блокируются» означает, что денежные средства
переводятся на блокировочный счет участника размещения заказ в рамках его лицевого счета. На
время блокирования денежных средств ими нельзя воспользоваться для участия в другом
аукционе или снять.
4.3.6. Блокирование денежных средств на счете оператором электронной площадки
прекращается:
 В случае отзыва участником закупки своей заявки на участие в аукционе.
 В случае опубликования заказчиком на электронной площадке извещения об отказе в
проведении аукциона.
 В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе участника закупки
в результате рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.
 В случае если участник закупки подал заявку на участие в аукционе, но не принял
участия в аукционе.
 В случае принятия решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в результате
рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.
 В случае заключения договора с победителем аукциона.
4.3.7. Прекращение блокирования денежных средств на счете оператором электронной
площадки не ведущее к возврату таких денежных средств на счет участника:
 В случае если участник аукциона признан уклонившимся от заключения договора. Такое
блокирование прекращается в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком
участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков. При этом денежные средства не
возвращаются участнику аукциона, а перечисляются на счет Заказчика. Также со счета указанного
участника аукциона списываются денежные средства в качестве платы за участие в аукционе.
СТАТЬЯ 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.
5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.
5.1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на
поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
5.1.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, указанный в
Информационной карте аукциона.
5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе,
содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, Комиссией принимается
решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки,
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого
участника закупки к участию в аукционе.
5.1.4. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:
1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.3. настоящего Раздела или
предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных пп.2 пункта 3.2.3. настоящего Раздела
требованиям документации об аукционе.
5.1.5. Комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол
направляется Заказчиком, Специализированной организацией Оператору электронной площадки в
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и размещается на электронной
площадке.
5.1.6. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным
Участниками аукциона, и Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не
допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях
11
в течение одного часа с момента поступления Оператору электронной площадки (размещения на
сайте) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.2. Процедура проведения аукциона.
5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками
аукциона.
5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в
Информационной карте аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается
оператором электронной площадки.
5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух
дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.
5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного
пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены договора, указанной в
Информационной карте аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.
5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная)
цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы
услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования
(при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники,
оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на
оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной
(максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной)
цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники,
оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об
аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного
пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.
5.2.6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в Информационной карте
аукциона.
5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину
в пределах «шага аукциона».
5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать
предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения
требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.
5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора
с учетом следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное
предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником
аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;
2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее
минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее
минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора
подано этим же участником аукциона.
5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока
подачи предложений о цене договора указываются все предложения о цене договора и время их
поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора
в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.
5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников
аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до
истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления
последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного
предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. Время,
оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически,
с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после
12
снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о
цене договора на аукционе.
5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом
5.2.11. настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать предложение о цене
договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе
независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3
пункта 5.2.9. настоящего Раздела.
5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона
конфиденциальность данных об участниках аукциона.
5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет
предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям,
предусмотренным документацией об аукционе.
5.2.15. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим
участником аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее
других предложений.
5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона,
участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо,
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и
наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая,
установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.
5.2.17. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на
электронной площадке после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес
электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена
договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и
ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на
участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие
предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
5.2.18. После размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктом
5.2.17. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику, в
уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных
участниками аукциона, предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с
пунктом 5.2.17. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае,
если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на
участие в аукционе, поданные такими участниками аукциона, а также документы указанных
участников, предусмотренные пунктами документацией об аукционе и содержащиеся на дату и
время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников закупки,
получивших аккредитацию на электронной площадке.
5.2.19. Оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным
участникам аукциона.
5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из
участников аукциона не подал предложение о цене договора в соответствии с пунктом 5.2.7.
настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после
окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной
площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес
электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена
договора.
5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в
пункте 5.2.17. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки
запрос о разъяснении результатов аукциона.
5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения
аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для
проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение
действий, предусмотренных настоящим Разделом, независимо от времени окончания аукциона.
13
СТАТЬЯ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.
6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.
6.1.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также
документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом
5.2.18. настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об
аукционе.
6.1.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие
в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в
аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения Комиссия также
рассматривает содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на
электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в
аукционе.
6.1.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в
соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, до момента принятия решения о соответствии
пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В
случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок
на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые
части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие
в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие
в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора, и
осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом
5.2.18. настоящего Раздела.
6.1.5. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией об аукционе, в случае:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.4. настоящего Раздела, с учетом
документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе,
отсутствия документов, предусмотренных пунктами документации об аукционе, или их
несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике закупки. Отсутствие указанных документов или их
несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах
недостоверных сведений об участнике закупки определяется на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным пунктами 1.4.2., 1.4.3.
настоящего Раздела.
6.1.6. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения
подтверждающие соответствие Участника закупки обязательным требованиям, указанным в
пункте 1.4.2., 1.4.3. настоящего Раздела.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Участником закупки в соответствии с пунктом 3.2.4. настоящего Раздела,
установления факта проведения ликвидации Участника закупки юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании Участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта
приостановления деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого
Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого
Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при
условии, что Участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого
Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
14
6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе
требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми
участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной
заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям комиссией
оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения
заявок на участие в аукционе. В течение трех дней, следующего за днем подписания протокола,
протокол размещается Заказчиком, Специализированной организацией на электронной площадке.
6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на
участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается
победителем аукциона.
6.1.9. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей
заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в
аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона
несостоявшимся.
6.1.10. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие
в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление
об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
6.1.11. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в
аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана
соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик,
Специализированная организация вправе заключить договор с этим участником закупки.
6.2.
Признание аукциона несостоявшимся
6.2.1. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в случае, если:
а)
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
или не подана ни одна заявка;
б)
на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников закупки, подавших
заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника закупки, подавшего
заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;
в)
ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора;
г)
на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принято решение о
несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только
одной второй части заявки на участие в аукционе;
6.2.2.
Информация о признании аукциона несостоявшимся в соответствии с пп. а)- г)
пункта 6.2.1. настоящего Раздела заносится в протокол рассмотрения первых частей заявок на
участие в аукционе, протокол аукциона или протокол подведения итогов аукциона.
7.1.
СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА.
Срок и порядок заключения договора
7.1.1. По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона, а в случаях,
предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в
аукционе которого в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Раздела признана соответствующей
требованиям, установленным документацией об аукционе.
7.1.2. Договор может заключаться как в письменном, так и в электронном виде по
усмотрению Заказчика.
7.1.4. Договор может быть заключен не позднее чем через пятнадцать дней со дня
размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона.
15
7.1.5. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и
документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае
заключения договора с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником
аукциона.
7.2. Условия заключения договора
7.2.1. Заказчик обязан отказать в праве на заключение договора, если после окончания
процедуры проведения аукциона Заказчиком в отношении Участников аукциона будут
установлены следующие факты:
а)
предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в
аукционе, представленной Участником аукциона, признанным Победителем аукциона, или
Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, или
единственным Участником аукциона;
б)
проведения ликвидации Участника аукциона – юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании Участника аукциона - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
в)
нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда,
если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
г)
приостановление деятельности Участника аукциона – юридического лица,
индивидуального предпринимателя, признанного Победителем аукциона, или Участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, или единственного Участника
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
д)
наличия у Участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что Участник аукциона не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.2. В случае, если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора, либо заключить договор с Участником аукциона, который предложил такую же, как и
Победитель аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит
лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем аукциона
условий.
7.2.3. В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить договор при
уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор,
признаны уклонившимися от заключения договора, Заказчик принимает решение о признании
аукциона несостоявшимся.
7.2.4. В ходе исполнения договора, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе
изменить предусмотренных договором количество товаров при изменении потребности в товарах
соответственно на поставку, которых заключен договор. При поставке дополнительного
количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить
первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, а при внесении
соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких
товаров, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены
договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
7.2.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий
16
исполнения договора.
7.2.6. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по такому договору
Заказчик вправе заключить договор с Участниками аукциона, заявки на участие в аукционе
которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения
итогов аукциона.
17
РАЗДЕЛ I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующая информация и данные для аукциона на подлежащие закупке товары (услуги)
изменяют и (или) дополняют положения Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона». При
возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над
положениями Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона».
№
Название пункта
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Текст пояснений
Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный
центр Дальневосточного федерального округа» (ФГУП РЧЦ ДФО)
Адрес: 680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, пр. Иртышский, 17.
Сайт электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора
Вид и предмет аукциона
на выполнение работ по ремонту помещений и подпорной стены
административного здания филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю
В соответствии с Технической частью документации об аукционе,
Краткая характеристика и объем
актом о выявленных дефектах, локальным сметным расчетом и
работ.
проектом договор
Начальная (максимальная) цена 2 408 388
(два миллиона четыреста восемь тысяч триста
договора, включая НДС
восемьдесят восемь) рублей 71 копеек
Срок выполнения работ:
начало выполнения работ – не позднее «23» октября 2012 года
окончание выполнения работ – не позднее «30» ноября 2012 года.
Срок и место выполнения работ
Место выполнения работ:
683016,
Камчатский край,
г.
Петропавловск-Камчатский,
ул. Колхозная, д. 15.
в соответствии с Технической частью документации об аукционе.
В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места
Требования к Участникам закупки
нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в
том числе индивидуальные предприниматели.
Чтобы претендовать на право заключения договора, Участник закупки
должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в пункте
I.4.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона» настоящей
Обязательные требования
документации об аукционе.
По усмотрению участника закупки во второй части заявки может
быть представлена копия Свидетельство СРО.
Требования,
установленные Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
Заказчиком
Участниках закупки.
В цене Договора учтены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с
исполнением принятых им на себя по Договору обязательств, в т.ч.
НДС, а также причитающаяся прибыль за выполнение обязательств по
Договору.
Условия оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в порядке
и сроки, предусмотренные в Проекте договора, который является
Сумма договора и порядок оплаты
составной частью документации об аукционе.
Расчеты по
Договору осуществляются в рублях РФ, путем
перечисления Заказчиком денежных средств Подрядчику на его
расчетный счет, указанный в проекте Договора. Датой исполнения
платежа является дата поступления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика.
Валюта договора
Российский рубль
Дата и время окончания подачи
«12» октября 2012 года в 17:00 (время электронной площадки)
заявок на участие в аукционе
Обеспечение заявки на участие в Устанавливается в размере 3 % начальной (максимальной) цены
аукционе
договора и составляет 72251 (Семьдесят две тысячи двести
пятьдесят один) рубль 00 копеек.
Дата окончания срока рассмотрения
до «15» октября 2012 года (включительно)
заявок на участие в аукционе
Дата проведения аукциона
«18» октября 2012 года в 08.00 (время электронной площадки)
Размер обеспечения исполнения Нет
Наименование Заказчика,
адрес электронной площадки
18
№
Название пункта
п/п
14
15
Текст пояснений
обязательств по договору
Объем обязательств по договору
Вид
обеспечения
исполнения
обязательств по договору
Нет
Реквизиты
для
перечисления
обеспечения исполнения договора
Шаг аукциона
От 0,5% до 1%
19
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
«___»_______ 2012 г.
г. Хабаровск
Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр
Дальневосточного федерального округа» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
заместителя генерального директора Игоря Александровича Руднева, действующего на
основании Доверенности от 17.01.2012 № Д-23, и _______________________________, именуемое
в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» победитель ___________________ № __ (протокол от «____» _____ 2012г. №
__), в лице ____________________ действующего на основании _____________________,
договорились о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик в соответствие с заданием Заказчика обязуется
произвести работы по ремонту помещений и подпорной стены административного здания филиала
ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю, расположенного по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Колхозная, д. 15 (далее – Объект), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Работы выполняются иждивением Подрядчика.
1.2. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются в объеме согласно
заданию Заказчика (Приложение № 1) и Сметного расчета (Приложение № 2), являющимися
неотъемлемой частью данного договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Подрядчик обязуется:
2.1.1. Качественно выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с
утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами и сдать указанные
работы Заказчику.
2.1.2. Обеспечить безопасные условия при производстве работ, соблюдение
противопожарных мероприятий и законодательства по охране труда, охране окружающей среды,
зеленых насаждений и земли.
2.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.
2.1.4. После завершения работ, предоставить Заказчику копии документов,
подтверждающих стоимость строительных материалов.
2.1.5. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием
любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной
собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и
обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
2.1.6. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования для целей выполнения
работ по настоящему Договору.
2.1.7. Обеспечить содержание и уборку в местах проведения работ на объекте Заказчика и
прилегающей к ней территории.
2.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта приема передачи выполненных
работ с территории Заказчика свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
2.1.9. Незамедлительно, письменно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
 возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе выполнения работы;
 иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности
20
результатов выполняемой работы;
 иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости
выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после
незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные
на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого
ущерба Объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.
2.1.10. Представить сертификаты соответствия, удостоверяющие качество материалов
используемых при выполнении работ.
2.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного
изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации. Подрядчик подтверждает,
что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то
это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного
выполнения работ по объекту.
2.3. Подрядчик имеет право:
2.3.1. Привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим
договором и отвечать за действия субподрядчика как за свои собственные.
2.3.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору
по основаниям, указанным в разделе 11.6 настоящего Договора Подрядчик обязуется в течение 60
дней со дня направления уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора вернуть
Заказчику сумму авансового платежа.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Обеспечить беспрепятственный доступ на объект для выполнения работ по договору
с оформлением акта-допуска на период производства работ.
2.4.4. Принять результат и произвести оплату выполненных работ согласно разделам 4 и 6
настоящего договора.
2.4.5. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
2.4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего Договора.
3. Цена Договора
3.1. Цена Договора в соответствии со Сметным расчетом № 1 составляет
(________________________________)рублей, 00 коп. в том числе НДС 18 %(______________________) рублей 00 коп.
3.2. В цену Договора входят стоимость всех материалов, оборудования, работ.
3.3. Цена договора окончательная и изменению не подлежит. Решения и изменения по
результатам разработки рабочей документации, изменения цен материалов, оборудования и работ
не являются основанием для корректировки цены договора, кроме случаев, когда в Задание по
инициативе Заказчика вносятся дополнительные условия.
В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.4. Окончательный расчет производится за фактические выполненные объемы работ.
3.
Оплата работ и взаиморасчеты
4.1. Авансовый платеж в размере 50 % цены Договора выплачивается Заказчиком в течение
5 (Пяти) банковских дней с даты подписания договора, на основании выставленного Подрядчиком
счета на предоплату.
4.2. Окончательный платеж в размере 50 % цены выплачивается Заказчиком в течение 20
(Двадцати) банковских дней, на основании выставленного Подрядчиком счета, с момента
подписания Акта сдачи-приемки работ (форма № КС – 2), Справки стоимости выполненных работ
(Форма № КС-3 ) и представленного счета-фактуры.
4.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем
перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем
Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета
21
Заказчика.
4.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные
соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не оплачиваются.
4.5. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими органами государственного
контроля (надзора) нарушений и отклонений в работах по настоящему Договору от Задания
Заказчика, норм законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм и правил,
государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и
строительства, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной
безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике
безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе не принимать и не
оплачивать такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом
Подрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных разделом 8
Договора.
4.
Сроки выполнения работ
1. Работы, предусмотренные настоящим договором должны быть выполнены в следующие
сроки:
начало выполнения работ – не позднее «23» октября 2012 года
окончание выполнения работ – не позднее «30» ноября 2012 года.
6. Приемка и выполнение работ
6.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании выполнения работ.
6.2. Заказчик, или его представитель, действующий на основании доверенности, приступает
к приемке результата выполненных работ в течение 5 (пяти) дней со дня получения извещения о
готовности Подрядчика к сдаче результата работ.
6.3. Приемка результатов выполненных работ по настоящему Договору подтверждается
подписанием Акта сдачи-приемки работ (Форма № КС-2) и Справки стоимости выполненных
работ (Форма № КС-3).
6.4. В случае, если Заказчиком при приемке результата работ будут обнаружены
недостатки, то они фиксируются в Акте выявленных недостатков, по которому Подрядчик за свой
счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в течение указанного в Акте
выявленных недостатков срока устранить обнаруженные недостатки.
После устранения недостатков, Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче
результата работ, а Заказчик, или его представитель, действующий на основании доверенности,
приступает к приемке результата выполненных работ в течение 5 (пяти) дней со дня получения
извещения о готовности Подрядчика к сдаче результата работ.
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ привлечь другую организацию, и потребовать от Подрядчика
возмещения понесенных необходимых расходов, на основании представленных Заказчиком
документов.
При этом, на период устранения замечаний Заказчика Подрядчик не освобождается от
уплаты штрафных санкций в соответствии с ч. 1, 2, п. 8.3. настоящего Договора.
7. Гарантии
7.1 На выполненный результат работ устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет со дня
подписания сторонами Акта сдачи - приемки работ (Форма № КС-2).
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранять за свой счет и
согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя
не позднее 3 (трёх) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок,
22
в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, гарантийный срок
продлевается на период их устранения.
7.4 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны третьих лиц или неправильной эксплуатации Заказчиком.
8. Ответственность сторон
8.1. Каждая из сторон несет ответственность перед другой стороной и возмещает ущерб,
причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору в
соответствии с существующим законодательством РФ.
8.2. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
за нарушение сроков расчетов в соответствии с п.п. 4.1 и 4.2 настоящего Договора пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки,
за необоснованную просрочку приемки результатов выполненных Подрядчиком
работ - неустойку в размере 0,1 % от стоимости предъявленных к приемке результатов работ за
каждые 10 дней просрочки.
8.3. Подрядчик при нарушении договорных обязательств, уплачивает Заказчику:
за окончание работ после установленного срока работ по договору - пени в размере
0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;
за несвоевременное освобождение рабочей площадки от принадлежащего ему
имущества - пени в размере 0,1% цены Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического
исполнения обязательства;
- за задержку в срок, предусмотренный Договором или дополнительным соглашением,
устранения дефектов в работах - пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки
(уплата неустойки не лишает в данном случае Заказчика права требовать уплаты Подрядчиком
процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации);
8.4. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по настоящему Договору - в течение
20 (двадцати) рабочих дней со дня получения письменной претензии.
8.5. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
8.6. Во время проведения работ на объекте Подрядчик своевременно и за свой счёт
уплачивает (возмещает) штрафы, наложенные соответствующими органами государственного
контроля (надзора), а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушения норм
законодательства РФ, технических регламентов, государственных стандартов и иных документов,
включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной безопасности,
охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности,
экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика и
привлечённых им субподрядчиков.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего
продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых
сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится
неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения
Договора.
23
9.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном
настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и
непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого
атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими
опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти,
гражданская война;
г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению
настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торговопромышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или
органом власти.
9.5. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух)
месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения
настоящего Договора.
10. Разрешение споров между Сторонами
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами
по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет
Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком
условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
10.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном
порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения Подрядчиком.
10.4. В случае не урегулирования претензии Заказчика в части штрафных санкций в
течение 20 (двадцати) дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика, Заказчик вправе
в одностороннем порядке при расчете за выполненные работы на основании Акта сдачи-приемки
работ уменьшить сумму окончательного платежа на сумму штрафных санкций.
10.5. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в
претензионном порядке, такие споры разногласия и требования, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
11. Изменение, прекращение и расторжение Договора
24
11.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному
согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том
числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ,
согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на
внесение изменений в Договор.
11.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные
в п. 11.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде
обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока,
согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет
Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика.
Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть
выполнены в связи с изменением, срок их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов,
изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется).
Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик
уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо
отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
11.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение
Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к
дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия
изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ,
могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены
дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью
настоящего Договора.
11.5. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств
по настоящему Договору, и по мнению Подрядчика это может привести к задержке выполнения
работ Договору в целом, то Подрядчик вправе письменно обратиться к Заказчику с предложением
о корректировке сроков выполнения работ с обоснованием целесообразности и необходимости
такой корректировки. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее
предложение и дать ответ.
В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на
просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока
выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по
Договору или уменьшения их размера.
11.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем
направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа и
уплатив Подрядчику цену за фактически выполненную им работу, в случаях:
- задержки Подрядчиком начала или окончания работ, более чем на 10 (десять)
рабочих дней по причинам, независящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более
чем на 10 (десять) рабочих дней дней;
- аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, других
актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках
законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- не устранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении
и/или предписании Заказчика и -/или соответствующих органов государственного контроля
(надзора), нарушений и отклонений в работах по настоящему Договору от проектной
документации, норм законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм и
правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования
25
и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами в области противопожарной
безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике
безопасности, экологической и санитарной безопасности.
11.7. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в п. 11.6 настоящего
Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с
расторжением настоящего Договора.
11.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 (десять) дней до даты
предполагаемого отказа в случаях:
 возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
 остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, независящим от Подрядчика, на
срок, превышающий 30 (тридцать) дней, за исключением случаев консервации Объекта.
11.9. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора по
основаниям, указанным в п.п. 11.6 и 11.8 настоящего Договора, Заказчик не позднее 5 (пяти) дней
с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора вправе создать Комиссию по приемке выполненных (но не принятых Заказчиком) на
дату расторжения договора работ.
Состав комиссии утверждается Заказчиком и Заказчик в присутствии уполномоченных
представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг,
доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных
расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. Акт приемки выполненных работ по
итогам работы Комиссии подписывается уполномоченными представителями сторон в течение 3
(трех) рабочих дней с даты проведения приемки выполненных работ. Гарантийный срок на
выполненные и принятые по результатам работы Комиссии Заказчиком работы действует в
течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.
При расторжении договора по основаниям, указанным в п.п. 11.6 и 11.8 настоящего
Договора обязательства сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных
обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ.
11.10. По истечении гарантийного срока на выполненные работы, услуги,
оборудование, материалы, по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Стороны
обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению
друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола
Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору.
12. Конфиденциальность
12.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам предоставляемую друг другу
юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением
настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее
поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является
служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна
раскрываться.
12.2. Стороны обязуются:
- обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к
информации третьих лиц;
- не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так
и частично.
12.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при
условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом
Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц, как за свои собственные.
12.4. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с
условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой
Стороны.
12.5. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении
26
конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия
настоящего Договора.
13. Целостность Договора
13.1. Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение
между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю
переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету,
имевшие место до дня подписания настоящего Договора.
14. Особые условия. Заключительные положения
14.1. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия одной из Сторон
переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.
14.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14.3. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме в виде
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом
получателю по адресу его места нахождения. Уведомление считается данным в день отправления
электронного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.
14.4. Во всем остальном что не урегулировано условиями настоящего Договора Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
14.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой
частью.
14.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному для каждой из Сторон.
15. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
Приложения к настоящему Договору указаны в Таблице 1., являющиеся его неотъемлемой
частью,
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование документа
Задание заказчика на
Сметный расчет № 1
л.
в
экз
23. Реквизиты и подписи Сторон
27
«Заказчик»:
Заместитель генерального директора
ФГУП РЧЦ ДФО
___________________И.А. Руднев
«Подрядчик»:
________________/_______/
Приложение № 1
28
к договору подряда №
г. Хабаровск
«
»
2012
Задание
на выполнение работ по ремонту помещений и подпорной стены административного здания филиала
ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю, расположенного по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Колхозная, д. 15.
№ п/п
Наименование работ
Единица
измерений
Количество
кабинет № 207
Демонтаж плинтусов
Демонтаж напольного покрытия
Укладка полов ламинированных
Постановка плинтуса
Демонтаж обшивки стен из
5
фанеры
Демонтаж потолка
6
«Армстронг»
7 Монтаж потолка «Армстронг»
8 Обшивка стен плитами ГВЛ
9 Поклейка стен стеклообоями
Покраска стен акриловыми
10
красками за 2 р.
1
2
3
4
м.п.
м2
м2
м.п.
м2
27
43
43
27
60
м2
17
м2
м2
м2
м2
17
65
65
65
кабинет № 206
11
Демонтаж плинтусов
м.п.
20
12
Демонтаж напольного
покрытия
м2
25
13
Настилка полов из фанеры
м2
25
14
Устройство полов из
линолеума
м2
25
15
Постановка плинтуса
м.п.
20
16
Устройство стен из ГВЛ
м2
30
17
Смена обоев
м2
46
18
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
50
кабинет № 204, 205
19
Демонтаж плинтусов
м.п.
36
20
Демонтаж линолеума
м2
39
21
Настилка полов из фанеры
м2
39
22
Устройство полов из
линолеума
м2
39
23
Постановка плинтуса
м.п.
36
Примечание
29
24
Устройство стен из ГВЛ
м2
6
25
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
90
кабинет № 200
26
Демонтаж плинтусов
м.п.
15
27
Демонтаж напольного
покрытия
м2
13
28
Настилка полов из фанеры
м2
13
29
Устройство полов из
линолеума
м2
13
30
Постановка плинтуса
м.п.
15
31
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
40
кабинет № 201, 202, 203
32
Демонтаж плинтусов
м.п.
67
33
Демонтаж напольного
покрытия
м2
71
34
Настилка полов из фанеры
м2
71
35
Укладка полов
ламинированных
м2
71
36
Постановка плинтуса
м.п.
67
37
Поклейка стен стеклообоями
м2
50
38
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
195
туалеты
39
Демонтаж обшивки стен
м2
3
40
Обшивка стен плитами ГВЛ
м2
3
41
Демонтаж плитки со стен
м2
31
42
Облицовка стен кафелем
м2
30
43
Демонтаж потолка
«Армстронг»
м2
6
44
Монтаж потолка «Армстронг»
м2
6
45
Демонтаж плитки с пола
м2
6
46
Устройство полов из
керамогранита
м2
60
кабинет № 105
47
Штукатурка дверных откосов
м
5
48
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
33
кабинет № 106, 107
30
49
Демонтаж плинтусов
м.п.
35
50
Демонтаж напольного
покрытия
м2
36
51
Настилка полов из фанеры
м2
36
52
Устройство полов из
линолеума
м2
36
53
Постановка плинтуса
м.п.
35
54
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
82
кабинет № 102
55
Демонтаж плинтусов
м.п.
14
56
Демонтаж линолеума
м2
12
57
Устройство бетонных полов
м2
12
58
Устройство полов из
линолеума
м2
12
59
Постановка плинтуса
м.п.
14
60
Демонтаж обшивки стен из
фанеры
м2
33
61
Демонтаж потолка
«Армстронг»
м2
12
62
Монтаж потолка «Армстронг»
м2
12
63
Обшивка стен плитами ГВЛ
м2
33
64
Поклейка стен стеклообоями
м2
33
65
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
33
кабинет № 103
66
Демонтаж плинтусов
м.п.
14
67
Демонтаж линолеума
м2
8
68
Устройство выравнивающих
стяжек
м2
8
69
Устройство полов из
линолеума
м2
8
70
Постановка плинтуса
м.п.
14
71
Демонтаж обшивки стен из
фанеры
м2
29
72
Демонтаж потолка
«Армстронг»
м2
8
73
Монтаж потолка «Армстронг»
м2
8
74
Обшивка стен плитами ГВЛ
м2
29
75
Поклейка стен стеклообоями
м2
29
31
76
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
29
кабинет № 100, 101
77
Демонтаж плинтусов
м.п.
28
78
Демонтаж линолеума
м2
29
79
Устройство полов из бетона
м3
3
80
Устройство полов из
линолеума
м2
29
81
Постановка плинтуса
м.п.
28
82
Демонтаж обшивки стен из
фанеры
м2
64
83
Демонтаж потолка
«Армстронг»
м2
29
84
Монтаж потолка «Армстронг»
м2
29
85
Обшивка стен плитами ГВЛ
м2
64
86
Поклейка стен стеклообоями
м2
64
87
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
71
кабинет № 110, 111
88
Демонтаж плинтусов
м.п.
39
89
Демонтаж линолеума
м2
42
90
Настилка полов из фанеры
м2
14
91
Устройство полов из
линолеума
м2
42
92
Постановка плинтуса
м.п.
39
93
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
92
Подпорная стена
94
Облицовка подпорной стены
диким камнем
м2
64
В местах производства работ принять меры, исключающие попадания краски на напольное
покрытие, отопительные приборы, потолочное покрытие и т.д.
«Заказчик»:
«Подрядчик»:
Заместитель генерального директора
ФГУП РЧЦ ДФО
___________________И.А. Руднев
________________/_______/
32
ЧАСТЬ III.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту помещений и подпорной стены административного здания
филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю, расположенного по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Колхозная, д. 15.
№ п/п
Наименование работ
Единица
измерений
Количество
кабинет № 207
Демонтаж плинтусов
Демонтаж напольного покрытия
Укладка полов ламинированных
Постановка плинтуса
Демонтаж обшивки стен из
5
фанеры
Демонтаж потолка
6
«Армстронг»
7 Монтаж потолка «Армстронг»
8 Обшивка стен плитами ГВЛ
9 Поклейка стен стеклообоями
Покраска стен акриловыми
10
красками за 2 р.
1
2
3
4
м.п.
м2
м2
м.п.
м2
27
43
43
27
60
м2
17
м2
м2
м2
м2
17
65
65
65
кабинет № 206
11
Демонтаж плинтусов
м.п.
20
12
Демонтаж напольного
покрытия
м2
25
13
Настилка полов из фанеры
м2
25
14
Устройство полов из
линолеума
м2
25
15
Постановка плинтуса
м.п.
20
16
Устройство стен из ГВЛ
м2
30
17
Смена обоев
м2
46
18
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
50
кабинет № 204, 205
19
Демонтаж плинтусов
м.п.
36
20
Демонтаж линолеума
м2
39
21
Настилка полов из фанеры
м2
39
22
Устройство полов из
линолеума
м2
39
23
Постановка плинтуса
м.п.
36
Примечание
33
24
Устройство стен из ГВЛ
м2
6
25
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
90
кабинет № 200
26
Демонтаж плинтусов
м.п.
15
27
Демонтаж напольного
покрытия
м2
13
28
Настилка полов из фанеры
м2
13
29
Устройство полов из
линолеума
м2
13
30
Постановка плинтуса
м.п.
15
31
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
40
кабинет № 201, 202, 203
32
Демонтаж плинтусов
м.п.
67
33
Демонтаж напольного
покрытия
м2
71
34
Настилка полов из фанеры
м2
71
35
Укладка полов
ламинированных
м2
71
36
Постановка плинтуса
м.п.
67
37
Поклейка стен стеклообоями
м2
50
38
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
195
туалеты
39
Демонтаж обшивки стен
м2
3
40
Обшивка стен плитами ГВЛ
м2
3
41
Демонтаж плитки со стен
м2
31
42
Облицовка стен кафелем
м2
30
43
Демонтаж потолка
«Армстронг»
м2
6
44
Монтаж потолка «Армстронг»
м2
6
45
Демонтаж плитки с пола
м2
6
46
Устройство полов из
керамогранита
м2
60
кабинет № 105
47
Штукатурка дверных откосов
м
5
48
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
33
кабинет № 106, 107
34
49
Демонтаж плинтусов
м.п.
35
50
Демонтаж напольного
покрытия
м2
36
51
Настилка полов из фанеры
м2
36
52
Устройство полов из
линолеума
м2
36
53
Постановка плинтуса
м.п.
35
54
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
82
кабинет № 102
55
Демонтаж плинтусов
м.п.
14
56
Демонтаж линолеума
м2
12
57
Устройство бетонных полов
м2
12
58
Устройство полов из
линолеума
м2
12
59
Постановка плинтуса
м.п.
14
60
Демонтаж обшивки стен из
фанеры
м2
33
61
Демонтаж потолка
«Армстронг»
м2
12
62
Монтаж потолка «Армстронг»
м2
12
63
Обшивка стен плитами ГВЛ
м2
33
64
Поклейка стен стеклообоями
м2
33
65
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
33
кабинет № 103
66
Демонтаж плинтусов
м.п.
14
67
Демонтаж линолеума
м2
8
68
Устройство выравнивающих
стяжек
м2
8
69
Устройство полов из
линолеума
м2
8
70
Постановка плинтуса
м.п.
14
71
Демонтаж обшивки стен из
фанеры
м2
29
72
Демонтаж потолка
«Армстронг»
м2
8
73
Монтаж потолка «Армстронг»
м2
8
74
Обшивка стен плитами ГВЛ
м2
29
75
Поклейка стен стеклообоями
м2
29
35
76
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
29
кабинет № 100, 101
77
Демонтаж плинтусов
м.п.
28
78
Демонтаж линолеума
м2
29
79
Устройство полов из бетона
м3
3
80
Устройство полов из
линолеума
м2
29
81
Постановка плинтуса
м.п.
28
82
Демонтаж обшивки стен из
фанеры
м2
64
83
Демонтаж потолка
«Армстронг»
м2
29
84
Монтаж потолка «Армстронг»
м2
29
85
Обшивка стен плитами ГВЛ
м2
64
86
Поклейка стен стеклообоями
м2
64
87
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
71
кабинет № 110, 111
88
Демонтаж плинтусов
м.п.
39
89
Демонтаж линолеума
м2
42
90
Настилка полов из фанеры
м2
14
91
Устройство полов из
линолеума
м2
42
92
Постановка плинтуса
м.п.
39
93
Покраска стен акриловыми
красками за 2 р.
м2
92
Подпорная стена
94
Облицовка подпорной стены
диким камнем
м2
64
В местах производства работ принять меры, исключающие попадания краски на напольное
покрытие, отопительные приборы, потолочное покрытие и т.д.
Срок выполнение работ:
начало выполнения работ – не позднее «23» октября 2012 года
окончание выполнения работ – не позднее «30» ноября 2012 года.
Приложение: 1. Акт о выявленных дефектах на 5 л. в 1 экз.
2. Сметно-финансовый расчет на 13 л. в 1 экз.
СОГЛАСОВАНО
36
Директор филиала
Д.В. Гуров
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа