close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии
ОАО «Аэрофлот»
__________________________ Д.Ю. Галкин
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Открытый запрос предложений
в отношении капитального ремонта асфальтобетонного покрытия въездов на
территорию Временной базы ДТО ВС Терминала F
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)
Москва 2015 г.
Настоящим ОАО «Аэрофлот» (далее - Заказчик) приглашает Вас, представить свое
предложение (далее - Предложение) в отношении капитального ремонта
асфальтобетонного покрытия въездов на территорию Временной базы ДТО ВС
Терминала F, на изложенных в настоящей документации о закупке (далее - Документация)
условиях.
Максимальная стоимость работ – 2 620 000 (Два миллиона шестьсот двадцать
тысяч) рублей с учетом НДС.
В своем Предложении Участник должен указать понижающий коэффициент
в формате сотых долей (например, 0,00).
Дата и время представления
Предложения
18 февраля 2015 года
Дата, время и место
рассмотрения предложений
19 февраля 2015 года
до 12 часов 00 минут по московскому времени
с 15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное ш., д.
31, стр. 1, пом. 6-90
Дата, время и место подведения
итогов
до 05 марта 2015 года
с 15 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: 141441, г. Москва, Международное ш., д.
31, стр. 1, пом. 6-90
Способ закупки
открытый запрос предложений
Срок действия договора
II квартал 2015 года
Период выполнения работ
60 дней
Запросы участников о разъяснении положений настоящей Документации
принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации на имя
директора департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова
Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
ул. Авиационная, стр. 6, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с понедельника
по четверг – с 10:00 до 16:00 (время московское) или в форме электронного документа
по e-mail: [email protected]
Ответственный за приемку заявок: Гарнов Алексей Викторович
телефон: (499) 500 -73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71
e-mail: [email protected] Россия, 141126, Московская область, аэропорт Шереметьево-1,
корпус №5, Департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн.
309
Оглавление
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ............................................................................................ 4
1. Общие условия...................................................................................................................... 4
2. Участники.............................................................................................................................. 6
3. Представление Предложений .............................................................................................. 6
4. Рассмотрение Предложений ................................................................................................ 9
5.Заключительные положения............................................................................................... 12
Приложение № 1 ..................................................................................................................... 13
Приложение № 2 ..................................................................................................................... 15
Приложение № 3 ..................................................................................................................... 17
Приложение № 4 ..................................................................................................................... 18
Приложение № 5 ..................................................................................................................... 42
Приложение №6…………………………………………………………………………..…43
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. Общие условия
1.1 Открытый запрос Предложений
1.1.1. Настоящий документ представляет собой открытый запрос, адресованный
неопределенному кругу лиц, выступить с Предложениями в отношении
капитального ремонта асфальтобетонного покрытия въездов на территорию
Временной базы ДТО ВС Терминала F, в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №2) и настоящей Документацией. Настоящая
Документация не является офертой (за исключением положений пункта 5.2
относительно заключения соглашения о конфиденциальности) или запросом
принять участие в торгах и имеет целью довести до Участников
заинтересованность Заказчика в заключение договора и предложить
Участникам сформулировать и представить Заказчику свои оферты
(Предложения) в отношении таких договоров.
1.1.2. Процедура направления Предложений и рассмотрения представленных
Предложений регулируется законодательством Российской Федерации и
положениями Документации. Настоящая Документация не должна
расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и, соответственно,
статьи 447-449 Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие
порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе, к настоящей
Документации не применяются.
1.2 Соответствие открытому запросу предложений
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Предоставление Предложений является выражением согласия Участника
со всеми положениями настоящей Документации и представляет собой заявку
на участие.
Соответствие требованиям, изложенным в настоящей Документации, является
условием для подготовки Ваших Предложений. Однако Заказчик сохраняет за
собой право по собственному усмотрению отклонить требование соответствия
условиям Документации в отношении всех или любых Предложений.
Предложения не будут рассматриваться, если они не направлены в адрес
Заказчика вместе со всей информацией, требуемой в соответствии с настоящей
Документацией, в срок и по адресу, указанному в Документации. Любые
Предложения, которые будут получены после указанного времени,
рассматриваться
не
будут,
и
будут
возвращены
невскрытыми
соответствующему отправителю.
1.3 Право отказа: Изменения и дополнения
1.3.1
1.3.2
Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться от
принятия всех Предложений, сделанных в соответствии с настоящей
Документацией, а также аннулировать оценку Предложений. Заказчик не
связывает себя обязательством принять любое или все из полученных
Предложений.
В ходе переговоров Заказчика с предпочтительным Участником, выбранным
им в соответствии с настоящей Документацией, выдвижение условий
изначально не входивших в настоящую Документацию или Предложение
Участника, не является контрофертой, а представляет собой исключительно
1.3.3
1.3.4
1.3.5
предложение обсудить возможность включения такого условия в договор.
Отклонение одной из сторон такого дополнительного условия в ходе
переговоров не считается отказом от заключения договора, а считается
отклонением исключительно такого условия. По отклонению такого условия,
стороны продолжают переговоры. Однако Заказчик оставляет за собой право
после выбора предпочтительного Участника и начала переговоров в
отношении заключения договора в любой момент прекратить переговоры с
таким Участником и начать переговоры с другим предпочтительным
Участником или отказаться от заключения договора, включая, но, не
ограничиваясь, по причине неполучения необходимых корпоративных
одобрений.
Заказчик не принимает претензий Участников, а также не несет никакой
материальной или иной ответственности перед ними в связи с отказом принять
или принятием любых или всех Предложений, а также в связи с прекращением
переговоров с предпочтительным Участником и отказом от заключения
договора. Заказчик не обязан предоставлять каких-либо обоснований своего
решения.
Заказчик вправе в любое время до окончательной даты предоставления
Предложений внести изменения в документы, составляющие настоящую
Документацию, оформив их как дополнение или изменение. Такое дополнение
или изменение будет считаться частью Документации после публикации его в
единой информационной системе с последующим уведомлением Участников
закупки, подавших заявки на участие в процедуре, на момент публикации
информации о внесенных дополнениях или изменениях.
Ни выражение интереса Участника, ни предоставление Предложений и любых
документов или другой информации, ни принятие их Заказчиком, ни любая
корреспонденция, обсуждения, встречи или другой обмен информацией между
Участником и Заказчиком, ни решение Заказчика относительно того, что
Участник соответствует квалификационным требованиям настоящей
Документации, не возлагают на Заказчика обязательства выбрать конкретного
Участника в качестве лучшего, и не дают право Участнику на возмещение или
компенсацию любых затрат или расходов, понесенных им в связи с
выражением его интереса и представления Предложения в соответствии с
настоящей Документацией.
1.4 Расходы
1.4.1
1.4.2
Участники
самостоятельно
оплачивают
все
расходы,
связанные
с представлением Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы по
рассмотрению настоящей Документации и подготовку Предложений.
Заказчик несет расходы по составлению Документации и проведению анализа
Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы на подготовку и
рассылку Документации и рассмотрение представленных Предложений.
1.5 Этапы представления Предложений
1.5.1. Предложения представляются и рассматриваются в один этап.
1.5.2. Участники представляют Предложения, содержащие следующие параметры:
- Квалификационная документация Участника в соответствии с пунктом
3.3.1 ниже;
- Коммерческое предложение в соответствии с пунктом 3.3.2 ниже.
2. Участники
2.1 Требования к Участникам
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Предложения должны быть поданы юридическими лицами (Участники),
учрежденными в соответствии с законодательством Российской Федерации
или с законодательством других стран.
Участник не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе
ликвидации или реорганизации, быть признан несостоятельным
(банкротом). Также, относительно Участника не должно быть заявлено
исков о признании несостоятельным (банкротом). Участником не может
являться фирма, на имущество которой наложен арест по любым
основаниям и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.
Один Участник имеет право подать только одно Предложение.
Участник не должен иметь отрицательного опыта работы с ОАО «Аэрофлот»,
либо с другими крупными компаниями.
2.2 Статус Участника: Лицензии и одобрения
2.2.1
2.2.2
Лицо, которое представило Предложение, приобретает статус Участника
после получения и регистрации Предложения Заказчиком.
Участник должен представить в составе Предложения копии всех
необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные
и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства
(кроме
объектов
использования
атомной
энергии),
допусков
саморегулируемой организации для производства работ на объектах
авиационной инфраструктуры, одобрений и других разрешений
государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран (если
применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами
деятельности, необходимой для выполнения принимаемых им на себя
обязательств в соответствии с настоящей Документацией, Предложением
Участника и планируемым к заключению в соответствии с настоящей
Документацией договором.
3. Представление Предложений
3.1 Язык и экземпляры Предложения
3.1.1 Все представляемые Участниками документы и сведения, включая
Предложения, должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо
сведения или документы представляются на другом языке, они должны
сопровождаться переводом на русский язык.
3.1.2 Предложения должны представляться в одном экземпляре.
3.2 Адрес и способ доставки Предложений
3.2.1
Предложения должны направляться с доставкой либо нарочным, либо
курьерской службой так, чтобы Предложения были получены Заказчиком не
3.2.2
позднее 12-00 часов дня по московскому времени «18» февраля 2015 г. Все
полученные в надлежащие сроки Предложения будут вскрыты только по
истечении указанного времени. Предложения, полученные после указанного
времени, рассматриваться не будут и будут возвращены их отправителю в
нераспечатанном виде (по требованию).
Предложения представляются в запечатанном конверте с четким указанием
реквизитов Участника, надежно прикрепленным к конверту, и должны
содержать следующую надпись:
«Предложение
в
отношении
капитального
ремонта
асфальтобетонного покрытия въездов на территорию Временной базы
ДТО ВС Терминала F».
Предложения должны направляться по адресу: Россия, 141126, Московская
область, аэропорт Шереметьево-1, корпус №5, Департамент управления
закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн.309
3.3 Содержание квалификационной документации и Коммерческого Предложения
3.3.1 Квалификационная документация должна включать в себя:
а) Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты Участника (по
форме, приложенной к настоящей Документации (Приложение № 1) в двух
экземплярах (один из которых не прошивается со всеми листами заявки, а
идет отдельным файлом).
б) Оригинал Расписки по форме Приложения № 6 о согласии Участника со
всеми условиями указанными в настоящей Документации, техническом
задании и согласии Участника подписать договор в редакции
Приложения №4 в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи
договора Заказчиком.
в) Документы, подтверждающие статус Участника:
 копии учредительных и регистрационных документов с приложением
имеющихся изменений (нотариально заверенные копии) для
юридических лиц;
или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства, номер контактного телефона для индивидуальных
предпринимателей;
или документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на
стороне одного Участника закупки в группу (оригинал или нотариально
заверенная копия), и право конкретного Участника закупки участвовать в
открытом запросе предложений от имени группы лиц, в том числе,
подавать предложения, вносить обеспечение заявки, договора,
подписывать протоколы, договор и т.п. (для группы лиц, выступающих
на стороне одного участника закупки);
 выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки,
полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой
информационной системе (на официальном сайте заказчика и (или) на
официальном
сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении
открытого запроса предложений;
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой
выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в








единой информационной системе извещения о проведении открытого
запроса предложений;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
Участника закупки выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от
имени Участника закупки действует иное лицо, Предложение должно
содержать также доверенность на осуществление действий от имени
Участника закупки, заверенную печатью Участника закупки (для
юридических лиц) и подписанную руководителем Участника закупки или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
Участника закупки, Предложение должно содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о
прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период или
копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не
ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма предложений (оригинал
или нотариально заверенную копию);
заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии
аффилированности Участника закупки с работниками ОАО «Аэрофлот»
и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и
сестры);
заверенные руководителем организации сведения в отношении всей
цепочки собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а
также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения
№5 к настоящей Документации;
копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные и
уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии);
в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится
законодательством к лицензируемой деятельности,
заверенные
нотариально копии соответствующих лицензий, патентов, сертификатов
соответствий и т.п.;
 информация об аналогичных проектах (работах, услугах), реализованных
за последние три года, в т.ч. в ОАО «Аэрофлот» (представляется при
наличии такого опыта, в случае его отсутствия этот факт также
декларируется участником в свободной письменной форме);
 документ (письмо, справка и др.), подтверждающий отнесение участника
к субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае
непринадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства
этот факт также декларируется Участником в свободной письменной
форме;
 подтверждение наличия необходимых ресурсов, в т.ч. инженернотехнического персонала, с пропиской (регистрацией) в Москве,
Московской области для выполнения работ/оказания услуг по тематике
настоящей Документации;
3.3.2 Коммерческое предложение должно быть представлено по форме
Приложения № 3 к настоящей Документации и включать в себя:
 Расчет стоимости работ (цена договора), предложение о цене договора с
учетом понижающего коэффициента, применяемого к максимальной
стоимости работ, указанной в настоящей Документации;
 Срок выполнения работ;
 подтверждение принятия Участником условий и редакции проекта
договора (Приложение №4);
3.4 Стоимостные условия Предложения, порядок формирования цены договора:
Цена договора в предложении должна включать все необходимые виды
расходов, налогов и других обязательных платежей;
3.4.2 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно условиям
приложенного проекта договора (Приложение №4).
3.4.1
3.5 Вопросы по содержанию Документации
3.5.1
3.5.2
В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении Документации,
Участники могут направить запрос Заказчику. Запросы участников о
разъяснении положений настоящей Документации принимаются в
письменном виде за подписью руководителя организации на имя директора
департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова
Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт
Шереметьево-1, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с
понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00 (время московское). Вопросы
считаются надлежащим образом направленными, если они получены не
позднее
12-00
часов
дня
по
московскому
времени
«16» февраля 2015 года.
Все ответы на вопросы общего характера будут направляться
обратившемуся Участнику без размещения в единой информационной
системе.
4. Рассмотрение Предложений
4.1 Регистрация Предложений
4.1.1
4.1.2
Заказчик регистрирует все Предложения немедленно после их получения с
указанием времени и даты их получения.
При необходимости Заказчик выдает расписку о получении конверта.
4.2 Рассмотрение Предложений
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Рассмотрение Предложений будет осуществляться в условиях полной
конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком. Участники
или их представители не имеют права присутствовать при рассмотрении
Предложений Заказчиком.
При рассмотрении Предложений будет учитываться только та информация,
которая представлена в Предложениях.
При оценке будет определено, являются ли Предложения полными. Заказчик
может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для пояснений,
внесения необходимых дополнений и исправлений арифметических ошибок.
Внесение изменений в Предложение после его вскрытия не допускается.
При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть
предложения, могут быть приняты Заказчиком по его единоличному
усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить у любого из
Участников уточнения их Предложений.
4.3 Критерии оценки и сопоставления предложений
4.1.1
№
п/п
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Предложений,
поданных Участниками открытого запроса предложений, в целях выявления
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями:
Критерий
1
Стоимость, предложенная участником
закупки*
2
Срок производства работ, предложенный
участником закупки**
3
4
5
6
7
8
Оценка, ед.
Наличие производственной базы
Местонахождение производственной
базы/офиса компании
Наличие оборотных средств (возможность
работы без аванса)***
Наличие опыта выполнения работ, оказания
услуг, являющихся предметом настоящей
Документации
Наличие претензий со стороны ОАО
«Аэрофлот»
Дополнительные предложения от участника
Вес, балл
Рубли
до 20*
Календарные
дни
до 15**
Да/Нет
5/0
Московский
регион/Прочие
% аванса
5/0
До 3-х лет/
Свыше 3-х лет
2/5
Да/Нет
0/5
Да/Нет
5/0
ИТОГО, max. баллов:
до 15
75
*Количество баллов по п. 1 определяется в зависимости от стоимости работ по
формуле:
Цена min
х 20
Цена участника
**Количество баллов по п. 2 определяется исходя из сроков производства работ по
формуле:
Срок min
х 15
Срок участника
***Количество баллов по п. 5 определяется в зависимости от % аванса по формуле:
0,15 х (100% - % аванса участника)
4.4 Заключение договора
После выбора Заказчиком Участника, чье Предложение, по мнению
Заказчика, в максимальной степени отвечает целям, задачам и интересам
Заказчика, такой предпочтительный Участник и Заказчик проведут
переговоры об условиях и, если сочтут результаты переговоров
приемлемыми для Сторон, подпишут соответствующий договор (или
договоры) в соответствии с настоящей Документацией и Предложением
Участника.
4.4.2 В ходе переговоров стороны могут прийти к соглашению об изменении
некоторых условий настоящей Документации или Предложения Участника.
Ни одна из сторон не имеет права настаивать на изменении условий,
изложенных в настоящей Документации или Предложении Участника, если
другая сторона возражает против изменения таких условий, причем такое
возражение не считается отказом от заключения договора и не влечет за
собой прекращения переговоров.
4.4.3. Срок подписания договора Участником, Предложение которого признано
наилучшим: не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного
договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника
уклоняющимся от заключения договора.
4.4.1
5. Заключительные положения
5.1
Все Приложения к настоящей Документации являются его неотъемлемой
частью и составляют единый документ.
5.2
Конфиденциальная информация.
5.2.1 Информация, которая будет предоставляться Вам Заказчиком в связи с
настоящей Документацией или в связи с заключением договора,
предусмотренного в настоящей Документации и Вашем Предложении,
информация о том, что с Вами ведутся переговоры или обсуждения о
возможном заключении договора с Заказчиком в соответствии с настоящей
Документацией, или о любых условиях или иных фактах, относящихся к
такому возможному договору, включая его статус, должна расцениваться
как
принадлежащая
Заказчику
конфиденциальная
информация
(Конфиденциальная
информация).
Конфиденциальная
информация
является коммерческой тайной Заказчика в смысле ст. 139 Гражданского
кодекса РФ.
5.2.2 Вы соглашаетесь с тем, что Конфиденциальная информация будет
использоваться исключительно для целей рассмотрения настоящей
Документации и составления Ваших Предложений, а также переговоров с
Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с настоящей
Документацией и Вашим Предложением. Такая Конфиденциальная
информация будет сохраняться Вами в строгой конфиденциальности.
5.2.3 В случае направления нам Вашего Предложения, Вы подтверждаете свое
согласие быть связанным условиями настоящего пункта 5.2, между
Заказчиком и Вами будет считаться заключенным соглашение о
конфиденциальности на условиях настоящего пункта 5.2. Такое соглашение
о
конфиденциальности
будет регулироваться правом Российской
Федерации.
5.2.4 Недействительность каких-либо положений настоящей Документации в
силу противоречия их императивным нормам законодательства Российской
Федерации или по иному основанию не влечет за собой недействительности
иных положений Документации, а также недействительность заключенных в
соответствии с ним договоров.
.
Приложение № 1
к Открытому запросу предложений
в отношении капитального ремонта асфальтобетонного покрытия въездов на
территорию Временной базы ДТО ВС Терминала F
АНКЕТА УЧАСТНИКА
процедуры закупки: «__________________________».
1.
Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом и
организационно - правовая форма ________________________________________.
2.
Юридические реквизиты
Страна регистрации
Юр. адрес
Факт. адрес
Телефон
Факс
E-mail
3.
Банковские реквизиты
ИНН / КПП организации
ОГРН
№ расчетного счета
Наименование Банка
Корр. счет
БИК
4. Регистрационные данные
Дата, место и орган
регистрации
Учредители
Профиль деятельности
ОКПО
ОКВЭД
Отнесение к субъектам
малого и среднего
предпринимательства
4.2. Свидетельство о государственной регистрации – приложить копию.
4.3. Устав (Положение), учредительный договор – приложить копию.
4.4. Лицензии – приложить копию.
4.5. Допуск саморегулируемой организации для производства работ на объектах
авиационной инфраструктуры - приложить копию
5.
Краткая историческая справка о деятельности организации - приложить.
6.
Финансовое положение организации
6.1. Балансовые отчеты с отметкой налоговой инспекции – приложить копии.
6.2. Справка, об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами, заверенную налоговым органом – приложить копии.
6.3. Справки об оплаченном уставном капитале – приложить копии.
6.4. Материалы аудиторских проверок – приложить копии.
7.
Контактное лицо.
Фамилия, имя, отчество.
Телефон, факс, e-mail.
Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в
Анкете и согласие со всеми условиями, изложенными в «Документации о закупке в
отношении капитального ремонта асфальтобетонного покрытия въездов на
территорию Временной базы ДТО ВС Терминала F».
Руководитель организации ___________________
(подпись)
Главный бухгалтер
М.П.
___________________
(подпись)
________________________
(Ф.И.О.)
______________________
(Ф.И.О)
Приложение № 2
к Открытому запросу предложений
в отношении капитального ремонта асфальтобетонного покрытия въездов на
территорию Временной базы ДТО ВС Терминала F
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п
1.
Перечень основных
требований
Наименование работ
Содержание требований
2.
Заказчик
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия въездов
на территорию Временной базы ДТО ВС Терминала F
ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»
3.
Адрес выполнения работ
Шереметьево-2, Временная база ДТО ВС
4.
Основание для
разработки технического
задания
Неудовлетворительное состояние асфальтобетоннго покрытия.
Акт осмотра территории Временной базы ДТО ВС от 28.01.15г.
5.
Техническая
характеристика объекта
Территория Временной базы:
- общая площадь 22 000 кв.м.;
- основание состоит из ж/б дорожных плит, асфальтобетонной
поверхности.
6.
Основные требования
- перед началом работ провести обследование объекта,
согласовать с Заказчиком применяемый материал и технологию
проведения работ;
- перед началом работ оформить допуск командированного
персонала для производства работ на объекте в соответствии с
требованиями ПТЭЭП глава 1.7, правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок глава 46;
- работы производить в соответствии с Техническим заданием,
действующими строительными нормами и правилами,
требованиями- ГОСТов (ППБ 01-03; СНиП 41-02-2003; СНиП
3.03.01-87, СНиП 3.05.04-85), ПТЭЭП «Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей».
7.
Описание работ
Предоставить однолинейную схему подключения применяемого
электрического инструмента.
При производстве работ необходимо выполнить:
- демонтаж/монтаж секций металлического забора (6 шт.) для
организации временного проезда спецтехники;
- устройство временного ограждения зоны производства работ;
- нарезку швов в асфальтобетонной повехности;
- механизированную разработку грунта;
- разборку разрушенной поверхности покрытия h-200мм,
площадью 400 кв.м.;
- погрузку и вывоз мусора;
- устройство армированной бетонной подготовки h-150 мм;
- устройство асфальтового покрытия 50 мм;
- отсыпку крупным щебнем запасного въезда на территорию
(80 кв.м);
- уплотнение катками, грунтоуплотняющими машинами или
тяжелыми трамбовками.
8.
Особые условия
выполнения работ
9.
Исполнительная
документация
Подрядная организация своими силами и в счет собственных
средств оформляет и получает пропуска сотрудникам,
автомобильной и специальной техники для выполнения работ.
Производство работ в условиях действующего производства и
непосредственной близости к зонам перемещения людей и
автотранспорта.
Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев.
При производстве работ учесть соблюдение экологической
политики ОАО «Аэрофлот».
После завершения работ передать Заказчику по накладной
комплект исполнительной документации по работам в 4-х
экземплярах.
Приложение № 3
к Открытому запросу предложений
в отношении капитального ремонта асфальтобетонного покрытия въездов на
территорию Временной базы ДТО ВС Терминала F
Форма представления коммерческого предложения
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)
_________________________________________________________________________
(предмет договора)
Стоимость договора определяется путем умножения понижающего коэффициента на
максимальную стоимость работ по настоящей Документации.
Понижающий коэффициент составляет К= ________
(заполняется участником)
Стоимость
работ
по
_______________________
коммерческому
руб.
предложению
(без
составляет
НДС).
(заполняется участником)
№
п/п
Наименование работ
Ед.
изм.
Объем
Стоимость за
Общая
единицу
стоимость
(руб. без НДС) (руб. без НДС)
Срок
выполнения
работ
(календарные
дни)
1
2
3
…
…
n
ИТОГО:
НДС 18%
Предлагаемая цена договора*, руб. с учетом НДС
*Цена договора определяется путем умножения понижающего коэффициента на максимальную цену
работ, услуг, указанную в настоящей Документации.
П р и м е ч а н и е : 1 При необходимости авансирования работ указать размер аванса с
обоснованиями*.
Стоимость работ (цена договора) _______________________________________
(предмет договора)
не превышает _________________ руб. ____ коп., в том числе НДС 18 % _______ руб.
(прописью)
Руководитель организации
_______________________
(подпись)
_______________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 4
к Открытому запросу предложений
в отношении капитального ремонта асфальтобетонного покрытия въездов на
территорию Временной базы ДТО ВС Терминала F
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
на выполнение строительных и монтажных работ
г. Москва
«___»_____________20___г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
(далее
ОАО
«Аэрофлот»),
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в лице________________________________, действующего на основании доверенности
(наименование должности, Ф.И.О.)
от _______ №____, с одной стороны и ______________________, именуемое
(наименование организации)
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице_______________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего
на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить строительные
и
монтажные
работы
по
_____________________________________,
расположенному _______________, в соответствии с техническим заданием
(приложение 1 к настоящему Договору).
1.2. Результатом
выполнения
работ
по
настоящему
Договору
является ________________.
1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить
их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Своевременно и с надлежащим качеством выполнить работы,
предусмотренные техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору),
согласно требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации,
государственному стандарту (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП),
действующим нормам пожарной безопасности (НПБ) _____________________________
и другим действующим нормам и правилам на момент сдачи выполненных работ.
Представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего
Договора в срок, установленный графиком производства работ (приложение
2 к настоящему Договору).
2.1.2. В трёхдневный срок с момента подписания настоящего Договора
представить свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске
к работам, подлежащим выполнению в рамках настоящего Договора.
2.1.3. Перед началом работ оформить допуск командированных работников
согласно нормативным документам.
2.1.4. Приказом назначить в течение 3 (трёх) календарных дней с момента
подписания
настоящего
Договора
своих
представителей,
ответственных
за производство работ, с указанием предоставленных им полномочий и информировать
об этом Заказчика. В письменном виде согласовывать место, время, характер работ
с представителями Заказчика. Полномочия представителя должны быть надлежащим
образом оформлены (доверенность, приказ о приёме на работу к Подрядчику)
и предоставлены в течение 3 (трёх) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора Заказчику. Подрядчик гарантирует получение согласия
на обработку Заказчиком персональных данных работников, информация о которых
передана Заказчику в рамках настоящего Договора.
2.1.5. Не передавать проектную документацию, полученную от Заказчика,
третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
2.1.6. При проведении работ обеспечить соблюдение внутреннего трудового
распорядка Заказчика, осуществлять работы в условиях действующего предприятия
Заказчика, с соблюдением требований внутриобъектового режима.
2.1.7. В пределах средств, предусмотренных настоящим Договором, с начала
производства работ и до сдачи объекта организовать ограждение, освещение, охрану
объекта, в том числе с привлечением специализированных охранных организаций.
2.1.8. Осуществить разметку объектов на строительной площадке.
2.1.9. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ
материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических
паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру
и качественные характеристики с внесением данных в журнал входного контроля.
2.1.10. Поставить на строительную площадку все предусмотренные техническим
заданием (приложение 1 к настоящему Договору) и настоящим Договором
необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия,
инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
2.1.11. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения,
водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи
сжатого воздуха, пара для обеспечения выполнения строительно-монтажных,
специальных и пусконаладочных работ. Обеспечить соблюдение всеми работниками
Подрядчика, субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований
по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности,
по защите зеленых насаждений, к допустимому уровню шума при выполнении работ
в ночное время, сохранения в надлежащем виде земли и водоемов на строительной
площадке и прилегающей территории, правил санитарии на стройплощадке
и прилегающей территории.
2.1.12. Подготовить и представить на согласование Заказчику график завоза
на площадку оборудования, материалов и выполнения отдельных видов работ.
Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами
государственного надзора и другими заинтересованными организациями.
2.1.13. Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных
временных зданий и сооружений.
2.1.14. Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих
мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности
естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.
2.1.15. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения
работ, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным
регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.
2.1.16. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования
и испытания конструкций, инженерного и технологического оборудования и систем,
монтируемых в процессе производства работ по настоящему Договору.
2.1.17. Разработать и утвердить проекты производства работ, технологические
карты строительных процессов и т.д.
2.1.18. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание
подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов
открытого хранения на весь период строительства. В случае повреждения данных
объектов осуществить их ремонт за свой счет.
2.1.19. Вести журнал производства работ, специальные и другие необходимые
журналы и документацию.
2.1.20. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех
выявленных нарушений требований СНиП и технического задания (приложение
1 к настоящему Договору).
2.1.21. Обеспечить своих работников при нахождении на объекте Заказчика
чистой аккуратной специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной
защиты.
2.1.22. Ежемесячно представлять Заказчику отчетную документацию о ходе
выполнения работ.
2.1.23. Представлять Заказчику документы в порядке и составе, определенном
в п. 3.2 настоящего Договора.
2.1.24. Не позднее 3х дней до даты заключения договора на субподряд
для выполнения работ по настоящему Договору в случае привлечения субподрядной
организации, предоставить Заказчику следующие сведения: наименование
субподрядной организации, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН,
юридический адрес, данные исполнительного органа, перечень видов работ,
свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам.
2.1.25. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов
за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения
строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению
окружающей среды и других упущений.
2.1.26. Устранить за свой счет все выявленные в процессе работ и после
их завершения в период гарантийного срока дефекты в возможно короткие сроки,
но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения замечаний
представителя Заказчика в письменном виде и органов надзора за качеством
строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки объекта
в эксплуатацию.
2.1.27. Информировать заранее (не менее чем за 5 (пять) календарных дней)
Заказчика в письменном виде об окончании работ на объекте и подготовить работу
комиссии по их приёмке.
2.1.28. В течение 10 рабочих дней после подписания акта приёмочной комиссии
(по форме приложения 3 к настоящему Договору) освободить строительную площадку
от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.
2.1.29. Ежемесячно до 10 числа следующего месяца предоставить Заказчику
документы, подтверждающие вывоз мусора с территории Заказчика и размещение
его на полигоне, с приложением талонов полигона. Отходы, образованные в результате
производственной деятельности Подрядчика, являются его собственностью. Погрузка
и вывоз твердых бытовых отходов с территории ОАО «Аэрофлот» оплачивается
Заказчиком.
2.1.30. Немедленно
уведомить
представителя
Заказчика
о
событиях
и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход строительства
объекта, качество работ, сроки завершения работ, или недостижения указанных
в технической документации характеристик и показателей объекта строительства.
2.1.31. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
2.1.32. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих
от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность
или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность
их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом
Заказчику сразу после обнаружения таких обстоятельств.
2.1.33. Осуществлять производство работ по настоящему Договору
в соответствии с требованиями действующих правовых и нормативных актов,
строительных и санитарных норм и правил.
2.1.34. Обеспечить
подготовку
полных
комплектов
исполнительной
документации, предусмотренных действующими нормативами, в том числе акты,
схемы, съёмки, заключения лабораторий и прочее.
2.1.35. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий
по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой
из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу возложены
на Подрядчика.
2.1.36. Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан
представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников
(выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении
состава исполнительных органов по форме приложения 4 к Договору,
с представлением подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в том числе
конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Подрядчика
последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением
подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа
от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных
дня до даты расторжения.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Требовать своевременной приемки работ Заказчиком по настоящему
Договору и документации, оформленной в установленном порядке и в соответствии
с разделом 3 настоящего Договора.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии
с разделом 4 настоящего Договора.
2.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
проведения работ в рамках настоящего Договора.
2.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.2.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего
Договора своего представителя, ответственного за контроль исполнения работ
по настоящему Договору, известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием
предоставленных ему полномочий.
2.3.2. Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения
работ на месте путем составления акта, протокола или предписания.
2.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные
работы в соответствии с настоящим Договором.
2.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении
выполнения работ в случае, указанном в п. 2.1.30 настоящего Договора, рассмотреть
вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение
о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов
выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.3.5. Оказать содействие в доступе техники и работников Подрядчика
(согласно утвержденному Подрядчиком списку) на объект с оформлением пропусков
за счет Подрядчика.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
2.4.2. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
2.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии
выполняемых работ.
2.4.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом
оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему
Договору) и настоящим Договором.
2.4.5. Осуществлять
контроль
качества
поставляемых
Подрядчиком
на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и конструкций,
наличия необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других
документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные
характеристики, а в случае необходимости производить испытание образцов
для подтверждения поставленного товара представленным сертификатам качества.
2.4.6. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
по настоящему Договору работ, учет всех выявленных нарушений и отступлений
от технического задания (приложение 1 к настоящему Договору).
2.4.7. Подтверждать соответствие качества выполненных работ требованиям
строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществлять приемку
скрытых работ в целом или отдельных этапов. Давать разрешение на продолжение
работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.
2.4.8. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов
ведения работ, определенных техническим заданием (приложение 1 к настоящему
Договору), отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных
технической документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах
и правилах, представитель Заказчика дает предписание Подрядчику о приостановке
работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих
нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись в журнал производства работ.
2.4.9. Определять порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждать
состав необходимых для этого комиссий.
2.4.10. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств
по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным
в Договоре порядком.
2.4.11. Отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные
настоящим Договором.
3. Порядок, сроки выполнения и приемки работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены в графике
производства работ (приложение 2 к настоящему Договору), который является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца Подрядчик направляет
Заказчику на согласование перечень оборудования (по форме приложения
5 к настоящему Договору), акт приемки выполненных работ по унифицированной форме
КС-2 и справку о стоимости работ и затрат по унифицированной форме КС-3,
составленные на основании журнала по унифицированной форме КС-6а, график
производства работ на следующий месяц, а также комплект исполнительной
документации на выполненные работы (акты скрытых работ, приемки отдельных
этапов работ и/или систем, сертификаты на материалы, исполнительные схемы
и чертежи, заключения лабораторий и т.д.).
3.3. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт
последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие
при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика
или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении
работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты
выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество
используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проектной
документации, технического задания (приложение 1 к настоящему Договору)
и строительных норм и правил.
3.4. Подрядчик передает Заказчику за 7 (семь) календарных дней
до подписания акта приёмочной комиссии (по форме приложения 3 к настоящему
Договору) 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе
и 1 (один) экземпляр в электронном виде.
3.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения документов,
указанных в п. 3.4, должен рассмотреть и подписать их либо направить свои
мотивированные возражения.
3.6. При
отсутствии
комплекта
исполнительной
документации
на выполненные работы (акты скрытых работ, приемки отдельных этапов работ и/или
систем, сертификаты на материалы, исполнительные схемы и чертежи, заключения
лабораторий и т.д.) работы, предъявленные к оплате, считаются не исполненными
и оплате не подлежат.
3.7. После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
3.8. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
Заказчиком уведомления, указанного в п. 3.7 настоящего Договора, Подрядчик
представляет Заказчику полный комплект отчетной документации, оформленный
в соответствии с действующим законодательством и нормативами, и акт приёмочной
комиссии (по форме приложения 3 к настоящему Договору), подписанный
Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после
получения от Подрядчика указанных документов Заказчик совместно с Подрядчиком
рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему
Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным
в настоящем Договоре и отчетной документации.
3.9. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ
в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ
Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком,
устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. Для проверки
соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным
настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
3.10. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений
касательно результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов
выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых
доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение одного рабочего дня обязан
представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ
или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных
недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика
недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие
с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет
об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный,
подписанный Подрядчиком акт приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию
в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
3.11. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении
недостатков, выполнении необходимых доработок Заказчиком будет принято решение,
что Подрядчик устранил недостатки (выполнил доработки) в надлежащем порядке
и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает
выполненные работы и утверждает 2 (два) экземпляра акта приёмочной комиссии
о приёмке в эксплуатацию, один из которых направляет Подрядчику.
3.12. Утвержденный Заказчиком и подписанный Подрядчиком акт приёмочной
комиссии о приёмке в эксплуатацию, полный комплект отчетной документации,
оформленный в установленном порядке и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет
на оплату стоимости настоящего Договора являются основанием для окончательной
оплаты Подрядчику выполненных работ.
3.13. В течение 7 календарных дней до окончания срока действия настоящего
Договора и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном
объёме подписывается двусторонний акт о закрытии Договора (по форме приложения
6 к Договору).
3.14. Право собственности на законченные работы переходят к Заказчику
начиная с момента подписания обеими уполномоченными Сторонами акта приёмочной
комиссии (по форме приложения 3 к настоящему Договору).
4. Стоимость работ и порядок оплаты
4.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании
сметного расчета (по форме приложения 7 к настоящему Договору) и составляет
_________________________________________.
Указанная сумма является твердой договорной ценой настоящего Договора
и включает в себя стоимость оборудования, материалов, а также все затраты, издержки
и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением
настоящего Договора.
4.2. Аванс_________________________________________________________.
4.3. Документы на оплату по выполненным работам, подписанные
и утвержденные Заказчиком, принимаются им до 30-го числа текущего календарного
месяца при условии соблюдения пункта 3.2 настоящего Договора. В случае
не поступления документов на оплату до указанной даты приём документов, а также их
оплата, переносятся на следующий календарный месяц.
4.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании
и в пределах надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами перечня
оборудования (по форме приложения 5 к настоящему Договору), акта о приёмке
выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), а при окончательной
оплате акта приемочной комиссии (по форме приложения 3 к настоящему Договору)
и полного комплекта отчетной документации оформленной в установленном порядке
в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счетов
и счетов-фактур при условии соблюдения п. 4.3 Договора, путём безналичного
перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Оплата выполненных
работ производится за вычетом аванса.
4.5. Счет-фактура выписывается Подрядчиком в соответствии с налоговым
кодексом Российской Федерации.
4.6. Датой платежей считается дата списания денежных средств со счета
Заказчика. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном
объеме и надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба,
причиненного Подрядчику таким неисполнением/ненадлежащим исполнением,
обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.
5.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ,
предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику
уведомление о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти)
календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих
обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период
просрочки в размере 0,05 % от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма
задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5 % от суммы
задолженности.
5.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение
убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов
работ (установленного оборудования).
5.4. Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный
имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору
в результате действий/ бездействия Подрядчика (его работников/субподрядчиков).
5.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы
и оборудование определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя),
но в любом случае не может составлять менее 12 месяцев с даты подписания
Заказчиком акта приемочной комиссии (по форме приложения 3 к настоящему
Договору), при которых были использованы материалы/установлено оборудование.
5.6. Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку
на объекте Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц
или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить
Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения
Заказчиком.) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких
материалов и оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков –
10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.
Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения
действия настоящего Договора.
5.7. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих
обязательств (сроков, установленных графиком производства работ) Заказчик вправе
потребовать
уплаты
пени
в
размере
0,05
%
от
стоимости
невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день
просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства
и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного
требования (претензии) об уплате пени.
5.8. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение
дефектов, выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период
гарантийного срока, установленного на результаты работ, который составляет
12 месяцев с даты подписания акта приемочной комиссии (по форме приложения
3 к настоящему Договору).
5.9. В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим
Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать
уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется
с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком
при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате
пени.
5.10. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными
органами в связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору
(несоблюдение порядка производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.),
будут полностью компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней
со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного
пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего
Договора.
5.11. Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками,
субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников
(субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан
самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также
возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него
уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами
в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования
от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты
прекращения действия настоящего Договора.
5.12. В случае если в результате действия/бездействия Подрядчика
(его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов
работ/оборудования, возникшего в результате действий/бездействия Подрядчика
(его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред
(в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты работ), Подрядчик обязан
возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования
претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном
порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика
уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок
возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего
требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех
лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
5.13. В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более
чем на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от приемки результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты
штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости работ и возмещения убытков
в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику
денежные средства, полученные в оплату невыполненных работ, в течение 10 дней
с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки
работ/о расторжении Договора. Датой отказа от приемки работ/расторжения Договора
считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано
в уведомлении.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение
своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия
Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не может
реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения
законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются
результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой
стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты
и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования
и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются
ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов
и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия
Затронутой стороны и/или третьих лиц.
6.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую
Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать
оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств
по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу
действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона
обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону с указанием предполагаемого
срока исполнения обязательств по Договору.
6.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС
лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности
за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом
или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
6.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств
по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств,
с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны
не договорились об ином.
6.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более месяца,
то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать
расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой
Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он
содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении
Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное
исполнение Договора.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами, применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с _____________,
и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств,
но не позднее ___________________.
7.2. Период выполнения работ по настоящему Договору устанавливается
графиком производства работ (приложение 2 к настоящему Договору).
7.3. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения, подписанного представителями и скрепленного печатями
обеих Сторон.
8. Изменение и расторжение Договора
8.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимному
согласию Сторон путём подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда
Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем
порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного
представителя или печати одной из Сторон влечёт недействительность соглашения
об изменении или расторжении Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного
уведомления о расторжении не менее чем за 30 календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
8.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика
последний уплачивает неустойку в размере 10 % от стоимости невыполненных
обязательств (работ) и возмещает Заказчику убытки, причинённые досрочным
расторжением Договора и не покрытые неустойкой.
8.4. Все взаиморасчёты Сторон должны быть завершены в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.
8.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до даты расторжения.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему
Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется
принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной
конфиденциальной информации.
9.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках
выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь
этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом
информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей
ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием
полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
9.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой
наступление ответственности за ее разглашение.
9.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют
в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением)
настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны
урегулируют споры, указанные в п. 10.1, в досудебном (претензионном) порядке.
10.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается
мотивированное требование заявителя.
10.4. Претензия направляется по месту нахождения (месту жительства)
адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером
с вручением адресату под расписку.
10.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном
удовлетворении требований другой Стороной либо неполучения ответа в течение
30 календарных дней с даты направления претензии заявитель претензии вправе
передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
11. Обеспечение исполнения Договора
11.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется
Подрядчиком в форме безотзывной банковской гарантии по форме приложения
№8 к настоящему Договору, не позднее 10 календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
11.2. Банковская гарантия оформляется на общую стоимость работ
по настоящему Договору.
11.3. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана Банком или иной
кредитной организацией и соответствовать требованиям,
установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна
быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств
по настоящему Договору и которая должна быть не менее суммы, установленной
в пункте 11.2 настоящего Договора.
11.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание
на настоящий Договор, включая указание на стороны настоящего Договора, название
предмета настоящего Договора и ссылки на основания заключения настоящего
Договора, указанные в преамбуле настоящего Договора.
11.6. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий
Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской
гарантии.
11.7. Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего
Договора должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора.
11.8. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов
выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить
безотзывную банковскую гарантию.
11.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору,
Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда
соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало
действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора
на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.
11.10. Расходы на получение банковской гарантии возлагаются на Подрядчика.
11.11. В случае нарушения Подрядчиком условий раздела статьи
11 «Обеспечение исполнения Договора» настоящего Договора Заказчик имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без компенсации
Подрядчику затрат и расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора,
уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом
Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением
Договора.
11.12. Оригинал банковской гарантии после оформления направляется
Заказчику и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
12. Прочие условия
12.1. После подписания настоящего Договора все предварительные
соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора,
теряют юридическую силу.
12.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового),
банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в 5дневный срок уведомить об этом
другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны
указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты
их получения.
12.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные
с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо
не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде
в адрес места нахождения (места жительства) другой Стороны заказным письмом
с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также
могут передаваться по e-mail. Уведомления, сообщения или информация, переданные
посредством e-mail, считаются доставленными с момента их направления,
а направленные курьером или по почте – с момента их получения адресатом. Указанные
уведомления могут быть продублированы по факсу № __________.
12.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
Заказчика.
12.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем
Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском
языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение 1 – «Форма технического задания»
Приложение 2 – «Форма графика производства работ»
Приложение 3 – Форма акта приёмочной комиссии»
Приложение 4 – «Форма информации о контрагенте»
Приложение 5 – «Форма перечня оборудования»
Приложение 6 – «Форма акта о закрытии Договора»
Приложение 7 – «Форма сметного расчета»
Приложение 8 – «Форма банковской гарантии».
13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
Открытое акционерное общество
«Аэрофлот – российские авиалинии»
Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69
факс: (499) 500-68-67
ИНН 7712040126
КПП 997650001
р/с № 40702810400020106099
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы
к/с № 30101810400000000225
в ОПЕРУ МГТУ Банка России
БИК 044 525 225
Электронный адрес __________________
ПОДРЯДЧИК
___________________________________
(название организации)
Адрес:
Тел.:
факс:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
к/с
БИК
Электронный адрес __________________
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 1
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
Перечень основных требований
п/п
1
Наименование работ
2
Заказчик
3
Адрес выполнения работ
Основание для разработки
технического задания
Техническая характеристика
объекта (площадь, этажность,
назначение и т.д.)
Основные требования
к выполнению работ (СНиП,
ГОСТ, нормативные документы
и т.д.)
Описание работ
- виды и условия выполняемых
работ;
- тип, вид применяемого
оборудования, материалов
и т.д.;
- требования к технологии
производства работ;
- требования по безопасности;
- требования по надежности;
- условия эксплуатации;
- специальные условия и т.д.
Особые условия выполнения
работ
Исполнительная документация
(состав, условия передачи
и т.д.), паспорта и сертификаты
4
5
6
7
8
9
Содержание требований
ОАО «Аэрофлот»
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 2
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№
п/п
1
Наименование работ и затрат
Срок начала
выполнения работ
Срок
окончания
выполнения
работ
2
3
4
1
2
От Заказчика:
От Подрядчика:
______________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 3
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
УТВЕРЖДАЮ
«
Инициалы, фамилия
» ______________ 20___ г.
АКТ
приёмочной комиссии
___________________________________________
(наименование объекта/работ)
«____» __________________г.
Приёмочная
комиссия,
от ______№_____ в составе:
назначенная
ОАО
«Аэрофлот»
указанием
председатель комиссии – представитель Заказчика:
_____________________ – ____________________
(инициалы, фамилия)
(должность)
члены комиссии – представители Заказчика:
_____________________ – ____________________
(инициалы, фамилия)
(должность)
члены комиссии – представители Подрядчика:
_____________________ – ____________________
(инициалы, фамилия)
(должность)
Установила:
1. Подрядчиком ______________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________________.
(наименование объекта)
2. Работы выполнены на основании ____________________________________.
3. Проектная документация _____________ разработана ___________________ .
4. Работы производились _____________________________________________.
5. Проектная документация утверждена _________________________________.
(заполняется при наличии проектной документации)
6. Работы осуществлены _____________________________________________.
7. Комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном ________
_________________________________________________________________.
Представленные к приемке работы имеют следующие технические показатели
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Решение приёмочной комиссии:
Предъявленные к приёмке работы:____________________________________________.
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Председатель приёмочной комиссии ________________________ (Инициалы, фамилия)
(подпись)
Члены приёмочной комиссии ______________________________ (Инициалы, фамилия)
(подпись)
______________________________(Инициалы,
фамилия)
(подпись)
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 4
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
Код
ОКВЭД
№
ИН
Н
Наимено
вание
ОГРН
контраге
нта
Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия и иные существенные
условия)
Орган и
номер
документа
Фамилия,
Иные
, удостоЦена
имя,
Номер Предмет
Срок
существеряющег
(млн.
отчество
и дата договора
действия венные
о
руб.)
руководителя
условия
личность
руководит
еля
1
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров
(в том числе конечных)
№
Серия и
номер
документа,
Адрес места
Наимено
удостоверяю
нахождения
ИНН ОГРН вание/
щего
/ адрес
ФИО
личность
регистрации
(для
физического лица)
Руководи
тель/
Информация о
участник/ подтверждаю
акционер/
щих
бенефици
документах
ар/
(наименование
данные об
,
исполнит
реквизиты и
ельном
т.д.)
органе
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
…
1.2
1.2.1
…
Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать
подпись
/дата/
Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся
юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 5
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ №________
к Договору от _____________№_____
№
п/п
Наименование
смонтированного
оборудования
(марка, модель
и др.)
Ед.
измерения
Стоимость
ВСЕГО
единицы
стоимость
оборудования, оборудования,
руб. без НДС руб. без НДС
Количество
1
2
…
…
n
ИТОГО
НДС – 18%
ВСЕГО с НДС
Согласовано с представителями Заказчика:
_____________________________ Инициалы, фамилия
_____________________________ Инициалы, фамилия
Согласовано с представителями Подрядчика:
_____________________________ Инициалы, фамилия
_____________________________ Инициалы, фамилия
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 6
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
АКТ
о закрытии Договора
от ____________№ ___
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и представителей Подрядчика: ___________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы по
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________ по Договору от __________________№ ___
Работы выполнены в полном объеме в соответствии с
____________________________________________________________________________.
Стоимость выполненных работ составила __________________________________
руб. ________________________________________________________ руб. _______ коп. ,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % _____________________________________________ руб. _______ коп. .
Работы включают в себя стоимость монтажных и пусконаладочных работ,
исполнительной документации и исключительных прав на нее, оборудования
и материалов, сдачи работ и получение акта допуска в эксплуатацию.
Работы выполнены с надлежащим качеством и в установленные графиком
производства работ сроки.
Все взаиморасчеты между Сторонами произведены полностью. Стороны взаимных
претензий друг к другу не имеют.
Согласовано от Заказчика:
_________________________ Инициалы, фамилия
_________________________ Инициалы, фамилия
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 7
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№
п.п.
Наименование работ и затрат
1
…
2
….
3
…..
Ед.
измерения
Кол во
Стоимость 1
единицы, руб.
(без НДС)
Общая
стоимость
руб. (без
НДС)
Итого:
НДС 18 %
Итого с НДС
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П.
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 8
к Договору от «___»__________20__г. №_____.
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______
г. Москва
«____»____________ 20 ____ г.
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице
____________________, действующего на основании Устава, извещено о том, что
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
______________________________, действующего на основании Устава, и Открытое
акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», именуемое в дальнейшем
Бенефициар, и в лице ___________________________, действующего на основании
_______________, заключат Договор _______________________________________.
1.
По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство
выплатить
Бенефициару по
его
первому требованию
денежную
сумму,
не превышающую _______________________, в случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.
2.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской
гарантии ограничены суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.
3.
Настоящая банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу
с момента выдачи банковской гарантии и действует по ________________ включительно.
4.
Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования
по нейне могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия
Гаранта.
5.
Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта
от обязательств по настоящей банковской гарантии в случае своевременного уведомления
Бенефициаром Гаранта об изменениях и дополнениях Договора. Бенефициар уведомляет
Гаранта
обо
всех
изменениях
и
дополнениях,
вносимых
в Договор, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу изменений
и дополнений Договора.
6.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих
обязательств по Договору Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения
Принципалом своих обязательств по Договору и не принимая во внимание никакие
возражения Принципала, по первому требованию Бенефициара произвести оплату суммы
убытков и (или) неустойки, исчисленной в соответствии с условиями Договора, но не
свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в течение 10 (десяти)
рабочих дней после поступления письменного требования Бенефициара о платеже по
настоящей
банковской
гарантии
с
указанием
конкретных
фактов
неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору,
приложением документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств по Договору, и расчета суммы неустойки.
7.
Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской
гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в пункте
13 настоящей банковской гарантии, с приложением копий банковской гарантии
и претензии Бенефициара к Принципалу о невыполнении им условий Договора. Претензия
составляется Бенефициаром в произвольной форме, копии заверяются печатью
Бенефициара.
8.
Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненными
надлежащим
образом
с
момента
зачисления
денежных
средств
на банковский счет Бенефициара.
9.
Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если заявление
Бенефициара с требованием платежа по настоящей банковской гарантии будет
предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей банковской гарантии.
10. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с:

уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская
гарантия;

истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия;

вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской
гарантии и возвращения её Гаранту.
11. Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей
банковской гарантии или связанные с ней, неурегулированные Сторонами путем
переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
13. Реквизиты и адрес Гаранта:
________________Инициалы, фамилия
_____________________Инициалы, фамилия
________________Инициалы, фамилия
_____________________Инициалы, фамилия
От Заказчика:
От Исполнителя:
__________________________
___________________________
_____________/________________/
_____________/________________/
М.П.
М.П
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение 5
к Открытому запросу предложений
в отношении капитального ремонта асфальтобетонного покрытия въездов
на территорию Временной базы ДТО ВС Терминала F
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
№
ИНН
ОГРН
Информация о контрагенте
Договор (реквизиты,
предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)
Орган и номер
Фамилия, имя, документа,
Наименование
Цена (млн.
Иные существенные
Код ОКВЭД отчество удостоверяющегоНомер и дата Предмет договора
Срок действия
контрагента
руб.)
условия
руководителя
личность
руководителя
Информация о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)
№
Серия и номер Руководитель/ Информация о
ИНН
Адрес места
документа, участник/ акционер/
подтверждающих
ОГРН Наименование/ ФИО
нахождения/ адрес
удостоверяющего
бенефициар/ данныедокументах
регистрации личность (илиоб исполнительном
(наименование,
физического лица)
органе реквизиты и т.д.)
1
.1
1
.1.2
1
.1.3
1
.1.3.1
1
.1.3.2
…
1
.2
1
.2.1
Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в
отношении учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных
бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).
Должность, ФИО руководителя контрагента ________________________________ /дата/
Печать
Подпись
От Заказчика:
____________________
____________________ Инициалы, фамилия
М.П.
От Исполнителя:
______________________
_________________Инициалы, фамилия
М.П.
Приложение 6
к Открытому запросу предложений
в отношении капитального ремонта асфальтобетонного покрытия въездов на
территорию Временной базы ДТО ВС Терминала F
Расписка
процедуры открытого запроса предложений:
«___________________________________________»
(Оформлено на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)
Дата, исх. Номер
в конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»
на
право
заключения
с
ОАО
«Аэрофлот»
договора
на
выполнение
работ________________________________________________________________________
1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения
вышеупомянутого договора (приложение 3), а также применимые к данной процедуре
законодательство
и
нормативно-правовые
акты
_______________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой
формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного
телефона)
в
лице,
_____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица))
сообщает о согласии представить заявку на участие в запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие
в запросе предложений.
2. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), что в
отношении ______________________________________________________________
(наименование участника запроса предложений (для юридических лиц), наименование
индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников запроса предложений условий,
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на
участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
4. В случае, если по итогам в запроса предложений Заказчик предложит нам заключить
договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в
соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и
условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 3 (три) календарных дня со
дня направления данного договора в наш адрес.
5. В случае, если мы будем признаны участником запроса предложений, который сделал
следующее за победителем предложение о цене договора, а победитель запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся
подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе
предложений и нашим предложением о цене договора.
6. В случае, если мы будем признаны единственным участником запроса предложений,
мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями
документации о запросе предложений и по цене, указанной в нашем коммерческом
предложении.
7. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о
заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от
заключения договора, являющихся предметом запроса предложений, мы согласны с
включением сведений о ______________________________________________________
(наименование участника запроса предложений)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений,
согласно описи на _____стр.
9. Реквизиты:
Адреса:
- юридический:
- фактический:
Телефон ______, факс ______
Электронный адрес:
Получатель: л/с
ОГРН
ИНН
КПП
БИК
р/сч, наименование банка
________________________________
_____________________
_________________
(должность руководителя Участника)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«
» ____________ 20__ г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа