close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
ОАО «Аэрофлот»
_______________________ Д.Ю. Галкин
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Открытый запрос предложений
в отношении проектирования реконструкции малярного цеха в пристройке
Ангара № 3 (Инв. № 4340) с заменой наружных и внутренних сетей
(коммуникаций) для установки окрасочно-сушильных камер
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
Москва 2014 г.
1
Настоящим ОАО «Аэрофлот» (далее - Заказчик) приглашает Вас, представить
свое предложение (далее - Предложение) в отношении проектирования реконструкции
малярного цеха в пристройке Ангара № 3 (Инв. № 4340) с заменой наружных и
внутренних сетей (коммуникаций) для установки окрасочно-сушильных камер, на
изложенных в настоящей документации о закупке (далее - Документация) условиях.
Максимальная стоимость работ – 1 369 378 (Один миллион триста шестьдесят
девять тысяч триста семьдесят восемь)
рублей 20 копеек с учетом НДС.
В своем Предложении Участник должен указать понижающий коэффициент
в формате сотых долей (например, 0,00).
Дата и время представления
Предложения
24 декабря 2014 года
Дата, время и место
рассмотрения предложений
25 декабря 2014 года
до 12 часов 00 минут по московскому времени
с 15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное ш., д.
31, стр. 1, пом. 6-90
Дата, время и место
подведения итогов
15 января 2015 года
с 15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное ш., д.
31, стр. 1, пом. 6-90
Способ закупки
открытый запрос предложений
Срок действия договора
2015 год
Период выполнения работ
2015 год
Запросы участников о разъяснении положений настоящей Документации
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации на имя
директора департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова
Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
ул. Авиационная, стр. 6, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с
понедельника по четверг – с 10:00 до 16:00 (время московское) или в форме
электронного документа
по e-mail: [email protected]
Контактный номер телефона 8(495) 578-13-84 доб. 55-02
Ответственный за приемку документации: Гарнов Алексей Викторович
телефон: (499) 500 -73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71
e-mail: [email protected] Россия, 141126, Московская область, аэропорт
Шереметьево-1, корпус №5, Департамент управления закупочной деятельностью ОАО
«Аэрофлот», комн. 309
2
Оглавление
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ............................................................................................ 4
1. Общие условия...................................................................................................................... 4
2. Участники.............................................................................................................................. 6
3. Представление Предложений .............................................................................................. 6
4. Рассмотрение Предложений ................................................................................................ 9
5.Заключительные положения............................................................................................... 12
Приложение № 1 ..................................................................................................................... 13
Приложение № 2 ..................................................................................................................... 15
Приложение № 3 ..................................................................................................................... 22
Приложение № 4 ..................................................................................................................... 23
Приложение № 5 ..................................................................................................................... 48
Приложение №6…………………………………………………………………………..…49
3
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. Общие условия
1.1 Открытый запрос Предложений
1.1.1. Настоящий документ представляет собой открытый запрос, адресованный
неопределенному кругу лиц, выступить с Предложениями в отношении
проектирования реконструкции малярного цеха в пристройке Ангара № 3
(Инв. № 4340) с заменой наружных и внутренних сетей (коммуникаций) для
установки окрасочно-сушильных камер, в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №2) и настоящей Документацией. Настоящая
Документация не является офертой (за исключением положений пункта 5.2
относительно заключения соглашения о конфиденциальности) или запросом
принять участие в торгах и имеет целью довести до Участников
заинтересованность Заказчика в заключение договора и предложить
Участникам сформулировать и представить Заказчику свои оферты
(Предложения) в отношении таких договоров.
1.1.2. Процедура направления Предложений и рассмотрения представленных
Предложений регулируется законодательством Российской Федерации и
положениями Документации. Настоящая Документация не должна
расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и,
соответственно, статьи 447-449 Гражданского Кодекса Российской
Федерации,
регулирующие
порядок
заключения
договоров
на
конкурсе/аукционе, к настоящей Документации не применяются.
1.2 Соответствие открытому запросу предложений
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Предоставление Предложений является выражением согласия Участника
со всеми положениями настоящей Документации и представляет собой
заявку на участие.
Соответствие требованиям, изложенным в настоящей Документации,
является условием для подготовки Ваших Предложений. Однако Заказчик
сохраняет за собой право по собственному усмотрению отклонить
требование соответствия условиям Документации в отношении всех или
любых Предложений.
Предложения не будут рассматриваться, если они не направлены в адрес
Заказчика вместе со всей информацией, требуемой в соответствии
с настоящей Документацией, в срок и по адресу, указанному
в Документации. Любые Предложения, которые будут получены после
указанного времени, рассматриваться не будут, и будут возвращены
невскрытыми соответствующему отправителю.
1.3 Право отказа: Изменения и дополнения
1.3.1
Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться
от принятия всех Предложений, сделанных в соответствии с настоящей
Документацией, а также аннулировать оценку Предложений. Заказчик не
связывает себя обязательством принять любое или все из полученных
Предложений.
4
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
В ходе переговоров Заказчика с предпочтительным Участником, выбранным
им в соответствии с настоящей Документацией, выдвижение условий
изначально не входивших в настоящую Документацию или Предложение
Участника, не является контрофертой, а представляет собой исключительно
предложение обсудить возможность включения такого условия в договор.
Отклонение одной из сторон такого дополнительного условия в ходе
переговоров не считается отказом от заключения договора, а считается
отклонением исключительно такого условия. По отклонению такого
условия, стороны продолжают переговоры. Однако Заказчик оставляет за
собой право после выбора предпочтительного Участника и начала
переговоров в отношении заключения договора в любой момент прекратить
переговоры с таким Участником и начать переговоры с другим
предпочтительным Участником или отказаться от заключения договора,
включая, но, не ограничиваясь, по причине неполучения необходимых
корпоративных одобрений.
Заказчик не принимает претензий Участников, а также не несет никакой
материальной или иной ответственности перед ними в связи с отказом
принять или принятием любых или всех Предложений, а также в связи с
прекращением переговоров с предпочтительным Участником и отказом от
заключения договора. Заказчик не обязан предоставлять каких-либо
обоснований своего решения.
Заказчик вправе в любое время до окончательной даты предоставления
Предложений внести изменения в документы, составляющие настоящую
Документацию, оформив их как дополнение или изменение. Такое
дополнение или изменение будет считаться частью Документации после
публикации его в единой информационной системе с последующим
уведомлением Участников закупки, подавших заявки на участие в
процедуре, на момент публикации информации о внесенных дополнениях
или изменениях.
Ни выражение интереса Участника, ни предоставление Предложений и
любых документов или другой информации, ни принятие их Заказчиком, ни
любая корреспонденция, обсуждения, встречи или другой обмен
информацией между Участником и Заказчиком, ни решение Заказчика
относительно того, что Участник соответствует квалификационным
требованиям настоящей Документации, не возлагают на Заказчика
обязательства выбрать конкретного Участника в качестве лучшего, и не
дают право Участнику на возмещение или компенсацию любых затрат или
расходов, понесенных им в связи с выражением его интереса и
представления Предложения в соответствии с настоящей Документацией.
1.4 Расходы
1.4.1
1.4.2
Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные
с представлением Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы по
рассмотрению настоящей Документации и подготовку Предложений.
Заказчик несет расходы по составлению Документации и проведению
анализа Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы на
подготовку и рассылку Документации и рассмотрение представленных
Предложений.
1.5 Этапы представления Предложений
5
1.5.1. Предложения представляются и рассматриваются в один этап.
1.5.2. Участники представляют Предложения, содержащие следующие
параметры:
- Квалификационная документация Участника в соответствии с
пунктом 3.3.1 ниже;
- Коммерческое предложение в соответствии с пунктом 3.3.2 ниже.
2. Участники
2.1 Требования к Участникам
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Предложения должны быть поданы юридическими лицами (Участники),
учрежденными в соответствии с законодательством Российской
Федерации или с законодательством других стран.
Участник не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе
ликвидации или реорганизации, быть признан несостоятельным
(банкротом). Также, относительно Участника не должно быть заявлено
исков о признании несостоятельным (банкротом). Участником не может
являться фирма, на имущество которой наложен арест по любым
основаниям и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.
Один Участник имеет право подать только одно Предложение.
Участник не должен иметь отрицательного опыта работы с ОАО
«Аэрофлот», либо с другими крупными компаниями.
2.2 Статус Участника: Лицензии и одобрения
2.2.1
2.2.2
Лицо, которое представило Предложение, приобретает статус Участника
после получения и регистрации Предложения Заказчиком.
Участник должен представить в составе Предложения копии всех
необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
допусков саморегулируемой организации для производства работ на
объектах авиационной инфраструктуры, одобрений и других разрешений
государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран
(если применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами
деятельности, необходимой для выполнения принимаемых им на себя
обязательств в соответствии с настоящей Документацией, Предложением
Участника и планируемым к заключению в соответствии с настоящей
Документацией договором.
3. Представление Предложений
3.1 Язык и экземпляры Предложения
3.1.1 Все представляемые Участниками документы и сведения, включая
Предложения, должны быть составлены на русском языке. Если какие6
3.1.2
либо сведения или документы представляются на другом языке, они
должны сопровождаться переводом на русский язык.
Предложения должны представляться в одном экземпляре.
3.2 Адрес и способ доставки Предложений
3.2.1
3.2.2
Предложения должны направляться с доставкой либо нарочным, либо
курьерской службой так, чтобы Предложения были получены Заказчиком
не позднее 12-00 часов дня по московскому времени «24» декабря 2014 г.
Все полученные в надлежащие сроки Предложения будут вскрыты только
по истечении указанного времени. Предложения, полученные после
указанного времени, рассматриваться не будут и будут возвращены их
отправителю в нераспечатанном виде (по требованию).
Предложения представляются в запечатанном конверте с четким
указанием реквизитов Участника, надежно прикрепленным к конверту, и
должны содержать следующую надпись:
«Предложение в отношении проектирования реконструкции
малярного цеха в пристройке Ангара № 3 (Инв. № 4340) с заменой
наружных и внутренних сетей (коммуникаций) для установки
окрасочно-сушильных камер».
Предложения должны направляться по адресу:
Россия, 141126,
Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус №5, Департамент
управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн.309
3.3 Содержание квалификационной документации и Коммерческого Предложения
3.3.1 Квалификационная документация должна включать в себя:
а) Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты Участника (по
форме, приложенной к настоящей Документации (Приложение № 1) в
двух экземплярах (один из которых не прошивается со всеми листами
заявки, а идет отдельным файлом).
б) Оригинал Расписки по форме Приложения № 6 о согласии Участника со
всеми условиями указанными в настоящей Документации, техническом
задании и согласии Участника подписать договор в редакции
Приложения №4 в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи
договора Заказчиком.
в) Документы, подтверждающие статус Участника:
 копии учредительных и регистрационных документов с приложением
имеющихся изменений (нотариально заверенные копии) для
юридических лиц;
или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства, номер контактного телефона для индивидуальных
предпринимателей;
или документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на
стороне одного Участника закупки в группу (оригинал или
нотариально заверенная копия), и право конкретного Участника
закупки участвовать в открытом запросе предложений от имени
группы лиц, в том числе, подавать предложения, вносить обеспечение
7







заявки, договора, подписывать протоколы, договор и т.п. (для группы
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки,
полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой
информационной системе (на официальном сайте заказчика и (или) на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении
открытого запроса предложений;
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию
такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня
размещения
в единой информационной системе извещения о
проведении открытого запроса предложений;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического
лица и если для Участника закупки выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если
от имени Участника закупки действует иное лицо, Предложение
должно содержать также доверенность на осуществление действий от
имени Участника закупки, заверенную печатью Участника закупки
(для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника
закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника закупки, Предложение должно содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет
о прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период
или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы
не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма предложений
(оригинал или нотариально заверенную копию);
заверенные
руководителем
организации
сведения
об
отсутствии/наличии аффилированности Участника закупки с
работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими родственниками
(супруги, дети, родители, братья и сестры);
заверенные руководителем организации сведения в отношении всей
цепочки собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а
8





также в отношении состава исполнительных органов по форме
Приложения №5 к настоящей Документации;
копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные и
уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии);
в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится
законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные
нотариально
копии
соответствующих
лицензий,
патентов,
сертификатов соответствий и т.п.;
информация об аналогичных проектах (работах, услугах),
реализованных за последние три года, в т.ч. в ОАО «Аэрофлот»
(представляется при наличии такого опыта, в случае его отсутствия
этот факт также декларируется участником в свободной письменной
форме);
документ (письмо, справка и др.), подтверждающий отнесение
участника к субъектам малого и среднего предпринимательства, в
случае непринадлежности
к субъектам малого и среднего
предпринимательства этот факт также декларируется Участником в
свободной письменной форме;
подтверждение наличия необходимых ресурсов, в т.ч. инженернотехнического персонала, с пропиской (регистрацией) в Москве,
Московской области для выполнения работ/оказания услуг по
тематике настоящей Документации;
3.3.2 Коммерческое предложение должно быть представлено по форме
Приложения № 3 к настоящей Документации и включать в себя:
 Расчет стоимости работ (цена договора), предложение о цене
договора с учетом понижающего коэффициента, применяемого к
максимальной
стоимости
работ,
указанной
в
настоящей
Документации;
 Срок выполнения работ;
 подтверждение принятия Участником условий и редакции проекта
договора (Приложение №4);
3.4 Стоимостные условия Предложения, порядок формирования цены договора:
Цена договора в предложении должна включать все необходимые виды
расходов, налогов и других обязательных платежей;
3.4.2 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно
условиям приложенного проекта договора (Приложение №4).
3.4.1
3.5 Вопросы по содержанию Документации
3.5.1
В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении
Документации, Участники могут направить запрос Заказчику. Запросы
участников о разъяснении положений настоящей Документации
9
3.5.2
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации
на имя директора департамента строительства и эксплуатации зданий и
сооружений Шарикова Андрея Леонидовича по адресу: 141126
Московская область, аэропорт Шереметьево-1, здание УМЛ, помещение
1.16, по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00
(время московское). Вопросы считаются надлежащим образом
направленными, если они получены не позднее 12-00 часов дня по
московскому
времени
«22» декабря 2014 года.
Все ответы на вопросы общего характера будут направляться
обратившемуся Участнику без размещения в единой информационной
системе.
4. Рассмотрение Предложений
4.1 Регистрация Предложений
4.1.1
4.1.2
Заказчик регистрирует все Предложения немедленно после их получения
с указанием времени и даты их получения.
При необходимости Заказчик выдает расписку о получении конверта.
4.2 Рассмотрение Предложений
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Рассмотрение Предложений будет осуществляться в условиях полной
конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком.
Участники или их представители не имеют права присутствовать при
рассмотрении Предложений Заказчиком.
При рассмотрении Предложений будет учитываться только та
информация, которая представлена в Предложениях.
При оценке будет определено, являются ли Предложения полными.
Заказчик может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для
пояснений, внесения необходимых дополнений и исправлений
арифметических ошибок.
Внесение изменений в Предложение после его вскрытия не допускается.
При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть
предложения, могут быть приняты Заказчиком по его единоличному
усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить у любого из
Участников уточнения их Предложений.
4.3 Критерии оценки и сопоставления предложений
4.1.1
№
п/п
1
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Предложений,
поданных Участниками открытого запроса предложений, в целях выявления
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями:
Критерий
Оценка, ед.
Стоимость, предложенная участником
закупки*
10
Рубли
Вес, балл
до 20*
2
3
4
5
6
7
8
Срок производства работ, предложенный
участником закупки**
Наличие производственной базы
Местонахождение производственной
базы/офиса компании
Наличие оборотных средств (возможность
работы без аванса)***
Наличие опыта выполнения работ, оказания
услуг, являющихся предметом настоящей
Документации
Наличие претензий со стороны ОАО
«Аэрофлот»
Дополнительные предложения от участника
Календарные
дни
до 15**
Да/Нет
5/0
Московский
регион/Прочие
% аванса
5/0
До 3-х лет/
Свыше 3-х лет
2/5
Да/Нет
0/5
Да/Нет
5/0
ИТОГО, max. баллов:
до 15
75
*Количество баллов по п. 1 определяется в зависимости от стоимости работ по
формуле:
Цена min
х 20
Цена участника
**Количество баллов по п. 2 определяется исходя из сроков производства работ
по формуле:
Срок min
х 15
Срок участника
***Количество баллов по п. 5 определяется в зависимости от % аванса по
формуле:
0,15 х (100% - % аванса участника)
4.4 Заключение договора
4.4.1
После выбора Заказчиком Участника, чье Предложение, по мнению
Заказчика, в максимальной степени отвечает целям, задачам и интересам
Заказчика, такой предпочтительный Участник и Заказчик проведут
переговоры об условиях и, если сочтут результаты переговоров
приемлемыми для Сторон, подпишут соответствующий договор (или
договоры) в соответствии с настоящей Документацией и Предложением
Участника.
11
В ходе переговоров стороны могут прийти к соглашению об изменении
некоторых условий настоящей Документации или Предложения
Участника. Ни одна из сторон не имеет права настаивать на изменении
условий, изложенных в настоящей Документации или Предложении
Участника, если другая сторона возражает против изменения таких
условий, причем такое возражение не считается отказом от заключения
договора и не влечет за собой прекращения переговоров.
4.4.3. Срок подписания договора Участником, Предложение которого признано
наилучшим: не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного
договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника
уклоняющимся от заключения договора.
4.4.2
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5. Заключительные положения
Все Приложения к настоящей Документации являются его неотъемлемой
частью и составляют единый документ.
Конфиденциальная информация.
Информация, которая будет предоставляться Вам Заказчиком в связи с
настоящей Документацией или в связи с заключением договора,
предусмотренного в настоящей Документации и Вашем Предложении,
информация о том, что с Вами ведутся переговоры или обсуждения о
возможном заключении договора с Заказчиком в соответствии с
настоящей Документацией, или о любых условиях или иных фактах,
относящихся к такому возможному договору, включая его статус,
должна расцениваться как принадлежащая Заказчику конфиденциальная
информация (Конфиденциальная информация). Конфиденциальная
информация является коммерческой тайной Заказчика в смысле ст. 139
Гражданского кодекса РФ.
Вы соглашаетесь с тем, что Конфиденциальная информация будет
использоваться исключительно для целей рассмотрения настоящей
Документации и составления Ваших Предложений, а также переговоров
с Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с
настоящей
Документацией
и
Вашим
Предложением.
Такая
Конфиденциальная информация будет сохраняться Вами в строгой
конфиденциальности.
В случае направления нам Вашего Предложения, Вы подтверждаете
свое согласие быть связанным условиями настоящего пункта 5.2, между
Заказчиком и Вами будет считаться заключенным соглашение о
конфиденциальности на условиях настоящего пункта 5.2. Такое
соглашение о конфиденциальности будет регулироваться правом
Российской Федерации.
Недействительность каких-либо положений настоящей Документации в
силу противоречия их императивным нормам законодательства
Российской Федерации или по иному основанию не влечет за собой
недействительности иных положений Документации, а также
недействительность заключенных в соответствии с ним договоров.
.
12
Приложение № 1
к Открытому запросу предложений
в отношении проектирования реконструкции малярного цеха в пристройке
Ангара № 3 (Инв. № 4340) с заменой наружных и внутренних сетей
(коммуникаций) для установки окрасочно-сушильных камер
АНКЕТА УЧАСТНИКА
процедуры закупки: «__________________________».
1.
Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом и
организационно
правовая
форма
________________________________________.
2.
Юридические реквизиты
Страна регистрации
Юр. адрес
Факт. адрес
Телефон
Факс
E-mail
3.
Банковские реквизиты
ИНН / КПП организации
ОГРН
№ расчетного счета
Наименование Банка
Корр. счет
БИК
4. Регистрационные данные
Дата, место и орган
регистрации
Учредители
Профиль деятельности
ОКПО
ОКВЭД
13
Отнесение к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
4.2. Свидетельство о государственной регистрации – приложить копию.
4.3. Устав (Положение), учредительный договор – приложить копию.
4.4. Лицензии – приложить копию.
4.5. Допуск саморегулируемой организации для производства работ на объектах
авиационной инфраструктуры - приложить копию
5.
Краткая историческая справка о деятельности организации - приложить.
6.
Финансовое положение организации
6.1. Балансовые отчеты с отметкой налоговой инспекции – приложить копии.
6.2. Справка, об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами, заверенную налоговым органом – приложить копии.
6.3. Справки об оплаченном уставном капитале – приложить копии.
6.4. Материалы аудиторских проверок – приложить копии.
7.
Контактное лицо.
Фамилия, имя, отчество.
Телефон, факс, e-mail.
Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в
Анкете и согласие со всеми условиями, изложенными в «Документации о
закупке
в
отношении
____________________________________________________________
______________________».
Руководитель организации ___________________
(подпись)
Главный бухгалтер
М.П.
___________________
(подпись)
14
________________________
(Ф.И.О.)
______________________
(Ф.И.О)
Приложение № 2
к Открытому запросу предложений
в отношении проектирования реконструкции малярного цеха в пристройке Ангара
№ 3 (Инв. № 4340) с заменой наружных и внутренних сетей (коммуникаций) для
установки окрасочно-сушильных камер
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Перечень основных требований
1.1. Основание для проектирования
Содержание требований
План капитальных вложений на 2015 год.
2. Заявка ДТО ВС № 162.344/5646 от 26.06.2014.
1.
1.2. Сведения об участке
строительства в соответствии
с Актом разрешенного
использования
Московская обл., г.о. Химки, а/п Шереметьево,
территория ДТО ВС, 2-х этажная пристройка к
зданию Ангара № 3, 1 этаж, пом. 101 и 101А
Планировочные ограничения
Не имеются
Особые геологические
и гидрогеологические условия
1.3. Функциональное назначение
и тип здания
Не имеются
Наличие гаража-стоянки
1.4. Указания о выделении очередей
строительства и пусковых
комплексов, их состав
Указания по перспективному
расширению объекта
1.5. Сроки начала и окончания
строительства, в т.ч. первой
очереди
1.6. Источник финансирования
строительства
1.7. Категория сложности объекта
Не имеется
Не имеются
1.8. Стадийность проектирования
Назначение здания: производственное с
административно-бытовой пристройкой (6-ти
этажное) и производственной пристройкой (2-х
этажное)
Назначение помещения: участок покраски
деталей ВС.
Общая площадь помещений: 226,5 кв. м.
Этажность пристройки: 2 этажа
Высота потолков в помещениях: 7,45 м.
Материал стен: трехслойные панели.
Перекрытие: монолитное железобетонное.
Не имеются
II-III квартал 2016 г.
Бюджет ДСЭЗС – КВ 2015 г.
Постоянно
действующее
предприятие
круглосуточным режимом работы.
Одна стадия «Рабочая документация»
15
с
1.9. Исходно-разрешительная
документация
Планы БТИ, паспорт объекта.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
Перечень основных требований
2.1. Градостроительные решения
Генеральный план, благоустройство,
озеленение, организация рельефа,
обеспеченность автостоянками
с учетом требований и рекомендаций
Акта разрешенного использования
2.2. Архитектурно-планировочные
решения с учетом требований
и рекомендаций Акта разрешенного
использования
Наружная отделка фасадов
Внутренняя отделка помещений
Основные технико-экономические
показатели в соответствии с Актом
разрешенного использования:
- площадь земельного участка (га);
- площадь застройки (кв. м);
- максимальная общая площадь
здания
(суммарная поэтажная площадь
в габаритах наружных стен) (кв. м);
- этажность здания (количество
уровней);
- верхняя отметка (м);
- мощность, вместимость, пропускная
способность;
- показатели обеспечения местами
хранения автотранспорта
2.3. Конструктивные решения,
изделия и материалы несущих
и ограждающих конструкций.
Мероприятия по защите конструкций
здания от прогрессирующего
обрушения при чрезвычайных
ситуациях, в т.ч. при пожаре
Технические решения по освоению
подземного пространства с учетом
влияния на окружающую застройку
Необходимость разработки раздела
"Специальные вспомогательные
сооружения и устройства - СВСиУ
для строительства в стесненных
условиях"
Содержание требований
Не требуются
Не требуются
Не требуются
16
2.4. Технологические решения и
оборудование
2.4.1.Требования к проектированию:
При проектировании реконструкции
Объекта руководствоваться следующими
документами:
ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей»;
ПОТЭЭ «Правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок» (Утверждены
приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 24.07.2013 N 328н);
ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила
по охране труда при работе на высоте»;
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в
помещениях»;
СП 45.13330.2012. «Свод правил. Земляные
сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.0187»;
СП 70.13330.2012. «Свод правил. Несущие и
ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.0187»;
СП 60.13330.2012 Актуализированная
редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование»;
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование»;
СП 131.13330.2012 «Свод правил.
Строительная климатология»
Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99* «Строительная
климатология»;
СНиП 23-01-99 «Строительная
климатология»;
СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»;
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические
требования к микроклимату».
Правила противопожарного режима в РФ.
Утверждены постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012г. № 390.
2.4.2 Технические требования к
реконструкции Объекта:
Проектом предусмотреть:
- выполнение предпроектного обследования
помещений и инженерных систем малярного
17
участка;
демонтаж
существующей
окрасочносушильной камеры;
- демонтаж воздуховодов, подведенных к
существующей окрасочно-сушильной камере;
- установку окрасочно-сушильной камеры
(наименование, тип и марка уточняются перед
выполнением проектных работ);
- участок подготовки для окрасочносушильной камеры;
- ручной конвейер для перемещения деталей;
- устройство фундаментов под оборудование.
В
части
необходимого
инженерного
обеспечения монтируемого оборудования
окрасочно-сушильных камер предусмотреть
реконструкцию следующих систем:
- системы электроснабжения и освещения;
- отопления;
- вентиляции;
- канализации;
- водоснабжения;
- пожарной сигнализации;
системы
пожаротушения
(газовое
пожаротушения);
- воздухоснабжение (сжатый воздух);
2.5. Инженерные системы здания
2.6. Наружные инженерные сети
(с выделением участков городских
сетей)
Способ прокладки инженерных
коммуникаций
Перед началом разработки раздела «Система
электроснабжения» уточнить точки
подключения, а так же согласовать тип и марку
применяемого оборудования и материалов в
отделе энергообеспечения ДСЭЗС ОАО
«Аэрофлот».
1. Система электроснабжения;
2. Отопление;
3. Вентиляция;
4. Канализация;
5. Водоснабжение;
6. Пожарная сигнализация;
7. Система пожаротушения;
8. Воздухоснабжение.
Определить проектом. Максимально
использовать существующие инженерные
коммуникации.
Необходимость изменения
и переустройства существующих
18
внутриплощадочных и
внеплощадочных
инженерных сетей
Необходимость прокладки или
перекладки городских сетей за счет
проектируемого объекта
Потребность в ЦТП, ТП и других
инженерных сооружениях, в т.ч.
их реконструкция
2.7. Охрана окружающей среды
в соответствии с требованиями Акта
разрешенного использования
Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
Охрана объектов природного
комплекса
2.8. Требования по утилизации
строительных отходов
2.9. Рекультивация территории
2.10. Энергоэффективность
2.11. Архитектурное освещение
2.12. Требования к составу сметной
документации (по объектам
городского заказа)
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Согласно действующих норм
Не требуется
Согласно действующих норм
Не требуется
Локальные сметы составляются на основании
сметно-нормативной базы
ТСН-2001,с применением индексов пересчета.
Предоставить сметный расчет по
согласованной с заказчиком форме в 2-х
экземплярах.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перечень основных требований
3.1. Выполнение проектных решений
по декоративному оформлению здания;
выполнение интерьеров помещения
3.2. Разработка отдельных проектных
решений в нескольких вариантах
или на конкурсной основе
Содержание требований
Не требуется
Состав проектной документации принять в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Проект должен содержать:
Раздел 1 «Конструктивные и объемнопланировочные решения»;
Раздел 2 – «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий»,
подразделы:
а) «Система электроснабжения»;
б) «Система водоснабжения»;
19
в) «Система водоотведения»;
г) «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети»;
д) подраздел «Сети связи»;
е) подраздел «Система газоснабжения»;
ж) подраздел «Технологические решения».
Раздел 3 – «Проект организации
строительства»;
Раздел 4 – «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»;
Раздел 5 – «Смета на строительство
объектов капитального строительства».
3.3. Выполнение
научно-исследовательских
и экспериментальных работ
в процессе проектирования
и строительства
Обследование строительных
конструкций и сооружений
(при реконструкции)
3.4. Подготовка демонстрационных
материалов
3.5. Указания о необходимости
согласований проектной документации
Предпроектное обследование помещения
малярного участка и инженерных систем,
касающихся выполнения данного проекта.
Требуется
Не требуется
Проектная документация должна быть
согласована:
- отделом энергообеспечения ДСЭЗС
ОАО «Аэрофлот»;
- отделом эксплуатации ДСЭЗС
ОАО «Аэрофлот»;
- отделом капитального строительства
ДСЭЗС ОАО «Аэрофлот»;
- ДТО ВС ОАО «Аэрофлот».
20
3.6. Разработка
инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны; мероприятия
по предупреждению чрезвычайных
ситуаций
3.7. Необходимость выполнения
дополнительных экземпляров
проектной документации или
ее частей, оплачиваемых заказчиком
отдельно
3.8. Необходимость представления
проектной документации
на электронных носителях
3.9. Срок разработки проектной
документации
3.10. Разработка документации
для проведения подрядных торгов
3.11. Прочие требования
Не требуется
Не требуется
По окончанию проектных работ
и получению необходимых согласований
представить Заказчику комплект
согласованной проектной документации
стадии «Рабочая документация» в 4-х экз. на
бумажном носителе и 1 экз. в электронном
виде (текстовая часть в формате DOCX,
графическая в DWG и PDF).
не более 90 календарных дней
Не требуется
3.11.1 Эксплуатационные и ремонтные
требования
Все системы должны быть удобны в
эксплуатации и для проведения
технического обслуживания и ремонта, при
этом должен быть обеспечен свободный
доступ к местам стыковки, крепления и
коммутации при проведении проверок,
ремонта и замены деталей.
3.11.2 Представить расчет стесненности
условий труда при производстве работ.
Работы проводить в условиях действующего
предприятия и режимной зоны а/п
Шереметьево.
Перед началом работ оформить на период
действия договора пропуска на территорию
перрона а/п Шереметьево за счет
Исполнителя.
При разработке рабочей документации
учесть соблюдение экологической политики
ОАО «Аэрофлот».
21
Приложение № 3
к Открытому запросу предложений
в отношении проектирования реконструкции малярного цеха в пристройке Ангара
№ 3 (Инв. № 4340) с заменой наружных и внутренних сетей (коммуникаций) для
установки окрасочно-сушильных камер
Форма представления коммерческого предложения
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)
_________________________________________________________________________
(предмет договора)
Стоимость договора определяется путем умножения понижающего коэффициента на
максимальную стоимость работ по настоящей Документации.
Понижающий коэффициент составляет К= ________
(заполняется участником)
Стоимость
работ
по
_______________________
коммерческому
руб.
предложению
(без
составляет
НДС).
(заполняется участником)
№
п/п
Наименование работ
Ед.
изм.
Объем
Стоимость за
Общая
единицу
стоимость
(руб. без НДС) (руб. без НДС)
Срок
выполнения
работ
(календарные
дни)
1
2
3
…
…
n
ИТОГО:
НДС 18%
Предлагаемая цена договора*, руб. с учетом НДС
*Цена договора определяется путем умножения понижающего коэффициента на максимальную цену
работ, услуг, указанную в настоящей Документации.
П р и м е ч а н и е : 1 При необходимости авансирования работ указать размер аванса с
обоснованиями*.
Стоимость работ (цена договора) _______________________________________
(предмет договора)
не превышает _________________ руб. ____ коп., в том числе НДС 18 % _______ руб.
(прописью)
Руководитель организации
_______________________
(подпись)
22
_______________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 4
к Открытому запросу предложений
в отношении проектирования реконструкции малярного цеха в пристройке Ангара
№ 3 (Инв. № 4340) с заменой наружных и внутренних сетей (коммуникаций) для
установки окрасочно-сушильных камер
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
на выполнение работ по проектированию
г. Москва
«____»___________20___г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
(далее – ОАО «Аэрофлот»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________, действующего на основании доверенности
(наименование должности, Ф.И.О.)
от ______________ №_______, с одной стороны и ________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы
по проектированию _________________________ в соответствии с заданием
на проектирование (приложение 1 к настоящему Договору).
1.2. Результатом выполнения проектных работ является комплект
проектно-сметной документации в составе, определенном в задании на проектирование
(приложение 1 к настоящему Договору), согласованной и утверждённой
в установленном порядке.
2. Особые условия
2.1. Проектно-сметная документация, являющаяся результатом работ
по настоящему Договору, должна соответствовать требованиям действующих
нормативных документов Российской Федерации, государственному стандарту (ГОСТ),
строительным нормам и правилам (СНиП), действующим нормам пожарной
безопасности (НПБ)_________________________________________________________
и другим действующим нормам и правилам на момент сдачи выполненных работ.
Локальные сметы составляются на основании сметно-нормативной базы ТСН-2001
с применением коэффициентов пересчета, утвержденных ОАО «Московский центр
ценообразования в строительстве «Мосстройцены».
2.2. Использование
проектно-сметной
документации
осуществляется
Заказчиком.
2.3. Работы производятся в соответствии с заданием на проектирование
(приложение 1 к настоящему Договору), календарным планом (приложение 2
к настоящему Договору).
1
2.4. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность
для Заказчика дальнейшего проведения работы или потребуется приостановка работы,
Заказчик обязан в 10-дневный срок письменно поставить в известность об этом
Исполнителя. После чего Стороны обязаны в 20-дневный срок рассмотреть вопрос
и принять согласованное решение о завершении выполнения работы или её
приостановке и возмещении Исполнителю стоимости фактически выполненных работ,
согласованной Сторонами.
3. Обязанности и права Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объёме,
предусмотренном заданием на проектирование (приложение 1 к настоящему Договору),
и сдать работу Заказчику в установленные настоящим Договором сроки
в соответствии с календарным планом (приложение 2 к настоящему Договору).
3.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии
с действующими в период выполнения работ постановлениями, предписаниями
и распоряжениями официальных учреждений, инстанций и отраслевых организаций,
а также требованиями представителя Заказчика, оформленными в письменном виде.
3.1.3. Назначить приказом в трёхдневный срок с момента подписания
настоящего Договора своего представителя, ответственного за выполнение работ
по настоящему Договору, известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием
предоставленных ему полномочий. Полномочия представителя должны быть
надлежащим образом оформлены (доверенность, приказ о приёме на работу, трудовой
договор с Исполнителем) и предоставлены в трёхдневный срок с момента подписания
настоящего Договора Заказчику. Исполнитель гарантирует получение согласия
на обработку Заказчиком персональных данных работников, информация
о которых передана Заказчику в рамках Договора.
3.1.4. Обеспечить явку своего представителя на все совещания, проводимые
Заказчиком по предмету настоящего Договора и приложений к нему, в случае,
когда такая явка требуется согласно указанию Заказчика.
3.1.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
проведения работ в рамках настоящего Договора.
3.1.6. Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором,
разработанную проектно-сметную документацию в порядке и в объёме,
предусмотренными разделами 1 и 4 настоящего Договора.
3.1.7. Не позднее даты подписания настоящего Договора представить
действующее
свидетельство,
выданное
саморегулируемой
организацией,
на право выполнения проектных работ по заданию на проектирование
(приложение 1 к настоящему Договору) Заказчика. Вышеуказанные документы должны
полностью соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
3.1.8. При проведении работ обеспечить соблюдение внутреннего трудового
распорядка Заказчика, осуществлять работы в условиях действующего предприятия
Заказчика с соблюдением требований внутриобъектового режима.
3.1.9. Обеспечить выполнение своими работниками, субподрядчиками
и работниками субподрядчиков требований правил техники безопасности,
электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды,
санитарных норм и правил.
3.1.10. Нести все расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов,
необходимых
для
выполнения
работ
по
настоящему
Договору.
Получение вышеуказанных документов не должно влиять на сроки выполнения работ
по настоящему Договору, которые предусмотрены календарным планом (приложение 2
к настоящему Договору).
3.1.11. Получить технические условия от владельцев сетей и коммуникаций.
3.1.12. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде,
в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию,
если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему
законодательству и нормативным документам Российской Федерации.
3.1.13. Не вносить без предварительного письменного согласования
с Заказчиком изменения в ранее согласованный Сторонами вариант задания
на проектирование (приложение 1 к настоящему Договору), оказывающие влияние
на общую стоимость и сроки выполнения работ. При необходимости внесения
изменений, которые выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны
оформляют их в письменном виде.
3.1.14. Не передавать проектно-сметную документацию, разработанную
по настоящему Договору, третьим лицам.
3.1.15. Согласовать
разработанную
проектно-сметную
документацию
с надзорными органами и организациями – владельцами сетей и коммуникаций.
В случаях, предусмотренных действующими нормативными документами, обеспечить
прохождение экспертизы (в т.ч. экспертизы промышленной безопасности)
и в соответствии с условиями задания на проектирование (приложение 1 к настоящему
Договору) передать ее Заказчику в сроки и в порядке, установленными разделом 4
настоящего Договора и календарным планом (приложение 2 к настоящему Договору).
3.1.16. Не позднее даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан
представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников,
включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных
органов по форме приложения 3 к настоящему Договору, с предоставлением
подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников,
в том числе конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов
Исполнителя последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика
с приложением подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа
от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Исполнителя за 3 календарных
дня до даты расторжения.
3.2. Исполнитель имеет право самостоятельно определить способы
выполнения работ и вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему
Договору субподрядные организации, имеющие соответствующие свидетельства
(сертификаты), без изменения стоимости работ по настоящему Договору.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно произвести приёмку и оплату выполненных работ
в соответствии с настоящим Договором.
3.3.2. Назначить в трёхдневный срок с момента подписания настоящего
Договора своего представителя, ответственного за контроль исполнения работ
по настоящему Договору, известив об этом Исполнителя в письменном виде,
с указанием предоставленных ему полномочий.
3.3.3. В случае необходимости оказать содействие в доступе техники
и работников Исполнителя (согласно утвержденному Исполнителем списку)
на объекты с оформлением пропусков за счет самого Исполнителя.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Приостановить выполнение работ в любое время до сдачи результата
работ, оформить акты на фактически выполненные работы, возместив Исполнителю
согласованную Сторонами стоимость фактически выполненных работ.
3.4.2. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить выполненные по настоящему Договору работы.
4. Порядок выполнения и приемки работ
4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Договором, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ
в соответствии с календарным планом (приложение 2 к настоящему Договору).
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком
уведомления, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, Исполнитель предоставляет
Заказчику разработанную и согласованную проектно-сметную документацию
в следующем порядке:
подписанные Исполнителем 4 (четыре) экземпляра комплектов согласованной
проектно-сметной документации на бумажном носителе с сопроводительной накладной
+ 1 (один) экземпляр на электронном носителе или на СD (текстовая часть в формате
Microsoft Word, графическая – в AutoCAD и в формате dwg или pdf) и акт приёмапередачи проектных работ по этапу (по форме приложения 4 к настоящему Договору)
(в 2-х экземплярах). В сопроводительной накладной Исполнитель указывает: число,
месяц, год, наименование передаваемых разделов согласованной проектно-сметной
документации, количество экземпляров;
сопроводительная
накладная
заверяется
подписью
ответственного
представителя Исполнителя и штампом. Ответственный представитель Заказчика
проверяет комплектность принимаемой им документации по сопроводительной
накладной, после чего сопроводительная накладная заверяется со стороны Заказчика
подписью ответственного представителя с указанием даты приёмки.
4.3. Перечень разработанной проектно-сметной документации, подлежащей
оформлению, согласованию и сдаче Исполнителем Заказчику, указывается в акте
приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме приложения 4 к настоящему
Договору).
4.4. Дата оформления сопроводительной накладной Заказчиком является
датой получения Заказчиком разработанной проектно-сметной документации.
4.5. Не позднее 10 (десяти) дней после получения от Исполнителя
документов, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, Заказчик рассматривает
результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору
на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем
Договоре, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр
акта приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме приложения
4 к настоящему Договору) либо запрос о предоставлении разъяснений касательно
результатов работ, либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных
работ, либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком
их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ
в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ
Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком,
но не более чем через ____ календарных дней устранить указанные
недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений
касательно результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов
выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых
доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан
представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ
или в срок, установленный в указанном акте, но не более чем через __ календарных
дней, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок,
устранить полученные от Заказчика недостатки, произвести доработки и передать
Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект
проектно-сметной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении
необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт приёмапередачи проектных работ по этапу (по форме приложения 4 к настоящему Договору)
в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении
недостатков, выполнении необходимых доработок Заказчиком будет принято решение,
что Исполнитель устранил недостатки (выполнил доработки) в надлежащем порядке
и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта приёма-передачи
проектных работ по этапу (по форме приложения 4 к настоящему Договору), один из
которых направляет Исполнителю.
4.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт приёма-передачи
проектных работ по этапу (по форме приложения 4 к настоящему Договору)
и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату настоящего Договора
являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.
4.9. Заказчик приобретает исключительные права на использование
разработанной по настоящему Договору проектно-сметной документации с даты
подписания акта приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме приложения
4 к настоящему Договору), в т.ч. право на ее использование любыми способами
и в любой форме на территории всего мира, без ограничения срока использования
(действия) передаваемых прав.
4.10. В случае досрочного прекращения работ по настоящему Договору
по требованию Заказчика он обязан принять от Исполнителя по акту приёма-передачи
проектных работ по этапу (по форме приложения 4 к настоящему Договору)
разработанную в установленном порядке проектно-сметную документацию по степени
её готовности на момент получения Исполнителем письменного уведомления
Заказчика о прекращении работ и оплатить стоимость проектно-сметной документации
по фактически выполненному и принятому объёму работ, согласованную Сторонами.
4.11. Документы на оплату по выполненным работам Исполнитель
представляет Заказчику не позднее 3 (трех) календарных дней с даты завершения этапа.
4.12. В течение 7 (семи) календарных дней до даты окончания срока действия
настоящего Договора и по исполнению всех обязательств в полном объёме
подписывается двусторонний акт о закрытии Договора (по форме приложения
5 к настоящему Договору).
5. Стоимость работ и порядок оплаты
5.1. Стоимость
работ
по
настоящему
Договору
составляет
_________________________________________.
Указанная сумма является твёрдой договорной ценой и включает стоимость
разработки и согласования проектно-сметной документации, а также размер
вознаграждения Исполнителя за передачу (отчуждение в полном объеме)
исключительных прав на разработанную проектно-сметную документацию,
все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие,
связанные с исполнением настоящего Договора (налоги, сборы, пошлины, получение
технических условий и пр.).
5.2. В счет выполнения работ по настоящему Договору Заказчик
имеет право перечислить аванс на расчетный счет Исполнителя на основании
_________________, в размере _____ % от общей стоимости работ по настоящему
Договору, что составляет ___________ руб. (__________________). Аванс
засчитывается при оплате выполненных работ _______________________.
5.3. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится
Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта приёма-передачи проектных
работ по этапу (по форме приложения 4 к настоящему Договору)
и в соответствии с расчетом затрат (приложение 6 к настоящему Договору) в течение
20 (двадцати) календарных дней со дня подписания акта Сторонами и получения
от Исполнителя счета и счета-фактуры путём перечисления денежных средств
на расчётный счёт Исполнителя.
5.4. Счет-фактура выставляется Исполнителем в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
5.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета
Заказчика. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком
в полном объеме и надлежащим образом с даты списания денежных средств
с расчетного счета Заказчика.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору Заказчик несёт ответственность в размере реального ущерба,
причинённого Исполнителю таким неисполнением/ненадлежащим исполнением
обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.
6.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель направляет Заказчику
уведомление о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти)
календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих
обязательств по оплате, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени за весь период
просрочки в размере 0,05 % от суммы, срок оплаты которой нарушен
(сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более
5 % от суммы задолженности.
6.3. Исполнитель несёт ответственность за качество работ, включая
возмещение убытков, причинённых Заказчику и/или третьим лицам при использовании
результатов работ.
6.4. Исполнитель несёт ответственность за любой ущерб, причинённый
имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору
в результате действий/бездействия Исполнителя (его работников/субподрядчиков).
6.5. Исполнитель несёт ответственность за предоставление результатов
выполненных работ, обременённых правами третьих лиц, и обязан возместить
Заказчику убытки, причинённые в результате предъявления Заказчику (удовлетворения
Заказчиком) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких
результатов государственными органами. Срок возмещения убытков – 10 календарных
дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного
пункта действуют в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего
Договора.
6.6. В случае несоблюдения Исполнителем сроков исполнения своих
обязательств (сроков, установленных календарным планом (приложение 2
к настоящему Договору) Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 %
от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ)
за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения
обязательства и уплачивается Исполнителем при условии направления Заказчиком
письменного требования (претензии) об уплате пени.
6.7. В случае несоблюдения Исполнителем предусмотренных настоящим
Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать
уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется
с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Исполнителем
при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате
пени.
6.8. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными
органами в связи с деятельностью Исполнителя по настоящему Договору
(несоблюдение стандартов при проектировании, несоблюдение порядка производства
работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью компенсироваться
Исполнителем в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего
требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют в течение трех лет
с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.9. Исполнитель несёт ответственность за выполнение своими работниками,
субподрядчиками и работниками субподрядчика требований правил техники
безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды.
Если
в
результате
действия/бездействия
указанных
работников
(субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесён вред, Исполнитель обязан
самостоятельно и за свой счёт урегулировать претензии пострадавших,
а также возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него
уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами
в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования
от Заказчика. Положения данного пункта действуют в течение трех лет с даты
прекращения действия настоящего Договора.
6.10. В случае если в результате действия/бездействия Исполнителя
(его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов работ,
возникшего в результате действий/бездействия Исполнителя (его субподрядчиков),
здоровью или жизни иных людей будет нанесён вред, Исполнитель обязан возместить
Заказчику все убытки, понесённые им в результате урегулирования претензий
пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке,
а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика
уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок
возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего
требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют в течение трех лет
с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.11. В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более
чем на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от приёмки результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты
штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости работ и возмещения убытков
в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Исполнитель обязан вернуть Заказчику
денежные средства, полученные в оплату невыполненных работ, в течение 10 дней
с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приёмки работ/
о расторжении Договора. Датой отказа от приёмки работ/расторжения Договора
считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано
в уведомлении.
6.12. Исполнитель несет ответственность за недостатки разработанной
по настоящему Договору проектно-сметной документации, обнаруженные в ходе
выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объектов,
работы на которых выполнялись на основе проектно-сметной документации,
разработанной по настоящему Договору. При обнаружении недостатков в проектносметной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно
устранить их, а также возместить Заказчику все убытки, понесенные им в этой связи,
как в добровольном, так и в судебном порядке. Срок устранения недостатков
и возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего
требования Заказчика. Положения данного пункта действуют в течение трех лет с даты
прекращения действия настоящего Договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение
своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не может
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть
(в том числе наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные
бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта,
изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они
не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия
Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики,
консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной
оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств
связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных
и/или
техногенных
факторов
и
не
являются
результатом
виновного
и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.
7.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех)
календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую
Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать
оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств
по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу
действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона
обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием
предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.
7.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС
лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности
за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
7.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом
или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
7.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств
по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств,
с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны
не договорились об ином.
7.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более месяца,
то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать
расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой
Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он
содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении
Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное
исполнение Договора.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами, применяется к правоотношениям Сторон и действует до полного
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее
___________________.
8.2. Период выполнения работ по настоящему Договору устанавливается
в соответствии с календарным планом (приложение 2 к настоящему Договору).
8.3. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения, подписанного представителями и скрепленного печатями
обеих Сторон.
9. Изменение и расторжение Договора
9.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимному
согласию Сторон путём подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда
Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем
порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи
уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечёт
недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем
внесудебном порядке по инициативе Заказчика при условии направления Исполнителю
письменного уведомления о расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
9.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Исполнителя
последний уплачивает неустойку в размере 10 % от стоимости невыполненных
обязательств (работ) и возмещает Заказчику убытки, причинённые досрочным
расторжением Договора и не покрытые неустойкой.
9.4. Все взаиморасчёты Сторон должны быть завершены в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.
9.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до даты расторжения.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется
принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной
конфиденциальной информации.
10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках
выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь
этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом
информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей
ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием
полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
10.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой
наступление ответственности за ее разглашение.
10.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют
в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением)
настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
11.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны
урегулируют споры, указанные в п. 11.1, в досудебном (претензионном) порядке.
11.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается
мотивированное требование заявителя.
11.4. Претензия направляется по месту нахождения (месту жительства)
адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером
с вручением адресату под расписку.
11.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном
удовлетворении требований другой Стороной либо неполучения ответа в течение
30 календарных дней с даты направления претензии заявитель претензии вправе
передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
12. Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации
12.1. Заказчик в полном объеме приобретает исключительное право
на разработанный по настоящему Договору комплект проектно-сметной документации
с момента подписания акта приёма-передачи проектных работ по этапу (по форме
приложения 4 к настоящему Договору). Вознаграждение за передачу (отчуждение)
исключительных прав включено в стоимость работ, выполняемых по настоящему
Договору. Заказчик вправе использовать комплект проектно-сметной документации
любым не противоречащим законодательству и существу такого исключительного
права способом, в том числе путем его отчуждения по договору третьему лицу.
12.2. Исполнитель гарантирует, что на момент передачи (отчуждения)
исключительных прав на комплект проектно-сметной документации будет обладать
всеми необходимыми правами на такую передачу (отчуждение).
12.3. Передача Заказчику исключительных прав на комплект проектно-сметной
документации и выполнение работ по настоящему Договору осуществляется
Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12.4. Каждая из Сторон должна незамедлительно информировать другую
Сторону
в
случае,
если
какая-либо
третья
сторона
предъявляет
требования/претензии/иски о нарушении авторских или смежных прав в отношении
комплекта проектно-сметной документации или в связи с выполнением работ
по Договору.
12.5. В случае предъявления Заказчику третьими лицами, а также
уполномоченными государственными органами (в т.ч. любыми некоммерческими
организациями, осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными
правами) требований, претензий и/или исков о неправомерном использовании
комплекта
проектно-сметной
документации,
о
выплате
вознаграждения
за использование комплекта проектно-сметной документации, а также в связи
с нарушением прав третьих лиц в связи с выполнением работ по Договору Исполнитель
обязан своими силами и за свой счет предпринять все необходимые действия
для урегулирования таких требований/претензий/исков, а также возместить Заказчику
убытки, причиненные ими.
12.6. Если тем не менее в рамках вышеуказанных требований/претензий/исков
с Заказчика будут взысканы какие-либо суммы или Заказчик понесет расходы,
связанные с урегулированием требований/претензий/исков (расходы на юридические
услуги и т.д.), Исполнитель обязуется в полном объеме возместить Заказчику такие
расходы (в т.ч. штрафы, наложенные государственными органами) в течение 10 дней
с даты получения соответствующего требования Заказчика. Положения настоящего
пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего
Договора.
12.7. Если в период рассмотрения требований/претензий/исков третьих лиц,
основанных на нарушениях их авторских и иных прав в отношении комплекта
проектно-сметной документации или по результатам рассмотрения указанных
требований/претензий/исков Заказчику будет запрещено использование комплекта
проектно-сметной документации, Исполнитель выплачивает Заказчику штрафную
неустойку в размере ___ рублей, а также возмещает Заказчику обоснованные убытки,
причиненные
невозможностью
использования
комплекта
проектно-сметной
документации и непокрытые штрафной неустойкой, в течение 10 дней с даты
получения соответствующего требования от Заказчика.
13. Обеспечение исполнения Договора
13.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется
Исполнителем в форме безотзывной банковской гарантии по форме приложения 7
к настоящему Договору не позднее 10 календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
13.2. Банковская гарантия оформляется на общую стоимость работ
по настоящему Договору.
13.3. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной
кредитной организацией и соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
13.4. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств
по настоящему Договору и которая должна быть не менее суммы, установленной
в пункте 13.2 настоящего Договора.
13.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание
на настоящий Договор, включая указание на стороны настоящего Договора, название
предмета настоящего Договора и ссылки на основания заключения настоящего
Договора, указанные в преамбуле настоящего Договора.
13.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор,
не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
13.7. Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего
Договора должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора.
13.8. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется переоформить
безотзывную банковскую гарантию.
13.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Договору,
Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда
соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора
на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.
13.10. Расходы на получение банковской гарантии возлагаются на Исполнителя.
13.11. В случае нарушения Исполнителем условий раздела 13 «Обеспечение
исполнения Договора» настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем внесудебном порядке без компенсации Исполнителю затрат
и расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора, уведомив об этом
Исполнителя не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом Исполнитель обязан
возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением Договора.
13.12. Оригинал банковской гарантии после оформления направляется
Заказчику и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
14. Прочие условия
14.1. После подписания настоящего Договора все предварительные
соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора,
теряют юридическую силу.
14.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения (места жительства),
почтового), банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-дневный срок
уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием
у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу
для другой Стороны с даты их получения.
14.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные
с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо
не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде
в адрес места нахождения (места жительства) другой Стороны заказным письмом
с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также
могут передаваться по e-mail’лу, указанному в разделе 15. Уведомления, сообщения
или информация, переданные посредством e-mail, считаются доставленными с момента
их направления, а направленные курьером или по почте – с момента их получения
адресатом. Указанные уведомления могут быть продублированы по факсу
№ __________.
14.4. Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
Заказчика.
14.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем
Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
14.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение 1 «Форма задания на проектирование».
Приложение 2 «Форма календарного плана».
Приложение 3 «Форма информации о контрагенте».
Приложение 4 «Форма акта приёма-передачи проектных работ по этапу».
Приложение 5 «Форма акта о закрытии Договора».
Приложение 6 «Форма расчета затрат».
Приложение 7 «Форма банковской гарантии».
15. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
Открытое акционерное общество
«Аэрофлот – российские авиалинии»
Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69
факс: (499) 500-68-67
ИНН 7712040126
КПП 997650001
р/с № 40702810400020106099
в ОАО «Сбербанк России» г.
Москвы
к/с № 30101810400000000225
в ОПЕРУ МГТУ Банка России
БИК 044 525 225
Электронный адрес __________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________________________
(название организации)
Адрес:
Тел.:
факс:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
к/с
БИК
Электронный адрес __________________
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 1
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1. Общие данные
Перечень основных требований
Содержание требований
1.1.
Основание
для
проектирования
1.2. Сведения об участке
строительства
в
соответствии
с актом разрешенного использования
Планировочные
ограничения
Особые
геологические
и гидрогеологические условия
1.3. Функциональное назначение
и
тип
здания
Наличие гаража-стоянки
1.4. Указания о выделении
очередей
строительства
и
пусковых
комплексов,
их
состав
Указания
по
перспективному
расширению объекта
1.5. Сроки начала и окончания
строительства,
в
т.ч.
первой
очереди
1.6. Источник финансирования
строительства
1.7.
Категория
сложности
объекта
1.8.
Стадийность
проектирования
1.9.
Исходно-разрешительная
документация
2. Основные требования к проектным решениям
Перечень основных требований
Содержание требований
1
2.1. Градостроительные решения
Генеральный план, благоустройство,
озеленение,
организация
рельефа,
обеспеченность
автостоянками
с учетом требований и рекомендаций
Акта разрешенного использования
2.2.
Архитектурнопланировочные
решения
с
учетом
требований
и рекомендаций акта разрешенного
использования
Наружная
отделка
фасадов
Внутренняя
отделка
помещений
Основные
технико-экономические
показатели в соответствии с актом
разрешенного
использования:
- площадь земельного участка (га);
- площадь
застройки (кв. м);
- максимальная общая площадь здания
(суммарная
поэтажная
площадь
в габаритах наружных стен) (кв. м);
- этажность здания (количество
уровней);
верхняя
отметка
(м);
- мощность, вместимость, пропускная
способность;
- показатели обеспечения местами
хранения автотранспорта
2.3. Конструктивные решения,
изделия
и
материалы
несущих
и
ограждающих
конструкций
Мероприятия по защите конструкций
здания
от
прогрессирующего
обрушения
при
чрезвычайных
ситуациях, в т.ч. при пожаре
Технические решения по освоению
подземного пространства с учетом
влияния на окружающую застройку
Необходимость разработки раздела
«Специальные
вспомогательные
сооружения и устройства – (СВСиУ)
для строительства в стесненных
условиях»
2.4. Технологические решения
и оборудование
2.5.
Инженерные
системы
здания
- отопление (наружные и
внутренние
сети);
вентиляция;
противопожарная
вентиляция;
кондиционирование;
водоснабжение
(наружные
и
внутренние
сети);
канализация
(наружные
и
внутренние
сети);
- водосток;
водоотведение;
электроосвещение;
- электрооборудование;
- электроснабжение (наружные
и внутренние сети);
- электрообогрев элементов
и конструкций здания;
гарантированное
электропитание;
телефонизация;
радиофикация;
- пожарная сигнализация;
- пожаротушение;
- пожарный водопровод;
автоматизация
и
диспетчеризация;
охрана
входов
и
охранная
сигнализация;
контроль
управления
доступом;
аудиовидеофиксация;
система
видеонаблюдения
и
экстренной
связи;
телевидение;
мониторинг;
часофикация;
- компьютеризация, в т.ч. подключение
к
Интернету;
- спец системы связи и информации,
другие виды систем
2.6. Наружные инженерные сети
(с выделением участков городских
сетей)
Способ
прокладки
инженерных
коммуникаций
Необходимость
изменения
и
переустройства
существующих
внутриплощадочных
и
внеплощадочных
инженерных
сетей
Необходимость
прокладки
или перекладки городских сетей за счет
проектируемого
объекта
Потребность в ЦТП, ТП и других
инженерных сооружениях, в т.ч.
их реконструкция
2.7. Охрана окружающей среды
в соответствии с требованиями акта
разрешенного
использования
Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
Охрана
объектов
природного
комплекса
2.8. Требования по утилизации
строительных отходов
2.9. Рекультивация территории
2.10. Энергоэффективность
2.11. Архитектурное освещение
2.12. Требования к составу
сметной
документации
(по
объектам
городского заказа)
3. Дополнительные требования
Перечень основных требований
3.1.
Выполнение
проектных
решений
по декоративному оформлению здания;
выполнение интерьеров помещения
3.2.
Разработка
отдельных
проектных
решений в нескольких вариантах
или на конкурсной основе
3.3.
Выполнение
научно-исследовательских
и
экспериментальных
работ
в
процессе
проектирования
и
строительства
Обследование
строительных
конструкций
и
сооружений
(при реконструкции)
3.4.
Подготовка
демонстрационных
материалов
3.5. Указания о необходимости
согласований проектной документации
Содержание требований
3.6.
Разработка
инженерно-технических
мероприятий
гражданской обороны; мероприятия
по
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
3.7. Необходимость выполнения
дополнительных
экземпляров
проектной
документации
или ее частей, оплачиваемых Заказчиком
отдельно
3.8.
Необходимость
представления
проектной
документации
на электронных носителях
3.9. Срок разработки проектной
документации
3.10. Разработка документации
для проведения подрядных торгов
3.11. Прочие требования
П р и м е ч а н и е: Объем и состав задания на проектирование определяется
по каждому объекту индивидуально.
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 2
к Договору от «___»__________20__г. №_____
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№
Наименование
этапа
этапа
Дата начала
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
(подпись)
Результат
выполненных работ
по этапу
Дата
окончания
(инициалы, фамилия)
(подпись)
М.П.
М.П.
6
(инициалы, фамилия)
Приложение 3
к Договору от «___»__________20__г. №_____
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
Код
ОКВЭД
ИНН
ОГРН
Наименование
контрагента
Договор (реквизиты, предмет,
цена, срок действия и иные
существенные условия)
Орган и номер
Фамилия, имя,
документа,
Цена
Иные
отчество
удостоверяющего Номер и датаПредмет договора (млн. Срок действия существенные
руководителя
личность
руб.)
условия
руководителя
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
№
ИНН
ОГРН
Руководитель/
Серия и номер
Информация о
Адрес места
участник/ акционер/
документа,
подтверждающих
Наименование/ нахождения/
бенефициар/
удостоверяющего
документах
ФИО
Адрес
данные об
личность (или
(наименование,
регистрации
исполнительном
физического лица)
реквизиты и т.д.)
органе
1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
…
1.2
1
.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в
отношении учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных
бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента
Печать
От Заказчика:
__________________________
От Исполнителя:
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
________________________________ /дата/
Подпись
_____________/________________/
(инициалы, фамилия)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
1
Приложение 4
к Договору от «___»__________20__г. №_____
АКТ №_____
приёма-передачи проектных работ по этапу __________
по _____________________________
(предмет Договора)
«__»____________ 20___г.
Мы, нижеподписавшиеся:
Исполнитель
____________
лице
______________________________________
с одной Стороны и
Заказчик ОАО «Аэрофлот» в лице _____________________________________
с другой Стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдал,
а Заказчик принял проектные работы по этапу ___________________________ в составе
_____________________________________________________________________,
(перечень проектно-сметной документации)
выполненные по Договору от ________№ ________ .
Стоимость проектных работ по этапу _________составила:
_________________________________________________ руб. _______ коп. ,
(сумма прописью)
в т.ч. НДС 18 % __________________________________________ руб. _______ коп.
_________________________________________________
Работы выполнялись согласно ____________________________________________.
Работы выполнены с надлежащим качеством.
Заказчик претензий к выполненному объёму работ и срокам выполнения работ
не имеет.
Настоящий акт является основанием для проведения взаиморасчётов между
Заказчиком и Исполнителем.
Согласовано от Заказчика:
_________________________ Инициалы, фамилия
_________________________ Инициалы, фамилия
От Заказчика:
__________________________
От Исполнителя:
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.
(подпись)
М.П.
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 5
к Договору от «___»__________20__г. №_____
А К Т
о закрытии Договора
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:
___________________________________________________________________________
и представителя Исполнителя:
___________________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял работы по
___________________________________________________________________________
_______________________________________________Договору от ______ г. №_____.
Работы выполнены в полном объёме согласно _____________________________.
Стоимость выполненных работ составила _________________________________
________________________________________________________ руб. _______ коп.,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % _________________________________________ руб. _______ коп.
Работы
выполнены
в
полном
объеме,
с
надлежащим
качеством
и в установленные календарным планом сроки.
Все взаиморасчёты между Сторонами произведены полностью. Стороны взаимных
претензий друг к другу не имеют.
Согласовано:
Заказчик
________________Инициалы, фамилия
Исполнитель
_____________________Инициалы, фамилия
________________Инициалы, фамилия
.
_____________________Инициалы, фамилия
.
От Заказчика:
__________________________
От Исполнителя:
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование
должности,
Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
От Заказчика:
(инициалы, фамилия)
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование
должности,
Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
1
(инициалы, фамилия)
Приложение 6
к Договору от «___»__________20__г. №_____
РАСЧЕТ ЗАТРАТ
№
э
Стоимость,
руб.
без НДС
Наименование этапа
тапа
1
2
…
Итого без НДС
НДС 18 %
Всего с НДС
От Заказчика:
__________________________
___________________________
От Исполнителя:
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 7
к Договору от «___»__________20__г. №_____
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______
г. Москва
«____»____________ 20 __ г.
____________________________________, именуемый в дальнейшем Гарант,
в лице _______________________, действующего на основании Устава, извещено о том,
____________________________________, именуемое в дальнейшем Принципал, в лице
______________________________, действующего на основании Устава, и открытое
акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», именуемое в дальнейшем
Бенефициар, в лице ___________________________, действующего на основании
_______________, заключат Договор _______________________________________.
1.
По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство
выплатить
Бенефициару по
его
первому требованию
денежную
сумму,
не превышающую ____________________, в случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.
2.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской
гарантии ограничены суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.
3.
Настоящая банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу
с момента выдачи банковской гарантии и действует по ________________ включительно.
4.
Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права
требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без предварительного
письменного согласия Гаранта.
5.
Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта
от обязательств по настоящей банковской гарантии в случае своевременного уведомления
Бенефициаром Гаранта об изменениях и дополнениях Договора. Бенефициар уведомляет
Гаранта
обо
всех
изменениях
и
дополнениях,
вносимых
в Договор, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу изменений
и дополнений Договора.
6.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих
обязательств по Договору Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения
Принципалом своих обязательств по договору и не принимая во внимание никакие
возражения Принципала, по первому требованию Бенефициара произвести оплату суммы
убытков и (или) неустойки, исчисленной в соответствии с условиями Договора, но не
свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в течение 10 (десяти)
рабочих
дней
после
поступления
письменного
требования
Бенефициара
о платеже по настоящей банковской гарантии с указанием конкретных фактов
неисполнения/ненадлежащего
исполнения
Принципалом
своих
обязательств
по Договору, приложением документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств по Договору, и расчета суммы неустойки.
7.
Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской
гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в пункте
13 настоящей банковской гарантии, с приложением копий банковской гарантии
и претензии Бенефициара к Принципалу о невыполнении им условий Договора. Претензия
составляется Бенефициаром в произвольной форме, копии заверяются печатью
Бенефициара.
8.
Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным
надлежащим
образом
с
момента
зачисления
денежных
средств
на банковский счет Бенефициара.
9.
Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если
заявление Бенефициара с требованием платежа по настоящей банковской гарантии будет
предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей банковской гарантии.
10.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с:
 уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская гарантия;
 истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия;
 вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии и
возвращения её Гаранту.
11.
Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.
Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей
банковской гарантии или связанные с ней, неурегулированные Сторонами путем
переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
13.
Реквизиты и адрес Гаранта:
От Гаранта:
__________________________
От Принципала:
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
От Заказчика:
__________________________
От Исполнителя:
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(наименование должности, Ф.И.О.)
_____________/________________/
_____________/________________/
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)
(подпись)
М.П.
(инициалы, фамилия)
Приложение 5
к Открытому запросу предложений
в отношении проектирования реконструкции малярного цеха в пристройке Ангара № 3 (Инв. № 4340) с заменой наружных и
внутренних сетей (коммуникаций) для установки окрасочно-сушильных камер
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИНН
ОГРН
Информация о контрагенте
Договор (реквизиты,
предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)
Орган и номер
Фамилия, имя, документа,
Наименование
Цена (млн.
Иные существенные
Код ОКВЭД отчество удостоверяющегоНомер и дата Предмет договора
Срок действия
контрагента
руб.)
условия
руководителя
личность
руководителя
Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
№
Серия и номер Руководитель/ Информация о
ИНН
Адрес места
документа, участник/ акционер/
подтверждающих
ОГРН Наименование/ ФИО
нахождения/ адрес
удостоверяющего
бенефициар/ данныедокументах
регистрации личность (илиоб исполнительном
(наименование,
физического лица)
органе реквизиты и т.д.)
1
.1
1
.1.2
1
.1.3
1
.1.3.1
1
.1.3.2
…
1
.2
1
.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в
отношении учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных
бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента ________________________________ /дата/
Печать
Подпись
От Заказчика:
____________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
От Исполнителя:
______________________
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение 6
к Открытому запросу предложений
в отношении проектирования реконструкции малярного цеха в пристройке
Ангара № 3 (Инв. № 4340) с заменой наружных и внутренних сетей
(коммуникаций) для установки окрасочно-сушильных камер
Расписка
процедуры открытого запроса предложений:
«___________________________________________»
(Оформлено на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)
Дата, исх. Номер
в конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»
на
право
заключения
с
ОАО
«Аэрофлот»
договора
на
выполнение
работ________________________________________________________________________
1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения
вышеупомянутого договора (приложение 3), а также применимые к данной процедуре
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
_______________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой
формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного
телефона)
в
лице,
_____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица))
сообщает о согласии представить заявку на участие в запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие
в запросе предложений.
2. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), что в
отношении ______________________________________________________________
(наименование участника запроса предложений (для юридических лиц), наименование
индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников запроса предложений условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на
участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
4. В случае, если по итогам в запроса предложений Заказчик предложит нам заключить
договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в
соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и
условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 3 (три) календарных дня со
дня направления данного договора в наш адрес.
5. В случае, если мы будем признаны участником запроса предложений, который сделал
следующее за победителем предложение о цене договора, а победитель запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся
подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе
предложений и нашим предложением о цене договора.
6. В случае, если мы будем признаны единственным участником запроса предложений,
мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями
документации о запросе предложений и по начальной (максимальной) цене договора,
указанной в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе
предложений.
7. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о
заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от
заключения договора, являющихся предметом запроса предложений, мы согласны с
включением сведений о ______________________________________________________
(наименование участника запроса предложений)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений,
согласно описи на _____стр.
9. Реквизиты:
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ______, факс ______
Электронный адрес:
Получатель: л/с
ОГРН
ИНН
КПП
БИК
р/сч, наименование банка
________________________________
_____________________
_________________
(должность руководителя Участника)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«
» ____________ 20__ г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа