close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Договор
на выполнение заказа на поставку товаров
для муниципальных нужд
г. Славянск-на-Кубани
от «____» _________ 200 г.
_____________________________________________________________________________________________
______,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_____________________________________________________________________________,действующего на
основании _______________________, с одной стороны, и МУ «Славянская центральная районная
больница», именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Зиборовой Ирины Владимировны,
действующей на основании УСТАВА с другой стороны, в соответствии с ФЗ РФ «О размещении заказов
на поставку товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №
94-ФЗ от 21.07.2005г. (в редакции от 08.11.2007г № 257 -ФЗ), на основании протокола №___________
от_________200__ г. заключили договор о следующем:
1.Предмет договора.
1.1.Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя поставку товаров медицинского назначения,
лекарственных средств, в период с __________________200__ г по____________200__г.
1.2.Осуществление поставки по настоящему договору производится в соответствии с протоколом
№_____ от__________ 200__ г.
1.3.Поставщик обязуется поставлять товар в комплекте с документацией, относящейся к товару
(сертификаты и т.п.) с указанием отпускных цен продукции, являющейся предметом договора.
14. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.
2.Качество и комплектность.
2.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям и (или) ГОСТам,
сертификатам соответствия.
2.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору товар является новым, не
находившимся ранее в эксплуатации, не имеющим дефектов.
2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан за свой счет заменить его на
качественный или его аналог в течение 14 дней с даты получения от Покупателя письменного уведомления
о замене. При нарушении данного обязательства Поставщик возмещает Покупателю стоимость
поставленного некачественного товара в размере 100% его стоимости.
2.4. Все расходы (в том числе транспортные) при замене товара ненадлежащего качества возлагаются на
Поставщика.
2.5. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 60%.
3.Упаковка и маркировка.
3.1.Товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической документацией.
3.2.Упаковка товара гарантирует его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил
транспортировки.
4.Передача и прием товара.
4.1. Срок поставки товара составляет_______ дней.
4.2.Товар считается переданным Поставщиков и принятым Заказчиком при соответствии поставляемой
продукции количеству, по объему (масса брутто) и числу мест, указанных в накладной, наименованию и
качеству.
4.3. Право собственность на передаваемый товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты,
указанной на накладной.
5.4.Доставка товара осуществляется: а) за счет и транспортом поставщика.
5.Порядок расчетов по договору.
5.1.За поставленный товар, согласно настоящего договора
Заказчик перечисляет Поставщику
____________________(_________________________________) руб. Поставщик несет ответственность за
необоснованное завышение договорной цены.
5.2. Оплата товара производится путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика. Счет
Заказчиком оплачивается в установленном настоящим договором порядке.
5.3.Расчеты на поставленный товар по согласованию сторон осуществляются в следующей форме:
безналичный расчет по факту поставки товара в течении 20 банковских дней на основании, счета и (или)
счета-фактуры и накладной.
5.4.Договор
финансируется
Заказчиком
за
счет
средств:
_____________________________________________________________________________.
6.Ответственность сторон.
6.1.Поставщик отвечает по своим обязательствам по настоящему договору всем принадлежащим ему
имуществом.
6.2.В случае несоблюдения Поставщиком сроков поставки товара, Поставщик уплачивает Заказчику
пеню в размере 0,1 % стоимость не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 2-х дней.
6.3.В случае, если просрочка поставки составляет более 5-х дней договор сможет быть расторгнут
Заказчиком в одностороннем порядке, а Поставщик обязуется в 10-дневный срок возместить понесенный
Заказчиком ущерб в сумме перечисленных по контракту средств (денежных) с выплатой неустойки в
соответствии со ст. 395 ГК РФ в месте нахождения Заказчика.
6.4.Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
7. Форс-Мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые
нормативные акты РФ, препятствующие исполнению обязательств по контракту.
8. Разрешение споров
8.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Поставщиком из настоящего договора
разрешаются путем переговоров.
8.2. Все споры между сторонами, по которым соглашение не было достигнуто, разрешаются
арбитражным судом.
9.Расторжение договора.
9.1. Муниципальный Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
Поставщиком на этапе размещения муниципального заказа;
- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него
процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- в случае несоответствия товара требуемым техническим характеристикам.
10.Срок действия договора.
11.1.Срок действия договора устанавливается с «____» ________200__г. по «____» _________200__г, в
любом случае до полного исполнения договорных обязательств сторонами.
11.2..Договор составлен в 2-х экземплярах, для каждой из сторон.
11.Адреса и банковские реквизиты.
Заказчик
МУ «Славянская центральная
районная больница»
353560г. Славянск-на-Кубани,
ул. Батарейная, 377
ИНН/КПП 2349013319/234901001
ГРКЦ ГУ Банка России
По Краснодарскому краю
БИК (МФО) 040349001
л/с 928010320 в ФУДФБК
Краснодарского края в Славянском районе
р/с 40204810500000000021
в УФК по Краснодарскому
краю г. Краснодар;
р/с 40404810300000030001
РКЦ г.Славянска-на-Кубани
БИК 040353000
Л/с 928110321 в Славянском районе
ФУ ДФБК Краснодарского края
ИНН 2349022257
Счет 40703810900003000003
РКЦ г. Славянск-на-Кубани
БИК 040353000
р/с 40404810500000030005
РКЦ г.Славянска-на-Кубани
БИК 040353000
Главный врач
И.В.Зиборова
Поставщик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа