close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Администрация
муниципального образования
«Лысьвенский муниципальный район»
Пермского края
УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ул. Мира, д. 26, г. Лысьва, Пермский край., 618900
Тел. (34249) 6 07 43; факс (34249) 2 11 98
E-mail: [email protected]
ОКПО 01970516, ОГРН 1025901932308,
ИНН/КПП 5918003580/591801001
21.12.2007
На №
Участникам размещения заказа
№ 16 - к
от
О запросе котировок цен
Уважаемые участники размещения заказа!
Уполномоченный орган по размещению заказов, в лице управления здравоохранения
администрации муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» (618900
Пермский
край,
г.Лысьва,
ул.Мира,
д.26,
тел/факс
(34249)
2-11-98,
Email:[email protected]), приглашает юридических и физических лиц для участия в запросе
котировок цен на выполнение работ по устройству полов: замена линолеума в коридорах 2-го
этажа отделения травматологии по адресу: ул. Гайдара, 1, г.Лысьва, Пермский край, (далее –
работы) для МУЗ «Городская больница» (далее Заказчик).
Источник финансирования заказа: средства краевого бюджета в рамках регионального
проекта «Качественное здравоохранение» – 198276,58 руб.
Наименование, характеристика и объем выполняемых работ указаны в прилагаемом
локальном сметном расчете и в следующей таблице:
№
лота
1
1
Наименование работ
2
Замена линолеума в коридорах 2 - го этажа
отделения травматологии по адресу: ул.
Гайдара,д.1, г.Лысьва, Пермский край.
Итого по заявленным лотам:
Срок
выполнения
работ
3
20 дней со дня
подписания
муниципального
контракта
План
финансирования,
2007г., руб.
4
4 квартал 2007
Максимальная
цена контракта,
руб. с НДС-18%
5
198276,58
198276,58
Максимальная цена контракта: 198276,58 руб. (Сто девяносто восемь тысяч двести
семьдесят шесть руб. 58 коп.).
В цену выполняемых работ должны быть включены все расходы, в т.ч. расходы на
материалы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включаемых в цену и
общую стоимость выполняемых работ.
Срок выполнения работ: 20 дней с момента подписания муниципального контракта.
Гарантийный срок: 24 месяца.
Место выполнения работ: МУЗ «Городская больница», Пермский край, г.Лысьва,
ул.Гайдара, д.1.
Место подачи котировочных заявок: Пермский край, г.Лысьва, ул. Мира, д.26, 6 этаж,
каб. 614, уполномоченный орган - управление здравоохранения
администрации
муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район».
Срок окончания подачи котировочных заявок: 25 декабря 2007г. до 18 час. 00 мин. (время
местное).
Срок, форма и условия оплаты выполненных работ: безналичный расчет; аванс в размере
30% от суммы муниципального контракта, окончательный расчет за результат выполненных
работ производится после полного окончания работ.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 5 дней со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения.
Котировочная комиссия отклонит котировочные заявки, если они не соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложения
стоимости работ в котировочных заявках превышает максимальную и цену контракта,
указанную в извещении о проведении запроса котировок.
В случае если победитель в проведении запроса в срок, указанный в извещении о
проведении запроса котировок, не предоставил муниципальному заказчику подписанный
контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального
контракта.
Форма котировочной заявки, подлежащая заполнению участниками размещения заказа,
прилагается к настоящему запросу котировок цен. Приведенная форма должна быть оформлена
на фирменном бланке юридического лица, физического лица (при наличии) и подается по
техническим причинам в письменной форме. Котировочная заявка должна быть подписана
соответственно руководителем юридического лица или непосредственно физическим лицом
(индивидуальным предпринимателем, ПБОЮЛ).
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку в
отношении каждого лота, внесение изменений, в которую не допускается.
Участник размещения заказа может подать заявку на любое количество лотов, при этом
дробление внутри лота не допускается. По лотам, на которые участник размещения заказа не
заявляется, необходимо поставить прочерк в ячейке.
Проведение переговоров между заказчиком, уполномоченным органом, комиссией по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг и участником
размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление
участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких
дополнительных обязательств.
Приложение:
1. Локальный сметный расчет № 1413-р на 2 л. в 1 экз.
2. Таблица характеристик линолеума на 1 л.в 1 экз.
3. Форма котировочной заявки на 1 л. В 1 экз.
4. Проект муниципального контракта на 5 л. В 1экз.
Зам. начальника управления
А.С. Изюмский
Приложение № 1
к запросу котировок цен
от «____»___________2007г
Таблица характеристик линолеума
Линолеум
Вид линолеума
Основа многослойного линолеума
Толщина
Ширина линолеума
Цвет
Сертификат качества на линолеум
ПВХ
Гетерогенный (многослойный)
Вспененный поливинилхлорид, армированное
стекловолокно, окрашенный слой и
прозрачное защитное покрытие.
3-4мм
Равна, ширине коридора (с наименьшим
количеством стыков)
Серый
Наличие
Приложение № 2
к запросу котировок цен
от «____»___________2007г.
Фирменный бланк
организации, предприятия
Дата подачи котировочной заявки
«_____» ________________ 2007г.
Управление здравоохранения
администрации муниципального
образования
618900 г. Лысьва Пермского края,
ул. Мира, д.26, каб. 614
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование юридического лица __________________________________________________
Место нахождения юридического лица ______________________________________________
Факс _____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество физического лица ___________________________________________
Место жительства физического лица ________________________________________________
Факс _____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты участника размещения заказа _________________________
__________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика________________________________________
Изучив размещенное на сайте www.adm.lysva.ru и/или направленное Вами извещение о
проведении запроса котировок цен Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить
работы______________________________ в соответствии с указанным запросом котировок цен
на сумму _____________________________, подтвержденную Локальным сметным расчетом,
прилагаемым, и являющемся неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки.
№
п/п
Наименование работ
Планируемый срок
выполнения работ
Аванс,
%
Гарантия
качества работ
(месяц)
Максимальная
цена
контракта, тыс. руб.
В цену выполняемых работ включены все расходы, в т.ч. расходы на материалы, уплату
налогов, сборов, и других обязательных платежей, включаемых в цену и общую стоимость
выполняемых работ.
В случае признания Нас победителем в проведении указанного запроса котировок цен
Мы обязуемся поставить товар по цене, представленной в таблице цен на поставляемый товар,
и в соответствии со всеми требованиями и характеристиками поставляемого товара и согласны
со сроками и условиями оплаты, указанными нами в запросе котировок цен.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление
участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких
дополнительных обязательств.
К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:
1. Локальный сметный расчет на ___л. в 1 экз.
2. Копия лицензии на ___ л. в 1 экз.
3. Сертификат качества на __ л. в 1 экз.
_____________________________
должность руководителя
м.п.
_________________________________
подпись /с расш ифровкой
Проект Муниципального контракта.
Муниципальный контракт №______/______
Именем муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район»
На выполнения работ.
г.Лысьва
“____”___________2007 г.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница», именуемое в
дальнейшем “Заказчик”, в лице Главного врача
Звягина Владимира Викторовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________ именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в
лице
_____________________________________________________,
действующего
на
основании _________________________________ с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 Настоящий контракт заключается по итогам запроса котировок, проведенного по
определению Подрядчика на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ
«__________________________________» (протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок от «______» _____________2007г. № _________)
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу:
_____________________________________________________________________________в
здании городской больницы по адресу: Гайдара,1 в г. Лысьва, Пермский край».
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
2.1 Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения
сторонами всех обязательств.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
3.1. Стоимость работ поручаемых Подрядчику в текущих ценах на _______________ 2007 г.
составляет ______________________________________________________________ рублей
(______________________________________________________________________
руб.)
с
учетом НДС-18%,
3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании котировочной
заявки победителя подрядных торгов (Подрядчика) и является твердой, не подлежащей
изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.
3.3.Объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, определяется в пределах лимита
выделенных: за счет местного бюджета Лысьвенского муниципального района.
3.4.При изменении лимита финансирования на капитальный ремонт объекта, объемы работ
и срок их выполнения уточняются, с оформлением
дополнительного соглашения к
контракту.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работу в сроки, установленные настоящим контрактом и сдать объект
Заказчику в установленный срок.
4.1.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной
документацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами.
4.1.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией
и действующими нормами и техническими условиями.
4.1.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.5. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения
работ по настоящему контракту;
4.1.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, использование
которых может привести к нарушению безопасности строительных работ.
4.1.7. Обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике
безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых
насаждений во время проведения работ;
4.1.8. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в
течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);
4.1.9. При готовности объекта письменно известить об этом Заказчика в ____ дневный срок
4.1.10. Своевременно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний
о способе исполнения работы или иных, независящих от Подрядчика обстоятельств,
угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих
невозможность ее завершения в срок.
4.1.11. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах
настоящего контракта.
4.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-рабочих дней об изменении места
нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении
либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и
письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.
4.1.13. Согласовать с заказчиком привлечение специализированной субподрядной организации.
4.2.
Заказчик обязан:
4.2.1. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в
Разделе 8 настоящего Контракта.
4.2.2. В течение 3-х дней подписать формы КС-3, КС-2, предъявленные Подрядчиком или
возвратить с обоснованным письменным отказом.
4.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим
контрактом;
4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим
контрактом.
5.1.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Срок выполнения работ:
Начало работ: ________________ 2007г.
Окончание: ___________________ 2007 г.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Оплата выполненных работ производится на основании подписанных справок по форме
КС-3 с расшифровкой физических объемов в актах приемки выполненных работ по форме КС2.
6.2. Безналичный расчет; аванс в размере 30% от суммы муниципального контракта,
окончательный расчет за результат выполненных работ производится после полного окончания
работ с момента получения счет - фактуры от Подрядчика.
6.3. Расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного
окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недоделок, на
основании акта приемки работ, оформленного и подписанного в установленном порядке.
6.4. При привлечении Подрядчиком специализированной субподрядной организации для
выполнения работ, расчеты за выполненные работы с ним осуществляет Подрядчик.
7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с
Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и
контроль за сроками выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия
используемых Подрядчиком материалов условиям контракта.
7.2. Подрядчик, с момента начала работ и до их завершения, ведет журнал производства
работ установленной формы, в котором отражается весь ход фактического производства работ.
7.3. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного
надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах
является обязанностью Подрядчика.
7.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах
осуществляет Подрядчик.
7.5. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет
соответствовать
государственным
стандартам,
техническим
условиям
и
иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие
их качество.
7.6. Подрядчик выполняет работы без остановки процесса приготовления пищи (для
пищеблока).
7.7. Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их
готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после
письменного разрешения Заказчиком, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие
работ выполнено без подтверждения Заказчика или он был информирован с опозданием, то по
его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно
указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
7.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный в одностороннем
порядке Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если
Подрядчик в установленный в одностороннем порядке Заказчиком срок не переделает
некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения
недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются
Подрядчиком.
7.9. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора
с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.
7.10. Охрану строящегося объекта осуществляет Подрядчик.
8. ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки работ
исполнительную документацию в объеме, определенном в соответствии в ВСН 58-88 (р)
Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного
назначения» одновременно с актом выполненных работ.
8.2. Приемка объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
8.3. К настоящему Контракту не применяются правила о контракте строительного подряда,
содержащиеся в пункте первом, третьем ст. 753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
9. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО
9.1. Подрядчик гарантирует:
9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего
контракта;
9.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с действующими техническими
нормами;
9.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в
период гарантийной эксплуатации объекта.
9.2. Гарантийный срок составляет ________ месяца со дня подписания акта приемки в
эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.
9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные
по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с
Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения дефектов.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.
10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из
настоящего контракта право (требование).
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств
стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации общей сметной стоимости работ по настоящему
контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик вправе удержать пени
с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при
расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные
суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.
11.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма пени, удерживаемого с Подрядчика,
фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении санкций к Подрядчику.
11.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем
обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.
11.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту,
Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока
исполнения обязательства, но не более 20% от указанной суммы.
11.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.7. До сдачи объекта Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение
вреда третьим лицам, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон
либо в судебном порядке.
12.2. Заказчик вправе требовать расторжения контракта в судебном порядке в следующих
случаях:
12.2.1. Подрядчик не явился для составления акта приема – передачи объекта в работу;
12.2.2. При нарушении Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ,
предусмотренных условиями конкурсной документации;
12.2.3. В случае аннулирования временного разрешения или лицензии на осуществление
данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках
действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;
12.2.4. При нарушении Подрядчиком графика выполнения работ, когда срок окончания работ,
установленный в контракте увеличивается более чем на 20 дней.
12.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта в
одностороннем порядке в любое время до сдачи ему результата работ Подрядчиком, уплатив
Подрядчику часть установленной цены пропорционально части выполненной работы до
получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта также
в следующих случаях:
12.4.1. Выявления существенных или неустранимых недостатков результата работ, либо
недостатков (отступлений в работе) которые не были устранены Подрядчиком в установленный
Заказчиком разумный срок;
12.4.2. Подрядчик в течение __ дней со дня начала выполнения работ, установленного
настоящим контрактом, не приступил к выполнению работ или выполняет работы настолько
медленно, что окончание работ к сроку становиться явно невозможным.
12.5. При отказе Заказчика от исполнения настоящего контракта, Заказчик направляет в адрес
Подрядчика письменное извещение.
12.6. Контракт считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня получения
Подрядчиком письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы
действующего законодательства РФ.
13.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой
из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его
подписания.
13.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту,
решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
13.5. Для решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное
лицо: _________________________________________ тел. ________________.
13.6. К настоящему контракту прилагаются:
13.6.1. Приложение № 1. График производства работ”.
13.6.2. Приложение № 2 “Сметная документация на выполнение работ по контракту от
«___»______________2007 №_________”;
14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Городская больница»
618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Гайдара,1,
тел./факс 2-32-70, 2-28-68
ИНН 5918002339 / КПП 591801001,
ОГРН 1025901926225,
Отделение УФК по Пермской области
(Финансовое управление МО «Лысьвенский
муниципальный район МУЗ «Городская больница ЛС
0292160014)
ИНН 5918003580 / КПП 591801001
Р/с 40204810800000000412 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Пермскому краю г.Пермь, БИК 045773001, ОКАТО
57427000000,
л/сч 0209010029 (фин. Упр.)
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
М.П.
Подписи сторон:
Заказчик:
Главный врач МУЗ «Городская больница»
_________________В.В.Звягин
Подрядчик:
_________________/____________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа