close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УТВЕРЖДАЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ"
Исполняющий обязанности ректора
В.Ю. Фивейский
« 13 »
ноября
2014 г.
М. П.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
Запрос котировок в электронной форме на выполнение работ по прокладке через
межэтажные перекрытия в щитовых нового стояка энергоснабжения из главного
распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов (ЭЩ) по
этажам для подключения кабельных линий здания МГУУ Правительства Москвы,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Москва, 2014 г.
1
СОДЕРЖАНИЕ
I.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ................................................................................................... 3
II.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ............................................. 4
III.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ................................................... 17
IV.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ ................................................................................................................................................ 22
V.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ................................................................................................................. 28
VI.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ........................ 47
2
I.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Положение о закупке – документ, который регламентирует закупочную деятельность
заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения
и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
Заказчик – Государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский городской университет управления
Правительства Москвы».
Закупка – приобретение Заказчиком способами, указанными в Положении о закупке,
товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Процедура закупки – деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика,
исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг).
Официальный сайт - официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Электронная торговая площадка – ОАО «Единая электронная торговая площадка» в
сети «Интернет», находящаяся по адресу: www.roseltorg.ru на которой проводится закупка
товаров, работ, услуг в электронной форме.
Сайт заказчика - сайт заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (www.mguu.ru).
Продукция – товары, работы, услуги.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,
которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с
Положением о закупке.
Единая закупочная комиссия - комиссия, созданная Заказчиком в порядке,
предусмотренном Положением о закупке.
Запрос котировок – это способ закупки, предусмотренный Положением о закупке
Заказчика, победителем которого признается участник закупки, предложивший наиболее
низкую цену договора и заявка которого соответствует требованиям, установленным в
документации о запросе котировок.
Документация о запросе котировок - документация, утвержденная заказчиком,
содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, Положением о закупке.
Заявка на участие в запросе котировок – письменное подтверждение участника
закупки его согласия участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о
проведении запроса котировок и документации о запросе котировок, поданное в срок и по
форме, которые установлены документацией о запросе котировок. Заявка на участие в запросе
котировок включает полный комплект документов, являющихся ее неотъемлемой частью,
указанных в разделе 3.5 настоящей документации о запросе котировок, оформленных в
соответствии с требованиями настоящей документации о запросе котировок.
Предмет запроса котировок – право на заключение договора на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.
3
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
II.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Законодательное регулирование.
1.1.1. Настоящая документация о запросе котировок подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц", иными нормативными правовыми актами, регулирующими
закупку товаров, работ, услуг, а также Положением о закупке, утвержденным решением
наблюдательного совета
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский городской университет управления
Правительства Москвы» (Протокол от 07 марта 2014 г. № 2).
1.1.2. Запрос котировок не является торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со
статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации или публичным конкурсом в
соответствии со статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2.
Заказчик.
1.2.1. Заказчик, указанный в пункте 8.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА
КОТИРОВОК" настоящей документации о запросе котировок (далее по тексту ссылки на
разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей
документации о запросе котировок, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит
запрос котировок, предмет и условия которого указаны в пунктах 8.2 и 8.4 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ", в соответствии с процедурами,
условиями и положениями настоящей документации о запросе котировок.
1.3.
Предмет запроса котировок. Место, условия и сроки (периоды) поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
1.3.1. Предмет запроса котировок указан в пунктах 8.2 и 8.4 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ".
1.3.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении запроса котировок и
возможности подавать заявки на участие в запросе котировок на право заключения договора
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК" и в части VI
"ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПРОСА КОТИРОВОК" в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в документации о запросе котировок.
1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
указаны в пункте 8.4 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК" и в
части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПРОСА КОТИРОВОК".
1.3.4. Если иное не предусмотрено документацией о запросе котировок, поставляемый товар
должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в
том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских
свойств).
1.4.
Начальная цена договора.
4
1.4.1. Начальная цена договора указана в извещении о проведении запроса котировок и
пункте 8.5 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ".
1.5.
Требования к участникам закупки.
1.5.1. В запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
1.5.2. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением
закупки продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих
представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.5.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
1.5.4. Участник закупки для того, чтобы принять участие в запрос котировок, должен
удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.5.5, а также требованиям,
установленным в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА
КОТИРОВОК".
К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1.5.5. Обязательные требования к участникам закупки:
1.5.5.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. В случае если
законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося
предметом закупки, участники закупки должны обладать соответствующей лицензией,
действие которой распространяется на момент оценки заявок на участие в запросе котировок
(пункт 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ").
1.5.5.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.5.5.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке;
1.5.5.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
1.5.5.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
5
1.5.5.6. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
1.5.6. При проведении процедур закупок, Заказчик вправе установить квалификационные
требования к участникам закупки, а именно:
1.5.6.1. Наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов),
необходимых для выполнения условий договора;
1.5.6.2. Положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок,
выполнения работ или оказания услуг;
1.5.6.2.1. Требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру,
количество ранее выполненных договоров аналогичных по объему поставки Товаров, по
видам оказываемых услуг), в том числе за определенный промежуток времени.
1.5.6.2.2. Требования к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и
технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных
центров, наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ).
1.5.6.2.3. Требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе
договоров гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих областях с
указанием требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области, и т.п.).
1.5.6.2.4. Требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных
средств на счетах, денежных средств отраженных по данным бухгалтерской отчетности и т.п.)
1.5.6.3. иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.
1.5.7. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки,
требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки,
могут предъявляться к каждому из указанных лиц в отдельности.
1.5.8. В случае, если квалификационные требования к участникам закупки будут установлены,
они указываются Заказчиком в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ЗАПРОСА КОТИРОВОК ".
1.5.9. Для участия в запросе котировок юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель должны быть зарегистрированы на электронной торговой площадке ОАО
«Единая электронная торговая площадка» в качестве участников данной системы, т.е. должны
заключить соответствующий договор с оператором системы в соответствии с правилами,
условиями и порядком регистрации на электронной торговой площадке ОАО «Единая
электронная торговая площадка» ( www.roseltorg.ru), а также должны быть зарегистрированы
на электронной торговой площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» в качестве
Участника данного запроса котировок в установленном порядке.
1.6. Расходы на участие в запросе котировок и при заключении договора.
1.6.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в запросе котировок, участием в запросе котировок и заключением договора, а
заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.7.
Условия допуска к участию в запросе котировок. Отстранение от участия в
запросе котировок.
6
1.7.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок участник закупки не
допускается закупочной комиссией к участию в запросе котировок в случае:
1.7.1.1. Непредставления участником обязательных документов, входящих в состав заявки на
участие в запросе котировок, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике закупки или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение,
оказание которых осуществляется закупка.
1.7.1.2. Несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.5.5 и в пункте 8.7 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ".
1.7.1.3. Несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям документации о
запросе котировок, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора,
превышающей начальную цену договора.
1.7.2. Заказчик, Единая закупочная комиссия отстраняет участника закупки от участия в
запросе котировок на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:
1.7.2.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником закупки;
1.7.2.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника закупки юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника
закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
1.7.2.3. Установления факта приостановления деятельности участника закупки - юридического
лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
1.7.2.4. Установления факта наличия у участника закупки задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии,
что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
2.1.
Содержание документации о запросе котировок.
2.1.1. Документация о запросе котировок включает перечень частей, разделов и подразделов
и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке,
предусмотренном пунктом 2.2.
2.1.2. Документация о запросе котировок предоставляется всем заинтересованным лицам в
порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок.
2.1.3. Документация о запросе котировок для ознакомления также доступна в электронном
виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и на электронной торговой площадке ОАО
«Единая электронная торговая площадка», при этом правила получения документации на
электронной торговой площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» определяется
регламентом работы указанной торговой площадки.
2.1.4. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Единая закупочная комиссия
будет руководствоваться текстом документации о запросе котировок на бумажном носителе,
подписанным заказчиком и размещенным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и не
7
несет ответственности за содержание документации о запросе котировок, полученной
участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.2.
2.1.5. Разъяснение положений документации производится в электронной форме при помощи
функционала электронной торговой площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка»
и прекращается за 1 день до конца подачи заявок на участие в запросе котировок, если иное не
предусмотрено частью III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК".
2.2.
Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок и
документацию о запросе котировок.
2.2.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
запроса котировок и документацию о запросе котировок.
2.2.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, документацию о
запросе котировок размещаются заказчиком на официальном сайте и на электронной торговой
площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» не позднее чем в течение трех дней
со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
2.2.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок,
документацию о запросе котировок срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так,
чтобы со дня размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке ОАО
«Единая электронная торговая площадка» внесенных в извещение о проведении запроса
котировок, документацию о запросе котировок изменений до даты окончания подачи заявок
на участие в запросе котировок срок составлял не менее чем три дня.
2.2.5. Участники закупки, использующие документацию о запросе котировок с официального
сайта www.zakupki.gov.ru, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в
извещение о проведении запроса котировок и в документацию о запросе котировок.
Участники закупки, оформившие свое участие в запросе котировок на электронной торговой
площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» получат уведомление о внесении
изменений в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок
согласно регламенту работы электронной торговой площадки ОАО «Единая электронная
торговая площадка».
2.2.6. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с
изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса котировок и документацию о
запросе котировок, размещенными надлежащим образом.
2.3.
Отказ от проведения запроса котировок.
2.3.1. Заказчик, разместивший на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на электронной
торговой площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» извещение о проведении
запроса котировок, вправе отказаться от его проведения в любое время без объяснения
причин. Заказчик не несет ответственности перед участниками закупок, третьими лицами,
которым такое действие может принести убытки.
2.3.2. Сведения об отказе от проведения запроса котировок размещается заказчиком на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке ОАО «Единая
электронная торговая площадка» в течение одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.
2.3.3. Участники запроса котировок, представившие свои заявки на электронной торговой
площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» получают уведомление торговой
8
площадки об отказе от проведения запроса котировок в соответствии с регламентом работы
электронной торговой площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка».
3.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
3.1.
Форма заявки на участие в запросе котировок и требования к ее
оформлению.
3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме
посредством функционала, представленного на электронной торговой площадке ОАО «Единая
электронная торговая площадка».
3.1.2. Участник закупки готовит заявку на участие в запросе котировок в соответствии с
требованиями раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК" и в соответствии с формами документов,
установленными частью IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
3.1.3. При описании условий и предложений участник закупки должен применять
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов, если иное не указано в части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК".
3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать
двусмысленных толкований.
3.1.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок и
приложения к ней должны быть подписаны действительной Электронной цифровой подписью
Участника.
3.1.7. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны и доступны
для прочтения.
3.1.8. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в
запросе котировок, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.1.9. Все требуемые документы в соответствии с условиями документации о проведении
запроса котировок должны быть предоставлены Участником запроса котировок через систему
ОАО «Единая электронная торговая площадка» в отсканированном виде в доступном для
прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ).
При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в
соответствии с требованиями, указанными в документации о проведении запроса котировок.
3.2.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе
котировок.
3.2.1. Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная участником закупки, а также
вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в запросе котировок,
которыми обмениваются участники закупки и заказчик, должны быть написаны на русском
языке.
3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе котировок
расценивается Единой закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе
котировок требованиям, установленным документацией о запросе котировок.
9
3.2.3. Входящие в заявку на участие в запросе котировок документы, оригиналы которых
выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом
языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык.
3.2.4. На входящих в заявку на участие в запросе котировок документах, выданных
компетентным органом другого государства для использования на территории Российской
Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который
удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее
документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот
документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.
3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл
оригинала, расценивается Единой закупочной комиссией как несоответствие заявки на
участие в запросе котировок требованиям, установленным документацией о запросе
котировок.
3.3.
Валюта заявки на участие в запросе котировок.
3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе котировок и приложениях к
ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на
участие в запросе котировок могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы
участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть
выражены в других валютах, или в иностранной валюте в соответствии с пунктом 3.3.2
документации о запросе котировок.
3.3.2. В случае если пунктом 8.5 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА
КОТИРОВОК" начальная цена договора установлена в иностранной валюте, все суммы
денежных средств в заявке на участие в запросе котировок и приложениях к ней должны быть
выражены в такой валюте.
3.3.3. Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, валютах, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3.1, 3.3.2, расценивается Единой
закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе котировок
требованиям, установленным документацией о запросе котировок.
3.3.4. В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм
исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1, в заявке на
участие в запросе котировок необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в
российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном
сайте извещения о проведении запроса котировок. При этом ценой договора в случае, если
участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор, будет
цена в рублях, указанная в заявке на участие в запросе котировок участника закупки.
3.4. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок
3.4.1. В случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе
котировок, обеспечение заявки на участие в запросе котировок может предоставляться
участником закупки только путем внесения денежных средств.
3.4.2. Размер обеспечения заявки указан в пункте 8.11 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК".
10
3.4.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении запроса
котировок в электронной форме перечисляются на счет оператора электронной площадки в
банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в закупке на счете оператора
электронной площадки открываются лицевые счета участников таких закупок.
3.4.4. Поступление заявки на участие в запросе котировок в электронной форме является
поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по
лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению
участия в такой закупке, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной
заявки.
3.4.5. Блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по
обеспечению участия в закупке данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении
денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и прекращение данного
блокирования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц".
3.5.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на
участие в запросе котировок.
3.5.1. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать документы, указанные в
пункте 8.9 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК".
3.5.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 8.9 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК", участник закупки не допускается
закупочной комиссией к участию в запросе котировок.
3.5.3. Представление заявки на участие в запросе котировок с отклонением по форме,
установленной документацией о запросе котировок, расценивается закупочной комиссией как
несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям, установленным
документацией о запросе котировок.
3.5.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок, имеются
расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то закупочной комиссией
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
3.6.
Требования к предложениям о цене договора.
3.6.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную
цену договора, указанную в пункте 8.5 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА
КОТИРОВОК".
3.6.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки,
превышает начальную цену договора, соответствующий участник закупки не допускается к
участию в запросе котировок на основании несоответствия его заявки требованиям,
установленным документацией о запросе котировок.
3.6.3. Участник закупки производит расчет цены договора в соответствии с требованиями
части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК" и
представляет предложение по форме "ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК",
11
приведенной в части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
3.6.4. Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.7.
Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг.
3.7.1. Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он является
предметом запроса котировок, его функциональных характеристик (потребительских свойств),
а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются
предметом запроса котировок, их количественных и качественных характеристик
осуществляется в соответствии с требованиями части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК" и по форме "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА", приведенной
в части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ", если это установлено документацией о проведении запроса котировок.
3.8.
Подтверждение полномочий представителя участника закупки.
3.8.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель
юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами
юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при
проведении настоящего запроса котировок подтверждаются в следующем порядке:
3.8.1.1.
Документами, подтверждающими полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического лица, являются:
- для руководителя юридического лица - решение о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности;
- для иного физического лица - доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем
участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом.
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника закупки, - также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
3.8.1.2. Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя,
являются: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства.
3.8.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ,
удостоверяющий личность физического лица.
3.8.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия
на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия
лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего запроса
котировок подтверждаются в следующем порядке:
12
3.8.2.1.
Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на
основании доверенности, являются:
- доверенность, (примерная форма 3 "ДОВЕРЕННОСТЬ", приведена в части IV
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ");
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным
предпринимателем);
- копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана
участником - физическим лицом);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (если доверенность подписана иностранным лицом).
3.8.2.2.
Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены
вышеназванными документами (пункт 3.8.2.1).
3.8.3. Если
уполномоченным
представителем
участника
является
руководитель
обособленного структурного подразделения - филиала или представительства, полномочия
такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от
имени юридического лица, а не филиала (представительства). Заявку на участие в торгах
может подписывать: руководитель юридического лица; лицо, действующее на основании
доверенности, подписанной руководителем юридического лица.
3.8.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае,
если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица,
подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт
избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия
руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях:
сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица,
подписавшего заявку, полностью или частично не совпадают в заявке и документе,
подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического
лица; не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
4.1.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в запросе котировок.
4.1.1. Заявки на участие в запросе котировок подаются участниками закупки в порядке и
сроки, указанные в настоящем подразделе и в пункте 8.8 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК".
4.1.2. Заявки на участие в запросе котировок подаются на электронной торговой площадке
ОАО «Единая электронная торговая площадка» и должны быть поданы до истечения сроков,
указанных в извещении о проведении запроса котировок.
4.1.3. Порядок подачи заявок на электронной торговой площадке ОАО «Единая электронная
торговая площадка» определяется правилами и инструкциями данной системы.
4.1.4. Участники при оформлении Заявок на участие в запросе котировок через систему ОАО
«Единая электронная торговая площадка» должны использовать формы и инструкции по их
заполнению, предусмотренные документацией о запросе котировок.
13
4.2.
Изменения заявок на участие в запросе котировок.
4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить
заявку на участие в запросе котировок в любое время до момента окончаний срока подачи
заявок на участие в запросе котировок, если это предусмотрено функционалом электронной
торговой площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка».
4.3.
Отзыв заявок на участие в запросе котировок.
4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать
заявку на участие в запросе котировок в любое время до момента окончания срока подачи
заявок на участие в запросе котировок, если это предусмотрено функционалом электронной
торговой площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка».
5. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
5.1.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок.
5.1.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок проводится в
соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки ОАО «Единая
электронная торговая площадка». Протокол вскрытия конвертов Заказчиком не публикуется.
5.1.2. Единая закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на
соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении
запроса котировок.
5.1.3. На этапе рассмотрения заявок возможно ведение переговоров с участниками запроса
котировок, если это установлено в документации о закупке. Переговоры могут иметь очную,
очно-заочную (смешанную) форму. Порядок проведения переговоров указывается в
документации о закупке.
5.1.4. Оценка заявок на участие в запросе котировок осуществляются закупочной комиссией в
целях выявления наименьшей цены договора.
5.1.5. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки,
предложивший наиболее низкую цену договора. Если предложения о цене договора,
содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем признается
участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.
5.1.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются
протоколом. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и
размещается Заказчиком на официальном сайте и на электронной торговой площадке ОАО
«Единая электронная торговая площадка» не позднее чем через три дня со дня подписания
такого протокола.
5.1.7. Уведомление Участников о результатах запроса котировок производится в соответствии
с правилами работы электронной торговой площадки ОАО «Единая электронная торговая
площадка».
5.1.8. В случае, если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие в запросе
котировок или подана только одна заявка на участие в запросе котировок или по результатам
рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе котировок была
14
признана только одна заявка или закупочной комиссией не был выбран победитель, запрос
котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его
заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям
документации о запросе котировок, с таким участником заключается договор в срок,
установленный в документации о запросе котировок.
6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
6.1.
Срок заключения договора.
6.1.1. С победителем запроса котировок будет заключен договор не позднее чем через 7
(семь) дней после даты опубликования на официальном сайте и на электронной торговой
площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок.
6.1.2. В случае, если по запросу котировок не подана ни одна заявка на участие в запросе
котировок или подана только одна заявка на участие в запросе котировок или по результатам
рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе котировок была
признана только одна заявка или Единой закупочной комиссией не был выбран победитель,
запрос котировок признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки
его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям
документации о запросе котировок, с таким участником заключается договор не позднее чем
через семь дней после даты опубликования протокола на официальном сайте.
6.2.
Порядок заключения договора.
6.2.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок передает победителю запроса котировок проект
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок, в
проект договора, прилагаемый к документации о запросе котировок.
6.2.2. Победитель запроса котировок должен подписать и заверить печатью проект договора
и вернуть его заказчику в срок, установленный в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК".
6.2.3. В случае если победитель запроса котировок в срок, предусмотренный в пункте 6.2.2.,
не представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом
6.2.1, победитель запроса котировок признается уклонившимся от заключения договора.
6.2.4. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся
от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на
участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.
6.2.5.В случае если заказчик отказался от заключения договора с победителем запроса
котировок и с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий
порядковый номер, запрос котировок признается несостоявшимся.
6.2.6. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться
преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий),
направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.
15
6.2.7. Закупка считается проведенной со дня заключения договора.
6.3.
Права и обязанности победителя запроса котировок.
6.3.1. Договор заключается на условиях, указанных в проекте договора и в заявке участника
закупки.
6.3.2. Участник закупки, которому заказчик направил проект договора, не вправе отказаться
от заключения договора.
6.4.
Права и обязанности заказчика.
6.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным
заключить договор, в случаях:
6.4.2. выявления на любом этапе несоответствия участника закупки, обязанного заключить
договор, требованиям, установленным в документации о закупки;
6.4.3. предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных
сведений в заявке на участие в закупке.
6.4.4. В случае перемены заказчика по договору права и обязанности заказчика по такому
договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
6.4.5.Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе
изменить:
6.4.5.1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема
закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить
первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при
внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой
продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;
6.4.5.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения
сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения
Заказчиком своих обязательств по договору;
6.4.5.3. цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6.4.5.1. настоящей документации о запросе котировок;
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса
дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации
либо другими источниками информации, заслуживающими доверия.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
ЗАКУПКИ
7.1.
Обжалование результатов размещения заказа.
7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, Единой закупочной комиссии могут быть
обжалованы участниками закупки в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника закупки.
16
III.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК» содержится
информация для данного конкретного запроса котировок, которая уточняет, разъясняет и
дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК».
При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА
КОТИРОВОК», применяются положения части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ЗАПРОСА КОТИРОВОК».
8.
Информация о проводимом запросе котировок
№
пункта
8.1.
Наименование
Наименование
заказчика, контактная
информация
Информация
Наименование:
Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский городской университет управления
Правительства Москвы»
(МГУУ Правительства Москвы)
Место нахождения:
107045 г. Москва, ул. Сретенка, д.28.
Почтовый адрес: 107045 г. Москва, ул. Сретенка, д.28.
Номер контактного телефона:
(495) 957-75-61
Адрес электронной почты:
[email protected]
Контактное лицо:
Меркулова Лариса Юрьевна
Запрос котировок в электронной форме на выполнение
работ по прокладке через межэтажные перекрытия в
щитовых нового стояка энергоснабжения из главного
распределительного
щита
(ГРЩ)
на
выводы
электрических щитов (ЭЩ) по этажам для подключения
кабельных линий здания МГУУ Правительства Москвы,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д.
28.
8.2.
Наименование запроса
котировок, предмет
запроса котировок
8.3.
Сайт, на котором
размещена
документация о запросе
котировок
www.zakupki.gov.ru
www.roseltorg.ru
8.4.
Предмет договора.
Количество
поставляемых товаров,
выполняемых работы,
оказываемых услуг.
Место поставки
Предмет договора: выполнение работ по прокладке
через межэтажные перекрытия в щитовых нового стояка
энергоснабжения из главного распределительного щита
(ГРЩ) на выводы электрических щитов (ЭЩ) по этажам
для подключения кабельных линий здания МГУУ
Правительства Москвы, расположенного по адресу: г.
17
№
пункта
Наименование
товаров, работ, услуг.
Сроки поставки
товаров, работ, услуг.
Условия поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг.
8.5.
Начальная
(максимальная) цена
договора
8.6.
Форма, сроки и порядок
оплаты товаров, услуг,
работ.
8.7.
Требования к
участникам закупки
Информация
Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Объем выполняемых работ: 1 Усл.Ед.,
Место выполнения работ: 107045 г. Москва, ул.
Сретенка, д.28;
Сроки выполнения работ: 15 (пятнадцать) рабочих дней
с даты заключения Договора.
Условия выполнения работ: в соответствии с
технической частью документации о запросе котировок
и проектом договора.
344 074 (Триста сорок четыре тысячи семьдесят четыре)
рубля 34 копейки.
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и
иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие,
связанные с исполнением настоящего Договора. Налоги,
пошлины и другие обязательные платежи, взимаемые с
Подрядчика в связи с исполнением настоящего
Договора, включены в Цену Договора и оплачиваются
Подрядчиком.
Оплата
настоящего Договора производится после
подписания Акта выполненных работ по форме КС-2 и
Справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3, на основании выставленного счета, в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения
счета Заказчиком.
Оплата по Договору производится в рублях путем
безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
1. Непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в закупке.
3. Отсутствие у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
в
бюджеты
любого
уровня
или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
18
№
пункта
8.8.
8.9.
Наименование
Порядок, место, дата
начала и дата окончания
срока подачи заявок на
участие в запросе
котировок
Документы, входящие в
состав заявки на участие
в запросе котировок
Информация
4. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
5. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Порядок: заявка на участие в запросе котировок
подается участником закупки в электронной форме на
электронной торговой площадке ОАО «Единая
электронная торговая площадка» находящаяся по
адресу:
www.roseltorg.ru
,
в
соответствии
с
функционалом площадки и в соответствии с
требованиями к заявке, установленными в документации
о запросе котировок.
Дата начала подачи заявок на участие в запросе
котировок: « 13 » ноября 2014 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в запросе
котировок: « 19 » ноября 2014 года
в « 19 »:« 00 » часов.
1. Заявка на участие в запросе котировок,
подготовленная в соответствии с требованиями раздела
3
«ИНСТРУКЦИЯ
ПО
ПОДГОТОВКЕ
И
ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
КОТИРОВОК» и в соответствии с формой 1 «ЗАЯВКА
НА
УЧАСТИЕ
В
ЗАПРОСЕ
КОТИРОВОК»,
приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ»;
2. Анкета участника запроса котировок, подготовленная
в
соответствии
с
требованиями
раздела
3
«ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК» и
в соответствии с формой 2 «АНКЕТА», приведенной в
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»;
3. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная ФНС России, или
нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении запроса котировок. Выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных
19
№
пункта
8.10.
Наименование
Обеспечение заявок на
участие в запросе
котировок
Информация
предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), полученная не ранее чем за 6
(шесть) месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении запроса котировок;
4. Копии учредительных документов участника закупки
(для юридических лиц);
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученных не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении запроса котировок;
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки —
юридического лица, копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника закупки без доверенности (далее —
руководитель). В случае, если от имени участника
закупки действует иное лицо, заявка на участие в
запросе
котировок
должна
содержать
также
доверенность на осуществление действий участника
закупки, оформленную в соответствии с формой 3
«ДОВЕРЕННОСТЬ»,
приведенной
в части
IV
«ОБРАЗЦЫ
ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ»,
заверенную печатью участника закупки и подписанную
руководителем участника закупки (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом.
В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника
закупки, заявка на участие в запросе котировок должна
содержать
также
документ,
подтверждающий
полномочия такого лица, в соответствии с пунктом 3.8
части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
КОТИРОВОК»;
7. Справка (или нотариально заверенная копия такой
справки)
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций, выданную
соответствующими
подразделениями
Федеральной
налоговой службы не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до
срока окончания приема заявок на участие в закупке.
Не требуется.
20
№
пункта
8.11.
8.12.
Наименование
Размер обеспечения
заявок на участие в
запросе котировок
Место и дата
рассмотрения и оценки
заявок на участие в
запросе котировок
8.13.
Критерии оценки заявок
на участие в запросе
котировок
8.14.
Срок подписания
проекта договора
победителем запроса
котировок
Информация
Не требуется.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе
котировок будет осуществляться
« 20 » ноября 2014 г.
по адресу: 107045 г. Москва, ул. Сретенка, д.28.
Оценка заявок на участие в запросе котировок
происходит на предмет выявления наименьшей цены
договора.
Проект договора должен быть подписан победителем
запроса котировок в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок.
Договор с победителем либо иным лицом, с которым в
соответствии с Положением о закупке заключается
договор, по результатам проведения запроса котировок
должен быть заключен не позднее 7 (семи) дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок.
21
IV.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
ФОРМА 1.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
На бланке участника закупки
(по возможности)
Дата, исх. номер
Заказчику
(Указывается полное наименование и адрес
заказчика)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение работ по прокладке через межэтажные перекрытия в щитовых нового стояка
энергоснабжения из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов
(ЭЩ) по этажам для подключения кабельных линий здания МГУУ Правительства Москвы,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Изучив извещение и документацию о запросе котировок в электронной форме на выполнение
работ по прокладке через межэтажные перекрытия в щитовых нового стояка энергоснабжения из
главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов (ЭЩ) по этажам для
подключения кабельных линий здания МГУУ Правительства Москвы, расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28, реестровый номер
№ __________________, мы
(указываются сведения об участнике закупки: наименование и место нахождения (для
юридического лица); фамилия, имя, отчество и место жительства (для физического лица),
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)) согласны исполнить условия договора,
указанные в извещении и документации о проведении запроса котировок.
1. Сведения о выполняемых работах:
Срок выполнения работ: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Договора.
Обязательными условиями выполнения договора являются:
- оплата по факту выполнения работ без аванса;
- гарантия– в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного
вида работ, в соответствии с действующим Российским законодательством.
2. Список выполняемых работ:
№
п/п
Наименование работ и затрат
1
2
РАЗДЕЛ 1. Электромонтажные работы
1
Пульты и шкафы управления,
шкаф(пульт) управления
навесной, высота, ширина,
глубина до 600х600х350мм
(Электрощит-шкаф в
помещении 007)
2
Выключатели установочные
автоматические (автоматы) или
неавтоматические, автомат
Ед. изм.
Кол-во
3
4
шт.
1,00
шт.
1,00
Цена за ед.,
с учетом
НДС ___%,
(руб.)
5
Общая цена
за ед.,
с учетом
НДС ___%,
(руб.)
6
22
3
4
5
6
7
8
9
10
одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне на ток до 250А (в
электрощит-шкаф в помещении
007)
Пульты и шкафы управления,
шкаф(пульт) управления
навесной, высота, ширина,
глубина до 600х600х350мм
(бокс)
Пульты и шкафы управления,
шкаф(пульт) управления
навесной, высота, ширина,
глубина до 600х600х350мм
(бокс)
Выключатели установочные
автоматические (автоматы) или
неавтоматические, автомат
одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на
конструкции на стене или
колонне на ток до 100А
Рукава металлические и вводы
гибкие, рукав, наружный
диаметр: до 60мм
Затягивание проводов и кабелей
в проложенные трубы и
металлические рукава, провод
первый одножильный или
многожильный в общей
оплетке, суммарное сечение: до
70мм2
Затягивание проводов и кабелей
в проложенные трубы и
металлические рукава, провод
первый одножильный или
многожильный в общей
оплетке, суммарное сечение: до
70мм2 (в существующие трубы
– стояк)
Затягивание проводов и кабелей
в проложенные трубы и
металлические рукава, провод
первый одножильный или
многожильный в общей
оплетке, суммарное сечение: до
35мм2
Затягивание проводов и кабелей
в проложенные трубы и
металлические рукава, провод
первый одножильный или
многожильный в общей
шт.
1,00
шт.
3,00
шт.
8,00
100м
0,25
100м
0,75
100м
1,05
100м
0,50
100м
0,70
23
11
12
13
14
15
16
17
18
оплетке, суммарное сечение: до
35мм2 (в существующие трубы –
стояк)
Трубы гофрированные
поливинилхлоридные,
прокладываемые в
труднодоступные места с
усилением накладными скобами
и установкой соединительных
коробок, по железобетонным
стенам и потолкам, диаметром
до 27мм
Затягивание проводов и кабелей
в проложенные трубы и
металлические рукава, провод
первый одножильный или
многожильный в общей
оплетке, суммарное сечение: до
35мм2
Провода и кабели в коробах,
провод, сечение: до 35мм2 (в
существующем кабель-канале)
Провода и кабели по стальным
конструкциям и панелям,
провод, сечение: до 16мм2
(перемычки соединений
автоматических выключателей)
Шины сборные – одна полоса в
фазе, шина, сечение: до 250мм2
Присоединение к зажимам жил
проводов или кабелей, провод
или кабель, сечение: до 16мм2
Присоединение к зажимам жил
проводов или кабелей, провод
или кабель, сечение: до 35мм2
Присоединение к зажимам жил
проводов или кабелей, провод
или кабель, сечение: до 70мм2
100м
3,00
100м
3,00
100м
0,60
100м
0,70
100м
0,005
100шт.
0,50
100шт.
0,60
100шт.
0,25
Итого по РАЗДЕЛУ:
РАЗДЕЛ 2. Пусконаладочные работы
19
Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
кабельных и других линий
напряжением до 1кВ,
предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным
устройствам, щитам, шкафам
и коммутационным аппаратам
20
Выключатель трехполюсный:
с электромагнитным,
тепловым или
комбинированным
измерение
2,00
шт.
8,00
24
21
22
23
24
25
расцепителем, номинальный
ток А, до 50 (50;32)
Выключатель трехполюсный:
с электромагнитным,
тепловым или
комбинированным
расцепителем, номинальный
ток А, до 200 (125)
Фазировка электрической
линии или трансформатора с
сетью напряжением до 1 кВ
Замер полного сопротивления
цепи «фаза-нуль»
Проверка наличия цепи между
заземлителями и
заземленными элементами
Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
обмоток машин и аппаратов
шт.
1,00
фазировка
2,00
токоприемник
9,00
точка
18,00
измерение
9,00
Итого по РАЗДЕЛУ:
Итого по ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:
НДС ______ %:
ВСЕГО:
3. Цена договора составляет (указывается сумма цифрой и прописью), в том числе НДС - ____%
в размере (указывается сумма цифрой и прописью) и включает в себя: (указывается, что
включает в себя цена договора: общую стоимость всех товаров, все уплачиваемые и взимаемые
на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае
победы, а также расходы по доставке, налоги и иные расходы Поставщика, связанные с
исполнением договора).
Участник закупки / уполномоченный
представитель
_________________
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа,
подтверждающие полномочия соответствующего лица на
подпись заявки на участие в запросе котировок)
(подпись)
25
ФОРМА 2.
Приложение № 1
к заявке на участие
в запросе котировок
АНКЕТА
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
Наименование
Сведения об Участнике запроса котировок
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника запроса котировок
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц или
Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
ИНН Участника запроса котировок
Юридический адрес
Почтовый адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета Участника запроса
котировок в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
Телефоны Участника запроса котировок
Факс Участника запроса котировок (с указанием
кода города)
Адрес электронной почты Участника запроса
котировок
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника запроса котировок, имеющего право
подписи согласно учредительным документам
Участника запроса котировок, с указанием
должности и контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника запроса котировок с указанием
должности и контактного телефона
Примечание:
Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения,
приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.
Участник закупки / уполномоченный
представитель
_________________
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа,
подтверждающие полномочия соответствующего лица на
подпись заявки на участие в запросе котировок)
(подпись)
ФОРМА 3.
26
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки:
__________________________________________________________ (далее – доверитель)
(наименование участника закупки)
В лице________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании ________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет ________________________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ________________ «____» __________________
представлять интересы доверителя в запросе котировок на право заключения договора на
____________ (далее – запрос котировок), проводимом ___________________________
(указать название заказчика)
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, закупочной комиссии
необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая
заявку на участие в запросе котировок, совершать иные действия, связанные в участием
доверителя в запросе котировок.
Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Участник закупки/
уполномоченный представитель
_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие
соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе котировок)
Главный бухгалтер*
полномочия
_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
* В случае, если участником закупки является юридическое лицо (доверитель),
основанное на государственной или муниципальной собственности
27
V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №
г. Москва
«__» __________________ 2014 г.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Московский городской
университет управления
Правительства Москвы» (МГУУ Правительства Москвы), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании
_________________, с одной стороны, и_____________________________________________
____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование,
организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего на
основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", на основании результатов размещения заказа путем
проведения запроса котировок в электронной форме (протокол рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок в электронной форме №___ от «____» _______ 20__ г.), заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению работ по прокладке через межэтажные перекрытия в щитовых нового стояка
энергоснабжения из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов
(ЭЩ) по этажам для подключения кабельных линий здания МГУУ Правительства Москвы,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Работы, проводимые Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора,
перечислены в Приложении № 1 (Расчет цены) и должны соответствовать требованиям,
установленным в Приложении № 2 (Техническое задание), являющихся неотъемлемыми частями
настоящего Договора.
Работы, проводимые Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора, должны
быть исполнены в полном объеме и в срок, установленный в Приложении №3 (Календарный
план), являющемся неотъемлемой часть настоящего Договора.
Материалы и электрооборудование, необходимые для выполнения обязательств
Подрядчика в рамках исполнения настоящего Договора, перечислены в Приложении № 2
(Техническое задание), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Подрядчик выполняет работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора с
использованием собственного оборудования, инструментов, материалов (в том числе и
строительных), электрооборудования и т.д.
1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных в полном объеме работ и оплатить
его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
28
2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том
числе НДС - _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее - Цена договора).
2.2. Цена настоящего Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
Налоги, пошлины и другие обязательные платежи, взимаемые с Подрядчика в связи с
исполнением настоящего Договора, включены в Цену Договора и оплачиваются Подрядчиком.
2.3. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных настоящим Договором объема работ и иных условий исполнения настоящего
Договора.
2.4. Оплата настоящего Договора производится после подписания Акта выполненных
работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на
основании выставленного счета, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета
Заказчиком.
2.5. Оплата по Договору производится в рублях путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 15 настоящего Договора.
2.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика. Подрядчик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты копию
платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик выполняет работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии
с Приложением № 3 (Календарный план), являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3.1.1. Срок выполнения работ по прокладке через межэтажные перекрытия в щитовых
нового стояка энергоснабжения из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы
электрических щитов (ЭЩ) по этажам для подключения кабельных линий здания составляет 15
(пятнадцать) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.
3.2. Подрядчик имеет право на досрочное исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в полном объеме.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. После завершения Подрядчиком работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора,
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте исполнения своих обязательств по
Договору в полном объеме.
4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком
уведомления, указанного в п.4.1. настоящего Договора, Подрядчик представляет Заказчику Акт о
приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),
подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов,
указанных в п.5.2. настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет
приемку исполненных обязательств по Договору на предмет соответствия их объема, качества,
требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Приложениях к Нему, и направляет
Подрядчику подписанные Заказчиком по 1 (одному) экземпляру Акт о приемке выполненных
работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) либо запрос о
предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от
принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков,
необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия
результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или
доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном
Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно
результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или
29
акта с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в
течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в
отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем
перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от
Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику отчет об
устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные
Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных
работ и затрат (КС-3) с фактической датой исполнения в 2 (двух) экземплярах для принятия
Заказчиком выполненных работ.
4.5. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные
недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком недостатков/выполнения доработок в надлежащем порядке и в установленные
сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в
отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два)
экземпляра Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных
работ и затрат (КС-3), из которых по одному экземпляру направляет Подрядчику в порядке,
предусмотренном п.4.3. настоящего Договора.
4.6. До факта подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о
стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Заказчиком Подрядчик несет все расходы по
охране материалов и оборудования.
4.7. Права на результаты исполненных обязательств переходят к Заказчику с момента
подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3).
4.8. Обязательства Подрядчика исполненные с изменением или отклонением от
Приложения № 2 (Техническое задание) и подтвержденные документально, оплате не подлежат.
4.9. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и предъявленный Подрядчиком
Заказчику счет на оплату стоимости настоящего Договора являются основанием для оплаты
Подрядчику исполненных обязательств.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в статье 4 настоящего Договора, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения
обязательств Подрядчика по настоящему Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроком исполнения обязательств.
5.1.5. Для проверки соответствия качества выполненных работ привлекать независимых
экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
федеральным законодательством.
5.1.6. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования
оплаты неустойки от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требованием
оплаты в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения претензионного письма
неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
5.1.7. При неоплате Подрядчиком неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд
исковое заявление с требованиями оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
30
5.1.8. В течение 40 (сорока) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательства
Подрядчиком принять меры по взысканию неустойки за весь период просрочки исполнения
обязательства предусмотренного настоящим Договором, а именно потребовать оплаты
неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации и условиями настоящего Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае
неоплаты Подрядчиком неустойки в течение указанного срока направить в суд исковое заявление
с соответствующими требованиями.
5.1.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении
настоящего Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями настоящего
Договора.
5.1.10. Не допускать расторжения настоящего Договора по соглашению сторон, если на
дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, и Подрядчиком такая неустойка не оплачена.
5.1.11. В случае, если окончание срока действия настоящего Договора повлекло
прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от
Подрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору:
5.1.11.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока действия настоящего
Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями настоящего
Договора за весь период просрочки исполнения;
5.1.11.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки не позднее 10
(десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в
претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки,
рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и
условиями настоящего Договора за весь период просрочки исполнения.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить исполненные обязательства Подрядчика в полном
объеме в соответствии с условиями Договора.
5.2.2. Обеспечить доступ Подрядчику к месту проведения работ по прокладке через
межэтажные перекрытия и щитовых нового стояка энергоснабжения из главного
распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов (ЭЩ) по этажам для
подключения кабельных линий здания.
5.2.3. Своевременно обеспечить Подрядчика всеми необходимыми документами (в том
числе чертежами), необходимыми для своевременного и качественного исполнения настоящего
Договора Подрядчиком.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать подписания, в соответствии со статьей 4 настоящего Договора, Заказчиком
Акта о сдаче-приемке выполненных работ (КС-2) по настоящему Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за исполненные обязательства в полном объеме в
соответствии со статьей 2 Договора.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц субподрядчиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не
влечет изменение цены настоящего Договора.
31
5.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам
выполнения работ в рамках Договора.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, указанные в п.1.1.
настоящего Договора в полном объеме и в сроки, установленные статьей 3 настоящего Договора,
а также представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего
Договора.
5.4.2. Обеспечить соответствие комплектующих материалов условиям настоящего
Договора.
5.4.3. При проведении работ обеспечить соблюдение СНиП, Правил и требований охраны
труда, техники безопасности и Пожарной безопасности, действующих на территории.
5.4.4. Обеспечить соответствие результатов требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации, а также требованиям настоящего Договора.
5.4.5. По требованию Заказчика информировать Заказчика о ходе выполнения работ, а
также представлять отчет в письменном виде о ходе выполнения работ и использовании
комплектующих материалов.
5.4.6. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной.
5.4.7. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, если они
являются следствием несоблюдения согласованных исходных документов.
5.4.8. В случае причинения материального ущерба имуществу Заказчика, его сотрудникам
или третьим лицам, подтвержденного документально, возместить этот ущерб в полном объеме.
5.4.9. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе проведения
работ, при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.10. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или
прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в
установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного)
рабочего дня после приостановления выполнения работ.
5.4.11. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Подрядчик
обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок
исполнения настоящего Договора. В случае если законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора,
установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях,
Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому
требованию в течение всего срока исполнения настоящего Договора.
5.4.12. Вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Акта выполненных
работ (КС-2) принадлежащее ему или его субподрядчикам оборудование, инструменты,
приборы, инвентарь, комплектующие материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а
также мусор образовавшийся в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.13. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию
их деятельности и качество работ.
5.4.14. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение товара, до
даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных
работ и затрат (КС-3).
32
5.4.15. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней
рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами города Москвы.
5.4.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса
фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем
Договоре
5.4.17. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение
1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет
Подрядчик
5.4.18. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством
и настоящим Договором.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение
арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25%
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать
исполнению обязательств по настоящему Договору.
5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба
(либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, в соответствии с
действующим Российским законодательством.
6.2. Если в течение гарантийного срока будут выявлены скрытые дефекты и неисправности,
возникшие по вине Подрядчика, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика.
6.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оповещения Подрядчика о скрытых
дефектах и неисправностях, Стороны составляют график их устранения.
6.4. Подрядчик обязуется в соответствии с этим графиком самостоятельно и за свой счет
устранить выявленные скрытые дефекты и неисправности.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются сохранять коммерческую тайну и иную конфиденциальную
информацию, ставшую известной им в связи с их деятельностью по настоящему Договору. Под
конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются любые, не являющиеся
общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков
и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон.
7.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные
для предотвращения несанкционированного раскрытия и/или использования коммерческой
тайны и иной конфиденциальной информации другой Стороны. При этом принимаемые меры
33
должны быть не менее существенными, чем те, которые Стороны принимает для сохранения
своей собственной информации подобного рода.
7.3. Стороны несут ответственность за разглашение коммерческой тайны и иной
конфиденциальной информации в размере документально подтвержденных убытков,
причиненных таким разглашением.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение ли ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе с Постановлением Российской Федерации от 25.11.2013 г. №
1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом».
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате, Заказчик
обязан
в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика
соответствующего уведомления, уплатить Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств Заказчика по оплате
настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате
настоящего Договора, начиная со дня следующего за днем истечения срока, установленного в
статье 2 настоящего Договора.
783. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Договору, Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от
Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку, за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения такого
срока, в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости настоящего
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
настоящим Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:
П = (Ц – В) * С,
где:
Ц – стоимость настоящего Договора;
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства
по настоящему Договору, определяемая на основании документа о выполнении работ, в том
числе отдельных этапов исполнения настоящего Договора;
С – размер ставки.
- Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ * ДП,
где:
СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты неустойки, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП – количество дней просрочки.
34
- Коэффициент К определяется по формуле:
К=
ДП
ДК
* 100%
где:
ДП – количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Договору (количество дней).
При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты неустойки.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты неустойки.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый
день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты неустойки.
8.4. За ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты
получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в виде
фиксированной суммы в размере 10% (десяти процентов) стоимости настоящего Договора.
8.5. За ненадлежащее выполнение Заказчиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика соответствующего
уведомления уплатить Подрядчику неустойку в виде фиксированной суммы в размере 2,5%
(двух с половиной процентов) стоимости настоящего Договора.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
8.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
8.8. Ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их
деятельности и качество работ несет Подрядчик.
8.9. Ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение товара, до даты
подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных
работ и затрат (КС-3) несет Подрядчик.
8.10. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных отчетных документах, несет Подрядчик.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по взаимному соглашению сторон;
- по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим гражданским
законодательством РФ;
- в одностороннем порядке (односторонний отказ от исполнения договора) в следующих
случаях:
35
9.1.1. Основаниями для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора
являются:
а). Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Договора в срок,
установленный настоящим Договором.
б). Если отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки результата
исполнения Договора в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо
являются существенными и неустранимыми.
9.1.2. Основаниями для одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего
Договора в соответствии с нормами гражданского законодательства являются:
а). Неоднократные (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты исполненных
обязательств.
б). Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки исполненных обязательств,
выполненных в полном объеме и надлежащего качества.
9.2. Стороны имеют право инициировать расторжение настоящего Договора по взаимному
соглашению сторон.
9.3. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения настоящего Договора,
направляет другой стороне уведомление с предложением о расторжении настоящего договора по
взаимному соглашению сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на
вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента получения.
9.4. В случае отказа Стороны от расторжения настоящего Договора по взаимному
соглашению сторон или от подписания Соглашения о расторжении настоящего Договора и/или
приложений к нему, Сторона – инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд
города Москвы с требованием о досрочном расторжении настоящего Договора.
9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется
Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в
настоящем Договоре.
Дополнительно Заказчик направляет решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора одним из следующих способов: телеграммой, посредством факсимильной связи, по
адресу электронной почты Подрядчика.
Датой надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения
Договора признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику
решения об одностороннем отказе или дата получения Заказчиком информации об отсутствии
Подрядчика по его адресу, указанному в настоящем Договоре. Решение Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается
расторгнутым через десять рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Отмена решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора происходит в
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.6. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется
Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в
настоящем Договоре.
Дополнительно Подрядчик направляет решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора одним из следующих способов: телеграммой, посредством факсимильной связи, по
адресу электронной почты Заказчика.
Датой надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Договора признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику
решения об одностороннем отказе.
36
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение десяти рабочих дней с даты надлежащего уведомления
Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены
нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения
Подрядчиком.
9.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны договора от
исполнения настоящего Договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения
только фактически понесенного ущерба, подтвержденного документально, непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.8. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны
производят сверку расчетов.
9.9. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон
по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств,
которые имели место до расторжения Договора.
9.10. В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о
расторжении договора в судебном порядке, они руководствуются действующим
законодательством РФ и положениями настоящего Договора.
9.11. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о
расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
9.11.1. При существенном нарушении настоящего Договора Подрядчиком.
9.11.2. Нарушения Подрядчиком по его вине сроков исполнения обязательств,
предусмотренных условиями настоящего Договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней.
9.11.3. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика – юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии
конкурсного производства.
9.11.4. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.11.5. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошлый календарный год. Размер которого превышает 25% (двадцать пять процентов)
балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после
заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
37
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более
2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
11. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора и/или разногласия на разрешение Арбитражного суда г. Москвы
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает
признание требований претензии.
11.3.2. Если в претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
копии надлежащим образом оформленных документов либо выписки из них.
11.3.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
11.4. Не направление в указанный в п.11.3.1. срок письменного обоснованного ответа на
претензию не является препятствием для дальнейшей передачи спора и/или разногласия на
разрешения суда.
11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по
31 декабря 2014 года.
13.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего
Договора, указанного в п.13.1. настоящего Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
38
14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Расчет цены;
- Приложение № 2 – Техническое задание;
- Приложение №3 – Календарный план.
15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
городской
университет
управления
Правительства
Москвы»
Юридический адрес: 107045, г.Москва, ул.
Сретенка, д. 28
Фактический адрес: 107045, Москва, ул.
Сретенка, д. 28
Телефон (495) 957 7560/ 7580
Получатель:
Департамент финансов г. Москвы
(МГУУ Правительства Москвы)
л/с 2984351000450389
ИНН 7729026306 / КПП 770801001
БИК 044583001
в Отделении 1 Москва
р/с 40601810000003000002
ОГРН 1027700362634
М.П.
М.П.
39
Приложение № 1
к договору № ________________ от «___» ________________ 20__ г.
РАСЧЕТ ЦЕНЫ
на выполнение работ по прокладке через межэтажные перекрытия в щитовых нового стояка
энергоснабжения из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов
(ЭЩ) по этажам для подключения кабельных линий здания МГУУ Правительства Москвы,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
№
п/п
Наименование работ и затрат
1
2
РАЗДЕЛ 1. Электромонтажные работы
1 Пульты и шкафы управления,
шкаф(пульт) управления
навесной, высота, ширина,
глубина до 600х600х350мм
(Электрощит-шкаф в помещении
007)
2 Выключатели установочные
автоматические (автоматы) или
неавтоматические, автомат одно-,
двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции
на стене или колонне на ток до
250А (в электрощит-шкаф в
помещении 007)
3 Пульты и шкафы управления,
шкаф(пульт) управления
навесной, высота, ширина,
глубина до 600х600х350мм (бокс)
4 Пульты и шкафы управления,
шкаф(пульт) управления
навесной, высота, ширина,
глубина до 600х600х350мм (бокс)
5 Выключатели установочные
автоматические (автоматы) или
неавтоматические, автомат одно-,
двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции
на стене или колонне на ток до
100А
6 Рукава металлические и вводы
гибкие, рукав, наружный диаметр:
до 60мм
7 Затягивание проводов и кабелей в
проложенные трубы и
металлические рукава, провод
первый одножильный или
многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение: до 70мм2
8 Затягивание проводов и кабелей в
проложенные трубы и
Ед. изм.
Кол-во
Цена за ед.,
с учетом
НДС ___%,
(руб.)
3
4
5
шт.
1,00
шт.
1,00
шт.
1,00
шт.
3,00
шт.
8,00
100м
0,25
100м
0,75
100м
1,05
40
Общая цена
за ед.,
с учетом
НДС ___%,
(руб.)
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
металлические рукава, провод
первый одножильный или
многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение: до 70мм2 (в
существующие трубы – стояк)
Затягивание проводов и кабелей в
проложенные трубы и
металлические рукава, провод
первый одножильный или
многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение: до 35мм2
Затягивание проводов и кабелей в
проложенные трубы и
металлические рукава, провод
первый одножильный или
многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение: до 35мм2 (в
существующие трубы – стояк)
Трубы гофрированные
поливинилхлоридные,
прокладываемые в
труднодоступные места с
усилением накладными скобами и
установкой соединительных
коробок, по железобетонным
стенам и потолкам, диаметром до
27мм
Затягивание проводов и кабелей в
проложенные трубы и
металлические рукава, провод
первый одножильный или
многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение: до 35мм2
Провода и кабели в коробах,
провод, сечение: до 35мм2 (в
существующем кабель-канале)
Провода и кабели по стальным
конструкциям и панелям, провод,
сечение: до 16мм2 (перемычки
соединений автоматических
выключателей)
Шины сборные – одна полоса в
фазе, шина, сечение: до 250мм2
Присоединение к зажимам жил
проводов или кабелей, провод или
кабель, сечение: до 16мм2
Присоединение к зажимам жил
проводов или кабелей, провод или
кабель, сечение: до 35мм2
Присоединение к зажимам жил
проводов или кабелей, провод или
кабель, сечение: до 70мм2
100м
0,50
100м
0,70
100м
3,00
100м
3,00
100м
0,60
100м
0,70
100м
0,005
100шт.
0,50
100шт.
0,60
100шт.
0,25
Итого по РАЗДЕЛУ:
РАЗДЕЛ 2. Пусконаладочные работы
19 Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
кабельных и других линий
напряжением до 1кВ,
измерение
41
2,00
20
21
22
23
24
25
предназначенных для передачи
электроэнергии к
распределительным устройствам,
щитам, шкафам и
коммутационным аппаратам
Выключатель трехполюсный: с
электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем,
номинальный ток А, до 50 (50;32)
Выключатель трехполюсный: с
электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем,
номинальный ток А, до 200 (125)
Фазировка электрической линии
или трансформатора с сетью
напряжением до 1 кВ
Замер полного сопротивления
цепи «фаза-нуль»
Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами
Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром обмоток
машин и аппаратов
шт.
8,00
шт.
1,00
фазировка
2,00
токоприемник
9,00
точка
18,00
измерение
9,00
Итого по РАЗДЕЛУ:
Итого по ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:
НДС ______ %:
ВСЕГО:
Цена договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
городской
университет
управления
Правительства
Москвы»
М.П.
М.П.
42
Приложение № 2
к договору № ________________ от «___» ________________ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по прокладке через межэтажные перекрытия в щитовых нового стояка
энергоснабжения из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов
(ЭЩ) по этажам для подключения кабельных линий здания МГУУ Правительства Москвы,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
1.Общая часть.
1.1.Для подключения дополнительного электрооборудования в помещениях № 222; № 317;
№ 318; № 320; № 414; № 514; № 520; № 521; № 527 здания университета, необходимо выполнить
работы по прокладке через межэтажные перекрытия и щитовых нового стояка энергоснабжения
из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов (ЭЩ) по этажам
для подключения кабельных линий бесперебойного электропитания 220 В из помещения ИБП №
007 с установкой дополнительного электрооборудования.
2. Строительная часть.
2.1.Строительные и монтажные работы выполнить, соблюдая требования строительных норм и
правил (СН и П), не нарушая элементы несущих конструкций здания, а также существующие
системы пожаротушения и пожарной сигнализации.
2.2.В помещении № 007 просверлить сквозное отверстие в кирпичной стене d = 55 мм для
прохода кабеля, уложенного в металлической гофротрубе d = 60 мм.
2.3.В соответствии с требованиями строительных норм и правил (СН и П) и Правил пожарной
безопасности проходы кабелей через стены помещений заделать негорючим материалом.
3. Электрооборудование и кабельные линии.
3.1.Для подключения дополнительного электрооборудования в помещениях № 222; № 317;
№
318; № 320; № 414; № 514; № 520; № 521; № 527, необходимо выполнить электромонтажные
работы по прокладке через межэтажные перекрытия и щитовых нового стояка энергоснабжения
из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов (ЭЩ) по этажам
для подключения кабельных линий бесперебойного электропитания розеток 220 В из помещения
ИБП № 007 с подключением следующего электрооборудования:
электрошкаф 404S 420 х 340 х 155 мм
бокс навесной 601982 24 (2 х 12) модуля, 1 Р65 с шиной N и РЕ
бокс навесной 601981 12 модулей, 1 Р 65 с шиной N и РЕ
автоматический выключатель ХТ 125 А 3-х полюсной
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
автоматический выключатель 50 А 3-х полюсной
5 шт.
автоматический выключатель 32 А 3-х полюсной
5 шт.
3.2.В помещении № 007 (ИБП) установить навесной электрошкаф 404S 420 х 340 х 155 мм
(1 шт.), который оборудовать
автоматическим выключателем 3-х полюсным на 125 А (1 шт.).
3.3.Вновь установленный электрошкаф 404S подключить к существующему электрощиту ИБП
при помощи медной перемычки 15 х 15 х 300 мм под болт.
3.4.Кабельную линию бесперебойного электропитания 220 В от электрошкафа 404S (помещение
№ 007 - ИБП) проложить проводами ПуГВ - 1 х 50 мм 2 (3 шт., L = 3 шт. х 60 м = 180 м) и ПуГВ 1 х 35 мм 2 (2 шт., L = 2 шт. х 60 м = 120 м) в металлической гофротрубе ф = 60 мм по потолку
43
подвального помещения до места ввода кабелей в закладную трубу поэтажных электрощитов
ЩС 2-2, ЩС 3-2, ЩС 4-2, ЩС 5-2.
3.5.В поэтажные электрощиты ЩС 2-2, ЩС 3-2, ЩС 4-2, ЩС 5-2 установить боксы навесные:
в электрощит ЩС 2-2 установить бокс навесной 601981 12 модулей,
1 Р 65 с шиной N и РЕ
в электрощиты ЩС 3-2, ЩС 4-2, ЩС 5-2 установить боксы навесные
601982 24 (2 х 12) модуля, 1 Р65 с шиной N и РЕ
1 шт.
всего 3 шт., по 1 шт. в
каждый электрощит
3.6.В каждый бокс навесной на 12 модулей и 24 (2 х 12) модуля установить по одному
автоматическому выключателю на 50 А, 3-х полюсному, 6 кА на дин-рейку (всего - 5 шт.) и по
одному автоматическому выключателю на 32 А, 3-х полюсному, 6 кА на дин-рейку (всего - 5
шт.).
3.7.Перемычки соединений автоматических выключателей (10 шт.) и соединения кабельных
линий от поэтажных электрощитов до помещений выполнить проводом ПуГВ 1 х 16 мм 2 (L общ.
= 70 м).
3.8.Монтаж соединений и креплений кабельных линий выполнить при помощи наконечников
медных (60 шт.), сжимов - ответвителей магистральных (25 шт.), наконечников медных (50 шт.).
3.9.Кабельные линии бесперебойного электропитания розеток 220 В от автоматических
выключателей на 32 А, 3-х полюсных установленных в боксах навесных поэтажных
электрощитов ЩС 2-2, ЩС 3-2, ЩС 4-2, ЩС 5-2 до автоматических выключателей на 25 А, 3-х
полюсных установленных в боксах навесных помещений № 222; № 317; № 318; № 320; № 414;
№ 514; № 520; № 521; № 527 проложить кабелем ВВГнг 5 х 4 мм 2 (L общ. = 360 м) - за
подшивными и подвесными потолками коридоров, холлов и помещений в гофротрубе ПВХ ф =
20 мм (L общ. = 300 м), вновь установленных электротехнических кабель - каналах DLP 105 х 50
мм «Legrand», за потолками помещений в гофротрубе ПВХ ф = 16 мм (L общ. = 270 м).
3.10.В боксах навесных помещений № 222; № 317; № 318; № 320; № 414; № 514; № 520; № 521;
№ 527 выполнить подключение автоматических выключателей на 16 А однополюсных к
автоматическому выключателю на 25 А 3-х полюсному.
3.11. Монтаж
электрооборудования
производить согласно Правилам устройства
электроустановок (ПУЭ).
3.12.Работы выполнить согласно прилагаемым планам помещений № 222; № 317; № 318; №
320; № 414; № 514; № 520; № 521; № 527; № 007) - листов 5, в соответствии с требованиями
строительных норм и правил (СН и П), Правил охраны труда и Правил пожарной безопасности,
экологических требований и норм для работы во внутренних помещениях здания.
4.Чертежи.
4.1. Предоставляются Подрядчику при заключении договора.
5. Материалы и электрооборудование необходимое для выполнения работ Подрядчиком.
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование материалов и электрооборудование
Электрощит – шкаф 404S 420 х 340 х 155 мм
Бокс навесной бокс навесной 601981 12 модулей, 1 Р 65 с шиной N и РЕ
Бокс навесной 601982 24 (2 х 12) модуля, 1 Р65 с шиной N и РЕ
Автоматический выключатель ХТ 125 А 3-х полюсной
Автомат защиты 3-х фазный на 50 А, 6 кА на дин-рейку
44
Ед. изм.
Кол-во
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1
3
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Автомат защиты 3-х фазный на 32 А, 6 кА на дин-рейку
Э2328 шина - гребёнка 404942 на 12 модулей
По 153 провод ПуГВ 1 х 35 мм 2 голубой
По 154 провод ПуГВ 1 х 35 мм 2 жёлто-зелёный
По 155 провод ПуГВ 1 х 50 мм 2 белый
По 156 провод ПуГВ 1 х 50 мм 2 красный
По 157 провод ПуГВ 1 х 50 мм 2 чёрный
По 14 провод ПуГВ 1 х 16 мм 2 белый
П 3942 кабель ВВГ нг 5 х 4 мм 2
Металлическая гофротруба ф = 60 мм
Г 8842 наконечник 5R/8 медный, облегчённый, лужёный 35 мм 2 под
опрессовку
Г 8849 наконечник 6R/10 медный, облегчённый, лужёный 50 мм 2 под
опрессовку
Г 8832 наконечник 3R/8 медный, облегчённый, лужёный 16 мм 2 под
опрессовку
Гофротруба ПНД ф = 20 мм с протяжкой, лёгкая
Орешки К 1908 Сжим У 895 М ответвительный магистраль 50-70 мм 2
Орешки К 1904 Сжим У 734 М ответвительный магистраль 16-35 мм 2
Г 6485 Хомутная лента 5608566001 NB W1 12 мм, L = 30 м с просечкой
из оцинкованной стали
Г 6487 Замок червячный 5608565001
Болты крепления шины в щите ИБП М 6 мм
Болты крепления шины в щите ИБП М 8 мм
Шина медная 40 х 4 мм
Клипсы ф = 20 мм
Саморезы с дюбелями
шт.
шт.
м
м
м
м
м
м
м
м
шт.
5
7
60
60
60
60
60
70
360
25
50
шт.
10
шт.
50
м
шт.
шт.
упак.
300
15
10
1
шт.
шт.
шт.
м
шт.
шт.
50
4
4
0,5
100
100
8. Срок выполнения работ.
8.1. Срок выполнения работ по прокладке через межэтажные перекрытия в щитовых нового
стояка энергоснабжения из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических
щитов (ЭЩ) по этажам для подключения кабельных линий здания МГУУ Правительства
Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28 в полном объеме должен
составлять 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Сторонами Договора.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
городской
университет
управления
Правительства
Москвы»
М.П.
М.П.
45
Приложение № 3
к договору № ________________ от «___» ________________ 20__ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по прокладке через межэтажные перекрытия в щитовых нового стояка
энергоснабжения из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов
(ЭЩ) по этажам для подключения кабельных линий здания МГУУ Правительства Москвы,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28
N
п/п
1.
Срок выполнения
работ
Наименование
Выполнение работ по прокладке через
межэтажные перекрытия в щитовых В течение 15 (пятнадцати)
нового стояка энергоснабжения из
рабочих дней
главного распределительного щита
с даты заключения
(ГРЩ) на выводы электрических щитов
договора
(ЭЩ) по этажам для подключения
кабельных
линий
здания
МГУУ
Правительства
Москвы,
расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Сретенка, д. 28
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
городской
университет
управления
Правительства
Москвы»
М.П.
М.П.
46
Примечание
Обязательства
Подрядчиком
исполняются в
полном объеме.
VI.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ
КОТИРОВОК
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по прокладке через межэтажные перекрытия в щитовых нового стояка
энергоснабжения из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов
(ЭЩ) по этажам для подключения кабельных линий здания МГУУ Правительства Москвы,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28
1.Общая часть.
1.1.Для подключения дополнительного электрооборудования в помещениях № 222; № 317;
№ 318; № 320; № 414; № 514; № 520; № 521; № 527 здания университета, необходимо выполнить
работы по прокладке через межэтажные перекрытия и щитовых нового стояка энергоснабжения
из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов (ЭЩ) по этажам
для подключения кабельных линий бесперебойного электропитания 220 В из помещения ИБП №
007 с установкой дополнительного электрооборудования.
2. Строительная часть.
2.1.Строительные и монтажные работы выполнить, соблюдая требования строительных норм и
правил (СН и П), не нарушая элементы несущих конструкций здания, а также существующие
системы пожаротушения и пожарной сигнализации.
2.2.В помещении № 007 просверлить сквозное отверстие в кирпичной стене d = 55 мм для
прохода кабеля, уложенного в металлической гофротрубе d = 60 мм.
2.3.В соответствии с требованиями строительных норм и правил (СН и П) и Правил пожарной
безопасности проходы кабелей через стены помещений заделать негорючим материалом.
3. Электрооборудование и кабельные линии.
3.1.Для подключения дополнительного электрооборудования в помещениях № 222; № 317;
№
318; № 320; № 414; № 514; № 520; № 521; № 527, необходимо выполнить электромонтажные
работы по прокладке через межэтажные перекрытия и щитовых нового стояка энергоснабжения
из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических щитов (ЭЩ) по этажам
для подключения кабельных линий бесперебойного электропитания розеток 220 В из помещения
ИБП № 007 с подключением следующего электрооборудования:
электрошкаф 404S 420 х 340 х 155 мм
бокс навесной 601982 24 (2 х 12) модуля, 1 Р65 с шиной N и РЕ
бокс навесной 601981 12 модулей, 1 Р 65 с шиной N и РЕ
автоматический выключатель ХТ 125 А 3-х полюсной
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
автоматический выключатель 50 А 3-х полюсной
5 шт.
автоматический выключатель 32 А 3-х полюсной
5 шт.
3.2.В помещении № 007 (ИБП) установить навесной электрошкаф 404S 420 х 340 х 155 мм
(1 шт.), который оборудовать
автоматическим выключателем 3-х полюсным на 125 А (1 шт.).
3.3.Вновь установленный электрошкаф 404S подключить к существующему электрощиту ИБП
при помощи медной перемычки 15 х 15 х 300 мм под болт.
3.4.Кабельную линию бесперебойного электропитания 220 В от электрошкафа 404S (помещение
№ 007 - ИБП) проложить проводами ПуГВ - 1 х 50 мм 2 (3 шт., L = 3 шт. х 60 м = 180 м) и ПуГВ 1 х 35 мм 2 (2 шт., L = 2 шт. х 60 м = 120 м) в металлической гофротрубе ф = 60 мм по потолку
47
подвального помещения до места ввода кабелей в закладную трубу поэтажных электрощитов
ЩС 2-2, ЩС 3-2, ЩС 4-2, ЩС 5-2.
3.5.В поэтажные электрощиты ЩС 2-2, ЩС 3-2, ЩС 4-2, ЩС 5-2 установить боксы навесные:
в электрощит ЩС 2-2 установить бокс навесной 601981 12 модулей,
1 Р 65 с шиной N и РЕ
в электрощиты ЩС 3-2, ЩС 4-2, ЩС 5-2 установить боксы навесные
601982 24 (2 х 12) модуля, 1 Р65 с шиной N и РЕ
1 шт.
всего 3 шт., по 1 шт. в
каждый электрощит
3.6.В каждый бокс навесной на 12 модулей и 24 (2 х 12) модуля установить по одному
автоматическому выключателю на 50 А, 3-х полюсному, 6 кА на дин-рейку (всего - 5 шт.) и по
одному автоматическому выключателю на 32 А, 3-х полюсному, 6 кА на дин-рейку (всего - 5
шт.).
3.7.Перемычки соединений автоматических выключателей (10 шт.) и соединения кабельных
линий от поэтажных электрощитов до помещений выполнить проводом ПуГВ 1 х 16 мм 2 (L общ.
= 70 м).
3.8.Монтаж соединений и креплений кабельных линий выполнить при помощи наконечников
медных (60 шт.), сжимов - ответвителей магистральных (25 шт.), наконечников медных (50 шт.).
3.9.Кабельные линии бесперебойного электропитания розеток 220 В от автоматических
выключателей на 32 А, 3-х полюсных установленных в боксах навесных поэтажных
электрощитов ЩС 2-2, ЩС 3-2, ЩС 4-2, ЩС 5-2 до автоматических выключателей на 25 А, 3-х
полюсных установленных в боксах навесных помещений № 222; № 317; № 318; № 320; № 414;
№ 514; № 520; № 521; № 527 проложить кабелем ВВГнг 5 х 4 мм 2 (L общ. = 360 м) - за
подшивными и подвесными потолками коридоров, холлов и помещений в гофротрубе ПВХ ф =
20 мм (L общ. = 300 м), вновь установленных электротехнических кабель - каналах DLP 105 х 50
мм «Legrand», за потолками помещений в гофротрубе ПВХ ф = 16 мм (L общ. = 270 м).
3.10.В боксах навесных помещений № 222; № 317; № 318; № 320; № 414; № 514; № 520; № 521;
№ 527 выполнить подключение автоматических выключателей на 16 А однополюсных к
автоматическому выключателю на 25 А 3-х полюсному.
3.11. Монтаж
электрооборудования
производить согласно Правилам устройства
электроустановок (ПУЭ).
3.12.Работы выполнить согласно прилагаемым планам помещений № 222; № 317; № 318; №
320; № 414; № 514; № 520; № 521; № 527; № 007) - листов 5, в соответствии с требованиями
строительных норм и правил (СН и П), Правил охраны труда и Правил пожарной безопасности,
экологических требований и норм для работы во внутренних помещениях здания.
4.Чертежи.
4.1. Предоставляются Подрядчику при заключении договора.
5. Материалы и электрооборудование необходимое для выполнения работ Подрядчиком.
№ п/п
Наименование материалов и электрооборудование
1
Электрощит – шкаф 404S 420 х 340 х 155 мм
Бокс навесной бокс навесной 601981 12 модулей, 1 Р 65 с
2
шиной N и РЕ
3
Бокс навесной 601982 24 (2 х 12) модуля, 1 Р65 с шиной N и РЕ
4
Автоматический выключатель ХТ 125 А 3-х полюсной
5
Автомат защиты 3-х фазный на 50 А, 6 кА на дин-рейку
48
Ед. изм.
шт.
шт.
Кол-во
1
1
шт.
шт.
шт.
3
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Автомат защиты 3-х фазный на 32 А, 6 кА на дин-рейку
Э2328 шина - гребёнка 404942 на 12 модулей
По 153 провод ПуГВ 1 х 35 мм 2 голубой
По 154 провод ПуГВ 1 х 35 мм 2 жёлто-зелёный
По 155 провод ПуГВ 1 х 50 мм 2 белый
По 156 провод ПуГВ 1 х 50 мм 2 красный
По 157 провод ПуГВ 1 х 50 мм 2 чёрный
По 14 провод ПуГВ 1 х 16 мм 2 белый
П 3942 кабель ВВГ нг 5 х 4 мм 2
Металлическая гофротруба ф = 60 мм
Г 8842 наконечник 5R/8 медный, облегчённый, лужёный 35 мм
2
под опрессовку
Г 8849 наконечник 6R/10 медный, облегчённый, лужёный 50
мм 2 под опрессовку
Г 8832 наконечник 3R/8 медный, облегчённый, лужёный 16 мм
2
под опрессовку
Гофротруба ПНД ф = 20 мм с протяжкой, лёгкая
Орешки К 1908 Сжим У 895 М ответвительный магистраль 5070 мм 2
Орешки К 1904 Сжим У 734 М ответвительный магистраль 1635 мм 2
Г 6485 Хомутная лента 5608566001 NB W1 12 мм, L = 30 м с
просечкой из оцинкованной стали
Г 6487 Замок червячный 5608565001
Болты крепления шины в щите ИБП М 6 мм
Болты крепления шины в щите ИБП М 8 мм
Шина медная 40 х 4 мм
Клипсы ф = 20 мм
Саморезы с дюбелями
шт.
шт.
м
м
м
м
м
м
м
м
шт.
5
7
60
60
60
60
60
70
360
25
50
шт.
10
шт.
50
м
шт.
300
15
шт.
10
упак.
1
шт.
шт.
шт.
м
шт.
шт.
50
4
4
0,5
100
100
8.
Срок выполнения работ.
8.2. Срок выполнения работ по прокладке через межэтажные перекрытия в щитовых нового
стояка энергоснабжения из главного распределительного щита (ГРЩ) на выводы электрических
щитов (ЭЩ) по этажам для подключения кабельных линий здания МГУУ Правительства
Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28 в полном объеме должен
составлять 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Сторонами Договора.
49
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа