close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Утверждено:
Заместитель председателя
Сибирского банка
ОАО «Сбербанк России»
_______________ Костылев Р.Д.
Документация
на проведение открытого запроса предложений по выбору организации
на выполнение работ по ремонту хранилища ценностей административного здания,
расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 20, для нужд ОАО «Сбербанк
России»
1. Общие сведения о запросе предложений
1.1. Заказчик — Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», 630007, г. Новосибирск,
Серебренниковская, 20.
 Вид запроса предложений – открытый.
 Дата объявления запроса предложений – 3.12.14 г.
 Дата окончания подачи конвертов на запрос предложений – 8.12.14 г. до 7:00 по
Московскому времени.
 Дата подведения итогов запроса предложений – 15.12.14 г.
 Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», 630007, г. Новосибирск, ул.
Серебренниковская, 20.
1.2. Контактное лицо со стороны Банка – Шуваев Виталий Валерьевич, тел. м. 8-913-472-67-74,
тел. р. (383) 212-28-08: Обозных Алексей Андреевич, тел.м. 8-913-200-00-65, тел.р. (383)
212-28-51.
2. Требования к предмету запроса предложений
2.1. Предметом запроса предложений является выбор организации на выполнение работ по
ремонту хранилища ценностей административного здания, расположенного по адресу г.
Новосибирск, ул. Серебренниковская, 20, для нужд ОАО «Сбербанк России».
2.2. Требования к предмету запроса предложений (к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) и/или качественным характеристикам, количеству (объему)
закупаемых товаров (результатам выполняемых работ, оказываемых услуг)) приведены в
приложении №1 «Техническое задание» к запросу предложений.
3. Требования к условиям исполнения договора, генерального соглашения, гарантийного письма
(далее – Договор)
3.1. Требования к условиям Договора, к порядку формирования стоимости продукции (расходы
на перевозку, уплату налогов, таможенных пошлин, расходы на сборку, установку и пр.
расходы, которые должны/могут быть включены в стоимость), условиям оплаты,
срокам/периодам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), расходам на
эксплуатацию, сроку и объему гарантии, а также прочим условиям договора приведены в
приложении №4 «Проект договора» к запросу предложений.
3.2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота) 800 000 руб.
3.3. Если общая стоимость товара, работы, услуги, указанная в предложении Участника
превышает начальную максимальную стоимость договора, данное предложение не
рассматривается.
3.4. Форма оплаты – безналичная.
4. Требования к участникам запроса предложений
4.1 Правомочность заключать договор;
4.2 Обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку
товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию
(регулированию) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
являющихся предметом заключаемого договора;
4.3 Обладание необходимыми сертификатами на Продукцию, являющуюся предметом
заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
4.4 Обладание профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми)
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом,
необходимым для исполнения договора на поставку Продукции;
4.5 Отсутствие инициации уполномоченным органом отзыва у Участника лицензии на
осуществление деятельности, связанной с предметом закупки;
4.6 Непроведение ликвидации Участника, отсутствие решения арбитражного суда о
признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
4.7 Неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
4.8 Отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество
Участника (отсутствие возбужденного исполнительного производства о наложении ареста),
стоимость которого составляет 25% активов и более;
4.9 Отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, за которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период;
4.10 Отсутствие у физического лица (его представителя) либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
4.11 Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
4.12 Отсутствие случаев предоставления Участником в Банк при проведении закупочных
процедур недостоверной информации и/или фиктивных документов в течении двух лет,
предшествующих дате объявления закупки;
4.13 Отсутствие судебных разбирательств, по результатам которых возможно отчуждение
Участника, стоимость которого составляет 25% активов и более;
4.14 Участник не должен находиться в перечне компаний, связь с которыми по указанному
ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических
лиц отсутствует (официальный сайт ФНС России);
4.15 Отсутствие информации о возбуждении уголовного дела правоохранительными и
судебными органами в отношении руководителей Участника на предмет установления в их
действиях уголовно наказуемых деяний на момент рассмотрения заявки;
4.16 Отсутствие у Участника просроченной задолженности перед ОАО «Сбербанк России»
(более 30 календарных дней) на момент рассмотрения заявки.
5. Требования к форме и содержанию предложения Участника
5.1 Требования к содержанию, оформлению, сроку действия предложения Участника,
инструкции по его заполнению приведены в приложениях № 2 и №3
6. Порядок подачи предложений
6.1 Любой Участник может подать только одно предложение в отношении предмета запроса
предложения. Предложения предоставляются в письменном виде.
Адрес приема заявок:
Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» (630007, г.
Новосибирск, ул. Серебренниковская, 20. Кабинет 103.
6.2 В предложении указывается:

полное наименование Участника (с указанием организационно-правовой формы;
в соответствии с учредительными документами (устав и пр.);

предмет запроса предложений.
6.3 Предложения, поступившие после установленного срока, не принимаются.
7. Отзыв (замена) предложения
7.1 Предложение может быть отозвано (заменено) Участником запроса предложения:
письменным запросом в адрес: Председателя конкурсной комиссии Сибирского банка ОАО
«Сбербанк России».
8. Запрос на разъяснение документации по запросу предложений
8.1 Все вопросы должны направляться в письменном виде по адресу г. Новосибирск. ул.
Серебренниковская, 20 не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания
подачи предложений.
8.2 Ответы на заданные вопросы в течение 2 рабочих дней со дня их получения будут
направлены Банком (без указания компании, задавшей вопрос) всем приглашенным
Участникам запроса предложений.
8.3 Банк оставляет за собой право не отвечать на отдельные вопросы.
9. Внесение изменений в запрос предложений
9.1 Банк вправе внести изменения в запрос предложений до истечения срока приема
предложений Участников.
9.2 Информация о внесении изменений (в т.ч. о продлении срока подачи предложений)
направляется Банка всем приглашенным Участникам запроса предложений.
10. Прочие положения
10.1. Банк может запросить у Участников разъяснения их предложений, образцы продукции.
Предоставленные Участником разъяснения не должны изменять суть предложения.
10.2. Банк оставляет за собой право проводить с победителем запроса предложений
дополнительные переговоры по оптимизации стоимости продукции, являющейся предметом
запроса предложений.
10.3. Банк вправе изменить требования к порядку оплаты по заключаемому с победителем
запроса предложений договору (в том числе об отмене аванса) в зависимости от
финансового состояния победителя запроса предложений.
10.4. Банк обеспечивает конфиденциальность полученных от Участников сведений, в том числе
содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам
запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации и документацией по запросу
предложений.
10.5. Участники, подавшие предложения, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в предложениях до времени и даты окончания приема предложений.
10.6. Банк не осуществляет возмещение участникам запроса предложений затрат, связанных с
участием в запросе предложений, а также затрат, связанных с разработкой и изготовлением
образцов продукции, произведенных для участия в запросе предложений.
10.7. Банк вправе отказаться от проведения закупки при проведении запроса предложений в срок
не позднее даты окончания приема предложений Участников;
Банк размещает соответствующее извещение об отказе от проведения закупки на своем
сайте и официальном сайте Российской Федерации (далее официальный сайт) и, в случае
Закупочных процедур с ограниченным количеством Участников, информирует о принятом
решении каждого Участника.
11. Критерии оценки участников
11.1. Конкурсная комиссия оценивает предложения в соответствии с порядком оценки и
сопоставления предложений Участников (Приложение №5 к запросу предложений).
11.2. Победителем признается Участник, который сделал лучшее предложение.
12.
Подписание Договора
12.1. С победителем запроса предложений будет заключаться договор (генеральное соглашение)
на условиях, указанных в приложении №4, сроком на 2 месяца 2014года.
12.2. Договор между Банком и Победителем запроса предложений подписывается на основании
Протокола о результатах запроса предложений и предложения победителя, а также
протокола переговоров (при их проведении).
13. Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений
13.1. Банк размещает на своем и официальном сайте информацию (выписка из протокола) о
принятых решениях (о результатах проведенного запроса предложений с указанием
сокращенного наименования Победителя запроса предложений).
Приложения:
Приложение № 1. Техническое задание
Приложение № 2. Требования к оформлению и содержанию предложения Участника
Приложение № 3. Формы предложения (Форма письма о подаче предложения Коммерческое
предложение. Форма коммерческого предложения. Форма Технического предложения. Форма Анкеты
Участника.)
Приложение № 4. Проект договора (типовая форма, существенные условия договора)
Приложение № 5. Порядок оценки и сопоставления предложений Участников
Приложение № 1
к документации запроса предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по ремонту хранилища ценностей административного
здания, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 20, для
нужд ОАО «Сбербанк России»
г. Новосибирск
2014 г.
1. Исходные данные:
Заказчик: ОАО «Сбербанк России», Административное здание Сибирского банка ОАО
«Сбербанк России».
Описание работ: Ремонт хранилища ценностей административного здания, расположенного по
адресу г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 20.
2. Состав работ:
- Монтаж ограждающих конструкций стен панелями из нерж. стали (1250*416 мм.
толщ. 0,8 мм.) - 183 м2;
- Монтаж стальных угловых профилей (2000*150*150) – 40 м.п.;
3.
Требования к составу и разработке сметной документации:
Разработать сметную документацию в соответствии с «Методическими указаниями по
определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС
81-35.2004):
1) Базисно – индексным методом на основании Федеральных сметных нормативов (ФЕР)
в редакции 2014 г. с пересчетом в текущий уровень цен с применением индексов к
федеральной базе по субъектам РФ на 1 квартал 2014 года.
2) Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации (округление)
приводить в соответствии с п. 3.26 МДС 81-35.2004.
3) В сметной документации принять начисления:
3.1) Нормативы накладных расходов в соответствии с МДС 81-33.2004 по видам
строительно-монтажных работ от фонда оплаты труда (ФОТ).
Кроме того применить понижающий коэффициент к нормативам накладных расходов в
текущем уровне цен в размере 0,85 в соответствии с выходом письма №4391-КК/08 от
01.03.2011 к ранее изданному письму от 06.12.2010 №41099-КК/08 (для всех организаций).
3.2) Нормативы сметной прибыли в соответствии с МДС 81-25.2001 и письмом
Федерального Агентства по строительству и ЖКХ № АП- 5536/06 от 18.11.2004г. прил.1 и 2 по
видам строительно-монтажных работ от фонда оплаты труда (ФОТ).
Кроме того применить понижающий коэффициент к нормативам сметной прибыли в
размере 0,8 в соответствии с выходом письма №4391-КК/08 от 01.03.2011 к ранее изданному
письму от 06.12.2010 №41099-КК/08 (для всех организаций).
4) Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в размере 2% в
соответствии с п.4.96 МДС 81-35.2004.
5) Налог на добавленную стоимость определять в размере 18% от общей стоимости работ.
4. Прочие требования
1) Все применяемое оборудование (марки, типы, конфигурация и др.) предварительно
согласовать с Заказчиком.
5. Требования к производству работ.
По окончанию
документацию:
работ
Подрядчик
должен
представить
Заказчику
следующую
- Акты освидетельствования скрытых работ в соответствии в соответствии с
нормативными документами в области строительства;
- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, и оборудование, заверенные
печатями изготовителей или поставщиков;
- Иные документы в соответствии с установленным порядком.
6. Требования к Квалификации Участника запроса предложений7


Продолжительность (опыт) работы на рынке (с учетом правопреемственности,
подтверждённой документально) не менее 1 (Одного) года.
Обязателен опыт работы с банковскими структурами в России.
Наличие разрешений (лицензий или свидетельств о допуске и т.п.).
7
Данный раздел должен быть заполнен с учётом требований антимонопольного законодательства, в том числе с
учётом специфики предмета закупки.
Приложение № 2
к запросу предложений
Требования к оформлению и содержанию предложения
Каждая группа документов должна быть прошита и пронумерована, на оборотной
стороне последнего листа должно быть указано количество листов в данной группе
документов, проставлена подпись руководителя (уполномоченного лица)8 и печать
организации (за исключением выписки из ЕГРЮЛ)9.
Обязательно: Приложение сметной документации для проверки соответствия работ
техническому заданию!
Предложение подается Участником в виде оформленных раздельно групп документов:
Группа 1 «Выписка из ЕГРЮЛ»
o Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),
выписка из
Единого государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее 4-х месяцев до даты подачи
предложения - заверенная органом, выдавшим документ или нотариально
заверенная копия.
Группа 2 «Общие документы. Документы финансовой отчетности».
o Анкета участника, составленная по форме 4 (Приложение 3);
o Справка, подписанная руководителем Участника, подтверждающая, что
организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или
банкротства, а также, подтверждающая, что на имущество организации не
наложено ареста, и (или) ее экономическая деятельность, не приостановлена;
o Отчет организации за прошедший год и отчет организации за истекший
период текущего года, включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет о
прибылях и убытках (ф.№2), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках (ф. №№ 3,4,5) и пояснительная записка с отметкой о
получении инспекцией ФНС России, аудиторского заключения (при его
наличии). Все указанные документы (их копии) должны быть заверены
руководителем и главным бухгалтером организации и печатью участника.
Группа 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные
документы»10.
Для резидента юридического лица:
o Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№
Р51001/ для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 , свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002 по ф.№ Р57001;
8
При подписании (заверении, удостоверении) документов/ материалов не руководителем участника, а иным
уполномоченным лицом, лицом, дополнительно к документам группы 3 «Документы о государственной регистрации.
Учредительные документы», первоначально представляемым в электронном виде, участник представляет документы на
бумажном носителе, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и пр.).
9
В случае электронного документооборота документы подаются на ЭТП в соответствии с Регламентом работы ЭТП.
10
Данная группа документов, оформленных на бумажном носителе в предусмотренном виде (удостоверенных,
заверенных указанными способами и т.п.) представляется первоначально (вместе с предложением) в виде
сканированных копий в электронном виде (на носителе_____ флэшка, диск, карта памяти,/ направленных по
электронной почте на адрес_______). На бумажном носителе данные документы представляются только
победителем закупочной процедуры при подготовке с ним договора, в срок, установленный в сообщении Банка.
o Учредительные документы, включая все внесенные в них изменения (Устав и
учредительный договор, или Устав);
o Документы, подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от
имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель), если от
имени юридического лица действует не руководитель, дополнительно к
указанным документам представляется
доверенность, выданная в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ,
подтверждающий назначение на должность, и\или иной документ(ы),
подтверждающий(щие) полномочия представителя (в частности, если
представителем выступает юридическое лицо дополнительно представляется
соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц,
действующих от имени юридического лица);
o Лицензия (разрешение и/или иные документы, подтверждающие право на
осуществление деятельности, если законодательство предусматривает
осуществление соответствующего вида деятельности на основании
соответствующего документа);
o Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для
участника процедуры закупки, поставка товаров, являющихся предметом
закупки, либо внесение денежных средств в качестве
обеспечения
обязательств участника, является крупной сделкой.
Для резидента физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя:
o Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя по ф.№ Р61001/свидетельство о внесении
в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном
до 01.01.2004 по ф.№ Р67001, или иной документ, подтверждающий право на
занятие частной практикой или иным видом предпринимательской
деятельности, и/или документ, подтверждающий право на осуществление
деятельности, если законодательство предусматривает осуществление
соответствующего вида деятельности на основании
такого документа
(лицензия, разрешение, свидетельство об аккредитации и др.)
- для
физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на
территории Российской Федерации;
o Документ о регистрации физического лица
в качестве индивидуального
предпринимателя, в соответствии с требованиями законодательства
иностранного государства, при осуществлении предпринимательской
деятельности на территории иностранного государства11.
o Доверенность,
в случае, если от имени участника, действует иное
уполномоченное лицо, и\или иной документ, подтверждающий полномочия
участника12.
11
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык,
заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (т.е. нотариально). В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные документы, совершенные на
территории иностранного государства, должны быть легализованы.
12
Доверенность должна быть нотариально удостоверена. Также, документы, составленные на территории
иностранного государства, должны быть оформлены согласно требованиям, изложенным выше в сноске 11.
o Документы, удостоверяющие личность участника - физического лица и
физического лица-представителя участника.
Для нерезидента:
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться
переводом на русский язык, заверенным
в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (нотариально). В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, официальные
документы, совершенные на территории иностранного государства, должны
быть легализованы. Соответствие копий представляемых документов
оригиналам (подлинникам) должно быть заверено в нотариальном порядке.
Официальные документы (выданные, составленные или удостоверенные
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской
Федерации, предназначенные для использования в Российской Федерации),
должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным
договором.
Документы должны быть датированы сроком не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения извещения о проведении запроса предложений.
Состав документов:
o Устав и Учредительный договор, либо Устав иностранной организации, а
также документ, подтверждающий правовой статус иностранного лица по
законодательству страны, на территории которой оно учреждено, включая
документы, подтверждающие государственную регистрацию (свидетельство
об учреждении/свидетельство об инкорпорации, в частности, Certificate of
Incorporated и/или иной акт об учреждении);
o выписка из государственного/торгового реестра
или иной документ,
подтверждающий сведения об иностранном лице (сертификат о состоянии
дел, в частности, Certificate of Good Standing, или о благонадежном состоянии
компании, или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо
зарегистрировано в реестре юридических лиц);
o свидетельство, содержащее сведения о зарегистрированном офисе;
o налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации за 2
года;
o документы, подтверждающие полномочия
лица (лиц), действующего
(действующих) от имени иностранной компании, включая документы об
избрании, назначении на должность единоличного исполнительного органа
и/или лиц, действующих без доверенности от имени иностранной компании,
например, директоров/членов исполнительного органа
(сертификат,
содержащий сведения о директорах и секретаре нерезидента; протоколы
заседаний уполномоченных органов об избрании (назначении) директоров /
иных должностных лиц, имеющих право на совершение сделок от имени
иностранной компании; о предоставлении соответствующих полномочий и
другие) и\или нотариально удостоверенная доверенность на лицо (лиц),
уполномоченное (уполномоченных) совершать сделки (иные действия) от
имени иностранной компании (в отношении лиц, выдавших доверенность,
необходимы документы, подтверждающие их полномочия действовать от
имени иностранной компании);
o Корпоративные решения (копии) о совершении/одобрении/согласовании
сделки,
принимаемые в случаях,
если необходимость
решения/одобрения/согласования сделок (действий) возникает в силу
требований/ ограничений/предусмотренных специальных процедур принятия
решения, действующих в иностранной компании
(заявления,
подтверждения, сертификаты, свидетельства, в том числе подтверждающие
отсутствие ограничений на совершение представителем единолично или
совместно с другим лицом сделок).
В случае созданного обособленного подразделения (филиала) иностранной
компании
на территории Российской Федерации, дополнительно
представляются:
o документ, подтверждающий внесение записи в государственный реестр
филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории
Российской Федерации;
o положение о филиале;
o свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала или
документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
o лицензия (разрешение или иной документ), если право на осуществление
деятельности на территории Российской Федерации регулируется путем
выдачи соответствующего документа;
o доверенность и документ о назначении на должность, подтверждающие
полномочия руководителя филиала иностранной компании, на совершение
сделок от имени иностранной организации.
Группа 4 «Предложения об условиях договора. Квалификационные документы».
o Письмо по форме 1 (Приложение №3), с указанием основных условий
исполнения Договора (наименование продукции, цена предложения, условия
поставки, условия оплаты, информация о включенных в цену расходах
участника, место и срок поставки продукции, а также иные условия
Договора в соответствии с требованиями документации по запросу
предложений);
o Сведения по формам _, __, __ (Приложения _, __, __) и документы,
подтверждающие квалификацию участника, указывается (при условии
предъявления Банком требований к квалификации участника) исчерпывающий
перечень документов и форм, которые должен представить Участник в
подтверждение своей квалификации (о материально-технической базе,
квалифицированном персонале, положительной репутации, опыте работы по
исполнению аналогичных договоров и иные документы);
o Копии разрешений (лицензий или свидетельств о допуске и т.п.) (с
приложениями) (указывается вид деятельности) и иных разрешительных
документов, подтверждающие соответствие Участника, требованиям
законодательства Российской Федерации (при необходимости), нотариально
удостоверенные.
Документы, представленные в составе предложения должны быть продублированы
участником на CD-ROM в формате MS Office. Предложение должно сопровождаться описью
документов.
Требования к сроку действия предложения
Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче
предложения. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня,
следующего за днем окончания приема предложений.
Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения
предложения.
Требования к составу предложения
Все документы, входящие в предложение, должны быть составлены на русском языке за
исключением нижеследующего.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на иностранном
языке, должны быть представлены на языке оригинала с обязательным приложением перевода
этих документов на русский язык, заверенным в установленном порядке (Документы,
полученные из-за границы, должны быть апостилированы с нотариально удостоверенным
переводом на русский язык.. При выявлении расхождений между текстом на русском языке и
на языке оригинала, преимущество будет отдано тексту на русском языке.
Банк вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
В документах, входящих в предложение, денежные обязательства должны быть выражены в
российских рублях.
В стоимость предложения должна быть включена сумма НДС, а также все налоги и сборы.
Приложение № 3
к запросу предложений
Формы документов
Форма 1
Форма письма о подаче предложения
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
На Извещение о проведении запроса предложений ____________________________
наименование запроса предложений
размещенное совместно с документацией о запросе предложений
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными
документами))
зарегистрирован по адресу:
________________________________________________________________________,
(местонахождение Участника запроса предложений (в соответствии с учредительными документами))
сообщает о принятии установленных в данных документах требований и предлагает
осуществить поставку следующих товаров/выполнение следующих работ/оказание следующих
услуг:
________________________________________________________________________
(наименование предлагаемых товаров (работ, услуг))
на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложением, прилагаемыми к
настоящему письму и составляющими вместе с ним предложение, на общую сумму/за единицу
продукции
________________________________________________________________________
(общая сумма предложения / стоимость единицы продукции (работ. услуг),,рублей/(валюта заявленной стоимости) с НДС (в случае, если НДС не
облагается указать статью и норму закона, освобождающего от обложения НДС))
Настоящее Предложение действует до «____»_______________________20__ года.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами (приложения):
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в предложение Участника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
— на ____ л;
— на ____ л;
Документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям
(перечислить) — на ____ л.;
Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений
установленным требованиям — на ____ л.
Коммерческое предложение – на____л.
______________________
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению





Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений.
Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с
принятыми у него правилами документооборота.
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с
учредительными документами (устав и пр.).
Участник запроса предложений должен указать стоимость поставляемой продукции
цифрами и словами, в рублях или иностранной валюте, с НДС (в случае, если НДС не
облагается указать статью и норму закона, освобождающего от обложения НДС), в
соответствии с Коммерческим предложением. Цену следует указывать в формате ХХХ
ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать
четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)»Участник запроса
предложений должен указать срок действия предложения.
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из
прилагаемых к предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого
предложения Участника запроса предложений.
Письмо должно быть подписано руководителем Участника и скреплено его печатью.
Форма 2
Форма коммерческого предложения (для товаров)
Приложение 1 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________
Коммерческое предложение
Полное наименование и адрес Участника запроса предложения:
_________________________________
Таблица-1. Расчет стоимости Продукции
№
Наименование Ед.
Кол-во
Цена
Стоимость
п/п Продукции
изм.
в ед.
единицы,
(указать
изм.
(указать
валюту
валюту
стоимости),
цены).
без НДС
без НДС
1.
НДС
(указать
валюту
НДС)
Стоимос
ть с НДС
(указать
валюту
стоимост
и с НДС)
2.
3.
…
ИТОГО
х
х
х
В стоимость продукции, указанной в таблице 1, включены следующие дополнительные
расходы Участника (перечислить, какие дополнительные расходы включены в
стоимость):______________________.
Таблица-2. Прочие коммерческие условия по Продукции
№
Наименование
Значение
п/п
1.
Срок начала поставки
2.
Срок завершения поставки
3.
График поставки
4.
Условия оплаты
5.
Гарантийный срок
…
и т.д.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению


Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче предложения,
приложением к которому является данное коммерческое предложение.
Участник запроса предложений указывает свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с



учредительными документами (устав и пр.)фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 приводится расчет стоимости самой продукции с учетом стоимости
дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать
все таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и иные
расходы Участника, связанные с надлежащим исполнением настоящего предложения,
согласно требованиям «Техническое задание».
В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника
запроса предложений.
Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к
Договору.
Форма коммерческого предложения (для количественно измеряемых услуг)
Приложение 2 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________
Коммерческое предложение
Полное наименование и адрес Участника : _________________________________
Таблица-1. Расчет стоимости Услуги
№
Наименование Ед.
Кол-во
Цена
Стоимость
НДС
п/п Услуг
изм.
в ед.
единицы,
(указать
(указать
изм.
(указать
валюту
валюту
валюту
стоимости), НДС)
цены).
без НДС
без НДС
1.
Стоимос
ть с НДС
(указать
валюту
стоимост
и с НДС)
2.
3.
…
ИТОГО
х
х
х
В стоимость услуги, указанной в таблице 1, обязательно должны быть включены все дополнительные расходы
Участника
Стоимость услуг должна включать абсолютно все расходы, которые организация может понести в процессе
оказания услуг по договору, включая все применимые налоги, сборы, расходы на конвертацию,
обязательные платежи и т.п.
Таблица-2. Прочие коммерческие условия по Услугам
№
Наименование
Значение
п/п
1.
Срок начала оказания услуг
2.
Срок завершения оказания услуг
3.
График оказания услуг
4.
Условия оплаты
…
и т.д.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению





Участник приводит номер и дату письма о подаче предложения, приложением к
которому является данное коммерческое предложение.
Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой
формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и
пр.)фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 приводится расчет стоимости самих услуг с
учетом стоимости
дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать
все таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и иные
расходы Участника, связанные с надлежащим исполнением настоящего предложения,
согласно требованиям «Техническое задание».
В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника.
Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к
Договору.
Форма коммерческого предложения (для количественно неизмеряемых услуг)
Приложение 3 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________
Коммерческое предложение
Полное наименование и адрес Участника : _________________________________
Таблица-1.Расчет стоимости услуг
№
Наименование
работ по этапам
Объем
работ в
человеко
-днях
Наименование
квалификации
специалиста
Цена человекодня, (указать
валюту цены),
без НДС
НДС
(указать
валюту
НДС)
Стоимость с НДС
(указать валюту
стоимости с НДС)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
х
В стоимость услуг указанной в таблице 1, обязательно должны быть включены все дополнительные расходы
Участника
Стоимость услуг должна включать абсолютно все расходы, которые организация может понести в процессе
оказания услуг по договору, включая все применимые налоги, сборы, расходы на конвертацию,
обязательные платежи и т.п.
Таблица-2. Прочие коммерческие условия по Услугам
№
Наименование
Значение
п/п
1.
Срок завершения оказания услуг
2.
График оказания услуг
3.
Условия оплаты
…
и т.д.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)





Инструкции по заполнению
Участник приводит номер и дату письма о подаче предложения, приложением к
которому является данное коммерческое предложение.
Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой
формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и
пр.)фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 приводится расчет стоимости самих услуг с
учетом стоимости
дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать
все таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и иные
расходы Участника, связанные с надлежащим исполнением настоящего предложения,
согласно требованиям «Техническое задание».
В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника.
Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к
Договору.
Форма 3
Форма Технического предложения
Приложение 4 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение
полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в
соответствии с учредительными документами (устав и пр.): ________________________
№
п/
п
1.
2.
3.
…
Требования Банка
Предложение Участника запроса
предложений
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению






Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче предложения,
приложением к которому является данное техническое предложение.
Участник запроса предложений указывает свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с
учредительными документами (устав и пр.).
В техническом предложении описываются все позиции таблицы-1 коммерческого
предложения.
В колонке «Требования Банка» отдельно приводится каждое отдельное требование,
указанное в «Техническом задании».
В колонке «Предложение Участника запроса предложений» указывается конкретное
описание соответствующих характеристик предлагаемой продукции, значения
технических и иных показателей качества продукции.
Техническое предложение служит основой для подготовки приложений к Договору.
Форма 4
Форма Анкеты Участника запроса предложений
Приложение 3 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника запроса предложений
№
п/п
1.
Наименование
Сведения об Участнике
Полное наименование (с указанием организационноправовой формы; в соответствии с учредительными
документами (устав и пр.)
2.
ИНН/ОГРН
3.
Место нахождения (в соответствии с учредительными
документами (устав и пр.)
4.
Фактический/Почтовый адрес
5.
Адрес местонахождения производственных
мощностей
6.
Адрес местонахождения складских помещений
7.
Вхождение в состав холдингов, концернов,
финансово-промышленных групп и других
объединений. Роль компании в структуре холдинга
8.
Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
9.
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета Участника запроса
предложений в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
10.
Веб-сайт, адрес электронной почты Участника
11.
Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес
регистрации, паспортные данные руководителя
Участника, с указанием должности и контактного
телефона
12.
Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес
регистрации, паспортные данные главного бухгалтера
Участника с указанием контактного телефона
13.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона
Сокращенное наименование, ИНН (для юридических
лиц), Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения,
паспортные данные (для физических лиц) владельцев
компании с долей более 20 %.
Для нерезидента указываются конечные бенефициары.
Подтверждаю согласие лиц, указанных в п.п. 11,12, и 14, на проверку и обработку Банком их персональных
данных в целях проведения закупочной процедуры и обязуюсь при необходимости обеспечить предоставление
Банку согласия от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в представляемой Анкете
Участника на обработку этих данных Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».
14.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)13
Инструкции по заполнению




13
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма, приложением к которому
является данная анкета.
Участник запроса предложений указывает свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с
учредительными документами (устав и пр.).
Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по всем
позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.
Если анкету, письмо о подаче предложения и/или иные документы, подписывает не руководитель участника, а
иное лицо, дополнительно к документам группы 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные
документы», первоначально представляемым в электронном виде, участник представляет документы на
бумажном носителе, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и пр.).
Приложение № 4
к запросу предложений
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________
_______________ /______________________/
(должность, ФИО)
«___» _____________ 20__г.
Типовая форма договора:
Договор подряда на выполнение работ по текущему ремонту
здания / конструктивных элементов здания / внутренних
помещений / территории, прилегающей к зданию1.
Код формы: 012280086/1
Наименование подразделения-разработчика: Центр закупок
Сфера применения формы:
1. Центральный аппарат ОАО «Сбербанк России»;
2. Территориальные банки ОАО «Сбербанк России».
_____________________________________________________________________________________________
ДОГОВОР № ____
_____________
«___» ________ _____
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность, фамилию,
имя, отчество представителя, для руководителей филиала указать соответствующий
филиал), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты
документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________
(указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуем__ в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество
представителя), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты
документа, на основании которого действует представитель), с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работу (комплекс работ) (далее –
Работы) по ремонту ______________2 (далее - Объект), сдать результат Работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями Заказчика,
установленными в согласованном Сторонами техническом задании на выполнение
1
В случае заключения договора на проведение работ по текущему ремонту территории, прилегающей к зданию,
расходы на такой ремонт должны быть экономически обоснованными, направленными на надлежащую
эксплуатацию объекта ремонта (например: при наличии соответствующего технического заключения
специализированной организации о состоянии объекта), а также в целях соблюдения требований действующего
законодательства и нормативных документов органов исполнительной власти, предписывающих выполнение
таких работ (например: Федеральный закон от 12.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (ст. 24); Федеральный закон от 20.01.2001г. «Об охране окружающей среды» (ст. 39); требования
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 2.1), требования законодательства по охране труда и т.д.).
2
Указать максимально подробные характеристики объекта (объектов) ремонта: наименование, расположение
относительно других объектов, адрес местонахождения объекта ремонта, иные характеристики, позволяющие
надлежащим образом идентифицировать объект (объекты) ремонта.
Работ (Приложение №1 к Договору, далее – Техническое задание), в объеме,
предусмотренном согласованной Сторонами сметой на выполнение Работ (Приложение
2 к Договору, далее – Смета), и в сроки, определенные Договором.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и средствами с
использованием собственных материалов и оборудования.3
1.4. Для выполнения Работ Стороны установили следующие сроки:
- начало выполнения Работ – не позднее _____ (______) рабочих дней с даты
подписания Сторонами Договора;
- окончание выполнения Работ в полном объеме – не позднее «____» _______
____г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1.Выполнить Работы в соответствии с требованиями, в объеме и сроки,
предусмотренные Договором.
2.1.2.Сообщать по запросу Заказчика все сведения о ходе выполнения Работ по
Договору.
2.1.3.Извещать Заказчика о необходимости приемки фактически выполненных Работ за
_____ (____) рабочих дней до даты сдачи Работ и за _____ (____) рабочих дней до
даты, предусмотренной п. 1.4 Договора для окончания Работ в полном объеме.
2.1.4.Представлять Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее
– Акт КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
(далее - Справка КС-3) в двух экземплярах на бумажном носителе, подписанных со
своей стороны, и в электронном файле (в формате Excel).
2.1.5.Сдать выполненные Работы Заказчику не позднее срока, предусмотренного п. 1.4
Договора для окончания Работ по Договору.
2.1.6.Обеспечить ведение журнала производства Работ (далее – Журнал). В Журнале
отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства,
связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика. Все записи в Журнале должны быть подтверждены
подписями уполномоченных представителей Сторон.
2.1.7.Не позднее ____ (_____) рабочих дней с даты окончания Работ в полном объеме
подготовить совместно с Заказчиком Акт о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме
ОС-3 (далее - Акт ОС-3).
2.1.8.О необходимости промежуточной приемки Работ, качество и объемы которых
невозможно будет оценить в дальнейшем из-за того, что они будут закрыты
последующими видами работ (далее - скрытые работы) Подрядчик обязуется
письменно известить Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
предполагаемой приемки Работ. В случае нарушения данного условия Подрядчик
обязан по требованию Заказчика открыть любой участок скрытых работ для
освидетельствования, а потом восстановить последующие Работы без
дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При этом сроки выполнения Работ
не продлеваются.
2.1.9.Производить Работы по Договору в соответствии с режимом производства Работ,
согласованном Сторонами в Техническом задании.
2.1.10.При выполнении Работ использовать материалы и оборудование надлежащего
качества. Требования к качеству предоставленных для выполнения Работ
3
В случае предоставления материалов и/или оборудования Заказчиком, п. 1.3. изложить в следующей редакции:
« 1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Заказчика с использованием оборудования Заказчика.
Перечень материалов и оборудования, предоставленных для выполнения Работ, согласован Сторонами в
Приложении №1 к Договору».
материалов и оборудования указаны в Техническом задании к Договору. 4
2.1.11.Устранить за свой счет недостатки, выявленные Заказчиком по результатам
приемки Работ, в соответствии со сроками, указанными для устранения недостатков
в уведомлении Заказчика (п. 2.3.1 Договора).
2.1.12.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
выполнение Работ при обнаружении неблагоприятных для Заказчика последствий
выполнения его указаний и иных обстоятельствах, угрожающих качеству и
надлежащей эксплуатации результатов Работ, а также об обстоятельствах,
угрожающих завершению Работ в установленный срок.
2.1.13.Возместить Заказчику в полном объеме расходы, включая НДС, возникшие у
Заказчика в результате удовлетворения претензий третьих лиц по причине
причинения таким лицам ущерба действиями Подрядчика при выполнении Работ.
2.1.14.Нести ответственность и устранить без дополнительной оплаты со стороны
Заказчика все последствия повреждения имущества Заказчика и третьих лиц при
выполнении Работ.
2.1.15.Нести риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных
Заказчиком материалов и оборудования.5
2.1.16.Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ до
даты их приемки Заказчиком.
2.1.17.Обеспечить доступ уполномоченных представителей Заказчика к месту
проведения Работ для осуществления технического надзора и контроля качества
выполняемых Работ.
2.1.18.Не позднее ____ (____) рабочих дней до даты начала выполнения Работ
предоставить Заказчику список лиц, выполняющих Работы по Договору.
2.1.19.Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика требований пропускного и
внутриобъектного режима, установленных на объектах Заказчика.
2.1.20.Нести ответственность за несоблюдение работниками Подрядчика при
выполнении Работ правил пожарной безопасности, охраны труда и трудовой
дисциплины.
2.1.21.В течение ___ (____) рабочих дней с даты окончания Работ в полном объеме в
письменной форме представить Заказчику отчет об израсходовании материалов.
Отчет должен быть подписан уполномоченным представителем Подрядчика и
скреплен печатью.6
2.1.22.В течение ____ (____) рабочих дней с даты окончания Работ в полном объеме
вернуть Заказчику неиспользованные при выполнении Работ материалы по акту
приема-передачи.7
2.1.23.В случае невозврата в срок, указанный в п. 2.1.22, предоставленного Заказчиком и
не использованного Подрядчиком материала выплатить его стоимость в течение
____ (____) рабочих дней с даты выставления Заказчиком счета. 8
2.1.24.Не разглашать третьим лицам, непосредственно не занятым при выполнении
Работ, информацию о выполняемых Работах, а также иную конфиденциальную
информацию, в том числе содержащую коммерческую тайну Заказчика.
2.1.25.Обеспечить систематическую уборку мусора, а также окончательную уборку
места проведения Работ перед сдачей Заказчику окончательного результата Работ.
С момента погрузки мусора (далее – ТБО) в автотранспорт Подрядчика ТБО
становится собственностью Подрядчика и Подрядчик несет полную
ответственность за безопасность перевозки и дальнейшей переработки ТБО, а также
4
В случае, если специальные требования к материалам и оборудованию не предъявляются, предложение удалить.
Если материалы и оборудование Заказчиком не предоставляются пункт исключить.
6
Если передача материалов Заказчиком не предусмотрена, пункт удалить.
7
Если передача материалов Заказчиком не предусмотрена, пункт удалить.
8
Если передача материалов Заказчиком не предусмотрена, пункт удалить.
5
несет ответственность за внесение в бюджет платежей за размещение принятых от
Заказчика отходов.
2.1.26.Соблюдать законодательно установленные ограничения на производство
определенных видов работ в ночное время, на выполнение шумовых работ и иные
установленные законом ограничения.
2.1.27.Выполнить Работы с соблюдением обязательных требований, предъявляемых
законом и иными правовыми актами в отношении технологии производства
отдельных видов работ.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1.Привлекать для выполнения Работ субподрядные организации с письменного
согласия Заказчика. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств субподрядчиком, а также обязуется возместить убытки, причиненные
участием субподрядчика в исполнении Договора.
2.3. Заказчик обязуется
2.3.1.Осуществлять приемку выполненных Работ по факту их выполнения и по
окончании Работ в полном объеме по Актам КС-2 в течение ___ (____) рабочих
дней с даты получения уведомления Подрядчика о готовности выполненных Работ
к сдаче в соответствии с п. 2.1.3. и при отсутствии замечаний подписывать Акты
КС-2 и Справки КС-3.
В случае наличия замечаний по объему и качеству выполненных Работ Заказчик в
течение _____ (______) рабочих дней направляет Подрядчику письменный
мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с указанием перечня
необходимых доработок и направляет уведомление с требованием о необходимости
устранения недостатков.
После устранения замечаний Подрядчик вновь представляет Заказчику Акт КС-2 и
Справку КС-З.
2.3.2.Передать Подрядчику по акту приема-передачи материалы и оборудование,
необходимые для выполнения Работ по Договору, в соответствии с перечнем
материалов и оборудования, согласованным Сторонами в Техническом задании к
Договору.9
2.3.3.Получить письменное согласие собственника на выполнение Работ по Договору в
случае выполнения Работ на объектах, арендованных Заказчиком.10
2.3.4.Оказывать Подрядчику необходимое содействие при выполнении Работ.
2.3.5.Обеспечить проезд автотранспорта, механизмов и работников Подрядчика с
инструментом и материалами к месту выполнения Работ в соответствии со списком,
предоставленным Подрядчиком, на основании п. 2.1.18 Договора.
2.3.6.Оплатить выполненные Работы в соответствии с Разделом 3 Договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.4.1.В случае не устранения Подрядчиком недостатков, выявленных при приемке Работ,
в установленные в уведомлении сроки Заказчик вправе устранить такие недостатки
своими силами или с привлечением третьих лиц. В этом случае расходы Заказчика
на устранение недостатков возмещаются Подрядчиком.
2.4.2.Вносить изменения в объемы и содержание Работ в ходе их выполнения
9
В случае, если Договором не предусмотрена передача материалов Заказчиком Поставщику, пункт удалить.
Данный пункт применяется в случае выполнения Работ на объектах, арендуемых Заказчиком, при условии, что
договором аренды предусмотрена обязанность Арендатора получить согласие собственника на выполнение Работ
по текущему ремонту.
В случае выполнения Работ на объектах, находящихся в собственности Заказчика, пункт исключить.
10
Подрядчиком, если это не повлечет за собой увеличения общей цены выполняемых
Работ.
2.4.3.В любое время до сдачи результатов Работ отказаться от исполнения Договора,
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ,
выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от
исполнения Договора. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения
Договора направляется Заказчиком Подрядчику не позднее ___ (____) рабочих дней
до даты расторжения Договора. Подрядчик обязуется в течение ___ (____) рабочих
дней с даты получения уведомления Заказчика об отказе от Договора вернуть
полученный аванс в полном объеме (включая НДС11).12
2.4.4.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его административно-хозяйственную деятельность.
2.5. Стороны назначают своих уполномоченных представителей, ответственных за приемку,
технический надзор и контроль качества Работ, о чем уведомляют друг друга письменно
с указанием ФИО, должности и контактных телефонов своих представителей не позднее
____ (_____) рабочих дней с даты заключения Договора.
2.6. При временной задержке выполнения Работ по инициативе Заказчика или
приостановлении Работ по причинам, препятствующим их надлежащему выполнению, о
чем должна быть сделана запись в Журнале, заверенная подписями уполномоченных
лиц каждой из Сторон, сроки выполнения Работ могут быть пропорционально продлены
на время вынужденной задержки. Изменение сроков выполнения Работ оформляется в
виде единого документа (дополнительного соглашения), который скрепляется
подписями и печатями Сторон.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена Работ по Договору определяется в соответствии со Сметой и составляет
_______ (________) рублей, кроме того НДС (18%) - _______ (________) рублей, всего с
учетом НДС - _______ (________) рублей13.
3.2. 14 Оплата Работ по Договору производится Заказчиком путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 9
Договора, в следующем порядке и сроки:
3.2.1.Авансовый платеж в размере ____%15 от общей цены Работ по Договору, что
составляет __________(_______) рублей, включая НДС16 - __________(_______)
рублей, Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания Договора и получения счета от Подрядчика.
11
В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения текст «(включая НДС)» удалить.
В случае отсутствия авансовых платежей по Договору предложение удалить.
13
В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того
НДС (18%) - _______ (________) рублей …», удалить и дополнить пункт предложением «НДС не облагается на
основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением
Подрядчиком упрощенной системы налогообложения».
14
Данная редакция пункта применяется, когда расчеты производятся двумя платежами с использованием
авансового платежа. Возможность авансирования допускается при наличии положительного решения
руководителя Банка/коллегиального органа Банка об авансировании.
15
Не более 50% от общей цены Работ по Договору. Возможность авансирования в размере, превышающем 50% от
общей стоимости Работ по Договору, допускается при наличии соответствующего решения руководителя
Банка/коллегиального органа о таком авансировании.
16
В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения слова «включая НДС - ___ (___)
рублей …» удалить.
12
Окончательный платеж за выполненные по Договору Работы осуществляется
Заказчиком с учетом суммы ранее уплаченного аванса, включая НДС 17, на
основании выставленного Подрядчиком счета, подписанных Сторонами
окончательных Акта КС-2, Справки КС-3, Акта ОС-3 в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения указанных документов от Подрядчика.18
3.3. 19 Оплата Работ по Договору в размере 100% общей цены Работ по Договору, что
составляет
__________(_______)
рублей,
кроме
того
НДС
(18%)20
__________(_______) рублей, итого с учетом НДС (18%) __________(_______) рублей,
производится Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета,
подписанных Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3, Акта ОС-3 в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения указанных документов от Подрядчика путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика,
указанный в разделе 9 Договора.
3.4. Цена Работ, указанная в п. 3.1 Договора, является окончательной и изменению не
подлежит.
3.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных
средств со счета Заказчика.
3.6. Подрядчик представляет Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации21.
3.2.2.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
17
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН22
В случае нарушения любого из сроков, предусмотренных п. 1.4, более чем на ___ (____)
рабочих дней, Подрядчик на основании письменного требования Заказчика уплачивает
ему неустойку в размере _____ (_____)% (включая НДС) от общей цены Работ по
Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены Работ по
Договору.
В случае не устранения недостатков, выявленных по результатам приемки Работ в
указанные в уведомлении сроки, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере
___ (____)% (включая НДС) от общей цены Работ по Договору за каждый день не
надлежаще выполненного обязательства, но не более 10% от общей цены Работ по
Договору.
В случае нарушения срока, предусмотренного п. 2.4.3 Договора (в части возврата
аванса), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (____)% (включая
НДС) от суммы аванса за каждый день просрочки.23
В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных и принятых в соответствии
с установленным в Договоре порядком Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику
В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения слова «включая НДС» удалить.
При необходимости возможна следующая редакция пунктов 3.2.2-3.2.3: «3.2.2. Текущие платежи за фактически
выполненные Подрядчиком объемы Работ осуществляются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания Заказчиком представленных Подрядчиком Актов КС-2 и справок КС-3 с учетом пропорционального
погашения суммы ранее выплаченного аванса и на основании выставленных Подрядчиком счетов.
3.2.3. Окончательный платеж за выполненные по Договору Работы осуществляется Заказчиком на основании
выставленного Подрядчиком счета, подписанных Сторонами окончательных Актов КС-2, Справки КС-3, Акта ОС-3 в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных документов от Подрядчика».
19
Данная редакция пункта применяется при оплате выполненных Работ по факту их выполнения.
20
В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, текст, начиная со слов «кроме того
НДС ___ (___) рублей …» и до слов «производится Заказчиком…», удалить.
21
В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения пункт исключить.
22
При указании размера неустойки по всему содержанию раздела следует учитывать, что размер неустойки
должен быть экономически обоснован и стимулировать Стороны на надлежащее выполнение обязательств по
Договору.
23
При отсутствии авансовых платежей по Договору пункт исключить.
18
неустойку в размере ___ (____)% (включая НДС) 24 от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.
4.5. Заказчик вправе производить удержание неустойки из суммы, подлежащей уплате за
выполненные Подрядчиком Работы.
4.6. Выплата неустойки производится по письменному требованию одной из Сторон и не
освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по Договору.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано действиями обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами,
которые не подлежат разумному контролю, и которые непосредственно повлияли на
исполнение Договора.
5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,
незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных
выше обстоятельств, но в любом случае не позднее ___ (_____) календарных дней после
начала их действия или прекращении их действия.
5.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по
причине указанных обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть
подтверждены документально.
5.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, Стороны
проводят переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в
течение ___ (____) рабочих дней с даты начала переговоров такое решение не будет
принято, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом
случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с п. 7.3 Договора.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. На результат выполненных Подрядчиком Работ устанавливается гарантийный срок
продолжительностью _____ (______) _____25 с даты подписания Сторонами Акта КС-2
по завершению Работ в полном объеме.
6.2. Подрядчик обязуется устранить своими силами и за свой счет все недостатки,
выявленные Заказчиком в результатах Работ в течение срока, установленного п. 6.1.
6.3. Подрядчик в течение ___ (____) рабочих дней с даты получения уведомления от
Заказчика о выявленных по результатам Работ недостатках обязуется незамедлительно
направить к Заказчику специалистов, ответственных за гарантийное обслуживание, с
целью проведения технического осмотра и устранения недостатков.
6.4. По результатам устранения недостатков Стороны составляют двусторонний акт с
указанием причин неисправности, характера выполненных Подрядчиком работ и
времени, потребовавшегося для устранения недостатков. Гарантийный срок
продлевается на период, потребовавшийся Подрядчику на устранение недостатков.
6.5. Гарантия Подрядчика не распространяется на недостатки, выявленные по результатам
выполненных Работ и устраненные Заказчиком собственными силами или с
привлечением третьих лиц26.
24
В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения слова «включая НДС» удалить.
Указать срок и единицы измерения срока.
26
В случае наделения Заказчика правом на возмещение расходов, понесенных в связи с устранением недостатков
своими силами или с привлечением третьих лиц изложить п. 6.5 в следующей редакции: «6.5. Подрядчик
обязуется возместить Заказчику документально подтвержденные расходы, понесенные Заказчиком на устранение
недостатков, выявленных по результатам Работ.
25
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
27
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
Все изменения и дополнения к Договору оформляется в виде единого письменного
документа
(дополнительного
соглашения),
подписанного
уполномоченными
представителями Сторон и скрепленного печатями Сторон.
Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с п. 2.4.3, а также по
взаимному согласию Сторон. О расторжении Договора каждая из Сторон письменно
уведомляет другую Сторону не позднее чем за ____ (____) рабочих дней до даты
расторжения с проведением взаиморасчетов, предусматривающих передачу Заказчику
результата выполненных Работ, возврат Подрядчиком неиспользованной суммы
полученного аванса (включая НДС27), если фактические расходы Подрядчика менее
суммы перечисленного аванса, и оплату фактических расходов Подрядчика, если
фактические расходы Подрядчика превышают сумму перечисленного аванса. 28
Подрядчик несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью своих
работников при выполнении Работ по Договору.
По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Все споры между Сторонами, возникшие в ходе исполнения Договора, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде ________29 в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
Договор составлен в ___ (____) экземплярах, подписанных Сторонами и имеющими
одинаковую юридическую силу: __ (____) экземпляр – для Заказчика, __ (____)
экземпляр – для Подрядчика.
В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения текст «(включая НДС)» удалить.
В случае, если авансовая оплата по Договору не предусмотрена, изложить п. 7.3 в следующей редакции: «7.3.
Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. О расторжении Договора каждая из Сторон
письменно уведомляет другую Сторону не позднее чем за ____ (____) рабочих дней до даты расторжения с
проведением взаиморасчетов, предусматривающих передачу Заказчику результата выполненных Работ и оплату
Заказчиком фактических расходов Подрядчика».
29
Указать соответствующий Арбитражный суд с учетом места нахождения подразделения Банка, заключающего
Договор.
28
8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
8.1. Приложение №1 - Форма Технического задания на выполнение Работ;
8.2. Приложение №2 – Форма Сметы на выполнение Работ.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
_____________________ (сокращенное
наименование)
Местонахождение: _______________,
Почтовый адрес: _________________,
Тел.: __________, факс: __________,
e-mail: __________,
иные способы связи: __________,
БИК: __________,
Счет: __________ в __________,
Кор/счет: __________ в __________,
ОКПО: __________, ОКВЭД: __________,
КПП: __________, ИНН: __________,
ОГРН: __________.
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Сбербанк России»
Местонахождение: Россия, 117997, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19,
Наименование филиала (при необходимости),
Адрес филиала (при необходимости),
Тел.: __________, факс: __________,
e-mail: __________,
иные способы связи: __________,
БИК: __________,
Счет: __________,
Кор/счет: __________ в __________,
ОКПО: __________, ОКВЭД: __________,
КПП: __________, ИНН: __________,
ОГРН: __________.
ПОДПИСИ СТОРОН
От Подрядчика:
ФИО, должность
___________________________
М.П.
От Заказчика:
ФИО, должность
___________________________
М.П.
Приложение №1
к Договору № ____ от «___» _____ 20__г.
ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ30
_____________________________________________________________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ___
на выполнение Работ по Договору № ___ от «___» _______ 20__г.
____________
«____» _________ 20__г.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (указать должность, фамилию,
имя, отчество представителя, для руководителей филиала указать соответствующий
филиал), действующего на основании _________ (указать наименование и реквизиты
документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны и __________
(указать полное и сокращенное наименование контрагента), именуем__ в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _________ (указать должность, фамилию, имя и отчество
представителя), действующего на основании __________ (указать наименование и реквизиты
документа, на основании которого действует представитель), с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», во исполнение Договора № __ от «___» ______ 20__г. (далее –
Договор) заключили настоящее Техническое задание (далее – Техническое задание) о
нижеследующем:
1. Исходные данные:
Заказчик: ОАО «Сбербанк России», Административное здание Сибирского банка ОАО
«Сбербанк России».
Описание работ: Ремонт фасадной плитки административного здания, расположенного по
адресу г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 20.
2. Состав работ:
- Монтаж ограждающих конструкций стен панелями из нерж. стали (1250*416 мм.
толщ. 0,8 мм.) - 183 м2;
- Монтаж стальных угловых профилей (2000*150*150) – 40 м.п.;
3.
Требования к составу и разработке сметной документации:
Разработать сметную документацию в соответствии с «Методическими указаниями по
определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС
81-35.2004):
30
Содержание Технического задания является примерным и может быть изменено в зависимости от требований,
предъявляемых Заказчиком к выполнению Работ, объема Работ, сложности Работ.
1) Базисно – индексным методом на основании Федеральных сметных нормативов (ФЕР)
в редакции 2014 г.г. с пересчетом в текущий уровень цен с применением индексов к
федеральной базе по субъектам РФ на 1 квартал 2014 года.
2) Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации (округление)
приводить в соответствии с п. 3.26 МДС 81-35.2004.
3) В сметной документации принять начисления:
3.1) Нормативы накладных расходов в соответствии с МДС 81-33.2004 по видам
строительно-монтажных работ от фонда оплаты труда (ФОТ).
Кроме того применить понижающий коэффициент к нормативам накладных расходов в
текущем уровне цен в размере 0,85 в соответствии с выходом письма №4391-КК/08 от
01.03.2011 к ранее изданному письму от 06.12.2010 №41099-КК/08 (для всех организаций).
3.2) Нормативы сметной прибыли в соответствии с с МДС 81-25.2001 и письмом
Федерального Агентства по строительству и ЖКХ № АП- 5536/06 от 18.11.2004г. прил.1 и 2 по
видам строительно-монтажных работ от фонда оплаты труда (ФОТ).
Кроме того применить понижающий коэффициент к нормативам сметной прибыли в
размере 0,8 в соответствии с выходом письма №4391-КК/08 от 01.03.2011 к ранее изданному
письму от 06.12.2010 №41099-КК/08 (для всех организаций).
4) Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в размере 2% в
соответствии с п.4.96 МДС 81-35.2004.
5) Налог на добавленную стоимость определять в размере 18% от общей стоимости работ.
4. Прочие требования
1) Все применяемое оборудование (марки, типы, конфигурация и др.) предварительно
согласовать с Заказчиком.
5. Требования к производству работ.
По окончанию
документацию:
работ
Подрядчик
должен
представить
Заказчику
следующую
- Акты освидетельствования скрытых работ в соответствии в соответствии с
нормативными документами в области строительства;
- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, и оборудование, заверенные
печатями изготовителей или поставщиков;
- Иные документы в соответствии с установленным порядком.
От Подрядчика:
ФИО, должность
___________________________
М.П.
От Заказчика:
ФИО, должность
___________________________
М.П.
Существенные условия договора:






3
срок действия договора: не более 25 календарных дней со дня подписания
сторонами.
форма оплаты – безналичная;
условия оплаты (срок/периоды оплаты, размер аванса): аванс не более
50%3;
сроки (периоды) поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (в
течение 25 календарных дней со дня подписания договора/не позднее
срока);
место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
срок предоставления гарантии качества продукции: не менее 24 месяцев со
дня подписания Акта приемки продукции;
При установлении стоимости поставляемой продукции в иностранной валюте указывается следующее: все
расчеты между Банком (филиалом Банка) и Поставщиком осуществляются в рублях по курсу Банка России
на дату отгрузки товара (оказания услуги, выполнения работы) Поставщиком.
Приложение № 5
к запросу предложений
Порядок оценки и сопоставления предложений Участников
1. Оцениваемые критерии:
предложения
подрядчиков при
вскрытии конвертов,
тыс. руб.
№п
Наименован
ие критерия
Базо
вое
знач
ение
Удель
ный
вес
крите
рия
Колво
балло
в за
крите
рий
1
Общая
стоимость
выполнения
работ (млн.
руб., с
учетом
НДС)
MIN
70%
70
2
Сроки
выполнения
работ
(календарн
ые дни)
MIN
20%
20
3
Размер
аванса (%),
итого по
договору
MIN
10%
10
100%
100
Итого
Рейтинг
Условия
расчета
(формула)
A
Уд.вес
(0,7) х
базовое
предложе
ние (MIN)
заявленно
е
предложе
ние
Уд.вес
(0,2) х
базовое
предложе
ние (MIN)
заявленно
е
предложе
ние
Уд.вес
(0,1) х
базовое
предложе
ние (MIN)
заявленно
е
предложе
ние
…
N
Базовое
значени
е MIN наимень
ший
показате
ль из
предлож
ений,
тыс.
руб.
Базово
е
значен
ие
MAXнаибол
ьший
показа
тель из
предло
жений,
тыс.
руб.
Оценка, БАЛЛ
A
…
N
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа