close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение №2 к Документации 007/МКК-15
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______________
г. Москва
«____» ___________ 2015 г.
«
», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
, действующего на
основании, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное
производственно-коммерческое управление по
обслуживанию дипломатического корпуса при
Министерстве Иностранных Дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК “Москоу
Кантри Клаб” Европина А.А., действующего на основании доверенности № 7346 – 001/дк от «14»
октября 2014 г., с другой стороны, по результатам открытого запроса ценовых
котировок_________________________________ (Протокол заседания Рабочей (котировочной)
комиссии филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб» № __________________
от «___» ___________ 2015 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить мячи для гольфа,
включенные в код ОКДП – 3693040, далее именуемые «Товар», в порядке, в количестве и в сроки,
установленные настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество и цена Товара, срок поставки указываются в Заказе Заказчика и
отражаются в Спецификациях по согласованной форме (Приложение № 1 к Договору), являющиеся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Заказ считается надлежащим образом размещенным, принятым к исполнению Поставщиком и
согласованным с Поставщиком в случае, если в течение одного часа рабочего дня с момента его
размещения от Поставщика не поступил отказ от его исполнения.
1.4. Точное наименование, количество, цена за единицу поставленного Товара и сроки поставки
отражаются в Спецификации.
1.5. Спецификации оформляются в соответствии с номенклатурой и по ценам Прайс-листа
Поставщика (Приложение № 2 к Договору), действующего на дату составления Заказа. Цены на
поставляемые по настоящему Договору Товары устанавливаются в российских рублях и включают в
себя стоимость упаковки, доставки до склада Заказчика, НДС, необходимые налоги и сборы, а также
импортные и таможенные пошлины.
1.6. Общая стоимость Товара, поставленного за весь срок действия договора, не может превышать
380 000 (Триста восемьдесят тысяч) руб., включая НДС.
2. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара на складе Заказчика по адресу: 143430,
Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино - 1, МЗК «Москоу Кантри Клаб».
2.2. Грузополучателем и плательщиком по настоящему Договору является: Филиал ГлавУпДК при
МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб», находящийся по адресу: 143430, Московская область,
Красногорский район, пос. Нахабино - 1.
2.3. Поставка осуществляется силами Поставщика.
2.4. Срок поставки Товара - 15 (пятнадцать) календарных дней со дня авансового платежа.
2.5. В случае выявления несоответствия количества и/или цен, указанных в сопроводительных
документах на партию Товара, количеству и ценам, указанных в размещённом и согласованном
заказе, прочих ошибок в сопроводительных документах, Заказчик делает отметку в товарной
накладной о фактически принятом Товаре с указанием на необходимость корректировки
сопроводительных документов в соответствии с количеством и по ценам на Товар, указанных в
размещённом и согласованном заказе. Поставщик обязуется предоставить Заказчику исправленные
сопроводительные документы в течение 5 (пяти) календарных дней с даты передачи товарной
накладной с отметкой Заказчика. В случае непредставления исправленных документов в указанный
срок Поставщик, по требованию Заказчика, обязан оплатить штрафные санкции в размере 20% от
стоимости заказа.
3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА
3.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар, качество и упаковка которого соответствует
требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
3.2. Поставщик обязан передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.
3.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязуется передать Заказчику относящиеся к нему
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором:
а. Спецификация (по согласованной форме, указанной в Приложении № 1 к Договору);
б. Товарная накладная (по форме ТОРГ-12) с перечнем поставляемого Товара;
в. Счет-фактура;
г. Счет на оплату;
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: Заказчик производит
предоплату за поставляемый Товар в размере 20 (двадцати) % от стоимости Товара в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты выставления счёта на оплату Товара. Окончательный расчёт Заказчик
производит в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара.
4.2. Обязанность Заказчика по оплате Товара считается исполненной с момента списания денежных
средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
4.3. В цену Товара включены НДС, стоимость упаковки и доставки.
4.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за поставленный Товар Поставщик имеет право
приостановить все последующие отгрузки в адрес Заказчика до полного погашения задолженности
за ранее поставленный товар.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств, согласно
договору поставки, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. При просрочке оплаты Товара Заказчик, по требованию Поставщика, обязан оплатить
Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы несвоевременно перечисленного
платежа за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от общей стоимости неоплаченной
партии товара.
5.3. При нарушении сроков поставки Товара Поставщик, по требованию Заказчика, обязан оплатить
Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый
день просрочки, но не более 10% от общей стоимости недопоставленного Товара.
5.4. Ответственность Сторон, предусмотренная п.п. 2.5., 5.2. и 5.3. настоящего Договора, наступает
только при условии предъявления каждой из сторон письменного требования об уплате неустойки
или штрафных санкций.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение будет являться следствием таких
обстоятельств, указанных в статье 401 Гражданского кодекса РФ.
6.2 Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств вследствие
обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящей статьи, должна уведомить другую Сторону о
наступлении таких обстоятельств в письменном виде не позднее, чем через 10 (десть) календарных
дней после возникновения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть
подтверждены Торгово-промышленной Палатой РФ.
6.3. Если невозможность полного или частичного неисполнения обязательств в силу обстоятельств,
указанных в пункте 6.1 настоящей статьи, будет существовать более 3 (трех) месяцев, каждая из
Сторон имеет право одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор без
обязанности по возмещению убытков (в т.ч. расходов) другой Стороны.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые возникают из настоящего Договора или в связи с ним,
Стороны разрешают путем переговоров.
7.2. В случае, если соглашения достигнуть невозможно, все возникшие споры и разногласия
передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1
(одного) года с даты подписания Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению
Сторон. Письменное уведомление направляется заинтересованной Стороной не позднее, чем за 15
дней, до даты прекращения действия Договора.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.6. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 5-ти дней.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
ГлавУпДК при МИД России
119034, Москва, Пречистенка, 20
Грузополучатель и плательщик:
Филиал ГлавУпДК при МИД России
МЗК «Москоу Кантри Клаб»
143430, Московская обл., Красногорский
район, п. Нахабино - 1
Телефон/факс: (495) 626-59-11, 626-59-15
р/с 40502810200060000084
ОАО Банк ВТБ, г. Москва
БИК 044525187
К/с 30101810700000000187
ИНН 7704010978
ОКПО 42270535
ОКОНХ 97100, 72200
КПП 502402001
10. ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала
ГлавУпДК при МИД России
МЗК "Москоу Кантри Клаб"
________________/
/
___________________/ Европин А.А. /
М.П.
М.П.
Приложение № 1 к Договору № ________________ от «___» ___________ 2015 г.
СОГЛАСОВАННАЯ ФОРМА
Спецификация от «___» _________ 2015 г.
к Договору № ______________ от «___» ________ 2015 г.
№
Код
ОКДП
Наименование
Ед.
изм.
Кол-во в
заказе
Цена с
НДС
(руб.)
Сумма с
НДС
(руб.)
кг
1
Итого:
НДС:
Срок поставки:
Заказчик:
Грузополучатель и Плательщик
Срок и условия оплаты:
Не позднее «
» ___________ 2015 г.
ГлавУпДК при МИД России
Филиал ГлавУпдк МЗК «Москоу Кантри Клаб»
Согласно п. 4.1. Договора
Общая сумма спецификации составляет: _________ (прописью) руб. __ коп., в том числе,
НДС _______ руб. ___ коп.
ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала
ГлавУпДК при МИД России
МЗК "Москоу Кантри Клаб"
ПОСТАВЩИК:
________________/
М.П.
/
___________________/ Европин А.А. /
М.П.
Приложение № 2 к Договору № ____________________ от «___» _________ 2015 г.
ПРАЙС-ЛИСТ « » от «___» _________ 2015 г.
Упаковка
№ Наименование
Ед. изм.
п/п
1
Мяч для гольфа Taylor Made Tour
Preferred
Коробка 3 мяча
1 штука
2
Мяч для гольфа Taylor Made Tour
Preferred x
Коробка 3 мяча
1 штука
Коробка 3 мяча
1 штука
Коробка 3 мяча
Коробка 3 мяча
Коробка 3 мяча
Коробка 3 мяча
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
3
4
5
6
7
Мяч для гольфа Taylor Made Rocketballz
Мяч для гольфа Taylor Made Project
Мяч для гольфа Callaway SR 1/2/3
Мяч для гольфа Callaway X2 Hot/X2 Hot+
Мяч для гольфа Callaway Hex Warbird
ПОСТАВЩИК:
«»
________________/
Цена за
единицу *,
руб.
ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала
ГлавУпДК при МИД РоссииМЗК "Москоу
Кантри Клаб"
/
___________________/ Европин А.А. /
М.П.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа